COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO PLIEGO DE CONDICIONES PARA LICITACIÓN PÚBLICA, CONTRATACION Y EJECUCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO CON PROVISION DEL TERRENO Y PROYECTO Índice General I- CLAUSULAS GENERALES – CAPITULO I – ART. 1º) Objeto del Pliego y la Licitación ART. 2º) Documentos que integran el presente legajo ART. 3º) Calidad de la ejecución ART. 4º) Publicación de la Licitación y Lugares fijados para las consultas y adquisición del Legajo ART. 5º) Sistema de Contratación ART. 6º) Lugar de presentación de las Ofertas ART. 7º) Régimen legal de las Ofertas ART. 8º) Consideraciones generales y especiales a tener en cuenta para formular las Ofertas ART. 9º) Requisitos exigidos a los Proponentes ART. 10º) Requisitos indispensables para ser admitida la Oferta – forma de presentación de las propuestas y acto de apertura de las mismas – Garantías ART. 11º) Mantenimiento de las Ofertas y devolución de las Garantías de las Ofertas ART. 12º) Valores de los jornales y materiales a tener en cuenta al formular la Oferta ART. 13º) Apertura de las Propuestas ART. 14º) Observaciones al Acto de Apertura y a las Propuestas ART. 15º) Marco Regulatorio ART. 16º) Adjudicación ART. 17º) Impugnación de la Adjudicación ART. 18º) Contrata ART. 19º) Sellado de la Contrata- Documentos integrantes del Contrato ART. 20º) Transferencia del contrato ART. 21º) Plan de Trabajos – Certificaciones- Curva de Inversiones ART. 22º) Aclaraciones de las Ofertas presentadas ART. 23º) Orden de Iniciación contractual – Plazo para el cumplimiento del Contrato ART. 24º) Plazo de Ejecución de las Obras – Ampliación por días de lluvia ART. 25º) Documentos Contractuales – Libros de Ordenes de Servicios – Libros de Notas de Pedido – Libros de Actas ART. 26º) Representante Técnico ART. 27º) Demolición y Yacimientos - su aprovechamiento – Letrero y Cerco de Obra 1 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO ART. 28º) Características del Obrador, talleres y depósitos; seguridad, vigilancia, alumbrado y normas de seguridad. ART. 29º) Ejecución de la Obra ART. 30º) Limpieza de Obra ART. 31º) Pedidos de Prorrogas del Plazo de Ejecución – Presentación y Resoluciones ART. 32º) Constancia de incumplimiento de disposiciones Contractuales ART. 33º) Vistas fotográficas ART. 34º) Seguros – Seguro de personal obrero – Contra incendio – Contra Terceros ART. 35º) Dirección e Inspección de la Obra. Comodidades para la Inspección de Obra ART. 36º) Proyecto Ejecutivo de la Obra ART. 37º) Verificación del cálculo estructural y dimensional definitivo ART. 38º) Multas ART. 39º) Derecho de Retención ART. 40º) Normas para la medición de la Obra Ejecutada ART. 41º) Reconocimiento de Gastos Improductivos ART. 42º) Materiales según Normas IRAM ART. 43º) Intereses por mora en el pago de Certificados ART. 44º) Prórrogas ART. 45º) Recepción Provisoria ART. 46º) Recepción Definitiva ART. 47º) Informe de la Dirección de Obras ART. 48º) Higiene y Seguridad II- FORMULA DE LA OFERTA BASICA III- SOLICITUD DE ADMISION IV- PLANILLAS VARIAS V- CONTRATA VI- LEYES Y REGLAMENTOS DEL FONDO FIDUCIARIO VII- CLAUSULAS GENERALES – CAPITULO II – ART. 1º) Forma de Presentación de la Oferta ART. 2º) Impuestos y Gravámenes ART. 3º) Pago de los Certificados ART. 4º) Acopios de Materiales ART. 5º) Normas para las Certificaciones ART. 6º) Pagos de Anticipos ART. 7º) Intereses a Pagar por sumas abonadas en exceso en Certificados de Obra ART. 8º) Redeterminación de Precios ART. 9º) Mes Básico de la Oferta 2 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO PLIEGO DE CONDICIONES PARA LICITACIÓN PÚBLICA, CONTRATACION Y EJECUCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO CON PROVISION DEL TERRENO Y PROYECTO Cláusulas Generales - Capitulo IARTICULO 1º)OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION 1. Objeto del Pliego: el presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y técnicas que de acuerdo a la Ley Nacional Nº 24441, el Contrato de Fideicomiso entre el Poder Legislativo de la Provincia del Chaco y Fiduciario del Norte S.A. conforme a la Resolución Nº 1094/05, de la Presidencia de la Cámara de Diputados del Chaco, por la instituye el Fondo Fiduciario de Ejecución de Infraestructura Legislativa y se crea el Comité Técnico del Poder Legislativo de la Provincia del Chaco, en representación del Poder Legislativo de la Provincia del Chaco, en adelante el Comité Técnico y la correspondiente Persona Física o Jurídica que resultare Contratista, con motivo de la Licitación, Adjudicación y Contratación para la provisión del Terreno, Infraestructura necesaria y Proyecto del Edificio del Poder Legislativo de la Provincia del Chaco y la Ejecución completa del Proyecto Ejecutivo, incluyendo la provisión de los materiales, mano de obra y conducción empresaria y técnica. 2. Denominación de Personas y Organismos: las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la documentación de obra en general, se entenderán de la siguiente forma: Proponente: Toda persona física o jurídica, que formule oferta ante un llamado a licitación, efectuado por la Administración, a los efectos previstos en la legislación vigente; Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente, Contratista: La adjudicataria que haya suscripto el contrato respectivo ya partir del momento en que adquiere validez legal; Direccion Técnica: El profesional que tiene a cargo y responsabilidad el control del cumplimiento de la ejecución física del proyecto; Inspección de obra: El equipo de profesionales representante de la Administración que tiene a su cargo la supervisión, control y vigilancia directa de la calidad de los trabajos a ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificación del avance del Plan de Trabajos de la obra por parte de la Contratista. Representante Tecnico: El Representante de la Contratista, encargado de la conducción técnica de la obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administración; Subcontratista: Toda persona física o jurídica cuya contratación, autorizada por la Administración, sea determinada por la Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad 3 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO 3. Orden de Primacía de los Documentos del Contrato: Para la interpretación de la documentación que integra el presente pliego, así cómo de la legislación aplicable, primará el siguiente orden: 1. Ley Nacional Nº 24.441 2. Ley Provincial Nº 5005 3. Ley Provincial Nº 5637 4. Contrato de Fideicomiso entre el Poder Legislativo de la Provincia del Chaco y Fiduciaria del Norte S.A. 5. Resolución Nº 1094/05; Fondo Fiduciario de Ejecución de Infraestructura Legislativa 6. Reglamento de funcionamiento del Fideicomiso 7. El Pliego Tipo de Bases y condiciones Generales 8. Las presentes Cláusulas Especiales Generales – Capítulos I y II 9. Las especificaciones Técnicas generales y particulares para la presente Obra 10. Presupuesto Oficial de la Obra 11. Las Aclaraciones, Normas e Instrucciones complementarias de los Documentos de la Licitación que el Comité técnico, hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, hasta 10 (diez) días antes de la fecha de apertura; que sea requerida por las Empresas Oferentes o por propia decisión. 12. Ley de Obras Publicas de la Provincia del Chaco; Ley Nº 4990, texto vigente, de manera supletoria, de acuerdo a su art. 1º 13. La propuesta de la Contratista 14. La Contrata 4. Sistema de Contratación: Las obras que tratan estas actuaciones, se realizara con provisión de terreno y mediante el sistema de Ajuste Alzado – Llave en Mano El Contrato se celebrara de acuerdo a la Propuesta presentada, entendiéndose que el Monto Total será la Oferta. ARTICULO 2º)DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE LEGAJO. Las presentes Cláusulas Generales (en sus Capítulos I y II) complementan las documentaciones enumeradas a continuación y junto con ellas forman parte integrante del legajo: a) La carátula del llamado a Licitación. b) La memoria descriptiva de la Obra. c) Contrato de fideicomiso entre la Cámara de Diputados del Chaco y Fiduciaria del Norte S.A., suscripto el 19 de diciembre de 2005. 4 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO d) Reglamento de Funcionamiento de Fondo Fiduciario de Ejecución de Infraestructura Legislativa. e) Ley Nacional Nº 24441 . f) Ley Provincial Nº5.637 g) Resolución de la Presidencia de la Cámara de Diputados Nº 1094/05 h) El Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales. i) Las presentes Cláusulas Especiales Generales -Capítulos I y II-. j) Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la presente obra. k) La Ley de Obras Publicas de la Provincia del Chaco, Ley Nº 4.990 (supletoriamente de acuerdo al tercer párrafo del Art. 1º ) l) Presupuesto Oficial de la Obra . m) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitación que la Administración hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, hasta 10 días antes de la fecha de apertura, que sea requerida por esta o por propia decisión. ARTICULO 3º) CALIDAD DE LA EJECUCION. En razón que en esta Obra el Estado Provincial a través del Poder Legislativo actúa como persona de derecho público y dada la importancia de la misma, que radica en su carácter trascendente con proyección de interés público que debe perdurar con el tiempo en óptimas condiciones de uso, el Contratista se obliga a ejecutar la Obra motivo de la presente Licitación, empleando equipos, materiales, mano de obra ( preferentemente chaqueña), equipamientos, etc. de primera calidad cumpliendo además con todas y cada una de las reglas y normas del arte de la construcción. Bajo estas condiciones la Provincia recibirá en su oportunidad la Obra contratada. ARTICULO 4º) LUGARES FIJADOS PARA LAS CONSULTAS Y ADQUISICION DEL LEGAJO. El aviso de la licitación de la obra pública se anunciará en el Boletín Oficial, Página Web oficial, en un diario local de la mayor distribución y circulación en la Provincia del Chaco, y en un diario nacional de la mayor distribución y circulación en la Nación Argentina, por no menos de tres días y con una anticipación no menor a diez días a la fecha de la apertura de la licitación. Consulta y Adquisición de la Documentación Licitatoria. La documentación necesaria para información, estará a disposición de los interesados durante el término del llamado en la sede del Comité Tecnico, situada en calle Ameghino Nº 226, ciudad. Como se trata de obra de Interés local, se remitirá copia de la documentación al Municipio de Resistencia con anterioridad a la publicación del aviso, las que se mantendrán para el mismo fin y por igual tiempo en la oficina que el Municipio determine. Por constituir una licitación que requiere difusión nacional, la documentación respectiva también deberá estar disponible en la Casa del Chaco, sita en Avda. Callao 320, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La adquisición de tal documentación será hasta 72 hs antes de la fecha de apertura de la Licitación; se efectuará previo pago del importe que, como precio, se haya establecido en el aviso. El Recibo oficial por el pago efectuado lo extenderá el Organismo responsable de la documentación licitatoria. Toda la documentación mencionada en el Articulo lº se encuentra a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en Ameghino Nº 226, donde funciona el Comité Tecnico , que fue designada como autoridad de aplicación. Los interesados podrán realizar todas las consultas que consideren necesarias, las que deberán ser formuladas por escrito y hasta diez (10) días corridos antes de la fecha de apertura de la licitación en el domicilio antes indicado. 5 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO El Comité Técnico evacuará las consultas realizadas y podrá efectuar de oficio las aclaraciones que estime pertinente, hasta diez (10) días corridos antes de la fecha de apertura de la licitación. Las aclaraciones y respuestas se llevarán a conocimientos de todos los adquirentes del legajo de Licitación. En el cómputo en el conteo de los diez (10) y los diez (10) días no se incluyen el día de apertura de la Licitación. ARTICULO 5º) SISTEMA DE CONTRATACION, El sistema de Contratación mediante el cual se ejecutará la Obra que se licita será con provisión del terreno y por Ajuste Alzado “LLAVE EN MANO“. ARTICULO 6º) LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las Ofertas se presentarán en la sede de la Comité Tecnico sito en Calle Ameghino N° 226, el día 31 de enero de 2006 a las 10 hs. No recibiéndose propuesta alguna pasado la hora establecida; tampoco se admitirá durante o después del ACTO LICITATORIO Propuestas Complementarias o de mejoras de Precio. ARTICULO 7º) REGIMEN LEGAL DE LAS OFERTAS. El régimen de la licitación y contratación de esta Obra, se efectuará de conformidad con las disposiciones encuadradas en este Pliego, las normas y documentos establecidos en los Artículos 1º) y 2º) de estas Cláusulas Generales siendo aplicable supletoriamente, el Código Civil. Las disposiciones expresas del pliego licitatorio serán prevalentes respecto a la restante normativa aplicable en subsidio, y sólo se acudirá a la aplicación de las normas supletorias, cuando la cuestión no esté expresamente prevista en el pliego. ARTICULO 8º) CONSIDERACIONES GENERALES Y ESPECIALES A TENER EN CUENTA PARA FORMULAR LAS OFERTAS. El Proponente, al realizar su Oferta, deberá tener especialmente en cuenta y se considera formalmente notificado a todos sus efectos, y acepta las siguientes consideraciones: 1.-Que el Comitente Licitante se reserva el derecho de postergar y/o anular el llamado a Licitación sin que ello dé motivo a ninguna de las Empresas y/o entidades proponentes a efectuar reclamos de ninguna naturaleza al Comité Tecnico ni a la Provincia del Chaco, por gastos improductivos, daños y perjuicios o cualquier otro motivo como ser compra del legajo, gastos de comisiones y/o estudios técnicos referentes a las obras que se liciten, etc. 2.-Que el proponente al presentar su cotización declara haberse compenetrado de toda la documentación correspondiente a la Obra que se licita, así como de las características técnicas particulares y especiales de la misma, no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente dudas o desconocimiento al respecto. 3.-Que se considerará incluido el pago de todo derecho, impuesto, tasa general o todo otro gasto exigido para la construcción de la Obra en la formulación de la propuesta . 6 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO 4.-Que se considerarán únicamente aquellas ofertas que cumplan con todas las condiciones estipuladas en el Pliego y que el proponente será el único responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido a formular su Oferta. 5.- Que el Comité Técnico del Poder Legislativo de la Provincia del Chaco licitante se reserva el derecho de adjudicar la obra licitada a la o a las firmas oferentes que a su juicio presenten la Oferta más conveniente, como así también rechazar cualquiera de las propuestas o la totalidad de ellas, y si así ocurriere, ninguna de las firmas proponentes tendrán derecho a reclamo alguno, siendo por lo tanto inapelables las decisiones que tiene la Comisión Técnica en tal sentido. La Comisión Técnica, adjudicará a la oferente que a su sólo juicio resulte ser la que presentó la oferta más conveniente, teniendo en cuenta los siguientes conceptos analizados comparativamente: a) Cumplimiento de la documentación de la Licitación. b) Capacidad Técnica, Legal, Económica y Financiera de la empresa para la ejecución de la obra. c) Garantía Ofrecida. d) Antecedentes de Obras realizadas. e) Tipo, calidad y calidad del equipamiento afectado a la obra. f) Ponderación de la situación de litigiosidad del oferente. g) Importancia y características del Proyecto h) Certificación de Capacidad de Contratación otorgado por el Registro de Constructores de la Provincia del Chaco i) Ponderación de los insumos, servicios y mano de obra de preferencia local. j) Ponderación del Factor de Radicación. k) Ubicación del Proyecto. l) Oferta Económica mas conveniente. 6.-Los proponentes cotizarán sus precios en moneda argentina de circulación corriente. 7.-El Oferente deberá cotizar el precio para todos y cada uno de los Ítems consignados en su Presupuesto de la Oferta con valores referidos a Noviembre de 2005. Los incrementos de insumos y mano de obra que se produzcan durante la ejecución de la obra se Redeterminaran por el sistema que se establece en el Art. 8 del Capitulo II de estas Cláusulas Generales. ARTICULO 9º) REQUISITOS EXIGIDOS A LOS PROPONENTES Para ser Proponente en la presente licitación deberá haber adquirido la documentación licitatoria de la obra. Deberá poseer Constancia de inscripción en los distintos organismos nacionales y Provinciales de carácter impositivo y provisional, acreditando encontrarse al día en los pagos, adjuntando las constancias respectivas, a satisfacción de la Administración. 7 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO Cuando la oferente sea una sociedad deberá adjuntar Memoria, Balance, Inventario, notas y cuadros anexos correspondientes a los (3) tres últimos ejercicios contables cerrados a la fecha de presentación, conforme las normas legales y técnicas contables vigentes Las Empresas Unipersonales cuando no confeccionen balances deberán adjuntar una Manifestación de Bienes cerrada al último día del mes, cuya antigüedad no podrá superar los 90 días de la fecha de presentación y un Estado de Resultados que contemple los doce meses anteriores a la fecha de la Manifestación de Bienes, o periodo intermedio cuando su antigüedad fuere menor a un año a contar desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. Las sociedades de Hecho, deberán presentar además de la documentación contable indicada para las sociedades constituidas regularmente, una Manifestación de Bienes de cada uno de los socios que la componen, la antigüedad no podrá superar los 90 días de la fecha de presentación. Cuando la oferente sea una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), además de presentar individualmente la documentación mencionada precedentemente, al momento de apertura de Sobres, deberán presentar el Acta de Conformación de UTE con una cláusula de solidaridad entre los partícipes. La Capacidad de Contratación Libre de Ejecución Anual exigida sera la sumatoria de las capacidades individuales aportadas en forma individual por cada Empresa componente de la U.T.E. Toda la documentación contable deberá estar firmada en original por él o los titulares de la empresa según corresponda y por el Representante Técnico, además deberá estar firmada y dictaminada por Profesional en Ciencias Económicas cuya firma deberá estar certificada por el Consejo Profesional respectivo. ARTICULO 10º) REQUISITOS INDISPENSABLES PARA SER ADMITIDA LA OFERTA – FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ACTO DE APERTURA DE LAS MISMAS - GARANTIAS. La forma y condiciones de presentación de las propuestas será la siguiente: se utilizarán tres (3) sobres: uno (1) que servirá de cubierta exterior y que será denominado SOBRE Nº 1 y dos (2) sobres internos perfectamente cerrado que será denominado SOBRE Nº 2 Oferta Técnica – Terreno Propuesto para el Proyecto, Proyecto del Edificio y Computo de Materiales y un tercer sobre interno perfectamente cerrado que será el SOBRE Nº3 con la Oferta Económica y Presupuesto detallado de la Propuesta Técnica. SOBRE Nº 1: debidamente cerrado y con la leyenda: SOBRE Nº 1: CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO LICITACIÓN PUBLICA Nº 01/05 FECHA DE APERTURA: 31 DE ENERO DEL 2006 A LAS 10:00 HSEN AMEGHINO N°226 DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA – PROVINCIA DEL CHACO. DEBERA CONTENER: Nota de Presentación de la Empresa licitante Pliego Licitatorio debidamente firmado y sellado 8 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO El Sobre Nº2 debidamente cerrado. El Sobre Nº3 debidamente cerrado. SOBRE Nº 2 “Oferta Técnica” (con identificación) CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO LICITACION PUBLICA Nº01/05 FECHA DE APERTURA: 31 DE ENERO DEL 2006 a las 10:00 horas.OFERENTE ............................................................................................ El Sobre Nº2 debidamente cerrado, que contendrá 1. Garantía de Oferta por un valor mínimo equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. Cuando la Garantía presentada fuera de un importe inferior al requerido y la diferencia no supere el diez por ciento (10%) de lo exigido, será aceptada con la obligación de cubrir dicha diferencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al Acto de Apertura, computándose el mismo en días hábiles, caso contrario será desestimada automáticamente en la evaluación de las propuestas que realice la Comité Tecnico de la Adjudicación sin que medie comunicación alguna al proponente. Esta Garantía de Oferta podrá ser efectuada en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 25º de la Ley de Obras Públicas de la Provincia del Chaco Nº 4.990, que se encuentra en vigencia y deberá ser depositada en el Comité Tecnico del Poder Legislativo de la Provincia del Chaco, acompañando en la Oferta el comprobante extendido por la misma. No se aceptará otro comprobante con la Oferta que no sea el Recibo extendido por dicha Secretaría Administrativa, o funcionario que en su caso la reemplace y que será designado por el Presidente de la Cámara de Diputados. 2. Identificación del representante legal de la empresa o de las empresas Identificación del representante legal de la empresa o de las empresas con compromiso de constitución de una unión transitoria de empresas. 3. Recibo Original de Pago del Legajo de la licitación o copia legalizada, extendido por el Comité Tecnico de la Cámara de Diputados del Chaco, sito en calle Ameghino N°226, ciudad. 4. Certificado Fiscal para Contratación otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, vigente a la fecha de la licitación. (Decreto Nº 5.720/72 modificado por Decreto Nº 825/88, Resolución General D.G.I. Nº 135/98) o libre Deuda Fiscal expedido por la Dirección General Impositiva.- En el caso de UTE se deberá presentar los Certificados Fiscal para Contratación de cada una de las Empresa, que formen parte de la UTE. 5. Constancia de Inscripción en la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chaco y cumplimiento fiscal, actualizada como mínimo al mes anterior a la apertura de sobres de la licitación. 6. Declaración de domicilio real y legal del oferente en la ciudad de Resistencia. 7. Declaración expresa de sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Provincia del Chaco. 8. Tres últimos Balances Generales aprobados por Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del Chaco. En las ofertas realizadas por Consorcio, UTE u otras asociaciones; cada empresa por separado deberá presentar lo solicitado anteriormente y se ponderara a cada uno de los integrantes de acuerdo a porcentaje de participación que corresponda según contrato de asociación. 9 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO 9. Declaración Jurada de poseer experiencia como contratista en la construcción de Obras de Arquitectura 10. Certificado de Habilitación para la licitación con la Capacidad de Contratación Anual Libre que a tal fin otorga el Registro Provincial de Empresas Constructoras del Chaco (ley Nº3276 – Decreto N°415/74) de acuerdo a su reglamentación. Se deja expresamente establecido que cuando se trate de Sociedades constituidas por términos de duración menores al del Plazo establecido para la ejecución de esta Obra, o por lapsos indefinidos, no se extenderá el Certificado mencionado anteriormente hasta tanto el Contrato Social no se lo adecue, determinando por lo menos que la duración constitutiva de la Sociedad sea como mínimo la del doble de la suma del plazo establecido para la ejecución de las obras más el período de garantía de obra motivo de esta Licitación. 11. Sellado por Actuación Administrativa de cada hoja en original que presente, en estampillas de Rentas Generales de la Provincia, según Ley Tarifaria Provincial. 12. Designación Formal del Representante Técnico y Fotocopia Autenticada del Original o Constancia de Habilitación extendida por el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco. La constancia de habilitación no podrá exceder de los tres (3) meses anteriores a la fecha de Apertura. 13. Antecedentes de la Empresa mediante nómina de Obras de la especialidad Arquitectura en el país. 14. Nomina de los Profesionales, Técnicos y Personal Obrero a Incorporar a la Obra, para el caso de profesionales y técnicos que intervendrán en la ejecución de la Obra, se deberá aclarar título, especialidad, Consejo Profesional y número de matrícula, indicando experiencia acumulada. 15. Planillas de Datos Garantizados. La Empresa deberá discriminar en un listado que corresponderá a los Datos Garantizados, la calidad, tipo, marca y toda otra identificación que se refiera a los materiales, accesorios, artefactos, amoblamientos, etc., que dicha Empresa proveerá y/o utilizará en la ejecución de la Obra. Esta identificación de calidad será tenida en cuenta en el estudio comparativo de las Ofertas y una vez adjudicada la Obra pasarán a formar parte de la Documentación Técnica como una obligación de la Empresa Contratista en la ejecución de los trabajos. 16. Cláusulas Aclaratorias Complementarias (si las hubiera) debidamente firmadas. 17. Documentación Técnica: el Proyecto del Edificio deberá constar de los siguientes componentes: Plano de Mensura y Subdivisión del Terreno propuesto Plano de Ubicación del Terreno y Obra en la Ciudad Plano de Altimetria del Terreno Certificado del Registro de la Propiedad de la Provincia del Chaco. Factibilidad de provisión de energía eléctrica ( SECHEEP); provisión de agua potable y red colectora cloacal (SAMEEP) y Certificado de No Inundabilidad (APA); a la Adjudicación de la Obra Plano de Planta - Esc. 1:100 o 1:200 Planos de Vista - Esc. 1:100 o 1:200 Planos de Cortes - Esc. 1:100 o 1:200 Planos de Planta de Techos - Esc. 1:100 o 1:200 Plano de Estructuras - Esc. 1:100 o 1:200 Planos de Instalaciones - Esc. 1:100 o 1:200 Planilla de Locales Planilla de Carpinterías 10 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO Calculo de la Estructura Estudio de Suelos Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 18. Proyecto del edificio, según propuesta con computo de materiales por Ítems. 19. Memoria descriptiva de la metodología de trabajos, planos específicos de la propuesta, cálculos y todo otro antecedente y/o dato que a juicio del proponente contribuya a aclarar su Oferta. 20. Nomina y Detalle de las Características de los Equipos y elementos mecánicos que el Oferente pondrá en uso para la realización de la Obra, indicando si son: a) propiedad de la firma; b) propiedad de la firma pero afectada a prendas, warrants; c) alquilado de otro origen (discriminados); d) Etcétera. SOBRE Nº 3 “Oferta Económica” (con identificación) OFERENTE ............................................................................................ LICITACIÓN PUBLICA Nº 01/05 FECHA DE APERTURA: 31 DE ENERO DEL 2006 a las 10:00 horas.El Sobre Nº3 debidamente cerrado, que contendrá a) Declaración expresa del monto de LA OFERTA ECONOMICA en un todo de acuerdo a la fórmula de Oferta por parte del titular o representante legal de la empresa o de la unión transitoria de empresas. b) COMPUTO Y PRESUPUESTOS, debiendo detallarse al final del mismo la Estructura de Precios adoptada, discriminándose los montos y porcentajes correspondientes a Gastos Generales, Impuestos y Beneficios. c) ANÁLISIS DE PRECIOS completos con discriminación de jornales de ayudantes, Oficiales, etc., flexibilidad salarial, beneficios sociales, seguros, etc. (determinando el monto de cada una de las categorías con que se ingresa al Análisis de Precios) y será abierto en el Acto Licitatorio sin darse a público conocimiento en ningún momento, solo se utilizará para Consulta de la Comité Tecnico y posteriores verificaciones en caso necesario. d) Plan de trabajos y curva de inversiones indicando porcentajes de avance mensual de cada ítem y monto correspondiente, total de inversiones mensual y acumulado, en el plazo indicado por la Repartición para la ejecución de la Obra. IMPORTANTE: Toda la documentación que se menciona en los puntos Nº 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 como integrantes del Sobre Nº2 y en el punto: c del Sobre Nº3, se deberá presentar en Original firmadas por el Oferente; los puntos: 18,19, 20, 21 integrantes del Sobre Nº2 y en los puntos a, b y d del Sobre Nº3, en Original, Duplicado y Triplicado, firmadas por el Oferente y el Representante Técnico propuesto. La documentación presentada será analizada por la Comité Tecnico a los efectos de la adjudicación de la Obra. El cumplimiento de los requisitos exigidos será condición esencial para la aceptación de las Ofertas, caso contrario se desestimará la propuesta en el mismo acto licitatorio, devolviéndose toda la documentación al representante o titular de la empresa desestimada. 11 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO ARTICULO 11º) MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS Y DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE LAS OFERTAS. La vigencia de la garantía de oferta habilitará al oferente a ser adjudicatario en el caso que la administración así lo resuelva y lo obliga a presentarse a firmar el contrato respectivo en el tiempo y forma establecidos en las Bases y Condiciones, conforme a comunicación expresa del Organismo licitante. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a que el Comitente efectúe la aplicación de sanciones a través del Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia. La garantía de oferta mantendrá su vigencia hasta la culminación del plazo establecido en el pliego o hasta la firma del contrato, lo que resultare primero, procediéndose en ambos casos a la devolución inmediata de la garantía de oferta a todos los oferentes. Los proponentes están obligados a mantener su oferta o propuesta durante SESENTA (60) días hábiles, contados desde la fecha de apertura de la Licitación, si algún oferente retira su oferta antes de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento, será de aplicación lo determinado en el Artículo 26 de la Ley Nº 4.990 de Obras Públicas de la Provincia del Chaco.Si se hubiese producido el vencimiento del mantenimiento de las Ofertas, y la Repartición aún no hubiese efectuado la Adjudicación el plazo de mantenimiento de las ofertas será prorrogado en forma automática y aquellos que no deseen mantener su oferta, comunicarán su retiro y solicitarán la devolución de la Garantía de Oferta. Todas las garantías de Oferta que se encuentren en vigencia serán devueltas dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de la Firma del Contrato de la Obra Licitada. Las garantías de oferta que hayan sido depositadas en la Secretaria (previo al acto de apertura) y pertenecientes a oferentes cuyas propuestas hubiesen sido rechazadas en el Acto de Apertura por incurrir en alguno(s) de los incumplimientos de los requisitos exigidos en el Art.8° de las presentes Cláusulas Especiales Generales – Capitulo I, serán devueltas dentro de los QUINCE (l5) días de la fecha de apertura de la licitación. ARTICULO 12º) VALORES DE LOS JORNALES Y MATERIALES A TENER EN CUENTA AL FORMULAR LA OFERTA. Los jornales mínimos que el proponente deberá tener en cuenta para efectuar su oferta, serán los vigentes a Noviembre/05. El Comité Tecnico define como jornal mínimo para cada categoría de los gremios que intervienen en la Obra, el fijado por las leyes nacionales que fueran homologadas, incluyendo dentro del mismo las cargas sociales, flexibilidad salarial, seguro obrero, seguro de riesgo del trabajo, aportes patronales, etc. que correspondan abonar. A lo expuesto precedentemente, se agrega que deberá darse total cumplimiento de las leyes que rigen en el campo laboral, ya sean nacionales y/o provinciales. Los precios de los materiales que los oferentes deberán tener en cuenta para realizar sus cotizaciones, serán los que ellos mismo obtengan bajo su exclusiva responsabilidad para la de ejecución de la Obra y puesto al pie de la misma, y serán vigentes al mes Noviembre/05, como valor promedio del mes. Sobre estos precios la repartición no reconocerá ningún tipo de sobreprecio como ser fletes, ayuda de gremio, movimiento de materiales o equipos, etc. 12 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO ARTICULO 13º) APERTURA DE LAS PROPUESTAS. El acto de apertura será público y se realizará en el lugar, fecha y hora del aviso. Será presidido por la máxima autoridad presente del Comité Técnico licitante, que certificará el desarrollo del acto con su firma en el acta respectiva, y lo secundarán técnicos, profesionales y auxiliares pertenecientes a dicha Comisión, y de la Cámara de Diputados del Chaco. Finalizada la apertura de los sobres presentados, la autoridad del acto cederá la palabra para que cualquiera de los presentes tenga la posibilidad de hacer constar en el acta las observaciones que a su juicio merezca el acto o realizar la reserva que crea conveniente. Una vez incluidas las observaciones en el acta, ésta será firmada con aclaración de firma por los presentes. La certificación del acto estará a cargo de la máxima autoridad pública presente, del Comité Técnico y/o de la Cámara de Diputados. La apertura de las propuestas se efectuará en la sede de la el Comité Técnico sita en calle Ameghino N° 226, el día y hora indicado en la carátula del llamado a Licitación. No serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que lleguen por correo o cualquier otro medio con posterioridad al acto de apertura, aún cuando se justifique con el matasellos u otros elementos, haberse despachado a tiempo. En el Acto de apertura se recibirán la totalidad de las propuestas presentadas, abriéndose los SOBRES Nº 1, Nº 2 y Nº 3 de cada una de ellas, leyéndose a los presentes y consignándose en el ACTA DE APERTURA correspondiente, el nombre o razón Social oferente y el cumplimiento formal de la totalidad de los requisitos exigidos para la presentación, sin entrar al análisis de fondo de cada uno de ellos. La falta de presentación de algunos de los requisitos implica el rechazo automático de la oferta en el mismo acto, pero la presentación de la totalidad de los mismos no implica la aceptación de la propuesta, lo que estará condicionado al estudio posterior por parte de el Comité Técnico que estudiará los mismos y decidirá al respecto. ARTICULO 14º) OBSERVACIONES AL ACTO DE APERTURA Y A LAS PROPUESTAS. Los proponentes o sus representantes autorizados podrán efectuar observaciones al acto de apertura y/o a las propuestas presentadas en el mismo. Dichas observaciones se harán constar en el Acta que oportunamente se labre en aquel acto, y esta deberá ser suscripta por los oferentes (o sus representantes) que efectúen las observaciones. Podrán firmar el Acta correspondiente al Acto de Apertura, además de las oferentes y/o sus representantes, todos aquellos presentes a su voluntad. Queda expresamente aclarado que en el Acto Licitatorio solo se podrán hacer observaciones y no impugnaciones a las Ofertas. El Comité Tecnico tendrá a su exclusivo criterio la facultad de aceptar o rechazar las ofertas para luego ponerlas a su análisis y consideración. ARTICULO 15º) MARCO REGULATORIO PARA CALIFICACION DE LA OFERTA. Para la determinación de la Oferta mas conveniente; a evaluar por el Comité Técnico, la misma realizará una evaluación del objeto del Proyecto y el detalle de la Obra; servicios y aplicación prevista; plazo estimado de duración; condiciones económicas; creándose un cuadro de valorización de porcentajes de acuerdo a los siguientes aspectos: 1) Ubicación del Terreno, peculariedades del mismo. dimensiones, 13 condiciones de accesibilidad y demás COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO 2)Calidad del Proyecto: el puntaje máximo le corresponderá al proyecto que cumpla con los requisitos exigidos para un normal funcionamiento de la Cámara de Diputados y cumpla con el presente Pliego de Especificaciones Técnicas; en los demás proyectos se determinará el puntaje en forma decreciente en escala de cinco en cinco. 3)Sistematización y seguridad del Edificio: el puntaje máximo le corresponderá a la oferta que presente el mejor sistema que a juicio de la el Comité Tecnico, considere el mas optimo y como mejor alternativa a los fines de uso de la Cámara de Diputados. En los demás proyectos se determinará el puntaje en forma decreciente en escala de cinco en cinco. Las Ofertas analizadas y aprobadas; serán las que reúnen los requisitos mínimos necesarios para la calificación. ARTICULO 16º) ADJUDICACION. La adjudicación preservará el concepto de la propuesta más conveniente, conforme las condiciones establecidas para la licitación y resguardará la seguridad, salud y el interés público. A dichos efectos, el Comité Tecnico adjudicará a la oferta más conveniente, analizando y evaluando los aspectos referidos en el artículo 8° inc. 5 y 15 de estas Cláusulas Generales. Se notificará fehacientemente de la adjudicación a todos los oferentes habilitados. Asimismo el Comité Tecnico citará al adjudicatario para proceder a firmar el contrato de acuerdo al Art. 18 de estas Cláusulas Generales. ARTICULO 17º) IMPUGNACIONES A LA ADJUDICACION. Las impugnaciones que eventualmente presenten los oferentes contra la adjudicación, deberán ser interpuestas hasta dentro de los tres días hábiles subsiguientes a la comunicación fehaciente. Las impugnaciones que se presenten contra la adjudicación no obligarán a suspender el trámite respectivo por parte de el Comité Tecnico ni por la Presidencia de la Cámara de Diputados Toda impugnación deberá afianzarse con una garantía de impugnación, que consistirá en la constancia de constitución de un depósito, efectuado en favor de el Comité Tecnico, en la cuenta que al efecto se abrirá en el Nuevo Banco del Chaco S.A., equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) del importe total de las ofertas que el proponente impugne. Dicha garantía será devuelta a quién la hubiere constituido, siempre que la impugnación sea considerada procedente; caso contrario la misma será ejecutada a favor de la Cámara de Diputados de la provincia. Cuando la impugnación sea sobre más de una oferta y la resolución favorable fuera por una o más de las ofertas impugnadas, la garantía se ejecutará solamente para la o las partes no resueltas favorablemente. La garantía podrá constituirse exclusivamente mediante dinero en efectivo, Carta Fianza Bancaria o Póliza de Seguro de Caución, estas dos últimas a entera satisfacción de la Repartición licitante. ARTICULO 18º) CONTRATA. Producida la comunicación al adjudicatario de acuerdo al último párrafo del Art. 14 de estas Condiciones Especiales Generales, en la que además se solicitará la presentación de la Garantía de Contrato, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto adjudicado dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES, contados a partir de la fecha de 14 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO notificación de la comunicación referida y efectuada la presentación de la documentación solicitada, se procederá a la firma de la Contrata. La no presentación de la aludida documentación dentro del plazo fijado, se interpretará como una tácita retractación de su propuesta y en consecuencia, facultará a el Comité Técnico a la aplicación del Artículo 26° de la Ley de Obras Públicas. En casos especiales y debidamente justificados por parte del Adjudicatario, las presentaciones mencionadas se extenderán hasta SETENTA Y DOS (72) HORAS posteriores al vencimiento del primer plazo, pero en ningún caso se extenderá el plazo fijado para la firma de la Contrata. La Garantía de Oferta perteneciente al Oferente que resulte adjudicatario y de la totalidad de los oferentes, será devuelta dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES de la firma de la Contrata y/o al vencimiento del mantenimiento de la Oferta para aquellos que lo soliciten. En el supuesto que el adjudicatario opte por cumplimentar la mencionada Garantía a través de uno de los medios indicados en los incisos b), c), d) y e) del Artículo 25° de la Ley N° 4.990 de Obras Públicas, la misma deberá ser presentada por medio de una nota dirigida a el Comité Técnico en la que solicite su aprobación. En el caso particular que el medio elegido para constituir Garantía de Ofertas, Garantías de Contrato, Sustitución de Fondos de Reparos, Garantías de Adicionales y Garantías de Acopio, etc., fueran "Pólizas de Seguro", estas deberán ajustarse estrictamente a las pautas normativas de las Resoluciones en vigencia de la Superintendencia de Seguros de la Nación y a entera satisfacción de la Repartición, con las cláusulas de Reajuste automática. ARTICULO 19º) SELLADO DE LA CONTRATA-DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. Luego de firmada la correspondiente Contrata, la misma junto a la totalidad de sus copias serán entregadas al Adjudicatario para que este en el término de VEINTICUATRO (24) horas reponga el sellado de Ley en la proporción que le corresponda, y luego proceda a su devolución. Cumplimentado este requisito, el Comité Tecnico procederá a tramitar el registro en la Secretaría Administrativa del Comité Tecnico, y remitirá luego de registrado, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles, la documentación al Area respectiva. El legajo o documentación contractual se distribuirá de la siguiente manera: 1) ORIGINAL para su registro en el Comité Tecnico. 2) DUPLICADO al área iniciadora y/o que ejercerá la Inspección y Dirección de Obras y Certificación de las mismas. 3) TRIPLICADO a la Empresa Contratista; 4) CUADRUPLICADO a la Dirección de Administración. ARTICULO 20º) PLAN DE TRABAJOS- CERTIFICACIONES- CURVA DE INVERSIONES. Juntamente con su propuesta, la empresa Oferente presentará un Plan de Trabajos y Certificaciones de la Obras, indicando porcentajes, monto total, parcial y total, acumulado de Certificaciones mensuales, discriminados en rubros e ítems y Curva de Inversiones con porcentajes mensuales y acumulados de inversión, documentos estos que servirán para el estudio y evaluación de las Ofertas. Si la documentación mencionada en el párrafo anterior merece objeciones y/o aclaraciones de la repartición, esta requerir del oferente las modificaciones y/o aclaraciones de la documentación presentada con su Oferta. 15 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO ARTICULO 21º) ACLARACIONES A LA OFERTA PRESENTADA. La el Comité Técnico podrá requerir a la o a las Empresas Oferentes las aclaraciones que considere necesarias. A estos requerimientos el oferente deberá dar cumplimiento dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores, o el plazo que la el Comité Tecnico establezca, contados a partir de la fecha de su notificación. Vencido este plazo, sin que el o los oferentes hayan cumplimentado con la información solicitada, la Repartición considerará este hecho como una tácita retractación del, o los, oferentes. Dicha información, una vez aprobada por la Repartición, deberá formar parte de la Documentación del Contrato para el caso de la Empresa Adjudicataria. ARTICULO 22º) TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. Se podrá autorizar la transferencia o cesión del contrato en forma total o parcial, solamente cuando ésta se efectúe de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° de la Ley 4416. En el caso de que el traspaso fuere parcial, el cedente y cesionario serán responsables, no solamente de la parte transferida, sino también de la parte no cedida del contrato.En ningún caso la transferencia parcial o total del Contrato podrá hacerse sin previa autorización del Comité Tecnico que podrá dejar sin efecto la adjudicación o rescindir el contrato, con pérdida del depósito de garantía en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia parcial o total realizada sin su aprobación previa.ARTICULO 23º)ORDEN DE INICIACION CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CONTRACTUAL - PLAZO PARA EL Dentro de los TRES (3) días de recibido el Contrato, el área que tendrá a su cargo la Inspección de las Obras, citará a la Empresa Adjudicataria para que comparezca para firmar primeramente el Acta de Iniciación Contractual y se firmará el Acta de Replanteo Inicial, computándose a partir de la fecha de esta, el plazo de ejecución de la Obra (Art.24 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales), previa Aprobación del Plan de Trabajo y Curva de Inversiones real presentado por la Empresa. ARTICULO 24º)PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS-AMPLIACIONES POR DIAS DE LLUVIAS. El plazo de ejecución de la Obra contratada es el indicado en la respectiva carátula del llamado a Licitación y comenzará a computarse a partir de la fecha correspondiente a la Firma del Acta de Replanteo Inicial. Con referencia al plazo para la ejecución de la Obra, se deja expresamente aclarado que los días de lluvia normales (de acuerdo a las estadísticas de los últimos DIEZ (10) AÑOS en intensidad y frecuencia) no se considerarán como causales de modificación o ampliación de plazo. Cuando se demuestre que las lluvias revisten el carácter de extraordinario, los días que no tuvieran posibilidad de trabajar se podrán considerar para una posible ampliación del plazo, previa acreditación con certificación otorgada por reparticiones oficiales (Municipalidad, Policía, etc.). Los casos extraordinarios, 16 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO fortuitos o de fuerza mayor, por razones meteorológicas anormales (inundaciones, tornados, etc.) serán tratados en forma especial por la Repartición. ARTICULO 25º) DOCUMENTOS CONTRACTUALES- LIBROS DE ORDENES DE SERVICIOS- LIBROS DE NOTAS DE PEDIDO- LIBRO DE ACTAS. Dentro de los TRES (3) días de notificada la Empresa Contratista de la Orden de Iniciación contractual, la misma deberá presentar a la Oficina correspondiente que tendrá a su cargo la Inspección de la Obra, tres (3) Libros tipo llamados de Actas tamaño Nº3 por triplicado y de CINCUENTA (50) hojas cada uno, los que se destinarán a: Libro de Ordenes de Servicios, Libro de Notas de Pedidos y Libro de Actas. Estos TRES (3) Libros serán los destinados a documentar toda la historia escrita de la Obra contratada y solamente en ellos se transcribirán todas las notas y/o documentos que ingresen a la Administración por otros medios, como ser telegráficos, memorandum, notas etc. Estos TRES (3) Libros serán suscriptos por el Inspector de la Obra u otra autoridad competente designada por la Administración en su eventual reemplazo, por el Representante Técnico de la Empresa y por el Contratista de la Obra obligatoriamente, todo dentro de las prescripciones apuntadas en el Art.62 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales. El primero de los nombrados, el Libro de Ordenes de Servicio, se destinará como su nombre lo indica a documentar las órdenes u observaciones y en general todas las notificaciones que la Inspección de la Obra haga a la Empresa contratista. Este Libro quedará en poder de la Inspección de la Obra con sus originales adosados al mismo, desprendiéndose el duplicado que pasará al bibliorato de la Obra que en su archivo posee el Inspector de la misma, y el triplicado de cada Orden de Servicio será entregado al Contratista a los efectos pertinentes. El Libro de Notas de Pedidos servirá para que la Empresa comunique, solicite, notifique, etc. a la Comitente cualquier novedad que necesite dejar debidamente documentada y asentada en la misma, y tendrá las mismas obligaciones y atribuciones que para el Libro de Ordenes de Servicios fija el Art.62 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Este Libro quedará en poder del Contratista con sus Notas originales adosadas al mismo, el duplicado será entregado al Representante Técnico a los efectos que correspondan y el triplicado será entregado a la Inspección de la Obra para su conocimiento y demás efectos pertinentes. Este Libro de Notas y pedidos lo utilizará la Empresa para realizar toda comunicación a la Comitente que estime corresponder dentro de las cláusulas contractuales y únicamente utilizará este medio para realizar dicha notificaciones. En el supuesto que utilice por causas muy especiales Carta Documentos o Telegramas, estos llevarán la numeración correlativa de la Nota de Pedido y deberán, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas hábiles siguientes ser transcriptas en dicho Libro. El Libro de Actas concernientes a la Obra destinado a asentar en el mismo el Acta de Iniciación, Replanteo Inicial, Acta de Recepción de Elementos, Acta de Entrega o Recepciones parciales, Provisionales, Acta de Acopio de Materiales etc. Este Libro de Actas quedará en poder del Organismo licitante con sus originales adosados al mismo, desprendiéndose el duplicado para la Inspección de la Obra y el triplicado para la Empresa contratista. Los tres Libros antes mencionados serán previamente sellados y foliados por la Comitente. ARTICULO 26º) REPRESENTANTE TECNICO. El Representante Técnico será el responsable de la conducción y ejecución de la Obra. Al labrarse el Acta de Iniciación Contractual y para poder suscribir la 17 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO misma y todos los documentos enunciados en la presentes Cláusulas Especiales, el Representante designado en su Oferta por la Empresa deberá hallarse inscripto y habilitado por el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco, demostrando la vigencia de su inscripción y habilitación a la fecha del Acta de Iniciación Contractual. Además deberá hallarse habilitado por el Registro de Constructores como Representante Técnico para esa Obra. El Comité Tecnico objetará al Representante Técnico designado cuando el mismo no se encuadre en las disciplinas y obligaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares. Este deberá cumplimentar las exigencias y reglamentaciones en vigencia del Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco Decreto-Ley Nº 873/58 - debiendo acreditar ante la Repartición dichos cumplimientos, en oportunidad que la misma se lo requiera. Se deja establecido que el Representante Técnico deberá firmar la totalidad de las fojas de medición que presente la Empresa, sin excepción, como así también toda la Documentación Técnica (planos, planillas, estudios técnicos, adicionales, cómputos, presupuestos, órdenes de servicios etc.) que se originen luego de la iniciación de la Obra. Cuando por causas debidamente justificadas el Representante Técnico, designado y aceptado, deba ausentarse de la Obra por más de cinco (5) días corridos, la Empresa deberá designar un sustituto, el cual deberá reunir las mismas condiciones establecidas para el titular y lo alcanzará también las mismas penalidades, teniendo además responsabilidades, derechos y obligaciones. Cuando la o las características de la Obra que se licite así lo exija, y se encuentre debidamente solicitado en las Cláusulas Técnicas Particulares, la Empresa deberá además de proponer en su Oferta al Representante Técnico, un equipo de profesionales que bajo las órdenes del Representante Técnico titular, ejercerán las funciones técnicas en la o en las obras que se ejecutan, con la obligación de su permanencia en Obra. En caso de infracciones a las obligaciones emergentes de este Articulo en que incurriera el Contratista, la Repartición le hará posible de una multa equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto total del Contrato de la Obra, por cada una de las infracciones comprobadas, siendo la tercera infracción suficiente para la sustitución del Representante Técnico. ARTICULO 27º) DEMOLICION Y YACIMIENTOS SU APROVECHAMIENTO LETRERO Y CERCO DE OBRA. El contratista deberá realizar los trabajos correspondientes al desmonte, limpieza y nivelación del terreno donde se ejecutarán las obras, rellenando los pozos existentes etc., y procediendo al desarraigo de los árboles y arbustos que indique la Inspección de la Obra. Asimismo efectuará las demoliciones y sus correspondientes extracciones de escombros, dejándose constancia que todos los materiales así obtenidos quedarán en propiedad del Ente Contratante (salvo aquellos que en forma expresa se le hubiera dado algún destino en la Cláusulas Técnicas Particulares de la presente Obra) y deberán ser retirados del recinto de la Obra. La posibilidad y condiciones de que el Contratista aproveche los yacimientos y canteras existentes en los lugares de ejecución de la Obra o en sus alrededores, quedan sujetos a las condiciones y órdenes que imparta la Inspección de la Obra. Además el Contratista deberá colocar en el lugar físico donde se asentará la Obra y en el frente de la o las mismas, los letreros que mencionen el destino de ellas, como así también los demás datos discriminados en el modelo de Letrero requerido en el Pliego Licitatorio. 18 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO El Contratista deberá cercar el lugar de las obras, según lo indicado en las Cláusulas Técnicas Particulares y de acuerdo al tipo y forma en ellas indicados, o en su ausencia, de acuerdo al Reglamento Municipal que para cercos y veredas prevé la Municipalidad de la localidad donde se ejecute la Obra. Queda prohibido colocar en el cerco o edificios, letreros comerciales y propagandas, cualquiera sea su naturaleza, excepto las usuales para el Contratista o SubContratista previo permiso otorgado por la Repartición. ARTICULO 28º) CARACTERISTICAS DEL OBRADOR, DEPOSITOS Y TALLERES, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y NORMAS DE SEGURIDAD. Entrada, vigilancia y alumbrado: la entrada a la Obra será Prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma o que no exhibiere autorización a su nombre firmada por la Inspeccion o Administración del Comité Tecnico La Contratista establecerá una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y estructura propias o ajenas; con tal fin uno mas Serenos permanecerán en la obra en horarios no laborables. La contratista tomara medidas especiales de precaución y colocara luces, vallados y avisos de peligros en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la Obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situación en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la Inspeccion. Instalaciones de agua y electricidad para el Obrador: la Contratista gestionara y abonara a su cargo la provisión de agua y energía eléctrica para la Obra, y demás servicios para el Obrador; con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias. Servicios de la Obra: la Contratista construirá a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se desempeñara en la Obra, los locales construidos a ese fin deberán cumplir las exigencias de la Ley y Decreto Reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservación y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista. Las comodidades mínimas obligatorias serán : baños con provisión de agua potable y desagües cloacales, la cantidad de artefactos estará en relación de 1 inodoro y lavatorio por cada 5 obreros; vestuarios con duchas 1 cada 10 obreros y un local con botiquín para 1º auxilios. Depósitos y talleres: la Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccion de obra. Los materiales no acomodaran en forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someterán los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estará prohibido depositar tierra y otros materiales fura de la malla del obrador. Andamios y normas de seguridad: los andamios serán sólidos, cómodos y seguros respetando los Reglamentos de Higiene y Seguridad, los andamios no deberán cargarse en exceso evitándose materiales sueltos y herramientas sobre su superficie. Las torres para grúas, guinches o montacargas serán sólidos, armadas rígidamente, arriostradas y con uniones correctas con empernaduras, poseerán escaleras en toda su altura y poseer plataforma de trabajo sólidas y seguras . La Contratista deberá adoptar de inmediato las medidas de seguridad solicitadas por la Inspeccion de Obra. Se deberá dar cumplimiento a las Normas de Higiene y Seguridad en el trabajo como : cascos, guantes, calzados, protecciones si correspondiere, etc. 19 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO ARTICULO 29º) EJECUCION DE LA OBRA. Replanteo e Iniciación de los Trabajos: Dentro de los diez (10) días corridos de la notificación de la aprobación del contrato, la Administración impartirá la Orden de Inicio de los trabajos por Orden de Servicio, y a partir de esa orden comenzará a regir los plazos de ejecución de obra. En caso de corresponder Replanteo de Obra, la Administración comunicará por Orden de Servicio a la Contratista la fecha de la misma para la comparecencia del Representante Técnico, a los fines de labrar la respectiva Acta. En caso de que el Replanteo de la Obra sea anterior a la Orden de Inicio, a partir de esta fecha comenzará a regir el Plazo de ejecución de la obra.La Contratista solicitará a la Inspección, la aprobación de líneas y niveles y replanteo de la obra. Trabajos de acuerdo a su fin: La Contratista ejecutará los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás documentos del contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, la Contratista no tendrá derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la Administración.Abastecimiento de materiales: La Contratista tendrá siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Inspección, se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.Todos los materiales y productos de la industria serán nuevos, de primera calidad en su género, de marca acreditada y perfectos dentro de las tolerancias admitidas. Tendrán las características prescriptas en los documentos del contrato . Aceptación o rechazo de materiales y trabajos: La Contratista facilitará a la Inspección todos los medios a su alcance para la inspección, verificación y control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten.La Inspección podrá rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a los contratados, los que serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que señalare la orden respectiva.A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspección podrá exigir pruebas y ensayos de los materiales, mezclas, hormigones y demás productos a emplearse o ya empleados. Los gastos serán por cuenta del Contratista.La Inspección podrá hacer demoler y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo o estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las especificaciones.Estarán incluidos en las disposiciones de esta cláusula y sus concordantes aquellos trabajos que fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero que a juicio de la Inspección, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstáculo para su rechazo.Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, serán imputables sólo a la Contratista.- 20 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO Objetos de valor: La Contratista hará entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil y la Ley Nacional 9080.Sustitución de materiales: La Administración podrá sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. La sustitución podrá ser parcial o total y la Administración deberá indemnizar a la Contratista el daño emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitución no prevista en el Pliego licitatorio Trabajos y materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar una vez cubierto, será revisado por la Inspección antes de ser ejecutado. Al efecto la Contratista solicitará con anticipación de dos (2) días hábiles la inspección correspondiente, y esperará durante ese lapso para su aprobación y autorización.Si la Inspección concurriera tardíamente la Contratista podrá ejecutarlos bajo su exclusiva responsabilidad.Garantía de los materiales y trabajos: La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y trabajos y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la recepción definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.- Si la Inspección advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, a la mala ejecución de las obras, notificará al Contratista, quien deberá repararlos o corregirlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días corridos, la Contratista no hiciere las reparaciones exigidas, la Inspección podrá hacerlo por cuenta del Contratista y comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la garantía de contrato o el fondo de reparo.Uso de patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de artículos y dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del Contrato.La Contratista pondrá a la Administración a cubierto de cualquier reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el único responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Administración Planos conforme a obra: En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra (estructuras, instalaciones especiales, arquitectura y demás) la Contratista deberá confeccionar y presentar a la Inspección para su aprobación los planos "conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros.La Inspección comunicará al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) días corridos de presentados; de no expedirse, el Contratista la intimará para que lo haga en los próximos dos (2) días hábiles.Una vez aprobada esa documentación la Contratista entregará a la Inspección un juego original (planos en papel vegetal orillados) y dos (2) juegos de copias.Sólo cumplidos estos requisitos, se estará en condiciones de labrar el Acta de Recepción Provisoria. 21 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO Manuales de uso y mantenimiento: La Contratista deberá proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepción Provisoria de la Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento del edificio construido.- Estos manuales comprenderán todos los rubros, entre ellos: - Estructuras - Cubierta de techos - Cielorrasos - Carpintería metálica, madera y herrería - Instalación eléctrica (incluido artefactos) - Instalación sanitaria (incluido artefactos) - Instalación de gas (incluido artefactos) - Instalación termomecánica y aire acondicionado - Instalaciones de Red Informática y Seguridad - Instalación contra incendio - Pinturas - Jardinería La falta de cumplimiento de este requisito demorará automáticamente la Recepción Provisoria de la Obra por responsabilidad del Contratista.Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento: La Contratista deberá organizar, supervisar y dictar por sí mismo o por sus representantes, cursos o cursillos teórico/prácticos de adiestramiento dirigidos al personal técnico, de servicios y mantenimiento, designados por la Administración.Los cursos estarán orientados al uso, conservación, mantenimiento y reparaciones correctas de las instalaciones especiales, y demás rubros del edificio.La falta de cumplimiento de este requisito demorará automáticamente la Recepción Provisoria de la Obra por responsabilidad del Contratista.Trabajos nocturnos o en días festivos: Solo se considerarán días festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.El horario de trabajo estará de acuerdo con las leyes obreras en vigencia.Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en días festivos o en horas que excedan la jornada legal de trabajo, la Contratista avisará fehacientemente a la Administración.Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en días feriados, serán abonados por la Contratista al personal obrero, según está establecido en las disposiciones laborales vigentes.En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del personal y buena ejecución del trabajo. En cualquier caso, se considerará que los gastos 22 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO inherentes a los trabajos efectuados durante las horas de la noche están incluidos en el precio de Contrato.El trabajo se desarrollará previa autorización de la Inspección de obra, con una intensidad en correspondencia con las características de la obra en ejecución y los plazos establecidos para su ejecución.Serán por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Dirección Técnica y de la Inspección durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.Tal pago de haberes no será directo de la Contratista a la Inspección, sino por la Administración, y su monto será descontado de los certificados de obra correspondientes.ARTICULO 30º) LIMPIEZA DE LA OBRA. El Contratista de la Obra deberá hacer entrega de ellas libre de materiales y residuos, obligación ésta que tiene alcance hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como asimismo durante el curso de su ejecución. La Inspección de la Obra podrá exigir al Contratista que la limpieza se ejecute periódicamente durante la ejecución de los trabajos, manteniendo la Obra limpia y transitable. Las Leyes nacionales y/o provinciales, sus reglamentaciones, etc., en Seguridad e Higiene del Trabajo, tendrán plena vigencia en la presente Obra. ARTICULO 31º) PEDIDOS DE PRORROGAS DEL PLAZO DE EJECUCION – PRESENTACION Y RESOLUCIONES. Se ratifica plenamente lo expresado en el Art. 55° del Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales; vencido el plazo en él estipulado, la Repartición no dará curso a ningún pedido de prórroga. ARTICULO 32º) CONSTANCIA CONTRACTUALES. DE INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES El Comité Técnico comunicará fehacientemente al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas (Art. 69º de la Ley Nº 4.990), el incumplimiento injustificado por parte de la Empresa Contratista, con relación a cualquiera de los términos de las presentes Cláusulas, de todos los Artículos del Pliego de Bases y Condiciones Generales y a la Ley de Obras Públicas vigente; para que dicha área aplique las sanciones correspondientes, las que serán tenidas en cuenta como antecedentes en los Libros de emisiones de Certificados de Habilitación para ejecución de Obras Públicas. ARTICULO 33º) VISTAS FOTOGRAFICAS. El Contratista deberá entregar mensualmente como mínimo cuatro (4) vistas fotográficas digitales reveladas en papel en colores, de 12 x 15 cm. cada una y sus correspondientes soportes magnéticos, de los trabajos en concordancia con la fecha de cierre de cada medición de Obra. El Inspector indicará en cada caso cuáles serán las vistas de conjunto y detalles a tomar. 23 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO ARTICULO 34º) SEGUROS - SEGUROS DEL PERSONAL OBRERO - SEGURO CONTRA INCENDIO - CONTRA TERCEROS. l. Del Personal: a fin de cubrir los riesgos de accidente de trabajo el Contratista asegurará, en una Compañía Argentina autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a todos los empleados u obreros que utilice durante la ejecución de las Obras, con seguros de accidentes de trabajo completos, con cobertura actualizada por haberes caídos, asistencias médica y farmacéutica, indemnizaciones por invalidez total y parcial, temporaria y/o definitiva, etc. 2. De la Obra: el Contratista deberá además asegurar la Obra a ejecutar (desde su inicio) y su contenido, por un valor equivalente al monto contractual automáticamente actualizado y hasta su recepción definitiva, a favor de la Provincia, contra el riesgo de incendio más los siguientes adicionales: granizo, inundación, vendaval, ciclón, tornado, terremoto, malevolencia e impactos de vehículos terrestres y/o aéreos. 3. Contra Terceros: además se deberá asegurar la Obra y su contenido contra daños a terceros, personas y/o propiedades. Todas la pólizas mencionadas deberán contener la Cláusula de Reajuste Automático de Capital y las ampliaciones de coberturas necesarias para mantener el Capital asegurado a valores reales y constantes durante la ejecución de la Obra. Todas las Pólizas de Seguro con el recibo de pago total del premio de la Póliza, o bien sus copias legalizadas, serán entregadas a la respectiva Inspección de la Obra dentro de los quince (l5) días de firmada el Acta de iniciación, sin cuyo requisito no se emitirá Certificado alguno a favor del Contratista. ARTICULO 35º) DIRECCION E INSPECCION DE LA OBRA. COMODIDADES PARA LA INSPECCION DE OBRA. l. La Dirección Técnica de la Obra tendrá a su cargo la definición, en forma conjunta con los proyectistas, de soluciones de divergencias y/ó modificaciones de proyectos que se requieran durante el desarrollo de los trabajos y será ejercida por el representante designado por la Comitente y los proyectistas de la obra. 2. La Inspección de la Obra tendrá a su cargo el control, supervisión y verificación del cumplimiento de los requerimientos técnicos y documentos propios de la Obra; a través de ella se canalizarán las notas de pedidos, ordenes de servicios, actas, y todo otro trámite que se requiera para proveer un mejor desarrollo de las Obras, y será ejercida por el representante designado por la Comitente. 3. EL CONTRATISTA de La Obra, acondicionará en el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de contratación de la obra, dos (2) oficinas destinadas para Inspección de Obra, con baño instalado y un kichener, con todo su equipamiento (incluido el informático), con teléfono y material de oficina. Además proveerá una Pick Up – diesel- 0 Km- cabina simple con motor de 1900cc, con aire acondicionado, radio AM/FM con pasacassettes, provisto de rueda de auxilio y con accesorios exigidos por reglamentos vigentes ( matafuego, botiquín, barra remolque , etc). El combustible y el mantenimiento de la misma, pago de seguros, mientras dure el plazo de ejecución de la obra y que será transferida definitivamente a la contratante al obtener Certificado Final de Obra. En la Propuesta correspondiente al Sobre Nº2, se especificara el vehículo a proveer, características, y especificaciones; adjuntando folleto ilustrativo. 24 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO ARTICULO 36º) PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA La Empresa deberá entregar dentro de los treinta (30) días de la firma del acta de Replanteo el Proyecto ejecutivo de la Obra, con la Aprobación de los distintos organismos intervinientes. ARTICULO 37º) a) CALCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAL DEFINITIVO. EL CONTRATISTA, tendrá a su cargo el cálculo estructural y dimensional definitivo, la ejecución de los planos, planillas, resúmenes de cálculos, etc., y, si correspondiera, nueva presentación ante los Organismos pertinentes. Las medidas consignadas en los planos del presente Legajo, son susceptibles de variaciones por insuficiencia demostrada en los cálculos justificativos. El diseño de las distintas secciones y sus formas obedecen a “necesidades técnicas y estéticas”, por lo que los cambios a introducirse se tratarán particularmente con los Arquitectos Proyectistas y la Inspección de Obras, quien dará las pautas generales, en cuanto a las formas y a las terminaciones de las mismas, no así del cálculo, que estará a cargo y será responsabilidad del Ingeniero Calculista, designado por la CONTRATISTA. Por lo tanto toda la documentación será entregada y firmada por el Ingeniero Calculista de la Empresa, dentro de los treinta (30) días como máximo, contados a partir de la Orden de Iniciación de los trabajos, dada por la Repartición a fin de ratificarla o rectificarla, para este último caso, deberá fundamentar ante los Arquitectos Proyectistas, y la Inspección de la Obra, las eventuales modificaciones a introducir. Las Planillas de Cálculo y los Planos de Estructura (fundaciones, viga de encadenado, columnas) que se hayan modificado eventualmente, serán entregados por la Empresa, en Esc.1:100 y 1:50, por niveles perfectamente acotados, en original sepia y dos (2) copias heliográficas. Una vez visados estos planos por Los Arquitectos Proyectistas y la Inspección de Obras, y por el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco y aprobados por el Municipio, será está la Documentación Definitiva, que servirá para la ejecución de los trabajos. Siendo la Contratista responsable de la presentación en tiempo forma de la Documentación Técnica de la Obra. Las Normas y Reglamentaciones para el cálculo, dimensión y ejecución de los trabajos serán las del CIRSOC/ 82 y eventualmente PRAEH o DIN. IMPORTANTE: atento a que la Empresa Contratista será en definitiva la responsable directa del Cálculo Estructural, tendrá también la obligación de la verificación y/o constatación de las propiedades mecánicas y agresivas del suelo, por lo que demandará a efectuar todos los estudios a que diera lugar la importancia del tema. Si excepcionalmente de los estudios del suelo efectuados por la Empresa Contratista surgiera una solución para fundaciones totalmente distinta a la prevista en la Cotización de la Oferta, la misma será aceptada si técnica y económicamente respondiera a las condiciones reales y al posible comportamiento del suelo. En el supuesto de producirse el cambio del tipo de fundaciones estos se liquidarán por la Obra realmente ejecutada y en base a los análisis de precios presentados previa aprobación y conformidad de ambas partes. En éste caso de excepción irán a reajuste, todos los trabajos de cimientos y/o estructuras de fundaciones que se encuentren por debajo de la cota –0,20 referida ésta al +0,00 tomado de la cota más alta de solado interior fijado para cada edificación a intervenirse. El pago de los honorarios profesionales al Ingeniero Calculista y al Ingeniero especialista en Mecánica de Suelos (de ser necesario la ejecución de estos trabajos), 25 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO correrá por cuenta y cargo de la CONTRATISTA, como así también los gastos que estos estudios demanden. b) PLANOS DEFINITIVOS CONFORME A OBRA. Una vez terminados los trabajos concernientes a la Obra, el Contratista deberá entregar a la Inspección de la misma para su aprobación la totalidad de los planos definitivos conforme a Obra terminada, en un todo de acuerdo a lo solicitado en las Cláusulas Técnicas Particulares y Especificaciones Particulares. Toda esta documentación será presentada independientemente de la exigida reglamentariamente por las demás reparticiones oficiales (MUNICIPALIDAD, SAMEEP, SECHEEP, GAS DEL ESTADO, TELECOM, etc.), y de las demás exigidas en las Cláusulas Técnicas Particulares o Especificaciones Particulares. Antes de proceder al tapado ó relleno de las Obras que queden ocultas, el Contratista procederá a confeccionar el relevamiento de las mismas y requerirá la conformidad expresa de la Inspección, para volcarlo luego en los planos conforme a Obras que presentará la Empresa en base a lo requerido en el presente Articulo. Para este fin la Empresa podrá utilizar libreta de campo, croquis, etc. No será tramitada la Liquidación Final ni liberadas las Garantías constituidas hasta que los planos Conforme a Obra se encuentren debidamente aprobados por la Dirección correspondiente. EL CONTRATISTA, de la Obra está obligado a introducir en las instalaciones, toda Obra complementaria que aún no indicada en los planos (por errores o eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación), sea reglamentaria y/o necesaria para el correcto funcionamiento y/o cumplimiento de sus fines sobre la/s cual/es la repartición no reconocerá adicional alguna considerándose que la Adjudicataria ha detectado la/s omisión/es y/o errores y lo/s ha contemplado en su Oferta. La Empresa Adjudicataria de las Obras, deberá presentar a la aprobación de la Inspección de Obras los Planos Definitivos y/o el Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones, los que serán elaborados conforme a las Normas Reglamentarias de los Organismos Municipales Provinciales y Estatales y/o Privados pertinentes. Se entregarán en original sepia y tres (3) juegos de copias heliográficas. Con la aprobación de la Inspección de Obras se gestionará la aprobación ante los Organismos precitados. De no corresponder estos trámites de aprobación ante los Entes Oficiales, la CONTRATISTA presentará una Constancia Certificada del Organismo pertinente, que lo exime de tal obligación. A fin de cumplimentarse lo precedente, se fija como plazo máximo de presentación de dicha documentación aprobada por las reparticiones correspondientes treinta (30) días corridos contados a partir de la orden de iniciación de los trabajos, los que serán improrrogables. No se alterarán (en la ejecución de las Obras) los Proyectos aprobados de las Instalaciones, exigiendo la Inspección la demolición de las modificaciones introducidas, de no existir aprobación previa de la Inspección de Obra, sin que ello dé lugar a indemnización alguna al CONTRATISTA. ARTICULO 38º) MULTAS. Por atrasos en la ejecución de la Obra, a partir del segundo mes de ejecución, en relación con los montos indicados en la Curva de Inversiones entre lo que realmente debió ejecutarse y lo ejecutado, cuando el atraso supere el cinco por ciento (5%) en el primer mes y se aumente en el segundo, del monto del contrato actualizado, se aplicarán multas de la siguiente manera: 26 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO a) Multas por incumplimiento del Plan de Trabajos y/o Curva de Inversiones durante la ejecución de la Obra. Por atrasos superiores al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, actualizado a fecha de la aplicación. *1. Sanción: uno por ciento (1%) del monto del contrato actualizado. *2. Sanción: dos por ciento (2%) del monto del contrato actualizado. *3. Sanción: tres por ciento (3%) del monto del contrato actualizado. *4. Sanción cuatro por ciento (4%) del monto del contrato actualizado. Aclaración importante: los montos indicados en las Curvas de Inversiones pueden incluir los Certificados de Acopio de materiales (de haber sido ellos autorizados a su ingreso en la Repartición). b) Multas por mora en la terminación de la Obra: según fecha contractual y ampliaciones legalmente otorgadas: será la que corresponda según el rango de sanción que sea aplicable, hasta llegar al DIEZ POR CIENTO (l0%) como tope máximo. Si durante el desarrollo de la Obra no hubo aplicación de la escala de multas indicadas en a), se aplicará el: * Primer mes de mora en la finalización de la Obra: uno por ciento (1%) del monto del contrato actualizado. * Segundo mes de mora en la finalización de la Obra: dos por ciento (2%) del monto del contrato actualizado. * Tercer mes de mora en la finalización de la Obra: tres por ciento (3%) del monto del contrato actualizado. * Cuarto mes de mora en la finalización de la Obra: cuatro por ciento (4%) del monto del contrato actualizado. Estos valores serán acumulativos. Si existieran multas anteriores por la aplicación de a) será la que en el orden correlativo le corresponda, su aplicación será realizada por la Inspección de la Obra en forma directa e indicada en la Foja de Medición, previa notificación al Contratista de la resolución definitiva adoptada por la el Comité Técnico ARTICULO 39º) DERECHO DE RETENCION. El Contratista renuncia formalmente a partir de la fecha de la firma de la Contrata, a ejercitar el derecho de retención previsto en los Articulo 2.352 y 3.939 y concordantes del Código Civil, sobre las Obras que ocupe con motivo de la Ejecución de las Obras del Contrato, aún cuando sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversias jurídicas entre las partes contratantes. ARTICULO 40º) NORMAS PARA LA MEDICION DE OBRA EJECUTADA. Serán utilizadas las normas de medición que se indiquen en la Cláusulas Especiales Particulares y/o Técnicas Particulares para la presente Obra, o en su defecto las dispuestas por la Dirección/Inspección de Obra en acuerdo con el Contratista, tomando como elemento base la Planilla de Presupuesto de la Obra y el Plan de Avance aprobado para la misma. ARTICULO 41º) RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS IMPRODUCTIVOS. Serán reconocidas al Contratista las mayores erogaciones debido a paralizaciones totales o parciales de Obras, sean las mismas causadas por actos de gobierno o por causas meteorológicas anormales. Este reconocimiento representará una compensación por los gastos directos improductivos de las Obras. 27 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO Los gastos improductivos originados en las referidas paralizaciones se liquidarán en base a los siguientes porcentajes con respecto al tipo de Obra y al monto de la misma que debió ejecutarse en el periodo de paralización, según el plan de trabajos aprobado o las previsiones del Contrato. TABLA DE VALORES A UTILIZAR PARA EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS.(Al mes de Marzo de 1991 - Conforme a lo establecido en el punto 2 de la Disposición Nº 416/87). MONTO DE LA OBRA A EJECUTAR EN EL TIPO DE OBRA PERIODO DE PARALIZACION (en Pesos) INGENIERIA ARQUITECTURA Hasta 124.041, 00 9% 6% Desde 124.041, 00 hasta 248.093, 00 8% 5% Desde 248.093, 00 hasta 496.175, 00 7% 4% Desde 496.175, 00 hasta 744.269, 00 6% 3% Desde 744.269, 00 hasta 1.240.455, 00 5% 2% Desde 1.240.455, 00 4% 2% A los importes que resulten del cuadro antecedente se le aplicará un coeficiente de reducción definido como la relación del importe de Obra que se ha dejado de ejecutar y el que debió ejecutarse en el plazo de paralización, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajos aprobado o a las previsiones del Contrato. Cuando el período de paralización parcial supere al del Certificación habitual de los trabajos, los gastos improductivos se liquidarán en concordancia con estos últimos, realizando certificados parciales acumulados correspondientes a todo el período considerado desde el inicio de la paralización y deduciéndose el certificado parcial acumulado correspondiente al período inmediato anterior. La liquidación será presentada en forma mensual por la Empresa Contratista en un plazo máximo de treinta (30) días de haberse producido el hecho por el cual estima le corresponde percibir Gastos Improductivos. En las Obras que no han tenido principio de ejecución se aplicará solamente el veinte por ciento (20%) de la suma que resultaran por la aplicación de la tabla anterior, contándose los plazos a partir de la fecha de replanteo. ARTICULO 42º) MATERIALES SEGUN NORMAS IRAM. Todos los materiales a proveer por el Contratista con destino a las Obras, deberán responder a las normas IRAM y/o NIME se mencionen o no en las Especificaciones Técnicas, salvo razones excepcionales de orden técnicos de falta de normalización, en cuyo caso la Inspección indicará el criterio a seguir. ARTICULO 43º) INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS. Todos los tipos de certificados especificados en el CAPITULO II de las presentes Cláusulas serán abonados en el plazo que para cada uno de ellos fue especificado. En el caso que la Administración incurriere en mora, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora de acuerdo a lo previsto en el Art. 48º de la Ley Nº 4.990 de Obras Públicas de la Provincia del Chaco. 28 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO ARTICULO 44º) PRORROGAS. a) b) c) d) Son causas de prorrogas de Plazos contractuales: Huelgas, paros, los acontecimientos imprevisibles y otros fehacientemente comprobados que afecten el cumplimiento en término de los trabajos. Las ordenes impartidas por el comitente, que signifiquen modificaciones al proyecto original aprobado; la demora de el Comitente en suministrar a el Contratista las aclaraciones y /o instrucciones complementarias, que impida el normal desempeño de su actividad relacionada con el presente Contrato. Las causas de demora enunciada precedentemente no incluye todas aquellas que, aunque no hayan sido específicamente expresadas, tengan su origen en circunstancias no previsibles, pero que justifiquen razonablemente la prorroga por cualquiera de las causas puntualizadas en a); b) y c); dentro de los cinco días de ocurrido el hecho que a su entender autoriza la misma. Si así no lo hicieran el Comitente no reconocerá ninguna ampliación de caso. El no pago del/los Certificados presentados por el Contratista que hubieren sido aceptados por el comitente. ARTICULO 45º) RECEPCION PROVISORIA. La Recepción provisoria se realizará cuando las obras estén concluidas de acuerdo al Contrato y una vez realizadas todas las pruebas de funcionamiento establecidas en las Cláusulas Técnicas Particulares y/o Especificaciones Particulares de la Licitación. De ello se labrará el correspondiente Acta, de acuerdo a la modalidad establecida en el Artículo 86° del Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales. Esta Recepción puede ser parcial o total. En el caso de que fuere Recepción Provisoria Parcial, la misma se realizará de acuerdo a las condiciones antes mencionadas y hasta la finalización del plazo de ejecución sin consecuencia alguna. En caso que la Recepción Provisoria se realice a posteriori de la fecha del vencimiento del Plazo de ejecución de la Obra establecida contractualmente, se procederá a dejar constancia del atraso en el correspondiente Acta, el cual podrá dar lugar a la aplicación de las multas de acuerdo a lo previsto en el Articulo 29° de las presentes Cláusulas. ARTICULO 46º) RECEPCION DEFINITIVA. A partir de la fecha del Acta correspondiente a la Recepción Provisoria, comenzará a regir el correspondiente plazo de Garantía; el cual será de noventa (90) días corridos a partir de la Recepción Provisoria, el que una vez cumplido, dará lugar a la Recepción Definitiva, que se efectuará de acuerdo a las prescripciones del Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales, PRESENTACION DE LOS Planos Conformes a Obras Aprobados. ARTICULO 47º) INFORME DE LA INSPECCION DE OBRAS. Una vez finalizada la Obra y ejecutada la Recepción Definitiva Total, la Inspección de Obra elevarán un informe CONFIDENCIAL al Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia, indicando: 1º) Conducta en relación con las disposiciones contractuales: a) acatamiento de las Órdenes de Servicios; b) cumplimiento del pago al personal obrero y lo estipulado en las Leyes Laborales; c) cumplimiento de las obligaciones con el comercio; 29 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO 2º) Cumplimiento de los plazos convenidos. 3º) Calidad del trabajo ejecutado: a) materiales empleados en relación con los contratados; b) detalles de terminación de la Obra en relación con la calidad de la misma, c) cumplimiento de las órdenes de servicios, d) cumplimiento durante el periodo de garantía; 4º) Capacidad técnica: a) equipos en cantidad y calidad; b) conducción técnica y personal de la Empresa c) organización de los trabajos.Cada uno de los conceptos mencionados precedentemente se estimará sea calificado numéricamente en el correspondiente recuadro, considerando la siguiente valoración: * MUY BUENO: Escala de 1,40 a 1,20 * BUENO: Escala de 0,80 a 1,19; * REGULAR: Escala de 0,50 a 0,79¸ * MALO: Escala de 0 a 0,49. ARTICULO 48º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. EL CONTRATISTA, dará estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nacional N° 19587 y Decreto Reglamentario N° 352/79, y Ley Provincial N° 2956 y Decreto Reglamentario N° 1613. 30 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO FORMULA DE OFERTA BASICA LICITACIÓN PUBLICA Nº ............. LUGAR Y FECHA DE APERTURA:..................................................................................... Designación de la Obra: ....................................................................................................... AL SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO; el (o los) que suscribe (n), autorizado (s) formal y legalmente a actuar en nombre y representación de la Empresa ........................................................................................ Declara (n) que habiéndose constituido en los inmuebles donde se ejecutará (n) la (s) obra (s) analizada (s), la ubicación de la misma, evaluando el estado y condiciones existentes, analizando la totalidad de la documentación integrante del Legajo del presente Concurso, tanto en la faz técnica como legal, a los que declara expresamente conocer y aceptar, para el llamado a Licitación Publica Nº 01/05 para la Obra: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DEL CHACO, CON PROVISION DEL TERRENO –Capítulo l y ll – se compromete (n) a ejecutar la obra citada en el epígrafe si le (s) fuera (n) adjudicada (s), en el plazo estipulado en el Pliego, proveyendo todos los materiales, toda la mano de obra y realizando todos los trámites que sean necesarios para ejecutar la misma en un todo de acuerdo a la documentación que compone el legajo completo del llamado al presente Concurso, en la suma total de PESOS .......................Como Garantía de esta Oferta se adjunta la constancia del depósito efectuado en la Dirección de Administración de la Cámara de Diputados, equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. Se deja constancia que la firma que obra e la presente es la DECLARADA y REGISTRADA en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chaco. Sin otro particular saludo al señor Secretario con nuestra más distinguida consideración. Firma y Sello Aclaratorio del Representante Técnico Firma y sello Aclaratorio de la Empresa Oferente NOTA ACLARATORIA: en caso de presentar una propuesta alternativa, la Empresa deberá utilizar un formulario similar variando únicamente el encabezamiento, el que deberá decir “Fórmula de Oferta Alternativa”.- 31 Monto de la Deuda Actual 32 En el Mes Lugar y Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO Certificación del Banco de los datos Consignados Anterior de cancelación de Deudas Margen de Credito para futuras Operaciones s/Pres. aprob. Credito Acordado en cartera de descuento de Certificado de Obra Garantía de la Deuda ( Detallar las Garantías) Un. Plazo para el pago de la Deuda Designación de los trabajos Tuvo Deuda Bancaria Tiene Deuda Bancaria CLIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Item PROVINCIA DEL CHACO MINISTERIO DE ECONOMIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REPARTICION: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FORMULARIO DE INFORMACION BANCARIA LICITACION PUBLICA Nº. . . . . .DE FECHA . . . . . . . . . DISPOS. ADJUD. Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . FECHA DE CONTRATO: . . . . . . . . FECHA DE INIC. . . . . . . . . . .PLAZO DE EJEC. . . . . . . . . . . . . FECHA DE TERMINACION: . . . . . . . . . . SISTEMA DE CONTRATACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FOJA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total acumulado CORRESPONDIENTE A TRABAJOS EN EL MES DE OBRA: LOCALIDAD: CERTIFICADO PARCIAL PROVISIONAL DE OBRA Nº EMPRESA: Acopios totales + $ ................................... $..................................... $..................................... $..................................... DEDUCCIONES: Fondo de Reparos 5% sobre $ ...................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Importe total de las Obras Realizadas Acumuladas al mes de: ....................................... $.............................................................................. Importe total certificado anteriormente hasta el Certificado de Obra Nº........................................................................................................ $............................................................................... Importe del Presente Certificado Nº ........................... De Obra ......................................... $............................................................................... Saldo deuda ................$ ......................................... Desacopios totales ....$ .......................................... 33 MONTO TOTAL PRESUP. APROBADO $ ................................... Adicionales Nº .............. $ ...................................... Plazo de ejecución contractual: .............................Vto. Plazo contractual ..............................Prórrogas: Nueva fecha Final................... Sistema de Contratación ..............................Presup.según Contrato$..................................... Nº 2 Nueva fecha Final................... Anticipo de Obra + $ ....................................Adicionales Nº ...........$..................................... Adicionales Nº .............. $ ...................................... Nº 3 Nueva fecha Final.................... Devolución Anticipo - $ ................................. Adicionales Nº .............. $ ...................................... Licitación Pública Nº ............ De fecha .............Adjudicac.por Dispos.Nº ..... Del .......................Fecha de Contrato ........... Fecha de Iniciación ........... OBRA Nº PROVINCIA DEL CHACO CAMARA DE DIPUTADOS COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO CONTRATA - - - - - - - Entre el Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco............................................................................, en representación de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, con domicilio en calle Brown Nº 145 - Resistencia (Chaco), en adelante “EL COMITENTE ” por una parte y por la otra el Señor......................................................... (D.N.I. Nº ......................), con domicilio en calle....................... Resistencia (Chaco), en adelante “EL CONTRATISTA” en carácter de titular de la Empresa.............................., adjudicatario de ..................................... Nº.......................... en virtud de la Resolución Nº............................ realizado de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº ................. se estipula el siguiente Contrato.- - - - - - --------------------------------------ARTICULO 1º) - OBJETO DEL CONTRATO: “ E L C O M I T E N T E ” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este acepta tomar a su cargo la ejecución de los trabajos para la Obra: ................................................................................................................. de acuerdo a la documentación que se hace referencia en el siguiente Artículo.- - - - - - - - - - - - - ARTICULO 2º) - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de la presente Contrata los siguientes documentos: El Expediente Nº ...................................... caratulado................................................... que consta de............. ( ) Cuerpos y ............fojas y Contiene Pliego de Condiciones para la Licitación, Contratación y Ejecución de las Obras por Iniciativa Privada de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco Cláusulas Especiales Generales Capitulo I y II, Cláusulas Especiales Particulares, trámites inherentes al llamado a Licitación Pública Nº........... y las presentaciones realizadas por las Empresas Oferentes, documentos todos estos que el Contratista declara conocer y aceptar como pertenecientes a la Licitación Pública Nº ........... referida a la ejecución de la Obra: ................................................................. Expediente Nº ..................................- - - - --------------------------------------ARTICULO 3º) - SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTO: La ejecución de los trabajos a realizar se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO comprometiéndose “EL CONTRATISTA” a realizarlo por un monto de PESOS ........................................... ($................),conforme su Oferta Básica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ARTICULO 4º) - PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” dará comienzo a los trabajos a que se refiere la presente Contrata, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 20) de las Cláusulas Especiales Generales - Capitulo I, debiendo entregar los trabajos totalmente terminados en un plazo de ................. ( ) .....................................- - - - ARTICULO 5º) - PAGO DE CERTIFICADOS: Las fojas de Medición serán presentadas por la Contratista a la Dirección de Obras dependiente de la Comitente y serán aprobadas por esta y presentadas en Mesa de Entradas y Salidas de la Honorable Cámara de Diputados y los Certificados serán abonados dentro de los TREINTA (30) días posteriores a la correcta presentación de la Foja de Medición en la Mesa de Entradas anteriormente.- - - ARTICULO 6º) - DIRECCION DE OBRA E INSPECCION DE OBRA: a) la Honorable Cámara designara el profesional que tendrá a su cargo la definición de situaciones de divergencias y/o modificaciones de proyectos que se requieran durante el desarrollo de los trabajos. b) La inspección tendrá a su cargo el control, supervisión y verificación del cumplimiento de los requerimientos técnicos y documentos propios de la 34 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO Obra, a través de ella se canalizarán las notas de pedido, ordenes de servicios, actas y todo otro trámite que se requiera para proveer un mejor desarrollo de las obras, y será ejercida por el representante designado por la Comitente. - - ARTICULO 7º) – POLIZA DE SEGURO DE CAUCION: En el caso particular de que el medio elegido para constituir garantía de ejecución de contrato, sustitución de fondos de reparos, garantía de adicionales y garantías de acopio fueran pólizas de seguro de caución, esta deberá ajustarse estrictamente a las pautas normativas de la Resolución Nº 17.047/82 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y a satisfacción de la Repartición. Dichas garantías se ajustaron en forma automática de acuerdo a la expresa vigencia del Artículo 5º del texto legal precitado de la Superintendencia de Seguros de la Nación.- - ARTICULO 8º) – PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantía de esta Obra será de .............(...) .......................... , contándose desde la fecha de la Recepción Provisional de la Obra. Durante el plazo de garantía toda intervención de “EL CONTRATISTA” por inconvenientes surgidos en la Obra ejecutada deberá ser comunicada a la Dirección e inspección de la Obra para su autorización y control. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para los reclamos durante el período de garantía “EL CONTRATISTA” establecerá y comunicará a esta Repartición la dirección del local al que se remitirán las comunicaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ARTICULO 9º) – GARANTIA DE CONTRATO: En cumplimiento de Garantía de Ejecución del contrato, “EL CONTRATISTA” ha depositado Póliza de Seguro de Caución Nº ........................ de ............................. Compañía Argentina de Seguros, por un valor de PESOS .................................................................($ .................), que representa el cinco por ciento (5%) del monto total contratado, según constancia otorgada por la Comitente bajo recibo sin número. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ARTICULO 10º) - SELLADO DE LEY: “ EL CONTRATISTA” deberá reponer el correspondiente sellado de Ley dentro del plazo establecido CUARENTA Y OCHO (48) horas de firmada la presente Contrata, de acuerdo al Artículo 16) de las Cláusulas Especiales – Capitulo l. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En prueba de conformidad, las partes firman la presente Contrata en SEIS (6) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de ............................,capital de la Provincia de Chaco, a los ........... días del mes de...................... de Dos Mil Cinco.- - - - - - - - 35 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO ACLARATORIA ESPECIAL PARA TODAS LAS OBRAS CUYA APERTURA DE LICITACION ES A PARTIR del DIA 23 de AGOSTO DE 1988.- La/s Empresa/s Constructora/s de Obras Públicas, adjudicataria/s de Licitaciones que se realizan por medio de esta Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, dan estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nacional N 19587 y Decreto Reglamentario Nº 352/79, y Ley Provincial Nº 2956 y Decreto Reglamentario Nº 1613, y deberán designar antes de la firma del Contrato, como condición ineludible, al Profesional habilitado a tal efecto.- Queda/n Ud/s. debidamente notificados.- RESISTENCIA, 23 DE AGOSTO DE 1988.- INGº ELSA R. OFFER Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos 36 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO 2491 RESISTENCIA, 5 DE NOV. 1987 VISTO: Los términos de la Ley Nº 3235 de esta Provincia; y CONSIDERANDO: La necesidad de reglamentarla de acuerdo a lo preceptuado por el Art. 3º de la Ley Nº 3235 precitada; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO DECRETA ARTICULO 1º: Aplíquese la Ley Provincial Nº 3235 en toda obra pública Provincial, independientemente del origen de los recursos presupuestarios correspondientes (convenios con municipios, subsidio, entidades intermedias, etc.). ARTICULO 2º: Determinase la aplicación del porcentaje del 60%, impuesto en el Art. 1º de la Ley Nº 3235 en locales cerrados cubiertos cuyas características de uso posibiliten su utilización. El criterio a observar en la elección de los mismos se deberá ajustar a las normas preestablecidas en uso especiales de sometimiento (protección contra incendio, asepsias, higiene sanitaria, etc.) considerándose factible de realización las superficies con los usos indicados dentro de los siguientes parámetros: A. Uso indiscriminado: Áreas que por su uso fácil mantenimiento no requieren aptitudes especiales de solado (vgr. Áreas administrativas, bibliotecas, salón de actos, escenarios, depósitos, dormitorios y estar en viviendas etc.). B. Uso restringido: Áreas que necesitan un mantenimiento especial por estar sometido el solado a condiciones rigurosas (abrasión, altas temperaturas, humedad, vgr. aulas, salas de internación, talleres de manualidades, etc.) C. No aptos: Áreas que requieran condiciones específicas de hermeticidad, resistencia química y temperatura (vgr. sanitarios, laboratorios, cocina, quirófanos, talleres con uso de elementos mecánicos, depósitos, cocheras, etc.). En todos los casos los oferentes deberán cotizar el uso de madera Chaqueña y los correspondientes a métodos convencionales compitiendo a al Administración pública evaluar lo oferta “más conveniente” en la adjudicación. ARTICULO 3º: En el uso indicado en el Art. 2º de la Ley Nº 3235 de madera no inferior al 25% en aberturas de edificios, se considerará computado la totalidad de superficies de puertas y ventanas del mismo. Asimismo, el porcentaje precitado se aplicará sobre el equipamiento con muebles fijos y/o móviles. ARTICULO 4º: Cuando razones de fuerza mayor impidan el normal avance de obras por inconvenientes en la producción maderera, el Organismo Licitante procederá a su evaluación y propondrá los cambios que consideren oportuno. 37 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO ARTICULO 5º El origen e industrialización de la madera de la Provincia, que se utiliza, deberán ser comprobados con las respectivas documentaciones a requerimiento de las reparticiones públicas. ARTICULO 6º: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.- DECRETO Nº 2 4 9 1 / 8 7.- FLORENCIO TENEV Gobernador Provincia del Chaco C.P.N. LEDYS RUBIS SNAIDER Ministro de Economía Obras y Servicios Públicos INGº ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ Subsecretario de Obras y Servicios Públicos AMELIA M. de MOREYRA Jefe Dpto. Decretos y Leyes Autorizada por Dto. 1011/76 GOBERNACION 38 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO BUENOS AIRES, 2 DE DICIEMBRE DE 1992 VISTO: La Ley Nº 23.928; y CONSIDERANDO: Que a partir de su vigencia se derogan las disposiciones legales y reglamentarias y se tornaron inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que establecieron actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa con posterioridad al 1 de Abril de 1991. Que algunas de las disposiciones derogadas previeron en su oportunidad el curso de intereses moratorios a calcularse sobre los montos resultantes de aplicación de los sistemas de repotenciación de deudas premencionadas previsiones éstas que también resultaron alcanzadas por la derogación establecida en los artículos 7º,8º,10º Y 13º de la Ley Nº 23.928. Que según surge de las diversas consultas efectuadas por distintos entes y organismos del estado, continuaron verificándose mora, razón por cual se torna procedente y útil el dictado de una norma relativa al cálculo de intereses moratorios para los pagos de deudas derivadas de contrataciones, convenciones o situaciones regidas por las normas derogadas, efectuados fuera de término. Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades previstas en el inciso 1º y 2º del artículo 86 de la Constitución Nacional. EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA ARTICULO 1º : Agrégase como último párrafo del artículo 5º del Decreto Nº 941 del 1º de Mayo de 1991, lo siguiente: Los intereses moratorias que correspondan por los pagos que se hubieran realizado o que se realicen fuera de término a partir del 1º de abril de 1991, se calcularán conforme a promedio de tasas de interés mensuales para operaciones en pesos que publica el Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a su comunicado Nº 14.290 del 5 de Agosto de 1991. ARTICULO 2º. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 39 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO DECRETO Nº 2 2 8 9 / 9 2.RESISTENCIA, 16 DE JUNIO 1993 VISTO: El Expediente Nº 23017.07.92-0383/E, el Decreto 680/84 y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2259/92; y CONSIDERANDO: Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 680/84 se aprueba la fórmula de Liquidación de Intereses que se utilizará en los casos de pago por parte de la Administración de los Contratos de Obras Públicas según lo establecido en el Artículo 52º del DecretoLey Nº 2555/57 y/o Pliego o Cláusulas Contractuales; Que en la fórmula aprobada se establece la aplicación del Índice de Actualización de Préstamos según la Comunicación “A” 185 del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA; Que La Comunicación “A” 185 – Circular – catalogue el Índice para las operaciones imputadas a Prestamos Consolidados, sublimes Clientela General y el Índice para Prestamos Operacionales; Que el Poder Ejecutivo Nacional a través de Decreto Nº 2259/92, amplia el Artículo 5º del Decreto 941/91 reglamentario de la Ley Nº 23.929 – de Convertibilidad – introduciendo las normas que regirán para el cálculo de intereses moratorios por los pagos fuera de término que se realicen a partir del 1º de Abril de 1991 en contrataciones del sector público en curso de adjudicación; Que dicho reconocimiento se basa en la Comunicación Nº 14290 del 5 de Agosto de 1991; Que la provincia del Chaco se ha adherido en todos sus términos a la Ley Nº 23929 – de Convertibilidad – y sus Decretos Reglamentarios Nº 529/91 y 941/91 mediante los Decretos Nº 465/91 y 378/92; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO DECRETA ARTICULO 1º: DECLÁRESE Nacional, la adhesión del Decreto Nº 2259/92 del Poder Ejecutivo reglamentario de la LEY DE CONVERTIBILIDAD Nº 23929 un todo lo 40 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO atinente a su aplicación en el ámbito público local, con debida comunicación a los restantes Poderes del Estado. ARTICULO 2º: MODIFICASE con efecto al 31 de Marzo de 1991 el Artículo 1º del Decreto Nº 680/84, el cual quedará redactado de la siguiente forma: La Fórmula de Liquidación de Intereses que se utilizará en los casos de uso por parte de la Administración en los Contratos de Obras Públicas según lo establecido en el Artículo 52º del Decreto-Ley Nº 2555/57 y/o Pliegos o Cláusula Contractuales será: I = C X 100 + To – I 100 + To I : Monto de los Intereses a abonar.C: Capital adeudado.To: Promedio de tasas de interés pasiva mensuales para operaciones en pesos que publica el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, de acuerdo a su comunicado Nº 14290 del 5 de Agosto de 1991 correspondiente al día anterior del vencimiento del plazo establecido contractualmente para el pago o del día en que se realice el pago si este fuera anterior.To: Promedio de tasas de interés pasiva mensuales para operaciones en pesos que publica el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, de acuerdo a su comunicado Nº 14290 del 5 de Agosto de 1991 correspondiente al día anterior del primer día del plazo establecido contractualmente para el pago. En aquellos casos en que sea anterior al 1º de Abril de 1991, se adoptará el promedio de tasas de interés establecida para el 1º de Abril de 1991.- ARTICULO 3º: MODIFICASE el Artículo 2º del Decreto Nº redactado 680/84, el cual quedará de la siguientes forma: Las Direcciones de Administración o los Servicios que hagan sus veces serán las responsables de las liquidaciones de los intereses correspondientes. Toda vez que se incurra en mora por no disponer de los fondos para hacer frente a la obligación, deberá practicarse la liquidación y pago conjunto de capital e interés. Si las disponibilidades no fueran suficientes y se efectuara un pago parcial, se procederá a afectar el mismo para cancelar en primer término los intereses y el saldo al capital adeudado. En caso de pagos parciales podrán darse tres supuestos: 41 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO a) Que el pago supere el monto de los intereses liquidados, en cuyo caso se calculara la Diferencia entre el monto del pago y el monto de los intereses devengados y esa diferencia se aplicará a cuenta del capital, devengado el capital resultante intereses a partir de la fecha de pago parcial que se liquidarán según el artículo 1º en oportunidad de volver a hacer una cancelación parcial o total. b) Que el monto del pago parcial sea igual al monto de los intereses devengados hasta esa fecha, en cuyo se mantendrá el capital adecuado el cual devengará intereses a partir de esa fecha, los cuales se liquidarán según el procedimiento establecido en el artículo 1º. c) Que el monto del pago parcial sea menor que el monto de los intereses devengados hasta esa fecha, en cuyo caso se procederá según el siguiente procedimiento: C = Capital adeudado I = Intereses devengados hasta la fecha P = Pago parcial Con estos datos se determinará el monto del capital abonado CA mediante la siguiente operación: CA = P X C C + I Computando como intereses de ese capital a la suma de: Ica = P – CA Quedando pendiente el pago CI o capital impago la suma de Ci = C –CA, en cuyo caso el capital impago seguirá devengando intereses que se liquidarán en oportunidad de abonarse pero teniendo en cuenta en este caso como fecha de origen de la deuda la que corresponda al vencimiento del capital original C. ARTICULO 4º: FACULTASE al establecer Ministerio de Economía, Obras y Servios Públicos a por Resolución las normas administrativas necesarias para el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el Presente Decreto y en la Ley, Resoluciones a las que quedarán adheridas los Organismos Autárquicos, Entes y/o Empresas del Estado que apliquen en sus contratos la Ley de Obras Públicas Nº 2555/57.- 42 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO ARTICULO 5º: Comuníquese, dese al Registro Provincial, Publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y archívese.- 43 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO DECRETO Nº 7 9 5 / 9 3.- RESISTENCIA, 7 SET 1993 VISTO: El Expediente Nº 230-24.06.93-0405/E.; y CONSIDERANDO: Que por el mismo la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos propicia la modificación del Decreto Nº 795/93, por el cual la Provincia del Chaco se adhiere al Decreto Nacional Nº 2209/92, reglamentario de la Ley de Convertibilidad Nº 23928, en lo atinente al reconocimiento de Interés por Mora en las contrataciones del Sector de Obras Públicas; Que la referida modificación consiste en la corrección de la fórmula de dicho reconocimiento consignado en el Decreto Nº 795/93 y en la modificación de la expresión “Promedio de Tasas de Interés pasivas mensuales” por “Series de Tasas de Interés del Comunicado Nº 14290 del 5 de agosto de 1991 del Banco Central de la republica Argentina”; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO D E C R E T A: ARTICULO 1º: Rectifíquese el Artículo 2º del decreto Nº 795/93 – texto vigente – que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 2º: MODIFICASE con efecto al 31 de marzo de 1991 el Artículo 1º del Decreto Nº 680/84, el que quedará redactado de la siguiente forma: La fórmula de liquidación de Intereses por Mora que se utilizará en los casos de pago, por parte de la Administración en los Contratos de Obras Públicas según lo establecido en Artículo 52º del Decreto-Ley Nº 2555/57 y/o Pliegos o Cláusulas Contractuales será: I = C x 100 + To 100 + To Donde: I= Monto de los Intereses a abonar. C = Capital adeudado. Te = Serie de Tasa de Interés pasivos mensuales para operaciones en PESOS que publica el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, de acuerdo a su Comunicado Nº 14290 del 5 de agosto de 1991, correspondiente al día anterior al día de pago efectuado por parte de la Administración. To = Serie de Tasas de Interés pasivas mensuales para operaciones en PESOS que publica el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, de 44 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO acuerdo a su Comunicado Nº 14290 de 5 de agosto de 1991, correspondiente al día anterior del vencimiento contractual para el pago.” ARTICULO 2º: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y archívese D E C R E T O Nº 1 3 8 9/ 9 3.C.P.N. RUBEN FEDERICO PICEDA MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 45 Dr. ROLANDO JOSÉ TAUGUINAS GOBERNADOR COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO RESISTENCIA, 14 DIC 1998 VISTO: La Sanción Legislativa Nº 4.548; y CONSIDERANDO: Que conforme a las disposiciones Constitucionales las emanadas de la Ley Nº 3198 y no habiendo observaciones que formular, procede su promulgación; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO D E C R E T A: ARTICULO 1º : PROMULGASE y téngase por Ley de la Provincia del Chaco la Sanción Legislativa Nº 4.548, cuyas fotocopias autenticadas forman parte integrante del presente Decreto. ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, dése al Registro Provincial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y archívese. D E C R E T O Nº 2 6 0 7/ 9 8.- DR. ABRAHAM SERGIO GELMAN MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y TRABAJO 46 DR. ANGEL ROZAS GOBERNADOR PROVINCIA DEL CHACO COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco Sanciona con fuerza de Ley Nº 4.548 ARTICULO 1º: Modificase al artículo 98 del Decreto Ley Nº 2444/62 y sus modificatorias – Código Tributario Provincial – el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 98: Salvo expresa disposición en contrato de este Código o leyes fiscales especiales, cuando la base imponible de algunos de los hechos gravados previstos por este Código se encuentre expresada en moneda extranjera su conversión a moneda de curso legal se efectuará con arreglo al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha de celebración. En el caso de operaciones no monetarias, los montos serán convertidos a su equivalente en moneda de curso legal.” ARTICULO 2º: Incorporase como inciso h) del artículo 117 del Decreto Ley Nº 2444/62 y sus modificatorias – Código Tributario Provincial – el siguiente texto: “ARTICULO 117: ............................................................................ h) Los servicios prestados a terceros en concepto de desmonte de algodón, faenamiento u otros, serán gravados por el Impuesto sobre Ingresos Brutos; con la alícuota general.” ARTICULO 3º Modificase los incisos d) y p) e incorporase como inciso s) del artículo 128 del Decreto Ley Nº 2444/62 y sus modificatorias – Código Tributario Provincial – los que quedarán redactados de la siguiente manera: “ARTICULO 128: ............................................................................. d) Las emisoras de radiodifusión y televisión por el desarrollo de su actividad específica. Esta exención no alcanza a las emisoras de televisión por cable, comunitarias, codificadas, satelitales, de circuitos cerrados y toda otra forma que haga que sus emisiones puedan ser captadas únicamente por sus abonados.” p) Las actividades industriales y manufactureras con exclusión de los ingresos provenientes de ventas o servicios a consumidores finales siembre y cuando el establecimiento productivo esté ubicado en la Provincia del Chaco y tenga regularizada su situación impositiva provincial. Esta exención alcanza a los ingresos de las desmotadoras de algodón y establecimientos frigoríficos provenientes de la venta de fibra, semilla productos cárnicos y subproductos, obtenidos en procesos encargados a otras empresas industriales de la Provincia, cuando se justifique que la capacidad de la planta propia ha sido superada en función de la producción propia.” 47 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO “s) La construcción de vivienda familiar.” ARTICULO 4º: Derogase los incisos a) y d) del anexo I a la ley Nº 3.994. ARTICULO 5º: Modificase los incisos a) y d) del Anexo I a la Ley Nº 3.994., los que quedarán redactados dela siguiente manera: “........................................................................................................................ b) Compañías de capitalización y ahorro y de emisión de valores hipotecarios administradores de fondos comunes de inversión y de fondos de jubilaciones superiores, exclusivamente por los ingresos provenientes de su actividad específica.” f) La venta de bienes y prestaciones de servicios destinados al consumidor final, salvo para los casos y situaciones que posean un tratamiento específico diferenciado en esta Ley Tarifaria, estarán alcanzados en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la alícuota siguiente: 1. 2. 3. Del tres coma cinco por ciento (3,5%) hasta el 31-0199 Del tres coma veinte por ciento (3,20%) a partir del 01-02-99.” Del tres por ciento (3%) a partir del 01-07-99.” ARTICULO 6º: Las actividades de cualquier naturaleza realizadas por las Entidades Financieras comprendidas en la ley Nº 21.526 y sus modificatorias, estarán gravadas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la alícuota del cuatro coma uno por ciento (4,1%). ARTICULO 7º: La construcción de inmuebles en todas sus modalidades estará gravada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la alícuota del dos coma cinco por ciento (2,5%), con la excepción prevista en el artículo 128 inciso s) del Código tributario. ARTICULO 8º: Las Compañías de Seguros estarán alcanzadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la alícuota del cuatro coma uno por ciento (4,1%). ARTICULO 9º: Modificase el artículo 7º de la ley Nº 2.071 “de ipso” – Tarifaria Provincial – texto vigente, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 7º: de conformidad con lo establecido por el artículo 143 del Código Tributario Provincial, la alícuota general de Impuestos sobre los Ingresos Brutos, será la siguiente: a) Del tres coma veinte por ciento (3,20%), a partir del 01-02-99. b) Del tres por ciento (3%) a partir del 01-0799 48 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO Hasta el 31-01-99 la alícuota general será del tres coma cinco por ciento (3,5%).” ARTICULO 10º: Incorporase como artículo 11 de la ley Nº 2.071 “de ipso” – Tarifaria Provincial – texto vigente, el siguiente texto: “ARTICULO 11: Establécese que en oportunidad de efectuarse el traslado de la producción primaria fuera de la jurisdicción provincial, se deberá justificar el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que alcanza a la operación, constituyendo el mismo un crédito fiscal imputable a dicho gravamen que en definitiva esté a cargo de los contribuyentes o responsables del traslado. Cuando se demuestre en forma fehaciente que el traslado de la producción primaria fuera de la jurisdicción provincial lo efectúa el propio productor primario, éste podrá tramitar el reintegro pertinente. La Dirección General de Rentas establecerá los requisitos a cumplimentarse para determinar el carácter de productor primario. Los sujetos que prestan el servicio de transporte interjurisdiccional o intrajurisdiccional, relacionado con el traslado de la producción primaria o de productos elaborados en general, deberá justificar el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que alcanza al servicio que presta.” ARTICULO 11º: Por cada tonelada de madera en bruto o simplemente aserrada de origen provincial, de cualquier especie, que se traslade fuera de la provincia, se abonará una Tasa Retributiva de Servicios de Inspección del siete por ciento (7%) calculada sobre el valor de los productos forestales al momento de expedición. Los recursos provenientes de la aplicación de este artículo se destinarán a la creación y funcionamiento del Centro Tecnológico y de Gestión Comercial de la Madera. El pago de la tasa operará en oportunidad de obtenerse la guía que permita el traslado de los productos forestales. Facultase a la Dirección General de Rentas a coordinar con el organismo que tiene a su cargo el contralor de los productos forestales, el mecanismo a utilizar para la recaudación y transferencia de este tributo, como así para dictar las normas que resulten menester para la correcta aplicación de la medida dispuesta por este artículo. ARTICULO 12º: Las disposiciones de la presente ley regirán a partir de la fecha de su promulgación. ARTICULO 13º: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sal de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, a los dos días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho. 49 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO PABLO L. BOSCH SECRETARIO CAMARA DE DIPUTADOS DR. ANGEL ROZAS GOBERNADOR PROVINCIA DEL CHACO 50 EDUADO A. MORO PRESIDENTE CAMARA DE DIPUTADOS COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO RESISTENCIA, 16 de Mayo de 2000 VISTO: La Sanción Legislativa Nº 4713; y CONSIDERANDO: Que conforme a las disposiciones Constitucionales, las emanadas de la Ley Nº 4.647 y no habiendo observaciones que formular, procede su promulgación; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO D E C R E T A: ARTICULO 1º: PROMULGASE y téngase por Ley de la Provincia del Chaco la Sanción Legislativa Nº 4.713, cuya fotocopia autenticada forma parte integrante del presente Decreto. ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, dése al Registro Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese DECRETO Nº 7 9 2/ 0 0.- 51 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco Sanciona con fuerza de Ley Nro. 4.713 ARTICULO 1º: La Administración Pública Provincial, sus organismos autárquicos o descentralizados, las sociedades y empresas del Estado provincial y las entidades comprendidas en la ley 3565, a efectos del desarrollo de sus actividades contempladas en la ley de Obras Públicas y en la de Contrataciones del Estado, dentro del ámbito provincial deberán: a) Adquirir bienes, materiales, productos o insumos de origen provincial cuando su calidad fuere conveniente para los objetivos de su adquisición y cuyo precio fuese igual o superior en hasta un 7% (siete por ciento) de la menor oferta, si esta fuese de origen extraprovincial; b) Contratar obras o servicios con empresas constructoras o proveedores radicados en la Provincia, cuando los antecedentes empresariales y características técnicas resulten satisfactorias para los fines a los que estarán destinados, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el inciso a) del presente artículo; c) Contratar o designar preferentemente profesionales, técnicos o mano de obra de personas residentes en la Provincia; d) Otorgar concesiones de servicios u obras públicas a cooperativas o empresas radicadas en la Provincia. En la materia objeto de la presente ley los contenidos de cada compra o contratación se fraccionarán en el mayor grado posible dentro de lo que resulte razonable desde el punto de vista técnico, con el fin de facilitar la máxima participación de las actividades económicas de la provincia. Por vía reglamentaria, se establecerán los mecanismos por los cuales la autoridad de aplicación elaborará un programa anual de compras y fijará en la medida de lo posible, las normas de estandarización correspondiente. ARTICULO 2º: Para la adquisición de bienes, materiales, productos o insumos de origen provincial o extraprovincial, éstos deberán ajustarse a las normas de calidad nacionales o internacionales, las que serán de aplicación gradualmente creciente, de acuerdo con lo que la reglamentación establecerá para cada sector, fijándoles las prioridades pertinentes. El oferente deberá adjuntar a su propuesta la certificación de ensayo o calidad correspondiente, la que podrá ser expedida por el I.N.T.I., I.N.T.A., U.N.N.E., U.T.N. o empresas privadas debidamente habilitadas. ARTICULO 3º: En el caso de los bienes que se mencionan en el inciso a) del artículo 1º, se exigirá un certificado de origen provincial, él que será otorgado por las entidades empresarias, de primer o segundo grado, que nucléen la actividad de que se trate y que al tiempo de promulgación de la presente ley cuenten con más de dos (2) años de existencia reconocida en la Provincia del Chaco. Por vía reglamentaria se preverán los requisitos y demás condiciones para tornar operativos los contenidos del presente artículo. 52 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO ARTICULO 4º: En todo llamado a licitación o cualquier otro medio de contratación se incluirá una cláusula particular por la cual el oferente se obligará a adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial necesarios para el cumplimiento del contrato cuando existiere oferta local suficiente. Por vía reglamentaria se preverán los requisitos y demás condiciones para tonar operativos los contenidos del presente artículo. ARTICULO 5º: Para las actividades comprendidas en los incisos a), b), c), y d9 del artículo 1º se tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridades: a) En primer término se adquirirán los productos primarios de origen provincial, los productos industrializados que utilicen insumos del mismo origen o que tengan el mayor valor agregado en la Provincia; b) Silos productos primarios o industrializados no produjeran en la provincia o su producción fuera insuficiente en cantidad y calidad, la adquisición será preferentemente efectuada a las empresas comerciales radicadas en el ámbito provincial, priorizando a aquellas que acrediten más de dos(2) años de radicación real y efectiva y que puedan abastecer tales bienes, sobre la base de precios competitivos. c) Las prioridades sucesivas las tendrán los bienes o servicios originados en el CRECENEA Litoral, luego los de origen nacional, los de origen MERCOSUR y por último los de origen extranjeros en general. Por vía reglamentaria, la autoridad de aplicación establecerá las precisiones requeridas para el cumplimiento de los incisos precedentes. ARTICULO 6º: Las normas de la presente ley serán aplicables aún cuando las actividades sean ejecutadas con financiamiento nacional o internacional, salvo cuando expresamente el organismo otorgante del préstamo establezca normas inmodificables que impidan la aplicación total o parcial de este cuerpo legal. No será de aplicación la presente cuando exista probada razón de urgencia por causas de fuerza mayor y se demuestre suficientemente que los proveedores locales no estén en condiciones de entregar el producto de que se trate dentro del plazo requerido, todo ello comprobado previa y fehacientemente por la Comisión de Control que se crea por el artículo 9º de esta ley. ARTICULO 7º: En los casos en que se trate de contratos ejecutables en el interior de la Provincia, sedará prioridad a las ofertas de firmas o empresas radicadas en las localidades destinatarias del proyecto final. Cuando por razones de capacidad técnica no puedan competer las empresas radicadas en dichas localidades, sedará prioridad en la adjudicación a las empresas provinciales que contemplen la incorporación de la o las empresas locales para la ejecución de la obra. ARTICULO 8º: La contratación de servicios de consultoría se concretará con profesionales o técnicos matriculados en la Provincia y que acrediten una residencia real y efectiva en la misma de por lo menos dos (2) años y con consultoras acreditadas y registradas en la Provincia y con una radicación real y efectiva no menor de dos (2) años anteriores al momento de su contratación. Cuando la complejidad técnica del servicio se consultoría por contratar u otra circunstancia debidamente justificada así lo exija a juicio de la autoridad de aplicación, se podrán contratar los servicios de consultoría del resto del país o del extranjero, 53 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO dando prioridad a aquellas que en mayor proporción incorporen profesionales o técnicos locales, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º de la presente. ARTICULO 9º: Créase en el ámbito del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, la Comisión de Control de la presente ley, con carácter ad-honorem, la que será presidida por el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. La comisión se constituirá con cinco miembros titulares que serán designados por decreto. Tres miembros serán respectivamente los Ministros de Economía, Obras y Servicios Públicos y de la Producción y el Secretario de Transporte, Obras y Servicios Públicos; los otros dos titulares serán designados por el Poder Ejecutivos a propuesta de las entidades empresarias de primer o segundo grado representativas. Los cinco miembros titulares deberán contar con sus respectivos suplentes, los que en el caso de los representantes del Estado, no podrán tener rango inferior al de Subsecretario de Estado. A pedido de la Presidencia o a solicitud de uno o más de sus miembros, se podrá incorporar a la Comisión, con voz y sin voto a un representante y un suplente del sector organizado de la industria, comercio, servicio o profesión de que se trate en el llamado a licitación o concurso sujeto a dictamen de la comisión. La comisión deberá dictar su reglamento de funcionamiento dentro de un plazo de noventa (90) días corridos a partir de la fecha de su constitución. ARTICULO 10º: En todo proceso licitatorio a que diere lugar la aplicación de la presente ley, una vez producido el dictamen de la Comisión de Adjudicación y previo a la decisión final de la adjudicación, deberá contarse con el respectivo pronunciamiento de la Comisión de Control creada en el artículo anterior. Si la Comisión de Control no se expidiere dentro de los diez (10) días hábiles de efectuada la consulta, ésta se tendrá por producida en sentido afirmativo. ARTICULO 11º: Todos los organismos del estado Provincial comprendidos en la normativa del artículo 1º de la presente, que convoquen a licitaciones públicas o privadas o llamados a concursos en su caso, deberán incluir en las cláusulas generales o particulares las normas de preferencia dispuestas en la presente ley. Los oferentes o interesados tendrán derecho a presentar impugnaciones a los pliegos de licitación hasta 48 horas antes del acto licitatorio ante la Comisión de Control creada por el artículo 9º de esta ley, suspendiéndose los plazos del mencionado acto hasta tanto se expida la misma. Por vía reglamentaria se establecerá el plazo en que deberá expedirse la citada omisión de Control en los casos de impugnaciones. La omisión de estas cláusulas y especificaciones o el incumplimiento de lo dispuesto por la presente ley, acarreará la responsabilidad personal de los funcionarios correspondientes tanto civil como administrativa. ARTICULO 12º: A los efectos del cumplimiento del objetivo de la presente ley, el Poder Ejecutivo podrá realizar convenios de carácter provincial, nacional o internacional que factibilicen la adopción de tecnología, sistemas, maquinarias y equipos que reactiven las industrias existentes y generen nuevas radicaciones con niveles óptimos de producción, prioritariamente en el sector de la producción primaria provincial. ARTICULO 13º: Invitase a las Municipalidades a adherir al régimen estatuido en la presente ley. 54 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO ARTICULO 14º: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de 30 días desde la fecha de su promulgación, debiendo dar intervención a la Cámara de Diputados de la Provincia, la cual concurrirá a través de su Comisión de asesoramiento Legislativo de Industria, Comercio, Transporte y Comunicaciones. ARTICULO 15º: Las diferencias a que dire lugar la concurrencia de las previsiones contenidas en esta ley y en la ley 4.530, serán resueltas por la Comisión a que se refiere el artículo 9º de la presente. ARTICULO 16º: Deróganse las leyes 1.050,3.097 y 3.146. ARTICULO 17º: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil. PABLO L. BOSCH SECRETARIO CAMARA DE DIPUTADOS DR. ANGEL ROZAS GOBERNADOR PROVINCIA DEL CHACO 55 EDUADO A. MORO PRESIDENTE CAMARA DE DIPUTADOS COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO RESISTENCIA, 13 de Septiembre de 2000 VISTO: La Sanción Legislativa Nº 4.775; y CONSIDERANDO: Que conforme a las disposiciones Constitucionales, las emanadas de la Ley Nº 4.647 y no habiendo observaciones que formular, procede su promulgación; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO D E C R E T A: ARTICULO 1º: PROMULGASE y téngase por Ley de la Provincia del Chaco la Sanción Legislativa Nº 4.775, cuya fotocopia autenticada forma parte integrante del presente Decreto. ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, dése al Registro Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese DECRETO Nº 1 6 6 7/ 0 0.- 1667 56 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sanciona con fuerza de Ley Nº 4.775 ARTICULO 1º: Modificase el artículo 5º de la ley Nº 3.276, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 5º: Constituyese el Consejo del Registro Provincial de Empresas Constructoras de Obras Públicas que estará integrado por: el Secretario de Transporte, Obras y Servicios Públicos, quien ejercerá la presidencia y representación del mismo; el Director dl Registro Provincial de Empresas Constructoras de Obras Públicas que ejercerá las funciones de vicepresidente y reemplazará al Presidente en caso de impedimento o ausencia; un representante de la Dirección de Vialidad Provincial ; un representante del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda; dos representantes de las empresas inscriptas en el Registro, uno designado por la Cámara de la Construcción – Delegación Chaco – y uno designado por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Constructoras (A.P. y M.E.C.). Se designará asimismo, un suplente por cada miembro titular por un período de cuatro años, siendo renovables parcialmente cada dos años. El consejo del Registro Provincial de Empresas Constructoras de Obras Públicas será reglamentado en sus alcances y mecanismos por decreto del Poder Ejecutivo que determinará las normas de su funcionamiento. Dentro del ámbito del Consejo funcionará la Comisión de Calificación de Conceptos, la misma será presidida por un funcionario de jerarquía que será designado a tal efecto por el Secretario de Transporte, Obras y Servicios Públicos; actuará como Secretario el Director del Registro; actuarán como veedores los representantes de las empresas inscriptas en el registro y se constituirá semestralmente o cada vez que el Consejo lo requiera en cada uno de los organismos contratantes de la Provincia, los que al efecto habrán designado dos representantes de su plantel profesional de máximo nivel para integrar la Comisión” ARTICULO 2º: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara deDiputados de la Provincia del Chaco, a losTreinta días del mes de agosto del año dos mil. PABLO L. BOSCH SECRETARIO CAMARA DE DIPUTADOS DR. ANGEL ROZAS GOBERNADOR PROVINCIA DEL CHACO 57 EDUADO A. MORO PRESIDENTE CAMARA DE DIPUTADOS COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO RESISTENCIA, 9 de Octubre de 2000. VISTO: La Ley Provincial Nº 4.713 de Preferencia Local; y CONSIDERANDO: Que la ley Nº 4713 ha sido dictada con la finalidad de estimular el desarrollo actividad económica de la Provincia; Que deviene sumamente necesario promover el incremento de las fuentes de trabajo, lo que traerá aparejado una mejora sustancial en el nivel de vida de la población; Que es necesario determinar los requisitos y trámites que deberá cumplir toda persona física o jurídica que pretenda acogerse a la Ley; Que el legislador ha delegado al Poder Ejecutivo la reglamentación de diversos aspectos de la Ley, a los fines de determinar el alcance de sus disposiciones; Que el presente Decreto se dicta en ejercicio de las facultades previstas en el inciso 3) del artículo 141º de la Constitución de la Provincia del Chaco; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO D E C R E T A: ARTICULO 1º : Se entiende por empresas proveedoras radicadas en la Provincia a aquellas que cumplimentes los siguientes requisitos: a) domicilio legal y/o real en la provincia; b) antigüedad mínima requerida de dos años de existencia en la provincia, fehacientemente demostrada mediante la habilitación del municipio que corresponda, en el rubro que ofrecen; y c) que los bienes significativos que compongan su patrimonio están ubicados o sean susceptibles de ser localizados dentro de los límites geográficos del territorio provincial. ARTICULO 2º: En el caso de empresas constructoras a los efectos de determinar cuales deben ser consideradas radicadas en la Provincia, se aplicará lo establecido en el inciso b) del artículo precedente, la normativa contenida en la Ley Provincial Nº 3276 y las disposiciones de este Decreto Reglamentario y de la Ley que por el presente de reglamenta, en todas las cuestiones no contempladas por aquella. En caso e que la empresa no reuniere el requisito de antigüedad mínima, podrá asociarse con empresas que reúnan dicho recaudo a los efectos de acogerse ala Ley que se reglamenta. ARTICULO 3º: Se considerará profesional, técnico o mano de obra de personas residentes en la provincia, en os términos del inciso c) del artículo 1º de la Ley que se reglamenta a 58 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO aquellos que tengan su domicilio real dentro de los límites geográficos del territorio provincial y que el mismo sea acreditado a través de Documento Nacional de Identidad y certificado de domicilio correspondiente. Los profesionales y técnicos deberán contar con la matriculación provincial que corresponda a su incumbencia profesional. ARTICULO 4º: El porcentaje de preferencia al que hace referencia el artículo 1º inciso a) de la Ley, corresponde a los rubros mano de obra y materias primas o insumos. Cada comisión de preadjudicación definirá la participación de cada rubro en la solicitud de ofertas e indicará la forma de calcular la incidencia del porcentaje de aplicación de la preferencia, según la procedencia local de Insumos y mano de obra. Si el precio resultante luego de aplicar la preferencia con que se beneficiará a las ofertas de las empresas radicadas en la provincia, respecto de la menor oferta, si ésta fuese de origen extra provincial, tal cual lo establece el artículo 1º inciso a) de la Ley, fuere superior al precio testigo al que hace referencia el decreto Provincial Nº 1090 del 21/06/00, se posibilitará a todos los oferentes a que en el plazo establecido en las condiciones particulares de contratación, mejoren su oferta para que las mismas se adapten al precio de referencia. En este caso se adjudicará a la oferta más conveniente para el Estado Provincial. ARTICULO 5º: La Certificación de Ensayo o Calidad que el oferente adjunte a su propuesta, podrá ser expedida por empresas privadas debidamente habilitadas o por los organismos que expresamente enuncia el artículo 2º de la Ley, así como por organismo público responsable, habilitado al respecto. Dicha certificación de Ensayo o Calidad debe estar conforme a la calidad de los bienes o insumos que se requiera al efecto. En casos especiales, el organismo del Estado que realizare la contratación, se reservará el derecho de adquirir a empresas que demuestren fehacientemente tener calidad diferenciada en sus productos o servicios que signifiquen ventajas incuestionables para la provincia y los eventuales consumidores o usuarios. Se deberá contar con el dictamen previo de la Comisión de Control que avale tal situación. ARTICULO 6º: Las empresas proveedoras y/o constructoras que se encuentren inscriptas en los registros pertinentes de la provincia del Chaco, deberán acompañar el Certificado de Origen Provincial de los bienes, materiales, productos o Insumos a utilizar para cada oferta realizada al Estado Provincial a través de licitaciones y/o otras formas de contratación. Dicho Certificado deberá estar suscripto por aquel cuyo cargo en ejercicio de sus funciones haga responsable a la entidad otorgante. Además el mismo deberá contener los siguientes datos de la empresa solicitante: a) razón Social; b) Domicilio real y legal; c) C.U.I.T.; d) Fecha de inicio de actividad; e) Datos Identificatorios del Representante Legal. El Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, podrá en conocimiento de las entidades empresarias de 1º y 2º grado, la vigencia de la presente norma, a efectos de que las mismas operativicen el otorgamiento de los Certificados de Origen. ARTICULO: 7º: Las entidades empresariales referidas en el artículo 6º, serán aquellas que al respecto sean habilitadas por el organismo Rector del Sistema de Contratación del Estado, la implementación del sistema. ARTICULO 8º: Las empresas que se presentaren a licitación o que el Estado Provincial, deberán cumplir con los fines contractuales salvo que acrediten por cualquier medio idóneo la inexistencia de materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial necesarios o la insuficiente disponibilidad para el cumplimiento del contrato. 59 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO La cláusula que obligue al oferente a adquirir bienes o contratar servicios de origen provincial, necesarios para el cumplimiento del contrato, deberá estar inserta en el Pliego de Bases y Condiciones de la compra que se quiera realizar. La autoridad de aplicación se reserva el derecho de aplicar sanciones económicas y/o inhabilitaciones en los registros correspondientes en caso de detectar irregularidades en el cumplimiento de lo reglado. ARTICULO 9º: Se considerará que existen normas inmodificables que impidan la aplicación de la Ley Nº 4.713, cuando la entidad u organismo otorgante del financiamiento , crédito o préstamo supedite la concesión, adjudicación u otorgamiento del mismo a la aplicación de otro régimen legal, norma o cláusulas específicas, lo que deberá ser determinado por la autoridad de aplicación, previo dictamen de Fiscalía de Estado. ARTICULO 10º: La Comisión de Control contará con un plazo de tres (03) días hábiles, para expedirse respecto de las denuncias que presenten los particulares respecto de los Pliegos de Licitación. El organismo responsable de la contratación deberá suspender la apertura del acto licitatorio hasta tanto la Comisión de Control se expida, debiendo entenderse que su silencio dentro del plazo establecido significa rechazo de la denuncia. Si considerase debidamente fundada la denuncia, la comisión de Control requerirá al organismo licitante a que en el término de 48 horas subsane los errores y/u omisiones de los Pliegos de Licitación denunciados y apliquen estrictamente lo establecido en el primer párrafo del artículo 11º de la Ley. Cumplido ello, deberá reanudarse el trámite de la licitación. ARTICULO 11º: A los efectos de la elaboración del Programa Anual de Compras, todas las personas jurídicas a que se hace expresa referencia en el artículo 1º de la ley, deberán elevar al Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, antes del 3 de octubre de cada año, un informe de las adquisiciones, contrataciones y/o concesiones que prevean efectuar en el año calendario subsiguiente al de la presentación del referido Informe, el cual deberá especificar, como mínimo las siguientes cuestiones: a) respecto de adquisiciones de bienes, materiales, productos, insumos, indicar cantidades que se prevean adquirir de cada uno de ellos y describir los datos técnicos y demás especificaciones que permitan la exacta individualización de los mismos; b) respecto de fuentes de financiamiento y todo otro dato que resulte de relevancia en relación con las contrataciones que se prevean realizar; c) respecto de las contrataciones de profesionales, técnicos o mano de obra, referido en el inciso c) del artículo 1º de contratos y efectuar una descripción somera de las tareas y/o actividades que se prevé que constituirá el objeto de los contratos; d) respecto de las concesiones de servicios u obras públicas, indicar todos los datos relativos al modo en que se pretenden llevar a cabo las mismas. ARTICULO 12º: Todas las adquisiciones, contrataciones, otorgamiento de concesiones que resuelvan efectuar con posterioridad a la elevación de los informes señalados en el artículo precedente, deberán ser comunicadas al Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos en forma inmediata por medio de informes complementarios que deberán cumplimentar con los requerimientos establecidos en los incisos a), b), c),y d) del artículo anterior. ARTICULO 13º: El Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, antes del 30 de noviembre de cada año, elaborará el Programa anual de Compras, el cual se conformará con los datos obtenidos de los informes remitidos de conformidad con lo establecido en el artículo precedente. Dicho Programa Anual de Compras constituye una base de datos 60 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO informativa, apriorística, con una finalidad de previsión, no generado los datos en él consignados, derechos a favor de persona alguna ni obligación alguna a cargo del Estado provincial ni de las personas jurídicas mencionadas en el artículo 1º de la Ley. ARTICULO 14º: La autoridad de aplicación de la Ley será el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco. ARTICULO 15º: El presente Decreto será refrendado en acuerdo General de Ministros. ARTICULO 16º: Comuníquese, Dése al Registro Provincial, Publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y Archívese. D E C R E T O Nº 1 8 7 4/ 0 0.- C.P. CARLOS SOPORSKY MINISTRO DE ECONOMIA, O.Y S. PUBLICOS 61 DR. ANGEL ROZAS GOBERNADOR PROVINCIA DEL CHACO COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO PLIEGO DE CONDICIONES PARA LICITACIÓN PÚBLICA, CONTRATACION Y EJECUCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO CON PROVISION DEL TERRENO Cláusulas Generales - Capítulo II ARTICULO 1º) - FORMA DE PRESENTAR LAS OFERTAS. a) OFERTA BASICA: El oferente deberá cotizar su Oferta Básica con carácter obligatorio, en Pesos, a los efectos de hacerla procedente y válida, considerando que el pago de los Certificados Parciales Provisionales Mensuales por Obra Ejecutada, de Acopio de Materiales y de Anticipo, se efectuarán de la siguiente forma: El total de los importes de cada Certificado que corresponda abonar, se pagará al contado en dinero en efectivo (Pesos) al vencimiento del plazo previsto. b) MORA EN EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS El Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora en el plazo de pago de los mismos. Dichos intereses se calcularán conforme la metodología que establecerá oportunamente el Comité Tecnico, de conformidad a lo establecido por el Art. 48 de la Ley 4.990. ARTICULO 2º) - IMPUESTO Y/O GRAVAMENES. Será de exclusiva responsabilidad de los oferentes, incluir en el costo y precio ofrecidos todos los impuestos y/o cualquier otro gravamen vigente a la fecha de apertura de la Licitación, ya sean Nacionales, Provinciales o Municipales. Asimismo, esta condición deberá ser tenida en cuenta en todo lo referente al costo de financiación originada en los pagos diferidos, como ser intereses u otros factores, aún cuando no fuere posible su estimación anticipadamente. ARTICULO 3º) - PAGO DE LOS CERTIFICADOS. Las certificaciones de obra serán mensuales. Se establece que el pago de los mismos se efectuará a los DIEZ (10) días contados a partir de la correcta presentación, por parte de la empresa contratista, de la foja de medición correspondiente a los trabajos que se certifican y su aprobación por parte de la Inspeccion de Obra. No se abonarán gastos financieros por el plazo de pago establecido. ARTICULO 4º) - ACOPIO DE MATERIALES. En esta obra existirá REGIMEN DE ACOPIO DE MATERIALES en un todo de acuerdo a la reglamentación vigente. Para lo cual dentro de los treinta ( 30 ) días de iniciada la Obra el Contratista deberá presentar un listado de materiales y/o insumos que 62 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO desea Acopiar; los mismos originaran un Certificado de Acopio, que se regirá con los mismos plazos que un Certificado de Obra; de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la presente Obra. La elaboración del Certificado de Acopio se producirá con los valores unitarios, que se presentan por el oferente en los Análisis de Precios respectivos que forman parte de la Oferta. Los mismos no se podran certificar con presentación de Facturas Preformas, sino con Facturas. Dichos certificados serán abonados a los treinta (30) días corridos de ser presentada por la Empresa a la Inspección la foja de medición correspondiente, pero toda demora imputable al contratista en la tramitación del pago de los certificados, ya sea por corrección por parte de la Empresa, de errores detectados en los mismos, atraso en la presentación, etc., será agregada al plazo establecido. Se aclara expresamente que si la Repartición lo estima conveniente en cualquier oportunidad podrá exigir al contratista el acopio de cada uno de todos los materiales hasta las cantidades necesarias para la totalidad de la Obra, los que serán certificados a los precios indicados en la planilla ó análisis de precios mencionados. El Contratista es depositario de los materiales acopiados, y certificados, con todas las obligaciones que fija para estos casos el Libro Segundo Sección Tercera - Título XV del Código Civil quedando asimismo bajo su responsabilidad todo cuando concierne a su salvaguardia, buena conservación y correcto empleo en las obras a que están destinados. del Código Civil quedando asimismo bajo su responsabilidad todo cuando concierne a su salvaguardia, buena conservación y correcto empleo en las obras a que están destinados. No se reconocerá reintegro alguno por fletes y otras erogaciones provenientes del Acopio fuera de la obra, salvo expresa disposición de la Repartición. Queda convenientemente aclarado que a los Certificados de Acopio de materiales la Repartición los deducirá de los certificados de Obra siguientes, a medida que los mismos se vayan utilizando en la obra, extendiendo a tal efecto, Certificados con carácter deductivo (Desacopios). Se deja expresamente establecido que no se concederá anticipo para acopio si el material no estuviera comprendido en el Plan de Trabajo aprobado conforme a la designación concordante, salvo posibles ampliaciones de plazos, originados por encomienda de los nuevos trabajos o que las citadas ampliaciones surjan por causa de fuerza mayor no imputables al contratista quien deberá documentar fehacientemente y en término de QUINCE (15) días ante la Repartición, las causales que originaron la demora. Todos los materiales acopiados en el obrador, como depósito del Contratista, estarán asegurados contra todo riesgo, a cuyo efecto el Contratista deberá presentar conjuntamente con el Acta de Acopio, duplicado del recibo de pago total de la prima de seguro. Sin el cumplimiento de este requisito no se dará curso a la certificación del material acopiado. ARTICULO 5º) - NORMAS PARA LAS CERTIFICACIONES. La Inspección de la Obra elaborará la foja de medición en la Obra en los términos fijados en el Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales y a tal fin el Contratista proveerá a la Repartición de los formularios respectivos, rubricados por el Representante Técnico de la Empresa Contratista, que se presentarán en la Secretaría de Administración del el Comité Tecnico a fin de que se emita el Certificado Parcial Provisional. 63 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO El porcentaje a deducir de cada certificado emitido, para constituir el Fondo de Reparo de la Obra, será del 5% (CINCO POR CIENTO). Dicho porcentaje será descontado a todo tipo de certificado con excepción de los Certificados de Acopio y no devengarán interés alguno, siendo devuelto al Contratista al aprobarse la Recepción Definitiva Total de la Obra. Si el contratista opta por sustituir los fondos de reparo, lo deberá hacer mediante una póliza de seguro a entera satisfacción de la Secretaría Administrativa y contratada con una Compañía aseguradora aceptada en forma explícita por la Secretaría Administrativa. A los efectos tributarios, punitivos y otros emergentes del Contrato, se considerará que el monto de la Obra es aquel que surja de la suma del monto contratado originariamente más los montos provenientes de los trabajos complementarios adicionales de obra. ARTICULO 6º) - PAGO DE ANTICIPOS. En esta Obra que se Licita se ha previsto el pago de anticipo, en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes (Art. 73º de la Ley Nº 4.990 de Obras Públicas), se deberá abonar el mismo a la fecha de iniciación de la obra, iniciación que quedará documentada mediante un Acta labrada entre la Empresa Contratista y autoridad competente designada por la Comitente. El anticipo se hará efectivo una vez que el contratista haya constituido la garantía por el importe total a favor del Comitente en las formas previstas en el Art. 73º de la Ley de Obras Públicas. ARTÍCULO 7º) - INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN LOS CERTIFICADOS DE OBRAS. En el caso que el el Comité Tecnico hubiera extendido Certificados de Obra por importes superiores a los que realmente corresponda, sea por error en la medición de los trabajos o por otras circunstancias análogas, tendrá derecho a exigir al Contratista los intereses correspondientes a las sumas abonadas en exceso, desde la fecha del ó los pagos efectuados, en un todo de acuerdo a las normas vigentes. ARTÍCULO 8º) – REDETERMINACIONES DE PRECIOS. El Presupuesto Oficial se encuentra elaborado al mes de Noviembre del 2005; los oferentes deberán confeccionar sus Ofertas con la misma base del Presupuesto oficial. 8-1: Cálculo de readecuación de precios: Para el cálculo de las modificaciones de precios, se considerarán como valores básicos o de partida, los precios vigentes en plaza al mes de Noviembre/05 y que formarán parte de las planillas de precios de materiales aprobadas mensualmente por el Comité Tecnico . 8-2: Liquidaciones de las readecuación de precios: Las liquidaciones por readecuación de precios se efectuarán simultáneamente con cada certificado de obra básica y serán provisorias o definitivas. Cuando la liquidación por readecuación de precios no pueda ser certificada y entregada al Contratista en los plazos previstos en el Art. 3 de las Cláusulas Generales Cap. II, por faltar los elementos necesarios para la confección del certificado, deberá ser calculada provisoriamente con los determinados para el último período del que se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. Cuando mediare mora en 64 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO el pago de los certificados de readecuación de precios se procederá de conformidad con lo dispuesto en el Art. 48º de la Ley 4990. Las certificaciones de las readecuación de precios definitivas podrán rectificarse en lo que se refiere a cantidades de obra, hasta la liquidación final, pero permanecerán inalterables en cuanto a los precios adoptados en su confección, excepto en el caso de error o cuando medie observación o reclamación fundada por parte del Contratista formulada dentro del quinto día de conocidas 8-3: Del reconocimiento de readecuación de precios en relación a el Precio Basico: Se reconocerán cuando el valor obtenido por la formula Polinómica supere el 5%. Las obras se efectuaren con posterioridad a la época prevista en el Plan de Trabajos o Plan de Inversiones aprobados, conforme surgiere de la comprobación de las modificaciones de obra efectuada, los reajustes de precios deberán calcularse en relación a las épocas en que debieron efectuarse. En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos, dichas readecuación se calcularán en función de las cantidades reales de obra ejecutada. Corresponderá el reconocimiento de las readecuación de precios, cuando se opere la alteración del plazo contractual por actos debido a la Administración, o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando el plazo contractual se viera alterado por actos imputables a la Contratista, no corresponderá el reconocimiento de las modificaciones de precios. 8-4: Régimen para el reconocimiento de las readecuación de Precios: El Comité Tecnico, tomará a su cargo o beneficio, según corresponda y en las condiciones determinadas por la legislación referida, la readecuación de precios en más o en menos que se produzcan en los siguientes rubros: 1. Mano de Obra y sus cargas sociales; 2. Materiales de aplicación y consumo; 3. Energía, combustibles y lubricantes; 4. Amortización de equipos; 5. Reparaciones y repuestos; 6. Transporte; 7. Insumos especiales debidos al tipo de alteración, no comprendidas en la enumeración precedente y que fijen taxativamente los pliegos; 8. impuestos, tasas, derechos y contribuciones inherentes a la obra concreta; 9. Gastos Generales; 10. Beneficio. Todo elemento integrante del precio se entenderá incluido en alguno de los rubros citados, dejándose perfectamente establecido que no se liquidarán modificaciones de precios sobre diferencias de precios correspondientes a elementos no especificados anteriormente, ni tampoco las mayores erogaciones que tengan su origen en imprevisiones, operaciones erradas o negligencias del contratista. 65 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO En el rubro Gastos Generales, se considerarán incluidos los precios indirectos, entendiéndose por tales aquellos propios de la Empresa que inciden parcialmente en el precio de la obra, tales como gastos administrativos, impuestos y tasas, derecho de registros e inscripciones, honorarios profesionales, etc., traslados de equipos, gastos financieros, construcción de campamentos y obradores, talleres, servicios auxiliares, etc., es decir todos los gastos e inversiones necesarias para la ejecución de la obra que no estén directamente explicitados en la lista de rubros susceptibles a reajustes. Para el reconocimiento de modificaciones de precios de la obra, que se licita se aplicará la siguiente fórmula: Va = K . Vc Donde: Va = Monto actualizado en concepto de modificaciones de precios de: Mano de Obra y sus cargas sociales, materiales de aplicación y consumo de combustibles y lubricantes, amortización de equipos, reparaciones y repuestos, transporte, insumos especiales debidos al tipo de alteración, no comprendidos en la enumeración precedente, impuestos, tasas, derechos y contribuciones de cualquier naturaleza, gastos financieros, gastos generales y beneficio. Vc = Monto de obra ejecutada en el mes correspondiente de los respectivos ítems. K = Número índice que determina las modificaciones de precios. DEL NÚMERO INDICE: Se ha procedido a elaborar fórmulas poli nómicas para ítems o grupos de ítems del presupuesto oficial, determinándose coeficientes de incidencia de mano de obra y materiales representativos. La suma de los coeficientes de incidencia es igual a la unidad. K = CiJ Jc Ja + M1c CiM1 M1a + ... + CiMn Mna Mnc ∑Ci = 1 Ja Jornal de ......... Jc M1a Precio Material 1 M1c Mna Precio Material n Mnc (...) (...) (...) Los términos indicados con subíndice ”a” corresponden al mes de ejecución de los trabajos y/o acopio de materiales y los indicados con subíndices “c” al mes anterior al de apertura de la licitación. 66 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO La nomenclatura que figura entre paréntesis al lado de cada uno de los materiales, es la que individualiza a cada rubro en la planilla de precios de materiales que emite el Comité Tecnico La mano de obra y cargas sociales serán las que se fijan oficialmente para los meses precitados. ARTÍCULO 9º) – MES BASICO DE OFERTA El mes Básico de la Oferta será NOVIEMBRE /2005 67 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO MEMORIA DESCRIPTIVA El financiamiento de la ejecución del Edificio propio del Poder Legislativo de la Provincia del Chaco, se realizara a través del “Fondo Fiduciario de Ejecución de Infraestructura Legislativa”, creada por Resolución de la Presidencia de la Cámara de Diputados del Chaco Nº1094/05, estando a cargo del control y seguimiento de la Obra, de acuerdo al llamado de Licitación Publica Nº 01/05, por el Comité Tecnico, del Poder Legislativo de la Provincia del Chaco.. Generalidades: La empresa Contratista o adjudicataria deberá proveer el Terreno con dimensiones mínimas, de acuerdo a las necesidades de extensión y desarrollo del Edificio y del Poder Legislativo de la Provincia del Chaco. El Terreno deberá estar ubicado convenientemente dentro de la ciudad de Resistencia y tendrá que contar con todos los servicios necesarios para un buen funcionamiento del Edificio del Poder Legislativo de la Provincia del Chaco. La Propuesta Técnica del Proyecto deberá garantizar el buen funcionamiento del Poder Legislativo de la Provincia del Chaco, como así también deberá contar con los espacios suficientes para estacionamientos de vehículos y funciones anexas. Para ello deberá presentar: Terreno Proyecto Construcción del Edificio Playas de estacionamientos de vehículos Funciones Anexas Accesos peatonales y vehiculares Cerco perimetral Parquizacion y forestación tanto interior como exterior La presente Obra incluye la provisión de energía eléctrica, agua potable, red cloacal, red telefónica, servicio de Internet, seguridad del edificio, etc. Además se deberá consignar en la Propuesta equipamientos, amoblamiento integral, instalación de artefactos eléctricos, sanitarios, de cocina, aire acondicionado, televisión, sistema informático, amoblamiento informático, Software, etc. En el Proyecto se deberá considerar los siguientes espacios de uso : 1. PRESIDENCIA DE CAMARA 2. AREA ADMINISTRATIVA Secretaria Administrativa Prosecretaria Técnica Dirección de Supervisión y Seguimiento Legislativo Dirección de Coordinación Administrativa Dirección de Administración Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asuntos Jurídicos Dirección de Sumarios Dirección de Coordinación y Gestión de Servicios Dirección de Mesa de Entradas y Salidas Dirección de Logística Dirección de Imprenta Dirección de Coordinación Informática y Comunicaciones 68 COMITÉ TECNICO DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DEL CHACO 3. AREA LEGISLATIVA Secretaria Legislativa Prosecretario Legislativo Direcciones de Comisiones Dirección de Despacho Dirección de Información Parlamentaria Dirección de Biblioteca Dirección de Ceremonial y Protocolo Dirección de Asistencia Legislativa Dirección de Prensa y difusión Dirección de Taquígrafos Dirección de Coordinación Legislativa Dirección de Seguridad y Recepción Comisión Multisectorial de la Mujer Comisión Derechos Humanos 4. RECINTO DE SESIONES Estrado Sector Taquígrafos Apoyo del Recinto Bancas de Diputados Tribunas para Invitados 5. AREA PUBLICA DE APOYO A FUNCIONES LEGISLATIVAS S.U.M. S.U.M. Alternativo Microcine Hall General Publico Snack Bar Estacionamientos Presupuesto Oficial: Plazo de Obra: 18 (dieciocho) meses corridos Plazo de Garantía: 12 (doce) meses calendario Capacidad Anual de Contratación: 69