Añadir a la recogida (s) Añadir a salvo
  1. Ninguna Categoria

MODELO DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN A PUBLICAR EN

Anuncio 
SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA, AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
CONVOCATORIA No 003 – 2015
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN
SU ARTÍCULO 134, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN II, 30 FRACCIÓN I, 31,
33, 45 FRACCIÓN I Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 31
SEGUNDO PÁRRAFO, 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA,
SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO
CONFORME AL SIGUIENTE CUADRO DE EVENTOS:
NO. DE INVITACIÓN
FECHA DE
ENTREGA DE LA
ULTIMA
INVITACIÓN
VISITA AL
SITIO DE OBRA
IO-905050975-N3-2015
11/02/2015
17/02/2015
09:00 HRS.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR
PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE
PROPOSICIONES
TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS
FALLO
18/02/2015
14:00 HORAS
25/02/2015
14:00 HORAS
02/03/2015
14:00 HORAS
PUNTO DE
REUNIÓN PARA
LA VISITA AL
SITIO
PLAZO DE
EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO
FIRMA DEL
CONTRATO
JUNTA DE
ACLARACIONES
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15
METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE
DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL
ESTADO DE COAHUILA.
B)
CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS
CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 24 VIVIENDAS DE DIVERSAS
COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE
COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS
CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE
COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE
INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1 (ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR
PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL CONTRATO.
OFICINAS DE LA
DELEGACIÓN
REGIONAL DE
“LA COMISIÓN”
UBICADA EN
CALLE DE LA
FUENTE NÚMERO
301, ZONA
CENTRO, C.P.
25700, EN LA
CIUDAD DE
MONCLOVA,
COAHUILA
111 DÍAS
NATURALES
DEL 05/03/2015 AL
23/06/2015
04/03/2015
14:00 HORAS
INICIO DE LOS
TRABAJOS EL 05 DE
JUNIO DE 2015
LOS DETALLES DE LAS VOLUMETRÍAS Y LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS CONCEPTOS POR CADA
ACCIÓN SE DETERMINAN EN EL ANEXO 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
DE INVITACIÓN.
1
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
NOTAS:
CON OBJETO DE QUE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES NACIONALES INTERESADAS PUEDAN REVISAR LAS
ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y ASÍ
PODER DETERMINAR SUS POSIBILIDADES DE CUMPLIMIENTO A LAS MISMAS, ESTA SE ENCONTRARÁ
DISPONIBLE PARA SU OBTENCIÓN VÍA INTERNET EN LA PÁGINA: https://compranet.funcionpublica.gob.mx O BIEN,
PARA SU CONSULTA DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, UBICADA EN EL
CENTRO DE GOBIERNO 1° PISO, CARRETERA 57 ESQUINA CON BOULEVARD CENTENARIO DE TORREÓN,
COLONIA EL TOREO, C.P. 25298, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA
PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y HASTA EL 02 DE MARZO DE 2015, DE LUNES A VIERNES EN
HORARIOS DE OFICINA. LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA NO ESTARÁ OBLIGADA A ENTREGAR UNA
IMPRESIÓN DE LA MISMA.
1.EL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE VIVIENDA, CONFORMADO POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS OFICINAS, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL, SUBDIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTROL, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DE
VIVIENDA, SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y VIVIENDA, Y DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA, CREADO PARA TAL
EFECTO, CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2013; REVISÓ, SANCIONÓ Y APROBÓ LA CONVOCATORIA No. 003 DE LA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL No. IO-905050975-N3-2015, MEDIANTE SU
PRIMER SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE ENERO DE 2015.
2.LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE DE MANERA ESTRICTA AL CONTENIDO DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA, LEERLA CON DETENIMIENTO, PARA
EVITAR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN, LO CUAL SERÍA, MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
3.EN LA PRESENTE INVITACIÓN NO SE ACEPTARÁ EL ENVÍO DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS
REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (CompraNet) EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 28 Y 31 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, DEBIDO A QUE LA PRESENTE INVITACIÓN ES DE CARÁCTER PRESENCIAL. ASIMISMO, EN LA PRESENTE
INVITACIÓN NO SE ACEPTARÁ EL ENVÍO DE PROPOSICIONES POR SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERÍA CON
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO.
4.LAS ETAPAS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE INVITACIÓN SE LLEVARÁN A CABO EN LAS FECHAS Y
HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL CUADRO DE EVENTOS, EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
VIVIENDA, UBICADAS EN CENTRO DE GOBIERNO 1° PISO, CARRETERA 57 ESQUINA CON BOULEVARD
CENTENARIO DE TORREÓN, COLONIA EL TOREO, C.P. 25298, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA,
EXCEPTO LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS OFICINAS DE LA
DELEGACIÓN REGIONAL DE “LA COMISIÓN” UBICADAS EN CALLE DE LA FUENTE NÚMERO 301, ZONA
CENTRO, C.P. 25700, EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA.
5.QUE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y VIVIENDA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA,
COMO ÁREA REQUIRENTE, SOLICITÓ FORMALMENTE LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A QUE SE
REFIERE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.
6.QUE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DE VIVIENDA, COMO ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, MANIFESTÓ QUE LLEVARÁ A CABO LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS HASTA LA CONCLUSIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE
DERIVE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.
2
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ÍNDICE
GLOSARIO DE TÉRMINOS. .............................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.
ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE”Error! Bookmark not defined.
2.1
DE LA REPRESENTACIÓN CONJUNTA .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.
FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.Error! Bookmark not defined.
4.
FECHA, HORA Y LUGAR DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES) A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓNError! Bookmark
4.1
MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN ...................................... Error! Bookmark not defined.
5.
FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES. .................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
5.1
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
5.2
APERTURA DE PROPOSICIONES ......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
6.
COMUNICACIÓN DEL FALLO .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
7.
NOTIFICACIONES. .................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
8.
DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS. ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
8.1
MODELO DEL CONTRATO. .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
8.2
FIRMA DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
9.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ............................................................. Error! Bookmark not defined.
10.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
11.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS.Error! Bookmark not defined.
12.
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICAError! Bookmark not defined.
13.
DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE PROPORCIONARÁ “LA COMISIÓN” A “EL LICITANTE” PARA CONSULTA DE
LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN (ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS).Error! Bookmark not defined.
14.
ORIGEN DE LOS FONDOS. .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
15.
IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.............................. Error! Bookmark not defined.
16.
MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA. .... Error! Bookmark not defined.
17.
NO NEGOCIACIÓN. ................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
18.
RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE “LA
COMISIÓN. ............................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
19.
SUBCONTRATACIÓN............................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
20.
CONTENIDO NACIONAL ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
21.
OBSERVADORES .................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
22.
AJUSTE DE COSTOS ............................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
23.
PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE. .................. Error! Bookmark not defined.
24.
DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS. ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
24.1. MODIFICACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ...................................................... Error! Bookmark not defined.
25.
REQUISITOS ADICIONALES. ................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
26.
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA. ......................... Error! Bookmark not defined.
27.
FORMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ................................ Error! Bookmark not defined.
27.1. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
27.2 REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES CONJUNTAS DE DOS O MÁS PERSONAS.Error! Bookmark not defined.
27.3 DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN SUS PROPOSICIONESError! Bookmark not defined.
27.3.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA. ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
27.3.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
28.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
28.1 MECANISMO BINARIO .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
28.1.1 EVALUACIÓN TÉCNICA: ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
28.1.2EVALUACIÓN ECONÓMICA: ................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
29.
EMPATE .................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
30.
EMISIÓN DEL FALLO. ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
31.
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
32.
DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
33.
CANCELACIÓN Y LICITACIONES DESIERTAS ................................................................. Error! Bookmark not defined.
34.
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN A “EL LICITANTE” ADJUDICADOError! Bookmark not defined.
35. PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES ECONÓMICAS ....................................... Error! Bookmark not defined.
35.1 DE LAS PENAS CONVENCIONALES ................................................................................... Error! Bookmark not defined.
35.2 DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
36.
SUPERVISIÓN DE LA OBRA ................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
36.1 BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (LA BITÁCORA) ................................. Error! Bookmark not defined.
37.
CARGOS ADICIONALES ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
38.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
39.
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. .............................................................. Error! Bookmark not defined.
40.
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO ............................................................. Error! Bookmark not defined.
41.
MARCO NORMATIVO ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
42.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. .................................................................. Error! Bookmark not defined.
3
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
43.
44.
45.
46.
INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA (ANEXO I) ................................................................... Error! Bookmark not defined.
NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA “OCDE”Error! Bookmark not defined.
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO
COMPRANET. (ANEXO III) .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
47.
ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS. (ANEXO IV) ................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXOS A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO “A” ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO “B”.......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.D. ....................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.F. 01 ................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.F. 02 ................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.F. 03 ................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.F. 04 ................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 01................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 02................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 03 (PERSONAS MORALES) ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 04................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 05................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 06................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 07................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 07 a ................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 08................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 09................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 10................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 11................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 12................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 13................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 14................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 15................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.T. 16................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO M.C.01 ................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO 1 ............................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS ............................ Error! Bookmark not defined.
A) CUARTO URBANO ....................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
B) BAÑO URBANO ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
C) LOSA DE AZOTEA RURAL .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO 2 ............................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
ANEXO 3 ............................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
ANEXO 4 ............................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
ANEXO 5 ............................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
ANEXO 6 ............................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 01................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 02................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 03................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 03a ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 04................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 05................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 05a ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 05b................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 06................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 07................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 07a ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 08................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 09................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 10................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 11................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 12................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO A.E. 13................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO I ............................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
ANEXO II ............................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
ANEXO III ........................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO IV........................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO V ............................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
4
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
5
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
GLOSARIO DE TÉRMINOS.
ACUERDO
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN
OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET.
ÁREA RESPONSABLE DE
LA CONTRATACIÓN
LA FACULTADA EN “LA COMISIÓN” PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN, A EFECTO DE REALIZAR OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS
ÁREA RESPONSABLE DE
LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
LA FACULTADA EN “LA COMISIÓN” PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS HASTA LA CONCLUSIÓN DEFINITIVA DE LOS
CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
ÁREA REQUIRENTE
LA QUE EN “LA COMISIÓN” SOLICITE O REQUIERA FORMALMENTE LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, O BIEN AQUÉLLA QUE LOS UTILIZARÁ
ÁREA TÉCNICA
LA QUE EN “LA COMISIÓN” ELABORA LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DEBERÁN
INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EVALÚA LA PARTE TÉCNICA DE
LA PROPOSICIÓN Y RESPONDE A LAS DUDAS QUE SE PRESENTEN EN LA(S) JUNTA(S) DE
ACLARACIONES
AVANCE FINANCIERO
EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS PAGADOS RESPECTO DEL IMPORTE CONTRACTUAL
AVANCE FÍSICO
EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VERIFICADOS POR EL RESIDENTE
DE OBRA CONFORME A LA FACULTAD QUE LE CONFIERE LA FRACCIÓN VI DEL
ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS
EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO
BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA, ES EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE
CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES QUE FORMALIZAN
LOS CONTRATOS, EN EL CUAL SE REGISTRAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS
IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, A
TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.
LA BITÁCORA
CALENDARIO DE
EVENTOS
CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR
COMPRANET
CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS POR OBRA
TERMINADA
CONVENIO
MODIFICATORIO
CONVOCATORIA DE
INVITACIÓN
DOCUMENTO QUE INDICA NUMERO DE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, NÚMERO DE
INVITACIÓN, FECHA DE PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE CompraNet, FECHA, HORA Y
LUGAR DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, DE LA JUNTA DE ACLARACIONES,
PRESENTACIÓN, DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO, DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS, PLAZO DE EJECUCIÓN, FECHA DE INICIO Y FIRMA DEL CONTRATO.
EL ACONTECIMIENTO PROVENIENTE DE LA NATURALEZA O DEL HOMBRE
CARACTERIZADO POR SER IMPREVISIBLE, INEVITABLE, IRRESISTIBLE, INSUPERABLE,
AJENO A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES Y QUE IMPOSIBILITA EL CUMPLIMIENTO DE
TODAS O ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO DE OBRAS
PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
ES EL INSTRUMENTO LEGAL POR MEDIO DEL CUAL UNA DE LAS PARTES LLAMADA
“LA CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA A PRECIOS UNITARIOS POR
OBRA TERMINADA, A CAMBIO DE UNA REMUNERACIÓN QUE PAGARÁ “LA
COMISIÓN”
INSTRUMENTO JURÍDICO QUE SUSCRIBEN “LA COMISIÓN” CON LAS PERSONAS
FÍSICAS O MORALES A FIN DE ESTABLECER LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS
DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS
DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER LEGAL, TÉCNICO Y
ECONÓMICO A LA OBRA OBJETO DE LA CONTRATACIÓN PARA LA(S) PERSONA(S)
INTERESADA(S) EN REALIZARLA(S), ASÍ COMO LOS TÉRMINOS A QUE SUJETARÁ EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RESPECTIVO Y LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LAS PARTES.
6
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
DESPERDICIOS
RESIDUOS QUE NO SE APROVECHAN EN EL TRASLADO DE LOS MATERIALES Y/O EN
LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN.
“EL LICITANTE”
PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN.
ESPECIFICACIONES
GENERALES DE
CONSTRUCCIÓN
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE
CONSTRUCCIÓN
ESTIMACIÓN
CONJUNTO DE CONDICIONES GENERALES QUE “LA COMISIÓN” TIENE ESTABLECIDAS
COMO PARTE DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE
DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCIÓN,
EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN, QUE
COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICIÓN Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO.
CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “LA COMISIÓN” PARA LA REALIZACIÓN DE
CADA OBRA, MISMAS QUE MODIFICAN, ADICIONAN O SUSTITUYEN A LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
DOCUMENTO QUE CONTIENE LA VALUACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN UN
PERIODO DETERMINADO, PRESENTADA PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO, EN LA CUAL
SE APLICAN LOS PRECIOS, VALORES O PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL MISMO,
CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, LOS AJUSTES DE
COSTOS, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS, LAS PENAS CONVENCIONALES Y LAS
DEDUCCIONES; ASÍ COMO, LA VALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE PERMITAN
DETERMINAR EL MONTO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES
“LA COMISIÓN”
LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA Y COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
MAQUINARIA Y EQUIPO, ASÍ COMO DE CONTRATISTAS, A NIVEL NACIONAL O
INTERNACIONAL, Y DEL PRECIO TOTAL ESTIMADO DE LOS TRABAJOS, BASADO EN LA
INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO
PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
LEY
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
INVESTIGACIÓN DE
MERCADO
“LA CONTRATISTA”
LICITANTE ADJUDICADO
MIPYMES
MONTO TOTAL EJERCIDO
NORMAS DE CALIDAD
OBRAS PÚBLICAS
PRECIO DE MERCADO
PRECIO UNITARIO
PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE HABIENDO PARTICIPADO EN CUALQUIER
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PRESENCIAL, HAYA RESULTADO FAVORECIDO CON LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO
LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NACIONALIDAD MEXICANA A QUE
HACE REFERENCIA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COSTO TOTAL EROGADO CON CARGO AL
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EJERCER EN UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO
LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE ESTABLECE “LA COMISIÓN”, CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, PARA
ASEGURAR QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE
UTILIZAN EN CADA OBRA SON LOS ADECUADOS.
LOS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO CONSTRUIR, INSTALAR, AMPLIAR,
ADECUAR, REMODELAR, RESTAURAR, CONSERVAR, MANTENER, MODIFICAR,
MODERNIZAR Y DEMOLER BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO AQUELLOS CONCEPTOS
QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 3 DE LA LEY.
EL PRECIO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A QUE SE
REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 161 DEL REGLAMENTO, QUE OFERTE EL
FABRICANTE O PROVEEDOR EN EL MOMENTO EN QUE SE FORMALICE EL PEDIDO
CORRESPONDIENTE ENTRE “LA CONTRATISTA” Y EL PROVEEDOR.
EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA
CONTRATISTA” POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO Y EJECUTADO, CONFORME
AL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD
QUE SE INTEGRA CON LOS COSTOS DIRECTOS CORRESPONDIENTES AL CONCEPTO DE
TRABAJO, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR
LA UTILIDAD DE LA CONTRATISTA Y LOS CARGOS ADICIONALES.
7
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO BASE
EL QUE EL CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA LE
COMUNICA A “LA COMISIÓN” EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE.
EL RECURSO ESTIMADO QUE “LA COMISIÓN” DETERMINA PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS EN EL QUE SE DESGLOSA EL LISTADO DE CONCEPTOS DE TRABAJO O
ACTIVIDADES, UNIDADES DE MEDIDA, CANTIDADES DE TRABAJO Y SUS PRECIOS
PROPOSICIÓN
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE PRESENTEN LOS LICITANTES
PROYECTO TIPO
ES UN PROYECTO DISEÑADO, EVALUADO Y DEFINIDO, CONSTA DE UN CONJUNTO DE
PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ACABADOS, CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA
INFORMACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO COMO MANUALES, NORMAS Y
ESPECIFICACIONES PARA SU REALIZACIÓN.
P.U.O.T.
PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA
REGLAMENTO
REPRESENTANTE LEGAL
RESIDENTE DE OBRA
SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS
OBRAS PÚBLICAS
SOBRE CERRADO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE
“LA COMISIÓN”
SUBCOMITÉ
SUBCONTRATISTA
SUPERINTENDENTE
SUPERVISOR
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS
APODERADO LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA, PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ETC. DE “LA CONTRATISTA” QUE SE ENCUENTRE
DEBIDAMENTE FACULTADO
FUNCIONARIO PÚBLICO DE “LA COMISIÓN”, DESIGNADO POR EL DIRECTOR GENERAL,
RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS
POR “LA CONTRATISTA”.
LOS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO CONCEBIR, DISEÑAR Y CALCULAR LOS
ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN PROYECTO DE OBRA PÚBLICA; LAS
INVESTIGACIONES, ESTUDIOS, ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS QUE SE VINCULEN CON
LAS ACCIONES QUE REGULA LA LEY; LA DIRECCIÓN O SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y LOS ESTUDIOS QUE TENGAN POR OBJETO REHABILITAR,
CORREGIR O INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES. LOS
MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY
CUALQUIER MEDIO QUE CONTENGA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE, CUYO
CONTENIDO SÓLO PUEDE SER CONOCIDO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE PROPOSICIONES EN TÉRMINOS DE LA LEY
PERSONA FÍSICA O MORAL CON LA QUE “LA CONTRATISTA” , SUBCONTRATARÁ LAS
PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y
CALIDAD DEL CONCRETO.
REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” ANTE “LA COMISIÓN” ENCARGADO DE
CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO
RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUIEN DEBERÁ CONTAR CON
LA FORMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL), PARA FIRMAR LA BITÁCORA
ELECTRÓNICA.
PERSONA DESIGNADA POR LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN EXTERNA, EL CUAL SE
ENCARGARÁ DE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN TODAS SUS ETAPAS (ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS), LLEVANDO UN CONTROL DIARIO DE LA OBRA CON SUS
RESPECTIVAS ANOTACIONES EN LA BITÁCORA ELECTRÓNICA, DANDO PARTE
OPORTUNAMENTE AL RESIDENTE DE OBRA Y AL SUPERINTENDENTE DE LAS
ANOMALÍAS O FALTANTES DETECTADOS Y FIRMARÁ LAS NOTAS DE BITÁCORA
ELECTRÓNICA , LAS ESTIMACIONES, LOS GENERADORES DE OBRA, LOS FINIQUITOS Y
ACTAS QUE EN SU CASO SEAN PROCEDENTES. (SOLO CUANDO SE CONTRATE EL
SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA)
8
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
DEPENDENCIA CONVOCANTE
LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, CELEBRA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON BASE EN
PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA.
1.
CONVOCATORIA.
SE ENTREGÓ LA ULTIMA INVITACIÓN A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL EL 11 DE FEBRERO DE 2015, PUBLICÁNDOSE ESA MISMA FECHA EN CompraNet Y EN LA
PAGINA DE “LA COMISIÓN”.
LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL SE INDICAN EN EL ANEXO “B” QUE FORMA PARTE DE LA MISMA.
2.
ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE”
PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL, SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES PREFERENTEMENTE ACOMPAÑEN
A SUS PROPOSICIONES EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE (EN SU CASO POR AMBOS LADOS)
PARA SU COTEJO, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
I.- TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA POR AMBOS
LADOS Y DE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
II.- EN CASO DE SER REPRESENTANTE DE PERSONA FÍSICA:
EL ESCRITO EN EL QUE “EL LICITANTE” MANIFIESTE QUE OTORGÓ MANDATO PARA SUSCRIBIR LA
PROPOSICIÓN Y/O CONTRATO.
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (CREDENCIAL PARA VOTAR, PASAPORTE VIGENTE O
CÉDULA PROFESIONAL).
EN CASO DE CONTAR CON UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, DEBERÁ PROPORCIONARLA POR ESCRITO.
III.- TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y DE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y ESCRITO MEDIANTE EL CUAL
LA PERSONA MORAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON
FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS
DATOS SIGUIENTES:
A. DE LA PERSONA MORAL: CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA;
RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN
LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO
NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ
MISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CORRESPONDIENTE, Y
B. DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL; NÚMERO Y FECHA DE LOS
INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA
PROPOSICIÓN, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO
QUE LOS PROTOCOLIZÓ Y NÚMERO DE FOLIO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO
CORRESPONDIENTE.
LOS LICITANTES DEBERÁN PROPORCIONAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.
“EL LICITANTE” ADJUDICADO, SE OBLIGA A PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS
CON LOS QUE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA QUE COMPARECE PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
DE PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN DE MANERA CONJUNTA, CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES
TENDRÁ QUE PRESENTAR DICHA DOCUMENTACIÓN.
9
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
2.1 DE LA REPRESENTACIÓN CONJUNTA
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, DEBERÁN
ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN IX DEL
REGLAMENTO, ADEMÁS DE ENTREGAR CON SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, UNA COPIA DEL CONVENIO DE
PARTICIPACIÓN CONJUNTA (ANEXO 06) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, LA PRESENTACIÓN
DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN Y DE LA DEL CONVENIO DEBERÁ HACERSE POR
EL REPRESENTANTE COMÚN.
CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PRESENCIAL HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA, EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN, QUIENES EN
LO INDIVIDUAL DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD POR MEDIO DE PODER NOTARIAL PARA
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EL CUAL SE ENTREGARÁ EN COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA COTEJO ANTES DE LA
FECHA FIJADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LO CUAL DEBERÁ COMUNICARSE MEDIANTE ESCRITO A “LA
COMISIÓN” POR LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULA LA PROPOSICIÓN CONJUNTA O
POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, AL MOMENTO DE DARSE A CONOCER EL FALLO O A MÁS TARDAR LAS
VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES.
EN EL SUPUESTO DE QUE SE DESIGNE POR PARTE DE LA AGRUPACIÓN UN APODERADO LEGAL PARA
FORMALIZAR EL CONTRATO, EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA Y LAS FACULTADES DEL APODERADO
LEGAL DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁN CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA.
EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL REPRESENTANTE COMÚN DE LA
AGRUPACIÓN DEBERÁ SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA, EN CASO DE QUE A
LOS LICITANTES QUE LA HUBIEREN PRESENTADO SE LES ADJUDIQUE EL CONTRATO, EL CONVENIO ANEXO 06 A
QUE HACE REFERENCIA EL PÁRRAFO ANTERIOR, FORMARÁ PARTE DEL MISMO COMO UNO DE SUS ANEXOS.
PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA POR “LA COMISIÓN”, SE PODRÁN CONSIDERAR EN
CONJUNTO LAS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN,
TOMANDO EN CUENTA SI LA OBLIGACIÓN QUE ASUMIRÁN ES MANCOMUNADA O SOLIDARIA.
EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADJUDIQUE EL CONTRATO A LOS LICITANTES QUE PRESENTARON UNA PROPOSICIÓN
CONJUNTA, EL CONVENIO ANEXO 06 Y LAS FACULTADES DEL APODERADO LEGAL DE LA AGRUPACIÓN QUE
FORMALIZARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO DEBERÁN CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA, SALVO QUE EL
CONTRATO SEA FIRMADO POR TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULA LA
PROPOSICIÓN CONJUNTA O POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, QUIENES EN LO INDIVIDUAL DEBERÁN
ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD, O POR EL APODERADO LEGAL DE LA NUEVA SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYA POR LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULÓ LA PROPOSICIÓN CONJUNTA,
ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LO CUAL DEBERÁ COMUNICARSE MEDIANTE
ESCRITO A “LA COMISIÓN” POR DICHAS PERSONAS O POR SU APODERADO LEGAL, AL MOMENTO DE DARSE A
CONOCER EL FALLO O A MÁS TARDAR EN LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES.
3.
FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ A EFECTO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA
EN EL CUADRO DE EVENTOS, LA CUAL SERÁ GUIADA POR EL COMISIONADO EN LA REGIÓN, COMO
REPRESENTANTE DE “LA COMISIÓN” SIENDO EL PUNTO DE REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN
REGIONAL DE “LA COMISIÓN” UBICADAS EN CALLE DE LA FUENTE NÚMERO 301, ZONA CENTRO, C.P. 25700,
EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA.
LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SERÁ OPTATIVA PARA LOS INTERESADOS Y TENDRÁ
COMO OBJETIVO QUE LOS LICITANTES CONOZCAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS
CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A DESARROLLAR
Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO. LOS LICITANTES EN SU PROPOSICIÓN DEBERÁN INCLUIR UN
ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN QUE CONOCEN EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS
CONDICIONES CLIMÁTICAS, AMBIENTALES, TOPOGRÁFICAS, GEOTÉCNICAS, POLÍTICAS, ÉTNICAS Y
LINGÜÍSTICAS DE LA REGIÓN, EN ESPECIAL LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA, EL
GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES, MOBILIARIO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN
PROPORCIONADAS POR “LA COMISIÓN”, LA DISPERSIÓN DE LAS LOCALIDADES Y VIVIENDAS EN QUE SE
REALIZARÁ LA OBRA, EL TIPO Y LOS MEDIOS DE ACCESO, LA DISTANCIA EN QUE SE ACARREAN MATERIALES Y
10
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES
QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN DERIVADAS DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES O DE CUALQUIER OTRA SITUACIÓN ENMARCADA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO
QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO, SOLICITAR AJUSTE DE COSTOS O MODIFICACIONES AL
CONTRATO POR ESTE MOTIVO.
EN NINGÚN CASO, “LA COMISIÓN” ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD, POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS LICITANTES
OBTENGAN AL EXAMINAR EL(LOS) LUGAR(ES) Y CIRCUNSTANCIAS DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS, POR
LO QUE, EL HECHO DE QUE NO SE HAYAN TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS CONDICIONES IMPERANTES EN
EL(LOS) SITIO(S) DE LA OBRA POR PARTE DEL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, ESTO NO LE EXIME DE SU
OBLIGACIÓN PARA EJECUTARLA Y CONCLUIRLA EN LA FORMA Y TÉRMINOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y EN EL CONTRATO RESPECTIVO.
AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁN ASISTIR LOS PARTICIPANTES Y SUS AUXILIARES QUE ESTÉN
INTERESADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ASÍ COMO AQUÉLLOS QUE AUTORICE “LA
COMISIÓN”.
A QUIENES OBTENGAN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE LA
VISITA, PODRÁ PERMITÍRSELES EL ACCESO AL LUGAR EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, SIEMPRE
QUE LO SOLICITEN POR ESCRITO CON UNA ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS VEINTICUATRO HORAS, SIN QUE
ELLO REPRESENTE UNA OBLIGACIÓN PARA “LA COMISIÓN” DE DESIGNAR UN TÉCNICO QUE GUÍE LA VISITA,
DICHO PLAZO PODRÁ SER HASTA DE SETENTA Y DOS HORAS, CUANDO POR RAZONES DE SEGURIDAD O ACCESO
AL SITIO DE LOS TRABAJOS, RESULTE NECESARIO.
“EL LICITANTE” NO PODRÁ INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO
POR ESTE MOTIVO.
AL CONCLUIR LA VISITA, “LA COMISIÓN” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EXTENDERÁ Y ENTREGARÁ
LA CONSTANCIA Y/O ACTA RESPECTIVA A LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, LA CUAL EN SU CASO DEBERÁ
INCLUIRSE EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 38 Y 44 FRACCIÓN I DEL
REGLAMENTO.
4.
FECHA, HORA Y LUGAR DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN
LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN SE LLEVARÁ(N) A CABO EN LA FECHA
Y HORA SEÑALADA EN EL CUADRO DE EVENTOS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DE “LA COMISIÓN”,
UBICADAS EN CENTRO DE GOBIERNO 1° PISO, CARRETERA 57 ESQUINA CON BOULEVARD CENTENARIO DE
TORREÓN, COLONIA EL TOREO, C.P. 25298, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.
EL ACTO SERÁ PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO Y DEBIDAMENTE FACULTADO POR “LA
COMISIÓN”, QUIEN DEBERÁ SER ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE DE LOS TRABAJOS,
QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES, CON EL FIN DE RESOLVER EN FORMA CLARA Y
PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS
EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.
LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN
PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL, POR SI O
EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL
INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE.
LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, PODRÁN ENTREGARSE PERSONALMENTE EN LA(S) EN LAS OFICINAS DE “LA
COMISIÓN”, O ENVIARSE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A tecnicaydevivienda@cev.gob.mx O BIEN SER
RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet, SEGÚN CORRESPONDA, A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS
ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA(N) A REALIZAR LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES
CORRESPONDIENTE(S).
DE EXISTIR MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ESTAS SE
DIFUNDIRÁN A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet.
CADA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEBERÁ INDICAR EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE
RELACIONA LA PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR; AQUELLAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
QUE NO SE PRESENTEN EN LA FORMA SEÑALADA PODRÁN SER DESECHADAS POR “LA COMISIÓN”. EN CASO DE
QUE LAS RESPUESTAS A LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN REMITAN A LA PRESENTE CONVOCATORIA DE
11
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
INVITACIÓN, DEBERÁN SEÑALAR EL APARTADO ESPECÍFICO DE LA MISMA EN QUE SE ENCUENTRE LA
RESPUESTA AL PLANTEAMIENTO.
“LA COMISIÓN” TOMARÁ COMO HORA DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEL LICITANTE, LA
QUE INDIQUE EL SELLO DE RECEPCIÓN DE “LA COMISIÓN”, Y TRATÁNDOSE DE SOLICITUDES QUE SE FORMULEN
A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO Y CompraNet, LA HORA QUE REGISTRE EL SISTEMA AL MOMENTO DE SU
ENVÍO.
DE CADA JUNTA DE ACLARACIONES SE LEVANTARÁ ACTA EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LOS
CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LOS INTERESADOS Y LAS RESPUESTAS DE “LA COMISIÓN”, LA CUAL
CONTENDRÁ LA FIRMA DE LOS ASISTENTES INTERESADOS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN;
LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS DE “LA
COMISIÓN” EN FORMA CLARA Y PRECISA Y, EN SU CASO, LOS DATOS RELEVANTES DE LA VISITA AL SITIO DE
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
EL MECANISMO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS, SERÁ EL QUE
ESTABLECE EL ARTÍCULO 40 DEL REGLAMENTO.
SI DERIVADO DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES SE DETERMINA POSPONER LA FECHA DE CELEBRACIÓN
DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA A LA
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN DEBERÁ PUBLICARSE EN COMPRANET; EN ESTE CASO, EL DIFERIMIENTO
DEBERÁ CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE UN PLAZO DE AL MENOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA
EN QUE CONCLUYA LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES HASTA EL MOMENTO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE PROPOSICIONES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DEL REGLAMENTO.
AL FINALIZAR LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA Y DE VIVIENDA DE “LA COMISIÓN”, UBICADA EN CENTRO DE GOBIERNO 1° PISO, CARRETERA 57
ESQUINA CON BOULEVARD CENTENARIO DE TORREÓN, COLONIA EL TOREO, C.P. 25298, EN LA CIUDAD DE
SALTILLO, COAHUILA, POR UN TÉRMINO QUE NO SERÁ MENOR A 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, DEJÁNDOSE
CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE LA INVITACIÓN DE LA FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE HAYA SIDO FIJADA
EL ACTA.
4.1 MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN
DE EXISTIR MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ÉSTAS SE
REALIZARÁN A MÁS TARDAR EL SÉPTIMO DÍA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES Y SE DIFUNDIRÁN A TRAVÉS DE CompraNet. A MÁS TARDAR EL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A
AQUÉL EN QUE SE EFECTÚEN.
CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN DERIVADA DEL RESULTADO DE LA(S)
JUNTA(S) DE ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA DE
INVITACIÓN.
DE RESULTAR MODIFICACIONES, EN NINGÚN CASO PODRÁN CONSISTIR EN LA SUSTITUCIÓN O VARIACIÓN
SUSTANCIAL DE LOS TRABAJOS CONVOCADOS ORIGINALMENTE, O BIEN, EN LA ADICIÓN DE OTROS DISTINTOS.
5. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.
EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARÁ DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY Y SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE JUNTAS
DE LAS OFICINAS DE “LA COMISIÓN”, UBICADAS EN CENTRO DE GOBIERNO 1° PISO, CARRETERA 57 ESQUINA
CON BOULEVARD CENTENARIO DE TORREÓN, COLONIA EL TOREO, C.P. 25298, EN LA CIUDAD DE SALTILLO,
COAHUILA, EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL CUADRO DE EVENTOS.
PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES BASTARÁ QUE LOS
LICITANTES PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE
RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA (FORMATO LIBRE).
5.1 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
12
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
LOS LICITANTES SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN CADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN;
INICIADO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LAS YA PRESENTADAS NO PODRÁN SER
RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO POR LOS LICITANTES
LA ENTREGA DE PROPOSICIONES SE HARÁ EN UN SOLO SOBRE CERRADO CLARAMENTE IDENTIFICADO EN LA
PARTE EXTERIOR CON LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, EL OBJETO DE LA OBRA Y EL NOMBRE
O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE. LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
PODRÁ ENTREGARSE, A ELECCIÓN DEL LICITANTE, DENTRO O FUERA DE DICHO SOBRE.
LAS PROPOSICIONES DEBERÁN SER FIRMADAS AUTOGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO EN
LA ULTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA, POR LO QUE NO
PODRÁ DESECHARSE CUANDO LAS DEMÁS HOJAS QUE LA INTEGRAN O SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA O
RUBRICA, SALVO TRATÁNDOSE DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA Y EL PROGRAMA DE
OBRA, MISMOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS.
CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN
ESTAR DEBIDAMENTE FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE
DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE
LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE “EL LICITANTE”.
EN CASO DE QUE “EL LICITANTE” PRESENTE SU PROPOSICIÓN SIN FOLIAR EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS,
SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, COMO LO ESTABLECE EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 41 DEL
REGLAMENTO. DE SER EL CASO, CUANDO ALGUNA O ALGUNAS HOJAS CAREZCAN DE FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA
HOJA O LAS HOJAS MANTIENEN CONTINUIDAD, COMO LO ESTABLECE EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 41 DEL
REGLAMENTO, “EL LICITANTE” PODRÁ COMPLETAR EL FOLIO DE SU PROPOSICIÓN.
PREFERENTEMENTE, “EL LICITANTE” DEBERÁ INDICAR CADA UNA DE LAS PAGINAS QUE INTEGRAN LAS
PROPOSICIONES CON LOS DATOS SIGUIENTES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE INVITACIÓN
NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO SEA
TÉCNICAMENTE POSIBLE.
LOS LICITANTES SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE QUE SUS PROPOSICIONES SEAN ENTREGADAS EN TIEMPO Y
FORMA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN O DE ACREDITAMIENTO DE LA
REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE SOLAMENTE ENTREGUE LA PROPOSICIÓN, PERO SÓLO PODRÁ PARTICIPAR
DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OBSERVADOR.
JUNTO CON EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA SUS PROPOSICIONES, Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN
EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XIV DE LA LEY, LOS LICITANTES ENTREGARÁN UNA DECLARACIÓN ESCRITA, BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS
ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY. (ANEXO A.T. 01)
ADICIONALMENTE, SE SOLICITA A LOS LICITANTES QUE PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL EVENTO SE HAGA
ENTREGA DE UN CD O USB, QUE CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
PRESENCIALMENTE, CORRESPONDIENTE A SUS PROPOSICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DOCUMENTACIONES
ADICIONALES, DEBIDAMENTE ESCANEADAS EN FORMATO TIPO JPG O GIF. LA NO ENTREGA DE DICHOS MEDIOS
MAGNÉTICOS NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
5.2 APERTURA DE PROPOSICIONES
EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA, LUGAR Y HORA PREVISTOS EN EL
CUADRO DE EVENTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN CONFORME A LO SIGUIENTE:
I. EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SERÁ PRESIDIDO POR EL TITULAR DEL ÁREA
RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN O POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE POR ESCRITO, QUIEN
SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA TOMAR TODAS LAS DECISIONES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ACTO,
EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY Y SU REGLAMENTO.
II. CUANDO “LA COMISIÓN” DETERMINE EFECTUAR, PREVIAMENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA
DE PROPOSICIONES, LA REVISIÓN PRELIMINAR A QUE SE REFIERE EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36
DE LA LEY, DEBERÁ REALIZAR TAL ACTIVIDAD POR LO MENOS TREINTA MINUTOS ANTES DE LA HORA
SEÑALADA PARA EL INICIO DE DICHO ACTO.
13
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
III. A PARTIR DE LA HORA SEÑALADA PARA EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO PRESIDA NO DEBERÁ PERMITIR EL ACCESO A NINGÚN
LICITANTE NI OBSERVADOR, O SERVIDOR PÚBLICO AJENO AL ACTO. UNA VEZ INICIADO EL ACTO, SE
PROCEDERÁ A REGISTRAR A LOS ASISTENTES, SALVO AQUÉLLOS QUE YA SE HUBIEREN REGISTRADO EN LOS
TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, EN CUYO CASO SE PASARÁ LISTA A LOS MISMOS.
IV. UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO; SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, HACIÉNDOSE
CONSTAR ÚNICAMENTE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU
CONTENIDO.
DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE OBSERVARÁ
LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIONES I, II Y III DEL REGLAMENTO, PARA EFECTOS DE DEJAR
CONSTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES.
V. DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON
EL SERVIDOR PÚBLICO QUE “LA COMISIÓN” DESIGNE, RUBRICARÁN LOS ANEXOS A.T. 01 AL A.T. 16 QUE
CONFORMAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, LOS
CORRESPONDIENTES DEL A.E. 01 AL A.E. 13 QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA, ASÍ COMO LOS
ANEXOS 1, 2, 3 Y 4, DE TODAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, ASÍ MISMO SE ELEGIRÁ A UNA SEGUNDA
PERSONA QUIEN RUBRICARÁ LA PROPUESTA DEL LICITANTE ELEGIDO, LAS QUE PARA ESTOS EFECTOS
CONSTARÁN DOCUMENTALMENTE.
VI. UNA VEZ QUE SE LLEVÓ A CABO LA APERTURA DE TODAS LAS PROPOSICIONES, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE
PRESIDA EL ACTO DARÁ LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN. SEÑALANDO QUE EL ANÁLISIS
DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES SE EFECTUARÁ POSTERIORMENTE POR “LA COMISIÓN”, AL REALIZAR
LA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS;
VII. SE LEVANTARÁ ACTA CON FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVÓ A CABO EL ACTO, NOMBRE DEL
SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO, NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTE TOTAL DE
CADA PROPOSICIÓN, ADEMÁS FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL Y EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES
Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR, LA CUAL SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU
DISPOSICIÓN ENTREGANDO COPIA DE LA MISMA, QUEDANDO A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS
QUE NO HAYAN ASISTIDO EN CompraNet, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL.
6. COMUNICACIÓN DEL FALLO
EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO SE LLEVARÁ A CABO EN JUNTA PÚBLICA EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA
EN EL CUADRO DE EVENTOS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DE “LA COMISIÓN”, UBICADAS EN
CENTRO DE GOBIERNO 1° PISO, CARRETERA 57 ESQUINA CON BOULEVARD CENTENARIO DE TORREÓN,
COLONIA EL TOREO, C.P. 25298, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN
ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIESEN PARTICIPADO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES. EN DICHO ACTO SE LEVANTARÁ EL ACTA RESPECTIVA.
CON FUNDAMENTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO, LA CONVOCANTE PODRÁ
DIFERIR LA FECHA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, (SIEMPRE Y CUANDO EL NUEVO PLAZO FIJADO, NO EXCEDA
DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE EL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO) DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN II DE LA LEY, CUANDO ASÍ SE CONSIDERE PERTINENTE,
SITUACIÓN QUE SERÁ NOTIFICADA A LOS LICITANTES MEDIANTE EL SISTEMA CompraNet.
EL ACTA DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA. A LOS
LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN
AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN EL SISTEMA CompraNet.
CUANDO SE ADVIERTA EN EL FALLO LA EXISTENCIA DE UN ERROR ARITMÉTICO, MECANOGRÁFICO O DE
CUALQUIER OTRA NATURALEZA, QUE NO AFECTE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR “LA
COMISIÓN”, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN Y SIEMPRE QUE NO SE
HAYA FIRMADO EL CONTRATO, EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PROCEDERÁ A SU CORRECCIÓN, CON LA INTERVENCIÓN DE SU SUPERIOR JERÁRQUICO, ACLARANDO O
RECTIFICANDO EL MISMO, MEDIANTE EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE SE HARÁN
CONSTAR LOS MOTIVOS QUE LO ORIGINARON Y LAS RAZONES QUE SUSTENTAN SU ENMIENDA, HECHO QUE SE
NOTIFICARÁ A LOS LICITANTES QUE HUBIERAN PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN,
REMITIENDO COPIA DE LA MISMA AL ÓRGANO FISCALIZADOR DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES
POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA.
14
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
SI EL ERROR COMETIDO EN EL FALLO NO FUERA SUSCEPTIBLE DE CORRECCIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN
EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DARÁ VISTA DE INMEDIATO AL ÓRGANO
FISCALIZADOR, A EFECTO DE QUE, PREVIA INTERVENCIÓN DE OFICIO, SE EMITAN LAS DIRECTRICES PARA SU
REPOSICIÓN.
CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO, PROCEDERÁ LA INCONFORMIDAD EN
TÉRMINOS DEL TITULO SÉPTIMO, CAPITULO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
EN EL FALLO NO SE DEBERÁ INCLUIR INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LAS
DISPOSICIONES APLICABLES.
7. NOTIFICACIONES.
LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y
DE LA JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, SERÁN FIRMADAS POR LOS LICITANTES QUE
HUBIERAN ASISTIDO, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS
MISMAS, DE LAS CUALES SE PODRÁ ENTREGAR UNA COPIA A DICHOS ASISTENTES, Y AL FINALIZAR CADA ACTO
SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN UN LUGAR VISIBLE, AL QUE TENGA ACCESO EL
PÚBLICO, EN EL DOMICILIO DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, POR UN
TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES. EL TITULAR DE LA CITADA ÁREA DEJARÁ CONSTANCIA EN EL
EXPEDIENTE DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL, DE LA FECHA,
HORA Y LUGAR EN QUE SE HAYAN FIJADO LAS ACTAS O EL AVISO DE REFERENCIA.
ASIMISMO, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE DICHA ACTA EN EL SISTEMA CompraNet PARA EFECTOS DE SU
NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
8. DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS.
8.1 MODELO DEL CONTRATO.
EL MODELO DE CONTRATO, QUE SE ANEXA A ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ES EMITIDO CON APEGO A
LO PREVISTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO, Y LA DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.
8.2 FIRMA DEL CONTRATO Y ANEXOS
LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE EVENTOS. “EL
LICITANTE” ADJUDICADO FIRMARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS EL DÍA, HORA Y LUGAR PREVISTO
EN EL CUADRO DE EVENTOS O EN SU CASO EN LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE FALLO, APERCIBIDO DE QUE SI
NO LO FIRMA, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN I DE
LA LEY.
PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, “EL LICITANTE” ADJUDICADO PRESENTARÁ PARA ORIGINAL O
COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITEN SU
EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE:
I.
TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE QUE FUE
CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL,
REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE
CUOTAS OBRERO PATRONALES, O
II.
TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA, ACTA DE NACIMIENTO O, EN SU CASO, CARTA DE NATURALIZACIÓN
RESPECTIVA, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITE TENER SU DOMICILIO LEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.
EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL
PÁRRAFO ANTERIOR, BASTANDO ÚNICAMENTE EXHIBIR LA CONSTANCIA O CITAR EL NÚMERO DE SU
INSCRIPCIÓN Y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN EL CITADO REGISTRO LA
INFORMACIÓN SE ENCUENTRA COMPLETA Y ACTUALIZADA (FORMATO LIBRE).
15
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ASÍ MISMO, “EL LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ EXHIBIR CARTA COMPROMISO MEDIANTE LA CUAL SE
OBLIGUE A PRESENTAR EN EL TERMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL
CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEE PARA LA OBRA, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE
INSCRIPCIÓN DE DICHOS TRABAJADORES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 15 FRACCIONES I Y III DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
EN SU CASO, UNA VEZ LLEVADO A CABO EL COTEJO, “LA COMISIÓN” DEVOLVERÁ AL INTERESADO LOS
DOCUMENTOS ORIGINALES O CERTIFICADOS, CONSERVÁNDOLOS EN COPIAS SIMPLES LEGIBLES. LA
PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SERVIRÁ PARA CONSTATAR QUE “EL LICITANTE” CUMPLE CON LOS
REQUISITOS LEGALES NECESARIOS, SIN PERJUICIO DE SU ANÁLISIS DETALLADO.
EN TÉRMINOS DEL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO, “EL LICITANTE” A QUIEN SE LE
ADJUDIQUE EL CONTRATO, PREVIAMENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL MISMO, DEBERÁ FIRMAR LA TOTALIDAD
DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRE SU PROPOSICIÓN, EN RAZÓN DE FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL
CONTRATO, ASÍ MISMO DEBERÁ DESIGNAR MEDIANTE ESCRITO A SU REPRESENTANTE ANTE “LA COMISIÓN” AL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUE CUENTE CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL) PARA LLEVAR
A CABO, CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA, LA ELABORACIÓN, APERTURA, ANOTACIONES,
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
A TRAVÉS DEL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB:
http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitácora.
CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PRESENCIAL, HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47
SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO, EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE
LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN, QUIENES EN LO INDIVIDUAL
DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD POR MEDIO DE PODER NOTARIAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN, EL CUAL SE ENTREGARÁ EN COPIA SIMPLE Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO
ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LO CUAL DEBERÁ COMUNICARSE MEDIANTE
ESCRITO A “LA COMISIÓN” POR LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULA LA
PROPOSICIÓN CONJUNTA O POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, AL MOMENTO DE DARSE A CONOCER EL FALLO
O A MÁS TARDAR LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES.
EN EL SUPUESTO DE QUE SE DESIGNE POR PARTE DE LA AGRUPACIÓN UN APODERADO LEGAL PARA
FORMALIZAR EL CONTRATO, EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA Y LAS FACULTADES DEL APODERADO
LEGAL DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁN CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA.
SI “LA COMISIÓN” NO FIRMARE EL CONTRATO RESPECTIVO O CAMBIA LAS CONDICIONES DE ESTA
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN QUE MOTIVARON EL FALLO CORRESPONDIENTE, “EL LICITANTE” ADJUDICADO,
SIN INCURRIR EN RESPONSABILIDAD, NO ESTARÁ OBLIGADO A EJECUTAR LA OBRA. EN ESTE SUPUESTO, “LA
COMISIÓN”, A SOLICITUD ESCRITA DE “EL LICITANTE”, CUBRIRÁ A ÉSTE LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE
HUBIERE REALIZADO PARA PREPARAR Y ELABORAR SU PROPOSICIÓN, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES,
ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 70 PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DEL
REGLAMENTO.
LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31
DE DICIEMBRE DE 2015 Y FINALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LAS PARTES, REFERIDA EN EL ARTÍCULO 64 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY Y 79 PRIMER PÁRRAFO DEL
REGLAMENTO. EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARÁ PARTE DEL
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO.
9.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
PUBLICADO EN EL DOF DEL 8 DE JUNIO DE 2006, LAS REGLAS I.2.1.16 Y II.2.1.13 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA
FISCAL PARA 2015 Y EL OFICIO CIRCULAR UNAOPSFP/309/0743/2008 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR EL QUE SE
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REALICEN CONTRATACIONES CON
RECURSOS FEDERALES, “EL LICITANTE” DEBERÁ ACOMPAÑAR A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA EL ACUSE DE
RESPUESTA CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
16
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
TRATÁNDOSE DE PROPOSICIONES CONJUNTAS, SE DEBERÁN PRESENTAR LOS “ACUSES DE RESPUESTA” EMITIDOS
POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS OBLIGADAS EN EL
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.
ADICIONALMENTE EN SU PROPOSICIÓN, “EL LICITANTE” DEBERÁ AGREGAR EL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y
COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA COTEJO, DEL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL (IMSS), ASÍ COMO CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y III, Y 287 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
10.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 24 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL
CONTRATO.
LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA SERÁ PROPORCIONADA POR “LA COMISIÓN”.
11.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS.
A FIN DE QUE “EL LICITANTE” PUEDA FORMULAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RESPECTIVOS DE LOS
TRABAJOS REQUERIDOS DESCRITOS EN EL PUNTO ANTERIOR, DEBERÁ CONSIDERAR EL PLAZO MÁXIMO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE ES DE 111 (CIENTO ONCE) DÍAS NATURALES, TOMANDO COMO LA FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PRESENCIAL, EL 05 DE MARZO DE 2015.
12.
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA
1.
LOS LICITANTES PREPARARÁN SUS PROPOSICIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES, OBSERVACIONES Y
MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE GENEREN.
2.
“EL LICITANTE” DEBERÁ FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE, POR LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO, EN LA
ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA, SALVO
TRATÁNDOSE DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA (ANEXO 2) Y LOS
PROGRAMAS SOLICITADOS EN EL ANEXO 3, MISMOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS EN CADA HOJA. CADA
UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN
ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE
DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO
EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE “EL LICITANTE”.
3.
LA PROPOSICIÓN SERÁ ENTREGADA EN UN SOLO SOBRE CERRADO, INCLUYENDO LAS PROPOSICIONES
TÉCNICA Y ECONÓMICA, CLARAMENTE IDENTIFICADA EN SU PARTE EXTERIOR Y COMPLETAMENTE
CERRADO. JUNTO CON EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA SUS PROPOSICIONES, LOS LICITANTES
ENTREGARÁN UNA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, EN LA QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE
ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA COMISIÓN”, INDUZCAN O
ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS
ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS
PARTICIPANTES.
17
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
4.
PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE
SOLICITA A LOS LICITANTES QUE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS
PROPOSICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, SEA ENTREGADA
DEBIDAMENTE ESCANEADA EN UN CD O USB EN FORMATO TIPO .JPG O .GIF, IDENTIFICADA CONFORME AL
ANEXO “A” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. LA NO ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN
DIGITALIZADA NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
5.
LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, SERÁ REGISTRADA PARA EFECTOS DE CONTROL A TRAVÉS DEL ANEXO
“A” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
6.
EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DIERAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONÓMICO QUE ORIGINEN LA AUTORIZACIÓN DE AJUSTES DE COSTOS, ESTOS SE CALCULARÁN Y
OBTENDRÁN POR CONCEPTO DE OBRA, Y SU IMPORTE SE PAGARÁ POR “LA COMISIÓN” A PETICIÓN DE
“LA CONTRATISTA”, QUIÉN DEBERÁ SUJETARSE A LOS RELATIVOS QUE EMITA EL BANCO DE MÉXICO Y
CUANDO ESTOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE; UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO.
7.
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “LA COMISIÓN”, EN
EL DOMICILIO UBICADO EN EL CENTRO DE GOBIERNO 1° PISO, CARRETERA 57 ESQUINA CON
BOULEVARD CENTENARIO DE TORREÓN, COLONIA EL TOREO, C.P. 25298, EN LA CIUDAD DE
SALTILLO, COAHUILA, O A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA MEDIANTE LA CUENTA Y
CLAVE INTERBANCARIA QUE “LA CONTRATISTA” PROPORCIONE PARA TAL EFECTO EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.
8.
PARA FINES DE MEDICIÓN “LA COMISIÓN” UTILIZARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN EL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO, TALES UNIDADES NO PODRÁN SER
MODIFICADAS.
9.
EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO PARA LA PRESENTE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL, CONTIENE CONCEPTOS DE OBRA QUE SERÁN PAGADOS POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA, POR LO QUE NO SE AUTORIZARÁN PAGOS POR PARCIALIDADES,
SUMINISTROS U OTRAS ACTIVIDADES.
10. “EL LICITANTE” ADJUDICADO COMO PROFESIONAL Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PRESENCIAL, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL; POR LO QUE “EL
LICITANTE” CONVIENE EN RESPONDER TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA COMISIÓN” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS, ASÍ
COMO A RESARCIR A ÉSTA, CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE POR DICHOS CONCEPTOS.
11. LAS ESTIMACIONES POR AJUSTES DE COSTOS SE FORMULARÁN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA
DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADA.
13. DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE PROPORCIONARÁ “LA COMISIÓN” A “EL LICITANTE” PARA CONSULTA DE
LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN (ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS).

MODELO DE CONTRATO (ANEXO M.C. 01) Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS
TRABAJOS, (ANEXO 1)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR. (ANEXO 2)

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. (ANEXO 3)

PROYECTOS TIPO: “CUARTO URBANO”, “BAÑO URBANO” Y “LOSA DE AZOTEA RURAL”. (ANEXO 4)

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS (ANEXO 5)

CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (ANEXO 6) (EN SU CASO)
18
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
14. ORIGEN DE LOS FONDOS.
LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA CUBRIR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL, DESCRITOS CON ANTERIORIDAD, ESTÁN AUTORIZADOS EN LA PARTE
FEDERAL POR EL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) MEDIANTE
CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA NÚMERO PVD10047-15-0026 DE FECHA 12 DE
ENERO DE 2015; EN LA PARTE ESTATAL POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, MEDIANTE OFICIO SEFIN/024/2015 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2015; Y EN LA PARTE MUNICIPAL
MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACTAS DE CABILDO:
MUNICIPIO
CUATRO CIÉNEGAS
OCAMPO
ACTA DE CABILDO No.
09
7
FECHA
09 DE MAYO DE 2014
06 DE MARZO DE 2014
15. IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.
LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL.
16. MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
LA MONEDA EN QUE DEBERÁN COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ EN MONEDA NACIONAL (PESOS
MEXICANOS).
17. NO NEGOCIACIÓN.
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y
ECONÓMICA NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
18. RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE “LA
COMISIÓN”.
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS PRESENCIAL, “LA COMISIÓN” NO SUMINISTRARÁ NINGÚN MATERIAL NI EQUIPO DE
INSTALACIÓN PERMANENTE.
19. SUBCONTRATACIÓN.
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS PRESENCIAL, SE DEBERÁ SUBCONTRATAR:

LAS PRUEBAS EN LABORATORIO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS (ARENA Y
GRAVA).
LOS PARÁMETROS BAJO LOS QUE SE REALIZAN ESTAS PRUEBAS SERÁN EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA NMX-C111-ONNCCE-2004, Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA ARENA Y LA GRAVA, QUE SON LAS QUE SE
INDICAN A CONTINUACIÓN PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA
DE F’C=150 KG/CM2:
ARENA.- SE UTILIZARÁ ARENA DE MINA O DE BANCO, LA QUE DEBE DE ESTAR LIBRE DE CONTAMINANTES COMO
ARCILLA, LIMO, MATERIA ORGÁNICA, MADERA, PLÁSTICO, ETC., QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-111-2004, QUE
PUEDE SER ADQUIRIDA O PRODUCIDA POR “LA CONTRATISTA”, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN;
LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA ROCA DE LA QUE SE OBTENGA DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA DEL
CONCRETO; NO DEBE UTILIZARSE MATERIAL QUE PROCEDA DE ROCAS POROSAS. EL TAMAÑO MÁXIMO DEBE DE
SER MENOR A 10 MILÍMETROS (3/8” DE PULGADA). (PROPORCIÓN DE 0.580 METROS CÚBICOS DE ARENA, LA CUAL
PODRÁ VARIAR DEBIDO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y AL PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE
LOS AGREGADOS, DERIVADO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO).
GRAVA.- DEBERÁ UTILIZARSE GRAVA DE BANCO TRITURADA, CRIBADA, ADQUIRIDA O PRODUCIDA POR “LA
CONTRATISTA” EN LA REGIÓN O FUERA DE ELLA, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CON UN
TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO (T.M.A.) DE 19 MM (¾ DE PULGADA, LIBRE DE IMPUREZAS COMO ARCILLA, LIMO,
MATERIA ORGÁNICA, MADERA, PLÁSTICO, ETC., QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-111-2004; LA RESISTENCIA A
LA COMPRESIÓN DE LA ROCA DE LA QUE PROVENGA DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA DEL CONCRETO; NO DEBE
19
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
UTILIZARSE MATERIAL QUE PROCEDA DE ROCAS POROSAS. EL TAMAÑO MÍNIMO DEBE DE SER DE 9.53 MILÍMETROS
(3/8” DE PULGADA). (PROPORCIÓN DE 0.630 METROS CÚBICOS DE GRAVA, LA CUAL PODRÁ VARIAR DEBIDO A LA
CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y AL PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS AGREGADOS DERIVADO DE
LAS PRUEBAS DE LABORATORIO).
LOS PARÁMETROS BAJO LOS QUE SE REALIZAN ESTAS PRUEBAS SERÁN EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA NMX-C111-ONNCCE-2004, Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA ARENA Y LA GRAVA, QUE SON LAS QUE SE
INDICAN A CONTINUACIÓN PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA
DE F’C=200 KG/CM2:
ARENA.- SE UTILIZARÁ ARENA DE MINA O DE BANCO, LA QUE DEBE DE ESTAR LIBRE DE CONTAMINANTES COMO
ARCILLA, LIMO, MATERIA ORGÁNICA, MADERA, PLÁSTICO, ETC., QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-111-2004, QUE
PUEDE SER ADQUIRIDA POR “LA CONTRATISTA”, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN; LA RESISTENCIA
A LA COMPRESIÓN DE LA ROCA DE LA QUE SE OBTENGA DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA DEL CONCRETO; NO DEBE
UTILIZARSE MATERIAL QUE PROCEDA DE ROCAS POROSAS. EL TAMAÑO MÁXIMO DEBE DE SER MENOR A 10
MILÍMETROS (3/8” DE PULGADA), (PROPORCIÓN DE 0.555 METROS CÚBICOS DE GRAVA LA CUAL PODRÁ VARIAR
DEBIDO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y AL PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS AGREGADOS
DERIVADO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO).
GRAVA.- DEBERÁ UTILIZARSE GRAVA DE BANCO TRITURADA, CRIBADA, ADQUIRIDA POR “LA CONTRATISTA” EN
LA REGIÓN O FUERA DE ELLA, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE
AGREGADO (T.M.A.) DE 19 MM (¾ DE PULGADA), LIBRE DE IMPUREZAS COMO ARCILLA, LIMO, MATERIA ORGÁNICA,
MADERA, PLÁSTICO, ETC., QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-111-2004; LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA
ROCA DE LA QUE PROVENGA DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA DEL CONCRETO; NO DEBE UTILIZARSE MATERIAL QUE
PROCEDA DE ROCAS POROSAS. EL TAMAÑO MÍNIMO DEBE DE SER DE 9.53 MILÍMETROS (3/8” DE PULGADA),
(PROPORCIÓN DE 0.630 METROS CÚBICOS DE GRAVA LA CUAL PODRÁ VARIAR DEBIDO A LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES PÉTREOS Y AL PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS AGREGADOS DERIVADO DE LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO).
•
LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO.
LOS PARÁMETROS BAJO LOS QUE SE REALIZAN ESTAS PRUEBAS SERÁN EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS NMX-C111-ONNCCE-2004 Y NMX-C-160-ONNCCE-2004, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES SON LAS QUE INDICAN A
CONTINUACIÓN:
EN DONDE SE DEBERÁ DE OBTENER LA RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE UTILICE PARA
CONSTRUIR EL PISO FIRME DE LAS VIVIENDAS HABITADAS LA CUAL DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN SIMPLE OBTENIDA DE PRUEBAS EN EL LABORATORIO A LOS 28 DÍAS, DE F’C=200 KG/CM2, LA
RESISTENCIA DE LOS ENSAYES DE ESPECÍMENES A LOS 7 DÍAS DEBE SER IGUAL O MAYOR AL 70%, MIENTRAS QUE
LOS DE 14 DÍAS DEBERÁN SER IGUALES O MAYORES AL 84%, EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ SUSTITUIR LOS PISOS
FIRMES EJECUTADOS CON EL CONCRETO ENSAYADO. LOS REVENIMIENTOS NO PODRÁN SER MENORES A 8
CENTÍMETROS NI MAYORES A 10 CENTÍMETROS.
“EL LICITANTE” DEBERÁ INCLUIR MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE
SEÑALE QUE NO SUBCONTRATARÁ NINGUNA PARTE DE LA OBRA (ANEXO A.T.07). CON EXCEPCIÓN DE LO
SEÑALADO EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN.
“LA COMISIÓN” SOLICITARÁ A LOS LICITANTES, LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA QUE SE ACREDITE LA
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN A TRAVÉS DE
LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO A.T. 7a.
CABE MENCIONAR QUE “LA CONTRATISTA” SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES QUE
ADQUIERA CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATE PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS REFERIDOS EN ESTE
APARTADO. POR LO ANTERIOR, LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRÁN NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE HACER
VALER EN CONTRA DE “LA COMISIÓN”.
20. CONTENIDO NACIONAL
EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES
EN MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE SERÁ DEL 100%.
21. OBSERVADORES
SE INDICA QUE, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE PERMITIRÁ LA ASISTENCIA DE
20
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
CUALQUIER PERSONA, INCLUYENDO LAS CÁMARAS, COLEGIOS O ASOCIACIONES PROFESIONALES U OTRAS
ASOCIACIONES NO GUBERNAMENTALES, PODRÁN ASISTIR A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA INVITACIÓN
NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL EN CALIDAD DE OBSERVADORES, BAJO LA
CONDICIÓN DE QUE DEBERÁ REGISTRAR SU ASISTENCIA PREVIAMENTE EN LAS OFICINAS DE “LA COMISIÓN”
UBICADAS EN CENTRO DE GOBIERNO 1° PISO, CARRETERA 57 ESQUINA CON BOULEVARD CENTENARIO DE
TORREÓN, COLONIA EL TOREO, C.P. 25298, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, Y ABSTENERSE DE
INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LOS MISMOS.
22. AJUSTE DE COSTOS
CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, EL AJUSTE DE COSTOS SE
REALIZARÁ DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 56, 57 FRACCIÓN I, Y DE CONFORMIDAD AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 173 AL 183 DE SU
REGLAMENTO.
LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE DEBERÁ CONSIDERARSE PARA EFECTO DE LOS AJUSTES DE
COSTOS QUE PROCEDAN, SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ “LA CONTRATISTA” QUIEN LO
PROMUEVA, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES
APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO DE LA SOLICITUD,
ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN. SI EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERÁ “LA
COMISIÓN” LA QUE LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE, SALVO EN EL CASO DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE SEÑALADO EN LA
FRACCIÓN III DEL ARTICULO 57 DE ESTA LEY, CONFORME AL CUAL, INVARIABLEMENTE “LA COMISIÓN”
DEBERÁ EFECTUARLO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA A LA ALZA O A LA BAJA. “LA CONTRATISTA” DEBERÁ
ACOMPAÑAR A SU SOLICITUD LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LOS ARTÍCULOS 56 TERCER PÁRRAFO DE LA
LEY Y 178 DE SU REGLAMENTO.
“LA COMISIÓN”, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL
CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIÓN
QUE PROCEDA, POR LO QUE NO SE REQUERIRÁ LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO ALGUNO; EN CASO
CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.
CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVA LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O
INCOMPLETA, “LA COMISIÓN” APERCIBIRÁ POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10
(DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE “LA CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD
DE AJUSTE DE COSTOS.
EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCIÓN SE DEBERÁ INCLUIR EN EL PAGO DE
LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.
NO DARÁN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS.
EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA PRESENTE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PRESENCIAL Y QUE FORMA PARTE DE LA MISMA.
23. PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE.
“LA COMISIÓN” ESTABLECE QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN
NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL, SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR ADJUDICADOS, QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN
DE “LA CONTRATISTA”, PARA QUE LO DESTINE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS
INSUMOS, Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, BODEGAS E
INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E
INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.
21
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
“EL LICITANTE” DEBERÁ DE CONSIDERAR OBLIGATORIAMENTE EL IMPORTE DEL ANTICIPO EN LA
DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPOSICIÓN, POR LO QUE TOMARÁ EN CUENTA QUE EL PAGO
DE ÉSTE SE HARÁ CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN PREVIA PRESENTACIÓN POR “LA CONTRATISTA” Y ACEPTACIÓN POR “LA COMSIÓN”, DE LA
GARANTÍA POR CONCEPTO DE ANTICIPO.
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR AL ÁREA
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN
QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 138 PÁRRAFO
TERCERO, 141 Y 143 DEL REGLAMENTO, LO PREVISTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y EN EL
CONTRATO, EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REQUERIR AL CONTRATISTA
LA INFORMACIÓN CON LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA; TAL
REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
(FORMATO LIBRE).
PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SE PROCEDERÁ DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 143 FRACCIONES I Y III, INCISO A) DEL REGLAMENTO DE LA LEY.
EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALIZARÁ EN UNA EXHIBICIÓN
24. DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS.
LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA DEBERÁN EXPEDIRSE CONFORME A LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL OFICIO NO.
401-T-2930 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EMITIDO POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, MISMO QUE SERÁ
ENTREGADO AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, A EFECTO DE
QUE LO PRESENTE ANTE LA AFIANZADORA DE SU ELECCIÓN PARA SU CABAL CUMPLIMIENTO COMO SE ESTABLECE
EN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIONES I Y II, 49 FRACCIÓN I DE LA LEY, 89, 90, 91, 95, 96, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO.
DEL ANTICIPO
“EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA
NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y A LA SUSCRIPCIÓN
DEL CONTRATO RESPECTIVO, ASÍ MISMO, A LA ENTREGA DEL IMPORTE DEL ANTICIPO DEBERÁ ENTREGAR LA
GARANTÍA CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, A
FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL
ANTICIPO OTORGADO. (ANEXO A.F.01).
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR AL ÁREA RESPONSABLE DE
LA EJECUCIÓN DE LOS ANTICIPOS UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ
DICHO ANTICIPO.
DE CUMPLIMIENTO
“EL LICITANTE”, AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES
SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
RESPECTIVO, DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA
AUTORIZADA PARA TAL EFECTO A FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO A.F.02).
DE VICIOS OCULTOS
“LA CONTRATISTA” AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA EN PESOS MEXICANOS PARA
RESPONDER POR VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES
DESPUÉS DE HABERSE LLEVADO A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE
CUALQUIERA DE LAS FORMAS SIGUIENTES:
A.
PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR UN
IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS
(INCLUYENDO IVA, CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO) (ANEXO A.F.03)
B.
CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, (INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO), O BIEN;
22
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
C.
APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO, EN
FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO.
SI “EL LICITANTE” OPTA POR LA PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ GARANTIZAR A “LA COMISIÓN” EL CUMPLIMIENTO
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.
24.1. MODIFICACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO
EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS A “LA CONTRATISTA”, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE
CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA
MODIFICACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO A.F.04)
CUANDO SE TRATE DE UN INCREMENTO EN EL MONTO O LA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO QUE NO SE ENCUENTREN
CUBIERTOS POR LA GARANTÍA ORIGINALMENTE OTORGADA, DEBERÁ ESTIPULARSE EN EL CONVENIO
MODIFICATORIO RESPECTIVO EL PLAZO PARA ENTREGAR LA AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA, PLAZO QUE NO
DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO, ASÍ COMO UNA
CLÁUSULA RESOLUTORIA DEL CONVENIO EN EL CASO DE QUE LA AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA NO SEA
ENTREGADA EN EL PLAZO SEÑALADO.
EN EL CASO DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN MONTO, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE “LA COMISIÓN” PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO
CUBIERTAS, DE LA INDEMNIZACIÓN QUE SE DERIVEN DE INCUMPLIMIENTOS EN QUE INCURRA “LA CONTRATISTA”,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN ESTE APARTADO.
25.
REQUISITOS ADICIONALES.
AL FORMULAR LA PROPOSICIÓN “EL LICITANTE” TOMARÁ EN CUENTA:

QUE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO CON SUJECIÓN A: LA LEY Y SU REGLAMENTO; LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO A LAS ESPECIFICACIONES Y NORMATIVIDAD VIGENTE, EL
PROGRAMA Y MONTOS PARCIALES DE OBRA EXPRESADO EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS) Y
CON BASE EN LOS PRECIOS UNITARIOS; EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN; LOS PRECIOS UNITARIOS SEÑALADOS EN LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES
DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, Y CONFORME A
LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA Y EN
GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

QUE EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS UNITARIOS ALUDIDOS EN EL INCISO ANTERIOR, CUANDO A PARTIR
DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OBRA
AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, SE LLEVARÁ A CABO LA REVISIÓN DE LOS
COSTOS EN TÉRMINOS DEL PROCEDIMIENTO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 57 DE LA LEY Y 173 Y 174
DEL REGLAMENTO. DICHO PROCEDIMIENTO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTÍCULOS 58 DE LA LEY Y 180 DE SU REGLAMENTO.

EN CASO QUE “LA CONTRATISTA” NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA SU SOLICITUD DE REVISIÓN Y
ANÁLISIS DE LOS AJUSTES DE COSTOS A QUE HACE REFERENCIA EL PÁRRAFO ANTERIOR, PRECLUYE SU
DERECHO DE DICHA REVISIÓN.

PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY, Y CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR
LOS PRECIOS DE LA PROPOSICIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” PODRÁ
SOLICITAR, POR UNA SOLA OCASIÓN, LA DETERMINACIÓN DE UN PRIMER FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS,
EL CUAL SE CALCULARÁ CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE
ANTECEDE Y EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. ESTE FACTOR DE ACTUALIZACIÓN NO SE AFECTARÁ
POR LA ENTREGA DE ANTICIPOS. ESTO NO APLICARÁ EN LAS OBRAS QUE INICIEN DENTRO DE LOS
TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. “LA CONTRATISTA”
DEBERÁ PRESENTAR A “LA COMISIÓN”, EN SU CASO, LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE EN EL PLAZO
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56 TERCER PÁRRAFO DE LA LEY Y 136 DEL REGLAMENTO.

QUE DEBERÁ OBTENER, CON TODA OPORTUNIDAD, LOS PERMISOS PARA LA LIBERACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE LOS BANCOS DE MATERIALES (PÉTREOS Y MATERIAL MEJORADO PARA RELLENO) PROPUESTOS, ASÍ
COMO EL PAGO DE LAS REGALÍAS DE LOS MISMOS.
23
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015

QUE DEBERÁ TENER EN LA OBRA PERMANENTEMENTE UN SUPERINTENDENTE QUIEN DEBERÁ CONTAR
CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA YCONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA
OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS
MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCIÓN, LA BITÁCORA, CONVENIOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ASÍ MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “LA CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO
CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“LA COMISIÓN” DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN
CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE. EN TAL
CASO, “LA CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y EL CONTRATO RESPECTIVO.
“LA COMISIÓN” EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ VERIFICAR QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR “LA
CONTRATISTA” PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, SEA EL QUE ESTÉ DESARROLLÁNDOLOS, DE NO SER ASÍ,
DEBERÁ EXIGIR QUE SE UTILICE EL PERSONAL PROPUESTO EN LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL O UNO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES.

QUE HA CONSIDERADO LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, AMBIENTALES, TOPOGRÁFICAS, GEOTÉCNICAS,
POLÍTICAS, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS DE LA REGIÓN, EN ESPECIAL LAS CONDICIONES GENERALES Y
PARTICULARES DEL LUGAR DE LA OBRA, EL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL, LA DISPERSIÓN DE LAS
LOCALIDADES EN QUE SE REALIZARÁ LA OBRA, EL TIPO DE ACCESOS Y LA DISTANCIA EN QUE SE
ACARREARÁN MATERIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, ASÍ COMO HABER
CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN POR LO QUE EL INVOCAR. EL DESCONOCIMIENTO DE TALES
CONDICIONES, EN NINGÚN CASO SERVIRÁ POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACIÓN POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O
BONIFICACIÓN A LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PROPOSICIÓN.

QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJO SE HARÁ AL PRECIO
QUE FIJE EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA, HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA
TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE
LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN EN RAZÓN DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DEL
FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES; QUE LOS DATOS TALES COMO TIPO DE
CAMINOS Y VEHÍCULOS A UTILIZAR EN LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, CLASIFICACIÓN Y
DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN LOS LUGARES INDICADOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS, LOS HA
PROPORCIONADO “LA COMISIÓN” ÚNICAMENTE COMO ORIENTACIÓN Y A TÍTULO INFORMATIVO,
QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS
DICHAS, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO LO
CONSIDERÓ EL PROPONENTE (POR EJEMPLO, EN LA DISPOSICIÓN DE CEMENTO O MATERIALES PÉTREOS)
LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE “LA CONTRATISTA” EN CUANTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS.

QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA INVITACIÓN
NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL, DEBERÁN SER LOS ADECUADOS PARA
OBTENER LA CALIDAD FIJADA EN EL PROYECTO TIPO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 4 DEL CONTRATO Y
SATISFACER LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL ANEXO 1 DEL
CONTRATO Y EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

QUE COMO CARGO ADICIONAL HA CONSIDERADO EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA,
INSPECCIÓN Y CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 220 DEL REGLAMENTO.

QUE NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE TRABAJOS
ANOTADAS POR “LA COMISIÓN” EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO 2, JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN
ALGUNA DE “LA CONTRATISTA” EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

QUE PROPONE PRECIOS UNITARIOS ÚNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN CATÁLOGO DE
CONCEPTOS (ANEXO 2) Y QUE POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO
ESTIPULADO EN ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.
24
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015

QUE HA PROPUESTO PRECIOS DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA POR LOS PROVEEDORES.

QUE SE CONSIDERARÁ COMO PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE
DEBE CUBRIRSE A “LA CONTRATISTA” POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, EJECUTADO CONFORME AL
PROYECTO TIPO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 4 DEL CONTRATO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN (ANEXO 1) Y NORMAS DE CALIDAD.

QUE EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRARÁ CON LOS COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES.

QUE PRESENTARÁ, ANÁLISIS EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS), DE CADA UNO DE
LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA MISMA MONEDA, RELATIVOS A LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL
ANEXO 2, ESTABLECIENDO SEPARADAMENTE LOS COSTOS DIRECTOS, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES; DE ACUERDO CON LO
INDICADO EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

QUE AL DETERMINAR SUS COSTOS DIRECTOS TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LOS SALARIOS VIGENTES Y LOS
PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE RIGEN EN EL LUGAR DE LA OBRA EN LA FECHA DE
SU PROPOSICIÓN, ESTABLECIENDO LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON BASE EN LOS PRECIOS Y
RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE. NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE
PUDIERAN RESULTAR ENTRE EL PRECIO REAL Y EL CONSIDERADO EN LOS ANÁLISIS JUSTIFICARÁ
RECLAMACIÓN DE “LA CONTRATISTA” EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

LOS COSTOS INDIRECTOS DEBERÁN EXPRESARSE COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. EN ANEXO
POR SEPARADO DEBERÁ PRESENTARSE EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS CARGOS QUE DETERMINEN ESTE
FACTOR, DESGLOSANDO LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES Y DE
CAMPO, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 211 AL 213 DEL REGLAMENTO.

EL CARGO POR UTILIDAD, SERÁ FIJADO POR EL PROPIO PROPONENTE Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN
PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO; ESTE
CARGO DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(ISR) Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA
SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; CONSIDERANDO PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE
COSTO, LOS GASTOS QUE REALICE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y
ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y LA
TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS PUNTOS QUE COMO SOBRECOSTO
POR EL CRÉDITO LE REQUIERA UNA INSTITUCIÓN CREDITICIA, SEÑALANDO EL INDICADOR ECONÓMICO
EN QUE SE BASÓ, DEBIENDO ACOMPAÑAR EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO, LO CUAL
SE HARÁ EN BASE AL ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO PERMANECERÁ CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Y ÚNICAMENTE SE AJUSTARÁ EN LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 215 DEL REGLAMENTO.

PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
DEBERÁ CONSIDERAR LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 216 DEL REGLAMENTO.

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR “LA CONTRATISTA”, POR ESTAR
CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUÉS DE LA UTILIDAD DEL PRECIO
UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y POR
FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

LOS CARGOS ADICIONALES DEBERÁN INCLUIRSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD Y
SOLAMENTE SERÁN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LES DIERON ORIGEN
ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS.

QUE LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO 2) SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

SE LLENARÁ PREFERENTEMENTE A MÁQUINA O MEDIANTE COMPUTADORA, DE SER
MANUSCRITA SE USARÁ TINTA NEGRA, ESCRIBIENDO CON CARACTERES DE IMPRENTA
FÁCILMENTE LEGIBLES. EN AMBOS CASOS, EL ANEXO 2 DEBERÁ PRESENTARSE SIN
CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE QUE SE ELABORE POR
COMPUTADORA, DEBERÁ CONSERVARSE EL MISMO FORMATO.
25
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015

SE ANOTARÁN LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO CON LETRA Y
NÚMERO, EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS) CON APROXIMACIÓN AL CENTÉSIMO.

CUANDO EL ANEXO 2 SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERÁ ANOTARSE EL MONTO DE
CADA UNA DE ELLAS Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO PARCIAL ACUMULADO Y EL IMPORTE
TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.
EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS, SE RECONOCERÁ COMO
CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR “LA COMISIÓN” Y EL IMPORTE
ESTABLECIDO EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL ANOTADO CON LETRA POR
EL PROPONENTE, CUANDO DICHO ANÁLISIS NO SE TENGA.
DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES A LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE
MODIFICARÁN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

QUE “EL LICITANTE”, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, SEGÚN LO ESTABLECEN LAS REGLAS I.2.1.16 Y II.2.1.13 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA
FISCAL PARA 2015, DEBERÁ AGREGAR A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA EL DOCUMENTO ACTUALIZADO
EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CUYO TRÁMITE PUEDE SER CONSULTADO EN
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/opinion_cumplimiento/Paginas/ficha_1_cff.aspx.

QUE NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PRESENCIAL, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY.

QUE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES
DE NACIONALIDAD MEXICANA (ANEXO A.T.05).

QUE DEBERÁ EXHIBIR CARTA COMPROMISO MEDIANTE LA CUAL SE OBLIGUE A PRESENTAR, DENTRO DEL
TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA LISTA DE LOS
TRABAJADORES QUE EMPLEE PARA LA OBRA, ASÍ COMO DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE DICHOS
TRABAJADORES ANTE EL IMSS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y III, Y 287 DE LA
LEY DEL SEGURO SOCIAL.

QUE PARA EL CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DEBERÁN SER
PRESENTADO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE INTEGREN LA PROPUESTA.
26. EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA.
LOS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR EN SU PROPOSICIÓN LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA CONFORME A LO SIGUIENTE:
A) CURRICULUM ACTUALIZADO DE LA PERSONA FÍSICA O LA EMPRESA CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS POR “EL LICITANTE” DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS, QUE ACREDITEN
LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU
PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES
TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN.
PLANTILLA Y ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE
LA OBRA (FORMATO LIBRE).
RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE “EL LICITANTE”, QUE
SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE
DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES,
IDENTIFICADOS CON LOS CARGOS QUE OCUPARÁN, DE LOS QUE PRESENTARÁ SU CURRÍCULUM
ACTUALIZADO CON FIRMA AUTÓGRAFA EN EL QUE SE INCLUYA COPIA SIMPLE LEGIBLE DE SU
CREDENCIAL DE ELECTOR POR AMBOS LADOS Y EN SU CASO DE SU CÉDULA PROFESIONAL, SU
DOMICILIO Y TELÉFONO ACTUAL, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES EN
QUE HAYA PARTICIPADO. EL PROFESIONAL TÉCNICO QUE OSTENTARA EL CARGO DE SUPERINTENDENTE
ACREDITARA ADEMÁS HABER PARTICIPADO EN OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE
INVITACIÓN, SER INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE SU CEDULA
PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, CONTAR CON UNA
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS, CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL) VIGENTE Y QUE CUENTE
CON LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN, CONTROL Y
26
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB http://beop.funcionpublica.gob.mx. (ANEXO
C.F. 01 FORMATO LIBRE).
DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS PROPUESTOS SÓLO SE EVALUARÁ LA PREPARACIÓN ACADÉMICA Y
LA EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y
MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 44
FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO.
CUANDO ASÍ LO REQUIERAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL, DEBERÁ INCLUIR EN ESTA RELACIÓN, EL PERSONAL TÉCNICO
ADECUADO Y NECESARIO, PARA ATENDER LO REFERENTE A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA
AUTORIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA.
B)
RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS QUE HAYA CELEBRADO Y TENGA CONCLUIDOS TANTO
CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL COMO CON PARTICULARES,
CON LOS QUE ACREDITE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA “EL LICITANTE” EN
ESTE TIPO DE OBRAS. LA RELACIÓN MENCIONADA CONTENDRÁ EL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA
CONTRATANTE; DOMICILIO Y TELÉFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS; DESCRIPCIÓN DE
LAS OBRAS, IMPORTE TOTAL, IMPORTES TOTALES EJERCIDOS, FECHA DE INICIO Y FECHA DE
TERMINACIÓN. ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE CONTRATOS COMPLETOS DEBIDAMENTE
SUSCRITOS CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 5 (CINCO) AÑOS, ANOTANDO EL NÚMERO QUE
IDENTIFIQUE EL CONTRATO, EL OBJETO DEL CONTRATO, PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SU
IMPORTE EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS), CONTRATANTE CON LA QUE FUE SUSCRITO, EL
NOMBRE, DOMICILIO Y TELÉFONO DE LA OFICINA Y PERSONA QUE TUVO A CARGO EL CONTROL DE LOS
TRABAJOS, IMPORTES EJERCIDOS, SEGÚN EL CASO, A FIN DE QUE “LA COMISIÓN” PUEDA OBTENER, SI
LO REQUIERE, INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONSTATARLA. ASÍ MISMO DEBERÁN PRESENTAR LAS
ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBIDAMENTE VALIDADAS.
(ANEXO C.F. 02 FORMATO LIBRE).
EN CASO DE QUE LOS LICITANTES NO HAYAN FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS O
ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, MANIFESTARÁN DICHA CIRCUNSTANCIA EN UN
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44,
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO.
LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL TENDRÁN LA OPCIÓN DE NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN
MENCIONADA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES.
C)
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR
EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIÓN EN EL CAPITAL CONTABLE,
DEBIDAMENTE AUDITADOS POR UN AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE SU REGISTRO DE
CERTIFICACIÓN VIGENTE COMO CONTADOR PÚBLICO EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO, PARA AUDITAR ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE
SU CÉDULA PROFESIONAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE POR AMBOS LADOS (CREDENCIAL DE
ELECTOR), Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS. TODOS LOS DOCUMENTOS
CORRESPONDERÁN A LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES. SE DEBERÁN ENTREGAR LAS
DECLARACIONES ANUALES CORRESPONDIENTES A SUS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES (2012 Y
2013), Y LA MAS ACTUALIZADA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, SALVO EN EL CASO
DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO C.F. 03 FORMATO LIBRE).
D) RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE Y NECESARIO PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN
OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA DETALLADA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE, USO
ACTUAL, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO. TRATÁNDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU
PROPIEDAD, DEBERÁ PRESENTAR MANIFESTACIÓN ESCRITA DE TALES CIRCUNSTANCIAS Y
ACREDITARLO CON COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES; EN EL CASO DE SER
ARRENDADO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ
ACREDITARLO, EN SU CASO, CON COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESPECTIVO. (ANEXO
C.F.04 FORMATO LIBRE).
27
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
E)
QUE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y LOS PROGRAMAS DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA GENERALES Y PARTICULARES (POR PROYECTO), DEMUESTREN QUE “EL
LICITANTE” CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y LAS LOCALIDADES EN QUE SE REALIZARÁN,
ADEMÁS DE QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE,
DEBERÁ DESARROLLAR ENTRE OTROS, EL ANÁLISIS DEL PERÍODO EFECTIVO DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR DETERMINANDO EL AVANCE DIARIO POR LOCALIDAD; EL REQUERIMIENTO DE
SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, SU PROGRAMACIÓN EN
EL SUMINISTRO DE BLOCK, CEMENTO, GRAVA, ARENA, ENTRE OTROS MATERIALES, NÚMERO DE
FRENTES Y CUADRILLAS POR FRENTE ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A EFECTUAR;
ESTA PLANEACIÓN DEBERÁ DESARROLLARSE DE MANERA INTEGRAL, DESARROLLANDO
CONJUNTAMENTE TODOS LOS PROYECTOS A CONSTRUIR. (ANEXO C.F.05 FORMATO LIBRE).
27. FORMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
27.1. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES
LOS LICITANTES ENTREGARÁN SUS PROPOSICIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO
EN EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO, EN SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE, CLARAMENTE IDENTIFICADO
EN SU PARTE EXTERIOR, A FIN DE PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL
SERVIDOR PÚBLICO QUE “LA COMISIÓN” DESIGNE RUBRICARÁN LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS ANEXOS
A.T. 01 AL A.T. 16 QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN,
LOS CORRESPONDIENTES DEL A.E. 01 AL A.E. 13 QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA, ASÍ COMO LOS
ANEXOS 1, 2, 3 Y 4 DE TODAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADASY QUEDARÁN EN CUSTODIA DE “LA COMISIÓN”.
ASÍ MISMO SE ELEGIRÁ A UNA SEGUNDA PERSONA QUIEN RUBRICARÁ LA PROPUESTA DE “EL LICITANTE” ELEGIDO
EN PRIMER TERMINO.
SE LEVANTARÁ ACTA CON FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVO A CABO EL ACTO, NOMBRE DEL SERVIDOR
PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO, NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTE TOTAL DE CADA
PROPOSICIÓN, ADEMÁS FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA INVITACIÓN
NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL Y EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y
MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR, LA CUAL SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU
DISPOSICIÓN O SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, QUEDANDO A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE
LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.
27.2 REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES CONJUNTAS DE DOS O MÁS PERSONAS.
DOS O MÁS PERSONAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES EN LAS LICITACIONES SIN
NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, SIEMPRE
QUE, PARA TALES EFECTOS, EN LA PROPOSICIÓN Y EN EL CONTRATO SE ESTABLEZCAN CON PRECISIÓN Y A
SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGARÁ A
EJECUTAR CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA DEL CATÁLOGO, ASÍ COMO LA
MANERA EN QUE SE EXIGIRÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. EN ESTE SUPUESTO LA PROPOSICIÓN
DEBERÁ SER FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE PARA ESE ACTO HAYA SIDO
DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS.
CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PRESENCIAL, HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA, EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN, A QUIENES SE
CONSIDERARÁ, PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO Y DEL CONTRATO, COMO QUIENES EN LO INDIVIDUAL
DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD POR MEDIO DE PODER NOTARIAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN, EL CUAL SE ENTREGARÁ EN COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA COTEJO ANTES DE LA FECHA
FIJADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LO CUAL DEBERÁ COMUNICARSE MEDIANTE ESCRITO A “LA
COMISIÓN” POR LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULA LA PROPOSICIÓN CONJUNTA O
POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, AL MOMENTO DE DARSE A CONOCER EL FALLO O A MÁS TARDAR DENTRO
DE LAS 24 (VEINTICUATRO) HORAS SIGUIENTES.
EN EL SUPUESTO DE QUE SE DESIGNE POR PARTE DE LA AGRUPACIÓN UN APODERADO LEGAL PARA
FORMALIZAR EL CONTRATO, EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA Y LAS FACULTADES DEL APODERADO
LEGAL DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁN CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA.
LOS LICITANTES QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, DEBERÁN
PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS ANEXOS TÉCNICOS 01, 04, 05, 06, 07, Y 08 REFERIDOS EN EL
ARTÍCULO 61 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO.
28
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
27.3 DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN SUS PROPOSICIONES
27.3.1
PROPOSICIÓN TÉCNICA.
27.3.1.1
COPIA SIMPLE DE LA INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN QUE ENTREGÓ “LA COMISIÓN” O CARTA
COMPROMISO EN LA QUE EXPRESE SU INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN
NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL.
27.3.1.2
TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, COPIA SIMPLE LEGIBLE POR AMBOS LADOS DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, Y EN CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA
PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN.
27.3.1.3
EN SU CASO, ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA
LABORAL CUENTAN O (NO CUENTAN) CON CUANDO MENOS UN 5% (CINCO POR CIENTO) DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE
HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL
CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS
ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE “LA COMISIÓN”, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO. LA
FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA
PROPOSICIÓN. (ANEXO A.D.).
27.3.1.4
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE EL CUAL DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO
PÁRRAFO DE LA LEY; (ANEXO A.T. 01).
27.3.1.5
ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE
NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA
PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS
SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO; (ANEXO A.T. 02).
27.3.1.6
ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE “EL LICITANTE”. (ANEXO A.T. 03).
27.3.1.7
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTE BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE
ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA COMISIÓN”,
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN
CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES; (ANEXO A.T. 04).
27.3.1.8
MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA (ANEXO A.T. 05).
27.3.1.9
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA O, EN SU CASO, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES, DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, MOBILIARIO Y LAS ESPECIFICACIONES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCIÓN QUE “LA COMISIÓN” LES HUBIERE PROPORCIONADO Y EL PROGRAMA DE
SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ
PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O
MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS
PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LA CONVOCATORIA
DE INVITACIÓN; (ANEXO A.T. 06).
27.3.1.10
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE QUE NO
SUBCONTRATARA NINGUNA PARTE DE LA OBRA SALVO LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES
PÉTREOS, DE REVENIMIENTO Y CALIDAD DE CONCRETO EN EL LABORATORIO (ANEXO A.T. 07) Y LA
ACREDITACIÓN ECONÓMICA DEL SUBCONTRATISTA (ANEXO A.T. 07a).
27.3.1.11
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA (O NO CUENTA) CON
EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) EXPEDIDO POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN (ANEXO A.T.08).
29
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
27.3.1.12
EN SU CASO MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE “EL LICITANTE” NO HA
FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES O
MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN IX DEL
REGLAMENTO. (ANEXO A.T.09).
27.3.1.13
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN,
MODELO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS
TÉRMINOS; (ANEXO A.T. 10).
27.3.1.14
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL Y PARTICULARES (POR PROYECTO) DE LOS
TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR “LA COMISIÓN”, DEL TOTAL DE
LOS CONCEPTOS DE OBRA, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN,
REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO A.T. 11).
27.3.1.15
PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES, GENERAL Y
PARTICULARES (POR PROYECTO), DESGLOSADO POR CONCEPTO UNIDADES Y VOLÚMENES
REQUERIDOS (ANEXO A.T. 12).
27.3.1.16
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN,
GENERAL Y PARTICULARES (POR PROYECTO), DESGLOSADO POR TIPO DE EQUIPO; (ANEXO A.T. 13).
27.3.1.17
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA, DEL PERSONAL OBRERO
ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXPRESADAS EN JORNADAS E
IDENTIFICANDO CATEGORÍAS, GENERAL Y PARTICULARES (POR PROYECTO); (ANEXO A.T. 14).
27.3.1.18
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, RESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN
DE LOS TRABAJOS; (ANEXO A.T.15).
27.3.1.19
RELACIÓN DE ALMACENES DE MATERIALES. (CEMENTO, PÉTREOS, ETC.) INDICANDO SU UBICACIÓN,
VOLUMEN A ENTREGAR Y DISTANCIA AL LUGAR DE LA OBRA ANEXANDO CROQUIS DE
LOCALIZACIÓN. (ANEXO A.T.16).
27.3.1.20
MODELO DE CONTRATO (ANEXO M.C. 01)
27.3.1.21
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS. (ANEXO 1).
A) CUARTO URBANO
B) BAÑO URBANO
C) LOSA DE AZOTEA RURAL
27.3.1.22
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES
DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO Y DEL TOTAL DE
LA PROPOSICIÓN; ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE; MISMO QUE DEBERÁ CONTAR CON FIRMA
AUTÓGRAFA EN CADA UNA DE SUS HOJAS, DE LO CONTRARIO ESTO REPRESENTARÍA UNA CAUSAL
DE DESECHAMIENTO (ANEXO 2).
I. CARÁTULA RESUMEN EN DONDE SE INCLUYAN TODOS LOS PROYECTOS
II. CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR CADA PROYECTO
A) CUARTO URBANO
B) BAÑO URBANO
C) LOSA DE AZOTEA RURAL
27.3.1.23
PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO 3)
27.3.1.24
PROYECTO TIPO: (ANEXO 4)
A) CUARTO URBANO
B) BAÑO URBANO
C) LOSA DE AZOTEA RURAL
27.3.1.25
PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS (ANEXO 5)
27.3.1.26
CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (ANEXO 6) (EN SU CASO)
30
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
27.3.1.27
PRESENTAR EL “ACUSE DE RESPUESTA” EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, SOBRE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
EL PUNTO 8 DEL “OFICIO CIRCULAR POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN
OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES Y LAS
REGLAS I.2.1.16 Y II.2.1.13 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015.
27.3.1.28.
DEBERÁ DE PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA COTEJO,
DEL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) ASÍ COMO
CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y III, Y 287 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
27.3.2
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
27.3.2.1
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN, (ANEXO A.E. 01)
27.3.2.2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (INCLUYENDO BÁSICOS Y AUXILIARES) DE LOS CONCEPTOS DE
OBRA QUE REPRESENTEN EL CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN,
DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO (ANEXO A.E. 02)
PRESENTANDO UNA CARÁTULA RESUMEN EN DONDE SE INCLUYAN TODOS LOS PROYECTOS, Y
ENSEGUIDA LOS ANÁLISIS ORGANIZADOS POR CADA UNO DE LOS PROYECTOS:
A) CUARTO URBANO
B) BAÑO URBANO
C) LOSA DE AZOTEA RURAL
27.3.2.3
ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, CONFORME A LO PREVISTO
EN EL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS; (ANEXO A.E. 03)
A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI;
B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y
C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL
27.3.2.4
ANÁLISIS DE FACTOR DE SALARIO REAL, DETERMINADO Y ESTRUCTURADO DE ACUERDO AL
REGLAMENTO (ANEXO A.E. 03a)
27.3.2.5
ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE
ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES; CONFORME A LO
PREVISTO EN EL REGLAMENTO (ANEXO A.E. 04)
27.3.2.6
INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS
CENTRALES ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A EL REGLAMENTO (ANEXO A.E. 05)
27.3.2.7
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO; SEÑALANDO EL
INDICADOR ECONÓMICO QUE UTILIZÓ ASÍ COMO LA FECHA DEL MISMO (ANEXO A.E. 05 a)
27.3.2.8
UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE” (ANEXO A.E. 05 b).
27.3.2.9
ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
REGLAMENTO (ANEXO A.E. 06).
27.3.2.10
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN GENERAL Y
PARTICULARES (POR PROYECTO), AGRUPADO POR MATERIALES, MOBILIARIO MÁS SIGNIFICATIVOS
Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DE
CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, Y SUS
IMPORTES; (ANEXO A.E. 07).
27.3.2.11
EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MOBILIARIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO)
“RESUMEN GENERAL Y PARTICULARES” (POR PROYECTO) (ANEXO A.E. 07 a).
31
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
27.3.2.12
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR “LA COMISIÓN”, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO, GENERAL Y PARTICULARES (POR PROYECTO), UTILIZANDO PREFERENTEMENTE
DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON
FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,
DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS PRESENTADOS EN LA ETAPA TÉCNICA.
(ANEXO A E. 08)
27.3.2.13
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y MOBILIARIO, DESGLOSADO POR CONCEPTO;
UNIDADES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, GENERAL Y PARTICULARES (POR PROYECTO). (ANEXO A.E.
09)
27.3.2.14
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DESGLOSADO POR TIPO DE EQUIPO,
GENERAL Y PARTICULAR (POR PROYECTO); (ANEXO A.E. 10)
27.3.2.15
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO
DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, GENERAL Y PARTICULAR (POR PROYECTO) (ANEXO A.E.11)
27.3.2.16
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA
UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO A.E.
12).
27.3.2.17
CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO (ANEXO A .E. 13).
27.3.2.18
CARTA COMPROMISO MEDIANTE LA CUAL SE OBLIGUE A PRESENTAR, DENTRO DEL TERMINO DE 10
DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA LISTA DE LOS
TRABAJADORES QUE EMPLEE PARA LA OBRA, ASÍ COMO DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE
DICHOS TRABAJADORES ANTE EL IMSS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y
III, Y 287 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
28.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARÁ EL MECANISMO DE
EVALUACIÓN BINARIO, EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN I INCISO A) DEL
REGLAMENTO.
28.1
MECANISMO BINARIO
EL MECANISMO BINARIO CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “LA
COMISIÓN”.
28.1.1
EVALUACIÓN TÉCNICA:
LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA Y DE VIVIENDA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 4.2.1.4.3 DEL MANUAL
ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES BAJO EL MECANISMO BINARIO SE VERIFICARÁN,
ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
28.1.1.1. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
28.1.1.2. QUE EN EL CURRÍCULO ACTUALIZADO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE
LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ACREDITE QUE CUENTAN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS.
32
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
EN LOS ASPECTOS REFERENTES A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE DEBAN CUMPLIR LOS
LICITANTES, SE CONSIDERARÁN, ENTRE OTROS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL,
LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
28.1.1.3. QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ADECUADO,
SUFICIENTE Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN.
28.1.1.4. QUE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR “EL LICITANTE” PARA EL DESARROLLO Y
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y
MAGNITUD DE LOS MISMOS.
28.1.1.5 QUE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DESCRITOS SEAN ACEPTABLES PORQUE DEMUESTRAN
QUE “EL LICITANTE” CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA
EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE
CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN.
28.1.1.6. DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, “LA COMISIÓN” DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD
Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, DETERMINARÁ AQUELLOS ASPECTOS QUE SE VERIFICARÁN, ENTRE
OTROS:
A.
QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DE “EL LICITANTE” CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR EN EL LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE
ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANÁLISIS FINANCIERO
PRESENTADO.
B.
QUE “EL LICITANTE” TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y
C.
EL GRADO EN QUE “EL LICITANTE” DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA
EMPRESA.
28.1.1.7. EN SU CASO, EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR “EL LICITANTE” CON
“LA COMISIÓN”, CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN
EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY (SE DEBERÁ PREFERIR LA ESPECIALIDAD,
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS INTERESADOS, ASÍ COMO AQUELLOS CONTRATISTAS QUE
TENGAN UN HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE LOS CONTRATOS EN BASE A LAS ACTAS
DE ENTREGA RECEPCIÓN QUE PRESENTEN DE CADA UNO DE ELLOS).
ASÍ MISMO, SE VERIFICARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
I. DE LOS PROGRAMAS:
A.
QUE LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR
“LA COMISIÓN”;
B.
QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y
UTILIZACIÓN, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE
LOS TRABAJOS.
C.
QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y
RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE” Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A
REALIZAR.
D.
QUE LOS SUMINISTROS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL, EN CASO DE
QUE SE REQUIERA DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, Y
E.
QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR “EL LICITANTE” CORRESPONDAN A LOS PERIODOS
PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS.
II.
A.
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y
SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS
33
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
TRES PERSONAS PRESENCIAL Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO PRESENTADO POR “EL LICITANTE”.
B. QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
CONSIDERADAS POR “EL LICITANTE”, SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS
CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR “LA CONTRATISTA”, O CON LAS RESTRICCIONES
TÉCNICAS, CUANDO “LA COMISIÓN” FIJE UN PROCEDIMIENTO.
C.
QUE EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN
CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE
DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS
AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.
III. DE LOS MATERIALES Y EL MOBILIARIO:
A.
QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR “EL LICITANTE”
PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS Y,
EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE.
B.
QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES, DEL MOBILIARIO Y
EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN LA
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.
IV. DE LA MANO DE OBRA:
A. QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA
EJECUTAR LOS TRABAJOS.
B. QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES
Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PROPUESTOS POR “EL
LICITANTE”, CONSIDERANDO LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASÍ
COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO
LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS.
C. QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN
DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.
D.
28.1.2.
QUE SE UTILICE INTENSIVAMENTE LA MANO DE OBRA LOCAL PARA TRABAJOS NO ESPECIALIZADOS, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1, PUNTO 9, DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS (PROYECTOS).
EVALUACIÓN ECONÓMICA:
LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DE VIVIENDA, ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO
ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 4.2.1.4.3 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN
MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES BAJO EL MECANISMO BINARIO SE
VERIFICARÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
28.1.2.1. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA,
28.1.2.2. QUE LOS PRECIOS A COSTO DIRECTO DE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR “EL LICITANTE” SEAN
ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN MENORES, IGUALES O NO REBASEN CONSIDERABLEMENTE EL
PRESUPUESTO DE OBRA ELABORADO PREVIAMENTE POR “LA COMISIÓN” COMO PARTE DEL
PROYECTO EJECUTIVO. DICHO PRESUPUESTO DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL
MERCADO, NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, O, EN SU
CASO, EN EL MERCADO INTERNACIONAL, CONSIDERANDO LOS PRECIOS DE MANERA INDIVIDUAL O
COMO INCIDEN EN SU TOTALIDAD EN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
ASÍ MISMO, SE VERIFICARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
34
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
I. DEL PRESUPUESTO DE OBRA: (CATÁLOGO DE CONCEPTOS)
A. QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL
PRECIO UNITARIO.
B. QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS
CUALES DEBEN SER COINCIDENTES ENTRE SI Y CON SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS; EN CASO DE
DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CORRESPONDIENTE O EL CONSIGNADO CON LETRA CUANDO NO SE TENGA DICHO ANÁLISIS,
C. QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE
UNA O MÁS TENGAN ERRORES, “LA COMISIÓN” EFECTUARÁ LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES;
EL MONTO CORRECTO, SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS
PROPOSICIONES.
II.
QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS (POR PROYECTO), SE
HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO POR LO QUE SE
REVISARÁ:
A.
QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIDEREN SUS BÁSICOS Y AUXILIARES Y ESTÉN
ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES.
B.
QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, EQUIPOS DE
INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN.
C.
QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS
CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN
EL MERCADO.
D.
QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE
SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO
PREVISTO EN EL REGLAMENTO.
E.
QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL
EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE
OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE.
F.
QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE
HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA
MÁQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS
Y EL COSTO DE OPERACIÓN.
III. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE
ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO POR LO QUE ADEMÁS SE CONSIDERARÁ:
A.
QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES Y MOBILIARIO CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE”, SEAN
CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESPECIFICADAS EN ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.
B.
QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE”, SEAN CONGRUENTES
CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA
DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.
C.
QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN
DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS,
PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES
DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA
DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.
IV. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE
ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, CON LO QUE ADEMÁS SE CONSIDERARÁ:
35
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
A.
QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE
CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL
MONTO DEL COSTO DIRECTO.
B.
CONSTATAR QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO
ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DE “EL LICITANTE”, LOS
QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DE “LA CONTRATISTA” ENCARGADA DIRECTAMENTE
DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA.
C.
QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A ESTA
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN DEBA PAGARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO.
V.
QUE EN EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO
ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:
A.
QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERÁN OTORGADOS A “LA
CONTRATISTA”, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES,
CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO; DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS
ESTIMACIONES LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS.
B.
QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
C.
QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO
ESPECÍFICO.
D.
QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES.
E.
QUE LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR
“EL LICITANTE” SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE
INVITACIÓN.
FINANCIERO
SE
HAYA
VI. QUE EL CARGO POR UTILIDAD FIJADO POR EL LICITANTE SE ENCUENTRE DE ACUERDO A LO
PREVISTO EN EL REGLAMENTO.
VII. QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
QUE LA INTEGRAN.
VIII. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES Y MOBILIARIO, MANO DE
OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE GENERAL Y
PARTICULARES (POR PROYECTO), SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE
LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.
CUANDO “LA COMISIÓN” TENGA LA NECESIDAD DE SOLICITAR A “EL LICITANTE” LAS ACLARACIONES
PERTINENTES O APORTAR INFORMACIÓN ADICIONAL PARA REALIZAR LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES, DICHA COMUNICACIÓN SE REALIZARA SEGÚN LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 66 DEL
REGLAMENTO SIEMPRE QUE NO IMPLIQUE ALTERACIÓN ALGUNA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE SU
PROPOSICIÓN. “LA COMISIÓN” RECABARÁ EL ACUSE RESPECTIVO EN EL QUE SE ACREDITE DE FORMA
INDUBITABLE LA ENTREGA RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR SE HARÁ CONSTAR EN EL FALLO.
“LA COMISIÓN” REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN
LOS LICITANTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA
LEY Y SU REGLAMENTO, CONSIDERANDO ENTRE OTROS ASPECTOS Y SEGÚN CORRESPONDA, LAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ESPECIALIDADES, GRADO DE COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS,
METODOLOGÍA, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS O TECNOLOGÍA, PLAZOS Y PROGRAMAS DE EJECUCIÓN
PROPUESTOS Y LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE ASIGNADO DIRECTAMENTE A LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LOS TÉRMINOS QUE SE PREVEAN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE
INVITACIÓN. ASIMISMO, VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS EN ESTA
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.
29.
EMPATE
36
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
EN CASO DE EMPATE ENTRE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTEN SOLVENTES, ÉSTE SE
RESOLVERÁ EN TÉRMINOS DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY Y 67 SEGUNDO PÁRRAFO DEL
REGLAMENTO. SI NO FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN LOS TÉRMINOS DE LOS CITADOS ARTÍCULOS,
LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE EFECTUARÁ EN FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL
SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN QUE REALICE “LA COMISIÓN” EN EL PROPIO ACTO DE FALLO, EL CUAL
CONSISTIRÁ EN DEPOSITAR EN UNA URNA TRANSPARENTE LOS BOLETOS CON EL NOMBRE DE CADA LICITANTE
EMPATADO, DE LA QUE SE EXTRAERÁ EN PRIMER LUGAR EL BOLETO DEL LICITANTE GANADOR Y,
POSTERIORMENTE, LOS DEMÁS BOLETOS DE LOS LICITANTES QUE RESULTARON EMPATADOS, CON LO QUE SE
DETERMINARÁN LOS SUBSECUENTES LUGARES QUE OCUPARÁN TALES PROPOSICIONES.
EN CASO DE QUE NO SE HAYA PREVISTO DAR A CONOCER EL FALLO EN JUNTA PÚBLICA, EL SORTEO POR
INSACULACIÓN SE LLEVARÁ A CABO PREVIA INVITACIÓN POR ESCRITO QUE REALICE EL ÁREA RESPONSABLE DE
LA CONTRATACIÓN A LOS LICITANTES, A UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y AL
TESTIGO SOCIAL CUANDO ÉSTE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS PRESENCIAL, DEBIENDO LEVANTARSE EL ACTA QUE FIRMARÁN LOS ASISTENTES, SIN QUE LA
INASISTENCIA, LA NEGATIVA O LA FALTA DE FIRMA EN EL ACTA RESPECTIVA DE LOS LICITANTES, INVALIDE EL
ACTO.
30.
EMISIÓN DEL FALLO.
AL FINALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y UNA VEZ, APLICADO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN
BINARIO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 63 FRACCIÓN I, 64 FRACCIONES DE LA I A LA VII E INCISO A) Y 65
FRACCIONES I Y II, E INCISO A) DEL REGLAMENTO, “LA COMISIÓN” EMITIRÁ UN FALLO EN EL QUE SE HARÁN
CONSTAR LOS ASPECTOS SIGUIENTES:
I.
LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS RAZONES
LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE
LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA.
II.-
LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DESCRIBIENDO EN LO
GENERAL DICHAS PROPOSICIONES. SE PRESUMIRÁ LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, CUANDO NO SE
SEÑALE EXPRESAMENTE INCUMPLIMIENTO ALGUNO.
III.- NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, INDICANDO LAS RAZONES QUE MOTIVARON
LA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO A LOS MECANISMOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN,
ASÍ COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.
IV.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO,
LA ENTREGA DE ANTICIPOS.
V.-
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO EMITE, SEÑALANDO SUS FACULTADES DE
ACUERDO CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE RIGEN A “LA COMISIÓN”; ASIMISMO SE INDICARÁ
TAMBIÉN EL NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
EN EL FALLO NO SE DEBERÁ INCLUIR INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LAS
DISPOSICIONES APLICABLES.
EN CASO DE QUE SE DECLARE DESIERTA LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PRESENCIAL, SE SEÑALARÁN EN EL FALLO LAS RAZONES QUE LO MOTIVARON.
LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE LA PRESENTE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL, PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ
TRANSCURRIDOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER
EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS
PROPOSICIONES DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E
INSTANCIAS SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS “LA COMISIÓN” PODRÁ PROCEDER A SU
DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN.
EN JUNTA PÚBLICA SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL, A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PRESENTADO
PROPOSICIONES, ENTREGÁNDOSELES COPIA DEL MISMO Y LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA. ASÍ MISMO, EL
CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA PARA
EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES Y SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO
INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN EL SISTEMA CompraNet.
37
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
CON LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y
TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL FALLO. ASÍ MISMO, CUANDO SEA NOTIFICADO EL FALLO, “EL LICITANTE”
ADJUDICADO PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RIESGO Y CON LA AUTORIZACIÓN DE “LA COMISIÓN”,
INICIAR LOS ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS, TALES COMO EL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA,
PERSONAL Y DEMÁS INSUMOS QUE CONSIDERE PERTINENTES A EFECTO DE AGILIZAR EL INICIO DE LOS
TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA TALES EFECTOS. LO ANTERIOR
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.
CUANDO SE ADVIERTA EN EL FALLO LA EXISTENCIA DE UN ERROR ARITMÉTICO, MECANOGRÁFICO O DE
CUALQUIER OTRA NATURALEZA, QUE NO AFECTE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR “LA
COMISIÓN”, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN Y SIEMPRE QUE NO SE
HAYA FIRMADO EL CONTRATO, EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PROCEDERÁ A SU CORRECCIÓN, CON LA INTERVENCIÓN DE SU SUPERIOR JERÁRQUICO, ACLARANDO O
RECTIFICANDO EL MISMO, MEDIANTE EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE SE HARÁN
CONSTAR LOS MOTIVOS QUE LO ORIGINARON Y LAS RAZONES QUE SUSTENTAN SU ENMIENDA, HECHO QUE SE
NOTIFICARÁ A LOS LICITANTES QUE HUBIERAN PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN,
REMITIENDO COPIA DE LA MISMA AL ÓRGANO FISCALIZADOR DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES
POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA.
SI EL ERROR COMETIDO EN EL FALLO NO FUERA SUSCEPTIBLE DE CORRECCIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN
EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DARÁ VISTA DE INMEDIATO AL ÓRGANO
FISCALIZADOR, A EFECTO DE QUE, PREVIA INTERVENCIÓN DE OFICIO, SE EMITAN LAS DIRECTRICES PARA SU
REPOSICIÓN.
CUANDO EL FALLO NO SE DÉ A CONOCER EN LA JUNTA PÚBLICA, EL CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRÁ A
TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN. A LOS
LICITANTES SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE
ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN EL SISTEMA CompraNet.
CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO PROCEDERÁ LA INCONFORMIDAD EN
TÉRMINOS DEL TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY.
31.
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A UN SOLO
LICITANTE CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS MECANISMOS DE
ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES,
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “LA COMISIÓN”, Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMÁS DE QUE HUBIERA OFERTADO EL PRECIO MÁS BAJO.
“EL LICITANTE” ADJUDICADO QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERÁ
SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 FRACCIÓN I DE LA LEY, 267 DE SU REGLAMENTO, SIN
PERJUICIO DE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA
MISMA LEY.
CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PRESENCIAL HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA, EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN, A QUIENES SE
CONSIDERARÁ, PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO Y DEL CONTRATO, COMO RESPONSABLES SOLIDARIOS O
MANCOMUNADOS, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL PROPIO CONTRATO.
LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN CONJUNTA PUEDAN
CONSTITUIRSE EN UNA NUEVA SOCIEDAD, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL
CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGA EN LA NUEVA SOCIEDAD LAS
RESPONSABILIDADES DE DICHO CONVENIO.
EL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA PRESENTADO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES, SE DEBERÁ ENTREGAR A “LA COMISIÓN” CERTIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO SALVO QUE
EL CONTRATO SEA FIRMADO POR TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULA LA
PROPOSICIÓN CONJUNTA O POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, QUIENES EN LO INDIVIDUAL DEBERÁN
ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD, O POR EL APODERADO LEGAL DE LA NUEVA SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYA POR LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULÓ LA PROPOSICIÓN CONJUNTA,
ANTES DE LA FECHA.
38
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
FIJADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LO CUAL DEBERÁ COMUNICARSE MEDIANTE ESCRITO A LA
CONVOCANTE POR DICHAS PERSONAS O POR SU APODERADO LEGAL, AL MOMENTO DE DARSE A CONOCER EL
FALLO O A MÁS TARDAR EN LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES, MISMO QUE FORMARÁ PARTE INTEGRANTE
DEL CONTRATO COMO UNO DE SUS ANEXOS .
PARA LA FIRMA DEL CONTRATO “EL LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR, SI SE TRATA DE UNA
PERSONA MORAL, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA INCLUYENDO SUS
MODIFICACIONES Y EN SU CASO DEL PODER NOTARIAL; PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, ORIGINAL O
COPIA CERTIFICADA DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (IFE, CÉDULA PROFESIONAL O PASAPORTE) Y
COPIA SIMPLE LEGIBLE, DOCUMENTOS QUE DEBERÁN SER COTEJADOS CON LOS ORIGINALES EN EL ACTO DE
FIRMA DEL CONTRATO.
32.
DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES
SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:
I.
SÍ DURANTE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES, SE DETECTA QUE ÉSTAS SE
PRESENTARON EN FORMA INCOMPLETA O SE OMITA CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS
NUMERALES 27.3.1.1 AL 27.3.1.28 (Y EN EL CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS EL NUMERAL 27.3.1.26) Y
27.3.2.1 AL 27.3.2.18 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN O QUE LOS DOCUMENTOS NO
CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y QUE IMPOSIBILITE DETERMINAR SU SOLVENCIA.
II.
LAS PROPOSICIONES
ESPECULACIÓN.
III.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RESPECTO DE LAS
CUALES SE HAYA ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN
DEBIDAMENTE FUNDADOS Y MOTIVADOS, SEGÚN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I DE LA LEY, QUE AFECTEN
LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.
IV.
"EL LICITANTE" PROPONGA UN PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR QUE EL REQUERIDO COMO MÁXIMO POR
“LA COMISIÓN”; O NO SE AJUSTEN LOS PROGRAMAS SOLICITADOS, A LAS CANTIDADES O MONTOS
TOTALES SEGÚN CORRESPONDA.
V.
EN EL ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO “EL LICITANTE” NO CONSIDERE EL ANTICIPO QUE RECIBIRÁ U
OMITA ASENTAR EL INDICADOR ECONÓMICO ESTABLECIDO QUE UTILIZÓ O INCLUYA UNA SOBRETASA.
VI.
“EL LICITANTE “INCLUYA INFORMACIÓN O CARGOS QUE NO CORRESPONDAN A LOS SOLICITADOS EN LA
PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y SUS ANEXOS.
INCLUYAN
INCONSISTENCIAS
POR
CONTRADICCIONES
O
INTENTOS
DE
VII. LOS MATERIALES Y MOBILIARIO PROPUESTOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS
EN EL PROYECTO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS QUE “LA COMISIÓN” HAYA EMITIDO EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.
VIII. LA PROPOSICIÓN INCLUYA EN ALGUNA DE SUS HOJAS FIRMAS EN COPIA O FACSIMILARES.
IX.
CUANDO SE COMPRUEBE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO
DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE
LOS DEMÁS LICITANTES.
X.
“EL LICITANTE” SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78
PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY.
XI.
LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS “BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD”, DESCRITAS EN LOS NUMERALES 27.3.1.4, 27.3.1.7 AL 27.3.1.12, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 34 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO.
XII. LOS PROGRAMAS PROPUESTOS SEAN INCONGRUENTES Y POR LO TANTO NO SEA FACTIBLE EJECUTAR LOS
TRABAJOS.
XIII. EN LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y/O ECONÓMICA “EL LICITANTE” HAYA OMITIDO LAS INDICACIONES
ASENTADAS EN EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
XIV. SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA QUE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES FALSA.
XV.
O
“EL LICITANTE” PARTICIPE CON EL MISMO PERSONAL O EQUIPO EN DOS O MÁS LICITACIONES AL
MISMO TIEMPO. EN CUYO CASO, AL OTORGÁRSELE EL PRIMER PROCEDIMIENTO LICITATORIO,
AUTOMÁTICAMENTE QUEDARÁ DESCALIFICADO DE LAS SIGUIENTES INDEPENDIENTEMENTE DE LA
39
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PRESENTE PROCESO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL.
XVI. LA INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN, SEA INCONGRUENTE CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA
O QUE EN SU PROPOSICIÓN CONSIDEREN DOS O MÁS COSTOS DIFERENTES PARA UN MISMO MATERIAL,
CATEGORÍA DE MANO DE OBRA O MAQUINARIA Y EQUIPO.
XVII. NO CONTENGAN COMPLETOS Y ACTUALIZADOS LOS PORCENTAJES DE PRESTACIONES, IMPUESTOS,
CUOTAS O RETENCIONES, CONSIDERADOS EN ALGUNO DE LOS ANÁLISIS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.
XVIII. QUE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA NO SE PRESENTEN EN SOBRE CERRADO.
XIX. CUANDO SU PROPUESTA PRESENTADA NO ESTE FOLIADA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.1 PÁRRAFO QUINTO DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA Y ARTÍCULO 41 PÁRRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO.
XX.
NO PRESENTE “ACUSE DE RESPUESTA” EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
SOBRE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL PUNTO 8 DEL “OFICIO
CIRCULAR POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE
REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES Y LAS REGLAS I.2.1.16 Y II.2.1.13 DE LA
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2015.
XXI. NO PRESENTAR EL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA COTEJO, DEL REGISTRO
PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) ASÍ COMO CONSTANCIA DE NO
ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 15
FRACCIONES I Y III, Y 287 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
XXII. OMITIR CUALQUIER REQUERIMIENTO QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y
COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SEA CONSIDERADO POR “LA COMISIÓN” ESTRICTAMENTE
NECESARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES SE COMUNICARÁ A “EL LICITANTE” DURANTE EL FALLO;
ASENTÁNDOSE EN LAS ACTAS RESPECTIVAS, LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
33. CANCELACIÓN Y LICITACIONES DESIERTAS
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y 70 DE SU REGLAMENTO, “LA COMISIÓN” PODRÁ CANCELAR LA PRESENTE CONVOCATORIA
DE INVITACIÓN, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS,
QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS, O QUE DE CONTINUARSE
CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A “LA COMISIÓN”.
LA DETERMINACIÓN DE DAR POR CANCELADA LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PRESENCIAL, DEBERÁ PRECISAR EL ACONTECIMIENTO QUE MOTIVA LA DECISIÓN, LA CUAL SE HARÁ DEL
CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y NO SERÁ PROCEDENTE CONTRA ELLA RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO
SE PODRÁ INTERPONER LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULO PRIMERO DE LA
LEY.
SALVO EN LAS CANCELACIONES POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, “LA COMISIÓN” CUBRIRÁ A LOS
LICITANTES LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE, EN SU CASO, PROCEDAN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR
EL REGLAMENTO.
“LA COMISIÓN” PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN EN CUALQUIERA
DE LOS SIGUIENTES CASOS.

CUANDO NINGUNA EMPRESA O PERSONA SE REGISTRE PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN NACIONAL A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL.

CUANDO NO EXISTA POR LO MENOS UNA PROPOSICIÓN SUSCEPTIBLE DE ANÁLISIS.

CUANDO HABIÉNDOSE RECIBIDO UNA O MÁS PROPOSICIONES, ÉSTAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN Y HAYAN SIDO DESECHADAS DURANTE LA EVALUACIÓN,
CONSTANDO EN EL ACTO DEL FALLO.

CUANDO NO SE RECIBA PROPOSICIÓN ALGUNA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.
40
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015

34.
CUANDO HABIENDO EVALUADO ECONÓMICAMENTE UNA O MÁS PROPOSICIONES, SE CONSIDERE QUE
SUS PRECIOS DE INSUMOS SON INACEPTABLES. SE CONSIDERA QUE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS
CONTENIDOS EN LAS PROPOSICIONES NO SON ACEPTABLES CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE
SEAN NOTORIAMENTE SUPERIORES A LOS QUE SE DESPRENDAN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
QUE SE REALICE PARA LA PRESUPUESTACIÓN DE LOS TRABAJOS, O BIEN, NO SIENDO NOTORIAMENTE
SUPERIORES, REBASEN EL PRESUPUESTO ELABORADO DE MANERA PREVIA POR PARTE DE “LA
COMISIÓN” Y NO SEA FACTIBLE PAGARLOS.
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN AL LICITANTE GANADOR
EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY Y 267 DEL REGLAMENTO, “LA COMISIÓN” DENTRO DE LOS
15 (QUINCE) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE ALGUNA INFRACCIÓN PONDRÁ A
DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS
HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES INFRACCIONES POR PARTE DE
LOS LICITANTES.
I.
“EL LICITANTE” ADJUDICADO QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES A EL NO
FORMALICE EL CONTRATO ADJUDICADO POR “LA COMISIÓN”, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL
ARTÍCULO 78 FRACCIÓN I DE LA LEY.
II.
“EL LICITANTE” ADJUDICADO QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN
LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY.
III.
“LA CONTRATISTA” QUE NO CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS
IMPUTABLES A ELLA Y QUE, COMO CONSECUENCIA, CAUSE DAÑOS O PERJUICIOS GRAVES A “LA
COMISIÓN”.
IV. LOS LICITANTES QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN FALSA, ALTERADA O QUE ACTÚEN CON DOLO O
MALA FE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O
DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA
DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD.
35.
PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES ECONÓMICAS
“LA COMISIÓN” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN
EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL
COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.
LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, CONSIDERANDO
PARA EL CÁLCULO DE LAS MISMAS EL AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE
PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LAS PENAS
CONVENCIONALES PROCEDERÁN ÚNICAMENTE CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATISTA”.
EL IMPORTE DE LA RETENCIÓN ECONÓMICA SE DETERMINARÁ CON BASE EN EL CONTRATO CELEBRADO Y EN EL
GRADO DE ATRASO QUE SE DETERMINE DE ACUERDO AL AVANCE FÍSICO EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE
EJECUCIÓN CONVENIDO. “LA CONTRATISTA” PODRÁ RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES
ECONÓMICAS EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL
CITADO PROGRAMA.
UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ÉSTAS SE HARÁN
DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA U OFICIO. EL MONTO
DETERMINADO COMO RETENCIÓN ECONÓMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARÁ EN LA ESTIMACIÓN QUE
CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.
DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE “LA COMISIÓN”. LA CANTIDAD
DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DEL PLAZO SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE
HAYA APLICADO “LA COMISIÓN”.
SI UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES
RESULTA SALDO A FAVOR DE “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES ECONÓMICAS, “LA
41
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN” DEBERÁ DEVOLVER DICHO SALDO A “LA CONTRATISTA”, SIN QUE EN ESTE CASO SE GENERE
GASTO FINANCIERO ALGUNO.
CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LAS
RETENCIONES ECONÓMICAS O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARÁN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.
INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE,
CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “LA COMISIÓN” PODRÁ OPTAR
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO
LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A
“LA CONTRATISTA” SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS,
APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
LAS PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES ECONÓMICAS SON INDEPENDIENTES A LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
QUE OCASIONARE “LA CONTRATISTA” POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO,
POR LO QUE TENDRÁN COMO OBJETO RESARCIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A “LA COMISIÓN” POR
INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR ATRASO EN LA FECHA PACTADA DE CONCLUSIÓN
POR LO QUÉ APLICARAN RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL
ATRASO.
35.1.
DE LAS PENAS CONVENCIONALES
ES LA PENALIZACIÓN SEÑALADA EN LA CONVOCATORIA Y PACTADA EN EL CONTRATO, SÓLO PROCEDEN
CUANDO “LA CONTRATISTA” POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉSTA SE ATRASA EN LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, DE ACUERDO A LA FECHA PACTADA DE CONCLUSIÓN O ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCIÓN GENERAL POR LO QUE SE LE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 5% SOBRE EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS FALTANTES DE EJECUTAR, POR CADA DÍA NATURAL
QUE “LA CONTRATISTA” RETRASE LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS.
A.- PROCEDENCIA:
LAS PENAS CONVENCIONALES SE DEBEN APLICAR CUANDO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”,
LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS SE HACE CON ATRASO Y/O A LAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCIÓN GENERAL, CONSIDERANDO PARA ESTA DETERMINACIÓN LA FECHA CONVENIDA O PACTADA
CONTRACTUALMENTE.
B.- DETERMINACIÓN:
B.1. LAS PENAS CONVENCIONALES A APLICARSE A “LA CONTRATISTA” SE DETERMINARÁN EN FUNCIÓN DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
GENERAL CONVENIDO APEGÁNDOSE A LOS ARTÍCULOS 46 BIS DE LA LEY Y 86, 87 DEL REGLAMENTO.
B.2. EL MÁXIMO QUE SE PUEDE APLICAR A “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ES
IGUAL AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
B.3. EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO QUE SE LES PUEDE APLICAR SERÁ DEL
10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, A LA FECHA CONVENIDA DE TERMINACIÓN DE LOS
MISMOS.
B.4. LA PENALIZACIÓN DEBE APLICARSE DESDE EL PRIMER DÍA DE ATRASO Y HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”.
B.5. EN EL SUPUESTO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATISTA” REBASE LA SUMA LÍMITE MÁXIMA
PARA QUE EL MISMO CONCLUYA LOS TRABAJOS POR HABER AGOTADO EL MONTO DE LA GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA COMISIÓN” PODRÁ INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN
ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 154 DEL REGLAMENTO.
C.- APLICACIÓN.
C.1. SERÁ RESPONSABILIDAD DE LAS ÁREAS REQUIRENTES APLICAR EN TIEMPO Y FORMA OPORTUNA LAS PENAS
CONVENCIONALES, TODA VEZ QUE EL PAGO INTEGRO DE LOS TRABAJOS, ESTÁ CONDICIONADO A QUE “LA
CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO SUS OBLIGACIONES EN TIEMPO.
42
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
C.2. EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE CHEQUE DE CAJA O CHEQUE
CERTIFICADO A FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA.
D.- RESCISIÓN DEL CONTRATO
EN EL SUPUESTO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO TERMINE LOS TRABAJOS EN UN TIEMPO CONVENIDO ENTRE
LAS PARTES, O POR HABER AGOTADO EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA
COMISIÓN” PODRÁ INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY, LO CUAL NO LIMITA QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE PODRÁ
INICIAR EN CUALQUIER MOMENTO.
35.2
DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS
CONSISTEN EN LA RETENCIÓN ECONÓMICA A LAS ESTIMACIONES QUE ESTÉN EN PROCESO DE PAGO CUANDO SE
DETERMINE EL ATRASO EN LAS FECHAS PACTADAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTABLECEN
EN LA CONVOCATORIA Y CONTRATO.
EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” INCURRIERA EN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES QUE OCASIONEN UN ATRASO DE FORMA PARCIAL CON BASE A LO CONVENIDO EN EL
CONTRATO, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN ECONÓMICA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 88 DEL
REGLAMENTO SOBRE EL IMPORTE DE LO INCUMPLIDO, APLICANDO DIRECTAMENTE A LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE; ESTA RETENCIÓN ECONÓMICA NO PODRÁ EXCEDER DEL MONTO TOTAL DE LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
DICHAS RETENCIONES ECONÓMICAS PODRÁN SER RECUPERADAS POR “LA CONTRATISTA” SI REGULARIZAN
LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DE ACUERDO A LO
CONVENIDO EN EL CONTRATO.
PROCEDERÁ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, CUANDO LA SUMA DEL IMPORTE TOTAL DE LAS
RETENCIONES ECONÓMICAS APLICADAS AL CONTRATISTA CORRESPONDA AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO.
LAS RETENCIONES ECONÓMICAS SE APLICARÁN SOBRE LA CANTIDAD INDICADA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO.
36.
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
“LA COMISIÓN” A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE OBRA QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA Y LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA”
POR MEDIO DE LA BITÁCORA, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU
EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.
ASIMISMO, VERIFICARÁ QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE LOS TRABAJOS SEA EL MISMO QUE EL CONTENIDO EN
LA RELACIÓN QUE PRESENTE “LA CONTRATISTA”, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA DEL MODELO DE CONTRATO ANEXO A LA PRESENTE CONVOCATORIA.
AL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA COMISIÓN” ENVIARÁ UN ESCRITO A “LA CONTRATISTA” EN DONDE LE
INDICARÁ EL NOMBRE DEL “RESIDENTE DE OBRA”.
36.1
BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (LA BITÁCORA)
EL USO DE LA BITÁCORA ES OBLIGATORIO EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS. SU
ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARÁ POR LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA
INFORMÁTICO QUE CORRESPONDA. PARA INGRESAR DATOS EN LA BITÁCORA PUEDE DIRIGIRSE A LAS
SIGUIENTES DIRECCIONES ELECTRÓNICAS www.funcionpublica.gob.mx/bitacora/ O BIEN, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN
http://beop.funcionpublica.gob.mx.
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES USARÁN LA BITÁCORA ATENDIENDO AL MEDIO DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS
DEL CUAL SE OPERE.
PARA EL USO DE “LA BITÁCORA”, SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE:
EL RESIDENTE DE OBRA SERÁ EL ADMINISTRADOR DE LA(S) BITÁCORA(S) QUE LE HAYAN SIDO DESIGNADAS Y
ES EL ÚNICO USUARIO QUE PUEDE DAR INICIO A UNA BITÁCORA EN EL SISTEMA. ES EL REPRESENTANTE POR
PARTE DE “LA COMISIÓN”. TIENE FACULTAD PARA CREAR, FIRMAR, ABRIR Y CERRAR LAS NOTAS Y
43
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ESTABLECER SEGUIMIENTOS A LAS MISMAS, ADEMÁS PUEDE CONFIGURAR EL SERVICIO DE ALERTAS Y
MENSAJES DE LA(S) BITÁCORA(S) ASIGNADA(S). ASÍ MISMO, ADMINISTRAR LOS CATÁLOGOS DE TEMAS Y FASES.
EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN (LA CONTRATISTA) PUEDE CREAR, FIRMAR, ABRIR, CERRAR Y DAR
SEGUIMIENTO A NOTAS.
FLUJO DEL PROCESO DE “LA BITÁCORA”:
EL PROCESO PARA LLEVAR EL REGISTRO DE EVENTOS RELEVANTES DE LAS OBRAS O SERVICIOS (BITÁCORA)
CONSISTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:
1.
LAS PARTES INVOLUCRADAS (RESIDENTE DE OBRA DE “LA COMISIÓN” Y EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN) INICIAN UNA BITÁCORA ELECTRÓNICA CON INFORMACIÓN DEL CONTRATO.
2.
AL INICIO SE DEBEN HACER DOS NOTAS: LA DE APERTURA Y LA DE VALIDACIÓN, REGISTRANDO COMO
MÍNIMO LO INDICADO EN EL LOS ARTÍCULOS 95 Y 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RESPECTIVAMENTE.
3.
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DEBERÁN ASENTAR PERIÓDICAMENTE NOTAS DE
ASPECTOS RELEVANTES, DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA.
4.
EN EL CIERRE DE LA BITÁCORA SE DEBERÁ CREAR UNA NOTA ESPECIAL DE CIERRE DE LA BITÁCORA,
QUE DÉ POR TERMINADO LOS TRABAJOS.
SERVICIOS QUE OFRECE “LA BITÁCORA”:



ACCESO AL SISTEMA DESDE CUALQUIER COMPUTADORA QUE TENGA CONEXIÓN A LA RED INTERNET.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA CONSULTAS REMOTAS.
BENEFICIOS DE “LA BITÁCORA”:





INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE LO QUE SUCEDE EN UNA OBRA.
SEGURIDAD DE MANEJO DE INFORMACIÓN.
IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA GARANTIZAR LA AUTENTICIDAD DE LA
INFORMACIÓN.
INFORMACIÓN VERAZ, OPORTUNA Y CLASIFICADA.
LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES PUEDEN RESPALDAR SU INFORMACIÓN DE MANERA DIGITAL.
SE SUGIERE QUE PARA INICIAR LA BITÁCORA ESTÉN PRESENTES LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA
ALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA, ES DECIR, ADEMÁS DEL RESIDENTE DE OBRA DE “LA
COMISIÓN” Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, YA QUE DEBERÁN FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE LA
NOTA 1 PARA REDACTAR LA NOTA 2 DESDE LA SESIÓN DEL RESIDENTE.
NOTA APERTURA. EN LA NOTA DE APERTURA SE DETALLAN LOS DATOS PRINCIPALES DE UN CONTRATO Y LAS
PERSONAS AUTORIZADAS PARA ALIMENTAR INFORMACIÓN Y FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE LAS NOTAS. ESTA
DIVIDIDA EN TRES SECCIONES: DATOS GENERALES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, DATOS PARTICULARES DEL
CONTRATO Y DATOS DE PERSONAL AUTORIZADO PARA USO Y/O FIRMA.
NOTA VALIDACIÓN. LA NOTA DE VALIDACIÓN PERMITE ACORDAR LOS HORARIOS ESTABLECIDOS PARA
ASENTAR NOTAS ASÍ COMO TAMBIÉN EL DÍA DE PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES Y LOS GENERADORES DE
OBRA. EL SISTEMA GENERA POR DEFAULT UN HORARIO ABIERTO PARA EL ASENTAMIENTO Y FIRMA DE NOTAS,
ESTO PARA EVITAR QUE DE SER NECESARIO AGREGAR UNA NOTA FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO, EL
SISTEMA RESTRINJA LA ACCIÓN. POR LO TANTO EL HORARIO SE ENCUENTRA AUTOMATIZADO Y NO PUEDE SER
MODIFICADO.
EN LA SECCIÓN GENERADORES SE INDICA LA PERIODICIDAD EN QUE SERÁN PRESENTADOS LOS GENERADORES
DE OBRA.
EN LA SECCIÓN ESTIMACIONES SE ESCRIBE EL DÍA DEL MES QUE SE ENTREGARÁN LAS ESTIMACIONES.
TODOS LOS FORMATOS PARA EL LLENADO DE LAS NOTAS PRESENTAN LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:
44
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015

CLASIFICACIÓN: SE DEFINEN LAS FASES Y TEMAS ASOCIADOS A LA NOTA. ESTA SECCIÓN
NECESARIAMENTE DEBE CONTENER DATOS.

DATOS DE LA NOTA: AQUÍ DEBE ESPECIFICAR EL NÚMERO DE ESTIMACIÓN, EL PERIODO COMPRENDIDO
Y LA FECHA DE RECEPCIÓN DE NOTA, ASÍ MISMO PUEDE INDICAR SI LLEVA DOCUMENTACIÓN SOPORTE
ASOCIADA.

SEGUIMIENTO: INDICA SI LA NOTA HACE REFERENCIA A OTRA(S) NOTA(S).
37.
CARGOS ADICIONALES
“LA CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE AUTORICEN
PARA PAGO, SE LE RETENGA EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 220
DEL REGLAMENTO. DEDUCCIÓN QUE SERÁ EJERCIDA Y COMPROBADA, EN TÉRMINOS DE LOS LINEAMIENTOS
EMITIDOS PARA TAL EFECTO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 17 DE JULIO DE 2009.
38. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO QUE AL EFECTO SE SUSCRIBA, EL SERVIDOR PÚBLICO
DESIGNADO POR “LA COMISIÓN” LO NOTIFICARÁ A “LA CONTRATISTA”, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS
ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN.
LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO. LA FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ
MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSIÓN, MISMA QUE DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.
NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”.
“LA CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE DÉ POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN, PODRÁ
SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, Y
QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSIÓN. LA SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARSE EN
LAS FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS, EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ A LO
SIGUIENTE:
I.
LAS RENTAS DE EQUIPO O, SI RESULTA MÁS BARATO, LOS FLETES DEL RETIRO Y REGRESO DEL MISMO A
LA OBRA.
II. LA MANO DE OBRA PROGRAMADA QUE PERMANEZCA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL
PERIODO DE LA SUSPENSIÓN QUE NO HAYA SIDO TRASLADADA A OTRO FRENTE DE TRABAJO O A OTRA
OBRA Y QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN “LA BITÁCORA” O EN EL DOCUMENTO DE CONTROL DE
ASISTENCIA QUE DEFINA “LA COMISIÓN” Y “LA CONTRATISTA”.
III. AL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS COSTOS INDIRECTOS QUE SE HAYAN GENERADO DURANTE EL
PERIODO DE SUSPENSIÓN.
LOS COSTOS INDIRECTOS QUE SE CONSIDERAN SON LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 213 DEL
REGLAMENTO.
IV. EL COSTO POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO CUANDO NO IMPLIQUEN UN
COSTO INDIRECTO.
PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTOS GASTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CÁLCULO, LOS
PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR “LA CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE AJUSTAR CON EL
ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSIÓN.
45
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
EN CASO DE SUSPENSIÓN, “LA COMISIÓN” DEBERÁ LEVANTARÁ UN ACTA EN LA QUE HARÁ CONSTAR COMO
MÍNIMO LO SIGUIENTE:
I.
LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA.
II.
NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA DE “LA COMISIÓN” Y EL DEL SUPERINTENDENTE DE “LA
CONTRATISTA”, ASÍ COMO DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN EN
LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY.
III.
LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE SUSPENDERÁN. SI LA SUSPENSIÓN ES
PARCIAL SOLO SE IDENTIFICARA LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRÁN DE
TOMARSE PARA SU REANUDACIÓN.
IV. DECLARACIÓN DE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN.
V.
UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA
EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER
CONSTANCIA DEL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO.
VI.
EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. CUANDO LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÉ
LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACIÓN CIERTA PERO DE FECHA INDETERMINADA, EL PERIODO
DE LA SUSPENSIÓN ESTARÁ SUJETO A LA ACTUALIZACIÓN DE ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE
PUEDA OPTAR POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
VII.
LAS ACCIONES QUE SEGUIRÁ “LA COMISIÓN”, PARA ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS, ASÍ COMO PROCURAR LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS.
VIII.
DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE APLICARÁ, EL QUE DEBERÁ CONSIDERAR LOS
DIFERIMIENTOS QUE LA SUSPENSIÓN ORIGINA, AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS
DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO.
IX.
EN SU CASO, LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE RESULTEN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LOS
TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS.
SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN
REDUCIDOS Y DIFÍCILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN
AGRUPADOS Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA SOLA ACTA.
DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY “LA COMISIÓN” COMUNICARÁ LA
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO A “LA CONTRATISTA”; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU
ÓRGANO FISCALIZADOR, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL
QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.
CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRÁ NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE
RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS
RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN
RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59
DE LA LEY, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES,
IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”.
CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SÓLO SERÁ PROCEDENTE EL
PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN EL ARTÍCULO 149 DEL
REGLAMENTO.
CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O
CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE “LA COMISIÓN”, ÉSTA PODRÁ ORDENAR A TRAVÉS DE NOTA DE
BITÁCORA U OFICIO SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES
QUE RESULTEN NECESARIOS, LOS CUALES SE HARÁN POR CUENTA DE “LA CONTRATISTA” SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “LA COMISIÓN”, SI LO ESTIMA
NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO
NO SE LLEVE A CABO LA DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN O REPARACIÓN INDICADAS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.
46
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
39.
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
“LA COMISIÓN” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, CUANDO EXISTAN RAZONES
DE INTERÉS GENERAL, CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA
DEL CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN
DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “LA COMISIÓN”, SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE
DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE O BIEN, NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CUYO CASO SE LE
PAGARÁN A "LA CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.
SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN
ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES
PARA TAL EFECTO.
EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO “LA COMISIÓN” LEVANTAR UN ACTA, DONDE SE HAGA
CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:
I.
LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA.
NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA DE “LA COMISIÓN” Y DEL SUPERINTENDENTE DE “LA
CONTRATISTA”.
II.
III.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE;
IV. IMPORTE CONTRACTUAL.
V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO
LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
VI. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS.
VII. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN
CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON TRABAJOS.
VIII. RAZONES O CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA ASÍ COMO UNA
RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA
QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE.
IX. SEÑALAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS
TRABAJOS.
X. PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DEL CONTRATO Y EL IMPORTE AL QUE
ASCENDERÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES.
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SERÁN:
I.
LOS GASTOS NO AMORTIZADOS POR CONCEPTO DE:
A.
LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS. AL SER LIQUIDADOS ESTOS GASTOS, LAS CONSTRUCCIONES SERÁN PROPIEDAD
DE LA FEDERACIÓN.
B.
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES RENTADOS POR
CONTRATISTA”, CON EL OBJETO DE ATENDER DIRECTAMENTE LAS NECESIDADES DE LA OBRA.
“LA
C. LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PLANTAS DE CONSTRUCCIÓN, TALLERES Y SU RETIRO.
D.
LA PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO
DE CONSTRUCCIÓN Y DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN, Y LA EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
47
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
II. EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE ADQUIRIDOS POR “LA
CONTRATISTA” Y QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CAMINO A ÉSTE, TERMINADOS O
HABILITADOS EN LOS TALLERES O FÁBRICAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTÍA SEA ACORDE CON LAS CANTIDADES DE OBRA
PENDIENTES DE EJECUTAR SEGÚN LOS PROGRAMAS CONVENIDOS, Y
III. LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO DIRECTAMENTE ADSCRITO A LA OBRA, SIEMPRE
Y CUANDO NO SEAN EMPLEADOS PERMANENTES DE “LA CONTRATISTA”.
PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DEL CONTRATO QUE SE HAYA DADO POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE, DEBERÁN OBSERVARSE LAS REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE
ESTABLECEN EN LA SECCIÓN IX DEL REGLAMENTO.
DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, “LA COMISIÓN” COMUNICARÁ LA
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO A “LA CONTRATISTA”; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL
CONOCIMIENTO DE SU FISCALIZADOR, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN
INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.
40. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
“LA COMISIÓN” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO "LA CONTRATISTA" INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS
SIGUIENTES CAUSALES:
I.
II.
III.
CONTRAVENIR A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, PROCEDIMIENTOS
Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
QUE RESULTEN APLICABLES.
SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CAUSA JUSTIFICADA.
SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS DE OBRA” O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR
“LA COMISIÓN”.
IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “LA COMISIÓN”.
V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, MOBILIARIO,
TRABAJADORES, EQUIPO O HERRAMIENTA Y QUE EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN DE
LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
VI. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, QUIEBRA, SUSPENSIÓN DE PAGOS O ACTIVIDADES O
ALGUNA FIGURA ANÁLOGA.
VII. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN
PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”.
VIII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR
ESCRITO DE “LA COMISIÓN”.
IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA.
X. NO PROPORCIONE A “LA COMISIÓN” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS
TRABAJOS.
XI. SI INCURRE EN FALSEDAD DE DECLARACIONES EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.
XII. CAMBIA SU DOMICILIO FISCAL, SIN NOTIFICARLE POR ESCRITO A “LA COMISIÓN”
XIII. INCUMPLA CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO,
RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN
PROPORCIONADA POR “LA COMISIÓN”.
48
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
XIV. EL NO PRESENTAR LA GARANTÍA DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO EN EL TÉRMINO INDICADO EN EL
PUNTO 24 DE ESTA CONVOCATORIA.
XV. EL NO EXHIBIR CARTA COMPROMISO MEDIANTE LA CUAL SE OBLIGUE A PRESENTAR, DENTRO DEL
TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA LISTA DE LOS
TRABAJADORES QUE EMPLEE PARA LA OBRA, ASÍ COMO DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE DICHOS
TRABAJADORES ANTE EL IMSS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y III, Y 287 DE LA
LEY DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO LAS CONSTANCIAS DE APORTACIÓN OBRERO PATRONALES CON LA
PERIODICIDAD QUE CORRESPONDA Y SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO .
XVI. USE INDEBIDAMENTE O CON PROPÓSITOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y/O EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA, LA INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL O RESERVADA PROPORCIONADA POR “LA COMISIÓN”, EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN
APLICABLE.
XVII. EL INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO QUE SE
SUSCRIBA.
DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY “LA COMISIÓN” COMUNICARÁ LA
RESCISIÓN DEL CONTRATO A “LA CONTRATISTA”; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU
ÓRGANO FISCALIZADOR, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL
QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.
41. MARCO NORMATIVO
LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PRESENTE INVITACIÓN ES LA ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y SU REGLAMENTO, LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO,
LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, LEY
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES,
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015, RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015 O LA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE EN LA FECHA DE LA
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, Y DEMÁS NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER
FEDERAL APLICABLES.
42.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
EL PERSONAL DE “LA COMISIÓN” NO PODRÁ DIFUNDIR O PROPORCIONAR INFORMACIÓN ALGUNA RELATIVA A
LA PRESENTE CONVOCATORIA, A TERCEROS EN FORMA DE PUBLICIDAD, ARTÍCULO TÉCNICO O DATOS
ECONÓMICOS DE CONFORMIDAD CON LA CARTA DE CONFIDENCIALIDAD FIRMADA DURANTE SU VALIDACIÓN
TÉCNICA Y JURÍDICA.
LOS LICITANTES NO PODRÁN DIFUNDIR O PROPORCIONAR INFORMACIÓN ALGUNA RELATIVA A LOS TRABAJOS,
EN FORMA DE PUBLICIDAD O ARTÍCULO TÉCNICO A MENOS QUE CUENTEN CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA,
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DE LA
LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.
“LA CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADA A DEVOLVER A “LA COMISIÓN”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL
CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS.
43.
INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS
LOS LICITANTES PODRÁN INCONFORMARSE DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA CON DIRECCIÓN EN AVENIDA INSURGENTES SUR N°. 1735, COLONIA GUADALUPE INN,
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01020, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL CON TELÉFONO (55) 20003000, O A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet, POR ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 84 DE LA LEY .
LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE “LA COMISIÓN” Y “LA CONTRATISTA”, CON MOTIVO DEL
CONTRATO QUE SE CELEBRE SERÁN RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES LOCALES COMPETENTES EN LA MATERIA
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.
49
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
44.
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA (ANEXO I)
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A
LA CORRUPCIÓN EMITE EL ANEXO I CUYO PROPÓSITO ES CONOCER EL NIVEL DE TRANSPARENCIA CON LA QUE
SON LLEVADOS LOS PROCESOS LICITATORIOS.
SE AGRADECERÁ A LOS LICITANTES QUE EL DÍA DEL FALLO DEPOSITEN EN LA URNA QUE SE ENCUENTRA EN LA
SEDE DEL ACTO DE FALLO. DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO I.
45.
NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA “OCDE”
LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE
FUNCIÓN PÚBLICA EMITE LA NOTA CORRESPONDIENTE AL ANEXO II.
LA
46.
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
DENOMINADO COMPRANET. (ANEXO III)
47.
ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. (ANEXO IV)
SALTILLO, COAHUILA, A 11 DE FEBRERO DE 2015.
__________________________________
C. LIC. EDUARDO IGNACIO ORTUÑO GURZA.
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
50
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ANEXOS A LA CONVOCATORIA DE
INVITACIÓN
51
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ANEXOS A LA CONVOCATORIA
SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN LOS ANEXOS QUE A
CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:
DESCRIPCIÓN
ANEXO
FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPOSICIONES
ANEXO “A”
INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN.
ANEXO “B”
CURRÍCULUM ACTUALIZADO DE LA EMPRESA LICITANTE Y RELACIÓN DE CADA UNO
DE LOS PROFESIONISTAS TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE (FORMATO LIBRE)
ANEXO C.F. 01
RELACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJOS DE “EL LICITANTE” (FORMATO LIBRE)
ANEXO C.F. 02
ACREDITACIÓN FINANCIERA DEL LICITANTE (FORMATO LIBRE)
ANEXO C.F. 03
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE “EL LICITANTE”
(FORMATO LIBRE)
ANEXO C.F. 04
PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA (FORMATO LIBRE)
ANEXO C.F. 05
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA QUE EN SU PLANTA LABORAL
CUENTA (O NO CUENTA) CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
ANEXO A.D.
FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, CON BASE
EN LO CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY.
ANEXO A.F. 01
FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
ANEXO A.F. 02
FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DE
LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO.
ANEXO A.F. 03
FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DEL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CON BASE EN LO CONTENIDO DEL ARTÍCULO 98,
FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO.
ANEXO A.F. 04
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS, 51 Y 78 PENÚLTIMO
PÁRRAFO DE LA LEY.
ANEXO A.T. 01
MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO
TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DE LA
PRESENTE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL.
ANEXO A.T. 02
ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE “EL LICITANTE”.
ANEXO A.T. 03
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA
PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE “LA COMISIÓN”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS
PROPOSICIONES.
ANEXO A.T. 04
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA
ANEXO A.T. 05
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O
SITIOS DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES,
POLÍTICAS Y SOCIALES, DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES, MOBILIARIO Y LAS ESPECIFICACIONES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCIÓN QUE “LA COMISIÓN” LES HUBIERE PROPORCIONADO Y EL PROGRAMA
DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS,
DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE QUE
NO SUBCONTRATARÁ NINGUNA PARTE DE LA OBRA SALVO LAS PRUEBAS DE CALIDAD
ANEXO A.T. 06
ANEXO A.T. 07
52
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
DE MATERIALES PÉTREOS, DE REVENIMIENTO Y CALIDAD DE CONCRETO EN EL
LABORATORIO.
ACREDITACIÓN ECONÓMICA DEL SUBCONTRATISTA
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON EL
CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) EXPEDIDO POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN
ANEXO A.T. 07a
ANEXO A.T.08
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE NO HA
FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES ESTATALES Y
MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL
REGLAMENTO
ANEXO A.T. 09
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE
INVITACIÓN, MODELO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE
AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.
ANEXO A.T. 10
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.
ANEXO A.T. 11
PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES
DESGLOSADO POR CONCEPTO UNIDADES Y VOLÚMENES REQUERIDOS (GENERAL Y POR
PROYECTO)
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN. (GENERAL Y POR PROYECTO)
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS. (GENERAL Y POR
PROYECTO)
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL,
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,
RESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
ANEXO A.T. 12
ANEXO A.T. 13
ANEXO A.T. 14
ANEXO A.T. 15
RELACIÓN DE ALMACENES DE MATERIALES. (CEMENTO, PÉTREOS, BLOCK, ETC.)
INDICANDO SU UBICACIÓN VOLUMEN A EXTRAER Y DISTANCIA AL LUGAR DE LA
OBRA, ANEXANDO CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.
ANEXO A.T. 16
MODELO DE CONTRATO
ANEXO M.C. 01
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS
ANEXO 1
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN,
CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN; ESTE DOCUMENTO FORMARA EL
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE
PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. (GENERAL Y POR
PROYECTO)
ANEXO 2
ANEXO 3
PROYECTO TIPO “CUARTO URBANO”, “BAÑO URBANO” Y “LOSA DE AZOTEA RURAL”.
ANEXO 4
PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.
ANEXO 5
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.
ANEXO 6
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.
ANEXO A.E. 01
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANEXO A.E. 02
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
ANEXO A.E. 03
ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL
ANEXO A.E. 03a
ANÁLISIS, DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
ANEXO A.E. 04
INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD.
ANEXO A.E. 05
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
ANEXO A.E. 05a
53
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE”.
ANEXO A.E. 05b
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
ANEXO A.E. 06
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN
AGRUPANDO MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA,
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA (EXPLOSIÓN DE INSUMOS). (GENERAL Y POR
PROYECTO)
ANEXO A.E. 07
EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MOBILIARIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN). (GENERAL Y POR PROYECTO)
ANEXO A.E. 07a
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS,
DESGLOSADO POR CONCEPTO
DE
OBRA QUE INTEGRAN EN EL CATÁLOGO.
(GENERAL Y POR PROYECTO)
ANEXO A.E. 08
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES. (GENERAL Y POR PROYECTO)
ANEXO A.E. 09
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. (GENERAL Y POR
PROYECTO)
ANEXO A.E. 10
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO. (GENERAL Y POR PROYECTO)
ANEXO A.E. 11
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS.
ANEXO A.E. 12
CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS.
ANEXO A.E. 13
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA
ANEXO I
NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).
LA
ANEXO II
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN
OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET
ANEXO III
ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO IV
54
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ANEXO A
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL No. IO-905050975-N3-2015
MUNICIPIO DE: CUATRO CIÉNEGAS Y OCAMPO.
FECHA:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
No.
1
2
3
4
5
6
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES
NUMERAL E INCISO O
RECIBIDO
ANEXO
PÁRRAFO DE LA
SI
NO
CONVOCATORIA
ENTREGA DE PROPOSICIONES
¿LA PROPOSICIÓN SE ENTREGA EN SOBRE CERRADO?
S/A
¿ESTA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR?
S/A
ACREDITACIÓN DE “EL LICITANTE”
PERSONA FÍSICA
DESCRIPCIÓN
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (COPIA
SIMPLE POR AMBOS LADOS)
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (COPIA SIMPLE)
PERSONA MORAL
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL
REPRESENTANTE LEGAL (COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS) Y
COPIA SIMPLE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTANTE
CUENTA
CON
FACULTADES
SUFICIENTES
PARA
COMPROMETER A SU REPRESENTADA
S/A
2, APARTADO I
S/A
2, APARTADO I
S/A
2, APARTADO II
S/A
2, APARTADO II INCIO A
2, APARTADO II INCIO A
YB
7
ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y
DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES
PROPOSICIÓN CONJUNTA
S/A
8
DOCUMENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN
S/A
2.1
9
EN SU CASO PODER NOTARIAL PARA DEMOSTRAR LA
REPRESENTACIÓN COMÚN (COPIA SIMPLE)
S/A
2,.1
OBSERVACIONES
EN CASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN
DEBERÁ PRESENTAR ESTA DOCUMENTACIÓN DE MANERA
INDIVIDUAL
EN CASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN
DEBERÁ PRESENTAR ESTA DOCUMENTACIÓN DE MANERA
INDIVIDUAL
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
COPIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE
CONTRATISTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL
CURRÍCULO ACTUALIZADO DE LA EMPRESA,
RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS
QUE
SERÁN
RESPONSABLES
DE
LA
DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE
DEBERÁN
TENER
EXPERIENCIA
EN
OBRAS
CON
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES,
CURRÍCULOS ACTUALIZADOS CON FIRMA AUTÓGRAFA,
CREDENCIAL DE ELECTOR Y CÉDULA PROFESIONAL. ASÍ COMO
(COMPROBANTE DEL SUPERINTENDENTE DE CONTAR CON LA
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA)
RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE HAYA
CELEBRADO
Y
TENGAN
CONCLUIDOS
CON
LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS FEDERALES, ESTATALES O
MUNICIPALES COMO PARTICULARES, COMPLETOS DE LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE VARIACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE
COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE SU REGISTRO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO DEL AUDITOR EXTERNO QUE AUDITA LOS
ESTADOS FINANCIEROS ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN VIGENTE
COMO CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO.
COPIA FOTOSTÁTICA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL
AUDITOR EXTERNO
COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL
VIGENTE (CREDENCIAL DE ELECTOR) DEL AUDITOR EXTERNO
COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS
DECLARACIÓN FISCAL ANUAL.
DE LOS DOS ÚLTIMOS
EJERCICIOS FISCALES (2012 Y 2013) Y LA MÁS ACTUALIZADA A
LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON
LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO , LA
PLANEACIÓN INTEGRAL Y LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE
LA OBRA
S/A
3.5, TERCER PÁRRAFO
C.F. 01
26 INCISO A
C.F. 01
26 INCISO A, SEGUNDO
PÁRRAFO
C.F. 02
26 INCISO B
C.F. 03
C.F. 03
C.F. 03
26 INCISO C
26 INCISO C
26 INCISO C
C.F. 03
26 INCISO C
C.F. 03
26 INCISO C
C.F. 03
26 INCISO C
C.F. 03
26 INCISO C
C.F. 03
26 INCISO C
C.F. 04
26 INCISO D
C.F. 05
26 INCISO E
PROPOSICIÓN TÉCNICA
24
25
26
27
COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN
QUE GENERA EL SISTEMA CompraNet O CARTA COMPROMISO
EN LA QUE INDIQUE SU INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA
PRESENTE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL.
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTE QUE
EN SU PLANTA LABORAL CUENTA (O NO CUENTA) CUANDO
MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA
COTEJO, DEL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) ASÍ COMO CONSTANCIA DE NO
ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES (FORMATO LIBRE).
PRESENTAR EL “ACUSE DE RESPUESTA” EMITIDO POR EL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SOBRE LA
OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL
S/A
27.3.1.1
A.D.
27.3.1.3
Formato
Libre
ENCASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN
DEBERÁ PRESENTAR ESTE ESCRITO DE MANERA INDIVIDUAL
8.2 Y 9
55
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL
PUNTO 8 DEL “OFICIO CIRCULAR POR EL QUE SE ESTABLECE
EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE
REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES Y
LAS REGLAS I.2.1.16 Y II.2.1.13 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA
FISCAL PARA 2015.
CARTA COMPROMISO DEL LICITANTE EN LA QUE MANIFIESTE
QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, PRESENTARÁ A “LA
COMISIÓN”, EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 DÍAS HÁBILES
POSTERIORES A LA FIRMA DE CONTRATO, LA LISTA DE LOS
TRABAJADORES QUE EMPLEÉ PARA LA OBRA, ASÍ COMO
CONSTANCIA EN LA QUE SE ACREDITE QUE EL PERSONAL QUE
EJECUTARÁ LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
INSCRITO ANTE EL IMSS (FORMATO LIBRE).
FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS
ANTICIPOS EN BASE AL CONTENIDO DEL LOS ARTÍCULOS 48, 49
Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ
PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ
PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CON
BASE EN LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 66 FRACCIÓN II DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICO Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS MISMAS
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE
ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS
MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO
PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y
DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DE LA
PRESENTACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE “EL LICITANTE”
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL
LICITANTE” MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
QUE POR SI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA ,
SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA COMISIÓN”, INDUZCAN O
ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA O EN SU CASO
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y
SOCIALES
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
EN LA QUE SEÑALE QUE NO SUBCONTRATARÁ NINGUNA
PARTE DE LA OBRA, SALVO LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES PÉTREOS, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE
CALIDAD DEL CONCRETO.
ACREDITACIÓN ECONÓMICA DEL SUBCONTRATISTA
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
QUE CUENTA CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O
MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN
EN SU CASO MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD QUE “EL LICITANTE” NO HA FORMALIZADO
CONTRATOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, MODELO DEL CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A
SUS TÉRMINOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS
TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO
DE MATERIALES, DESGLOSADO POR CONCEPTO UNIDADES Y
VOLÚMENES REQUERIDOS (GENERAL Y POR PROYECTO)
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARÍA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DESGLOSADO POR TIPO DE
EQUIPO.(GENERAL Y POR PROYECTO)
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE
OBRA DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE
DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXPRESADAS EN
JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS. (GENERAL Y POR
PROYECTO)
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL
PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO
DE
LA
DIRECCIÓN,
RESIDENCIA
Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
RELACIÓN DE ALMACENES DE MATERIALES. (CEMENTO,
PÉTREOS, BLOCK, ETC) INDICANDO SU UBICACIÓN, VOLUMEN A
ENTREGAR Y DISTANCIA AL LUGAR DE LA OBRA ANEXANDO
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
MODELO DEL CONTRATO
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS
TRABAJOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
I. CARÁTULA RESUMEN EN DONDE SE INCLUYAN TODOS LOS
PROYECTOS
II. CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR CADA PROYECTO
PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS
TRABAJOS (GENERAL Y POR PROYECTO).
PROYECTOS TIPO
A) CUARTO URBANO,
B) BAÑO URBANO
D) LOSA DE AZOTEA RURAL
Formato
Libre
8.2 Y 27.3.2.17
A.F. 01
24 SEGUNDO PÁRRAFO
A.F. 02
24 CUARTO PÁRRAFO
A.F. 03
24 QUINTO PÁRRAFO
A.F. 04
24.1
A.T. 01
3.2, TERCER PÁRRAFO
Y 27.3.1.4
A.T. 02
27.3.1.5
A.T. 03
27.3.1.6
A.T. 04
27.3.1.7
EN CASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN
DEBERÁ PRESENTAR ESTE ESCRITO DE MANERA INDIVIDUAL
A.T. 05
27.3.1.8
EN CASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN
DEBERÁ PRESENTAR ESTE ESCRITO DE MANERA INDIVIDUAL
A.T. 06
3, CUARTO PÁRRAFO
Y 27.3.1.9
EN CASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN
DEBERÁ PRESENTAR ESTE ESCRITO DE MANERA INDIVIDUAL
27.3.1.10
EN CASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN
DEBERÁ PRESENTAR ESTE ESCRITO DE MANERA INDIVIDUAL
A.T. 07
A.T. 07a
27.3.1.10
A.T. 08
27.3.1.11
A.T. 09
27.3.1.12
A.T. 10
27.3.1.13
A.T. 11
27.3.1.14
A.T. 12
27.3.1.15
A.T. 13
27.3.1.16
A.T. 14
27.3.1.17
A.T. 15
27.3.1.18
A.T. 16
27.3.1.19
ANEXO
M.C. 01
27.3.1.20
ANEXO 1
27.3.1.21
ANEXO 2
27.3.1.22
ANEXO 3
27.3.1.23
ANEXO 4
27.3.1.24
EN CASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN
DEBERÁ PRESENTAR ESTE ESCRITO
EN CASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN
DEBERÁ PRESENTAR ESTE ESCRITO DE MANERA INDIVIDUAL
56
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
FUTUROS
56
CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
57
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (BÁSICOS Y AUXILIARES) DE
58
LOS CONCEPTOS DE OBRA QUE REPRESENTAN EL CIEN
PORCIENTO DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN.
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO
59
REAL
60
ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL
55
ANEXO 5
27.3.1.25
ANEXO 6
27.3.1.26
A.E. 01
27.3.2.1
A.E. 02
27.3.2.2
A.E. 03
27.3.2.3
A.E. 03 a
27.3.2.4
61
ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS
Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.
A.E. 04
27.3.2.5
62
INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO
Y UTILIDAD
A.E. 05
27.3.2.6
63
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO; SEÑALANDO EL INDICADOR ECONÓMICO
QUE UTILIZO ASÍ COMO LA FECHA DEL MISMO
A.E. 05 a
27.3.2.7
64
UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE”
A.E. 05 b
27.3.2.8
65
ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIO
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
A.E. 06
27.3.2.9
66
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN
DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPANDO POR MATERIALES, MAS
SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE,
MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DE
CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
(GENERAL Y POR PROYECTO)
A.E. 07
27.3.2.10
67
EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA,
MAQUINARIA Y EQUIPO) RESUMEN (GENERAL Y POR
PROYECTO)
A.E. 07 a
27.3.2.11
68
PROGRAMAS DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL
DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS
(GENERAL Y POR PROYECTO)
A.E. 08
27.3.2.12
69
PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE ADQUISICIÓN Y
SUMINISTRO DE MATERIALES (GENERAL Y POR PROYECTO)
A.E. 09
27.3.2.13
70
PROGRAMA
DE
EROGACIONES
A
COSTO
DIRECTO,
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, DE UTILIZACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO (GENERAL Y POR PROYECTO)
A.E. 10
27.3.2.14
71
PROGRAMA
DE
EROGACIONES
A
COSTO
DIRECTO,
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, DE LA MANO DE OBRA
DEL PERSONAL OBRERO (GENERAL Y POR PROYECTO)
A.E. 11
27.3.2.15
72
PROGRAMA
DE
EROGACIONES
A
COSTO
DIRECTO,
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN DEL
PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS
A.E. 12
27.3.2.16
73
CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO
A.E. 13
27.3.2.17
MONTO DE LA PROPOSICIÓN
___________________________________
ENTREGA
EMPRESA:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA:
RECIBE
NOMBRE DEL SERVIDOR DE “LA COMISIÓN”:
FIRMA:
FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2015
57
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ANEXO “B”
INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR OBJETO DE LA INVITACIÓN:
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL
CONTRATO.
LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS ESTÁN CONTENIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR,
CONFORME A LO SIGUIENTE:
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR
UBICACIÓN
PLAZO DE
EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15
METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS
DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS,
EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS
CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS
DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS,
EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22
METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS
DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL
ESTADO DE COAHUILA.
DIVERSAS COLONIAS
Y LOCALIDADES DE
LOS MUNICIPIOS DE
CUATRO CIÉNEGAS
Y OCAMPO, EN EL
ESTADO DE
COAHUILA DE
ZARAGOZA.
111 DÍAS
NATURALES
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE
INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1 (ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS),
3 (PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,
GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL
CONTRATO.
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS URBANOS SE EJECUTARÁN EN LAS SIGUIENTES
COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS:
COLONIA
CABECERA MUNICIPAL
No.
CUARTOS
43
58
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
TOTAL
43
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS URBANOS SE EJECUTARÁN EN LAS SIGUIENTES
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS:
COLONIA
CABECERA MUNICIPAL
TOTAL
No.
BAÑOS
24
24
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS LOZAS DE AZOTEA RURALES SE EJECUTARÁN EN LAS
SIGUIENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO:
LOCALIDAD
No. LOSAS
DE
AZOTEA
CHARCOS DE FIGUEROA (FALCON)
27
CHULA VISTA
58
TOTAL
85
LA CANTIDAD DE ACCIONES, SE OBTUVO MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS ÚNICOS DE
INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, POR LO QUE
A LA FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE PUEDEN PRESENTAR VARIACIONES (DECREMENTOS O
INCREMENTOS) EN LAS CANTIDADES INDICADAS.
“EL LICITANTE” DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA FECHA DE INICIO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
ES EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.
59
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”
ANEXO A.D.
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA (O NO
CUENTA) CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LUGAR Y FECHA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
PRESENTE
EN RELACIÓN CON LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL NÚM. IO905050975-N3-2015, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE:
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL
CONTRATO.
MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN MI PLANTA LABORAL CUENTO (NO CUENTO) CUANDO
MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA
LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOME A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS
ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE
COAHUILA, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO.
ATENTAMENTE
___________________________________________
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.
60
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ANEXO A.F. 01
FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN BASE AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 48,
49 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
NOMBRE DE LA AFIANZADORA
NUMERO DE LA PÓLIZA
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO.
DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (DEBERÁ APARECER LA
CANTIDAD AFIANZADA EN NUMERO Y LETRA LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO).
A FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA.
PARA GARANTIZAR, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO No. XXXXXXXXX, POR (NOMBRE Y DOMICILIO
DE “LA CONTRATISTA”), LA CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA PARTE NO AMORTIZADA DE LOS
ANTICIPOS, CORRESPONDIENTES AL XX% (XXXXXX POR CIENTO), PARA LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE
CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO
CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,
EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1 (ESPECIFICACIONES GENERALES
Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3 (PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL CONTRATO.
CON UN MONTO TOTAL DE $ XX,XXX,XXX.XX (NUMERO Y LETRA)
LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES Y EN CASO DE
CONTROVERSIA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS O JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE
SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ MISMO PERMANECERÁ EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN
QUE LA DEPENDENCIA OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, LA
VIGENCIA DE ESTA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO DE TAL FORMA QUE NO
PODRÁ ESTABLECERSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO, PARA SU CANCELACIÓN SERÁ NECESARIO QUE LA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA LO MANIFIESTE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA,
PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL
MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
______________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO
POR LA AFIANZADORA.
61
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ANEXO A.F. 02
FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
NOMBRE DE LA AFIANZADORA
NÚMERO DE LA PÓLIZA
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO.
DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (NUMERO Y LETRA). LA QUE
INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A.
A FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE Y DIRECCIÓN DE “LA CONTRATISTA”), EN CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NÚM. CEV/IO-003/2015 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2015, CUYA ADJUDICACIÓN SE LLEVO A CABO CON FUNDAMENTO EN
EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I Y 48 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 91
DE SU REGLAMENTO, DE FECHA 02 DE MARZO DE 2015, QUE TIENE POR OBJETO LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE
CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO
CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,
EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1 (ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3 (PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,
GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL CONTRATO.
ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE TAL FORMA QUE SU
VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA,
PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL
MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA
DEPENDENCIA U ÓRGANO DESCONCENTRADO, SEGÚN CORRESPONDA.
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
_________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO
POR LA AFIANZADORA
62
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ANEXO A.F. 03
FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO.
NOMBRE DE LA AFIANZADORA
NUMERO DE LA PÓLIZA
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO.
DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $XXX (NUMERO Y LETRA. LA
QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 10% DEL TOTAL EJERCIDO).
A FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA.
PARA GARANTIZAR, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM.
CEV/IO-003/2015 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2015, POR (NOMBRE Y DIRECCIÓN DE “LA CONTRATISTA”), PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRIERA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A
CABO LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE
CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO
CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,
EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1 (ESPECIFICACIONES GENERALES
Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3 (PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL CONTRATO, CON UN MONTO TOTAL $ XX,XXX,XXX.XX
(NUMERO Y LETRA), Y TENDRÁ LA DURACIÓN DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA EN LA QUE CONSTE
FORMALMENTE LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNOS
DE LOS CONCEPTOS QUE SE GARANTIZAN CON LA PRESENTE FIANZA, SE COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA
CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, PARA LO CUAL LA VIGENCIA DE LA FIANZA SEGUIRÁ SUBSISTENTE DURANTE LA
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN
EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA.
LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE ESTA SE REFIERE, AUN EN EL CASO
DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN.
LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO DE TAL FORMA QUE NO
PODRÁ ESTABLECERSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.
LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS
95, 95BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, ASÍ MISMO RENUNCIA AL DERECHO QUE LE
OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA CITADA LEY.
FECHA DE EXPEDICIÓN______________________________________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LA AFIANZADORA.__________________________________________
DIRECCIÓN GENERAL DE ________________________________________________________________________________
CONTRATO No______________________________________________________________________________________
PARTIDA: ___________________________________________________________________________________________
63
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ANEXO A.F. 04
FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SU
AMPLIACIÓN EN MONTO O EN PLAZO, CON BASE EN LO CONTENIDO DEL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
NOMBRE DE LA AFIANZADORA
NÚMERO DE LA PÓLIZA
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO.
ENDOSO DE AUMENTO Y/O AMPLIACIÓN A LA FIANZA No: _______________________________
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE HACE CONSTAR QUE POR MEDIO DE
ESTE DOCUMENTO, QUE LA FIANZA NÚMERO _________ DE FECHA_____________ QUE EXPEDIMOS HASTA POR LA CANTIDAD DE $
(NÚMERO Y LETRA)
A FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA.
PARA GARANTIZAR POR ________________ EN CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y
ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. CEV/IO003/2015 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2015, QUE TIENE POR OBJETO:
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE
CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO
CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,
EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1 (ESPECIFICACIONES GENERALES
Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3 (PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL CONTRATO, HA SIDO MODIFICADA CONFORME A LO
SIGUIENTE:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR DEL CONTRATO: (__DÍAS NATURALES, DEL D/M/A AL D/M/A)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO:(__DÍAS NATURALES, DEL D/M/A AL D/M/A)
QUEDA (AUMENTADO O DISMINUIDO) EL CONTRATO EN: (___DÍAS NATURALES)
MONTO DEL CONTRATO
MONTO ANTERIOR DEL CONTRATO: $(NÚMERO Y LETRA)
MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO: $(NÚMERO Y LETRA)
QUEDA (AUMENTADO O DISMINUIDO) EL CONTRATO EN: $(NÚMERO Y LETRA)
MONTO DE LA FIANZA
MONTO ANTERIOR DE LA FIANZA AL CONTRATO: $(NÚMERO Y LETRA)
MONTO DE LA FIANZA AL CONVENIO: $(NÚMERO Y LETRA)
QUEDA (AUMENTADA O DISMINUIDA) LA FIANZA EN: $(NÚMERO Y LETRA)
DE CONFORMIDAD AL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, No_________ DE FECHA ___________, DE
ACUERDO CON SU CLÁUSULA _______ DEL CONTRATO A QUE SE HACE REFERENCIA.
A EXCEPCIÓN DE DICHA MODIFICACIÓN, SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE ORIGINALMENTE
FUE EXPEDIDA LA FIANZA.
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
_______________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO
POR LA AFIANZADORA.
64
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”
ANEXO A.T. 01
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS
SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
LUGAR Y FECHA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
PRESENTE
EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NÚM. IO905050975-N3-2015, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE:
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL
CONTRATO.
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE “EL LICITANTE” XXXXXXXXX, A QUIEN REPRESENTO, NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE POR SU CONDUCTO NO
PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN
INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO
51, DE LA PROPIA LEY.
DE NO MANIFESTARSE CON VERACIDAD LO ANTERIOR, SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL
PRESENTE PROCEDIMIENTO.
ATENTAMENTE
___________________________________________
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
65
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”
ANEXO A.T. 02
MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO PARA OÍR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y
DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL.
LUGAR Y FECHA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
PRESENTE
EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN
LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL NÚM. IO-905050975-N3-2015
RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE:
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE
CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO
CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,
EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1 (ESPECIFICACIONES GENERALES
Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3 (PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL CONTRATO.
MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL DOMICILIO PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y
DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO, PARA EL CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE ES EL QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:
CALLE Y NÚMERO
_________________________________________________________________________________
COLONIA
_________________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL
_________________________________________________________________________________
DELEG. O MUNICIPIO
_________________________________________________________________________________
ENTIDAD FEDERATIVA
_________________________________________________________________________________
TELÉFONO
_________________________________________________________________________________
FAX
_________________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO
_________________________________________________________________________________
EN ESTE DOMICILIO SE ME PODRÁN PRACTICAR NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, MISMAS QUE
SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.
ATENTAMENTE
__________________________________________
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
(EL DOMICILIO SEÑALADO DEBERÁ COINCIDIR CON EL DOMICILIO FISCAL Y EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.)
66
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”
ANEXO A.T. 03 (PERSONAS MORALES)
ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE “EL LICITANTE”
EL SUSCRITO _____________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ____________________ MANIFIESTO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LAS
PROPOSICIONES EN LA PRESENTE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL NÚM.
IO-905050975-N3-2015.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
DOMICILIO: CALLE Y NÚMERO:
DELEGACIÓN O MUNICIPIO:
COLONIA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
CÓDIGO POSTAL
FAX:
TELÉFONOS:
CORREO ELECTRÓNICO (E - MAIL):
NUMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA ________________________DE
FECHA____________________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO CON NUMERO.
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:
RELACIÓN DE ACCIONISTAS:
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRE(S)
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTAD:
DE FECHA:
ESCRITURA PÚBLICA No. :
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:
(ANOTAR EL NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE SE EXPIDE EL ESCRITO)
PROTESTO LO NECESARIO
ATENTAMENTE
___________________________________________
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
67
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”
ANEXO A.T. 04
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR
CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN INDUZCAN O ALTEREN LAS
EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES
LUGAR Y FECHA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
PRESENTE
EL SUSCRITO_______________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____________________,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ME COMPROMETO A CONDUCIRME CON PROBIDAD Y
HONRADEZ ÍNTEGRAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL, NÚM. IO-905050975-N3-2015, RELATIVO A LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL
CONTRATO, ABSTENIÉNDOME DE DESPLEGAR CONDUCTAS POR MI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA
PERSONA PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE "LA COMISIÓN”, INDUZCAN O ALTEREN LAS
EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y
CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE NOS OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS
PARTICIPANTES.
ATENTAMENTE
___________________________________________
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
68
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”
ANEXO A.T. 05
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA.
LUGAR Y FECHA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
P R E S E N T E.
EL SUSCRITO___________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________________ EN
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NACIONAL A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL NÚM. IO-905050975-N3-2015 RELATIVO A LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL
CONTRATO, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 30
FRACCIÓN I DE LA LEY Y ARTÍCULOS 36 Y 61 FRACCIÓN IX INCISO D) DEL REGLAMENTO, QUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.
ATENTAMENTE
___________________________________________
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
69
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”
ANEXO A.T. 06
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES.
LUGAR Y FECHA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
P R E S E N T E.
EL SUSCRITO___________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________________ EN
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NACIONAL A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL NÚM. IO-905050975-N3-2015 RELATIVO A LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL
CONTRATO, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 44 Y 61 FRACCIÓN IX INCISO E) DE REGLAMENTO, QUE CONOZCO EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS
TRABAJOS ASÍ COMO SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES, HABER CONSIDERADO LAS
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCIÓN QUE LA COMISIÓN NOS PROPORCIONÓ, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA
INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y, EN SU CASO, LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN
PERMANENTE QUE PROPORCIONÓ “LA COMISIÓN” Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE; ASÍ
MISMO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE SE
EFECTUARON EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.
ATENTAMENTE
___________________________________________
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE
70
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”
ANEXO A.T. 07
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE QUE NO
SUBCONTRATARÁ NINGUNA PARTE DE LA OBRA, SALVO LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES
PÉTREOS, DE REVENIMIENTO Y CALIDAD DE CONCRETO EN EL LABORATORIO.
LUGAR Y FECHA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
PRESENTE
EL SUSCRITO ______________________A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________EN
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL No. IO-905050975-N3-2015 RELATIVO A LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL
CONTRATO, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS PARTES DEL CONTRATO DE NO
SUBCONTRATAR NINGUNA PARTE DE LA OBRA, PODRÁ SOLAMENTE SUBCONTRATAR EL CONCEPTO QUE
CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:
PARTES A SUBCONTRATAR
EMPRESA SUBCONTRATISTA
PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES
PÉTREOS
REVENIMIENTO Y CALIDAD DE CONCRETO EN
EL LABORATORIO
ATENTAMENTE
___________________________________________
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
71
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DE “EL SUBCONTRATISTA”
ANEXO A.T. 07 a
ACREDITACIÓN ECONÓMICA DE “EL SUBCONTRATISTA”
EL SUSCRITO _____________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ____________________ MANIFIESTO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA
SUBCONTRATACIÓN REFERENTE A ________________________ DE LA PRESENTE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL NÚM. IO-905050975-N3-2015.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
DOMICILIO: CALLE Y NÚMERO:
DELEGACIÓN O MUNICIPIO:
COLONIA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
CÓDIGO POSTAL
FAX:
TELÉFONOS:
CORREO ELECTRÓNICO (E - MAIL):
REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:
INCORPORAR COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL ULTIMO EJERCICIO FISCAL
(ANOTAR EL NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE SE EXPIDE EL ESCRITO)
PROTESTO LO NECESARIO
ATENTAMENTE
ATENTAMENTE
__________________________________________
__________________________________________
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL SUBCONTRATANTE”
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
72
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”
ANEXO A.T. 08
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON EL CARÁCTER DE
MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) ANEXANDO DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN
LUGAR Y FECHA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
PRESENTE
EL SUSCRITO XXXXXXX A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE XXXXXXXXXXXXXXXX EN CUMPLIMIENTO A LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL No. IO-905050975-N3-2015 RELATIVO A LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL
CONTRATO, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON EL CARÁCTER DE
XXXXXXXX (MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA) EMPRESA, EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE
DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN.
ATENTAMENTE
___________________________________________
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
73
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”
ANEXO A.T. 09
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE NO HA FORMALIZADO
CONTRATOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO
LUGAR Y FECHA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
PRESENTE
EL SUSCRITO XXXXXXXXXXX A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE XXXXXXXXXX EN CUMPLIMIENTO A LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL NÚM. IO-905050975-N3-2015 RELATIVO A LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL
CONTRATO, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA NO HA
FORMALIZADO CONTRATO ALGUNO CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES O
MUNICIPALES, A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN.
LO ANTERIOR, PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON MISMAS
ATENTAMENTE
___________________________________________
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
74
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”
ANEXO A.T. 10
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, MODELO
DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE AJUSTE A SUS TÉRMINOS
LUGAR Y FECHA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
PRESENTE
EL SUSCRITO XXXXXXXXX A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE XXXXXXXX EN CUMPLIMIENTO A LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL NÚM. IO-905050975-N3-2015 RELATIVO A LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL
CONTRATO, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONOCER EL CONTENIDO LA
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, MODELO DEL CONTRATO, SUS ANEXOS, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE AJUSTE A
SUS TÉRMINOS.
ATENTAMENTE
___________________________________________
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
75
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL No.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
FECHA DE INICIO: 05 MARZO DE 2015
DÍAS CALENDARIO: 111 DÍAS NATURALES
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE”:
ANEXO A.T. 11
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR CONCEPTO DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)
(El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual)
CLAV
E/
No.
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
O ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
%
MES
MES
MES
MES
MES
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
% PARCIAL
% ACUMULADO
ATENTAMENTE.
____________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
76
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL No.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
FECHA DE INICIO: 05 MARZO DE 2015
DÍAS CALENDARIO: 111 DÍAS NATURALES
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE”:
ANEXO A.T. 12
PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES (GENERAL Y POR PROYECTO)
(El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual)
CLAV
E/
No.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
%
MES
MES
MES
MES
MES
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
% PARCIAL
% ACUMULADO
ATENTAMENTE.
___________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
77
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL No.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
FECHA DE INICIO: 05 MARZO DE 2015
DÍAS CALENDARIO: 111 DÍAS NATURALES
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE”:
ANEXO A.T. 13
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (GENERAL Y POR PROYECTO)
(El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual )
CLAV
E/
No.
DESCRIPCIÓN DE LA
MAQUINARIA Y/O EL EQUIPO
UNIDAD
CANTIDAD
%
MES
MES
MES
MES
MES
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
% PARCIAL
% ACUMULADO
ATENTAMENTE.
___________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
78
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL No.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
FECHA DE INICIO: 05 MARZO DE 2015
DÍAS CALENDARIO: 111 DÍAS NATURALES
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE”:
ANEXO A.T. 14
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE LA OBRA, DEL PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (GENERAL Y POR PROYECTO)
(El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual)
CLAV
E/
No.
DESCRIPCIÓN/CATEGORÍA
UNIDAD
CANTIDAD
%
MES
MES
MES
MES
MES
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
% PARCIAL
% ACUMULADO
ATENTAMENTE.
___________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
79
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL No.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
FECHA DE INICIO: 05 MARZO DE 2015
DÍAS CALENDARIO: 111 DÍAS NATURALES
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE”:
ANEXO A.T. 15
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
(El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual )
CLAV
E/
No.
DESCRIPCIÓN/CATEGORÍA
UNIDAD
CANTIDAD
%
MES
MES
MES
MES
MES
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Personal Directivo
Personal Técnico
Personal administrativo
% PARCIAL
% ACUMULADO
ATENTAMENTE.
___________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.
80
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”
ANEXO A.T. 16
RELACIÓN DE ALMACENES DE MATERIALES. (CEMENTO, PÉTREOS, BLOCK, ETC.) INDICANDO SU UBICACIÓN, VOLUMEN A
ENTREGAR Y DISTANCIA AL LUGAR DE LA OBRA ANEXANDO CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
LUGAR Y FECHA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
P R E S E N T E.
EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL NÚM. IO-905050975-N3-2015 RELATIVO
A LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO
CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL
ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN
EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1 (ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3 (PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,
GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL CONTRATO, MANIFIESTO QUE, DE RESULTAR ADJUDICATARIO DE LA
OBRA QUE SE LICITA, LA UBICACIÓN DE LOS ALMACENES DE MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA, EL VOLUMEN A ENTREGAR Y LA DISTANCIA AL LUGAR DE LA OBRA, SERÁN LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:
UBICACIÓN
VOLUMEN A ENTREGAR
DISTANCIA A LA OBRA
SE ANEXA CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.
(PARA EL CASO DE QUE “EL LICITANTE” EXPLOTE POR SI MISMO LOS BANCOS) ASÍ MISMO, MANIFIESTO QUE LOS BANCOS DE
MATERIALES PROPUESTOS SE ENCUENTRAN LIBRES DE GRAVÁMENES, QUE SE OBTENDRÁN OPORTUNAMENTE LOS PERMISOS
PARA SU EXPLOTACIÓN Y QUE SE PAGARÁN LAS REGALÍAS CORRESPONDIENTES.
(EN EL CASO DE QUE SE ADQUIERAN CON UN PROVEEDOR) EL PROVEEDOR CON EL QUE SERÁN ADQUIRIDOS LOS MATERIALES ES
___________________________, DE QUIEN ANEXO LAS CARTAS COMPROMISO DE SUMINISTRO EN TIEMPO Y FORMA, RESPECTIVAS.
ATENTAMENTE
___________________________________________
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
81
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
CROQUIS DE LOS ALMACENES DE MATERIALES
NOTA: DEBERÁ INDICARSE LA UBICACIÓN DEL O (LOS) BANCOS DE MATERIALES Y DEL O (LOS) ALMACENE(S) Y
LAS LOCALIDADES DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA, ASÍ COMO LAS DISTANCIAS Y ACOTAMIENTOS.
82
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A CELEBRAR
ANEXO M.C.01
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO NÚM. CEV/IO-003/2015
CONTRATISTA: __________________________________________________________________
OBJETO:
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE
DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS
COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE
DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE
CONCEPTOS), 3 (PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR
PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL PRESENTE CONTRATO.
IMPORTE:
$XX´XXX,XXX.XX (EN LETRA).
VIGENCIA:
INICIO 04 DE MARZO DE 2015 Y TÉRMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 05 DE MARZO DE 2015 Y TÉRMINO 23 DE JUNIO DE 2015.
83
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, REPRESENTADA POR EL C. LIC. EDUARDO IGNACIO
ORTUÑO GURZA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y, POR LA OTRA, XXXXXXXXXXX, REPRESENTADA
POR EL (LA) C. XXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXXXX(SOLO EN CASO DE PERSONAS
MORALES), A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
COMISIÓN” Y “LA CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:
D E C L A R A C I O N E S:
I.-
“LA COMISIÓN” DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:
I.1.-
ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CON PERSONALIDAD Y
PATRIMONIO PROPIOS, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA, AGUA Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL ESTADO, CREADO MEDIANTE DECRETO NO. 421, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2010,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 101, MODIFICÁNDOSE MEDIANTE DECRETO
NÚMERO 111, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA NÚMERO 93, DE FECHA 20
DE NOVIEMBRE DE 2012.
I.2.-
ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHA COMISIÓN CON NOMBRAMIENTO DE
FECHA 19 DE FEBRERO DE 2013 Y FIRMADO POR EL LIC. RUBÉN MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUIEN LO DESIGNÓ PARA OCUPAR DICHO
CARGO; TENIENDO FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, LAS CUALES
HASTA LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA.
I.3.-
SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES CEV121120CZA Y SU DOMICILIO ES EL UBICADO EN
CENTRO DE GOBIERNO 1° PISO, CARRETERA 57 ESQUINA CON BOULEVARD CENTENARIO DE TORREÓN,
COLONIA EL TOREO, C.P. 25298, MUNICIPIO DE SALTILLO, EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,
MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
I.4.-
EL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO), AUTORIZÓ RECURSOS
MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA NÚMERO PVD10051-15-0027 DE
FECHA 12 DE ENERO DE 2015; EN LA PARTE ESTATAL POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE OFICIO SEFIN/024/2015 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2015; Y EN LA PARTE
MUNICIPAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACTAS DE CABILDO:
MUNICIPIO
CUATRO CIÉNEGAS
OCAMPO
ACTA DE CABILDO No.
09
7
FECHA
29 DE MAYO DE 2014
6 DE MARZO DE 2014
I.5.-
LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN
NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL Nº IO-905050975-N3-2015, CON BASE A LOS
ARTÍCULOS 134 CONSTITUCIONAL, 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 30 FRACCIÓN I, 31, 45 FRACCIÓN I Y 46
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 31 PRIMER PÁRRAFO, 34 Y
35 DE SU REGLAMENTO, Y DEL FALLO DE FECHA 02 DE MARZO DE 2015.
I.6.-
REQUIERE REALIZAR LA OBRA CONSISTENTE EN LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS
COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
84
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO)
DEL PRESENTE CONTRATO.
II.- “LA CONTRATISTA” DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:
II.1.- ACREDITA SU LEGAL EXISTENCIA MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚM. XXXXX, DE FECHA XX DE
XXXXX DE XXXX OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXXXXXXXXXXXXX TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA
NO.XXXX EN LA CIUDAD DE XXXXXXXXX, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA
CIUDAD DE XXXXXXX, BAJO EL FOLIO MERCANTIL Nº XXXXX, DE FECHA XXXXXX.
Y SU OBJETO SOCIAL CONSISTE, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN __________________________________.
II.2.- QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO XXXXXXXXXXXX, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚM.
XXXX DE FECHA XX DE XXXXXX DE XXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXXX XXXXX XXX, TITULAR
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚM. XXX, EN LA CIUDAD DE XXXXXXXX XXX. Y CUENTA CON LAS FACULTADES
PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO. Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
MANIFIESTA QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS O REVOCADAS, TOTAL
O PARCIALMENTE, CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y SE IDENTIFICA CON
XXXXXXXXX EXPEDIDA A SU FAVOR POR XXXXXX CON NUMERO DE FOLIO XXXXX.
II.3.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO.
II.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN XXXXXXXXXX, COLONIA XXXXXXX XXXXXX, C.P. XXXXX, EN LA
CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXX, ESTADO DE XXXXXXXXXXX, TELÉFONO/FAX XXXXXXXXXXXXX, LO QUE
ACREDITA CON MANIFIESTO ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS
LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ÉSTE CONTRATO.
II.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO XXXXXXXXXXXXX. Y COMO PARTE DE SUS OBLIGACIONES SE
ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y SU REGISTRO PATRONAL ES EL Nº XXXXXXXXXXXX.
II.6.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA
MATERIA DEL CONTRATO.
II.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.
II.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
85
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
II.9.- PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PRESENTÓ EL “ACUSE DE RESPUESTA”
QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), A EFECTO DE ACREDITAR QUE SE
ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS DE LAS
REGLAS I.2.1.16 Y II.2.1.13 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, Y EL OFICIO CIRCULAR NÚM.
UNAOPSFP/309/0743/2008, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL
2008, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
(PARA EL CASO DE QUE LA CONTRATISTA SEA UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ UTILIZAR EL SIGUIENTE
APARTADO EN SUSTITUCIÓN DEL ANTERIOR)
II.-
“LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:
II.1.-
TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO
Y CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS OBJETO DEL MISMO.
II.2.-
SE IDENTIFICA CON (CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL) CON FOLIO N° __________,
EXPEDIDA POR (EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL O LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA).
II.3.-
TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN ________________________________________________, TELÉFONO/FAX
________________, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ÉSTE CONTRATO.
II.4.-
SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Nº _______________.
II.5.-
COMO PARTE DE SUS OBLIGACIONES SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE
CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SU REGISTRO
PATRONAL ES EL Nº ______________.
II.6.-
CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA
MATERIA DEL CONTRATO.
II.7.-
HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.
II.8.-
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
II.9.-
PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PRESENTÓ EL “ACUSE DE RESPUESTA”
QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A EFECTO DE ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA
AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS DE LAS REGLAS I.2.1.16 Y II.2.1.13 DE LA
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015 Y EL OFICIO CIRCULAR N° UNAOPSFP/309/0743/2008 EMITIDO
POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADO EN EL DOF EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
III.-
DECLARAN “LA COMISIÓN” Y “LA CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:
III.1.- LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN QUE ORIGINA EL PRESENTE CONTRATO, LA BITÁCORA ELECTRÓNICA
QUE SE GENERE, EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS
PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
86
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
III.2.- LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LA CONVOCATORIA DE
INVITACIÓN QUE LE DA ORIGEN.
III.3.- LAS PARTES CONVIENEN QUE SON ANEXOS INTEGRANTES DEL PRESENTE CONTRATO LOS SIGUIENTES, LOS
CUALES DEBIDAMENTE FIRMADOS POR CADA UNA DE ELLAS CORREN AGREGADOS AL MISMO:
ANEXO 1. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS.
A) CUARTO URBANO
B) BAÑO URBANO
C) LOSA DE AZOTEA RURAL
ANEXO 2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
I. CARÁTULA RESUMEN EN DONDE SE INCLUYEN TODOS LOS PROYECTOS
II.CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR CADA PROYECTO
A) CUARTO URBANO
B) BAÑO URBANO
C) LOSA DE AZOTEA RURAL
ANEXO 3. PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.
ANEXO 4. PROYECTO TIPO
A) CUARTO URBANO
B) BAÑO URBANO
D) LOSA DE AZOTEA RURAL
ANEXO 5. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.
ANEXO 6.CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. (EN SU CASO)
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:
C L Á U S U L A S:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
“LA COMISIÓN” ENCOMIENDA A “LA CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PREVISTA EN LA
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-905050975-N3-2015,
CONSISTENTE EN LA:
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE
CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1 (ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3 (PROGRAMA MENSUAL DE
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL CONTRATO, OBLIGÁNDOSE
87
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
A REALIZAR ESTA OBRA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LA
CITADA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, LA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y
NORMAS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.6 DE ESTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO.
QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITÁCORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARÁ PARTE DEL MISMO Y SU USO SERÁ OBLIGATORIO. DE
IGUAL FORMA, QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, PASARÁ A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO.
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.
EL MONTO QUE CUBRIRÁ “LA COMISIÓN” A “LA CONTRATISTA” POR LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD TOTAL DE $XX’XXX,XXXX.XX (IMPORTE CON LETRA PESOS XX/100 M.N.).
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.
“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 111
(CIENTO ONCE) DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA 05 DE MARZO DE 2015 Y A TERMINARLOS A
MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO,
ELABORANDO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE CONFORME AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y
DEL INMUEBLE.
“LA CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES (PÉTREOS Y MEJORADO PARA RELLENO).
“LA COMISIÓN” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “LA CONTRATISTA”, EL(LOS) INMUEBLE(S) EN EL(LOS)
QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES,
PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE
“LA COMISIÓN”, OBSERVANDO, TANTO “LA COMISIÓN” COMO “LA CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA COMISIÓN” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) INMUEBLE(S) EN
EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “LA CONTRATISTA”, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO
LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA
ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL(LOS) INMUEBLE(S).
QUINTA: ANTICIPOS.
“LA COMISIÓN” OTORGARÁ A “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EL 30% (TREINTA POR CIENTO), QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $XXX,XXX,XXX.XX (IMPORTE CON
LETRA PESOS XX/100 M.N.), DE LA ASIGNACIÓN APROBADA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL
CONTRATO EN EL PRESENTE EJERCICIO, QUE SERÁ ENTREGADO CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS Y QUE DEBERÁ SER APLICADA POR “LA CONTRATISTA” DE LA FORMA SIGUIENTE:
EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, PARA QUE “LA
CONTRATISTA” LO DESTINE A LA COMPRA DE MOBILIARIO Y MATERIALES, DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS
INSUMOS, Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, BODEGAS E
INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E
88
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN
DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR AL ÁREA RESPONSABLE DE
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ
DICHO ANTICIPO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y EN EL PRESENTE
CONTRATO, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO TERCERO, 141 Y 143 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL ÁREA RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REQUERIR AL CONTRATISTA LA INFORMACIÓN CON LA CUAL SE ACREDITE
EL CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA; TAL REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. (FORMATO LIBRE).
EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN
LA ESTIMACIÓN FINAL.
PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, ÉSTE SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA COMISIÓN” EL SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, PARA
LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS
AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN
UTILIZARSE EN LA OBRA Y “LA CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN
EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LAS CARGAS
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, COMO SI SE TRATARA
DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE
LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN, NO SE
OTORGARÁN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO, QUE SE
GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.
SEXTA: FORMA DE PAGO.
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD QUINCENAL, ACOMPAÑADAS DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO
132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS QUE
SERÁN PRESENTADAS POR "LA CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA COMISIÓN” DENTRO DE LOS 6
(SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA, DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA
ESTIMACIÓN.
EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. DICHA
ESTIMACIÓN, ESTARÁ CONFORMADA POR LOS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA POR CADA
ACCIÓN DE VIVIENDA, FUNCIONANDO Y SIN NINGÚN CONCEPTO FALTANTE CONFORME A PROYECTO,
ACOMPAÑADOS POR SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO, DEBIDAMENTE
SIGNADOS POR EL BENEFICIARIO Y EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ, MISMOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE A “LA
COMISIÓN” EN HOJAS FOLIADAS, INDICANDO NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, NUMERO DE FOLIO DE LOS
CUESTIONARIOS ÚNICOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CUIS), UNIDAD(ES) BÁSICA(S) DE VIVIENDA
CONSTRUIDA(S), NÚMERO DE PLANO O CROQUIS QUE SIRVIÓ DE APOYO AL GENERADOR, NÚMERO DE
89
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
ESTIMACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA. ADEMÁS DE NOTAS DE BITÁCORA ELECTRÓNICA, CONTROLES DE
CALIDAD, FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES
CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN; SE DEBERÁ ENTREGAR UNA CARÁTULA CON EL RESUMEN GENERAL
POR CADA ESTIMACIÓN, INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO. ASIMISMO, CUANDO CORRESPONDA, DEBERÁ ADJUNTAR COMO PARTE DE
LAS ESTIMACIONES, LA CONSTANCIA MENSUAL QUE ACREDITE EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES
RESPECTIVAS, QUE EMITE EL IMSS.
LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA CONTRATISTA” Y/O
SU REPRESENTANTE.
LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DIBUJARÁN LOS CROQUIS
NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE
VERIFICARÁ QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. ASÍ MISMO SE DEBERÁ
PRESENTAR LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES. “LA
CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A FORMULAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA ESTIMACIÓN Y EL
RESUMEN GENERAL POR CADA ESTIMACIÓN, EN FORMA CLARA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE
MANERA QUE LOS DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE EN LOS AVANCES
CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERÁN
PAGADAS POR “LA COMISIÓN” POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN LAS ESTIMACIONES QUINCENALES, DENTRO DE
UN PLAZO DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE
DE LA OBRA.
EL RESIDENTE DE OBRA. EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES Y EL RESUMEN
GENERAL DE CADA ESTIMACIÓN, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE
DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA UNA DE SUS FOJAS Y CUANDO CORRESPONDA, DE LAS CONSTANCIAS
MENSUALES QUE ACREDITEN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL IMSS, EN UN PLAZO QUE
NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL
SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN Y SE INDICARAN EN
EL RESUMEN GENERAL DE CADA ESTIMACIÓN.
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “LA COMISIÓN”, CON
DOMICILIO UBICADO EN CENTRO DE GOBIERNO 1° PISO, CARRETERA 57 ESQUINA CON BOULEVARD
CENTENARIO DE TORREÓN, COLONIA EL TOREO, C.P. 25298, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA
CORRESPONDIENTE.
EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A
SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA”, SE LE PAGARÁN GASTOS FINANCIEROS, CON BASE EN LOS RECARGOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA QUE SE
VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE
“LA CONTRATISTA”.
TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA” SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR
EL ARTÍCULO 55 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CON BASE EN LOS RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA
DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA
COMISIÓN”.
90
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE
HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.
SÉPTIMA: GARANTÍAS.
EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIONES I Y II, Y 49 FRACCIÓN I DE LA LEY, 89, 90, 91, 95, 96, 97 Y 98 DE
SU REGLAMENTO Y DEL OFICIO CIRCULAR Nº 401-T-2930 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EMITIDO POR LA
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LAS PARTES RECONOCEN QUE PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO,
“LA CONTRATISTA” PRESENTÓ LAS GARANTÍAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:
A.
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, “LA CONTRATISTA” PRESENTÓ ANTE
“LA COMISIÓN”, FIANZA QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO, OTORGADA POR
UNA INSTITUCIÓN MEXICANA DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE VIVIENDA.
B.
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA CONTRATISTA” PRESENTÓ FIANZA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS, A FAVOR DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE VIVIENDA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA
CONTRATADA.
GARANTÍAS QUE DEBERÁN CONTENER LO SIGUIENTE:
1.
EXPEDIRSE A FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA;
2.
LA INDICACIÓN DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA;
3.
LA REFERENCIA DE QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PEDIDO O ACTO CELEBRADO;
4.
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CONTRATO, SU FECHA DE FIRMA ASÍ COMO LA
ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS. ASIMISMO PARA EL CASO DE QUE ASÍ SE HAYA
ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN O CONTRATOS, ESPECIFICAR CON CLARIDAD TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL MISMO Y EN SU CASO CITAR LOS FUNDAMENTOS DE LEY Y
CLÁUSULAS DEL CONTRATO RESPECTIVO EN LOS QUE SE PREVÉN DICHOS CONCEPTOS Y LA FIANZA
DONDE SE ENCUENTRAN GARANTIZADOS;
5.
EL SEÑALAMIENTO DE LA DENOMINACIÓN O NOMBRE DE “LA CONTRATISTA”;
6.
LA CONDICIÓN DE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE
CUMPLA CON SU OBJETIVO, DE FORMA TAL QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE O ESTIPULARSE PLAZO
ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTO EN LOS CONTRATOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS
GARANTIZADOS;
7.
LA INDICACIÓN DE QUE LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA CONFORME AL PROCEDIMIENTO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL CUAL SERÁ APLICABLE TAMBIÉN
PARA EL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE EN SU CASO SE GENERE EN LOS TÉRMINOS
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO;
8.
LA INDICACIÓN DE QUE LA CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA PROCEDERÁ UNA VEZ QUE LA
DEPENDENCIA OTORGUE EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES,
PREVIO OTORGAMIENTO DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, O EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO
DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACIÓN DEBIDA; Y
EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES ANTERIORES, SE DEBERÁ INCLUIR LA SIGUIENTE REDACCIÓN EN LAS
PÓLIZAS DE FIANZA CUANDO ASÍ PROCEDA:
91
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
“LAS GARANTÍAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTIZA (SE
ENCONTRARÁ VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO) Y CONTINUARÁ
VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE
PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO
PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA”.
“EN CASO DE HACERSE EFECTIVA LA GARANTÍA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE LA
INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO
EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA”.
“QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA”.
“LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE A TENER GARANTIZADO EL CRÉDITO, ACTO O CONTRATO A QUE
ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL DEUDOR PRINCIPAL O
FIADO POR PARTE DEL ACREEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN,
POR LO QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS”.
LAS PARTES ACUERDAN QUE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA RECEPCIÓN FORMAL
DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ LA GARANTÍA PARA
RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. “LA CONTRATISTA” GARANTIZARÁ LOS TRABAJOS
SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO POR OTRA GARANTÍA QUE A SU ELECCIÓN PODRÁ SER
MEDIANTE:
a) FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA,
b) POR CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LA OBRA ó
c) APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO
MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. ESTA GARANTÍA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” OPTE POR UNA PÓLIZA DE FIANZA, ÉSTA DEBERÁ SER OTORGADA POR
INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A
SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN” CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA
OBRA. DICHA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:
1. NÚMERO, FECHA, OBJETO E IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.
2. NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO.
3. QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y
ADMINISTRATIVAS APLICABLES.
4. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.
92
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
5. QUE GARANTIZA LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS O
CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, DE
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.
6. QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN TOTAL DE
LOS TRABAJOS Y, EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA
RESPONSABILIDAD DERIVADAS DEL CONTRATO, CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS
DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.
7. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “LA COMISIÓN”, QUE LA PRODUCIRÁ SÓLO CUANDO “LA CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON
TODAS LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.
8. QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95
Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.
EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” OPTE POR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE O APORTE RECURSOS
LÍQUIDOS EN FIDEICOMISO, SE DEBERÁN OTORGAR A FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A
SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”.
“LA CONTRATISTA”, EN SU CASO PODRÁ RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS RESPECTIVOS
RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN
IGUAL PLAZO QUEDA AUTOMÁTICAMENTE CANCELADA LA FIANZA O CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, SEGÚN
SEA EL CASO.
ADICIONALMENTE, LAS PÓLIZAS DE FIANZA QUE PRESENTE “LA CONTRATISTA” DEBERÁN CONSIDERAR LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL OFICIO N° 401-T-2930 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EMITIDO POR LA
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN; COPIA DE DICHO DOCUMENTO LE FUE ENTREGADA POR “LA COMISIÓN” EN EL
ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO.
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.
LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME
AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO
EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.
LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LOS ARTÍCULOS
57 FRACCIÓN I ÚLTIMO PÁRRAFO Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, Y 178, 179 Y 180 DE SU REGLAMENTO.
“LA COMISIÓN” A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE OBRA REVISARÁ Y EN SU CASO AUTORIZARÁ LOS AJUSTES DE
COSTOS A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A
LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS POR “LA CONTRATISTA”.
LOS PAGOS DE LOS TRABAJOS POR AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE)
DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE
OBRA DE “LA COMISIÓN”.
CUANDO SE DETERMINE UNA REDUCCIÓN EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR QUE
DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO O LOS QUE SE OBTENGAN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE AQUELLOS
INSUMOS QUE NO APAREZCAN EN LOS ÍNDICES NACIONALES, “LA COMISIÓN” PROMOVERÁ EL AJUSTE DE COSTOS
Y LO APLICARÁ COMO DESCUENTO EN LA ESTIMACIÓN QUE SE PRESENTE PARA PAGO EN EL MES INMEDIATO
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE PRODUZCA EL AJUSTE.
93
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
NOVENA: RECEPCIÓN DE LA OBRA.
AL CONCLUIR LA OBRA, “LA CONTRATISTA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “LA COMISIÓN” LA TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LA
BITÁCORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO Y ÉSTA ÚLTIMA EN UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES
A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE RECIBA LA COMUNICACIÓN, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEL ARTÍCULO 125, FRACCIÓN II, INCISO G) Y 164 DE SU
REGLAMENTO.
UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA
COMISIÓN” EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS
MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE INTERVENDRÁN LOS
REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ELABORA EL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS
TRABAJOS, MISMO QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO
SIGUIENTE (ANEXO IV):








LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE
NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE “LA COMISIÓN” Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA”.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE
IMPORTE CONTRACTUAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR LOS VOLÚMENES TOTALES
EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y EN SU CASO, LOS CONVENIOS CELEBRADOS
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN
CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO EN SU CASO LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS
RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LOS PENDIENTES DE
AUTORIZACIÓN
DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGA EL PADRÓN DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS, MISMA QUE
A PARTIR DE ESE MOMENTO QUEDA BAJO RESGUARDO DE “LA COMISIÓN”.
CONSTANCIA DE QUE “LA CONTRATISTA” ENTREGÓ A LA RESIDENCIA DE “LA COMISIÓN” LOS
DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
EN EL ACTO DE ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATISTA” EXHIBIRÁ LA GARANTÍA POR DEFECTOS
Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “EL
CONTRATISTA”, PREVISTA EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY.
RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” Y “LA CONTRATISTA” DEBERÁN ELABORAR EN UN
PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 60 DÍAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN
CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARÁ
PARTE DEL CONTRATO Y DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:



FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE SE REALICE
NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE “LA COMISIÓN”, Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DE LA
CONTRATISTA.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE CONSIDEREN RELEVANTES EN EL CONTRATO
94
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015







IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE INCLUIR LOS VOLÚMENES REALMENTE
EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y LOS CONVENIOS CELEBRADOS
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN
CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS;
RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, RESUMEN GENERAL DE CADA ESTIMACIÓN, INDICANDO CÓMO SE
EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS,
DEBIENDO DESCRIBIR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, SEÑALANDO
LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE, ASÍ COMO LA FECHA,
LUGAR Y HORA EN QUE SERÁN LIQUIDADOS
LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO;
DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL Y RESUMEN GENERAL FINAL.
CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA”, Y
LA DECLARACIÓN, EN SU CASO, DE QUE “EL CONTRATISTA” EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE
EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO
RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “LA CONTRATISTA” NO ACUDA
CON “LA COMISIÓN” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA
COMISIÓN” PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “LA CONTRATISTA” DENTRO
DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL
RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “LA CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA
ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA COMISIÓN” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “LA CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN
EL CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:





LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE
NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON, Y
MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR
TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES
EN TODOS LOS CASOS SE INTEGRARÁ AL ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (ANEXO IV) Y
LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DEFINITIVOS DEBIDAMENTE RELACIONADOS Y FIRMADOS.
“LA COMISIÓN” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN
SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:
1.
CUANDO “LA COMISIÓN” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO, SE CUBRIRÁ A “LA CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.
2.
SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA COMISIÓN” EXISTEN
TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ
PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE INFORMANDO A
95
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
3.
CUANDO DE COMÚN ACUERDO, “LA COMISIÓN” Y “LA CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “LA COMISIÓN” PAGARÁ A “LA CONTRATISTA” LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN
RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
4.
CUANDO “LA COMISIÓN” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
“LA CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “LA COMISIÓN” LA QUE LIQUIDARÁ
EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.
5.
CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO
DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.
DÉCIMA: REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.
“LA CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, HA DESIGNADO POR ESCRITO Y
ESTABLECIDO EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL ESTA FACULTADO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, CUBRE EL PERFIL
REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y TIENE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, MISMO QUE CUENGTA CON LA FIRMA
ELECTRONICA AVANZADA (FIEL), PARA LLEVAR A CABO CUANDO SEA NECESARIO LA FIRMA DE LA BITÁCORA
ELECTRONICA DE OBRA PÚBLICA.
“LA COMISIÓN” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS,
LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y “LA CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE
NOMBRAR A OTRO(S) QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.
DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “LA CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.
“LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA COMISIÓN”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y SACAR
A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “LA COMISIÓN”, A MÁS TARDAR A LOS 10 (DIEZ) DÍAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ÚLTIMA Y, EN LOS
SUPUESTOS DE QUE CON DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “LA CONTRATISTA” LA
REINTEGRARÁ A “LA COMISIÓN” EN IGUAL TÉRMINO.
DÉCIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “LA CONTRATISTA”.
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL
TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE MANO DE
OBRA DE LA REGIÓN.
ASIMISMO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FIRMA DEL CONTRATO, PRESENTARÁ A “LA COMISIÓN” LA RELACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE DICHO
PERSONAL ANTE EL IMSS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 15 FRACCIONES I Y III DE LA LEY DEL SEGURO
96
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
SOCIAL, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARA LO PREVISTO EN LA CLAUSULA DECIMO OCTAVA DEL
PRESENTE CONTRATO.
DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.
“LA CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A
TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE
RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE
SEÑALE “LA COMISIÓN”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, QUE PODRÁ SER RECLAMADA POR “LA COMISIÓN”
POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.
IGUALMENTE, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE
“LA COMISIÓN”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y EN LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS CONCEPTOS DE OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE
EFECTÚEN DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE
LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA COMISIÓN” O
A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR “LA CONTRATISTA”,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS.
“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A
PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEE PARA LA
OBRA, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ANTE EL IMSS, ASÍ COMO ACOMPAÑAR A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES, LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL PAGO DE DICHAS CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE POR
LEY CORRESPONDAN.
“LA CONTRATISTA” SERÁ RESPONSABLE TANTO DEL DESEMPEÑO DE SU SUPERINTENDENTE COMISIONADO PARA
PROPORCIONAR LOS TRABAJOS DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMO POR TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y
PERJUICIOS QUE DICHO PERSONAL PROVOQUE POR IRRESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA O IMPERICIA EN EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MANEJO DE LOS BIENES, MATERIALES, MOBILIARIO, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y EQUIPOS O LOS AGENTES QUÍMICOS O GASES QUE UTILICE. “LA COMISIÓN” NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD CIVIL, LABORAL, DE RIESGO PROFESIONAL O DE SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO DE DICHO
PERSONAL.
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL
TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PREFERENTEMENTE DE LA REGIÓN.
SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA CONTRATISTA” SE ORIGINA UN
RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO
55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.
“LA COMISIÓN” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LA MISMA, LA
CUAL RECAERÁ EN EL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO MEDIANTE OFICIO
NÚMERO XXXXXXXX DE FECHA XXXXXXX, POR “LA COMISIÓN”, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE
97
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
ANTE “LA CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y
REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA
CONTRATISTA”. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
“LA COMISIÓN” A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON
LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS. ASIMISMO, VERIFICARÁ QUE EL PERSONAL QUE
EJECUTE LOS TRABAJOS SEA EL MISMO QUE EL CONTENIDO EN LA RELACIÓN QUE PRESENTE “LA CONTRATISTA”,
EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.
CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “LA COMISIÓN” ESTA PODRÁ
ORDENAR SU DEMOLICIÓN Y/O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIOS, LOS CUALES SE HARÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA SIN QUE TENGAN DERECHO A RETRIBUCIÓN
ADICIONAL ALGUNA NI AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR “LA CONTRATISTA”
POR ESTOS ATRASOS.
EL RESIDENTE DE LA OBRA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE VERIFICAR QUE “LA CONTRATISTA” EXHIBA JUNTO CON
LAS ESTIMACIONES, LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE POR
LEY LE CORRESPONDAN.
DÉCIMA QUINTA: BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP)
LA APERTURA ESTARÁ A CARGO DEL RESIDENTE DE OBRA Y SERÁ FIRMADA CONJUNTAMENTE, POR EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EN DONDE SE ANOTARÁN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LOS
TRABAJOS Y TODO LO RELACIONADO CON LA MISMA, ESPECIFICANDO CANTIDADES DE MATERIALES, PERSONAL,
MOTIVO DE LA ACTIVIDAD, LUGAR ESPECIFICO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES, INCIDENCIAS IMPORTANTES
QUE PUEDAN CAUSAR RETRASO O TRASTORNO TEMPORAL DE LOS MISMOS. ESTA CONSTITUIRÁ EL MEDIO DE
COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 122 A 126 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
EL SUPERINTENDENTE Y RESIDENTE DE OBRA DEBERÁN CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DE
SU RESPECTIVO REPRESENTANTE, PARA FIRMAR LA BEOP. “LA COMISIÓN” DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE QUE NO CUMPLA
CON ESTE REQUISITO, EN TAL CASO, “LA CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO A
EFECTO DE QUE CUMPLA CON LA FIRMA DE LA BEOP.
DÉCIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES.
“LA COMISIÓN” Y “LA CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE ATRASO TOTAL O PARCIAL POR PARTE DE
“LA CONTRATISTA”, LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:
“LA COMISIÓN” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ
EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL,
“LA COMISIÓN” COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS
MISMOS.
SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS
TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES
EN LAS ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO POR LA CANTIDAD QUE RESULTE DE LA DIFERENCIA
ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA
QUE DEBIÓ REALIZARSE (TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO), DICHAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS
ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO Y EN
NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL
98
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
CONTRATO. DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIÓ
REALIZARSE, “LA COMISIÓN” REINTEGRARÁ A “LA CONTRATISTA” EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS
RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.
SI AL EFECTUARSE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA
RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DEL ERARIO FEDERAL, A TÍTULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA
A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.
SI “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EN EL
PROGRAMA DE OBRA, “LA COMISIÓN” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 BIS DE LA
LEY, LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO)
DEL IMPORTE DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR POR CADA DÍA QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE
TERMINACIÓN PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES
DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Y NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU
CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
FORMULEN, Y SE APLICARÁ, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR
CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE “LA COMISIÓN” NO SE
ATRIBUYA A CULPA DE “LA CONTRATISTA”.
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “LA
COMISIÓN” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ
COMO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE
QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.
SI “LA COMISIÓN” OPTA POR LA RESCISIÓN, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DE LA
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 155 AL 159 DE SU REGLAMENTO.
DÉCIMA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.
“LA COMISIÓN” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA
OBRA CONTRATADA POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA,
DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.
EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA
COMISIÓN” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEVOLVIENDO EL ANTICIPO QUE
EN SU CASO NO HAYA SIDO AMORTIZADO AL MOMENTO DE DICHA TERMINACIÓN.
EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA
DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN.
LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LA FORMALIZACIÓN SE
REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 147 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CUANDO LA SUSPENSIÓN DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ÚNICAMENTE SE SUSCRIBIRÁ UN
CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE
LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO
149 DEL REGLAMENTO.
DÉCIMA OCTAVA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
99
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
“LA COMISIÓN” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA CONTRATISTA”,
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL MISMO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, EN EL CASO DE
QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.
“LA COMISIÓN” Y “LA CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE
CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CUANDO “LA CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNO
DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

CONTRAVENIR A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, PROCEDIMIENTOS
Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
QUE RESULTEN APLICABLES.

SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CAUSA JUSTIFICADA.

SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS DE OBRA” O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR
“LA COMISIÓN” Y ESTUVIERA SOLICITADA POR EL RESIDENTE DE OBRA POR MEDIO “LA BITÁCORA”.

SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “LA
COMISIÓN”.

SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES,
EQUIPO O HERRAMIENTA Y QUE EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN
EL PLAZO ESTIPULADO.

SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, QUIEBRA, SUSPENSIÓN DE PAGOS O ACTIVIDADES O
ALGUNA FIGURA ANÁLOGA.

SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”.

TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SIN PREVIA
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”.

CAMBIE SU NACIONALIDAD.

NO PROPORCIONE A “LA COMISIÓN” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN
DE LOS TRABAJOS.

SI INCURRE EN FALSEDAD DE DECLARACIONES EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN, O SOBRE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN
DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBE.

CAMBIA SU DOMICILIO FISCAL, SIN NOTIFICARLE POR ESCRITO A “LA COMISIÓN”.

NO ENTREGUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA
CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEARÁ PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SU CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ANTE EL IMSS.

NO ACOMPAÑE EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE CORRESPONDAN, LAS CONSTANCIAS QUE
ACREDITEN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES.
100
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015

EL INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO QUE SE
SUSCRIBE.

USE INDEBIDAMENTE O CON PROPÓSITOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE
INVITACIÓN Y/O EN EL PRESENTE CONTRATO QUE SE SUSCRIBE, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O
RESERVADA PROPORCIONADA POR “LA COMISIÓN”, EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.
EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, DE LA BITÁCORA, EL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.
LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD
PARA “LA COMISIÓN”, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “LA CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN,
DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO,
INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y
APLICARSE EN SU CASO A “LA CONTRATISTA” LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.
CUANDO “LA COMISIÓN” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA”,
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE)
DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, MANIFIESTE
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA
COMISIÓN” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE HAYA TRANCURRIDO EL PLAZO OTORGADO A “LA CONTRATISTA” PARA QUE DIERA SU
CONTESTACIÓ, EMITIENDOSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN APEGO A LOS DEMÁS
ORDENAMIENTOS APLICABLES.
UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN POR “LA COMISIÓN”, ÉSTA
PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.
“LA CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADA A DEVOLVER A “LA COMISIÓN”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL ANTICIPO QUE EN SU CASO NO HAYA SIDO AMORTIZADO
AL MOMENTO DE DICHA RESCISIÓN.
LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO NO PODRÁ SER REVOCADA
O MODIFICADA POR “LA COMISIÓN” CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 159 PENÚLTIMO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “LA CONTRATISTA”,
“LA COMISIÓN” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, CON FUNDAMENTO LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ABSTENDRÁ DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE
EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES
SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE DICHA RESOLUCIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA
101
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “LA
CONTRATISTA”.
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “LA CONTRATISTA” NO ACUDA
CON “LA COMISIÓN” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ÉSTA
PROCEDERÁ A ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE
10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO
FINIQUITO A “LA CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR
ACEPTADO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVA LAS GARANTÍAS, SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DE POR RESCINDIDO
EL CONTRATO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
“LA COMISIÓN” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE
INTERÉS GENERAL; SI EXISTEN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y
SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO
GRAVE A “LA COMISIÓN”; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL
CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN NO SEA POSIBLE
DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE BASTARÁ SEA NOTIFICADO A
“LA CONTRATISTA” PAGANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE
Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE
CON EL CONTRATO.
UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “LA COMISIÓN”, ÉSTA PROCEDERÁ A
TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.
“LA CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADA A DEVOLVER A “LA COMISIÓN”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL
CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS, ASÍ COMO EL ANTICIPO QUE EN SU CASO NO HAYA SIDO AMORTIZADO AL MOMENTO DE DICHA
TERMINACIÓN.
VIGÉSIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO
EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ VIGENTE DEL 04 DE MARZO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
VIGÉSIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN
APLICABLES.
VIGÉSIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO
102
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
“LA COMISIÓN” PODRÁ EFECTUAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO Y/O EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 99 A 109 DE SU REGLAMENTO.
ASIMISMO, “LA COMISIÓN” PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO CUANDO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS SE DETERMINE NO DAR POR RESCINDIDO Y SE OTORGUE UN NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN. LO
ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE HAYA LUGAR.
EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES CONVENGAN LA MODIFICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, “LA
CONTRATISTA” DEBERÁ CONTRATAR LA MODIFICACIÓN A LA PÓLIZA DE FIANZA, PRESENTANDO ENDOSO A LA
MISMA O BIEN UNA NUEVA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA MODIFICACIÓN AL MONTO
Y/O POR EL TOTAL DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS
NATURALES SIGUIENTES AL DE LA FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO O ADICIONAL RESPECTIVO.
PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN NO SE
OTORGARAN ANTICIPOS, ASIMISMO NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL
AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO, QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.
VIGÉSIMA TERCERA: CARGOS ADICIONALES.
“LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA EL DESCUENTO DEL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA
ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR
CONCEPTO DE DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA.
VIGÉSIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.
“LA COMISIÓN” Y “LA CONTRATISTA”, RESOLVERÁN ENTRE SÍ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 5, QUE
FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.
VIGÉSIMA QUINTA: NACIONALIDAD DE “LA CONTRATISTA”.
“LA CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A
CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ÉSTE CONTRATO SE
REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE
PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO.
VIGÉSIMA SEXTA: SUBCONTRATACIÓN.
“LA COMISIÓN” SÓLO AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN DE LAS PRUEBAS EN LABORATORIO PARA DETERMINAR LA
CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS (ARENA Y GRAVA) Y/O LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y CALIDAD DEL
CONCRETO EN EL LABORATORIO, NO AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.
VIGÉSIMA SÉPTIMA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “LA CONTRATISTA”
INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A ÉL IMPUTABLES; TENIENDO “LA
COMISIÓN” FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL CONTRATO.
LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS
OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.
103
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO “LA CONTRATISTA” INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, Y COMO CONSECUENCIA, CAUSE DAÑOS Y/O PERJUICIOS
GRAVES A “LA COMISIÓN”, O BIEN, PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA, ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN LA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES
ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 77 AL 82 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y 267 AL 273 DE SU REGLAMENTO.
VIGÉSIMA OCTAVA: ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
EL CONTRATISTA COMUNICARÁ A “LA COMISIÓN” LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS PARA QUE ESTA EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN
DE LOS MISMOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y PROCEDA A SU RECEPCIÓN FÍSICA MEDIANTE
EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE (ANEXO IV).
VIGÉSIMA NOVENA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO
RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EN UN TERMINO DE 30 DÍAS, PARA DAR POR TERMINADO LOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES DEL CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA “LA
CONTRATISTA” Y “LA COMISIÓN”, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE.
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EL CONTRATISTA NO ACUDA CON
“LA COMISIÓN” ESTA PROCEDERÁ A ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A LA CONTRATISTA,
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO
EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, “LA CONTRATISTA” TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES,
PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA COMISIÓN” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN
EL CONTRATO.
TRIGÉSIMA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE
NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCALES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, POR LO TANTO, “LA CONTRATISTA”
RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES Y ESTATALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE
POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.
LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL,
SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN CINCO TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, DE XXXXX FOJAS ÚTILES, EN LA
CIUDAD DE SALTILLO, EN EL ESTADO DE COAHUILA EL 04 DE MARZO DE 2015.
POR “LA COMISIÓN”
POR “LA CONTRATISTA”
“-----------------------------------”
_____________________________________________
C. LIC. EDUARDO IGNACIO ORTUÑO GURZA
DIRECTOR GENERAL
_________________________________
C. XXXXXXXXXXXXXXXXX
(CARGO)
104
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
SUBDIRECTORA TÉCNICA Y DE VIVIENDA
___________________________________________
C. ARQ. IRLANDA VALDÉS COVARRUBIAS
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN Y VIVIENDA
___________________________________________
C. AURELIO MARTÍNEZ MORENO
LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. CEV/IO-003/2015 DE
FECHA 04 DE MARZO DE 2015, CELEBRADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, Y LA EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, POR UN IMPORTE DE $XX’XXX,XXX.XX (IMPORTE CON LETRA PESOS XX/100 M.N.), Y UN
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 05 DE MARZO DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015.
105
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
ANEXO 1
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS
ESPECIFICACIONES GENERALES
LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, REQUIERE REALIZAR ESTOS TRABAJOS EN DIVERSAS COLONIAS Y
LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CUATRO CIÉNEGAS Y OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE
CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1 (ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3 (PROGRAMA MENSUAL DE
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL PRESENTE CONTRATO.
2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
INICIO EL DÍA 05 DE MARZO DE 2015 Y TERMINACIÓN EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2015, CON UN PLAZO DE 111 (CIENTO
ONCE) DÍAS NATURALES.
3.- RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”:
“LA CONTRATISTA” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE TODAS LAS ÁREAS DONDE SE VAN A REALIZAR LOS
TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE OCASIONE A
LOS INMUEBLES (MOBILIARIO, EQUIPOS, MUROS, PISOS, CARPINTERÍA, CANCELARÍA, PLAFONES,
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ETC.), DAÑOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL, POR LO QUE DEBERÁ
CONSIDERAR LAS PROTECCIONES, SEÑALIZACIONES, RESGUARDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN
CUESTIÓN, EN CASO DE NO TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS Y DE ELLO RESULTE QUE SE AFECTEN EN FORMA
PARCIAL O TOTAL LOS MUEBLES O INMUEBLES PROPIOS O AJENOS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL MISMO
DEJARLOS EN LAS CONDICIONES ORIGINALES SIN COSTO ALGUNO PARA “LA COMISIÓN”.
4.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
“LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERAR LAS CUADRILLAS ESPECIALIZADAS NECESARIAS DE ACUERDO A LOS
TRABAJOS DESCRITOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LO CUAL DEBERÁ CONSIDERAR HORARIO ABIERTO
DE 12 HORAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA, EN LAS COLONIAS Y LOCALIDADES
SEÑALADAS EN EL ANEXO “B”, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
106
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE
CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1 (ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3 (PROGRAMA MENSUAL DE
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL PRESENTE CONTRATO.
5.- RESIDENTE DE OBRA:
EL C. LIC. EDUARDO IGNACIO ORTUÑO GURZA, DIRECTOR GENERAL DE “LA COMISIÓN” EN EL ESTADO DE
COAHUILA NOMBRARÁ AL “RESIDENTE DE OBRA” DE LOS TRABAJOS, EL CUAL CONTARA CON LA FIRMA
ELECTRÓNICA AVANZADA PARA FIRMAR LA “BITÁCORA”, QUIEN SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISIÓN (EJECUCIÓN), CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA”; ACUDIRÁ PERIÓDICAMENTE A CADA UNO DE LOS SITIOS
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN A LOS AVANCES REALIZADOS POR “LA
CONTRATISTA” ADEMÁS DE VERIFICAR QUE ESTOS SE EJECUTEN CONFORME AL PROGRAMA Y LAS
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.
“LA CONTRATISTA” TENDRÁ UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN COMO RESPONSABLE, CON
EXPERIENCIA Y FACULTADO PARA ORDENAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE RECIBIR Y
EJECUTAR LAS OBSERVACIONES Y/O INDICACIONES QUE EL “RESIDENTE DE OBRA” CONSIDERE CONVENIENTE,
EL SUPERINTENDENTE DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA FIRMAR LA “BITÁCORA”
Y ADEMÁS PROPORCIONAR NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO PARA SU PRONTA LOCALIZACIÓN.
6.- CONTROL DE LOS TRABAJOS:
EL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE “LA COMISIÓN” EN FORMA CONJUNTA CON EL “SUPERINTENDENTE” DE
“LA CONTRATISTA”, DETERMINARAN LOS TRABAJOS A REALIZAR, POSTERIORMENTE EL PERSONAL TÉCNICO DE
“LA CONTRATISTA” ELABORARÁ EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, COMPRENDIENDO
CROQUIS DE REFERENCIA DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, ASÍ COMO LAS CANTIDADES PARA
DETERMINAR LOS VOLÚMENES QUE APLICARÁN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS. POSTERIORMENTE A ESTO
EL RESIDENTE DE OBRA ANOTARÁ EN LA “BITÁCORA” LAS OBSERVACIONES A LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A
REALIZAR. UNA VEZ QUE SE CUMPLA CON ESTE PROCEDIMIENTO “LA CONTRATISTA” DEBERÁ INICIAR LOS
TRABAJOS, CABE HACER MENCIÓN QUE AL TÉRMINO DE DICHOS TRABAJOS, DEBERÁN SER RECEPCIONADOS A
ENTERA SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA, EN CASO DE EXISTIR ANOMALÍAS EN ÉSTOS, “LA
CONTRATISTA” DEBERÁ CORREGIRLOS A LA BREVEDAD.
7.- CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR “LA CONTRATISTA”:
A) EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIAL, MOBILIARIO, REFACCIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS SERÁ POR CUENTA DE “LA CONTRATISTA”.
107
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
B)
“LA CONTRATISTA” DEBERÁ AJUSTARSE AL HORARIO QUE ESTABLEZCA EL “RESIDENTE DE OBRA” DE “LA
COMISIÓN” PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS, EL CUAL ESTARÁ ESTABLECIDO DE FORMA ABIERTA LAS
12 HORAS INCLUYENDO DÍAS FESTIVOS, SÁBADOS Y DOMINGOS.
C)
“LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER CASOS EXTRAORDINARIOS
DE ASÍ REQUERIRSE.
D) “LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON LOS MATERIALES ESPECIFICADOS Y LA SUFICIENTE
HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
E)
“LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE INCLUYA LA RESIDENCIA DE LA
EMPRESA, ASÍ COMO UNA ORGANIZACIÓN ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
F)
“LA CONTRATISTA” PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA, DEBERÁ ENTREGAR A EL
“RESIDENTE DE OBRA”, LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE INDIQUEN EL
PROPORCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PÉTREOS A UTILIZAR EN CADA COLONIA O
LOCALIDAD PARA GARANTIZAR QUE EL CONCRETO QUE SE CONSTRUYA TENGA LA RESISTENCIA
ESPECIFICADA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
G) LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y DEL CONCRETO EN EL
LABORATORIO, DEBERÁN REALIZARSE A TRAVÉS DE UNA EMPRESA RECONOCIDA Y CON AMPLIA
EXPERIENCIA COMPROBABLE. ANEXO A LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD
DEL CONCRETO Y MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO DEBERÁ ENTREGARSE LA RELACIÓN Y
UBICACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACCIONES
DE VIVIENDA; CARTA DEL PROPIETARIO DEL BANCO EN LA CUAL ÉSTE ASEGURA QUE EL BANCO DE
MATERIALES CUENTA CON EL VOLUMEN DE MATERIAL SOLICITADO POR “LA CONTRATISTA”, INDICANDO LA
CANTIDAD SOLICITADA, Y COPIA DEL CONTRATO O CONVENIO CONTRAÍDO CON EL PROPIETARIO DEL BANCO
DE MATERIALES.
8- MANO DE OBRA:
TODA LA MANO DE OBRA DEBERÁ SER PROPORCIONADA POR “LA CONTRATISTA”, PREFERENTEMENTE DE LA
REGIÓN EN LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTES Y CON CAPACIDAD TÉCNICA DE ACUERDO A SU CATEGORÍA
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SI A JUICIO DEL “RESIDENTE DE OBRA” LA
MANO DE OBRA NO ES CALIFICADA, SOLICITARÁ AL CONTRATISTA SU SUSTITUCIÓN Y LO ANOTARÁ EN LA
“BITÁCORA”.
9.- MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN EN LOS TRABAJOS, SERÁN PROPORCIONADOS POR “LA
CONTRATISTA” Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN LO
RELATIVO A LA CALIDAD REQUERIDA. ESTOS MATERIALES DEBERÁN SER LOS ESPECIFICADOS EN EL CATÁLOGO
DE CONCEPTOS, EN CASO DE SUMINISTRAR UN MATERIAL DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN DICHOS ANEXOS, ESTE
NO DEBERÁ SER SUMINISTRADO HASTA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL “RESIDENTE DE OBRA” Y A SU JUICIO PODRÁ
RECHAZAR CUALQUIER MATERIAL QUE NO CUMPLA CON LO ANTERIOR Y SE ANOTARÁ EN LA “BITÁCORA”, “LA
CONTRATISTA”, EN CASO DE SER NECESARIO Y A SOLICITUD DEL “RESIDENTE DE OBRA”, DEBERÁ ACREDITAR
LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES (BANCO DE MATERIALES), EQUIPO Y HERRAMIENTA.
PARA EL CASO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEBERÁN SER NUEVOS, ORIGINALES Y CON LA CALIDAD Y
CONDICIONES ESPECIFICADAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
10.- BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP)
108
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
SE ABRIRÁ Y FIRMARÁ CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA Y “LA CONTRATISTA”, EN DONDE SE
ANOTARÁN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LOS TRABAJOS Y TODO LO RELACIONADO CON LA MISMA,
ESPECIFICANDO CANTIDADES DE MATERIALES, PERSONAL, MOTIVO DE LA ACTIVIDAD, LUGAR ESPECIFICO, ASÍ
COMO LAS MODIFICACIONES, INCIDENCIAS IMPORTANTES QUE PUEDAN CAUSAR RETRASO O TRASTORNO
TEMPORAL DE LOS MISMOS. ESTA CONSTITUIRÁ EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.
11.- CANTIDADES DE TRABAJO:
ESTÁN DETERMINADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE CADA PROYECTO. “LA CONTRATISTA” QUEDA
OBLIGADA A LLEVAR EL CONTROL DE LOS VOLÚMENES EJECUTADOS Y A NO EXCEDERSE DE LOS VOLÚMENES
CONTRATADOS.
12.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
LA MANO DE OBRA, LOS MATERIALES Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE
TRABAJO LOS PROPORCIONARÁ “LA CONTRATISTA”, ASÍ COMO EL EQUIPO PARA EL RETIRO DE LOS MATERIALES
SOBRANTES O RESIDUOS DE LOS TRABAJOS. LA LIMPIEZA DEL ÁREA DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SE
INCLUIRÁ DENTRO DE LOS ALCANCES DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO Y “LA CONTRATISTA” DEBERÁ
CONSIDERARLO DIARIAMENTE, YA QUE COMO SE MENCIONA ANTERIORMENTE LAS ÁREAS A TRABAJAR SE
ENCUENTRAN EN CONTINUA OPERACIÓN.
13.- TRANSPORTE DE MATERIAL SUSTITUIDO O DESMANTELADO SIN RECUPERACIÓN:
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN DESMANTELADOS INDICADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE CADA
PROYECTO, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ ESTIBAR, EMPACAR, CARGAR, TRANSPORTAR Y DESCARGAR EN LAS
INSTALACIONES QUE DETERMINE EL “RESIDENTE DE OBRA” EL CUAL TRAMITARÁ PASE DE SALIDA, AVISO DE
EMBARQUE Y/O DICTAMEN TÉCNICO DE BAJA, PARA QUE SEA RECEPCIONADO POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA O
DEL ÁREA CORRESPONDIENTE. SERÁ RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” EL DESTINO FINAL DE DICHOS
MATERIALES.
14.- ESTIMACIONES:
“LA CONTRATISTA”, PRESENTARÁ AL RESIDENTE DE OBRA LA ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS TERMINADOS,
PARA SU REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO. DICHA ESTIMACIÓN, ESTARÁ CONFORMADA POR EL
RESUMEN GENERAL POR ESTIMACIÓN, POR LOS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA POR ACCIÓN
DE VIVIENDA, ACOMPAÑADOS POR SU RESPECTIVA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO, MISMOS
QUE DEBERÁN ENTREGARSE A “LA COMISIÓN” EN HOJAS FOLIADAS INDICANDO NOMBRE COMPLETO DEL
BENEFICIARIO, NÚMERO DE FOLIO CUIS, ACCIÓN DE VIVIENDA TERMINADA SEÑALANDO SUS DIMENSIONES,
NÚMERO DE PLANO O CROQUIS QUE SIRVIÓ DE APOYO AL GENERADOR, NÚMERO DE ESTIMACIÓN, NÚMERO DE
CONTRATO Y FECHA. LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA
CONTRATISTA” Y/O SU REPRESENTANTE.
LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DIBUJARAN LOS CROQUIS
NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE
VERIFICARÁ QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. UNA VEZ QUE EL RESIDENTE DE
OBRA ESTÉ DE ACUERDO CON LOS GENERADORES, LOS FIRMARÁ DE CONFORMIDAD. ASÍ MISMO SE DEBERÁ
PRESENTAR LA “BITÁCORA” DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES. LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR
BENEFICIARIO DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO DE LA ACCIÓN DE
VIVIENDA (ESPECIFICANDO SUS DIMENSIONES), EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, AUTORIDAD LOCAL Y POR
“LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” ESTÁ OBLIGADO A FORMULAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE
INTEGRA LA ESTIMACIÓN EN FORMA CLARA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE MANERA QUE LOS DATOS
DE ÉSTA COINCIDAN CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE CADA PROYECTO Y CON BASE EN LOS AVANCES
CORRESPONDIENTES, ASÍ MISMO DEBERÁN ANEXAR REPORTE FOTOGRÁFICO.
109
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
15.- CALENDARIO EN DÍAS NATURALES DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE TRABAJOS:
(111 DÍAS NATURALES)
UBICACIÓN
MES
(DOMICILIO DEL LUGAR DE LA OBRA, COLONIA, MUNICIPIO Y ESTADO)
MARZO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ABRIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MAYO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JUNIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
FECHA TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
110
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
OBRA OBJETO DEL CONCURSO:
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE
CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1 (ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3 (PROGRAMA MENSUAL DE
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL PRESENTE CONTRATO.
LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO CON LO QUE FIJE EL PROYECTO TIPO SEGÚN LA ACCIÓN DE
VIVIENDA DE QUE SE TRATE Y/O LO ORDENE “LA COMISIÓN”, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS
GENERALES SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE.
“EL LICITANTE” DEBERÁ TENER EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN QUE CON LA INVERSIÓN
AUTORIZADA PARA ESTA OBRA, DEBE PROGRAMARSE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA, EN FORMA
COMPLETA Y CONTINUA HASTA CONCLUIR TODOS LOS QUE HAYA EN CADA COLONIA, POR LO QUE “LA
COMISIÓN” NO ACEPTARÁ LA REALIZACIÓN DE UNA O VARIAS ACCIONES DE VIVIENDA SIN CONCLUIR
TOTALMENTE O SIN EJECUTAR, TODOS LOS REQUERIDOS EN CADA COLONIA Y/O LOCALIDAD.
“EL LICITANTE” DEBERÁ GENERAR EL PROGRAMA DE OBRA, QUE CONTEMPLARÁ LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO
DE LA ACCIÓN DE VIVIENDA, ASÍ COMO LA RELACION DEL EQUIPO Y LOS CALENDARIOS FÍSICOS Y FINANCIEROS,
DE MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.
“EL LICITANTE” DEBERÁ APEGARSE EN ESTRICTO AL PRESENTE “ANEXO 1” (ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES), AL “ANEXO 2” (CATALOGO DE CONCEPTOS) Y AL “ANEXO 4” (PROYECTO TIPO) DE LA
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL NÚM. IO-905050975N3-2015.
I. “EL LICITANTE” AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE:
I.1.- MANO DE OBRA LOCAL. DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA, LA MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD
Y DE LA REGIÓN.
I.2.- INTEGRACIÓN DEL COSTO BÁSICO UNITARIO DE LOS MATERIALES. EL COSTO BÁSICO UNITARIO DE LOS
MATERIALES SE INTEGRARÁ SUMANDO AL PRECIO DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO (EL MÁS ECONÓMICO POR
UNIDAD DE MATERIAL), Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS PARA EL CONCEPTO DE
TRABAJO DE QUE SE TRATE, LAS MANIOBRAS, ACARREOS, ALMACENAJES Y MERMAS. CUANDO SE UTILICEN
MATERIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA O CERCA DE ELLA, LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO BÁSICO UNITARIO
SERÁ MOTIVO DEL ANÁLISIS RESPECTIVO.
I.3.- BANCOS DE MATERIALES. EL PROPONENTE, DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO CABAL QUE TIENE DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR Y DE LA REGIÓN, PROPONDRÁ EL O LOS BANCOS DE MATERIALES PÉTREOS Y MEJORADO
PARA RELLENO, QUE A SU JUICIO CONSIDERE CONVENIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE
VIVIENDA, DEBIENDO TOMAR SIEMPRE EN CUENTA QUE DICHOS BANCOS GARANTICEN LAS NORMAS DE
CALIDAD REQUERIDAS Y QUE DE PREFERENCIA SE ENCUENTREN EN EXPLOTACIÓN. EL MISMO PROPONENTE
111
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
DEBERÁ CERCIORARSE DE QUE LOS BANCOS DE MATERIALES (PÉTREOS Y MEJORADO PARA RELLENO)
PROPUESTOS SE ENCUENTREN LIBRES DE GRAVÁMENES ANTE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y QUE LOS PROPIETARIOS O CONCESIONARIOS DEN
SU ANUENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN, LA LIBERACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES ASÍ COMO EL PAGO DE
LAS REGALÍAS Y OTROS PAGOS INHERENTES CORRERÁN POR CUENTA EXCLUSIVA DE “LA CONTRATISTA”
GANADORA (SE DEBERÁ PRESENTAR CROQUIS DE LOCALIZACIÓN, INDICANDO DISTANCIA Y ACOTAMIENTO).
“LA CONTRATISTA” SERÁ EL RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN Y USO DE EXPLOSIVOS NECESARIOS EN CASO
QUE SE REQUIERAN, “LA COMISIÓN” NO ACEPTARÁ RECLAMACIONES DEBIDO A ALGUNA RECONSIDERACIÓN NO
PREVISTA POR EL PROPONENTE.
I.4.- ACARREO DE MATERIALES. LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS PODRÁN HACERSE CON MEDIOS
PROPIOS, ASÍ COMO PARA EL MATERIAL DE RELLENO, DEBIENDO OBTENER Y ANEXAR A SU PROPOSICIÓN, UN
DOCUMENTO DE LA UNIÓN DE TRANSPORTISTAS DE LA REGIÓN, EN DONDE SE HAGA CONSTAR QUE NO SE
OPONDRÁN A ESTA OPCIÓN Y/O CON FLETEROS DE LA REGIÓN, EN ESTE ÚLTIMO CASO, EN SU ANÁLISIS DE
PRECIOS CORRESPONDIENTES CONSIGNARÁ LA TARIFA VIGENTE EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES, LA CUAL FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN; SE OPTARÁ POR LA OPCIÓN
MÁS ECONÓMICA.
I.5.- REGALÍAS.- EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A LA ACCIÓN DE VIVIENDA,
DEBERÁ INCLUIR LAS REGALÍAS POR LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y MEJORADO PARA
RELLENO, LAS CUALES DEBERÁN SER NEGOCIADAS POR EL PROPONENTE; LA OMISIÓN DE ESTE CONCEPTO NO
SERÁ MOTIVO DE RECLAMACIÓN POSTERIOR EN CASO DE QUE LA OBRA LE SEA ADJUDICADA.
I.6.- CONCEPTOS NO MEDIBLES.- LOS CONCEPTOS QUE NO SEAN OBJETO DE MEDICIÓN NO ESTARÁN SUJETOS A
PAGO POR SEPARADO, PUES SE CONSIDERA QUE SUS IMPORTES YA SE HAN DISTRIBUIDO PROPORCIONALMENTE O
COMO CORRESPONDA, EN EL (LOS) PRECIO (S) UNITARIO (S) DEL CONTRATO, LO CUAL ES APLICABLE A LOS
DESPERDICIOS Y MERMAS DE LOS MATERIALES PÉTREOS, MEJORADO PARA RELLENO Y CONCRETO, ASÍ COMO AL
ACARREO DE LOS MATERIALES. PARA ESTA INVITACIÓN SÓLO ES OBJETO DE MEDICIÓN EL CONCEPTO DE
TRABAJO DE LA ACCIÓN DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE.
I.7.- SUFICIENCIA Y CONTAMINACIÓN DE MATERIALES EN BANCOS.- EN LOS BANCOS DE MATERIALES
(PÉTREOS Y MEJORADO PARA RELLENO) “LA CONTRATISTA” OBSERVARÁ QUE EXISTA EL VOLUMEN NECESARIO
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO TOMARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR
CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO
POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.
II. GENERALIDADES
II.1.- UBICACIÓN.- LA ACCIÓN DE LA VIVIENDA SE CONSTRUIRÁN EN EL PREDIO PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO,
DETERMINANDO LA UBICACIÓN MÁS OPTIMA POR PARTE DE “EL RESIDENTE DE OBRA” DESIGNADO POR “LA
COMISIÓN”.
II.2.- ÁREA DE LA ACCIÓN DE LA VIVIENDA- EL ÁREA SERÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
PROYECTO TIPO, POR LO QUE NO DEBERÁ VARIAR SU PROMEDIO INDICADO. SÓLO EN CASOS AISLADOS Y CON
LA AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA SE PODRÁN REBASAR LOS LÍMITES INDICADOS CONFORME AL
ANEXO 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS) Y EL ANEXO 4 (PROYECTO TIPO). EN CASO DE HACER MENOS METROS
CUADRADOS, SE DEBERÁ COMPENSAR EN OTROS CONCEPTOS QUE DEBERÁN SER AUTORIZADOS POR EL
RESIDENTE DE OBRA.
CUANDO EXISTAN CASOS DE CAMBIOS EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ACCIÓN DE VIVIENDA, ASÍ COMO
ALTAS Y BAJAS AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, EL RESIDENTE DE OBRA DE “LA COMISIÓN”, DEBERÁ DEJAR
CONSTANCIA POR MEDIO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS O MINUTAS DE CAMPO Y EN LA BITÁCORA.
II.3.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.- ESTE CONCEPTO CORRERÁ POR CUENTA DEL DUEÑO DEL PREDIO EN EL
QUE SE LLEVARÁ A CABO LA ACCIÓN DE VIVIENDA (EL BENEFICIARIO), CONSISTIENDO ESTA PREPARACIÓN
112
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
UNICAMENTE EN EL RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO Y EL
DESPALME.
II.4.- RESISTENCIA DEL CONCRETO.- LA RESISTENCIA DEL CONCRETO QUE SE UTILICE PARA CONSTRUIR LAS
ACCIONES DE VIVIENDA, DEBERÁ TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN OBTENIDA DE LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS DE F’C=200 KG/CM2.
III.- CALIDAD DE LOS MATERIALES
III.1.- CEMENTO. SÓLO SE UTILIZARÁ CEMENTO GRIS PORTLAND COMPUESTO CPC 30R DE PRIMERA CALIDAD, DE
CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO QUE REÚNA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA MEXICANA
NMX-C-414-ONNCE-2010. LOS VEHÍCULOS EN LOS QUE SE ACARREE DEBERÁN CONTAR CON LOS ELEMENTOS
PARA SU PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. SE ALMACENARÁ EN LUGARES VENTILADOS Y
PROTEGIDOS CONTRA LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y LA HUMEDAD DEL SUELO, PERFECTAMENTE
ESTIBADO SOBRE TARIMAS DE MADERA. SE PODRÁ TENER EN CADA COLONIA O FRENTE DE TRABAJO EL
CEMENTO NECESARIO PARA DOS O MÁS DÍAS DE LABORES Y EL QUE NO SE UTILICE SE PROTEGERÁ
ADECUADAMENTE. (PROPORCIÓN DE 0.260 TONELADAS DE CEMENTO PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE
CONCRETO DE F’C=100 KG/CM2; PROPORCIÓN DE 0.323 TONELADAS DE CEMENTO PARA ELABORAR 1.0
METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=150 KG/CM2, PROPORCIÓN DE 0.355 TONELADAS DE CEMENTO PARA
ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=200 KG/CM2)
III.2.- ARENA. SE UTILIZARÁ ARENA GRUESA DE MINA O DE BANCO, LA QUE DEBE DE ESTAR LIBRE DE
CONTAMINANTES COMO ARCILLA, LIMO, MATERIA ORGÁNICA, MADERA, PLÁSTICO, ETC., QUE CUMPLA CON LA
NORMA NMX-C-111-2004, QUE PODRÁ SER ADQUIRIDA O PRODUCIDA POR “LA CONTRATISTA”, ACARREADA
HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN; LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA ROCA DE LA QUE SE OBTENGA
DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA DEL CONCRETO; NO DEBE UTILIZARSE MATERIAL QUE PROCEDA DE ROCAS
POROSAS. EL TAMAÑO MÁXIMO DEBE DE SER MENOR A 6 MILÍMETROS. (PROPORCIÓN DE 0.500 METROS
CÚBICOS DE ARENA PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=100 KG/CM2, PROPORCIÓN
DE 0.480 METROS CÚBICOS DE ARENA PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=150
KG/CM2, PROPORCIÓN DE 0.470 METROS CÚBICOS DE ARENA PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE
CONCRETO DE F’C=200 KG/CM2 LA CUAL PODRÁ VARIAR DEBIDO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS
Y AL PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS AGREGADOS, DERIVADO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO).
III.3.- GRAVA.- DEBERÁ UTILIZARSE GRAVA DE BANCO TRITURADA, CRIBADA, ADQUIRIDA O PRODUCIDA POR
“LA CONTRATISTA” EN LA REGIÓN O FUERA DE ELLA, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CON UN
TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO (T.M.A.) DE 19 MM (¾ DE PULGADA), LIBRE DE IMPUREZAS COMO ARCILLA,
LIMO, MATERIA ORGÁNICA, MADERA, PLÁSTICO, ETC., QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-111-2004; LA
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA ROCA DE LA QUE PROVENGA DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA DEL
CONCRETO; NO DEBE UTILIZARSE MATERIAL QUE PROCEDA DE ROCAS POROSAS. EL TAMAÑO MÍNIMO QUE SE
ACEPTARÁ ES DE ½” A ¾”. (PROPORCIÓN DE 0.680 METROS CÚBICOS DE GRAVA PARA ELABORAR 1.0 METRO
CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=100 KG/CM2, PROPORCIÓN DE 0.670 METROS CÚBICOS DE GRAVA PARA
ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=150 KG/CM2, PROPORCIÓN DE 0.650 METROS CÚBICOS
DE GRAVA PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=200 KG/CM2 LA CUAL PODRÁ VARIAR
DEBIDO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y AL PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS
AGREGADOS, DERIVADO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO).
III.4.- AGUA.- DEBE SER APTA PARA EL CONSUMO HUMANO, LIBRE DE ÁCIDOS, ÁLCALIS, GRASAS Y MATERIA
ORGÁNICA, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN. (PROPORCIÓN DE 0.195 METROS CÚBICOS DE
AGUA PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=100 KG/CM2, PROPORCIÓN DE 0.210
METROS CÚBICOS DE AGUA PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=150 KG/CM2,
PROPORCIÓN DE 0.195 METROS CÚBICOS DE AGUA PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE
F’C=200 KG/CM2 LA CUAL PODRÁ VARIAR DE ACUERDO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y AL
PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS AGREGADOS, DERIVADO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO).
III.5.- ACERO.- SE UTILIZARA VARILLA CORRUGADA EN ACERO A-36 CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA
TENSIÓN DE 6,300 KG/CM2 Y RESISTENCIA MÍNIMA A LA FLUENCIA DE 4,200 KG/CM2.
113
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
III.6.- PIEDRA.- LA PIEDRA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA CIMENTACIÓN DEBE SER PIEDRA BRAZA (DE CERRO) O
PIEDRA BOLA SIN CONTAMINANTES (ARCILLAS, LIMOS NI MATERIA ORGÁNICA).
III.7.- BLOCK.- EL BLOCK DE CONCRETO QUE SE UTILIZARÁ PARA LA FABRICACIÓN DE MUROS SERÁ DE MEDIDAS
15X20X40 CMS CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 60 KG/CM2.
III.8.- IMPERMEABILIZANTES.- EL IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A APLICAR EN LA LOSA, A DOS MANOS CON
GARANTÍA DE 3 AÑOS. DEBE PRESENTAR CUALIDADES IMPERMEABLES ADHERENTES Y DE PENETRACIÓN;
GARANTIZANDO TOTALMENTE LA PROTECCIÓN.
IV. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
IV.1.- CUARTO URBANO, DE 15.00 METROS CUADRADOS
IV.1.1.- TRAZO Y NIVELACIÓN.- SON LOS TRABAJOS O ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN LA DELIMITACIÓN DEL
ÁREA DE TRABAJO ASÍ COMO DEL NIVEL DE DESPLANTE QUE SERA CORRIDO CON MANGUERA DE NIVEL
TOMANDO COMO BASE LA CONSTRUCCIÓN YA EXISTENTE PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, ESTA DEBE ESTAR
PERFECTAMENTE NIVELADA Y LIBRE DE MATERIALES QUE PUEDAN CONTAMINARLO, SIENDO EL MATERIAL
RETIRADO A UN SITIO DENTRO DEL TERRENO EN DONDE NO ENTORPEZCA LA EJECUCIÓN; EL TRAZO SE
REALIZARA CONFORME AL PLANO, CON ESTACAS DE MADERA Y CON HILO NYLON. LA NIVELACIÓN SE
REALIZARA CON UN PISÓN DE MANO.
IV.1.2.- EXCAVACIÓN.- ÉSTA SE LLEVARÁ A CABO A MANO, CON PICO (ZAPAPICO) Y PALA; EL PRODUCTO DE LA
EXCAVACIÓN SE UTILIZARA PARA LA NIVELACIÓN DE LA RECAMARA A CONSTRUIR Y EL SOBRANTE SERA
RETIRADO POR “LA CONTRATISTA” AL LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO PARA TAL EFECTO.
IV.1.3.- CIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO.- SE CONSTRUIRÁ UTILIZANDO PIEDRA BRAZA (DE CERRO),
CONCRETO F’C=200 KG/CM2 Y ARMEX 15X15X4; UNA VEZ TERMINADO EL AFINE Y COMPACTACIÓN DEL PISO DE
LA ZANJA SE PROCEDERÁ A VACIAR UNA CAPA DEL CONCRETO PREVIAMENTE ELABORADO DE 5 CMS DE
ESPESOR MÍNIMO COMO BASE INICIAL SEGUIDA DE UNA CAPA DE PIEDRA BRAZA ACOMODADA DE TAL MANERA
QUE ÉSTA GENERE UN ENRASE UNIFORME, LA COLOCACIÓN DE LA CAPA DE CONCRETO Y LA COLOCACIÓN DE LA
PIEDRA BOLA SE REALIZARA SUCESIVAMENTE HASTA ALCANZAR EL NIVEL REQUERIDO, SERÁ NECESARIO
SUPERVISAR QUE LA PROPORCIÓN DE LA CIMENTACIÓN SEA 40% DE CONCRETO Y 60% DE PIEDRA. ES
IMPORTANTE ACLARAR QUE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO
SEA EL MISMO QUE EL EXISTENTE EN LA VIVIENDA DEL BENEFICIARIO, POR LO QUE SE TENDRÁN QUE TOMAR
LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR ESTE NIVEL.
IV.1.4.- DALA DE DESPLANTE.-MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE TRABAJO SERÁ:
CONCRETO F’C=200 KG/CM2 Y REFUERZO ESTRUCTURAL A BASE DE ARMEX 15X15X4; SERÁ NECESARIO REALIZAR
UN TRAZO PARA DETERMINAR LOS CENTROS DE LOS MUROS PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS INTERIORES Y
EXTERIORES NECESARIAS PARA EL CUARTO; AL TERMINO DEL TRAZO Y LOCALIZANDO EL CENTRO DEL MURO,
SE COLOCARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL ARMEX 15X15X4 EN TODO EL PERÍMETRO DE LA CIMENTACIÓN
ANCLADO Y CON AMARRES CON ALAMBRE NO. 18, ES IMPORTANTE CUIDAR QUE EN LOS PUNTOS EN DONDE SE
GENERE UN TRASLAPE DEL ARMEX QUE ÉSTE NO SEA MENOR A 20 CMS Y SUJETADO CON AMARRES CON
ALAMBRE RECOCIDO NO. 18; POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA CIMBRA COMÚN ALINEADA HORIZONTAL Y
VERTICALMENTE, RESPETANDO UN ANCHO EFECTIVO DE 15 CMS EN SU PARTE INTERIOR Y UNA ALTURA DE 15
CMS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ES NECESARIO LA COLOCACIÓN DEL REFUERZO ESTRUCTURAL ARMEX
PARA LOS CASTILLOS ANCLADOS Y TRASLAPADOS DESDE EL REFUERZO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN
PARA GARANTIZAR EL ANCLAJE Y REPARTICIÓN DE CARGAS. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL NIVEL DEL PISO
TERMINADO REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO, SEA EL MISMO QUE EL EXISTENTE EN LA
VIVIENDA DEL BENEFICIARIO, POR LO QUE SE TENDRÁN QUE TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA
ASEGURAR ESTE NIVEL.
IV.1.5. MUROS DE BLOCK .-PARA LA COLOCACIÓN DEL BLOCK SERÁ NECESARIO REALIZAR NUEVAMENTE UN
TRAZO PARA MARCAR LA LÍNEA QUE SERVIRÁ DE LÍMITE PARA AMBAS CARAS DEL BLOCK ASÍ COMO LA
114
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
COLOCACIÓN DE HILO DE ALBAÑIL PARA GENERAR GUÍA QUE SERVIRÁ DE NIVEL PARA CADA HILADA DE BLOCK,
SE APLICARA UNA CAPA DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 EN EL PISO PARA DESPUÉS ASENTAR LA
PIEZA DE BLOCK DANDO UN LIGERO GOLPE EN SU PARTE SUPERIOR PARA SU MEJOR ADHERENCIA AL MORTERO
Y FACILITANDO CON ESTO EL RESPETAR EL NIVEL SEÑALADO POR EL HILO, CABE SEÑALAR QUE EL ACABADO
DEL MURO DE BLOCK SERÁ COMÚN A MEZCLA CORTADA EN SU CARA EXTERIOR Y ACABADO APARENTE EN SU
CARA INTERIOR, EL ESPESOR PROMEDIO DE LAS BOQUILLAS TANTO HORIZONTALES COMO VERTICALES DEBE
SER DE 1.5 CMS Y LAS MEDIDAS DE LA PIEZA DE BLOCK SERÁ DE 15X20X40 CMS.
IV.1.6.- CASTILLOS DE REFUERZO.-PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE REQUERIRÁ DE CONCRETO
F’C=200 KG/CM2 Y REFUERZO ESTRUCTURAL ARMEX 15X15X4, Y SERÁ NECESARIO PREVIO AL COLADO DE LA
DALA DE DESPLANTE, DEJAR AHOGADOS LOS REFUERZOS ESTRUCTURALES ARMEX, UNA VEZ DESPLANTADOS
LOS DOS MUROS QUE GENERAN ESQUINA SE PROCEDERÁ A COLOCAR LA CIMBRA DE MADERA, CUIDANDO
ALINEAR EL REFUERZO ESTRUCTURAL ARMEX EN FORMA VERTICAL Y RESPETANDO EL ESPESOR DEL
RECUBRIMIENTO DEL ALMA DE ACERO, EL CUAL SERÁ DE 2.54 CMS EN SUS CUATRO LADOS, SE PROCEDERÁ A
VACIAR EL CONCRETO F’C=200 KG/CM2 CUIDANDO Y REVISANDO QUE NO HAYA ESCURRIMIENTOS QUE PUEDAN
DAÑAR EL ACABADO INTERIOR, YA QUE COMO SE MENCIONA ANTERIORMENTE EL ACABADO INTERIOR SERÁ
APARENTE.
IV.1.7.- DALA DE CERRAMIENTO.- SE UTILIZARA CONCRETO F’C=200 KG/CM2 Y REFUERZO ESTRUCTURAL ARMEX
15X15X4, UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS PERIMETRALES Y LOS CASTILLOS COLADOS DEL ÁREA A AMPLIAR,
SE PROCEDERÁ A LA COLOCACIÓN PERIMETRAL DEL REFUERZO ESTRUCTURAL ARMEX PARA LA DALA DE
CERRAMIENTO QUE TENDRÁ COMO FUNCIÓN PRINCIPAL EL AMARRE SUPERIOR PERIMETRAL DE LOS MUROS DE
BLOCK Y EL ANCLAJE DE LA LOSA, UNA VEZ COLOCADO EL REFUERZO ESTRUCTURAL SE COLOCARA LA CIMBRA
DE MADERA RESPETANDO 15 CMS DE ANCHO LIBRE EN SU PARTE INFERIOR, EL VACIADO DEL CONCRETO SE
HARÁ CUIDADOSAMENTE REVISANDO QUE NO HAYA FUGAS Y FILTRACIONES PARA EVITAR DAÑOS AL ACABADO
INTERIOR DE LOS MUROS DE BLOCK, YA QUE COMO ANTERIORMENTE SE SEÑALÓ, EL ACABADO INTERIOR SERÁ
APARENTE, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO SERÁ
DE 2.54 CMS EN SUS CUATRO LADOS. PARA LOS TRABAJOS DE DALA DE CERRAMIENTO SE INCLUYE UN ENRASE
DE 8 CMS DE ESPESOR PARA FORMAR PENDIENTE EN LA LOSA DE AZOTEA Y ASÍ FACILITAR EL DESAGÜE DE
AGUAS PLUVIALES.
IV.1.8.- LOSA DE CONCRETO SOLIDA.- PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO SE UTILIZARÁ CONCRETO F’C=200
KG/CM2 Y VARILLA CORRUGADA DE 3/8” DE DIÁMETRO COMO REFUERZO ESTRUCTURAL; EL ACABADO INTERIOR
DE LA LOSA SERÁ APARENTE, POR LO QUE SE REQUERIRÁ UTILIZAR CIMBRA DE MADERA DE TRIPLAY DE 12 MM
DE ESPESOR, CABE MENCIONAR QUE LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO SE HARÁ EN CONJUNTO CON LOS
TRABAJOS DE LA DALA DE DESPLANTE YA QUE LOS TRASLAPES Y ANCLAJES SON VITALES PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LOS ARMADOS ESTRUCTURALES. SE COLOCARÁ LA CIMBRA DE MADERA DE TRIPLAY DE 12
MM DE ESPESOR, CONTEMPLANDO UNA DIFERENCIA DE NIVEL DE 8 CMS QUE NOS DARÁ EL ENRASE QUE SE
COLOCARÁ PARA DAR SALIDA A AGUAS DE LLUVIA, SOPORTADA CON PUNTALES DE POLÍN DE MADERA DE 4”X4”
SEPARADOS A UNA DISTANCIA DE 60 CMS MÁXIMO, SE PODRÁ HACER UN DESCIMBRADO PARCIAL A LOS 5 DÍAS
DE COLADO EL CONCRETO DEJANDO AL CENTRO DEL CLARO MAS CORTO 2 PUNTALES DE POLÍN DE 4”X4” Y EL
DESCIMBRADO TOTAL SE HARÁ 7 DÍAS DESPUÉS DE COLADO EL CONCRETO, SE COLOCARÁ CIMBRA EN
PERÍMETRO DE LOSA CON UNA ALTURA DE 10 CMS, TERMINADA LA COLOCACIÓN DE LA CIMBRA SE COLOCARÁ
UNA RETÍCULA DE VARILLA DE 3/8” DE DIÁMETRO A CADA 15 CMS DE SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO EN AMBOS
SENTIDOS, SE COLOCARÁ LA PRIMER CAMA DE VARILLAS EN UN SOLO SENTIDO PARA DESPUÉS COLOCAR
ENCIMA DE ÉSTA LA SIGUIENTE RETÍCULA EN EL SENTIDO CONTRARIO PARA ASÍ PODER HACER LOS AMARRES
EN CADA INTERSECCIÓN DE VARILLAS CON ALAMBRE RECOCIDO NO. 18 Y UTILIZANDO GANCHO METÁLICO
PARA OBTENER UN AMARRE TENSO Y RESISTENTE, TERMINADA LA COLOCACIÓN DE LA CIMBRA Y EL ARMADO
ESTRUCTURAL SE PROCEDERÁ A LIMPIAR LA SUPERFICIE DEL ÁREA QUE SE CUBRIRÁ CON CONCRETO PARA
RETIRAR BASURA O SOBRANTES DE MATERIALES UTILIZADOS, PARA EL VACIADO DEL CONCRETO SE REQUERIRÁ
EL EMPLEO DE VIBRADOR ELÉCTRICO O DE GASOLINA PARA EL MEJOR ACOMODO DE ÉSTE Y EVITAR
POROSIDADES AL MOMENTO DEL RETIRO DE LA CIMBRA, SE DEBERÁ APLICAR AGUA A LA LOSA POR UN PERIODO
DE 10 DÍAS CONSECUTIVOS PARA EVITAR PÉRDIDA DE HUMEDAD Y POR CONSIGUIENTE AGRIETAMIENTOS EN EL
CONCRETO, EL ESPESOR DE LA LOSA SÓLIDA DE CONCRETO SERÁ DE 10 CMS Y EL ACABADO SERÁ CON PLANA DE
MADERA. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE PARA EL ARMADO DE LA LOSA SERÁ NECESARIO PRESENTAR UNA
MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL FIRMADA Y AVALADA POR UN PERITO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
CERTIFICADO, QUE SERVIRÁ COMO RESPALDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DICHO DOCUMENTO
115
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
DEBERÁ PRESENTARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA PRESENTE INVITACIÓN, Y DICHO PROCESO Y LOS
TRABAJOS DEBERÁN TOMAR EN CUENTA LAS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL ESTADO DE COAHUILAY DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.
IV.1.9.- PRETIL.-ESTE TRABAJO SE REALIZARÁ COLOCANDO UNA HILADA DE BLOCK EN TODO EL PERÍMETRO DE
LA LOSA, ESTO SE HARÁ APLICANDO UNA CAPA DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 EN EL PISO
PARA DESPUÉS ASENTAR LA PIEZA DE BLOCK DANDO UN LIGERO GOLPE EN SU PARTE SUPERIOR PARA SU MEJOR
ADHERENCIA AL MORTERO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE AL TERMINO DE LOS TRABAJOS DEL PRETIL SE
TENDRÁ QUE RELLENAR LOS HUECOS DEL BLOCK CON UNA PARTE DE TIERRA Y FINALMENTE CON UNA CAPA DE
MORTERO, ESTO PARA EVITAR DEJAR HUECOS QUE SIRVAN PARA EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA.
IV.1.10. PLANILLA.- ESTE TRABAJO SERA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 5 CMS
ESPESOR PARA DAR SALIDA DE AGUAS PLUVIALES, ADEMÁS DE UN CHAFLÁN EN LOSA A BASE DE MORTERO
CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYENDO DOS DIAMANTES QUE DESEMBOCARAN EN EL TUBO DE PVC DE
2”, EL ACABADO SERÁ CON PLANA DE MADERA.
IV.1.11.- BAJADA PLUVIAL.- PARA DAR SALIDA Y DESCARGA A LA ACUMULACIÓN DE AGUA PROVOCADA POR
LLUVIA, SE COLOCARÁ UN TUBO DE PVC DE 2” DE 60 CMS DE LONGITUD, AHOGADO Y EMPOTRADO EN PRETIL EN
EL LADO DEL NIVEL MAS BAJO, PARA ASÍ PODER DESALOJAR LIBREMENTE EL AGUA DE LLUVIA, LA DESCARGA
DE PVC DE 2” SE COLOCARÁ EN EL LADO MAS BAJO Y CENTRADA EN EL ANCHO DEL PRETIL.
IV.1.12.- PISO FIRME DE CONCRETO.- LA COLOCACIÓN DEL PISO FIRME DE CONCRETO SERA DE F´C= 200 KG/CM2
DE 8 CMS DE ESPESOR Y MALLA 66-10/10, ACABADO PULIDO. SE COLOCARÁN PRIMERO EN LAS ESQUINAS DE LA
HABITACIÓN DONDE SE VA A CONSTRUIR EL PISO, CUIDANDO QUE TODAS QUEDEN AL MISMO NIVEL. LUEGO SE
PROCEDERÁ A COLOCAR LAS INTERMEDIAS (LAS QUE VAN JUNTO A LOS MUROS, ENTRE CADA ESQUINA)
MEDIANTE EL USO DE HILO DELGADO DE ALGODÓN, PARA QUE QUEDEN AL MISMO NIVEL QUE LAS DE LAS
ESQUINAS, POR ÚLTIMO SE COLOCARÁN TODAS LAS DEL CENTRO FORMANDO UNA RETÍCULA IMAGINARIA
ENTRE CADA UNA DE LAS MUESTRAS, ES DECIR, QUE CADA UNA DE LAS MUESTRAS SEAN LOS VÉRTICES POR
DONDE CRUZA CADA LÍNEA DE LA RETÍCULA IMAGINARIA.
TODAS LAS MUESTRAS DEBEN ESTAR AL MISMO NIVEL (SIN PENDIENTE ALGUNA) Y ALINEADAS UNAS CON
OTRAS.
LAS MUESTRAS PUEDEN SER DE ADOBÓN O DE LADRILLO Y NO DEBEN ESTAR A MÁS DE 1.20 METROS DE
DISTANCIA ENTRE UNA Y OTRA, EL SUMINISTRO Y EL ACARREO SON POR CUENTA DEL LICITANTE GANADOR.
IV.1.13.- NIVELACIÓN DE TIERRA.-DESPUÉS DE TENER COLOCADAS TODAS LAS MUESTRAS, SE PROCEDERÁ A
NIVELAR NUEVAMENTE LA TIERRA, ESTO ES CON LA INTENCIÓN DE RECTIFICAR QUE EL ESPESOR DEL PISO SEA
DE 8 CENTÍMETROS, SERÁ PERMITIDA UNA TOLERANCIA DE HASTA + 2 CENTÍMETROS, ES DECIR, QUE EL ESPESOR
DEL PISO SERÁ DE 8 CENTÍMETROS COMO MÍNIMO Y DE 10 CENTÍMETROS COMO MÁXIMO.
LOS ESPESORES MENORES A 8 CENTÍMETROS SERÁN RECHAZADOS Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁN
ACEPTADOS NI PAGADOS POR “LA COMISIÓN”, ACLARANDO QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDE REALIZAR
REVISIONES (ANTES O DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN) PARA COMPROBARLO.
IV.1.14.- COLOCACIÓN DE CIMBRA.-PARA COLOCAR LA CIMBRA DEBERÁ EMPLEARSE MADERA DE PINO DE 1” X
6” (UNA PULGADA DE ESPESOR POR SEIS PULGADAS DE ANCHO, POR EL LARGO NECESARIO) DE PRIMERA
CALIDAD, ACEPTÁNDOSE DE SEGUNDA CALIDAD SIEMPRE Y CUANDO LA MADERA ESTE PERFECTAMENTE
DERECHA. LA COLOCACIÓN DE LA CIMBRA DEBE ESTAR PERFECTAMENTE NIVELADA Y ALINEADA.
IV.1.15.-ELABORACIÓN DEL CONCRETO PARA MUESTREAR.- LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERÁ DE F’C = 200
KG/CM2. NO SE PERMITIRÁ QUE EL CONCRETO TENGA RESISTENCIA MENOR A LA ESPECIFICADA, ACLARANDO
QUE EN CUALQUIER MOMENTO SE PUEDEN TOMAR MUESTRAS DEL CONCRETO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN
DE “LA COMISIÓN” Ó REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO AÚN DESPUÉS DE ELABORADO EL PISO.
EL CONCRETO SE ELABORARÁ EN REVOLVEDORA DE 1 SACO Ó DE 1/2 SACO DE CAPACIDAD Y SE VACIARÁ
DIRECTAMENTE EN CARRETILLA Ó ARTESA DE MADERA PARA EVITAR QUE SE CONTAMINE.
116
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
TAMBIÉN PUEDE ELABORARSE A MANO, COLOCANDO SOBRE SUPERFICIE PLANA DE MADERA Ó LÁMINA
PRIMERO UNA CAMA DE ARENA GRUESA, ENCIMA UNA DE GRAVA DE 3/4", AGREGAR EL AGUA NECESARIA PARA
LUEGO COLOCAR DE MANERA UNIFORME EL CEMENTO NECESARIO Y PROCEDER A REVOLVER PERFECTAMENTE
TODO.
EN CASO DE UTILIZAR CONCRETO PREMEZCLADO SE DEBERÁ VACIAR DIRECTAMENTE SOBRE CARRETILLA Ó
ARTESA DE MADERA EVITANDO ASÍ QUE SE CONTAMINE, Y ÚNICAMENTE EL NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN
DE LAS MUESTRAS.
ESTE TRABAJO SE DEBE DESARROLLAR EL LAS PRIMERAS HORAS DEL DÍA Y ÚNICAMENTE SE DEBE ELABORAR
EL CONCRETO NECESARIO PARA MUESTREAR, YA QUE NO SE ACEPTARÁN CONCRETOS CON MÁS DE 15 MINUTOS
DE HABERSE ELABORADO, EL REVENIMIENTO PERMITIDO SERÁ DE 8 CENTÍMETROS.
IV.1.16.- VACIADO DEL CONCRETO ENTRE MUESTRAS DE TABIQUE.-UNA VEZ ELABORADO EL CONCRETO Y DE
HABER VERIFICADO EL REVENIMIENTO SE PROCEDERÁ A SU COLOCACIÓN, ÉSTA SE LLEVARÁ A CABO ENTRE
CADA UNA DE LAS MUESTRAS DE TABIQUE, FORMANDO MUESTRAS DE CONCRETO LINEALES (LÍNEAS
PARALELAS), ES DECIR, EN UN SÓLO SENTIDO.
EL CONCRETO SE DEBE ACOMODAR HACIENDO VARIOS MOVIMIENTOS CON CUCHARA PARA ALBAÑILERÍA,
PREFERENTEMENTE DE 9” A MANERA DE VIBRADO MANUAL, ES DECIR, QUE CON ESTOS MOVIMIENTOS SE LOGRE
ACOMODAR PERFECTAMENTE EL CONCRETO (QUE NO QUEDEN HUECOS NI BURBUJAS DE AIRE).
PARA FORMAR LAS MUESTRAS LINEALES DE CONCRETO SE DEBE UTILIZAR UNA REGLA DE PTR DE 3/4" X 2 1/4" X
1.50 METROS DE LARGO PARA QUE ÉSTAS QUEDEN AL MISMO NIVEL QUE LAS MUESTRAS DE TABIQUE.
IV.1.17.- ELABORACIÓN DEL CONCRETO PARA EL PISO.- SE LLEVARÁ A CABO UNA VEZ QUE SE ENCUENTREN
LISTAS LAS MUESTRAS LINEALES (ENTRE MUESTRAS DE TABIQUE), ANTES DEL FRAGUADO INICIAL, PERO QUE
TENGAN UNA CONSISTENCIA ADECUADA (DEBIENDO SER TAMBIÉN EN LAS HORAS DE LA MAÑANA, ANTES DEL
MEDIO DÍA) Y DEMANERA SIMULTÁNEA CON EL VACIADO DEL PISO.
LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERÁ DE F’C= 200 KG/CM2. NO SE PERMITIRÁ QUE EL CONCRETO TENGA UNA
RESISTENCIA MENOR A LA ESPECIFICADA, ACLARANDO QUE EN CUALQUIER MOMENTO SE PUEDEN TOMAR
MUESTRAS DEL CONCRETO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE LA SEDESOL Ó REALIZAR PRUEBAS DE
LABORATORIO AÚN DESPUÉS DE ELABORADO EL PISO.
EL CONCRETO SE ELABORARÁ EN REVOLVEDORA DE 1 SACO Ó DE 1/2 SACO DE CAPACIDAD Y SE VACIARÁ
DIRECTAMENTE EN CARRETILLA Ó ARTESA DE MADERA PARA EVITAR QUE SE CONTAMINE.
TAMBIÉN PUEDE ELABORARSE A MANO, COLOCANDO SOBRE SUPERFICIE PLANA DE MADERA Ó LÁMINA
PRIMERO UNA CAMA DE ARENA GRUESA, ENCIMA UNA DE GRAVA DE 3/4", AGREGAR EL AGUA NECESARIA PARA
LUEGO COLOCAR DE MANERA UNIFORME EL CEMENTO NECESARIO Y PROCEDER A REVOLVER PERFECTAMENTE
TODO.
ESTE TRABAJO SE DEBE DESARROLLAR ANTES DEL MEDIO DÍA, YA QUE NO SE ACEPTARÁN CONCRETOS CON
MÁS DE 15 MINUTOS DE HABERSE ELABORADO, EL REVENIMIENTO PERMITIDO SERÁ DE ENTRE 8 Y 10
CENTÍMETROS.
EN CASO DE UTILIZAR CONCRETO PREMEZCLADO SE DEBERÁ VACIAR DIRECTAMENTE SOBRE CARRETILLA Ó
ARTESA DE MADERA EVITANDO ASÍ QUE SE CONTAMINE Y PREFERENTEMENTE DEBERÁ LLEGAR A CASA DEL
BENEFICIARIO MÁXIMO A LAS 12:00 HORAS (AL MEDIO DÍA). EN DICHO PROCESO Y LOS TRABAJOS, SE DEBERÁN
TOMAR EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
ESTADO DE COAHUILA Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.
IV.1.18.- VACIADO DE CONCRETO ENTRE MUESTRAS LINEALES.-EL VACIADO DEL CONCRETO SE DEBE LLEVAR
A CABO DE MANERA SIMULTÁNEA CON LA ELABORACIÓN, TOMANDO PRECAUCIÓN DE NO HACERLO MÁS
RÁPIDO DE LO QUE SE PUEDA DISTRIBUIR.
117
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
EL CONCRETO SE DEBE ACOMODAR HACIENDO VARIOS MOVIMIENTOS CON CUCHARA PARA ALBAÑILERÍA,
PREFERENTEMENTE DE 9” A MANERA DE VIBRADO MANUAL, ES DECIR, QUE CON ESTOS MOVIMIENTOS SE LOGRE
ACOMODAR PERFECTAMENTE EL CONCRETO (QUE NO QUEDEN HUECOS NI BURBUJAS DE AIRE).
PARA LLEVAR A CABO EL VACIADO DEL CONCRETO ENTRE LAS MUESTRAS LINEALES ES NECESARIO UTILIZAR
LA REGLA DE PTR DE 1.50 METROS PARA QUE TODO EL PISO QUEDE AL MISMO NIVEL, EL PROCEDIMIENTO QUE SE
DEBE SEGUIR ES EL DE IR CUBRIENDO LOS ESPACIOS QUE QUEDARON ENTRE CADA UNA DE LAS MUESTRAS
LINEALES Y HASTA TERMINARLO PARA DESPUÉS PASARSE AL SIGUIENTE ESPACIO Y ASÍ SUCESIVAMENTE.
IV.1.19.- RETIRO DE MUESTRAS DE TABIQUE.- AL MOMENTO DE IR COLOCANDO EL CONCRETO ENTRE LAS
MUESTRAS LINEALES (LÍNEAS PARALELAS) SE DEBEN RETIRAR LAS MUESTRAS DE TABIQUE E IR RELLENANDO
CON EL MISMO CONCRETO LOS HUECOS QUE VAN QUEDANDO COMO PRODUCTO DEL RETIRO DE MUESTRAS.
SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL NO RETIRAR LAS MUESTRAS ES MOTIVO PARA NO ACEPTAR EL TRABAJO Y POR
LO TANTO NO HACER NINGÚN PAGO POR ESTOS PISOS.
IV.1.20.- ALLANADO DEL PISO.- DESPUÉS DE VACIADO EL CONCRETO Y QUE TENGA UNA CONSISTENCIA
ADECUADA SE PROCEDERÁ A DAR EL ACABADO FINAL QUE SERÁ DE SEMIPULIDO A PULIDO, ESTE CONSISTE EN
IR PULIENDO CON LLANA METÁLICA, SIN AGREGAR CEMENTO EN POLVO NI CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE
NO SEA ÚNICAMENTE EL CONCRETO YA VACIADO. LA SUPERFICIE DEBE QUEDAR PERFECTAMENTE LISA Y
CERRADA.
IV.1.21.- CURADO DE LA SUPERFICIE.-PARA QUE EL PISO SE MANTENGA HÚMEDO DEBERÁ MOJARSE CON
SUFICIENTE AGUA POR LO MENOS 3 VECES AL DÍA EN UN PERÍODO DE ENTRE 7 Y 10 DÍAS CONSECUTIVOS, ESTO
ES DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DE LA LOCALIDAD.
ES RESPONSABILIDAD DE “EL LICITANTE” GANADOR CUALQUIER DETERIORO QUE SUFRA EL PISO, LLÁMESE
PÉRDIDA DE RESISTENCIA O AGRIETAMIENTOS POR LA FALTA DE HUMEDAD.
TAMBIÉN PUEDE UTILIZAR LA APLICACIÓN DE ALGÚN PRODUCTO PARA CURAR EL PISO, ACLARANDO QUE ÉSTE
DEBE SER DE PRIMERA CALIDAD, APLICARLO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y HACER
LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS AL BENEFICIARIO, YA QUE EL MAL USO DEL PRODUCTO ES
RESPONSABILIDAD DE “EL LICITANTE” GANADOR.
EL COSTO DE ESTE PRODUCTO (EN CASO DE UTILIZARLO), SERÁ POR CUENTA DEL LICITANTE GANADOR, POR LO
QUE DEBERÁ CONSIDERARLO EN EL PRECIO UNITARIO.
IV.1.22.- RECUBRIMIENTO EN MUROS.-SE APLICARA UNA CAPA DE RECUBRIMIENTO EN LOS MUROS
EXTERIORES, INTERIORES DE BLOCK Y PLAFÓN, EL CUAL SE HARÁ CON ESTUCO. SE INICIARÁ CON EL RETIRO DE
ESCORIAS E IMPUREZAS QUE PUDIERA TENER LA SUPERFICIE DEL MURO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRES
PRODUCTO DE LA CIMBRA DE REFUERZOS ESTRUCTURALES, LA APLICACIÓN DEL ESTUCO SE HARÁ POR MEDIO
DE UNA LLANA METÁLICA PARA GARANTIZAR ASÍ UNA SUPERFICIE LISA.
IV.1.23.- IMPERMEABILIZACIÓN.-AL TÉRMINO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRETIL SOBRE LOSA, SE PROCEDERÁ A
IMPERMEABILIZAR EL ÁREA TOTAL DE LA LOSA. PRIMERO SE BARRERÁ LA SUPERFICIE DE LA LOSA PARA
RETIRAR RESIDUOS DE TRABAJOS REALIZADOS Y POLVO PARA GENERAR UNA SUPERFICIE LIMPIA. SE
REALIZARÁ RECUBRIENDO LA SUPERFICIE CON 2 APLICACIONES DE IMPERMEABILIZANTE, CON RODILLO O
CEPILLO DE IXTLE PARA MEJOR ADHERENCIA Y ABSORCIÓN, CUIDANDO DE RECUBRIR TODA LA SUPERFICIE
HASTA REMATAR CON LOS DIAMANTES.
IV.1.24.- VENTANA.- COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO BÁSICA BLANCA CON MOSQUITERO DE 0.90 X
0.90MTS. DE 1 1/2 ¨CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 3 MM. INCLUYE INSTALACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
IV.1.25.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.- PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS ES NECESARIO SEÑALAR QUE
TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN EMPOTRADOS A LOS MUROS Y/O LOSA Y NO SOBREPUESTOS, POR LO QUE TODAS
LAS RANURAS Y HUECOS SERÁN EN LUGARES ESTRATÉGICOS Y REALIZADOS, EN EL CASO DE LOS MUROS, POR
118
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
LA CARA EXTERIOR PARA NO DEJAR POR NINGÚN MOTIVO RESANES INTERIORES; PARA LAS CANALIZACIONES
DE LOS CABLEADOS SERÁ CON POLIDUCTO NARANJA DE ½” DE DIÁMETRO EVITANDO REALIZAR DOBLECES MUY
CERRADOS Y QUE ÉSTA SE CIERRE Y EVITE EL PASO DEL CABLEADO, LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS SERÁN
CON CABLE CAL. 12 TANTO PARA CONTACTOS, APAGADORES E ILUMINACIÓN, SE UTILIZARAN CAJAS CHALUPAS
GALVANIZADAS PARA APAGADORES Y CONTACTOS DE 2”X4” Y DE 4”X4” PARA SALIDA DE ILUMINACIÓN, SE
UTILIZARA UN APAGADOR DOBLE CON TAPA, UN CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y DOS ROSETAS DE
PORCELANA DE 4” PARA SALIDA DE ILUMINACIÓN. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA DEL CUARTO, SE DEJARÁ DEL LADO DE LA VIVIENDA YA EXISTENTE PARA QUE EL BENEFICIARIO
PUEDA REALIZAR LA INTERCONEXIÓN.
IV.1.25.- RETIRO DE PUERTA O VENTANA.- SE DEBERÁ RETIRAR LA PUERTA O VENTANA EXISTENTE EN LA
VIVIENDA DEL BENEFICIARIO PARA DEJAR HUECO DE 0.90X2.10 CMS, PARA POSTERIORMENTE INSTALAR LA
PUERTA POR PARTE DEL BENEFICIARIO, PARA COMUNICAR EL CUARTO CON LA VIVIENDA EXISTENTE. EL HUECO
DEBERÁ DE SER FILETEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA CAUSE DAÑOS A LOS MUROS, LOSAS O ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA
PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, DEBERÁ HACER LAS REPARACIONES NECESARIAS PARA DEJARLA EN LAS
MISMAS CONDICIONES EN QUE SE ENCONTRABA.
IV.2.- BAÑO RURAL DE 4.00 METROS CUADRADOS
IV.2.1.- TRAZO Y NIVELACIÓN.- SON LOS TRABAJOS O ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN LA DELIMITACIÓN DEL
ÁREA DE TRABAJO ASÍ COMO DEL NIVEL DE DESPLANTE QUE SERA CORRIDO CON MANGUERA DE NIVEL
TOMANDO COMO BASE LA CONSTRUCCIÓN YA EXISTENTE PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, ESTA DEBE ESTAR
PERFECTAMENTE NIVELADA Y LIBRE DE MATERIALES QUE PUEDAN CONTAMINARLO, SIENDO EL MATERIAL
RETIRADO A UN SITIO DENTRO DEL TERRENO EN DONDE NO ENTORPEZCA LA EJECUCIÓN; EL TRAZO SE
REALIZARA CONFORME AL PLANO, CON ESTACAS DE MADERA Y CON HILO NYLON. LA NIVELACIÓN SE
REALIZARA CON UN PISÓN DE MANO.
IV.2.2.- EXCAVACIÓN.- ÉSTA SE LLEVARÁ A CABO A MANO, CON PICO (ZAPAPICO) Y PALA; EL PRODUCTO DE LA
EXCAVACIÓN SE UTILIZARA PARA LA NIVELACIÓN DEL BAÑO A CONSTRUIR Y EL SOBRANTE SERA RETIRADO POR
“EL CONTRATISTA” AL LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO PARA TAL EFECTO.
IV.2.3.- LOSA DE CIMENTACIÓN.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR
ACABADO PULIDO, CON UN CONCRETO F`C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10 Y
UN REFUERZO PERIMETRAL CON ARMEX 15-15/ 4.
IV.2.4. MUROS DE BLOCK.- PARA LA COLOCACIÓN DEL BLOCK 15 X 20 X 40, SERÁ NECESARIO REALIZAR
NUEVAMENTE UN TRAZO PARA MARCAR LA LÍNEA QUE SERVIRÁ DE LÍMITE PARA AMBAS CARAS DEL BLOCK ASÍ
COMO LA COLOCACIÓN DE HILO DE ALBAÑIL PARA GENERAR GUÍA QUE SERVIRÁ DE NIVEL PARA CADA HILADA
DE BLOCK, SE APLICARA UNA CAPA DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 EN EL PISO PARA DESPUÉS
ASENTAR LA PIEZA DE BLOCK DANDO UN LIGERO GOLPE EN SU PARTE SUPERIOR PARA SU MEJOR ADHERENCIA AL
MORTERO Y FACILITANDO CON ESTO EL RESPETAR EL NIVEL SEÑALADO POR EL HILO, CABE SEÑALAR QUE EL
ACABADO DEL MURO DE BLOCK SERÁ COMÚN A MEZCLA CORTADA EN SU CARA EXTERIOR Y ACABADO
APARENTE EN SU CARA INTERIOR, EL ESPESOR PROMEDIO DE LAS BOQUILLAS TANTO HORIZONTALES COMO
VERTICALES DEBE SER DE 1.5 CMS Y LAS MEDIDAS DE LA PIEZA DE BLOCK SERÁ DE 15X20X40 CMS.
IV.2.5.- CASTILLOS DE REFUERZO.- PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE REQUERIRÁ DE CONCRETO
F’C=200 KG/CM2 Y REFUERZO ESTRUCTURAL ARMEX 15X15X4, Y SERÁ NECESARIO PREVIO AL COLADO DE LA
DALA DE DESPLANTE, DEJAR AHOGADOS LOS REFUERZOS ESTRUCTURALES ARMEX, UNA VEZ DESPLANTADOS
LOS DOS MUROS QUE GENERAN ESQUINA SE PROCEDERÁ A COLOCAR LA CIMBRA DE MADERA, CUIDANDO
ALINEAR EL REFUERZO ESTRUCTURAL ARMEX EN FORMA VERTICAL Y RESPETANDO EL ESPESOR DEL
RECUBRIMIENTO DEL ALMA DE ACERO, EL CUAL SERÁ DE 2.54 CMS EN SUS CUATRO LADOS, SE PROCEDERÁ A
VACIAR EL CONCRETO F’C=200 KG/CM2 CUIDANDO Y REVISANDO QUE NO HAYA ESCURRIMIENTOS QUE PUEDAN
DAÑAR EL ACABADO INTERIOR, YA QUE COMO SE MENCIONA ANTERIORMENTE EL ACABADO INTERIOR SERÁ
APARENTE.
119
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
IV.2.6.- DALA DE CERRAMIENTO.- SE UTILIZARA CONCRETO F’C=200 KG/CM2 Y REFUERZO ESTRUCTURAL ARMEX
15X15X4, UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS PERIMETRALES Y LOS CASTILLOS COLADOS DEL ÁREA A AMPLIAR,
SE PROCEDERÁ A LA COLOCACIÓN PERIMETRAL DEL REFUERZO ESTRUCTURAL ARMEX PARA LA DALA DE
CERRAMIENTO QUE TENDRÁ COMO FUNCIÓN PRINCIPAL EL AMARRE SUPERIOR PERIMETRAL DE LOS MUROS DE
BLOCK Y EL ANCLAJE DE LA LOSA, UNA VEZ COLOCADO EL REFUERZO ESTRUCTURAL SE COLOCARA LA CIMBRA
DE MADERA RESPETANDO 15 CMS DE ANCHO LIBRE EN SU PARTE INFERIOR, EL VACIADO DEL CONCRETO SE HARÁ
CUIDADOSAMENTE REVISANDO QUE NO HAYA FUGAS Y FILTRACIONES PARA EVITAR DAÑOS AL ACABADO
INTERIOR DE LOS MUROS DE BLOCK, YA QUE COMO ANTERIORMENTE SE SEÑALÓ, EL ACABADO INTERIOR SERÁ
APARENTE, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO SERÁ
DE 2.54 CMS EN SUS CUATRO LADOS. PARA LOS TRABAJOS DE DALA DE CERRAMIENTO SE INCLUYE UN ENRASE DE
8 CMS DE ESPESOR PARA FORMAR PENDIENTE EN LA LOSA DE AZOTEA Y ASÍ FACILITAR EL DESAGÜE DE AGUAS
PLUVIALES.
IV.2.7.- LOSA DE CONCRETO SOLIDA.- PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO SE UTILIZARÁ CONCRETO F’C=200
KG/CM2 Y VARILLA CORRUGADA DE 3/8” DE DIÁMETRO COMO REFUERZO ESTRUCTURAL; EL ACABADO INTERIOR
DE LA LOSA SERÁ APARENTE, POR LO QUE SE REQUERIRÁ UTILIZAR CIMBRA DE MADERA DE TRIPLAY DE 12 MM
DE ESPESOR, CABE MENCIONAR QUE LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO SE HARÁ EN CONJUNTO CON LOS TRABAJOS
DE LA DALA DE DESPLANTE YA QUE LOS TRASLAPES Y ANCLAJES SON VITALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS ARMADOS ESTRUCTURALES. SE COLOCARÁ LA CIMBRA DE MADERA DE TRIPLAY DE 12 MM DE ESPESOR,
CONTEMPLANDO UNA DIFERENCIA DE NIVEL DE 8 CMS QUE NOS DARÁ EL ENRASE QUE SE COLOCARÁ PARA DAR
SALIDA A AGUAS DE LLUVIA, SOPORTADA CON PUNTALES DE POLÍN DE MADERA DE 4”X4” SEPARADOS A UNA
DISTANCIA DE 60 CMS MÁXIMO, SE PODRÁ HACER UN DESCIMBRADO PARCIAL A LOS 5 DÍAS DE COLADO EL
CONCRETO DEJANDO AL CENTRO DEL CLARO MAS CORTO 2 PUNTALES DE POLÍN DE 4”X4” Y EL DESCIMBRADO
TOTAL SE HARÁ 7 DÍAS DESPUÉS DE COLADO EL CONCRETO, SE COLOCARÁ CIMBRA EN PERÍMETRO DE LOSA CON
UNA ALTURA DE 10 CMS, TERMINADA LA COLOCACIÓN DE LA CIMBRA SE COLOCARÁ UNA RETÍCULA DE VARILLA
DE 3/8” DE DIÁMETRO A CADA 15 CMS DE SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO EN AMBOS SENTIDOS, SE COLOCARÁ LA
PRIMER CAMA DE VARILLAS EN UN SOLO SENTIDO PARA DESPUÉS COLOCAR ENCIMA DE ÉSTA LA SIGUIENTE
RETÍCULA EN EL SENTIDO CONTRARIO PARA ASÍ PODER HACER LOS AMARRES EN CADA INTERSECCIÓN DE
VARILLAS CON ALAMBRE RECOCIDO NO. 18 Y UTILIZANDO GANCHO METÁLICO PARA OBTENER UN AMARRE
TENSO Y RESISTENTE, TERMINADA LA COLOCACIÓN DE LA CIMBRA Y EL ARMADO ESTRUCTURAL SE PROCEDERÁ
A LIMPIAR LA SUPERFICIE DEL ÁREA QUE SE CUBRIRÁ CON CONCRETO PARA RETIRAR BASURA O SOBRANTES DE
MATERIALES UTILIZADOS, PARA EL VACIADO DEL CONCRETO SE REQUERIRÁ EL EMPLEO DE VIBRADOR
ELÉCTRICO O DE GASOLINA PARA EL MEJOR ACOMODO DE ÉSTE Y EVITAR POROSIDADES AL MOMENTO DEL
RETIRO DE LA CIMBRA, SE DEBERÁ APLICAR AGUA A LA LOSA POR UN PERIODO DE 10 DÍAS CONSECUTIVOS PARA
EVITAR PÉRDIDA DE HUMEDAD Y POR CONSIGUIENTE AGRIETAMIENTOS EN EL CONCRETO, EL ESPESOR DE LA
LOSA SÓLIDA DE CONCRETO SERÁ DE 10 CMS Y EL ACABADO SERÁ CON PLANA DE MADERA. ES IMPORTANTE
SEÑALAR QUE PARA EL ARMADO DE LA LOSA SERÁ NECESARIO PRESENTAR UNA MEMORIA DE CÁLCULO
ESTRUCTURAL FIRMADA Y AVALADA POR UN PERITO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA CERTIFICADO, QUE
SERVIRÁ COMO RESPALDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DICHO DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE
EN LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA CONVOCATORIA, Y DICHO PROCESO Y LOS TRABAJOS DEBERÁN TOMAR EN
CUENTA LAS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ESTADO DE
COAHUILA Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.
IV.2.8.- PRETIL.- ESTE TRABAJO SE REALIZARÁ COLOCANDO UNA HILADA DE BLOCK EN TODO EL PERÍMETRO DE
LA LOSA, ESTO SE HARÁ APLICANDO UNA CAPA DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 EN EL PISO PARA
DESPUÉS ASENTAR LA PIEZA DE BLOCK DANDO UN LIGERO GOLPE EN SU PARTE SUPERIOR PARA SU MEJOR
ADHERENCIA AL MORTERO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE AL TERMINO DE LOS TRABAJOS DEL PRETIL SE
TENDRÁ QUE RELLENAR LOS HUECOS DEL BLOCK CON UNA PARTE DE TIERRA Y FINALMENTE CON UNA CAPA DE
MORTERO, ESTO PARA EVITAR DEJAR HUECOS QUE SIRVAN PARA EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA.
IV.2.9.- PLANILLA.- ESTE TRABAJO SERA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 5 CMS
ESPESOR PARA DAR SALIDA DE AGUAS PLUVIALES, ADEMÁS DE UN CHAFLÁN EN LOSA A BASE DE MORTERO
CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYENDO DOS DIAMANTES QUE DESEMBOCARAN EN EL TUBO DE PVC DE
2”, EL ACABADO SERÁ CON PLANA DE MADERA.
IV.2.10.- DIAMANTE.- COLOCACIÓN DE DIAMANTE EN BAJADAS DE AGUA PLUVIAL A BASE DE MORTERO CEMARENA 1.4 ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
120
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
IV.2.11.- BAJADA PLUVIAL.- PARA DAR SALIDA Y DESCARGA A LA ACUMULACIÓN DE AGUA PROVOCADA POR
LLUVIA, SE COLOCARÁ UN TUBO DE PVC DE 2” DE 60 CMS DE LONGITUD, AHOGADO Y EMPOTRADO EN PRETIL EN
EL LADO DEL NIVEL MAS BAJO, PARA ASÍ PODER DESALOJAR LIBREMENTE EL AGUA DE LLUVIA, LA DESCARGA DE
PVC DE 2” SE COLOCARÁ EN EL LADO MAS BAJO Y CENTRADA EN EL ANCHO DEL PRETIL.
IV.2.12.- RECUBRIMIENTO EN MUROS Y PLAFÓN.-SE APLICARA UNA CAPA DE RECUBRIMIENTO EN LA CARA
EXTERIOR DEL MURO DE BLOCK, EL CUAL SE HARÁ CON ESTUCO COLOR BLANCO ACABADO FLOTEADO. SE
INICIARA CON EL RETIRO DE ESCORIAS E IMPUREZAS QUE PUDIERA TENER LA SUPERFICIE DEL MURO, ASÍ COMO
EL RETIRO DE ALAMBRES PRODUCTO DE LA CIMBRA DE LOS REFUERZOS ESTRUCTURALES, LA APLICACIÓN DEL
ESTUCO SE HARÁ POR MEDIO DE UNA LLANA METÁLICA PARA GARANTIZAR ASÍ UNA SUPERFICIE LISA.
IV.2.13.- IMPERMEABILIZACIÓN.- AL TÉRMINO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRETIL SOBRE LOSA Y DE LA
COLOCACIÓN DE LA PLANILLA, SE PROCEDERÁ A IMPERMEABILIZAR EL ÁREA TOTAL DE LA LOSA. SE PROCEDERÁ
A BARRER LA SUPERFICIE DE LA LOSA PARA RETIRAR RESIDUOS DE TRABAJOS REALIZADOS Y POLVO PARA
GENERAR UNA SUPERFICIE LIMPIA. SE REALIZARÁ RECUBRIENDO LA SUPERFICIE CON 2 APLICACIONES DE
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO AFIBRATADO, CON RODILLO O CEPILLO DE IXTLE PARA MEJOR ADHERENCIA Y
ABSORCIÓN, CUIDANDO DE RECUBRIR TODA LA SUPERFICIE HASTA REMATAR CON LOS DIAMANTES.
IV.2.14.- PUERTA Y MARCO.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA Y MARCO METÁLICO GALVANIZADO EN
COLOR BLANCO DE 1 3/4 CON UNA ALTURA DE 2.10 X 1.80 INCLUYE CHAPA, BISAGRAS, TORNILLOS Y TODO PARA
SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
IV.2.15.- VENTANA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 0.40 X 0.60, CON VIDRIO
OPACO DE 3 MM SE COLOCARA EN EL ÁREA DE REGADERA, INCLUYE MOSQUITERO Y JALADERA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
IV.2.16.- MUEBLES DE BAÑO.- SALIDAS HIDRÁULICAS SEGÚN PROYECTO POR MUEBLE (REGADERA WC, LAVABO,
TINACO TODO CON TUBO PLUS, COLOCACIÓN DE JARRO DE AIRE, INCLUYE LIMPIEZA CARGA Y ACARREO DENTRO
Y FUERA DE LA OBRA RANURADO RESANES Y PRUEBAS HIDROSTÁTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO.
IV.2.17.- INSTALACIÓN SANITARIA.- SALIDAS SANITARIAS DE PVC LÍNEA ECONÓMICA CON DIÁMETRO SEGÚN EL
MUEBLE QUE INDIQUE EL PROYECTO, REGADERA, WC, LAVABO, VENTILA, INCLUYE LIMPIEZA CARGA Y ACARREO
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RANURADO Y RESANES DE ALBAÑILERÍA PRUEBA SANITARIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
IV.2.18.- INODORO Y REGADERA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO COLOR BLANCO MARCA VITROMEX O
SIMILAR, INCLUYE ASIENTO CON TAPA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA ECOLÓGICA NOM-008-1998,
MANERALES Y CHAPETONES, MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.
IV.2.19.- ACCESORIOS CERÁMICOS.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS CERÁMICOS EMPOTRABLES
LOS CUALES CONSTAN DE CINCO PIEZAS UN TOALLERO, DOS JABONERAS UNA PARA EL LAVABO Y LA OTRA PARA
LA REGADERA), UNA CEPILLERA, UN PORTA ROLLO DE PAPEL
IV.2.20.- TINACO.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE
CALIDAD SIMILARES DE 450 LTS CON SUS ACCESORIOS , INCLUYE BASE PARA EL TINACO DE CINCO HILADAS DE
BLOCK 15 X 20 X 40 SEGÚN PROYECTO MAS MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
IV.2.21.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.-PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS ES NECESARIO SEÑALAR QUE
TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN EMPOTRADOS A LOS MUROS Y/O LOSA Y NO SOBREPUESTOS, POR LO QUE TODAS
LAS RANURAS Y HUECOS SERÁN EN LUGARES ESTRATÉGICOS Y REALIZADOS, EN EL CASO DE LOS MUROS, POR LA
CARA EXTERIOR PARA NO DEJAR POR NINGÚN MOTIVO RESANES INTERIORES; PARA LAS CANALIZACIONES DE LOS
CABLEADOS SERÁ CON POLIDUCTO NARANJA DE ½” DE DIÁMETRO EVITANDO REALIZAR DOBLECES MUY
CERRADOS Y QUE ÉSTA SE CIERRE Y EVITE EL PASO DEL CABLEADO, LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS SERÁN
121
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
CON CABLE CAL.# 14 TANTO PARA CONTACTOS, APAGADORES E ILUMINACIÓN, SE UTILIZARAN CAJAS CHALUPAS
GALVANIZADAS PARA APAGADORES Y CONTACTOS DE 2”X4” Y DE 4”X4” .
IV.2.22.- PINTURA VINÍLICA.- SE APLICARA PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN COLORES REGULARES, EN EL ÁREA DE
LOS MUROS EXTERIORES E INTERIORES A BASE DE PINTURA ACRÍLICO A BASE DE AGUA, INCLUYE: SELLADOR,
BROCHAS, RODILLOS Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
IV.3.- LOSA DE AZOTEA RURAL DE 22.00 METROS CUADRADOS
IV.3.1.- DEMOLICIÓN Y/O RETIRO DEL TECHO EXISTENTE.- LA DEMOLICIÓN O RETIRO DEL TECHO
EXISTENTE SERA POR PARTE DEL BENEFICIARIO, DEJANDO ESTE LISTO PARA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE
LA LOSA DE AZOTEA EMPEZANDO CON LA PIÑA DE BLOCK.
IV.3.2.- PIÑA DE BLOCK DE CONCRETO.- SE CONSTRUIRÁ UTILIZANDO BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 15-20-40
CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, PARA DAR PENDIENTE A LA LOSA DE AZOTEA
DE 0.20 MTS. A 0.00 MTS.
IV.3.3.- CARGADOR TRASVERSAL.- SE COLOCARAN CARGADORES TRASVERSALES DE MADERA DE PINO DE
PRIMERA DE 2” X 4” A CADA 0.50 MTS. MÁXIMO DE SEPARACIÓN INCLUYE: ACABADO BARNIZ EN TODO EL
CARGADOR.
IV.3.4.- CUBIERTA DE MADERA.- COLOCACIÓN DE CUBIERTA SUPERIOR A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA,
CANTEADA, CEPILLADA, MADERA DE DIMENSIONES DE 1" DE ESPESOR, X 4",6" U 8" DE ANCHO, POR LA LONGITUD
NECESARIA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ÁREA A CUBRIR, DEJÁNDOLA AL NIVEL SUPERIOR
DE LA TABLA INCLUYE : BARNIZ EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO LOS CORTES NECESARIOS
PARA SU COLOCACIÓN.
IV.3.5.- POLIETILENO.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE POLIETILENO EN ROLLO NEGRO,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
IV.3.6.- LOSA DE CONCRETO.- PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO SE UTILIZARÁ CONCRETO F’C=200 KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 19MM, PREMEZCLADO, DE 6CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66
10-10, CABE MENCIONAR QUE LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO. SE COLOCARÁ LA CIMBRA DE MADERA DE
TRIPLAY DE 12 MM DE ESPESOR, CONTEMPLANDO UNA DIFERENCIA DE NIVEL DE QUE NOS DARÁ LA PIÑA DE
BLOCK QUE SE COLOCARÁ PARA DAR SALIDA A AGUAS DE LLUVIA, SOPORTADA CON PUNTALES DE POLÍN DE
MADERA DE 4”X4” SEPARADOS A UNA DISTANCIA DE 60 CMS MÁXIMO, SE PODRÁ HACER UN DESCIMBRADO
PARCIAL A LOS 3 DÍAS DE COLADO EL CONCRETO DEJANDO AL CENTRO DEL CLARO MAS CORTO 2 PUNTALES DE
POLÍN DE 4”X4” Y EL DESCIMBRADO TOTAL SE HARÁ 7 DÍAS DESPUÉS DE COLADO EL CONCRETO, TERMINADA LA
COLOCACIÓN DE LA CIMBRA Y EL ARMADO ESTRUCTURAL SE PROCEDERÁ A LIMPIAR LA SUPERFICIE DEL ÁREA
QUE SE CUBRIRÁ CON CONCRETO PARA RETIRAR BASURA O SOBRANTES DE MATERIALES UTILIZADOS, PARA EL
VACIADO DEL CONCRETO SE REQUERIRÁ EL EMPLEO DE VIBRADOR ELÉCTRICO O DE GASOLINA PARA EL MEJOR
ACOMODO DE ÉSTE Y EVITAR POROSIDADES AL MOMENTO DEL RETIRO DE LA CIMBRA, SE DEBERÁ APLICAR
AGUA A LA LOSA POR UN PERIODO DE 10 DÍAS CONSECUTIVOS PARA EVITAR PÉRDIDA DE HUMEDAD Y POR
CONSIGUIENTE AGRIETAMIENTOS EN EL CONCRETO, EL ACABADO SERÁ CON PLANA DE MADERA FLOTEADO
PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE PARA EL ARMADO DE LA LOSA SERÁ
NECESARIO PRESENTAR UNA MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL FIRMADA Y AVALADA POR UN PERITO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA CERTIFICADO, QUE SERVIRÁ COMO RESPALDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS, DICHO DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN,
Y DICHO PROCESO Y LOS TRABAJOS DEBERÁN TOMAR EN CUENTA LAS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDAS EN EL
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ESTADO DE COAHUILA Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.
IV.3.7.- PRETIL.- ESTE TRABAJO SE REALIZARÁ COLOCANDO UNA HILADA DE BLOCK EN TODO EL PERÍMETRO DE
LA LOSA, ESTO SE HARÁ APLICANDO UNA CAPA DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 EN EL PISO PARA
DESPUÉS ASENTAR LA PIEZA DE BLOCK DANDO UN LIGERO GOLPE EN SU PARTE SUPERIOR PARA SU MEJOR
ADHERENCIA AL MORTERO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE AL TERMINO DE LOS TRABAJOS DEL PRETIL SE
TENDRÁ QUE RELLENAR LOS HUECOS DEL BLOCK CON UNA PARTE DE TIERRA Y FINALMENTE CON UNA CAPA DE
MORTERO, ESTO PARA EVITAR DEJAR HUECOS QUE SIRVAN PARA EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA.
122
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
IV.3.8.- CHAFLÁN.- ESTE TRABAJO SERA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 DE 10 CMS EN
LOSA, EL ACABADO SERÁ CON PLANA DE MADERA, ACABADO FLOTEADO. LISTO PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZACIÓN.
IV.3.9.- DIAMANTE.- ESTE TRABAJO SERA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 INCLUYENDO
DOS DIAMANTES QUE DESEMBOCARAN EN EL TUBO DE PVC DE 2”, EL ACABADO SERÁ CON PLANA DE MADERA
LISTO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN.
IV.3.10.- BAJADA PLUVIAL.- PARA DAR SALIDA Y DESCARGA A LA ACUMULACIÓN DE AGUA PROVOCADA POR
LLUVIA, SE COLOCARÁ UN TUBO DE PVC DE 2” DE 60 CMS DE LONGITUD, AHOGADO Y EMPOTRADO EN PRETIL EN
EL LADO DEL NIVEL MAS BAJO, PARA ASÍ PODER DESALOJAR LIBREMENTE EL AGUA DE LLUVIA, LA DESCARGA DE
PVC DE 2” SE COLOCARÁ EN EL LADO MAS BAJO Y CENTRADA EN EL ANCHO DEL PRETIL.
IV.3.11.- IMPERMEABILIZACIÓN.- AL TÉRMINO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRETIL SOBRE LOSA Y DE LA
COLOCACIÓN DEL CHAFLÁN Y DIAMANTE, SE PROCEDERÁ A IMPERMEABILIZAR EL ÁREA TOTAL DE LA LOSA. SE
PROCEDERÁ A BARRER LA SUPERFICIE DE LA LOSA PARA RETIRAR RESIDUOS DE TRABAJOS REALIZADOS Y POLVO
PARA GENERAR UNA SUPERFICIE LIMPIA. SE REALIZARÁ RECUBRIENDO LA SUPERFICIE CON 2 APLICACIONES DE
IMPERMEABILIZANTE, CON RODILLO O CEPILLO DE IXTLE PARA MEJOR ADHERENCIA Y ABSORCIÓN, CUIDANDO
DE RECUBRIR TODA LA SUPERFICIE HASTA REMATAR CON LOS DIAMANTES.
IV.3.12.- RECUBRIMIENTO EN MUROS DE PIÑA.- SE APLICARA UNA CAPA DE RECUBRIMIENTO EN LA CARA
INTERIOR DEL MURO DE BLOCK, EL CUAL SE HARÁ CON ESTUCO. SE INICIARA CON EL RETIRO DE ESCORIAS E
IMPUREZAS QUE PUDIERA TENER LA SUPERFICIE DEL MURO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRES PRODUCTO DE
LA CIMBRA DE LOS REFUERZOS ESTRUCTURALES, LA APLICACIÓN DEL ESTUCO SE HARÁ POR MEDIO DE UNA
LLANA METÁLICA PARA GARANTIZAR ASÍ UNA SUPERFICIE LISA.
1V.3.13.- SALIDA ELÉCTRICA.- PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS ES NECESARIO SEÑALAR QUE TODOS LOS
ACCESORIOS SERÁN EMPOTRADOS A LOS MUROS Y/O LOSA Y NO SOBREPUESTOS, POR LO QUE TODAS LAS
RANURAS Y HUECOS SERÁN EN LUGARES ESTRATÉGICOS Y REALIZADOS, EN EL CASO DE LOS MUROS, POR LA
CARA EXTERIOR PARA NO DEJAR POR NINGÚN MOTIVO RESANES INTERIORES; PARA LAS CANALIZACIONES DE LOS
CABLEADOS SERÁ CON POLIDUCTO NARANJA DE 1/2” DE DIÁMETRO EVITANDO REALIZAR DOBLECES MUY
CERRADOS Y QUE ÉSTA SE CIERRE Y EVITE EL PASO DEL CABLEADO, LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS SERÁN
CON CABLE CAL. 12 TANTO PARA CONTACTOS, APAGADORES E ILUMINACIÓN, SE UTILIZARAN CAJAS CHALUPAS
GALVANIZADAS PARA APAGADORES Y CONTACTOS DE 2”X4” Y DE 4”X4” PARA SALIDA DE ILUMINACIÓN, SE
UTILIZARA UN APAGADOR SENCILLO CON TAPA, UN CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y UNA ROSETA DE
PORCELANA DE 4” PARA SALIDA DE ILUMINACIÓN DE LA LOSA DE AZOTEA.
IV.3.14.- PINTURA VINÍLICA.- SE APLICARA PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN COLORES REGULARES, EN EL ÁREA
DEL PLAFÓN Y PIÑA A BASE DE PINTURA ACRÍLICA A BASE DE AGUA, INCLUYE: SELLADOR, BROCHAS, RODILLOS
Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
V.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.
POR CADA ACCIÓN DE VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ
LEVANTAR UN ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN EL FORMATO QUE PROPORCIONE “LA COMISIÓN” AL INICIO DE
LOS TRABAJOS. A ESTE RESPECTO DEBERÁ SEGUIR LAS INDICACIONES QUE LE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE
OBRA. ESTA ACTA NO SERÁ LA QUE RECONOZCA “LA COMISIÓN” COMO DEFINITIVA PARA RECIBIR LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO.
VI.- REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE LLEVARA A CABO CONFORME AL PROYECTO TIPO SEGÚN CORRESPONDA Y CON
ESTRICTO APEGO A LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LAS OBRAS Y QUE, MODIFICANDO O ADICIONANDO
LAS ANTERIORES, PREVALECERÁN A SU VEZ SOBRE ELLAS.
123
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE “LA COMISIÓN”, O LA FALTA DE ESTA, NO LIBERA A “LA
CONTRATISTA” DE SU OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, POR LO
QUE SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS.
“LA CONTRATISTA” SOMETERÁ A LA CONSIDERACIÓN DE “LA COMISIÓN” Y PREVIAMENTE A SU APLICACIÓN,
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE A SU JUICIO PRETENDA MODIFICAR Y QUE PRETENDA UTILIZAR,
SALVO QUE NO ESTÉN FIJADOS EN EL PROYECTO, NI EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. SI
“LA COMISIÓN” NO ACEPTA LOS PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A
MODIFICARLOS DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE “LA COMISIÓN” SIN QUE ESTAS MODIFICACIONES SEAN
MOTIVO DE INCREMENTO EN LOS PRECIOS UNITARIOS. LA ACEPTACIÓN POR “LA COMISIÓN” DE LOS
PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS NO LIBERA A “LA CONTRATISTA” DE LA TOTAL RESPONSABILIDAD DE LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE OBRA.
LAS DIMENSIONES, LAS TOLERANCIAS Y LOS ACABADOS DE LAS OBRAS O DE SUS PARTES, SE SUJETARAN A ESTAS
ESPECIFICACIONES QUE POR CONDICIONES PARTICULARES DE LAS OBRAS PUEDA DICTAR “LA COMISIÓN” Y QUE,
MODIFICANDO O ADICIONANDO, PREVALECERÁN A SU VEZ SOBRE ELLAS, Y A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO. LA
BUENA PRESENTACIÓN Y CORRECTA EJECUCIÓN SERÁN REQUISITOS INDISPENSABLES PARA QUE “LA COMISIÓN”
ACEPTE LOS TRABAJOS, LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE UNA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA Y DE
LA ZONA ADYACENTE DE TRABAJO, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
LA REPOSICIÓN DE LA OBRA MAL EJECUTADA O DAÑADA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, SERÁ
POR CUENTA DEL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”. “LA CONTRATISTA” SERÁ
RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE, CON MOTIVO DE LO ANTERIOR, CAUSE A “LA COMISIÓN” O A
TERCEROS.
VII.- CONCEPTOS DE TRABAJO
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEFINEN CADA UNA DE LAS PARTES O CONJUNTOS DE OPERACIONES Y MATERIALES
PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA DETERMINADA QUE INTEGRAN UNA UNIDAD PARA EFECTOS DE MEDICIÓN Y
BASE DE PAGO, CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.
SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO, LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SE CONSIDERAN COMO UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, Y DEBERÁN INCLUIR: LOS MATERIALES NECESARIOS ADQUIRIDOS O FABRICADOS; SUS CARGAS,
ACARREOS, DESCARGAS Y ALMACENAMIENTOS HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN EN LA OBRA; MERMAS Y
DESPERDICIOS ORIGINADOS POR MANEJOS, CORTES, REBAJES O CUALQUIER OTRA CLASE DE AJUSTE, LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA EN SÍ; EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS QUE SE REQUIERAN;
INSTALACIONES PROVISIONALES DE CUALQUIER TIPO Y CLASE; MUESTREO Y PRUEBAS NECESARIAS: PARTE
PROPORCIONAL DE LOS CONCEPTOS NO SUJETOS A MEDICIÓN; LIMPIEZA DEL TRABAJO Y DEL LUGAR DE LA
OBRA; REMOCIÓN DE SOBRANTES Y EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA DEJAR EL CONCEPTO DE TRABAJO
TOTALMENTE TERMINADO (PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) Y SU CONSERVACIÓN HASTA SU
RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”.
VIII.- CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
SE MEDIRÁN ÚNICAMENTE LOS TRABAJOS QUE SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LO ESTABLECIDO
EN EL PROYECTO Y EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, “LA CONTRATISTA”
ESTÁ OBLIGADA A REHACER LOS TRABAJOS QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO CON LOS REQUISITOS DE
EJECUCIÓN, NO SE MEDIRÁ LO QUE “LA CONTRATISTA” TENGA QUE REALIZAR PARA CORREGIR O REPONER LO
EJECUTADO DEFICIENTEMENTE O DEMOLERLO CUANDO Y COMO SE REQUIERA.
LOS DAÑOS QUE EN LAS OBRAS CAUSEN FENÓMENOS NATURALES NO PREVISIBLES, SE MEDIRÁN EN LA FORMA
QUE PROCEDA SEGÚN EL CASO, CUANDO DICHAS OBRAS SE ESTÉN EJECUTANDO DENTRO DE LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA AUTORIZADO POR “LA COMISIÓN”.
EL RESULTADO DE LA MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS EMPLEANDO, LAS UNIDADES QUE EN CADA CASO SE INDIQUE,
LA MEDICIÓN CORRESPONDIENTE, SE APROXIMARA CON (2) DECIMALES.
124
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO, NO SE MEDIRÁN ANDAMIOS DE CUALQUIER TIPO O CLASE. LO
CORRESPONDIENTE A ESTOS CONCEPTOS DEBERÁ QUEDAR INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE OBRA EN DONDE SE REQUIERAN.
SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO, NO SE MEDIRÁN ACARREOS LIBRES, ACARREOS LIBRES, ACARREOS
EXCEDENTES O ACARREOS DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE. LO CORRESPONDIENTE A ESTOS CONCEPTOS DEBERÁ
QUEDAR INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EN DONDE SE REQUIERAN.
SE PAGARAN ÚNICAMENTE AQUELLOS CONCEPTOS MEDIDOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO. LOS
CONCEPTOS QUE NO SEAN OBJETO DE MEDICIÓN NO ESTARÁN SUJETOS A PAGO POR SEPARADO, PUES SE
CONSIDERA QUE SUS IMPORTES YA SE HAN INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FIGURAN EN LA RELACIÓN
ANEXA AL CONTRATO (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ANEXO A.E. 02).
LOS PRECIOS UNITARIOS SE FIJARAN EN CADA CASO Y DEBERÁN INCLUIR EL COSTO DIRECTO, EL COSTO
INDIRECTO (CAMPO Y EN GABINETE) EL FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y EL 5 AL MILLAR DETERMINADOS CON LA
VALORIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL CONCEPTO DE TRABAJO QUE SE TRATE.
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE A LA FACTURA
PARA EL PAGO DE CADA ESTIMACIÓN SON, ENTRE OTRAS:
VIII.1.- NÚMEROS GENERADORES;
VIII.2.- NOTAS DE BITÁCORA;
VIII.3.- CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFÍAS;
VIII.4.- CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA ACCIÓN DE VIVIENDA Y CROQUIS DE UBICACIONES DE LA VIVIENDA EN LA
COLONIA O LOCALIDAD;
VIII.5.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN;
VIII.6.- ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN INDIVIDUAL SIN TACHADURAS, BORRONES, ENMENDADURAS, FIRMADA O
CON HUELLA DIGITAL DEL BENEFICIARIO O SU REPRESENTANTE Y CON FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN Y DEL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO CLARAMENTE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS POR
ACCIÓN DE VIVIENDA, SEGÚN FORMATO QUE PROPORCIONE “LA COMISIÓN”; Y
VIII.7.- RELACIÓN DE BENEFICIARIOS EN DONDE CONSTE NOMBRE COMPLETO, DIRECCIÓN, CLAVE ÚNICA DE
REGISTRO DE POBLACIÓN, METROS CUADRADOS EJECUTADOS EN LA VIVIENDA Y FIRMA O HUELLA DE
CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS O SUS REPRESENTANTES, SEGÚN FORMATO QUE PROPORCIONE “LA
COMISIÓN”.
IX.- LA “BITÁCORA” Y EL REPORTE FOTOGRÁFICO.
“LA CONTRATISTA” PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ENTREGAR LAS
CORRESPONDIENTES NOTAS DE LA “BITÁCORA” Y REPORTE FOTOGRÁFICO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EN DISCO
COMPACTO (FORMATO JPEG), CON 5 FOTOGRAFÍAS DEL ÁREA ANTES DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO Y A LA TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA.
DE LAS 5 FOTOGRAFÍAS DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA QUE SE REQUIEREN, SE DISTRIBUIRÁN DE LA SIGUIENTE
FORMA:
IX.1.- CUARTO Y BAÑO.- LA PRIMERA SE TOMARÁ AL MOMENTO DE LLEGAR AL PREDIO.
- LA SEGUNDA AL MOMENTO DE CONCLUIR LA CIMENTACIÓN.
- LA TERCERA UNA VEZ QUE SE ENCUENTREN EJECUTADOS LOS MUROS.
125
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
- LA CUARTA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS DE LOSA.
- LA QUINTA AL TERMINARSE COMPLETAMENTE LA ACCIÓN DE VIVIENDA.
IX.1.- LOSA DE AZOTEA.-
LA PRIMERA SE TOMARÁ AL MOMENTO DE LLEGAR AL PREDIO.
LA SEGUNDA AL MOMENTO DE CONCLUIR LOS TRABAJOS DE PIÑA DE BLOCK DE CONCRETO.
LA TERCERA UNA VEZ QUE SE ENCUENTREN EJECUTADAS LA LOSA DE CONCRETO ALIGERADA.
LA CUARTA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN.
LA QUINTA AL TERMINARSE COMPLETAMENTE LA ACCIÓN DE VIVIENDA.
EN LA PRIMERA Y QUINTA FOTOGRAFÍA DEBERÁ APARECER EL BENEFICIARIO.
EN EL NOMBRE DE CADA FOTOGRAFÍA SE DEBERÁ INCLUIR EL NOMBRE DEL MUNICIPIO, COLONIA O LOCALIDAD,
BENEFICIARIO E INDICAR SI ES LA 1, 2, 3, 4 O 5. POR EJEMPLO:
OCAMPO, CHULA VISTA, MARÍA MORENO AGUIRRE, 1
OCAMPO, CHULA VISTA, MARÍA MORENO AGUIRRE, 2
OCAMPO, CHULA VISTA, MARÍA MORENO AGUIRRE, 3
OCAMPO, CHULA VISTA, MARÍA MORENO AGUIRRE, 4
OCAMPO, CHULA VISTA, MARÍA MORENO AGUIRRE, 5
ASIMISMO, DEBERÁ ENTREGAR IMPRESAS POR LO MENOS EL 25% DE LAS FOTOS QUE PRESENTE EN SU
ESTIMACIÓN.
SOLO SE ACEPTARÁN PARA SU COBRO, ESTIMACIONES POR TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y JUNTO A
CADA ESTIMACIÓN SE DEBERÁN PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS IMPRESAS SEÑALADAS EN EL PÁRRAFO QUE
ANTECEDE Y EL DISCO COMPACTO CON LAS CUATRO FOTOGRAFÍAS DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE
VIVIENDA TERMINADAS.
EL COSTO DEL PAQUETE FOTOGRÁFICO ES POR CUENTA DE “EL LICITANTE” GANADOR, POR O QUE DEBERÁ
CONSIDERARLO EN EL PRECIO UNITARIO.
X.- SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE LA OBRA.
EN LO QUE SE REFIERE A LA SEÑALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTE DEBERÁ HACERLO DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE:
“LA COMISIÓN” SUMINISTRARÁ A “LA CONTRATISTA” LOS MOSAICOS DE CERÁMICA QUE DEBERÁN SER
COLOCADOS EN LAS FACHADAS PRINCIPALES DE LA VIVIENDA DE “EL BENEFICIARIO” QUE SE CONSTRUIRÁN.
LOS MOSAICOS DEBERÁN SER PEGADOS SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
XI.- CONTROL DE CALIDAD.
“LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONTEMPLAR EL CONTROL DE CALIDAD PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS QUE
EJECUTE, OBSERVANDO LAS NORMAS NMX-C-111-ONNCCE-2004 Y NMX-C-160-ONNCCE-2004, PRESENTANDO EN LAS
ESTIMACIONES DE OBRA LOS SIGUIENTES RESULTADOS DE LABORATORIO:
XI.1.- ESTUDIO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS.- SE REALIZARÁ POR CADA UNO DE LOS BANCOS
QUE UTILICE Y SE PRESENTARÁ EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA, EN CASO CONTRARIO NO
PROCEDERÁ EL PAGO DE SU ESTIMACIÓN.
XI.2.- OBTENCIÓN DE MUESTRAS Y ENSAYE A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS A LA COMPRESIÓN SIMPLE.- SE OBTENDRÁN
MUESTRAS DEL CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO, A RAZÓN DE 1 MUESTRA POR CADA 20 ACCIONES DE
VIVIENDA EJECUTADAS, EN CADA MUESTRA SE OBTENDRÁN 3 ESPECÍMENES PARA ENSAYAR A LA
COMPRESIÓN SIMPLE A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS, LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 7 Y 14 DÍAS SE
ENTREGARÁN EN ORIGINAL EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA, LA DE 28 DÍAS SE ENTREGARÁ
126
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
POSTERIORMENTE. EL REPORTE DE LABORATORIO DEBERÁ INDICAR EL NOMBRE DE LA OBRA, NUMERO DE
INVITACIÓN, LA LOCALIDAD, EL NUMERO DE FOLIO Y NOMBRE DE BENEFICIARIO TAL Y COMO APARECE EN
EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, EL BANCO DE DONDE SE OBTUVIERON LOS MATERIALES PÉTREOS Y LA
EDAD DEL ESPÉCIMEN ENSAYADO.
XI.- CONTRALORÍA SOCIAL
CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACIÓN, VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA EN LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, EN CADA COLONIA O LOCALIDAD SE CONSTITUIRÁ UN COMITÉ DE OBRA Y
CONTRALORÍA SOCIAL.
XII.- OTRAS ESPECIFICACIONES.
XII.1.- EL COSTO DE LAS MUESTRAS DE LABORATORIO ES POR CUENTA DE “EL LICITANTE” GANADOR, POR LO
QUE DEBERÁ CONSIDERARLO EN SU PRECIO UNITARIO.
XII.2.- PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL, “LA COMISIÓN” NO SUMINISTRARÁ NINGÚN MATERIAL NI EQUIPO DE
INSTALACIÓN PERMANENTE, A EXCEPCIÓN DEL MOSAICO DE CERÁMICA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA.
XII.3.- “LA COMISIÓN” NO ACEPTARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN DEBIDO A ALGUNA CONSIDERACIÓN NO PREVISTA
POR “EL LICITANTE” GANADOR, NI POR OMISIÓN DE ALGÚN CONCEPTO.
XII.4.- SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE LOS MATERIALES: EN CASO DE QUE EL CEMENTO SE TRASLADE SIN
PROTECCIÓN CONTRA POSIBLES LLUVIAS, QUE NO CUMPLA CON LA CALIDAD REQUERIDA O QUE NO SE ESTIBE
SOBRE TARIMAS DE MADERA. TAMPOCO SE RECIBIRÁ SI AL MOMENTO DE DESCARGARLO NO SE HACE SOBRE
TARIMAS DE MADERA, LAS CUALES SERÁN POR CUENTA DE “EL LICITANTE” GANADOR.
EN CASO DE QUE LA ARENA, GRAVA Y/O AGUA PRESENTEN ALGÚN CONTAMINANTE O QUE NO SE TENGA
CUIDADO AL MOMENTO DE LA DESCARGA DE PROTEGERLOS DE CUALQUIER RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR
ARCILLA, TIERRA, LIMO, MATERIA ORGÁNICA, ETC.
XII.5.- QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO QUE EL CHOFER ENTREGUE LOS MATERIALES O EL PERSONAL QUE SE
ENCARGARÁ DE LA MANO DE OBRA, SOLICITE O RECIBA CANTIDAD ALGUNA POR NINGÚN CONCEPTO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.
XII.6.- “LA COMISIÓN” NO ACEPTARÁ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA SIN CONCLUIR
TOTALMENTE.
XII.7.- LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS, SERÁ POR ACCIÓN DE VIVIENDA,
INDEPENDIENTEMENTE DEL DESGLOSE EN LA ESTIMACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGRAN.
XII.8.- TODOS LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA,
LLÁMESE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA, DEBERÁN SER
CONSIDERADOS POR LOS LICITANTES EN EL PRECIO UNITARIO POR METRO CUADRADO DE LA ACCIÓN DE
VIVIENDA TERMINADA (AUN LO NO PREVISTO Y QUE SEA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS).
XII.9.- NO SE ACEPTARÁ QUE QUEDE SIN EJECUTAR ALGÚN TRABAJO DE LOS REQUERIDOS EN CADA COLONIA O
LOCALIDAD.
XII.10.- “LA CONTRATISTA” DEBE PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA, EN FORMA
COMPLETA Y CONTINUA HASTA CONCLUIR TODOS LOS QUE HAYA EN CADA COLONIA O LOCALIDAD DE ACUERDO
AL LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRAMA.
XII.11.- NO SE HARÁN PAGOS EXTRA NI POR SEPARADO DE ALGÚN CONCEPTO QUE NO SEA POR LOS METROS
CUADRADOS DE CADA UNO DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA CONSTRUIDAS TERMINADAS.
127
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CEV/IO-003/2015
POR “LA COMISIÓN”
POR “LA CONTRATISTA”
“-----------------------------------”
_____________________________________________
C. LIC. EDUARDO IGNACIO ORTUÑO GURZA
DIRECTOR GENERAL
_________________________________
C. XXXXXXXXXXXXXXXXX
(CARGO)
SUBDIRECTORA TÉCNICA Y DE VIVIENDA
___________________________________________
C. ARQ. IRLANDA VALDÉS COVARRUBIAS
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN Y VIVIENDA
___________________________________________
C. AURELIO MARTÍNEZ MORENO
LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. CV/IO-003/2015 DE
FECHA 04 DE MARZO DE 2015, CELEBRADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, Y LA EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, POR UN IMPORTE DE $XX’XXX,XXX.XX (IMPORTE CON LETRA PESOS XX/100 M.N.), I.V.A.
INCLUIDO, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 05 DE MARZO DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015.
128
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE
VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PRESENCIAL NÚM.
PERIODO:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111 DÍAS
NATURALES
IO-905050975-N3-2015
FECHA DE INICIO: 05 DE
MARZO DE 2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE
JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
ANEXO 2
CARÁTULA RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS
DESCRIPCIÓN GENERAL:
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE
CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL
CONTRATO.
CLAVE
1
2
3
DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS
ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS,
ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA
EJECUCIÓN,
P.U.O.T.,
A
REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS
COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUATRO
CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS
DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 24
VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL
ESTADO DE COAHUILA
CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA
RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA
EJECUCIÓN,
P.U.O.T.,
A
REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,
EN EL ESTADO DE COAHUILA
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
POR
ACCIÓN
NUMERO
DE
ACCIONES
CUARTO
1
43
BAÑO
1
24
LOSA DE
AZOTEA
1
85
CANTIDAD
TOTAL
PRECIO UNITARIO
($)
CON
NUMERO
CON
LETRA
IMPORTE
129
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
$0.00
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:
CATÁLOGO DE CONCEPTOS CUARTO URBANO DE 15 M2
CLAVE
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
POR
ACCIÓN
NUMERO
DE
ACCIONES
CANTIDAD
TOTAL
PRECIO UNITARIO
($)
CON
NUMERO
CON
LETRA
IMPORTE
PRELIMINARES
1
EXCAVACIÓN EN TERRENO DE MATERIAL
EN ZONA TIPO B, A MANO PARA
CIMENTACIÓN.
INCLUYE:
AFINES
DE
TALUDES,
EQUIPO,
HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO
PARA
SU
CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M3
2.57
SUBTOTAL PRELIMINARES
CIMENTACIÓN
2
CIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO,
SECCIÓN DE 0.40x0.60 MTS, A RAZÓN DE 40%
CONCRETO H.O. F´C=200KG/CM2 Y 60%
PIEDRA BOLA. INCLUYE: PRUEBAS DE
COMPRESIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.
M3
2.57
3
CADENA DE DESPLANTE SECCIÓN 15x15
CMS, CONCRETO H.O. F´C=200KG7CM2,
REFORZADA CON ARMEX 15x15-4. INCLUYE:
CIMBRA
COMÚN,
ARMADO,
COLADO,
DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
P.U.O.T.
ML
11.20
4
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE
CONCRETO F´C=200KG/CM2 DE 8CMS DE
ESPESOR Y MALLA 66-1010 DE REFUERZO,
ACABADO PULIDO INTEGRAL, SE CORRERÁ
EL NIVEL DE LA VIVIENDA ACTUAL.
INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES,
HUMECTACIÓN,
CIMBRA,
CURADO,
DESCIMBRADO, PRUEBAS DE COMPRESIÓN
SEGÚN
ESPECIFICACIONES,
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
P.U.O.T
M2
13.32
SUBTOTAL CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA
130
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
5
MURO DE BLOCK DE 15x20x40CMS A 11
HILADAS DE ALTURA Y/O LADRILLO DE LA
REGIÓN, ASENTADO CON MORTERO-ARENA
1:4, ACABADO LIMPIO, CORTADO CON
CUCHARA, EN SU COLOCACIÓN UTILIZAR
HILO Y PLOMADA. INCLUYE: ESCUADRES,
ACARREOS,
EQUIPO,
HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO
PARA
SU
CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
23.68
6
CASTILLO DE 15x15 CM, REFORZADO CON
ARMEX 15-15-4, DE CONCRETO F´C=200
KG/CM2
HECHO
EN
OBRA
CON
REVOLVEDORA, CIMBRA COMUN. INCLUYE:
CIMBRA,
ARMADO,
COLADO,
DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE
COMPRESIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES,
ANDAMIOS,
EQUIPO,
HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO
PARA
SU
CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
ML
11.98
7
CERRAMIENTO DE 15x15CM, REFORZADO
CON ARMEX 15-15-4, DE CONCRETO F´C= 200
KG/CM2
HECHO
EN
OBRA
CON
REVOLVEDORA, CIMBRA COMÚN. INCLUYE:
NIVELACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRADO,
FABRICACIÓN,
COLADO,
VIBRADO
Y
CURADO
DEL
CONCRETO,
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
ML
11.20
8
PIÑA DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 PARA
DAR PENDIENTE A LA LOSA DE AZOTEA, DE
0.15MTS A 0.00MTS. INCLUYE: ANDAMIOS,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
0.54
9
LOSA SOLIDA DE CONCRETO F´C=200
KG/CM2 TMA 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR,
ARMADA CON UNA CUADRICULA DE
VARILLAS DE 3/8" DE 15 X 15 CMS. INCLUYE:
CIMBRA APARENTE, COLOCADO, VIBRADO
CIMBRADO, CURADO, AFINE, ACABADO
PARA
RECIBIR
IMPERMEABILIZACIÓN,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
15.00
10
PRETIL PERIMETRAL DE BLOCK UNA
HILADA 15-20-40, ASENTADO CON MORTERO
CEM-ARE 1:3. INCLUYE: HUECOS RELLENOS
CON PASTA, ACABADO CON MORTERO CEMARE 1:4, ACABADO FLOTEADO EN CARA
INTERIOR,
EQUIPO,
HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO
PARA
SU
CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
2.36
11
DIAMANTE
EN
BAJADA
DE
AGUAS
PLUVIALES A BASE DE MORTERO CEM-ARE
1:4 ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
1.46
SUBTOTAL ESTRUCTURA
REVESTIMIENTOS
131
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
12
GÁRGOLA DE TUBO PVC DE 3" DE 60 CM DE
LONGITUD (15 CMS EMPOTRADO EN PRETIL
Y 45 CMS. EXTERIOR). INCLUYE: PINTURA
PARA PROTECCIÓN DE RAYOS SOLARES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
PZA
1.00
13
IMPERMEABILIZACIÓN CON PRODUCTOS EN
FRIO CON 2 CAPAS DE MATERIAL ACRÍLICO
COLOR BLANCO FIBRATADO. INCLUYE:
DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
P.U.O.T.
M2
15.00
14
RECUBRIMIENTO EN MUROS EXTERIORES E
INTERIORES DE BLOCK A BASE DE ESTUCO
COLOR
BLANCO.
INCLUYE:
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
72.09
SUBTOTAL REVESTIMIENTOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
15
INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE
POLIDUCTO DE 1/2", TRES CAJA O
CHALUPAS, UN APAGADOR SENCILLO, UN
CONTACTO DOBLE Y UNA ROSETA,
CABLEADO
DEL
#12
Y
UN
FOCO
AHORRADOR. INCLUYE: RANURAS EN
MUROS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
LOTE
1.00
SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS
VENTANERÍA
16
CHAFLÁN EN LOSA A BASE DE MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
ML
9.60
17
VENTANA DE ALUMINIO BÁSICA BLANCA
CON MOSQUITERO DE 0.90 X 0.90 METROS.
DE 1½ CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 3
MILÍMETROS.
INCLUYE:
INSTALACIÓN,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
PZA
1.00
SUBTOTAL VENTANERÍA
132
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
CATÁLOGO DE CONCEPTOS BAÑO URBANO DE 4.00 M2
CLAVE
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
POR
ACCIÓN
NUMERO DE
ACCIONES
CANTIDAD
TOTAL
PRECIO UNITARIO
($)
CON
NUMERO
CON
LETRA
IMPORTE
CIMENTACIÓN
1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA DE
CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR
ACABADO
PULIDO,
CON
CONCRETO
F`C=200KG/CM2, REFORZADA CON MALLA
ELECTRO SOLDADA 66/10X10 Y UN
REFUERZO PERIMETRAL CON ARMEX 15-154. INCLUYE: PRUEBAS DE COMPRESIÓN
SEGÚN
ESPECIFICACIONES,
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN P.U.O.T.
M2
4.00
2
BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15X20X40
CMS. Y/O LADRILLO DE LA REGIÓN PARA
MUROS
ASENTADO
CON
MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, ACABADO
APARENTE CORTADO CON CUCHARA EN
AMBAS CARAS, ESPESOR DE JUNTA 1.6 CMS.
INCLUYE:
ESCUADRES,
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN P.U.O.T.
M2
15.72
3
CASTILLOS DE 15X15 CMS. CON CONCRETO
F`C=200KG/CM2 DIAM.1 1/2" N, REFORZADO
CON ARMEX 15X15-4. INCLUYE: CIMBRA
COMÚN, CURADO, COLADO, DESCIMBRADO,
PRUEBAS
DE
COMPRESIÓN
SEGÚN
ESPECIFICACIONES,
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
P.U.O.T
ML
11.92
4
DALA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CMS.
CON
CONCRETO
F`C=200KG/CM2,
REFORZADA CON ARMEX 15-15-4. INCLUYE:
CIMBRA COMÚN,
CURADO,
COLADO,
DESCIMBRADO, PRUEBAS DE COMPRESIÓN
SEGÚN
ESPECIFICACIONES,
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
P.U.O.T
ML
7.60
5
LOSA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 10
CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON
VARILLA 3/8” A CADA 15CMS EN AMBOS
LADOS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE,
COLOCADO, CIMBRADO, CURADO, AFINE,
ACABADO
PARA
RECIBIR
IMPERMEABILIZACIÓN,
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
4.00
6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PRETIL
PERIMETRAL EN LOSA DE BLOCK 15-20-40
CMS. Y/O LADRILLO DE LA REGIÓN.
INCLUYE:
EQUIPO,
HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO
PARA
SU
CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
ML
7.60
7
MORTERO CEM-ARE PROPORCIÓN 1:4, PARA
M2
2.86
133
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
DAR PENDIENTE A LA LOSA PARA AGUAS
PLUVIALES ACABADO FLOTEADO PARA
RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
8
DIAMANTE EN
BAJADA DE AGUAS
PLUVIALES A BASE DE MORTERO CEM-ARE
1:4 ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
0.52
SUBTOTAL CIMENTACIÓN
REVESTIMIENTOS
9
COLOCACIÓN DE TUBO PVC DE 3" EN PRETIL
PARA DREN DE AGUA PLUVIAL. INCLUYE:
INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO
PARA
SU
CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
PZA
1.00
10
SUMINISTRO
Y
APLICACIÓN
DE
IMPERMEABILIZANTE
ACRÍLICO
FIBRATADO A BASE DE AGUA DE PRIMERA
CALIDAD, A DOS CAPAS. INCLUYE:
GARANTÍA DE POR LO MENOS 3 AÑOS,
LIMPIEZA,
DESPERDICIOS,
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN P.U.O.T.
M2
4.00
11
RECUBRIMIENTO EN PLAFÓN, MUROS
INTERIORES Y EXTERIORES DE BLOCK EN
EL ÁREA DEL BAÑO, A BASE DE ESTUCO
COLOR
BLANCO.
INCLUYE:
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
42.90
12
PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN PLAFÓN Y
MUROS
EXTERIORES
(COLORES
REGULARES), INCLUYE: PREPARACIÓN DE
SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
31.57
13
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO
CERÁMICO ANTIDERRAPANTE EN ÁREA DEL
BAÑO.
INCLUYE:
CORTES,
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
3.07
14
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO
EN MUROS DE ÁREA DE REGADERA,
INCLUYE: PASTA GRUESA EN ÁREA
HÚMEDA CON MORTERO CEM-ARE PROP.
1:4.
INCLUYE:
CORTES,
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
20.38
SUBTOTAL REVESTIMIENTOS
INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA
134
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
12
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA Y
MARCO
DE
PUERTA
DE
ACERO,
GALVANIZADO EN COLOR BLANCO DE 1 3/4"
CON UNA ALTURA DE 2.10X0.80 MTS.
INCLUYE: CHAPA, BISAGRAS, INSTALACIÓN,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
PZA
1.00
13
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA
DE ALUMINIO NATURAL DE 0.40X0.60 MTS.
Y 3MM DE ESPESOR DE VIDRIO OPACO EN
ÁREA
DE
REGADERA.
INCLUYE:
MOSQUITERO, JALADERA CON SEGURO,
INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
PZA
1.00
SUBTOTAL INSTALACIÓN PUERTA Y VENTANA
INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ELÉCTRICA Y DE ACCESORIOS
14
SALIDA HIDRÁULICA SEGÚN PROYECTO
POR MUEBLE (REGADERA (3), W.C (1),
LAVABO (2), TINACO (1) DE POLIPROPILENO
TUBO-PLUS, COLOCACIÓN DE JARRO DE
AIRE INCLUYE: LIMPIEZA, CARGA Y
ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA
DE MATERIALES, RANURADO, RESANES DE
ALBAÑILERÍA, PRUEBA HIDROSTÁTICA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
SAL
7.00
15
SALIDA SANITARIA DE PVC LÍNEA
ECONÓMICA CON DIÁMETRO SEGÚN EL
MUEBLE QUE INDIQUE EL PROYECTO
(REGADERA (1), W.C (1), LAVABO (1),
VENTILA (1). INCLUYE: LIMPIEZA, CARGA Y
ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA
DE MATERIALES, RANURADO, RESANES DE
ALBAÑILERÍA,
PRUEBA
SANITARIA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
SAL
4.00
16
SUMINISTRO
Y
COLOCACIÓN
DE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA LA CUAL
SE UTILIZARA POLIDUCTO DE 1/2" PARA
LAS ALIMENTACIONES DE APAGADORES,
CONTACTOS Y SALIDA DE ALUMBRADO DE
CENTRO, EN LA SALIDA DE CENTRO DE
TECHO SE UTILIZARA UNA CAJA REGISTRO
DE 4"X4" Y UN APAGADOR EN MURO UNA
CAJA CHALUPA DE 2"X4", Y UN CONTACTO
CON CAJA CHALUPA DE 2"X4", EL
CABLEADO SE LLEVARA A CABO CON
CABLE THW CAL. 12, LOS ACCESORIOS
SERÁN APAGADORES Y CONTACTOS
SENCILLOS MARCA MONTANA O DE
CALIDAD SIMILAR, EN LA SALIDA DE
CENTRO DE TECHO SE COLOCARA COMO
ACCESORIO UN PORTA FOCO DE CERÁMICA
INCLUYE: UN FOCO AHORRADOR, PRUEBA
ELÉCTRICA,
EQUIPO,
HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
LOTE
1.00
17
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO
COLOR BLANCO. INCLUYE: ASIENTO CON
TAPA,
ACCESORIOS,
INSTALACIÓN,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
PZA
1.00
135
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
18
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO
COLOR BLANCO ANCLADO AL MURO
INCLUYE: LLAVE, TRAMPA. ACCESORIOS,
INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
PZA
1.00
19
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA
ECOLÓGICA NOM-008-CNA-1998 Y LLAVES
EN BAÑO. INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
PZA
1.00
20
SUMINISTRO
Y
COLOCACIÓN
DE
ACCESORIOS DE CERÁMICA PARA BAÑO:
LOS CUALES CONSTAN DE CINCO PIEZAS:
UN TOALLERO, UN PORTA VASO Y
CEPILLOS DENTALES, UN PORTA ROLLO DE
PAPEL Y DOS JABONERAS (UNA PARA EL
LAVABO Y ORTA PARA LA DUCHA).
INCLUYE:
INSTALACIÓN,
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
JUEGO
1.00
21
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE
450LTS. ROTOPLAS O SIMILAR. INCLUYE:
BASE DE TINACO DE CINCO HILADAS DE
BLOCK DE 15-20-40CMS SEGÚN PROYECTO,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
LOTE
1.00
SUBTOTAL INSTALACIÓN SANITARIA, ELÉCTRICA Y DE ACCESORIOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS LOSA DE AZOTEA RURAL DE 22.00 M2
CLAVE
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
POR
ACCIÓN
NUMERO DE
ACCIONES
CANTIDAD
TOTAL
PRECIO UNITARIO
($)
CON
NUMERO
CON
LETRA
IMPORTE
LOSA
1
DEMOLICIÓN Y/O RETIRO DE TECHO
EXISTENTE.
INCLUYE:
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
22.00
2
RESANES DE HUECOS EN MURO, PRODUCTO
DEL RETIRO DEL TECHO EXISTENTE.
INCLUYE:
EQUIPO,
HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO
PARA
SU
CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
LOTE
1.00
3
PIÑA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15-20-40
CMS Y/O LADRILLO DE LA REGIÓN PARA
DAR PENDIENTE A LA LOSA DE AZOTEA DE
0.20 A 0.00 METROS. INCLUYE: ANDAMIOS,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y TODO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T
M2
2.06
136
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
4
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN
DE
CARGADOR
(TRANSVERSAL)
FABRICADO A BASE DE POLÍN DE MADERA
DE PINO DE PRIMERA CEPILLADA DE 2"X 4",
ACABADO EN BARNIZ. INCLUYE: CORTES,,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y TODO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
ML
39.60
5
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN
DE CUBIERTA SUPERIOR A BASE DE
MADERA DE PINO DE PRIMERA, CANTEADA,
CEPILLADA, MADERA DE DIMENSIONES DE
1" DE ESPESOR, X 4",6" U 8" DE ANCHO, POR
LA LONGITUD NECESARIA DE ACUERDO A
LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ÁREA
A CUBRIR, DEJÁNDOLA AL NIVEL SUPERIOR
DE LA TABLA INCLUYE : BARNIZ EN LA
PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, CORTES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y TODO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
22.00
6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA
A BASE DE POLIETILENO EN ROLLO NEGRO,
INCLUYE:
EQUIPO,
HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
22.00
7
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA A
BASE DE CONCRETO DE RESISTENCIA
F´C=200KG/CM2, DE 6CMS DE ESPESOR,
REFORZADA
CON
MALLA
ELECTROSOLDADA
66-10-10,
ACABADO
FLOTEADO
PARA
RECIBIR
IMPERMEABILIZACIÓN.
INCLUYE:
HABILITADO,
CIMBRA,
DESCIMBRADO,
COLADO, VIBRADO, CURADO Y ACABADO,
PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA,
CARGA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y TODO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T
M2
22.00
8
PRETIL PERIMETRAL DE BLOCK CON UNA
HILADA 15-20-40 Y/O LADRILLO DE LA
REGIÓN ASENTADO CON MORTERO CEMARE 1:3. INCLUYE: HUECOS RELLENOS CON
PASTA, ACABADO CON MORTERO CEM-ARE
1:4, FLOTEADA CON CARA INTERIOR,
ANDAMIOS,
EQUIPO,
HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO
PARA
SU
CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
2.84
9
CHAFLÁN EN LOSA, A BASE DE MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
ML
6.90
10
DIAMANTE EN
BAJADA DE AGUAS
PLUVIALES A BASE DE MORTERO CEM-ARE
1:4 ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
1.85
137
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
11
COLOCACIÓN DE TUBO PVC DE 3" EN PRETIL
PARA DREN DE AGUA PLUVIAL. INCLUYE:
INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO
PARA
SU
CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
PZA
1.00
12
IMPERMEABILIZACIÓN CON PRODUCTOS EN
FRIO CON DOS CAPAS DE MATERIAL
ACRÍLICO
FIBRATADO COLOR BLANCO.
INCLUYE:
LIMPIEZA,
DESPERDICIOS,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.
M2
22.00
13
APLANADO EN PIÑA DE BLOCK CON
ESTUCO COLOR NATURAL FLOTEADO.
INCLUYE:
REBABEOS,
REMATES,
BOQUILLAS,
EQUIPO,
HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO
PARA
SU
CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
5.68
14
SALIDA ELÉCTRICA A BASE DE POLIDUCTO
DE 1/2", DOS CAJAS O CHALUPAS, UN
APAGADOR SENCILLO, UN CONTACTO
DOBLE Y UNA ROSETA, CABLEADO DEL #12
INCLUYE: RANURAS EN MUROS, RESANES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
LOTE
1.00
15
APLANADO EN PLAFÓN DE LOSA, A BASE
DE ESTUCO COLOR NATURAL ACABADO
FLOTEADO.
INCLUYE:
REBABEOS,
REMATES,
BOQUILLAS,
EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
19.89
16
PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN PLAFÓN
(COLORES
REGULARES)
INCLUYE:
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, SELLADOR
VINÍLICO,
EQUIPO,
HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2
19.89
SUBTOTAL LOSA
SUBTOTAL COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
$0.00
$0.00
INDIRECTOS
xx%
$0.00
FINANCIAMIENTO
xx%
$0.00
UTILIDAD
xx%
$0.00
5 AL MILLAR
xx%
$0.00
138
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
$0.00
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:
COLONIA
No.
CUARTOS
CABECERA MUNICIPAL DE CUATRO
CIÉNEGAS
43
TOTAL
COLONIA
43
No.
BAÑOS
CABECERA MUNICIPAL DE CUATRO
CIÉNEGAS
24
TOTAL
LOCALIDAD
24
No. LOSAS
DE
AZOTEA
CHARCOS DE FIGUEROA (FALCÓN)
27
CHULA VISTA
58
TOTAL
85
POR “LA COMISIÓN”
POR “LA CONTRATISTA”
“-----------------------------------”
_____________________________________________
C. LIC. EDUARDO IGNACIO ORTUÑO GURZA
DIRECTOR GENERAL
_________________________________
C. XXXXXXXXXXXXXXXXX
(CARGO)
SUBDIRECTORA TÉCNICA Y DE VIVIENDA
___________________________________________
C. ARQ. IRLANDA VALDÉS COVARRUBIAS
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN Y VIVIENDA
___________________________________________
C. AURELIO MARTÍNEZ MORENO
LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. CEV/IO-003/2015 DE
FECHA 04 DE MARZO DE 2015, CELEBRADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, Y LA EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, POR UN IMPORTE DE $XX’XXX,XXX.XX (IMPORTE CON LETRA PESOS XX/100 M.N.), I.V.A.
INCLUIDO, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 05 DE MARZO DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015.
139
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ANEXO 3
“PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS”
CALENDARIO EN DÍAS NATURALES DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE TRABAJOS
(111 DÍAS NATURALES)
UBICACIÓN
MES
(DOMICILIO DEL LUGAR DE LA OBRA, COLONIA, MUNICIPIO Y ESTADO)
MARZO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ABRIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MAYO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JUNIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
FECHA TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
POR “LA COMISIÓN”
POR “LA CONTRATISTA”
“-----------------------------------”
_____________________________________________
C. LIC. EDUARDO IGNACIO ORTUÑO GURZA
DIRECTOR GENERAL
_________________________________
C. XXXXXXXXXXXXXXXXX
(CARGO)
SUBDIRECTORA TÉCNICA Y DE VIVIENDA
___________________________________________
C. ARQ. IRLANDA VALDÉS COVARRUBIAS
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN Y VIVIENDA
___________________________________________
C. AURELIO MARTÍNEZ MORENO
LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. CEV/IO-003/2015 DE
FECHA 04 DE MARZO DE 2015, CELEBRADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, Y LA EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, POR UN IMPORTE DE $XX’XXX,XXX.XX (IMPORTE CON LETRA PESOS XX/100 M.N.), I.V.A.
INCLUIDO, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 05 DE MARZO DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015.
140
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ANEXO 4
LOS PROYECTOS TIPO DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ADJUNTAN EN ARCHIVO CON
TERMINACIÓN .PDF
POR “LA COMISIÓN”
POR “LA CONTRATISTA”
“-----------------------------------”
_____________________________________________
C. LIC. EDUARDO IGNACIO ORTUÑO GURZA
DIRECTOR GENERAL
_________________________________
C. XXXXXXXXXXXXXXXXX
(CARGO)
SUBDIRECTORA TÉCNICA Y DE VIVIENDA
___________________________________________
C. ARQ. IRLANDA VALDÉS COVARRUBIAS
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN Y VIVIENDA
___________________________________________
C. AURELIO MARTÍNEZ MORENO
LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. CEV/IO-003/2015 DE
FECHA 04 DE MARZO DE 2015, CELEBRADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, Y LA EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, POR UN IMPORTE DE $XX’XXX,XXX.XX (IMPORTE CON LETRA PESOS XX/100 M.N.), I.V.A.
INCLUIDO, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 05 DE MARZO DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015.
141
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ANEXO 5
PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS
PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.
EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROCURARÁ, POR LOS MEDIOS A SU ALCANCE DAR
SOLUCIÓN AL PROBLEMA PRESENTADO POR “LA CONTRATISTA”, APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE A LO
ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN, NORMATIVIDAD Y LO CONVENIDO EN EL CONTRATO RESPECTIVO,
SOMETIÉNDOSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
1.- “LA CONTRATISTA SOLICITARÁ A “LA COMISIÓN” MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRÁ EL
PROBLEMA TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y LA RESIDENCIA DE LA OBRA O
LA SUPERVISIÓN EXTERNA, CUANDO SEA EL CASO, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN
Y ANEXARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE SU PETICIÓN PRESENTÁNDOLA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS
NATURALES SIGUIENTES AL QUE HAYAN OCURRIDO.
2.- “LA COMISIÓN”, ORDENARÁ SE REALICE UNA INVESTIGACIÓN DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL ESCRITO, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIÓN QUE DE TÉRMINO AL
PROBLEMA PLANTEADO.
3.- “LA COMISIÓN”, AL EMITIR SU RESOLUCIÓN, CITARÁ A “LA CONTRATISTA” Y A LA RESIDENCIA DE OBRA Y/O
LA SUPERVISIÓN EXTERNA PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES
SIGUIENTES A QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.
4.- DURANTE LA REUNIÓN CONVOCADA SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y SE
LEVANTARÁ ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS.
POR “LA COMISIÓN”
POR “LA CONTRATISTA”
“-----------------------------------”
_____________________________________________
C. LIC. EDUARDO IGNACIO ORTUÑO GURZA
DIRECTOR GENERAL
_________________________________
C. XXXXXXXXXXXXXXXXX
(CARGO)
SUBDIRECTORA TÉCNICA Y DE VIVIENDA
___________________________________________
C. ARQ. IRLANDA VALDÉS COVARRUBIAS
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN Y VIVIENDA
___________________________________________
C. AURELIO MARTÍNEZ MORENO
LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. CEV/IO-003/2015 DE
FECHA 04 DE MARZO DE 2015, CELEBRADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, Y LA EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, POR UN IMPORTE DE $XX’XXX,XXX.XX (IMPORTE CON LETRA PESOS XX/100 M.N.), I.V.A.
INCLUIDO, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 05 DE MARZO DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015.
142
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
ANEXO 6
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTADA POR XXXXXXXXXXXXXXX EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR LA OTRA XXXXXXXXXXXXX, REPRESENTADA POR XXXXXXXXX,
EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
“EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS
PARTES” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
D E C L A R A C I O N E S
I.
“EL PARTICIPANTE A” DECLARA QUE:
I.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS,
SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___________, DE FECHA
______________, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ________NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _______, DEL
______________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO ______ DE FECHA
______________ DE 2013.
I.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO
________________________________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL (IMSS) NÚMERO ___________________.
I.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES
NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _______, DE FECHA _________, PASADA ANTE LA FE
DEL LIC. _______NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ________, DEL ___________ E INSCRITA EN EL REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO, CON EL NÚMERO ______ DE FECHA __________, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA
ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.
I.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CORRESPONDE A: ____________; POR LO QUE CUENTA CON LOS
RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.
I.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL
UBICADO EN __________.
II.
“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:
II.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN
CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___________, DE FECHA
________________ DE 2013, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____________ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
_______, DEL ______ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO ______ DE
FECHA _________________.
II.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO
_________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) NÚMERO
________________.
II.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES
NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO _______, DE FECHA _________, PASADA ANTE LA FE
DEL LIC. __________NOTARIO PÚBLICO NUMERO ________, DEL ___________ E INSCRITA EN EL REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO ______, DE FECHA __________, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADOS EN FORMA
ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.
II.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CORRESPONDE A: ____________; POR LO QUE CUENTA CON LOS
RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.
II.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL
UBICADO EN __________.
III.
“LAS PARTES” DECLARAN QUE:
143
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
III.1
III.2
CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN
QUE SE APLICARÁN EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL NÚMERO _______ PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA (P.U.O.T.) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE
_______ EN LA ______ DEL ____, CONVOCADA POR “LA COMISIÓN”.
MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON OBJETO DE
PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS PRESENCIAL NÚMERO_________, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y
ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OTORGAN LAS SIGUIENTES:
C L Á U S U L A S
PRIMERA.-
OBJETO.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA.
“LAS PARTES” CONVIENEN EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS,
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL NO. ____ Y, EN CASO DE QUE SUS
PROPOSICIONES RESULTEN LAS GANADORAS DEL PROCEDIMIENTO, SE OBLIGAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE
_________ PARA _______ DE ________, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:
NO.
PARTICIPANTE
PARTE DE LA OBRA QUE SE OBLIGA A EJECUTAR
A
B
NOTA. DEBERÁN DE CONSIDERARSE LA TOTALIDAD DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL
CATÁLOGO (ANEXO 2 DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NO. IO-905050975-N3-2015)
SEGUNDA.-
CAPITAL CONTABLE
“LAS PARTES” CONVIENEN EN CONJUNTAR SUS CAPITALES CONTABLES, CON OBJETO DE ACREDITAR EL
REQUERIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
INDICADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:
NO.
PARTICIPANTE
CAPITAL CONTABLE
SUMA DEL CAPITAL
PARA ACREDITAR EL REFERIDO CAPITAL, CADA UNO DE “LOS PARTICIPANTES” ANEXA AL PRESENTE (________)
DEL EJERCICIO FISCAL DE (_______).
NOTA:
ESTA CLÁUSULA DEBERÁ SUPRIMIRSE EN CASO DE QUE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA SE DÉ ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
TERCERA.-
REPRESENTANTE COMÚN Y CONSTITUCIÓN DE AVAL Y OBLIGADO SOLIDARIO.
144
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
“LAS PARTES” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL “PARTICIPANTE” (A
O B, SEGÚN SEA EL CASO) ________, OTORGÁNDOLE, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA Y RESOLVER CUALQUIER ASUNTO QUE SE
DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL,
INCLUYENDO POR LO MENOS, PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, OBLIGÁNDOSE A PROTOCOLIZAR ESTE
MANDATO ANTE NOTARIO PÚBLICO.
ASI MISMO, CONVIENEN ENTRE SÍ EN CONSTITUIRSE COMO AVALES Y OBLIGADOS SOLIDARIOS PARA CUMPLIR
CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE “LA COMISIÓN”
POR LA PROPOSICIÓN QUE SE PRESENTE Y, EN SU CASO, POR LAS OBLIGACIONES QUE SE LLEGARAN A DERIVAR
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DE RESULTAR GANADORAS EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN
NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL, RENUNCIANDO TAMBIÉN EXPRESAMENTE AL
DERECHO DE ORDEN Y EXCUSIÓN.
CUARTA.-
DEL COBRO DE ESTIMACIONES O FACTURAS.
“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE” (A O B, SEGÚN SEA EL CASO) SERÁ EL
ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTE “LA COMISIÓN” EN CASO DE RESULTAR
GANADORES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
Y EL ÚNICO FACULTADO PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN DE LOS TRABAJOS
QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN PERJUICIO DE
LO DISPUESTO POR LA CLÁUSULA ANTERIOR.
QUINTA.-
VIGENCIA.
“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ LA DURACIÓN QUE TENGA EL
PROCEDIMIENTO CITADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONVENIO Y EN CASO DE RESULTAR
ADJUDICATARIOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE.
SEXTA.-
OBLIGACIÓN
“LAS PARTES” SE OBLIGAN EXPRESAMENTE A RESPONDER EN SU CARÁCTER DE AVAL Y OBLIGADO SOLIDARIO,
COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA TERCERA, A RESPONDER ANTE “LA COMISIÓN” DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.
“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN EXPRESAMENTE A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO O CORREDOR PÚBLICO
EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO
EMITIDO EN LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL EN QUE PARTICIPAN, Y
QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE E
INSEPARABLE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBIRÁ EL REPRESENTANTE COMÚN Y “LA COMISIÓN”.
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES”, Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS
LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE
CONFORMIDAD EN _____________, EL ____, DE _______, DE______.
“EL PARTICIPANTE A”
_________________________________
(NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO)
“EL PARTICIPANTE B”
____________ ____________________
(NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO)
145
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
ANEXO A.E. 01
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN
LUGAR Y FECHA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
P R E S E N T E.
ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL Nº.
IO-905050975-N3-2015 MEDIANTE LA CUAL SE CONVOCÓ A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR
EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS DE:
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE
CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1
(ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3
(PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL
CONTRATO.
MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE RECIBIÓ OPORTUNAMENTE LA CONVOCATORIA
DE INVITACIÓN, CON LA CUAL SE HA PREPARADO LA PROPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE
PROCEDIMIENTO DESTACANDO QUE SE TOMARON EN CUENTA LAS ACLARACIONES REALIZADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES QUE PARA TAL EFECTO SE LLEVÓ A CABO; POR LO CUAL EL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN
ECONÓMICA QUE SE PRESENTA ES DE $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS MEXICANOS 00/100
M. N. ) MÁS EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL I. V. A. DE $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PESOS MEXICANOS 00/100 M. N.), HACIENDO UN TOTAL DE $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PESOS MEXICANOS 00/100 M. N.)
ATENTAMENTE
___________________________________________
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
146
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL Núm.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
DÍAS CALENDARIO: 111 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ANEXO A.E. 02
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CLAVE
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PROPUESTO
PRECIO
CANTIDAD
IMPORTE
MATERIALES
MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR
MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMA DE LOS
MATERIALES
MANO DE OBRA
HMTA. EQUIPO
COSTO DIRECTO
INDIRECTO
% X.XX
FINANCIAMIENTO,
% X.XX
UTILIDAD
% X.XX
CARGOS ADICIONALES % X.XX
PRECIO UNITARIO
A T E N T A M E N T E.
____________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
147
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL Núm.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
DÍAS CALENDARIO: 111 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ANEXO A.E. 03
ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 2015 (EJEMPLO ILUSTRATIVO)
(Esta tabla deberá ajustarse a los salarios vigentes en la zona donde se realizarán los trabajos)
ENERODICIEMBRE
DÍAS TOTALES EN EL AÑO 2 0 1 5
CONCEPTO
DÍAS NO LABORABLES
SÉPTIMOS
DÍAS
52
VACACIONES
6
DÍAS FESTIVOS
POR LEY
6
TOTAL
64
SALARIO MÍNIMO
GRAL. DIARIO D. F.
A
365
DÍAS PAGADOS EN EL
AÑO
PAGO ADICIONAL POR
VACACIONES 0.25 x 6 DÍAS
DÍAS LABORABLES AL AÑO
DOMINGOS
DÍAS
CALENDARIO
DÍAS NO
LABORABLES
DÍAS
DÍAS
Tl = TOTAL DÍAS
LABORABLES
DÍAS
GRATIFICACIÓN ANUAL
-64 Días
DÍAS CALENDARIO
C
D
E
F
G
15.00
365.00
TP = TOTAL DÍAS
PAGADOS
301 Días
3 SALARIOS DEL MÍNIMO
GRAL. D.F.
$ 64.76
B
365 Días
1.50
SALARI
O BASE
FACTO
R T.P.=
D.P./DT
SALARIO
BASE DE
COTIZAC
IÓN
PATRON
SAR
###
INFONAVIT
5.00%
TOTAL DE
CUOTAS
CHOFER DE
CAMIÓN CON
VOLTEO
OPERADOR DE
VEHÍCULO CON
GRÚA
1.0452
DÍAS
381.50
365.00
DÍAS PAGADOS / DÍAS
TRABAJADOS
1.0452
381.50
301
1.2674
$194.28
H
I
ENFERME
DAD
MATERN
IDAD
PRESTAC.
EN
DINERO
PENSIONA
DOS
SB*20.4
0%
SBC Y
3 SMG
del D.F.
DEL
SBC
DEL
SBC
20.40%
1.10%
ASEGURADO
DÍAS
381.50 DÍAS
J
K
L
M
INVALI
DEZ Y
VIDA
CESAN
TÍA Y
VEJEZ
GUARDERÍ
AS Y
PRESTACIO
NES
SOCIALES
RIESGOS
DE
TRABAJO
DEL
SBC
DEL
SBC
DEL
SBC
DEL
SBC
1.75%
3.15%
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD
CATEGORÍA
FACTOR DE
INTEGRACIÓN DEL
SALARIO DE
COTIZACIÓN
DÍAS PAGADOS / DÍAS
CALENDARIO
DÍAS
FACTOR DE
INTEGRACIÓN DE
SALARIO DEL
PERSONAL DE CAMPO
0.70%
1.05%
0.40%
0.25%
0.38%
0.63%
1.13%
1.00%
N
O
P
Q
R
S
FSR =
7.59%
###
5.00%
20.40%
1.50%
0.95%
1.43%
2.38%
4.28%
1.00%
7.59%
LEY DE
HACIEN
DA No.
428 DEL
EDO.
XXX.
N/A
N/A
TOTAL
CUOTAS
= D+
E+F+G
+H+I+J
+K+
L+M+N
%
CUOTA
S
FACTOR
DE
INTEGRA
CION
(PS)
= O/
C
TP/TI
%
$
289.74
1.0452
$302.84
$6.06
$15.14
$13.21
$1.63
$2.88
$4.33
$7.21
$12.96
$3.03
$22.97
$89.42
0.295
$
268.56
1.0452
$280.70
$5.61
$14.04
$13.21
$1.30
$2.67
$4.01
$6.68
$12.01
$2.81
$21.29
$83.63
0.298
=Ps x
(TP /
TI)+(TP/
TI)
=(PxQ)
+Q
R*C
FACT
OR
SALA
RIO
REAL
SALAR
IO
REAL
1.2674
1.6417
$
497.16
1.2674
1.6451
$
461.77
148
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL Núm.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
DÍAS CALENDARIO: 111 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
AYUDANTE
GENERAL
ALMACENISTA
VELADOR
AYUDANTE DE
HERRERO
AYUDANTE DE
SOLDADOR
OFICIAL
ALBAÑIL
OFICIAL
AZULEJERO
OFICIAL YESERO
OFICIAL PINTOR
OFICIAL
PLOMERO
OFICIAL
SOLDADOR
PERFORISTA
CON PISTOLA
OPERADOR DE
MAQ. MENOR.
OPERADOR DE
MAQUINARIA
MAYOR
COLOCADOR DE
CONCRETO.
CHOFER DE
CAMIONETA.
OFICIAL
CARPINTERO
OFICIAL
ELECTRICISTA
$
194.28
$
255.53
$
250.73
$
148.43
$
148.43
$
283.11
$
276.72
$
261.95
$
270.66
$
271.24
$
279.78
$
279.78
$
282.01
$
371.06
$
237.48
$
211.43
$
277.91
$
276.72
1.0452
$203.06
$4.06
$10.15
$13.21
$0.13
$1.93
$2.90
$4.83
$8.69
$2.03
$15.40
$63.35
0.312
1.0452
$267.08
$5.34
$13.35
$13.21
$1.09
$2.54
$3.82
$6.36
$11.43
$2.67
$20.26
$80.07
0.300
1.0452
$262.06
$5.24
$13.10
$13.21
$1.02
$2.49
$3.75
$6.24
$11.22
$2.62
$19.88
$78.76
0.301
1.0452
$155.14
$3.10
$7.76
$13.21
$1.47
$2.22
$3.69
$6.64
$1.55
$11.77
$51.42
0.331
1.0452
$155.14
$3.10
$7.76
$13.21
$1.47
$2.22
$3.69
$6.64
$1.55
$11.77
$51.42
0.331
1.0452
$295.91
$5.92
$14.80
$13.21
$1.52
$2.81
$4.23
$7.04
$12.66
$2.96
$22.45
$87.61
0.296
1.0452
$289.23
$5.78
$14.46
$13.21
$1.42
$2.75
$4.14
$6.88
$12.38
$2.89
$21.94
$85.86
0.297
1.0452
$273.79
$5.48
$13.69
$13.21
$1.19
$2.60
$3.92
$6.52
$11.72
$2.74
$20.77
$81.83
0.299
1.0452
$282.90
$5.66
$14.14
$13.21
$1.33
$2.69
$4.05
$6.73
$12.11
$2.83
$21.46
$84.21
0.298
1.0452
$283.50
$5.67
$14.17
$13.21
$1.34
$2.69
$4.05
$6.75
$12.13
$2.83
$21.51
$84.36
0.298
1.0452
$292.43
$5.85
$14.62
$13.21
$1.47
$2.78
$4.18
$6.96
$12.52
$2.92
$22.18
$86.70
0.296
1.0452
$292.43
$5.85
$14.62
$13.21
$1.47
$2.78
$4.18
$6.96
$12.52
$2.92
$22.18
$86.70
0.296
1.0452
$294.76
$5.90
$14.74
$13.21
$1.51
$2.80
$4.22
$7.02
$12.62
$2.95
$22.36
$87.31
0.296
1.0452
$387.84
$7.76
$19.39
$13.21
$2.90
$3.68
$5.55
$9.23
$16.60
$3.88
$29.42
$111.62
0.288
1.0452
$248.22
$4.96
$12.41
$13.21
$0.81
$2.36
$3.55
$5.91
$10.62
$2.48
$18.83
$75.15
0.303
1.0452
$220.99
$4.42
$11.05
$13.21
$0.40
$2.10
$3.16
$5.26
$9.46
$2.21
$16.76
$68.03
0.308
1.0452
$290.47
$5.81
$14.52
$13.21
$1.44
$2.76
$4.15
$6.91
$12.43
$2.90
$22.04
$86.19
0.297
1.0452
$289.23
$5.78
$14.46
$13.21
$1.42
$2.75
$4.14
$6.88
$12.38
$2.89
$21.94
$85.86
0.297
1.2674
1.6628
1.2674
1.6474
1.2674
1.6484
1.2674
1.6875
1.2674
1.6875
1.2674
1.6427
1.2674
1.6437
1.2674
1.6462
1.2674
1.6447
1.2674
1.6446
1.2674
1.6432
1.2674
1.6432
1.2674
1.6428
$
337.66
$
440.00
$
431.98
$
261.80
$
261.80
$
486.08
$
475.41
$
450.73
$
465.28
$
466.24
$
480.51
$
480.51
$
484.25
1.2674
1.6322
$
633.04
1.2674
1.6512
1.2674
1.6576
1.2674
1.6435
1.2674
1.6437
$
409.84
$
366.32
$
477.39
$
475.41
A T E N T A M E N T E.
__________________________________________
NOMBRE, CARGO Y
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”
149
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE
VIVIENDA
INVITACIÓN
NACIONAL
A
CUANDO
MENOS
TRES
PERSONAS PRESENCIAL No
IO-905050975-N3-2015
PERIODO
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111
DÍAS NATURALES
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ANEXO A.E. 03a
ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (EJEMPLO ILUSTRATIVO)
(Esta tabla deberá ajustarse a los salarios vigentes en el 2015)
ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL ( Debera ser por categoria ).
CATEGORIA
( Nombre )
SALARIO DIARIO (C.N.S.M.) $__________
SALARIO SEMANAL (C.N.S.M.) $__________
SMGDF = SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE DEL D.F. (C.N.S.M.)
0.0000
VECES EL SMGDF
SBASE = Salario Base =
0.0000
VECES EL SMGDF
Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo (mínimas) para calcular cuotas IMSS
DCAL = Días para cotizar por año
Aguinaldo
Art. 80 Ley Federal del Trabajo 25.00%
Prima vacacional
0
DPA = suma días pagados
0
0
0
0
FDI_IMSS = ( DPA / DCAL ) = Factor de Integración cuotas IMSS =
$__________
$__________
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo
Art. 82 Ley Federal del Trabajo
Días
Días
Días
Días
Art. 87 Ley Federal del Trabajo
Art. 76, 78,79, 81 L.F.T.
Dias Realmente Pagados (Tp)
0.0000
Otras Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo ( Anual )
PERIODO ANUAL
Domingos (Art. 69 L. F. T.)
Descansos por Ley (Art. 74)
Vacaciones (Art. 76 L. F. T.)
Días por costumbre
Días por enfermedad No Prof. Son 3 días/trab/año
Días por lluvia: __ día por cada ___ mm. de lluvia al año (Justificar)
(en su caso indicar otras) ________________
DNLA = suma días no laborables =
0
0
0
0
0
0
0
0
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
DLA = ( DCAL - DNLA ) = Días laborables al año =
0
Días
Art. 69 y 73 Ley Federal del Trabajo
Art. 74 Ley Federal del Trabajo
L.F.T. y Ley del Seguro Social
FDI_LFT = ( DPA / DLA ) = Factor de Integración LFT =
0.0000
DEI = ( FDI_IMSS * SBASE ) = Días equivalentes integrados =
0.0000
TP/TL
Salario nominal con Factor de Empresa
E3SMGDF = ( DEI - 3 * SMGDF ) = Excedente 3 veces SMGDF =
0.0000
Art. 106 fracc. II y 19° Trans 2° Párrafo
Cuotas Patronales del IMSS
Enfermedades y Maternidad
Cuota Fija
Excedente 3 veces SMGDF
Prestaciones en dinero
Gastos médicos pensionados
=
=
=
=
Cuotas
vigentes
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
*
*
*
*
SMGDF
E3SMGDF
DEI
DEI
Art. 106 Fracc. I LSS
Art. 107 LSS y 97 LFT
Art. 25 LSS y 97 LFT
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
SI ( E3SMGDF ) ES MENOR O IGUAL A CERO
( 0 ), ENTONCES EL EXCEDENTE SERA CERO
Riesgos de Trabajo (anexar copia del documento emitido por el imss)=
0.00000% * DEI
Art. 72 y 73 LSS
0.0000
Invalidez y Vida =
0.00% * DEI
Art. 147 LSS y 97 LFT
0.0000
Guarderias y Prestaciones Sociales =
0.00% * DEI
Art. 211 LSS
0.0000
Cesantía y Vejez =
0.00% * DEI
Art 168 frac II LSS y 97 LFT
0.0000
S_IMSS = Suma de cuotas patronales del IMSS =
0.0000
SAR e INFONAVIT
Sistema de Ahorro para el Retiro SAR =
0.00% * DEI
Art. 168 fracc. I LSS
0.0000
Fondo para la vivienda INFONAVIT =
0.00% * DEI
Art. 29-II L INFONAVIT
0.0000
S_SAR_INFONAVIT = Suma SAR e INFONAVIT de cuotas patronales =
0.0000
STP = S_IMSS + S_SAR_INFONAVIT = Suma total de obligaciones patronales =
0.0000
Art.160 y 161 RLOPSRM
PS = STP / DEI = Porcentaje de prestaciones patronales =
Art.160 y 161 RLOPSRM
Ps (Tp/TL) =
FSR = Ps (TP/TL) + TP/TL
F.S.R. = FACTOR DE SALARIO REAL = ( PP )*( FDI-LFT ) + FDI-LFT =
Se deben considerar los porcentajes de aportación vigentes, según la ley, considerando el descuento del 5% a la cuota patronal autorizado
en el decreto por el se exime parcialmente del pago de las cuotas patronales a que se refiere la ley del seguro social del 03 de marzo de 2008.
0.0000
0.0000
0.0000
A T E N T A M E N T E.
___________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
150
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE
VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A
CUANDO
MENOS
TRES
PERSONAS PRESENCIAL No.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111
DÍAS NATURALES
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DEL
2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ANEXO A.E. 04
ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTE DE COSTO DIRECTO $
CONCEPTOS
I.- HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES
a.-PERSONAL DIRECTIVO
b.-PERSONAL ADMINISTRATIVO
c.-PERSONAL TÉCNICO
d.-CUOTAS PATRONALES PARA EL PERSONAL
(a;b;c)
e.-PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LFT DEL
PERSONAL (a,b,c)
f.-PASAJES Y VIÁTICOS
g.- LA QUE DERIVE DE LA SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATOS DE TRABAJO
SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
IMPORTE
PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN DE CAMPO
IMPORTE
PORCENTAJE
II.- DEPRECIACIÓN MANTENIMIENTO Y
RENTA
a.- EDIFICIOS Y LOCALES
b.- BODEGAS E INSTALACIONES GENERALES
c.- EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES
d.-DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN
DE VEHÍCULOS
e.- CAMPAMENTOS
SUBTOTAL
III.- SERVICIOS.
a.- CONSULTORES Y ASESORES
b.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
SUBTOTAL
IV.- FLETES Y ACARREOS
a.- CAMPAMENTOS
b.- EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
c.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA
INSTALACIONES
d.- MOBILIARIO
SUB TOTAL
V.- GASTOS DE OFICINA
a.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
b.-CORREOS, TELÉFONOS, ETC.
c.-EQUIPO DE CÓMPUTO
d.-COPIAS Y DUPLICADOS
e.-GAS, LUZ Y OTROS CONSUMOS
151
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE
VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A
CUANDO
MENOS
TRES
PERSONAS PRESENCIAL No.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111
DÍAS NATURALES
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DEL
2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
f.-GASTOS DE INVITACIÓN
SUB TOTAL
VI.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
a.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE
CAMINOS Y ACCESOS
b.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE
EQUIPO
c.-CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES
GENERALES
SUB TOTAL
VII.- SEGUROS Y FIANZAS
a.- PRIMAS DE SEGUROS
b.- PRIMAS DE FIANZAS
SUB TOTAL
IMPORTES TOTALES
CONCEPTO
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
ADMINISTRACIÓN DE CAMPO
IMPORTES TOTALES
IMPORTE
PORCENTAJE
A T E N T A M E N T E.
___________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
152
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE
VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A
CUANDO
MENOS
TRES
PERSONAS PRESENCIAL No.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111
DÍAS NATURALES
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DEL
2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ANEXO A.E. 05
INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
(EJEMPLO ILUSTRATIVO)
IMPORTE COSTO DIRECTO
100.00 %
CARGO POR INDIRECTOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ADMINISTRACIÓN DE CAMPO
SUB TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS
CARGO POR FINANCIAMIENTO
SUB TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO + FINANCIAMIENTO.
CARGO POR UTILIDAD
OTROS CARGOS
SUB TOTAL
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
IMPORTE DEL COSTO INDIRECTO
IMPORTE INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
A T E N T A M E N T E.
___________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
153
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL Núm.
PERIODO:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111 DÍAS NATURALES
IO-905050975-N3-2015
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
A
I
1
2
3
4
5
I
I
1
2
3
4
B
1
2
3
4
5
COSTO DIRECTO DE LA PROPOSICIÓN
14.01%
IMPORTE DE LOS INDIRECTOS
IMP COSTO DIRECTO. MAS INDIRECTO
FINANCIAMIENTO
0.17%
IMP. DE IND. FINAN. Y UTILIDAD 32.00%
$2,272,727.27
$318,516.00
$2,591,243.27
$4,473.83
$727,272.73
IMPORTE DEL CONTRATO
$3,000,000.00
IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO
MESES
AVANCE FÍSICO FINANCIERO
ACUMULADO
AVANCE FÍSICO FINANCIERO
ACUMULADO
EGRESOS DEL
CONTRATISTA
COSTO DIRECTO
ADQUISICIÓN DE MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPO Y MAQUINARIA
SUB- TOTAL COSTO DIRECTO
ACUMULADO
$900,000.00
periodo 1
12.00%
%
%
$
$
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
(EJEMPLO ILUSTRATIVO)
ANEXO A.E. 05a
TIEMPO DE EJECUCIÓN 111 DÍAS
CALENDARIO
periodo 2
15.00%
27.00%
$450,000.00
$810,000.00
periodo 3
25.00%
52.00%
$750,000.00
$1,560,000.00
periodo 4
35.00%
87.00%
$1,050,000.00
$2,610,000.00
periodo 5
13.00%
100.00%
$390,000.00
$3,000,000.00
periodo 1
335,856.82
128,863.64
9,600.00
474,320.46
periodo 2
559,761.36
180,409.09
11,636.36
751,806.81
1,226,127.27
periodo 3
447,809.10
161,079.54
7,854.55
616,743.19
1,842,870.46
periodo 4
159,931.80
128,863.64
periodo 5
95,959.10
45,102.27
288,795.44
2,131,665.90
141,061.37
2,272,727.27
63,703.20
63,703.20
63,703.20
127,406.40
63,703.20
191,109.60
63,703.20
254,812.80
63,703.20
318,516.00
538,023.66
815,510.01
680,446.39
352,498.64
204,764.57
1,353,533.67
2,033,980.06
2,386,478.70
2,591,243.27
252,000.00
252,000.00
1,152,000.00
(201,533.67)
315,000.00
315,000.00
1,467,000.00
(566,980.06)
525,000.00
525,000.00
1,992,000.00
(394,478.70)
735,000.00
735,000.00
2,727,000.00
135,756.73
$360,000.00
1,599,318.18
644,318.18
29,090.91
COSTO INDIRECTO
INDIRECTO
ACUMULADO COSTO INDIRECTO
SUMA COSTO DIRECTO +
COSTO
ACUMULADO
INGRESOS CONTRATISTA
ANTICIPO
IMPORTE ESTIMACIÓN
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO
SALDOS
( B - A )
INDIRECTO
$900,000.00
900,000.00
$900,000.00
900,000.00
361,976.34
273,000.00
273,000.00
3,000,000.00
154
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL Núm.
PERIODO:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111 DÍAS NATURALES
IO-905050975-N3-2015
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
6
7
INTERÉS INDICADOR TIIE
0.6725%
2,434.29
ACUMULADO
INDICADOR " TIIE " DE FECHA __ DE _____ DE ___ = 8.07 %
8.07 / 12 =
*LOS DATOS INCORPORADOS EN ESTA TABLA SON UN EJEMPLO
REPRESENTATIVO
ACUMULADO DE INTERÉS AL TERMINO DEL
ESTUDIO
(1,355.31)
1,078.98
0.6725%
(3,812.94)
(2,733.96)
INDIRECTO
912.96
(4,473.87)
(4,473.87)
-------------------
IMPORTE DEL COSTO DIRECTO MAS
(2,652.87)
(5,386.83)
-0.1727%
$2,591,243.27
EN CASO DE QUE EL RESULTADO DEL CÁLCULO SEA POSITIVO NO SE REQUIERE FINANCIAMIENTO.
A T E N T A M E N T E.
___________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
155
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE
VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A
CUANDO
MENOS
TRES
PERSONAS PRESENCIAL NÚM.
PERIODO:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111
DÍAS NATURALES
IO-905050975-N3-2015
FECHA DE INICIO: 26 DE FEBRERO DE
2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE
2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ANEXO A.E. 05b
UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE” (EJEMPLO ILUSTRATIVO)
IMPORTE PORCENTAJE
CLAVE CONCEPTO
(A)
(B)
(C)
(D)
MANO DE OBRA
MATERIALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR
$
$
$
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
(E)
COSTO DIRECTO = (A)+(B)+(C)+(D)
$
0.00
0.00%
(F)
COSTO INDIRECTO (DE OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DE CAMPO)
$
0.00
0.00%
(G)
SUB TOTAL =(E)+(F)
$
0.00
0.00%
(H)
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO
$
0.00
0.00%
(I)
COSTO DE FINANCIAMIENTO = (G)*(H)
$
0.00
0.00%
(J)
SUBTOTAL =(G)+(I)
$
0.00
0.00%
(K)
UTILIDAD PROPUESTA = ESTA UTILIDAD ES ESTABLECIDA POR EL LICITANTE.
0.00%
(L)
COSTO DE UTILIDAD PROPUESTA =(J)*(K)
0.00%
(M)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) =
___%
*L
0.00%
(N)
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU) = ___%
*L
0.00%
UTILIDAD NETA = (L) + (M) + (N)
0.00%
A T E N T A M E N T E.
____________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
156
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE
VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A
CUANDO
MENOS
TRES
PERSONAS PRESENCIAL NÚM.
PERIODO:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111
DÍAS NATURALES
IO-905050975-N3-2015
FECHA DE INICIO: 26 DE FEBRERO DE
2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE
2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ANEXO A.E. 06
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
(EJEMPLO ILUSTRATIVO)
CLAVE:
MAQUINA:
MODELO:
CAPACIDAD:
DATOS GENERALES:
VALOR DE ADQUISICIÓN (Pm):
VALOR DE LAS LLANTAS (Pn):
VALOR DE LAS PIEZAS ESPECIALES (Pa):
VALOR DE LA MÁQUINA O EQUIPO (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
VIDA ECONÓMICA (Ve):
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pa):
VIDA ECONÓMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO (IIE):
TASA DE INTERÉS EN FRACCIÓN DECIMAL (i):
HORAS EFECTIVAS POR AÑO (Hea):
PRIMA DE SEGUROS EN FRACCIÓN DECIMAL (s):
INDICADOR ESPECÍFICO MERCADO SEGUROS (IEMS):
COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO EN FRACCIÓN DECIMAL
(Ko):
POTENCIA NOMINAL (HP):
I.- CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACIÓN
b).- INVERSION
c).- SEGUROS
d).- MANTENIMIENTO
FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):
POTENCIA DE OPERACIÓN (Fo*HP):
COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE (CC):
CAPACIDAD DE CARTER (C):
HORAS ENTRE CAMBIO DE ACEITE (T):
COEFICIENTE DE LUBRICANTE (CL):
ACEITE PARA MOTOR (A):
ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO
(Ah):
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
UTILIZADO (Gh):
PRECIO DEL COMBUSTIBLE (Pc):
CANTIDAD DE ACEITE LUBRICANTE
(Ah):
CONSUMO/CAMBIOS DE LUBRICANTE
(Ga):
PRECIO DEL LUBRICANTE (Pal):
VIDA ECONÓMICA DE LLANTAS (Vn):
VIDA ECONÓMICA PIEZAS ESPECIALES
(Va):
SALARIOS POR TURNO (Sr):
FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):
D = (Vm-Vr)/Ve =
Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i =
Sm = [Vm+Vr/2Hea]s =
M = Ko * D
=
SUMA CARGOS FIJOS I):
II.- COSTOS POR CONSUMOS
UNIDA
CANTIDAD
D
DESCRIPCIÓN
II.1.- COMBUSTIBLES
COSTO
IMPORTE
TOTAL
Co = Gh * Pc = CC x
HP*Op x Pc
II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA
II.3.- LUBRICANTES:
CONSUMO DE ACEITE OPERACIÓN
(Ah):
CONSUMO ACEITE
Ga = (C/T)
(Ga):
CAPACIDAD
CARTER (C):
Lb = (Ah + Ga ) * Pa
LTS / HORA
EFECTIVA
LTS / HORA
157
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE
VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A
CUANDO
MENOS
TRES
PERSONAS PRESENCIAL NÚM.
PERIODO:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111
DÍAS NATURALES
IO-905050975-N3-2015
FECHA DE INICIO: 26 DE FEBRERO DE
2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE
2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
CAMBIOS DE
ACEITE (T):
N = Pn/Vn
=
Ae = Pa/Va
=
II.4.- LLANTAS:
II.5.- PIEZAS ESPECIALES:
SUMA DE CONSUMOS II):
III.- COSTOS POR OPERACIÓN
CATEGORÍA
UNIDAD
CANTIDA
D
COSTO
IMPORTE
(Sr) =
III.1.- OPERACIÓN
Po = Sr / Ht
=
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA = CARGOS FIJOS + CONSUMO + OPERACIÓN
(Phm):
A T E N T A M E N T E.
___________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
158
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
NUM.
PERIODO:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111 DÍAS
NATURALES
IO-905050975-N3-2015
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ANEXO A.E. 07
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPANDO MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE,
MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA (EXPLOSIÓN DE INSUMOS) (GENERAL Y POR PROYECTO)
CLAVE
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
MATERIALES
MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO
A T E N T A M E N T E.
___________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
159
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
NUM.
PERIODO:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111 DÍAS
NATURALES
IO-905050975-N3-2015
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ANEXO A.E. 07a
EXPLOSIÓN DE INSUMOS RESUMEN (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN) (GENERAL Y POR PROYECTO)
(EJEMPLO ILUSTRATIVO)
RESUMEN
IMPORTE
% DE INCIDENCIA
TOTAL MATERIAL
XXXXX
XXX %
TOTAL MANO DE OBRA
XXXXX
XXX %
TOTAL MAQ. EQUIPO Y HMTA.
XXXXX
XXX %
SUMA
XXXXXXXXX
XXX %
A T E N T A M E N T E.
___________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE
160
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
NUM.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111 DÍAS
NATURALES
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ANEXO A.E. 08
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DESGLOSADO POR CONCEPTO DE OBRA QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO
(GENERAL Y POR PROYECTO)
(El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual)
CLAVE
/
No.
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
/ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
IMPORTE
MES
MES
MES
MES
MES
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO
A T E N T A M E N T E.
____________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
161
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
NUM.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111 DÍAS
NATURALES
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ANEXO A.E. 09
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES
(GENERAL Y POR PROYECTO)
(El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual )
CLAVE
/
No.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
IMPORTE
MES
MES
MES
MES
MES
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO
A T E N T A M E N T E.
___________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
162
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
NUM.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111 DÍAS
NATURALES
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ANEXO A.E. 10
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
(GENERAL Y POR PROYECTO)
(El periodo que se presente será de manera mensual y semanal)
CLAVE
/
No.
DESCRIPCIÓN DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
IMPORTE
MES
MES
MES
MES
MES
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO
A T E N T A M E N T E.
___________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
163
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
NUM.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111 DÍAS
NATURALES
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ANEXO A.E. 11
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO
(GENERAL Y POR PROYECTO)
(El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual)
CLAVE
/
No.
CATEGORÍA
UNIDAD
CANTIDAD
IMPORTE
MES
MES
MES
MES
MES
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO
A T E N T A M E N T E.
____________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
164
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
NUM.
IO-905050975-N3-2015
PERIODO:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 111 DÍAS
NATURALES
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2015
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2015
OBRA:
UBICACIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ANEXO A.E. 12
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
(El periodo que se presente será de manera mensual y semanal)
CLAVE
/
No.
CATEGORÍA
UNIDAD
CANTIDAD
IMPORTE
MES
MES
MES
MES
MES
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Personal Directivo
Personal Técnico
Personal Administrativo
TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO
A T E N T A M E N T E.
___________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
165
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
ANEXO A.E. 13
CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO
LUGAR Y FECHA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
P R E S E N T E.
ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PRESENCIAL No. IO-905050975-N3-2015 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA:
A) CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS URBANOS ADOSADOS DE 15 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 43 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
B) CONSTRUCCIÓN DE 24 BAÑOS URBANOS DE 4.00 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 35 VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE
CUATRO CIÉNEGAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
C) CONSTRUCCIÓN DE 85 LOSAS DE AZOTEA RURALES DE 22 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., A REALIZARSE EN 85 VIVIENDAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y LOS ANEXOS 1 (ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS), 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS), 3 (PROGRAMA MENSUAL DE
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, GENERAL Y POR PROYECTO) Y 4 (PROYECTO TIPO) DEL CONTRATO.
EN LA QUE SE INDICÓ QUE SE OTORGARÁ UN 30% SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PARA QUE “LA
CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS BODEGAS E
INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO
QUE SE INSTALE PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS.
SOBRE EL PARTICULAR MANIFIESTO A USTED QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SE HA TOMADO LA DEBIDA NOTA DEL ANTICIPO QUE SE OTORGAN. PARA SU
APLICACIÓN TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, EN LA LEY Y SU PROPIO
REGLAMENTO
A T E N T A M E N T E.
____________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL LICITANTE”
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
166
ANEXO I
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA:
DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL Núm. IO-905050975-N32015
PARA LA CONTRATACIÓN DE: (Indicar el nombre de la obra)
INSTRUCCIONES:
FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.
No.
1
2
EVENTO
SUPUESTOS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
CALIFICACIÓN
EN
EN GENERAL
GENERAL
EN
DE
DESACUERDO
ACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
El contenido de la convocatoria
de Invitación es claro para la
JUNTA DE
ACLARACIONES contratación de los trabajos que
se pretenden realizar
Las preguntas en el evento, se
contestaron con claridad
PRESENTACIÓN El evento se desarrolló con
Y APERTURA DE oportunidad. En razón de la
PROPOSICIONES cantidad de documentación que
presentaron los licitantes.
TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS
La resolución técnica fue emitida
conforme a la convocatoria de
Invitación
y
junta
de
aclaraciones del concurso
3
4
FALLO
GENERALES
En el fallo se especificaron los
motivos y el fundamento que
sustenta la determinación de los
contratistas adjudicados y los
que no resultaron adjudicados.
El acceso al inmueble fue
expedito
Todos los eventos dieron inicio
en el tiempo establecido.
El trato que me dieron los
servidores públicos de la
institución durante la Invitación
fue respetuosa y amable
Volvería a participar en otra
Invitación
que
emita
la
institución
El concurso se apegó a la
normatividad aplicable
SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL
SIGUIENTE CUADRO.
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
167
ANEXO II
NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)
EL COMPROMISO DE MÉXICO EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN HA TRASCENDIDO NUESTRAS FRONTERAS
Y EL ÁMBITO DE ACCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL. EN EL PLANO INTERNACIONAL Y COMO MIEMBRO DE
LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y FIRMANTE DE LA
CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN
TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, HEMOS ADQUIRIDO RESPONSABILIDADES QUE
INVOLUCRAN A LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.
ESTA CONVENCIÓN BUSCA ESTABLECER MEDIDAS PARA PREVENIR Y PENALIZAR A LAS PERSONAS Y A LAS
EMPRESAS QUE PROMETAN O DEN GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS QUE
PARTICIPAN EN TRANSACCIONES COMERCIALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS QUE
COMPITEN POR LAS INTERNACIONALES. SU OBJETIVO ES ELIMINAR LA COMPETENCIA DESLEAL Y CREAR
CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.
LA OCDE HA ESTABLECIDO MECANISMOS MUY CLAROS PARA QUE LOS PAÍSES FIRMANTES DE LA
CONVENCIÓN CUMPLAN CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ÉSTA Y EN EL CASO DE MÉXICO,
INICIARÁ EN NOVIEMBRE DE 2003 UNA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN –LA PRIMERA YA FUE
APROBADA- EN DONDE UN GRUPO DE EXPERTOS VERIFICARA, ENTRE OTROS:

LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO MARCO JURÍDICO CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN.

EL CONOCIMIENTO QUE TENGAN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO DE LAS RECOMENDACIONES DE
LA CONVENCIÓN.
EL RESULTADO DE ESTA EVALUACIÓN IMPACTARÁ EL GRADO DE INVERSIÓN OTORGADO A MÉXICO POR
LAS AGENCIAS CALIFICADORES Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA.
LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PÚBLICO SE CENTRAN EN:

PROFUNDIZAR LAS REFORMAS LEGALES QUE INICIO EN 1999

DIFUNDIR LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y LAS OBLIGACIONES DE CADA UNO DE LOS
ACTORES COMPROMETIDOS EN SU CUMPLIMIENTO.

PRESENTAR CASOS DE COHECHO EN PROCESO Y
RELACIONADOS CON LAVADO DE DINERO Y EXTRADICIÓN).
CONCLUIDOS
(INCLUYENDO
AQUELLOS
LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PRIVADO CONTEMPLAN:

LAS EMPRESAS: ADOPTAR ESQUEMAS PREVENTIVOS COMO EL ESTABLECIMIENTO DE CÓDIGOS DE
CONDUCTA, DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS (CONTROLES INTERNOS, MONITOREO, INFORMACIÓN
FINANCIERA PUBLICA, AUDITORIAS EXTERNAS) Y DE MECANISMOS QUE PREVENGAN EL OFRECIMIENTO Y
OTORGAMIENTO DE RECURSOS O BIENES A SERVIDORES PÚBLICOS, PARA OBTENER BENEFICIOS
PARTICULARES O PARA LA EMPRESA.

LOS CONTADORES PÚBLICOS: REALIZAR AUDITORIAS; NO ENCUBRIR ACTIVIDADES ILÍCITAS (DOBLE
CONTABILIDAD Y TRANSACCIONES INDEBIDAS, COMO ASIENTOS CONTABLES FALSIFICADOS, INFORMES
FINANCIEROS FRAUDULENTOS, TRANSFERENCIAS SIN AUTORIZACIÓN, ACCESO A LOS ACTIVOS SIN
CONSENTIMIENTO DE LA GERENCIA); UTILIZAR REGISTROS CONTABLES PRECISOS; INFORMAR A LOS
DIRECTIVOS SOBRE CONDUCTAS ILEGALES.

LOS ABOGADOS: PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE LA CONVENCIÓN (IMPRIMIR EL
CARÁCTER VINCULATORIO ENTRE ÉSTA Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL); IMPULSAR LOS ESQUEMAS
PREVENTIVOS QUE DEBEN ADOPTAR LAS EMPRESAS.
LAS SANCIONES IMPUESTAS A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES (PRIVADOS) Y A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS QUE INCUMPLAN LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN, IMPLICAN ENTRE OTRAS,
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EXTRADICIÓN, DECOMISO Y/O EMBARGO DE DINERO O BIENES.
ES IMPORTANTE CONOCER QUE EL PAGO REALIZADO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS ES
PERSEGUIDO Y CASTIGADO INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL FUNCIONARIO SEA ACUSADO O NO. LAS
INVESTIGACIONES PUEDEN INICIARSE POR DENUNCIA, PERO TAMBIÉN POR OTROS MEDIOS, COMO LA
REVISIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O LA IDENTIFICACIÓN DE
TRANSACCIONES ILÍCITAS, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS.
EL CULPABLE PUEDE SER PERSEGUIDO EN CUALQUIER PAÍS FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN,
INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE EL ACTO DE COHECHO HAYA SIDO COMETIDO.
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
168
EN LA MEDIDA QUE ESTOS LINEAMIENTOS SEAN CONOCIDOS POR LAS EMPRESAS Y LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL PAÍS, ESTAREMOS CONTRIBUYENDO A CONSTRUIR ESTRUCTURAS PREVENTIVAS QUE
IMPIDAN EL INCUMPLIENDO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y POR TANTO LA COMISIÓN
DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.
POR OTRA PARTE, ES DE SEÑALAR QUE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL SANCIONA EL COHECHO EN LOS
SIGUIENTES TÉRMINOS:
“ARTÍCULO 222”
COMETEN EL DELITO DE COHECHO:
I.
EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POR SÍ, O POR INTERPÓSITA PERSONA SOLICITE O RECIBA
INDEBIDAMENTE PARA SÍ O PARA OTRO, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, O ACEPTE UNA PROMESA,
PARA HACER O DEJAR DE HACER ALGO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES, Y
II.
EL QUE DE MANERA ESPONTÁNEA DÉ U OFREZCA DINERO O CUALQUIER OTRA DÁDIVA A ALGUNA
DE LAS PERSONAS QUE SE MENCIONA EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, PARA QUE CUALQUIER SERVIDOR
PÚBLICO HAGA U OMITA UN ACTO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.
AL QUE COMETE EL DELITO DE COHECHO SE LE IMPONDRÁN LAS SIGUIENTES SANCIONES:
CUANDO LA CANTIDAD O VALOR DE LA DÁDIVA O PROMESA NO EXCEDA DEL EQUIVALENTE DE
QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE
COMETERSE EL DELITO, O NO SEA VALUABLE, SE IMPONDRÁN DE TRES MESES A DOS AÑOS DE PRISIÓN,
MULTA DE TREINTA A TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO
FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE TRES MESES A
DOS AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO A COMISIÓN PÚBLICOS.
CUANDO LA CANTIDAD O EL VALOR DE LA DADIVA, PROMESA O PRESTACIÓN EXCEDA DE QUINIENTAS
VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE
EL DELITO, SE IMPONDRÁN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TRESCIENTAS A
QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE
COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS PARA
DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS.
EN NINGÚN CASO SE DEVOLVERÁ A LOS RESPONSABLES DEL DELITO DE COHECHO, EL DINERO O DÁDIVAS
ENTREGADAS, LAS MISMAS SE APLICARAN EN BENEFICIO DE “LA COMISIÓN”.
CAPITULO XI
COHECHO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS
ARTÍCULO 222 BIS
SE IMPONDRÁN PENAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULOS ANTERIOR AL QUE CON EL PROPÓSITO DE OBTENER O
RETENER PARA SI O PARA OTRA PERSONA VENTAJAS INDEBIDAS EN EL DESARROLLO O CONDUCCIÓN DE
TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, OFREZCA, PROMETA O DÉ , POR SI O POR INTERPÓSITA
PERSONA, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, YA SEA EN BIENES O SERVICIOS.
I.
A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA QUE GESTIONE O SE ABSTENGA DE GESTIONAR LA
TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN.
II. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE
CUALQUIER ASUNTO QUE SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁMBITO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SU
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN O,
III. A CUALQUIER PERSONA PARA QUE ACUDA ANTE UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO Y LE REQUIERA
O LE PROPONGA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO
CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE ESTE ÚLTIMO.
PARA LO EFECTOS D ESTE ARTÍCULO SE ENTIENDE POR SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO, TODA PERSONA
QUE OSTENTE U OCUPE UN CARGO PÚBLICO CONSIDERADO ASÍ POR LA LEY RESPECTIVA, EN LOS ÓRGANOS
LEGISLATIVO, EJECUTIVO O JUDICIAL DE UN ESTADO EXTRANJERO, INCLUYENDO LAS AGENCIAS O
EMPRESAS AUTÓNOMAS, INDEPENDIENTES O DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, EN CUALQUIER ORDEN O NIVEL
DE GOBIERNO, ASÍ COMO CUALQUIER ORGANISMO U ORGANIZACIÓN PÚBLICA INTERNACIONALES.
CUANDO ALGUNO DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN ESTE ARTÍCULO SE COMETA EN LOS SUPUESTOS A
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11 DE ESTE CÓDIGO, EL JUEZ IMPONDRÁ A LA PERSONA MORAL HASTA
QUINIENTOS DÍAS MULTA Y PODRÁ DECRETAR SU SUSPENSIÓN O DISOLUCIÓN, TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL
COHECHO EN LA TRANSACCIÓN INTERNACIONAL Y EL DAÑO CAUSADO O EL BENEFICIO OBTENIDO POR LA
PERSONA MORAL”
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
169
ANEXO III
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
DENOMINADO COMPRANET.
DOF: 28/06/2011
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
SALVADOR VEGA CASILLAS, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR LOS ARTÍCULOS 37, FRACCIONES XIX Y XXVII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL; 27 Y 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; 28
Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 6 FRACCIÓN I DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y
CONSIDERANDO
QUE CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES,
ESTABLECER NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL;
QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 56, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 74 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENOMINADO COMPRANET, ESTÁ A CARGO DE LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE POLÍTICA DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS;
QUE EL SISTEMA ELECTRÓNICO A QUE ALUDE EL CONSIDERANDO ANTERIOR TIENE COMO FINES EL
CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE UNA POLÍTICA GENERAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN
MATERIA DE CONTRATACIONES; PROPICIAR LA TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DE LAS CONTRATACIONES DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y GENERAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE
PERMITA LA ADECUADA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS CONTRATACIONES
PÚBLICAS, ASÍ COMO SU EVALUACIÓN INTEGRAL;
QUE PARA GARANTIZAR LA INALTERABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN
COMPRANET, ES INDISPENSABLE QUE ESTA SECRETARÍA ESTABLEZCA LOS CONTROLES NECESARIOS, HE
TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:
ACUERDO
ARTÍCULO ÚNICO.- SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO
COMPRANET.
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
1.- LAS PRESENTES DISPOSICIONES TIENEN POR OBJETO REGULAR LA FORMA Y TÉRMINOS PARA LA
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO
COMPRANET, POR PARTE DE LOS SUJETOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIONES I A VI DE LA
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 1 FRACCIONES I A VI DE
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DE LOS
LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN DICHOS
ORDENAMIENTOS LEGALES.
LAS MENCIONES QUE SE HAGAN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES O A LAS CONVOCANTES, SE
ENTENDERÁN HECHAS, EN LO CONDUCENTE, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LOS
ENTES PÚBLICOS DE UNAS Y OTROS.
EL REGISTRO PARA LA UTILIZACIÓN DE COMPRANET IMPLICA LA PLENA ACEPTACIÓN DE LOS USUARIOS A
SUJETARSE A LAS PRESENTES DISPOSICIONES Y A LAS DEMÁS QUE REGULEN LA OPERACIÓN DE DICHO
SISTEMA.
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
170
DEFINICIONES
2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTAS DISPOSICIONES, EN ADICIÓN A LAS DEFINICIONES CONTENIDAS EN LA LEY
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS, SE ENTENDERÁ
POR:
I. LEY DE ADQUISICIONES: LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO;
II. LEY DE OBRAS: LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;
III. OPERADOR Y/O ADMINISTRADOR: AL SERVIDOR PÚBLICO QUE HA CERTIFICADO SUS CAPACIDADES
PARA REALIZAR OPERACIONES Y LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN COMPRANET;
IV. OSD: LAS OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN VIII
DE LA LEY DE ADQUISICIONES;
V. PASOP: EL MÓDULO DE COMPRANET EN EL QUE SE CONTIENEN LOS PROGRAMAS ANUALES DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y LOS PROGRAMAS
ANUALES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES;
VI. RUPC: EL MÓDULO DE COMPRANET EN EL QUE SE CONTIENEN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y
EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS;
VII. UNIDAD COMPRADORA: EL ÁREA DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE HA SIDO REGISTRADA Y
AUTORIZADA POR LA UPCP PARA REALIZAR OPERACIONES Y LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN EN COMPRANET, A LA CUAL LE ES ASIGNADA UNA CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. DICHA
UNIDAD ESTARÁ A CARGO DEL TITULAR DEL ÁREA CONTRATANTE O DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL O DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE, Y
VIII. UPCP: LA UNIDAD DE POLÍTICA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA.
DISPOSICIONES GENERALES.
3.- LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS A QUE SE REFIEREN LAS PRESENTES DISPOSICIONES SON LOS COMPRENDIDOS EN EL
ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DE LA LEY DE OBRAS,
RESPECTIVAMENTE.
4.- PARA LA REALIZACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES (PRESENCIAL, ELECTRÓNICA O MIXTA)
, INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y ADJUDICACIONES DIRECTAS, CON INDEPENDENCIA
DE SU CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL, CUYOS MONTOS SEAN SUPERIORES A LA CANTIDAD
EQUIVALENTE A TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO VIGENTE PARA EL DISTRITO
FEDERAL, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEBERÁ UTILIZARSE COMPRANET, CON
LAS SALVEDADES PREVISTAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES O EN LA LEY DE OBRAS, SEGÚN
CORRESPONDA.
5.- CORRESPONDERÁ A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE
NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, PREVIA OPINIÓN DE LA UPCP, LA INTERPRETACIÓN PARA
EFECTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS PRESENTES DISPOSICIONES, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS
NO PREVISTOS EN LAS MISMAS.
DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS.
6.- EL SISTEMA COMPRANET OPERA EN AMBIENTE WEB POR LO QUE LOS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS
MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA SU USO SON:
A. COMPUTADORA CON MICROPROCESADOR CON ARQUITECTURA X86 DE SÉPTIMA GENERACIÓN O
EQUIVALENTE CON UNA CAPACIDAD DE 512 MB DE MEMORIA EN RAM Y 20 GB DE MEMORIA LIBRE EN
DISCO DURO;
B. VERSIONES ACTUALIZADAS DE NAVEGADOR PARA INTERNET;
C. INSTALACIÓN DE SOFTWARE JAVA EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, Y
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
171
D. CONEXIÓN A INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA DE 512 KBPS.
7.- LA INALTERABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA O REMITIDA A TRAVÉS DE
COMPRANET, ESTÁ GARANTIZADA POR EL USO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ALINEADOS A LOS
ESTÁNDARES INTERNACIONALES, NO OBSTANTE, LOS USUARIOS DE DICHO SISTEMA DEBERÁN OBSERVAR
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE GARANTICEN QUE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE INCORPOREN
AL MISMO SE ENCUENTREN LIBRES DE VIRUS INFORMÁTICOS.
DEL
REGISTRO
ADMINISTRADORES.
Y
ACREDITACIÓN
DE
UNIDADES
COMPRADORAS,
OPERADORES
Y
8.- PARA OBTENER EL REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE UNIDAD COMPRADORA, EL TITULAR DEL ÁREA
CONTRATANTE O DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL O EL SERVIDOR
PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE DEBERÁ SOLICITAR, MEDIANTE OFICIO A LA UPCP, EL ALTA DE LA MISMA Y
DESIGNAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SERÁN CAPACITADOS COMO OPERADORES Y/O
ADMINISTRADORES DE ESA UNIDAD COMPRADORA, ESPECIFICANDO SU PERFIL DE USUARIOS PARA LA
OPERACIÓN DE COMPRANET, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LA GUÍA DE USUARIO QUE LA UPCP
PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN EN EL PROPIO SISTEMA.
PARA OBTENER SU REGISTRO COMO OPERADORES Y/O ADMINISTRADORES DE UNA UNIDAD COMPRADORA,
LOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIAMENTE DESIGNADOS POR ÉSTA, DEBERÁN ACREDITAR ESTAR
CAPACITADOS PARA LA OPERACIÓN EN COMPRANET, DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE SEAN DEFINIDOS POR LA UPCP Y DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE
COMPRANET.
LA UPCP PODRÁ INCLUIR EN COMPRANET PROGRAMAS PARA LA CAPACITACIÓN O ACTUALIZACIÓN EN
LÍNEA, LOS CUALES GENERARÁN AL FINALIZAR EL CURSO, UN REPORTE QUE ACREDITARÁ QUE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS CUENTAN, EN SU CASO, CON LAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS
PARA REALIZAR OPERACIONES Y LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN COMPRANET.
CUANDO SE EXTINGA LA NECESIDAD DE CONTAR CON ALGUNA UNIDAD COMPRADORA, EL TITULAR DEL
ÁREA CONTRATANTE O DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL O EL SERVIDOR
PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE DEBERÁ SOLICITAR, MEDIANTE OFICIO A LA UPCP, LA BAJA DE ESA UNIDAD
COMPRADORA. DICHA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE CON QUINCE DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN
A LA FECHA EN QUE SE PRETENDA QUE LA UNIDAD COMPRADORA DEJE DE REALIZAR OPERACIONES Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
9.- A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE OBTENGAN SU REGISTRO COMO OPERADORES Y/O
ADMINISTRADORES DE UNA UNIDAD COMPRADORA, LA UPCP LES ASIGNARÁ UNA CLAVE DE USUARIO
ÚNICA E INTRANSFERIBLE QUE LES PERMITIRÁ OPERAR EN COMPRANET ÚNICAMENTE PARA LA UNIDAD
COMPRADORA QUE HUBIERE SOLICITADO SU ACREDITACIÓN.
DICHO REGISTRO SE MANTENDRÁ VIGENTE PARA LOS OPERADORES O ADMINISTRADORES QUE ACREDITEN
ESTAR CAPACITADOS PARA LA OPERACIÓN EN COMPRANET, CONFORME A LOS PROGRAMAS DE
ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTES.
10.- LA UNIDAD COMPRADORA QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA Y AUTORIZADA POR LA UPCP PARA
OPERAR EN COMPRANET, ESTARÁ OBLIGADA A UTILIZAR DICHO SISTEMA PARA TODOS SUS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CUYOS MONTOS SEAN SUPERIORES A LA CANTIDAD EQUIVALENTE A
TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL.
11.- SERÁ RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA CONTRATANTE O DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL O EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE, SOLICITAR A LA UPCP LA
BAJA DE ALGÚN OPERADOR Y/O ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD COMPRADORA PARA EFECTOS DE
CANCELAR SU CLAVE DE USUARIO. DICHA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE MEDIANTE OFICIO, EN EL QUE
SE PRECISARÁ LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE REQUIERE SE EFECTÚE LA BAJA DEL OPERADOR Y/O
ADMINISTRADOR.
DE LOS PROGRAMAS ANUALES.
12.- LA UPCP DARÁ A CONOCER A TRAVÉS DE COMPRANET, LOS FORMULARIOS Y REQUERIMIENTOS PARA
LA INTEGRACIÓN, DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUALES PREVISTOS EN LA LEY DE
ADQUISICIONES Y EN LA LEY DE OBRAS EN EL PASOP.
13.- LOS PROGRAMAS ANUALES A QUE ALUDE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR Y, EN SU CASO, SUS
ACTUALIZACIONES DEBERÁN SER INCORPORADOS EN EL PASOP, EL CUAL GENERARÁ EL ACUSE DE RECIBO
RESPECTIVO.
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
172
DEL ACCESO Y USO DE COMPRANET PARA LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
14.- PARA QUE LOS POTENCIALES LICITANTES TENGAN ACCESO A COMPRANET, SERÁ NECESARIO QUE LOS
MISMOS CAPTUREN LOS DATOS SOLICITADOS EN LOS CAMPOS QUE SE DETERMINAN COMO OBLIGATORIOS
EN EL FORMULARIO DE REGISTRO QUE ESTÁ DISPONIBLE EN COMPRANET. SI LOS POTENCIALES LICITANTES
LO ESTIMAN CONVENIENTE PODRÁN CAPTURAR, EN ESE MOMENTO O CON POSTERIORIDAD, LA TOTALIDAD
DE LA INFORMACIÓN PREVISTA EN DICHO FORMULARIO.
EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA QUE LOS POTENCIALES LICITANTES NACIONALES, YA
SEAN PERSONAS FÍSICAS O MORALES, HAGAN USO DE COMPRANET, SERÁ EL CERTIFICADO DIGITAL DE LA
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.
CUANDO SE TRATE DE POTENCIALES LICITANTES EXTRANJEROS, EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN
ELECTRÓNICO PARA QUE HAGAN USO DE COMPRANET SE GENERARÁ POR EL PROPIO SISTEMA, PREVIO
LLENADO DE LOS FORMATOS QUE PARA TAL EFECTO SE ENCUENTREN ESTABLECIDOS EN EL MISMO Y LA
ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA O DE SU EQUIVALENTE, LA CUAL DE
PRESENTARSE EN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE SU CORRESPONDIENTE
TRADUCCIÓN A ESTE IDIOMA. DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ REMITIRSE DEBIDAMENTE LEGALIZADA O,
EN SU CASO, APOSTILLADA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES
APLICABLES, A TRAVÉS DE COMPRANET, DE MANERA DIGITALIZADA:
PERSONA FÍSICA


ACTA DE NACIMIENTO.
IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA
DEL PAÍS DE ORIGEN (POR EJEMPLO
PASAPORTE VIGENTE).

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN,
SI EXISTE EN EL PAÍS DE ORIGEN.
EN CASO DE QUE EL TRÁMITE LO REALICE A TRAVÉS
DE APODERADO, ADICIONALMENTE:

DOCUMENTO QUE ACREDITE EL OTORGAMIENTO
DE DICHA REPRESENTACIÓN.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA.

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (OPCIONAL).
PERSONA MORAL




TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA CON LA
QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL, ASÍ
COMO LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE
LEGAL
O
APODERADO,
INCLUIDAS
SUS
RESPECTIVAS REFORMAS.
IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA DEL
REPRESENTANTE
LEGAL
O
APODERADO
(EJEMPLO PASAPORTE VIGENTE).
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA
PERSONA MORAL Y, DE MANERA OPCIONAL, LA
DE SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.
COMPRANET EMITIRÁ UN AVISO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN A QUE ALUDE ESTE NUMERAL.
15.- UNA VEZ QUE EL POTENCIAL LICITANTE, NACIONAL O EXTRANJERO, HAYA CAPTURADO
CORRECTAMENTE LOS DATOS DETERMINADOS COMO OBLIGATORIOS EN EL FORMULARIO DE REGISTRO A
QUE ALUDE EL PRIMER PÁRRAFO DEL NUMERAL ANTERIOR, COMPRANET LE HARÁ LLEGAR DENTRO DE LOS
OCHO DÍAS NATURALES POSTERIORES, UNA CONTRASEÑA INICIAL DE USUARIO REGISTRADO, LA CUAL
DEBERÁ MODIFICAR DE MANERA INMEDIATA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE REMITA A TRAVÉS DE COMPRANET.
16.- PARA LA PRESENTACIÓN Y FIRMA DE PROPOSICIONES O, EN SU CASO, DE INCONFORMIDADES A TRAVÉS
DE COMPRANET, LOS LICITANTES NACIONALES DEBERÁN UTILIZAR LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FISCALES.
EN EL CASO DE LOS LICITANTES EXTRANJEROS, PARA LA PRESENTACIÓN Y FIRMA DE SUS PROPOSICIONES
Y, EN SU CASO, DE INCONFORMIDADES A TRAVÉS DE COMPRANET, DEBERÁN UTILIZAR LOS MEDIOS DE
IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE OTORGUE O RECONOZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS AL EFECTO.
COMPRANET EMITIRÁ UN AVISO DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES O, EN SU CASO, DE LAS
INCONFORMIDADES A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES.
POR MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SE CONSIDERARÁ AL CONJUNTO DE DATOS Y CARACTERES
ASOCIADOS QUE PERMITEN RECONOCER LA IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE HACE USO DEL MISMO, Y QUE
LEGITIMAN SU CONSENTIMIENTO PARA OBLIGARSE A LAS MANIFESTACIONES QUE REALICE CON EL USO DE
DICHO MEDIO.
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
173
17.- LA UPCP PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS DE COMPRANET, A TRAVÉS DE DICHO SISTEMA, LA
INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL USO EFICIENTE DEL MISMO.
REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y DE CONTRATISTAS.
18.- PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES O EN EL DE CONTRATISTAS, SEGÚN
CORRESPONDA, EL PROVEEDOR O CONTRATISTA INTERESADO DEBERÁ INCORPORAR EN COMPRANET LOS
DATOS QUE LE SEAN APLICABLES DE ENTRE LOS CONTENIDOS EN EL FORMULARIO DISPONIBLE EN DICHO
SISTEMA, LOS CUALES EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES Y 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS, SON:
I.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, NACIONALIDAD Y DOMICILIO;
II. INFORMACIÓN RELATIVA AL NÚMERO DE ESCRITURA CONSTITUTIVA, SUS REFORMAS Y DATOS DE SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE;
III. RELACIÓN DE SOCIOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 50 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE
ADQUISICIONES O 51 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE OBRAS, SEGÚN CORRESPONDA, Y EL ARTÍCULO 73 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES;
IV. NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA, ASÍ COMO LA
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE LOS ACREDITEN COMO TALES Y SUS DATOS
DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO;
V. ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA Y LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONTRATOS
QUE SEGÚN EL CASO, LO ACREDITEN;
VI. EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA Y LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE SEGÚN
EL CASO, LA ACREDITAN, Y
VII. INFORMACIÓN REFERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROVEEDOR O
CONTRATISTA.
UNA VEZ QUE EL PROVEEDOR O CONTRATISTA ADJUDICADO HAYA COMPLETADO EL FORMULARIO A QUE
SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, LA UNIDAD COMPRADORA VALIDARÁ LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA Y EN SU CASO LO INSCRIBIRÁ EN EL RUPC DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES
POSTERIORES A QUE SE HAYA COMPLETADO EL FORMULARIO. COMPRANET HARÁ LLEGAR AL PROVEEDOR
O CONTRATISTA SU NÚMERO DE INSCRIPCIÓN, DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES POSTERIORES A ÉSTA. LA
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL RUPC, SERÁ LA QUE SE CONSIDERE COMO EL INICIO DEL HISTORIAL DEL
PROVEEDOR O CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES Y 86 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY DE OBRAS Y 90 DE
SU REGLAMENTO.
EL PROVEEDOR O CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN A
QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN VI DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y 61, FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS,
PARA LO CUAL UTILIZARÁ EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA CON EL QUE TIENE ACCESO A
COMPRANET.
19.- CORRESPONDERÁ A LAS UNIDADES COMPRADORAS INCORPORAR A COMPRANET, LOS DATOS
RELATIVOS A LOS CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A SU CUMPLIMIENTO, CON EL PROPÓSITO DE
INTEGRAR EL HISTORIAL DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS A QUE HACEN REFERENCIA LOS ARTÍCULOS
105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS, SEGÚN
CORRESPONDA.
20.- LA INSCRIPCIÓN EN EL RUPC SÓLO SE REALIZARÁ EN UNA OCASIÓN. CUANDO UNA UNIDAD
COMPRADORA RECIBA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ALGÚN PROVEEDOR O CONTRATISTA QUE YA SE
ENCUENTRE REGISTRADO EN EL RUPC, LE COMUNICARÁ A ÉSTE DE TAL CIRCUNSTANCIA Y LE SOLICITARÁ
VERIFICAR QUE SU INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHO REGISTRO SE MANTENGA ACTUALIZADA.
21.- LA CLAVE Y CONTRASEÑA QUE LA UNIDAD COMPRADORA UTILIZARÁ PARA CAPTURAR Y VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL RUPC LE SERÁ PROPORCIONADA POR LA UPCP, PREVIA SOLICITUD QUE REALICE
CONFORME AL PROCEDIMIENTO DIFUNDIDO A TRAVÉS DE COMPRANET.
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
174
LA CLAVE Y CONTRASEÑA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SERÁN DIFERENTES DE LAS QUE
UTILIZAN LOS OPERADORES Y/O ADMINISTRADORES DE LA UNIDAD COMPRADORA PARA REALIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL COMPRANET.
22.- LA INFORMACIÓN RELATIVA AL RUPC PERMANECERÁ EN COMPRANET AUN CUANDO EL PROVEEDOR O
CONTRATISTA SOLICITE SU BAJA DEL MISMO.
23.- UNA VEZ CONCLUIDO EL CONTRATO, LA UNIDAD COMPRADORA QUE CAPTURÓ LOS DATOS
RELEVANTES DEL MISMO, DEBERÁ INCORPORAR EN COMPRANET, CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE LE
PROPORCIONE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, LOS DATOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE DICHO CONTRATO PARA EL EFECTO DE QUE
DICHO SISTEMA ASIGNE UNA PUNTUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA, SEGÚN CORRESPONDA, A
PARTIR DE MENOR INCIDENCIA DE LOS SIGUIENTES FACTORES:
APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES;
DEDUCCIONES AL PAGO O RETENCIONES;
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, DE ANTICIPO, DE VICIOS OCULTOS, O CUALESQUIERA OTRA;
INHABILITACIÓN EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 50
FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES O 51 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS, SEGÚN
CORRESPONDA, Y
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE UN PROVEEDOR O CONTRATISTA SE DETERMINARÁ POR EL PROMEDIO
ARITMÉTICO DE LA PUNTUACIÓN DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE TENGA REGISTRADOS EN
COMPRANET.
CUALQUIER UNIDAD COMPRADORA TENDRÁ ACCESO A LA INFORMACIÓN RELATIVA AL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, CON BASE EN LA CUAL PODRÁN REDUCIR LOS
MONTOS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS
EXPEDIDOS AL EFECTO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
COMPRANET SÓLO CONSIDERARÁ TOTALMENTE INTEGRADO UN EXPEDIENTE (CARPETA VIRTUAL), UNA
VEZ QUE LA UNIDAD COMPRADORA INCORPORE EN DICHO SISTEMA LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL
PRIMER PÁRRAFO DE ESTE NUMERAL RESPECTO DEL O LOS CONTRATOS DERIVADOS DE UN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
DE LA OPERACIÓN DE COMPRANET.
24.- PARA DAR INICIO A UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN COMPRANET, SE REQUIERE LA
CREACIÓN PREVIA DE UN EXPEDIENTE (CARPETA VIRTUAL) EL CUAL CONTENDRÁ TODA LA INFORMACIÓN
QUE DERIVE DE DICHO PROCEDIMIENTO. PARA LA CREACIÓN DEL EXPEDIENTE, COMPRANET CUENTA CON
PLANTILLAS PRECONFIGURADAS QUE CONSIDERAN LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN,
SEGÚN EL TIPO DE PROCEDIMIENTO QUE SE PRETENDA LLEVAR A CABO.
25.- LOS CONTRATOS QUE DERIVEN DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBERÁN REPORTARSE, A
MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA
EN QUE SE FIRMEN, UTILIZANDO EL FORMULARIO QUE PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN RELEVANTE
DEL CONTRATO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN COMPRANET. CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA, DEBERÁ REPORTARSE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE ÉSTA OCURRA.
26.- LAS ACTAS RELATIVAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES, AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES, Y A LA JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO, SE DEBERÁN
INCORPORAR EN COMPRANET AL CONCLUIR DICHOS ACTOS, EN LA SECCIÓN DE DIFUSIÓN AL PÚBLICO EN
GENERAL.
27.- LA UNIDAD COMPRADORA QUE PERMITA LA RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES EN FORMA DOCUMENTAL
Y POR ESCRITO DURANTE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MIXTO O PRESENCIAL, DEBERÁ
INCORPORAR DICHA INFORMACIÓN A COMPRANET UTILIZANDO AL EFECTO LA GUÍA QUE SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN EL PROPIO SISTEMA, CON OBJETO DE ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS
CONTRATACIONES PÚBLICAS.
LA INFORMACIÓN GENERADA POR CUALQUIER OPERADOR Y/O ADMINISTRADOR EN COMPRANET, SERÁ
CONSIDERADA DOCUMENTO PÚBLICO EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES,
POR LO QUE SU REPRODUCCIÓN A TRAVÉS DE DICHO SISTEMA TENDRÁ PLENO VALOR PROBATORIO.
28.- COMPRANET CUENTA CON UN CLASIFICADOR UNICO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS,
DENOMINADO CUCOP, EL CUAL PERMITIRÁ, ENTRE OTRAS FUNCIONALIDADES, OPTIMIZAR EL ANÁLISIS DE
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
175
LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE CONTRATAN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. EL CUCOP SERÁ UTILIZADO POR:
A. LOS POTENCIALES LICITANTES, AL MOMENTO EN QUE SE REGISTREN EN LA PLATAFORMA PARA
CLASIFICAR LOS BIENES O SERVICIOS DE SU ESPECIALIDAD, Y
B. LAS UNIDADES COMPRADORAS, AL CONFIGURAR CADA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y DURANTE LA
CAPTURA DE LOS DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.
29.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, A TRAVÉS DE LA UNIDAD COMPRADORA, RECABARÁN DE LOS
LICITANTES SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU
CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA UNIDAD COMPRADORA, CUANDO EL ARCHIVO
ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA
ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD.
30.- CUANDO POR CAUSAS AJENAS A COMPRANET O A LA UNIDAD COMPRADORA, NO SEA POSIBLE INICIAR
O CONTINUAR CON EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EL MISMO SE PODRÁ
SUSPENDER DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, HASTA EN TANTO SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES
PARA SU INICIO O REANUDACIÓN; A TAL EFECTO LA UNIDAD COMPRADORA DIFUNDIRÁ EN COMPRANET LA
FECHA Y HORA EN LA QUE INICIARÁ O REANUDARÁ EL ACTO.
DE LAS OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS.
31.- PARA UTILIZAR LA MODALIDAD OSD EN UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA,
LA UNIDAD COMPRADORA TENDRÁ QUE SELECCIONAR LA PLANTILLA CORRESPONDIENTE A ESTA
MODALIDAD AL MOMENTO DE CREAR EL EXPEDIENTE.
32.- LA PARTICIPACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA, BAJO LA
MODALIDAD OSD, IMPLICA LA PREVIA ACREDITACIÓN DE LOS LICITANTES INTERESADOS EN EL USO DE LA
HERRAMIENTA OSD, A TAL EFECTO, LA UPCP MANTENDRÁ EN COMPRANET A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER
INTERESADO, LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU CAPACITACIÓN Y/O ACREDITACIÓN EN EL USO DE
DICHA HERRAMIENTA.
33.- EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ACREDITE SU CAPACITACIÓN PARA EL USO DE COMPRANET EN TÉRMINOS
DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 8 DE LAS PRESENTES DISPOSICIONES, ESTARÁ CERTIFICADO PARA
LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA BAJO LA MODALIDAD DE OSD.
34.- LA UNIDAD COMPRADORA ESTARÁ AUTORIZADA PARA REALIZAR LA LICITACIÓN PÚBLICA
ELECTRÓNICA BAJO LA MODALIDAD DE OSD CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO COMO
OPERADOR Y/O ADMINISTRADOR CUMPLA LO DISPUESTO EN EL NUMERAL ANTERIOR.
35.- LA CLAVE DE ACCESO O CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE LOS LICITANTES PARTICIPEN EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE OSD SERÁN LOS MISMOS QUE RECIBIERON
AL INSCRIBIRSE AL COMPRANET, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 14 Y 15 DE LAS PRESENTES
DISPOSICIONES.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- EL PRESENTE ACUERDO Y LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL MISMO ENTRARÁN EN VIGOR
AL DÍA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
SEGUNDO.- A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ACUERDO, SE ABROGAN LAS
DISPOSICIONES Y SE DEJAN SIN EFECTOS LOS OFICIOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACIÓN
ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN
DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE
FECHA 9 DE AGOSTO DE 2000.
ACUERDO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA
QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEBERÁN REMITIR A LA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO POR TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA O EN
MEDIO MAGNÉTICO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE LAS MISMAS PODRÁN REQUERIR A LOS
PROVEEDORES PARA QUE ÉSTOS ACREDITEN SU PERSONALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN
PÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 11 DE ABRIL DE 1997.
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
176
-
-
OFICIO NO. SP/100/DEL 610 AL 635/2004 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2004, EMITIDO POR EL SECRETARIO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA, RELATIVO A LA INFORMACIÓN QUE DEBE REMITIRSE AL SISTEMA ELECTRÓNICO DE
CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES (COMPRANET).
OFICIO SP/100/336/09 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EMITIDO POR EL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SE INDICA QUE DEBERÁN SUBIRSE AL SISTEMA COMPRANET LOS
CONTRATOS CON UN MONTO MAYOR A 300 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO
FEDERAL SIN CONSIDERAR IVA.
TERCERO.- A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ACUERDO, LA VERSIÓN DE COMPRANET
QUE SE ENCUENTRA ACTIVA DESDE EL AÑO 2000, DEJARÁ DE SER EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHA
VERSIÓN NO SERÁ MIGRADA A LA NUEVA PLATAFORMA Y SÓLO SE MANTENDRÁ DISPONIBLE PARA
CONSULTA, ASÍ COMO PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE.
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES HAYAN INICIADO EN LA
VERSIÓN ACTIVA DE COMPRANET A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁN CONCLUIRSE
UTILIZANDO ESA VERSIÓN.
CUARTO.- HASTA EN TANTO SE ENCUENTRE DISPONIBLE LA FUNCIONALIDAD EN COMPRANET PARA
REALIZAR EL SORTEO POR INSACULACIÓN PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
DICHO SORTEO SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y
TERCERO DEL CITADO PRECEPTO.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL ONCE.- EL SECRETARIO
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SALVADOR VEGA CASILLAS.- RÚBRICA.
.
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
177
ANEXO IV
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL
CONTRATO NO._________________________
En la Ciudad de ___________, Estado de ___________ siendo las _____horas del día ___ de ___________________ del año
____ y
con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, se emite la
presente Acta de Recepción Física de los Trabajos Correspondientes al Contrato No._________________________, referentes a la
construcción de __________________________________________ ________ localidades del municipio de ___________en el Estado
de___________________.
Por parte de la COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA comparece en este acto el C. __________________________________, en su calidad
de residente de obra designado mediante oficio No. __________ de fecha __ de ________ de _____, suscrito
por____________________________; por parte de la contratista, el C. ______________________________ en su calidad de superintendente
designado mediante escrito de fecha __ de _____ de ____ suscrito por el representante legal de la contratista, y por parte de la supervisión
externa el C. ________________________________________ en su calidad de supervisor designado mediante escrito de fecha __ de
__________ de ____ suscrito por el representante legal de la supervisión externa.
I. ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha __ de ________ de ____, la COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, representada por su titular, el Director General,
el
C.
______________________
y
la
contratista__________________________________,
representada
por
__________________________________, celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número
_________________, referente a la construcción de _______________________________ realizarse en _______________viviendas de
______ localidades del municipio de ___________en el estado de___________________.
SEGUNDO. La contratista, mediante nota de bitácora electrónica de fecha __ de __________ de ____, comunicó a la COMISIÓN ESTATAL
DE VIVIENDA la terminación de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero, anexando a la presente acta copia simple
de dicha nota.
TERCERO. La COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, habiendo sido notificada el ___ de __________ de___ y transcurrido el plazo de
quince días naturales establecido en el artículo 164, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, no encontró deficiencia aparente alguna durante la verificación realizada en cumplimiento del artículo 165 del Reglamento
referido.
II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN
Rehabilitación de Viviendas, consistente en la:
A) Construcción de 88 Cuartos Urbanos Adosados de 15 metros cuadrados, así como todo lo necesario para su correcta ejecución,
P.U.O.T., a realizarse en 88 viviendas de diversas Colonias del Municipio de Piedras Negras, en el Estado de Coahuila.
B) Construcción de 21 Cuartos Rurales Adosados de 14 metros cuadrados, así como todo lo necesario para su correcta ejecución,
P.U.O.T., a realizarse en 21 viviendas de diversas Localidades de los Municipios de Piedras Negras y Morelos, en el Estado de Coahuila.
C) Construcción de 35 Baños Rurales de 3.66 metros cuadrados, así como todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., a
realizarse en 35 viviendas de diversas Localidades de los Municipios de Piedras Negras y Morelos, en el Estado de Coahuila.
D) Construcción de 12 Losas de Azotea Rurales de 22 metros cuadrados, así como todo lo necesario para su correcta ejecución,
P.U.O.T., a realizarse en 12 viviendas de diversas Localidades del Municipio de Morelos, en el Estado de Coahuila.
Conforme al Anexo “B”, de la presente convocatoria de invitación y los Anexos 1 (Especificaciones Generales y Particulares de los Trabajos),
2 (Catalogo de Conceptos), 3 (Programa Mensual de Ejecución de los Trabajos, General y por Proyecto) y 4 (Proyecto Tipo) del Contrato, de
acuerdo con lo siguiente:
LOCALIDAD
CANTIDAD DE
CUARTO, BAÑO O
LOSA
IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO
Total
III. IMPORTE CONTRACTUAL
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
178
El monto total del contrato No._______________________________, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta,
asciende a la cantidad de $_____________.___ (cantidad con letra 00/100 M.N.), incluido el impuesto al valor agregado.
IV. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El período de ejecución de los trabajos objeto del contrato No ______________ y que se reciben en la presente acta fue del __ de __________
de ____, al ____ de _____________ de ____, es decir, ______ días naturales. (En caso de existir un Convenio Modificatorio, se anotarán los
datos y fechas correspondientes).
V. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS
Las partes están de acuerdo que a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados en el presente contrato se realizaron
con base en los conceptos y cantidades siguientes:
MONTO DEL
CONTRATO
ANTICIPO
ESTIMACIÓN 1
(NETO)
ESTIMACIÓN 2
(NETO)
ESTIMACIÓN 3
(NETO)
Subtotal
IVA 16%
Total
Así mismo, la empresa contratista manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia de obra, la documentación derivada de la
realización de los trabajos consistente en el padrón definitivo de beneficiarios, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de la
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA y se anexa al expediente técnico unitario de obra. Además, presenta la garantía por defectos y vicios
ocultos prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (No._______________ de fecha
_____________ de la Afianzadora___________).
No habiendo otro asunto que tratar, y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las ______ horas del día
de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en tres tantos consistentes en ______ fojas útiles por el anverso, para lo efectos legales a que
haya lugar.
POR LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA
C. RESIDENTE DE OBRA
C. SUPERINTENDENTE
TESTIGO
TESTIGO
_____________________________________
REPRESENTANTE DE LA COLONIA O
LOCALIDAD
_________________________________________________
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
CONTRALORÍA SOCIAL
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
179
VI. PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE CUARTO O LOSA DEFINITIVO
N.P.
C.P.
LOCALIDAD
DOMICILIO
FOLIO DEL
BENEFICIARIO
APELLIDO
PATERNO
APELLIDO
MATERNO
NOMBRE
(S)
CURP
INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
IO-905050975-N3-2015
H
M
No. DE
CUARTO,
BAÑO O
LOSA
FIRMA DEL
BENEFICIARIO
180
Documentos relacionados
formato_presentacion..
formato_presentacion..
Descargar
Anuncio
Anuncio