REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES Decreto Ejecutivo 3943 Registro Oficial Suplemento 977 de 28-jun-1996 Ultima modificación: 28-jul-2003 Estado: Vigente NOTA GENERAL: La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en Registro Oficial Suplemento 395 de 4 de Agosto del 2008, deroga la Ley de Contratación Pública que regula los Comités de Licitaciones, de Concurso de Precios y otros relacionados. Eduardo Peña Triviño VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA POR DELEGACION DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA Considerando: Que la Ley 94 Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el R.O 770 de 30 de agosto de 1995 otorga autonomía financiera y administrativa a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, disponiendo que para el Régimen de contrataciones se sujetará a los reglamentos que dictare el Presidente de la República; En uso de las atribuciones que le confiere el literal c) del Art. 103 de la Constitución Política de la República. Decreta: El siguiente REGLAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Del ámbito y de las normas generales para la contratación Art. 1.- El presente reglamento rige en todos los casos en que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, a la que se le identificará también como "SNT", requiera contratar la ejecución de obras, la adquisición de bienes, o la prestación de servicios de cualquier índole. Art. 2.- El trámite de contratación para la ejecución de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios y el arrendamiento mercantil, excepto la contratación de seguros, que requiera la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, se regirá por las cuantías y ordenadores de gastos que constan en el siguiente cuadro: Nota: Para leer Cuadro, ver Registro Oficial 134 de 28 de Julio de 2003, página 3. 1. El Secretario Nacional de Telecomunicaciones o su delegado, cuando se trate del Procedimiento de Contratación Directa, seleccionará del Registro de Contratistas a la persona natural o jurídica que por sus antecedentes, experiencia con el sector público o privado, considere puede satisfacer las necesidades de obras, bienes y servicios requeridos por la entidad, dispondrá directamente la adquisición o contratación mediante orden de trabajo o presentación de facturas o elaboración de contrato. Se requerirá contrato escrito cuando la cuantía sea igual al 50% del monto previsto para este REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES - Página 1 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec procedimiento de selección. 2. El Secretario Nacional de Telecomunicaciones o su delegado, tratándose del procedimiento de selección de cotizaciones/pro formas u ofertas, es el responsable por el trámite del presente procedimiento. Para ello, tratándose de ejecución de obras o adquisición de bienes se deberá contar con por lo menos tres (3) cotizaciones/pro formas u ofertas del Registro de Contratistas, excepción hecha de aquellas adquisiciones para las que no se cuente con proveedores registrados así como para la contratación de servicios, en cuyo caso se procederá a obtener tales cotizaciones/pro formas u ofertas de proveedores o profesionales de reconocido prestigio y experiencia. 3. Los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, independientemente de su cuantía, respecto de los cuales se comprobare que son únicos en el mercado o tienen un solo proveedor y no existan sustitutos convenientes podrán ser contratados directamente por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. La existencia de una marca o patente no constituirá causal de exclusividad salvo que se demuestre técnicamente que no hay alternativa de sustitución o sustitutos convenientes. 4. Tampoco se requerirá de Concurso Público Competitivo, Concurso Privado por Invitación o del procedimiento de selección de cotizaciones/pro formas u ofertas para el caso de adquisición de repuestos o accesorios que demanden el mantenimiento de equipos y maquinarias, siempre que exista exclusividad en la provisión de tales implementos o sea parte de los servicios de post - venta de los respectivos proveedores. 5. El mismo trámite establecido en los numerales 3 y 4 anteriores, se aplicará a los contratos que hubiesen sido declarados desiertos, siempre que rijan para la contratación las mismas condiciones y cláusulas que las exigidas en el concurso público competitivo, en el Concurso Privado por Invitación o en el procedimiento de selección de cotizaciones/pro formas u ofertas. 6. En los contratos de ejecución de obras, de adquisición de bienes, o de prestación de servicios, cuya cuantía exceda el valor que corresponde al procedimiento de selección de cotizaciones/pro formas u ofertas pero que resulte menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente del 0.00002 por el Presupuesto General del Estado, deberán observarse el procedimiento de Concurso Privado por Invitación; cuyo trámite corresponde al Comité Especial de Adquisiciones, organismo que estará integrado por 3 miembros y un Secretario, que será el encargado de la selección, adjudicación y contratación respectiva. Para este concurso se deberá invitar a participar a por lo menos 5 oferentes y se preparará términos básicos de contratación que constarán en los documentos precontractuales respectivos. Bajo esta modalidad ningún contratista podrá mantener vigente más de tres contratos de forma simultánea. 7. En los contratos de ejecución de obras, de adquisición de bienes, o de prestación de servicios, cuya cuantía exceda el valor que resulte de multiplicar el coeficiente del 0.00002 por el Presupuesto General del Estado, deberán observarse el procedimiento de Concurso Público Competitivo. La tramitación del procedimiento de Concurso Público Competitivo estará a cargo del Comité Especial de Contrataciones; organismo al que corresponderá la selección, adjudicación y contratación para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios. Este concurso será convocado por la prensa, en dos periódicos de mayor circulación nacional, por tres días consecutivos cuya última publicación no podrá ser mayor al término de 15 días anterior al de la presentación de las propuestas. Los documentos precontractuales que regirán este procedimiento, tendrán por lo menos el siguiente contenido: a) Convocatoria; b) Carta de presentación y compromiso; c) Modelo de la propuesta; REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES - Página 2 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec d) Instrucciones a los oferentes; e) Especificaciones generales y técnicas; f) Presupuesto referencial; g) Modelos de formularios; h) Principios y criterios para la valoración de las ofertas; y, i) Proyecto de Contrato. Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. DEL REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Art. ...- Del Registro de Proveedores.- Para facilitar la contratación directa, la selección de cotizaciones/pro formas u ofertas y el Concurso Privado por Invitación, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, a través de Dirección General Administrativa Financiera u otra Unidad que ella designe, abrirá, mantendrá y actualizará anualmente, el Registro de Proveedores y Contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes, suministros, materiales de oficina y la prestación de servicios. Para el Registro de Proveedores y Contratistas, los interesados deberán presentar una solicitud adjuntando los siguientes documentos, según su naturaleza jurídica: a) Documentos de identificación de la persona solicitante o testimonio de la existencia legal de la persona jurídica solicitante. Las personas jurídicas adjuntarán la escritura de constitución de la compañía y el certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías; b) Nombramiento del representante legal de la persona jurídica solicitante debidamente inscrito en el Registro Mercantil; c) Balances o estados financieros auditados del último año de la solicitante presentados al organismo oficial a cuyo control está sujeta. Si la solicitud es presentada por una unión de personas, cada una de ellas deberá cumplir con este requisito; así como la Declaración del Impuesto a la Renta del último ejercicio fiscal; d) Información técnica de la cual se desprenda las características y condiciones de las obras, bienes y servicios que ofrece en forma detallada; y, e) Certificado de Contraloría General del Estado sobre Cumplimiento de Contratos con el Sector Público. Nota: Artículo agregado por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. Art. ...- Convocatorias e invitaciones.- Para efectos del artículo anterior, la Dirección General Administrativa Financiera, al menos una vez por año, convocará por la prensa o invitará a través de las cámaras o mediante cartas circulares a las firmas proveedoras, para que se registren o renueven sus inscripciones, detallando los bienes, obras y/o servicios que se hallan en posibilidad de suministrar. Sin embargo, en cualquier momento en el transcurso del año pueden procederse a la inscripción de nuevas personas o firmas proveedoras interesadas, siempre que presenten la documentación necesaria para que las identifiquen como tales. Nota: Artículo agregado por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. Art. ...- Incorporaciones.- En el caso que ninguno de los proveedores inscritos en los Registros de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones se encontrase en capacidad de atender sus requerimientos, la Secretaría podrá solicitar cotizaciones a otros proveedores, los mismos que serán REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES - Página 3 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec incorporados a dichos Registros. Nota: Artículo agregado por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. Art. ...- Renovación del registro.- A las solicitudes para renovación de Registro se acompañará, exclusivamente, la documentación que por el transcurso del tiempo ha caducado y requiera ser actualizada. Nota: Artículo agregado por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. De los procedimientos precontractuales Art. 3.- Para la celebración de un contrato de ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SNT, deberá contar con la partida presupuestaria, con recursos económicos suficientes y disponibilidad de fondos para los pagos que correspondan al ejercicio económico, destinada a su financiamiento, la misma que deberá estar aprobada por el CONATEL de conformidad con la Ley 94. Art. 4.- El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, de acuerdo con la planificación establecida, decidirá en que momento deberá llevarse a cabo la contratación. Art. 5.- En todo proceso precontractual que realice la Secretaría no serán necesarios los informes a las bases de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría General del Estado, del Ministerio de Finanzas y Crédito Público, o de cualquier otro organismo del sector público, así como en toda la etapa de selección, adjudicación y celebración del contrato conforme lo dispone la Ley 94, Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones. Art. 6.- La SNT, constituirá un Comité Especial de Contrataciones, integrado por tres miembros, quienes serán los encargados de recibir las ofertas, realizar el análisis respectivo, establecer cuadros comparativos, y adjudicar el contrato. Para el cumplimiento de sus fines, podrán contar con el apoyo y asesoramiento de una Comisión Técnica creada para cada proceso, dependiendo del grado de complejidad del proyecto o de la contratación. Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. De los documentos precontractuales Art. 7.- En forma previa a publicarse la convocatoria, la SNT elaborará los siguientes documentos precontractuales: a) Modelo de convocatoria.- Contendrá el día y lugar donde deben retirar los documentos precontractuales y determinación de si se exigirá al oferente el pago de algún derecho de inscripción no reembolsable; descripción extractada del objeto de la contratación; forma de pago y plazo estimado de ejecución del contrato; y, día, hora y lugar hasta los cuales se recibirán las ofertas; y de apertura de las mismas, que se realizará una hora más tarde del cierre de presentación de las propuestas. b) Carta de Presentación y Compromiso.- Carta declaratoria en la cual el oferente se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones exigidas en los documentos precontractuales, así como la indicación de que no tiene ningún impedimento ni inhabilidad para contratar. c) Modelo de formulario de la propuesta.- Contendrá rubros, cantidades, precios unitarios y totales o globales, según la modalidad de pago; plazo de ejecución; moneda de cotización y pago, datos de identificación del proponente y firma de responsabilidad. d) Instrucciones a los oferentes.- Contendrá un detalle del objeto de la contratación; REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES - Página 4 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec recomendaciones para formulación y presentación de la oferta; criterios para la evaluación y selección; causas para el rechazo de propuestas; garantía de seriedad de la oferta; plazo de validez de la oferta; y, tributos y garantías que se exijan para la celebración del contrato. e) Especificaciones generales y técnicas.- Contendrá el detalle de los requerimientos mínimos de cumplimiento obligatorio por parte de los oferentes. f) Proyecto de Contrato.- Contendrá las estipulaciones específicas y además cláusulas atinentes a garantías, entrega - recepciones, obligaciones de las partes, y formas de terminación del contrato. g) Presupuesto Referencial. h) Reajuste de precios en caso de ser procedente. i) Modelos de Formularios.- Documentos que contiene el esquema que el oferente debe seguir en la presentación de su propuesta; y, j) Principios y Criterios para la valoración de las ofertas.- Se deberá señalar la manera en que se realizará la evaluación de las propuestas a fin de determinar las ofertas que resultarán habilitadas y las que deberán ser rechazadas; y, de las habilitadas cual es la más conveniente a los intereses nacionales e institucionales. Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. De la invitación y convocatoria Art. 8.- Aquellos procedimientos cuya cuantía sea inferior al Concurso Público Competitivo, se procederá a la invitación respectiva para que se presenten las cotizaciones, pro formas u ofertas, según corresponda, de conformidad con las indicaciones y requisitos que se establecen para cada caso en este Reglamento. Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. Art. 9.- Dentro del plazo establecido en la invitación o en la convocatoria, deberá entregarse a quienes hubiesen recibido la invitación o inscrito para participar en el concurso público, los documentos precontractuales que constan en el artículo 7 de este Reglamento. Art. 10.- El plazo para la presentación de las ofertas podrá ser prorrogado por el Comité si es que fuese conveniente a los intereses institucionales, la que deberá informarse al público a través de una sola publicación en un periódico de amplia circulación. En caso de aclaraciones y dudas el Comité deberá absolverlas y emitirlas con por lo menos 5 días de anticipación al cierre de presentación de ofertas, y se les notificará con las mismas a los adquirentes de los documentos precontractuales. Art. 11.- La oferta o las ofertas deberán ceñirse estrictamente a las bases, excepto cuando ellas hubiesen previsto la presentación de ofertas alternativas y deberán cumplir con lo exigido en los documentos precontractuales, debiendo incluir adicionalmente lo siguiente: a) Declaración juramentada del oferente de que no tiene inhabilidades ni prohibiciones para contratar con la SNT ni con cualquier otra entidad u organismo del sector público, y declaración de que quien suscribe la oferta tiene capacidad para ello como persona natural, si interviene por sus propios derechos; en calidad de representante legal si es una persona jurídica; o como representante convencional o apoderado común, de ser el oferente una asociación o consorcio. b) Formulario de la oferta según el modelo entregado por la SNT; tratándose de ejecución de obra, se incluirá el análisis de precios unitarios, para efectos de la aplicación de la fórmula de reajuste de precios, de ser el caso. c) Garantía de seriedad de la oferta, equivalente al dos por ciento del valor de la misma, la que se rendirá en una de las siguientes formas: Depósito en moneda nacional, en efectivo o cheque certificado; garantía bancaria o póliza de seguro, incondicional, irrevocable y cobro inmediato; REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES - Página 5 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec depósito en bonos del Estado; o, primera hipoteca de bienes raíces siempre que el monto de la garantía no exceda el 60% del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo que sea aceptado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. d) Todos aquéllos otros documentos exigidos en las bases precontractuales. Art. 12.- Las ofertas se presentarán con las debidas seguridades que impidan conocer su contenido antes de la apertura oficial y se entregarán a un funcionario designado por el Secretario Nacional en los casos de invitación directa y en el caso de convocatoria para concurso a uno de los miembros del Comité Especial de Contrataciones previamente designado para el efecto, quien conferirá el recibo correspondiente anotado la fecha y ahora de recepción. En el día y hora señalado en la invitación o convocatoria, se procederá a la apertura de las ofertas debiendo pasar al análisis y estudios del Secretario Nacional o del Comité Especial de Contrataciones en su caso. Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. De la Adjudicación del Contrato Art. 13.- El Comité Especial de Adquisiciones o el Comité Especial de Contrataciones, resolverán sobre la adjudicación de los respectivos procedimientos de selección, cuyo resultado será notificado a los participantes a través de su Presidente. La adjudicación se la comunicará al adjudicatario y a cada uno de los oferentes, debiéndose, en el menor tiempo posible devolverse la garantía de seriedad de oferta a aquéllos oferentes que no resultaron adjudicados. Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. Art. 14.- El Comité Especial de Contrataciones, conformado para cada proceso de contratación, adjudicará el contrato a la mejor oferta para los intereses del Estado y de la SNT, velando porque esta reúna las especificaciones técnicas requeridas y sea la de mayor conveniencia económica. Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. Art. 15.- En el plazo máximo de quince días de notificada la adjudicación del contrato, se procederá a la celebración del mismo, debiendo el adjudicatario presentar dentro de dicho plazo, de ser una persona jurídica, la escritura de constitución, el nombramiento del Representante Legal, la designación de representante convencional o apoderado común y la escritura de constitución del consocio, de ser una asociación la adjudicataria y el certificado de la Contraloría General del Estado de no ser un contratista moroso o incumplido, además de otros requisitos que se hubiesen hecho constar en la convocatoria o invitación. Art. 16.- En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del plazo indicado, estará sujeto las siguientes sanciones: a) La SNT hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta sin que el adjudicatario tenga derecho a objeción alguna; y, podrá celebrar el contrato con el contratista que siga en el orden de preferencia establecida en el Acta de Adjudicación b) El adjudicatario responsable de la falta de celebración del contrato, quedará inhabilitado para objetar el contrato con terceros, debiendo además comunicarse el particular a la Contraloría General del Estado. Art. 17.- Si por el contrario el contrato no se celebrare por culpa de la Secretaría, el adjudicatario tendrá derecho a reclamar el pago de daños y perjuicios que le hubiere ocasionado la falta de REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES - Página 6 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec contratación. Dicha indemnización no podrá exceder del 2% del valor del contrato no celebrado. Del contrato y su formalización Art. 18.- Solo los contratos que hayan observado el procedimiento de Concurso Público Competitivo serán elevados a escritura pública o aquellos que por disposición legal requieran formalizarse observando dicha solemnidad. Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. Art. 19.- El contrato contendrá entre otras cláusulas las siguientes: naturaleza y objeto; nombre y designación de las partes que intervienen y/o de sus representantes; documentos habilitantes que se agregan; cláusula de antecedentes con la constancia de los requisitos previos que se hubieren cumplido; plazo contractual; precio y forma de pago; garantías que aseguren el cumplimiento del contrato, garantía técnica del fabricante, garantía por el buen uso del anticipo, de ser el caso; estipulaciones relativas a la terminación unilateral por parte de la SNT si así conviene a sus intereses, por mutuo acuerdo o resolución del contrato; forma de resolver las divergencias y controversias; renuncia del contratista de toda reclamación por vía diplomática; multas y sus límites en caso de retardo o incumplimiento; forma y término de las recepciones provisionales y definitivas; mantenimiento, reparaciones, repuestos de ser el caso; pago de tributos por parte del contratista, derechos notariales; cesión o subcontratación de las obligaciones contractuales; y, las demás que fueren del caso. Art. 20.- La SNT podrá conceder al contratista el anticipo que considere pertinente, considerando la naturaleza y objeto del contrato, sin intereses, siempre que éste, en forma previa, rinda una garantía equivalente al ciento por ciento del mismo y presente el plan de inversiones destinados al cumplimiento del convenio. Si la Secretaría comprobare, en cualquier momento, que el anticipo, total o parcialmente, hubiere sido dispuesto en objetivos diferentes a los constantes en el plan de inversión presentado, procederá a la inmediata ejecución de la garantía, sin perjuicio de poder declarar la terminación unilateral y anticipada del contrato. Art. 21.- En el contrato se estipulará con precisión el precio y la forma de pago; en caso de ejecución de obras y prestación de servicios se determinará el tiempo que requiera la SNT para la aprobación de las planillas que presentare el contratista para realizar el pago. El pago en divisas se pactará de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y regulaciones de Junta Monetaria. Según la naturaleza del contrato, en los documentos precontractuales deberá establecerse si existirá o no reajuste de precios, y de así haberse establecido deberá constar la fórmula polinómica respectiva. Si el pago no se efectuare dentro del plazo estipulado el contrato se prorrogará automáticamente en igual tiempo a la demora, con el reconocimiento del reajuste de precios correspondiente sin que se le reconozca al contratista interés alguno. Art. 22.- Para seguridad del fiel cumplimiento del contrato el adjudicatario deberá rendir una garantía equivalente al 5% del valor del contrato, la misma que podrá ser cualesquiera de las siguientes: Depósito en moneda nacional, en efectivo o cheque certificado, garantía bancaria o póliza de seguro; incondicional, irrevocable y de cobro inmediato; primera hipoteca, o depósito en bonos del Estado. En los contratos de ejecución de obra, la garantía deberá ser equivalente al 10% del valor del mismo. Art. 23.- En los contratos de adquisición de bienes y en los de obra que contemplen la provisión e instalación de equipos, sistemas o maquinarias, el contratista deberá presentar la garantía del REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES - Página 7 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec fabricante, la que se mantendrá vigente y caducará de acuerdo a sus propias estipulaciones. Art. 24.- Salvo lo dispuesto por la garantía de fábrica, la garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta una vez firmada el acta de entrega recepción definitiva de las obras, bienes o servicios, a entera satisfacción de la SNT. Art. 25.- La SNT tendrá derecho a ejecutar y cobrar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Cuando el contratista lo incumpliere, dando lugar a la terminación unilateral; b) Si la SNT hubiere solicitado la renovación o incremento de la garantía y no se le hubiere hecho dentro del plazo de ocho días de haber realizado la petición; y, c) Cuando existiese resolución de juez competente. De la terminación de los contratos Art. 26.- Los contratos que contempla este Reglamento se terminan: 1. Por cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 2. Por mutuo acuerdo; 3. Por declaración unilateral de terminación anticipada del contrato por parte del SNT; 4.- Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución del contrato por incumplimiento de la SNT; 5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista, o de una de las compañías que conformen un consorcio o asociación. Además, el contrato no surtirá efectos jurídicos por sentencia judicial ejecutoriada que declare la nulidad del contrato. En el contrato deberá establecerse las causas por las cuales se podrá acoger a los numerales 2 y 3 de este artículo. En caso de terminación unilateral y anticipada por parte de la SNT, el contratista devolverá el anticipo no devengado con los intereses legales correspondientes. Selección y Contratación de Firmas Consultoras o Expertos Individuales Art. 27.- El procedimiento de selección para la contratación de consultoría a través de firmas consultoras, institución especializada, consultores o expertos individuales, observará el procedimiento aplicable en razón de su presupuesto referencial; con las siguientes particularidades. Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. De los contratos ampliatorios y complementarios Art. 28.- La Secretaría podrá celebrar contratos ampliatorios o complementarios hasta por el 15% del valor del contrato original sin necesidad de concurso siempre y cuando se trate de adjudicación de bienes muebles, terminación de obras o de prestación de servicios, contemplados en este Reglamento. Art. 29.- Los servidores de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones que tengan a su cargo una o más etapas del proceso de ejecución de un proyecto de obra pública, y los que intervengan en la etapa precontractual de los contratos a que se refiere este Reglamento, serán administrativa, civil y penalmente responsables por sus específicas actuaciones. REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES - Página 8 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec Art. ...- Definiciones y Otros Conceptos.- Se establecen las siguientes definiciones: 1. "Firma Consultora" es toda asociación legalmente constituida integrada principalmente por personal profesional que ofrece servicios de consultoría, asesoría, dictámenes de expertos y servicios profesionales de diversa índole. 2. "Institución Especializada" es cualquier organización nacional o extranjera, sin fines de lucro, tal como universidades, fundaciones, organismos autónomos o semiautónomos u organizaciones internacionales, que ofrezca servicios de consultoría. A las instituciones especializadas se les aplicará las mismas reglas que a las firmas consultoras. 3. "Consultor o Experto Individual" es todo profesional o técnico o persona especializada en alguna ciencia, arte u oficio que demuestre experiencia en la materia objeto del procedimiento de selección. 4. "Términos de Referencia" es la parte del documento precontractual que contiene los requerimientos técnicos y metodológicos exigidos por la entidad para la ejecución de la prestación de servicios de consultoría. Calificaciones Profesionales de una Firma Consultora El análisis de las calificaciones profesionales de una firma consultora o de un Consultor o Experto Individual, para el Concurso Público Competitivo, tendrá en cuenta al menos los siguientes factores: 1. Antecedentes generales de la firma, o antecedentes profesionales o de formación del experto. 2. Trabajos similares realizados. 3. Experiencia previa. 4. Calificación y experiencia del personal que vaya a ser asignado, si es el caso. 5. Metodología para la evaluación. 6. Plan de ejecución propuesto. 7. Calendario de ejecución. 8. Sistemas de apoyo gerencial para garantizar el control de calidad durante la ejecución de la consultoría, informes a presentar, etc. 9. Los términos de referencia, especificaciones, que describan el trabajo que vaya a ser realizado por la firma o por el experto individual. Documentos Precontractuales y Presentación de Ofertas 1. Los documentos precontractuales contendrán los requerimientos jurídicos, técnicos y económicos exigidos para la presentación de las ofertas, requisitos a los cuales deberá sujetarse el oferente. Se elaborarán documentos precontractuales exclusivamente tratándose de Concurso Público Competitivo. Para los otros procedimientos de selección bastará que a la invitación a efectuarse se adjunten los términos de referencia respectivos. En los términos de referencia se hará constar el alcance y enfoque de los trabajos, las exigencias técnicas y metodológicas que la entidad requiera para la prestación de los servicios de consultoría, el Proyecto de Contrato y los demás requerimientos que se considere pertinente. 2. Las ofertas de consultoría se presentarán en dos sobres, uno que contendrá la oferta técnica y el otro, la oferta económica. Análisis de las Propuestas La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, a través de la autoridad u organismo competente conforme a lo previsto en el presente reglamento, analizará la propuesta técnica y establecerá el orden de mérito. Las negociaciones del contrato comenzarán con la firma consultora o experto individual que haya presentado la mejor propuesta técnica. El segundo sobre presentado por dicha firma consultora o experto individual será abierto en presencia de uno o más de sus representantes o del experto, respectivamente, y se utilizará en las negociaciones del contrato. Todos los segundos sobres presentados por los otros participantes permanecerán sellados y en caso de lograrse un REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES - Página 9 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec acuerdo con la primera firma consultora o experto individual, les serán devueltos, sin abrir. Si no se lograse acuerdo sobre los términos del contrato con el ubicado en primer lugar en el orden de prelación, se le notificará su rechazo por escrito y se iniciarán negociaciones con el segundo y así sucesivamente hasta lograr un acuerdo. Si no se llegare a un acuerdo sobre costos detallados u honorarios, o si a juicio de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, tales costos u honorarios resultaren inadecuados o excesivos, ello será causal suficiente para rechazar una propuesta e iniciar negociaciones con la firma consultora o experto individual que le siga en orden de mérito. Si una firma consultora o experto individual fuere rechazada, no se la volverá a llamar para nuevas negociaciones respecto al mismo contrato. Recomendaciones de los Consultores Las opiniones y recomendaciones de los consultores no comprometerán a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, quien se reserva el derecho de formular al respecto las observaciones o salvedades que considere apropiadas. Nota: Artículo agregado por Decreto Ejecutivo No. 618, publicado en Registro Oficial 134 de 28 de Julio del 2003. Art. 30.- El presente Reglamento, entrará a regir a partir de su publicación en el Registro Oficial. REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES - Página 10 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec