cláusulas para contrato down stream

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
(PETRÓLEOS MEXICANOS/ORGANISMO SUBSIDIARIO), A QUIEN EN LO
SUCESIVO
SE
LE
DENOMINARÁ
(PEMEX
U
ORGANISMO
SUBSIDIARIO)______________________,
REPRESENTADO
POR
_______________, EN SU CARÁCTER DE __________, Y POR LA OTRA
______________, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADO POR _________________, EN SU CARÁCTER DE
____________, (SEGÚN EL CASO APLICARÁ LO CONDUCENTE A LAS PERSONAS FÍSICAS), AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES, DEFINICIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:
DECLARACIONES
1. (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) declara, a través de su
(representante/apoderado), que:
1.1 A) TRATÁNDOSE DE PETRÓLEOS MEXICANOS
Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con fines
productivos, personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto llevar
a cabo la exploración, la explotación y las actividades que le corresponden en
exclusiva en el área estratégica del petróleo, demás hidrocarburos y la
petroquímica básica, así como ejercer la conducción central y la dirección
estratégica de la industria petrolera en los términos de la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley de Petróleos Mexicanos
y sus Reglamentos, y que cuenta con la capacidad para celebrar, entre otros, toda
clase de actos, convenios y contratos, de conformidad con dichos ordenamientos.
B) TRATÁNDOSE DE ORGANISMO SUBSIDIARIO SIN DECRETO
Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 16 de julio de 1992 y tiene por objeto (en este espacio, especificar
el objeto del organismo) y continúa realizando dichas actividades, en cumplimiento
del mismo, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la Ley de
Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de
noviembre de 2008.
C) TRATÁNDOSE DE ORGANISMO SUBSIDIARIO, REORGANIZADO O CREADO POR DECRETO
Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con su Decreto de
creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el _________________,
así como con el artículo 1° párrafo tercero de la Ley de Petróleos Mexicanos, y
tiene por objeto (en este espacio, especificar el objeto del organismo).
1.2
A) TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS
MEXICANOS Y DE DIRECTORES CORPORATIVOS.
1
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de (Director General o
Director Corporativo) de Petróleos Mexicanos, en términos del Artículo 5° de la
Ley de Petróleos Mexicanos CUANDO APLIQUE: y con la protocolización de su
nombramiento, otorgada mediante el testimonio de la Escritura Pública No.
(Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del
Notario Público (No. del notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario).
B) TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN DE DIRECTORES GENERALES DE ORGANISMOS SUBSIDIARIOS SIN
DECRETO.
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Director General de
(Organismo Subsidiario) en términos de los Artículos 5° y Tercero Transitorio de la
Ley de Petróleos Mexicanos, Artículo 11 de la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios y Artículo 22 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales CUANDO APLIQUE: y con la protocolización de su
nombramiento otorgada mediante el testimonio de la Escritura Pública No.
(Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del
Notario Público (No. del notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario).
C) TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN DE DIRECTORES GENERALES DE ORGANISMOS SUBSIDIARIOS CON
DECRETO.
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Director General de
(Organismo Subsidiario) en términos del Artículo 5° de la Ley de Petróleos
Mexicanos, CUANDO APLIQUE: y con la protocolización de su nombramiento, otorgada
mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura) de
fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del
notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario).
D) TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE SUBDIRECTORES DE ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
SIN DECRETO.
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Subdirector de
(Organismo Subsidiario) en términos de los Artículos 5° y Tercero Transitorio de la
Ley de Petróleos Mexicanos, Artículo 11 de la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios CUANDO APLIQUE: y con la protocolización de
su nombramiento, según se acredita mediante el testimonio de la Escritura Pública
No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe
del Notario Público (No. del notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del
notario).
E) TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE SUBDIRECTORES DE ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
CON DECRETO.
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Subdirector de
(Organismo Subsidiario), en términos del Artículo 5° de la Ley de Petróleos
Mexicanos CUANDO APLIQUE: y con la protocolización de su nombramiento, según se
acredita mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la
escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público
(No. del notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario).
F) TRATÁNDOSE DE FUNCIONARIOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS ANTERIORES, INCLUIDOS
LOS SUBDIRECTORES CORPORATIVOS.
2
Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura
Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada
ante la fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad) Licenciado (Nombre
del notario), mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o
modificadas en forma alguna.
1.3
Para la celebración del presente Contrato, ha obtenido todas las
aprobaciones previstas por la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, las
Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás
normatividad aplicable CUANDO APLIQUE: así como la autorización correspondiente de
conformidad con los Lineamientos que establecen los Casos y Montos para la
Aprobación de Contratos, a que se refiere el inciso k) de la fracción IV del artículo
19 de la Ley de Petróleos Mexicanos.
1.4
Se obliga a prever los recursos para llevar a cabo los trabajos objeto de
este contrato.
1.5
El presente contrato se adjudicó mediante (Tipo y datos del procedimiento),
con fundamento en los artículos (Número de artículo) de la Ley de Petróleos
Mexicanos, (Número de artículo) de su Reglamento y (Número de artículo) de las
Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
TRATÁNDOSE DE INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIÓN DIRECTA QUE REQUIERA DE DICTAMEN PREVIO
INCLUIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:
El procedimiento de contratación fue dictaminado procedente por el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), mediante acuerdo No. ______ de su sesión ________ de fecha
_______.
1.6 Su domicilio para efectos del presente contrato es (Ubicación en oficinas de
Petróleos Mexicanos u Organismo Subsidiario) y que su número de Registro
Federal de Contribuyentes es (RFC de Petróleos Mexicanos u Organismo
Subsidiario).
DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA CONTRATACIÓN SE INCLUIRÁN LAS DECLARACIONES QUE RESULTEN
NECESARIAS.
2.- El CONTRATISTA declara, a través de su (apoderado/representante), que:
2.1
A) TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES.
NOTA: EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD EXTRANJERA, SE DEBERÁ ADECUAR LA REDACCIÓN E INCORPORAR
LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA
SOCIEDAD, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR APOSTILLADOS O LEGALIZADOS.
Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de
conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos,
3
según se acredita mediante la Escritura Pública (Número de la escritura), de fecha
(Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría)
Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), cuyo primer
testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de
(Lugar, folio mercantil o partida y fecha).
B) EN CASO QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO:
NOTA: PARA ESTE SUPUESTO SE DEBERÁN INCLUIR LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
ACREDITE LA LEGAL EXISTENCIA DE LAS PERSONAS QUE CONFORMEN EL CONSORCIO, QUIENES FIRMARÁN
EL CONTRATO EN SU CARÁCTER DE OBLIGADOS SOLIDARIOS, PARA LO CUAL SE INCLUIRÁN LOS DATOS DE
LOS REPRESENTANTES DE CADA UNO DE LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS.
___, ____ y ___ (nombres de las personas participantes en el consorcio),
constituyeron una sociedad de propósito específico, según se acredita mediante la
Escritura Pública (Número de la escritura], de fecha (Fecha de la escritura),
otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____, de
(Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), cuyo primer testimonio quedó
debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil
o partida y fecha).
C) EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO DERECHO:
Es una persona física actuando por su propio derecho, y se identifica con (precisar
los datos de identificación del CONTRATISTA ejemplo: identificación oficial
vigente: cartilla, pasaporte, documento migratorio, credencial para votar, cédula
profesional) y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el presente
contrato.
2.2 A)
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE DE UNA
PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA, DICHAS FACULTADES DEBERÁN PROTOCOLIZARSE ANTE
FEDATARIO PÚBLICO MEXICANO.
Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato,
según se acredita mediante la Escritura Pública No. (Número de la escritura), de
fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o
Notaría) Pública No. ____, de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), y
manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en
forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.
B) EN CASO DE PODER OTORGADO EN EL EXTRANJERO:
Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato,
según poder que le fue otorgado en ____________ y protocolizado a través de la
Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura),
otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario), de (Localidad) Licenciado
(Nombre del notario), y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas,
modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.
C) PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DE UNA PERSONA FÍSICA CON
REPRESENTANTE.
4
Cuenta con capacidad para celebrar el presente contrato, según lo acredita con
(indicar el documento en donde conste el mandato, ya sea en instrumento público
o en carta poder con la formalidad que se requiera, según proceda.)
2.3 A).- TRATÁNDOSE DE UN CONTRATISTA DE NACIONALIDAD MEXICANA.
Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la protección de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en
beneficio de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este
contrato.
B).- TRATÁNDOSE DE UN CONTRATISTA DE NACIONALIDAD EXTRANJERA.
Es una persona de nacionalidad (indicar nacionalidad) y conviene en considerarse
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la protección de
gobierno extranjero alguno bajo pena de perder en beneficio de los Estados
Unidos Mexicanos, todo derecho derivado de este contrato.
2.4 A).- TRATÁNDOSE DE PERSONAS EXTRANJERAS CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS O
MEXICANAS .
Su domicilio para los efectos del presente contrato es (Domicilio legal del
CONTRATISTA) y cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes
clave _________.
B).- TRATÁNDOSE DE PERSONAS EXTRANJERAS SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS.
Su domicilio para los efectos del presente contrato es (Domicilio legal del
CONTRATISTA) y cuenta con (señalar documento equivalente al RFC del país del
CONTRATISTA).
2.5
Tiene la capacidad jurídica, técnica y financiera para cumplir con sus
obligaciones conforme al presente contrato, mismas que se compromete a
preservar durante su vigencia.
2.6
Conoce el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y su Reglamento; (ii) la Ley
de Petróleos Mexicanos y su Reglamento; (iii) las Disposiciones Administrativas de
Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de
las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios; (iv) los anexos que debidamente firmados por las
partes, forman parte integrante de este contrato y (v) las disposiciones en materia
de seguridad industrial y protección ambiental.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO PODRÁ ADECUARSE DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y
COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR.
2.7
Conoce el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato
así como sus condiciones ambientales y ha considerado sus implicaciones de
carácter técnico en los trabajos a desarrollar.
5
2.8
Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios
para celebrar y cumplir el presente contrato, y ni él, ni ningún tercero asociado con
él, se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los artículos 59 de la
Ley de Petróleos Mexicanos y 12 de las Disposiciones Administrativas de
Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de
las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
2.9
TRATÁNDOSE DE UN CONTRATISTA NACIONAL Y DE CONTRATOS CUYO MONTO EXCEDA EL
IMPORTE DE $300,000 SIN INCLUIR EL I.V.A.
De manera previa a la formalización del presente contrato y para los efectos del
articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha presentado a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) el "acuse de recepción" con el que comprueba que
ha realizado la solicitud de opinión respecto del cumplimiento de sus obligaciones
ante el Servicio de Administración Tributaria prevista en la Resolución Miscelánea
Fiscal vigente.
TRATÁNDOSE DE UN CONTRATISTA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS EN CONTRATOS CUYO MONTO EXCEDA EL IMPORTE DE
$300,000 SIN INCLUIR EL I.V.A.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, no se encuentra obligado a
presentar solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o
declaraciones periódicas en los Estados Unidos Mexicanos, ni a presentar total o
parcialmente la declaración anual del impuesto sobre la renta.
2.10 No ha cometido robo, fraude, cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de
Petróleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios, decretado en resolución
definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional.
2.11 TRATÁNDOSE DE UN CONSORCIO
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 B) DE LAS DISPOSICIONES, EL CONSORCIO DEBERÁ HACER
CONSTAR EN INSTRUMENTOS LEGALES LAS ACTIVIDADES A QUE SE OBLIGAN CADA UNO DE LOS MIEMBROS
DEL MISMO, EL ACUERDO DE DESIGNACIÓN DE AQUEL QUE ACTUARÁ COMO LÍDER EN LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO, LOS MECANISMOS QUE REGULEN EL CONTROL DEL CONSORCIO Y LA RESOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS ENTRE LOS PARTICIPANTES, ASÍ COMO LOS ACUERDOS DE INDEMNIZACIÓN ENTRE LOS
MISMOS, LOS CUALES FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO.
Celebró (señalar el(los) instrumento(s) legal(es)) de fecha(s) ___________, en
el(los) que consta(n) las actividades a que se obligan cada una de las partes que
integran el consorcio, el acuerdo de designación de quien actuará como líder en la
ejecución del contrato, los mecanismos que regulen el control del consorcio y la
resolución de controversias entre los participantes, así como los acuerdos de
indemnización entre los mismos, por lo cual son responsables solidarios en la
ejecución del contrato.
DEFINICIONES
6
Los términos siguientes tendrán, para efectos de este contrato, los significados
que se indican a continuación:
“Área Administradora del Proyecto”: (Nombre de la unidad administrativa que
fungirá con ese carácter)
“Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato”: (Nombre de la unidad administrativa que fungirá con ese carácter)
SE PODRÁN INCLUIR LAS DEFINICIONES QUE RESULTEN NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN
DEL CONTRATO.
Vistas las declaraciones y definiciones que anteceden, las partes expresan su
consentimiento para comprometerse a las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) encomienda y el CONTRATISTA se
obliga a ejecutar de conformidad con el presente contrato y sus anexos, los
trabajos consistentes en: __________________.
EN CASO DE CONSORCIO Y QUE NO SE CONSTITUYA UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE
INCLUIRÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:
Las actividades a que se obliga cada una de las partes que en su carácter de
CONTRATISTA suscriben el presente contrato, se señalan en el Anexo ____ que
forma parte del mismo.
SEGUNDA.- VIGENCIA
La vigencia del presente contrato inicia a partir de la fecha de firma y concluye
hasta que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad
los derechos y obligaciones de las partes.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un
plazo de (número y letra) días naturales, contados a partir del día (Fecha de inicio)
y con fecha de terminación el día (Fecha de terminación), conforme al programa
de ejecución de los trabajos establecido en el Anexo ____ del presente contrato.
CUARTA.- REMUNERACIÓN
7
EL CONTRATO PODRÁ INCLUIR CUALQUIER FORMA DE PAGO QUE EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DETERMINE CONVENIENTE DE ACUERDO AL MODELO ECONÓMICO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO
55 DE LAS DAC.
4.1 Monto
El monto total de los trabajos objeto del presente contrato es de $_________
(_________________ 00/100), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
4.2 Condiciones de Pago
El pago por los trabajos objeto del presente contrato se realizará contra la
presentación de las facturas por los trabajos ejecutados.
La(s) factura(s) abarcará(n) [periodos de corte (semanales / quincenales /
mensuales)] [actividades principales de obra] [la terminación total de los trabajos] y
serán presentadas por el CONTRATISTA a la(s) persona(s) designada(s) por el
Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato
como responsable(s) de autorizar los pagos, acompañada de la documentación
que acredite la procedencia de su pago, mismo que se efectuará, dentro de los
(número y letra) días naturales siguientes a la autorización de la factura. Las
facturas deberán presentarse dentro de los (número y letra) días naturales
siguientes a la fecha de corte.
La fecha de presentación de las facturas al Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato deberá registrarse en el
sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato.
En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los
derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes
fiscales. El CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se
presenten para su pago, cumplan con los requisitos fiscales, y administrativos
incluidos los datos de la cuenta bancaria, por lo que el atraso en su pago por la
falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo
para solicitar el pago de gastos financieros.
Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá (número y letra) días
naturales para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este
plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se considerará
definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberará a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) de cualquier obligación relacionada a dicho pago.
Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante depósito
bancario en la cuenta que para tal efecto haya comunicado por escrito a (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO). En caso de que el CONTRATISTA realice un
cambio de cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni
implique una cesión de derechos de cobro, bastará con que lo comunique a
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) a través de la ventanilla única ubicada
8
en (ubicación de la ventanilla única), con antelación a la presentación a la citada
ventanilla única de la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate.
Las facturas aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación
plena de los trabajos, ya que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), se
reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso o del pago de lo indebido que se
haya efectuado.
En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), a solicitud del CONTRATISTA, deberá pagar
gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos pagos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido
el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose
computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.
En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA,
éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses
correspondientes conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los
intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO). (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
procederá a deducir dichas cantidades de las facturas subsecuentes o bien el
CONTRATISTA cubrirá dicho pago con cheque certificado a favor de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
FACTURACIÓN PARA EL CASO DE ANTICIPOS DEBERÁN ADICIONARSE LOS DOS SIGUIENTES PÁRRAFOS .
Para el pago de anticipos, el CONTRATISTA deberá presentar previamente la
factura que ampare el monto del anticipo. En caso de que la factura presente
deficiencias, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) contará con un plazo
máximo de 3 (tres) días hábiles contados a partir del día siguiente al de su
presentación, para señalar por escrito al CONTRATISTA dichas deficiencias. El
plazo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el
CONTRATISTA presente la factura corregida, no se computará para efectos de
reprogramación del plazo de ejecución.
El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura correspondiente al
anticipo, no dará lugar a la reprogramación del plazo pactado en este contrato, sin
embargo, si el atraso es por causas imputables a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), se diferirá en igual plazo el programa de ejecución del Contrato.
9
Cuando el CONTRATISTA emita facturación electrónica, efectuará todos sus
trámites de pago a través de la bóveda electrónica de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales
efectos y su firma electrónica avanzada.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN
CONJUNTA, SIN QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS
MORALES, O SI NO SE CELEBRA UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.
(Nombre de la persona miembro del consorcio) será quien presente las facturas
de todos y cada uno de los pagos derivados del presente contrato.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA Y
LOS CONTRATISTAS HAYAN MANIFESTADO EN SU PROPUESTA SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO
DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17-B DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN:
(Indicar la denominación o razón social de las partes que suscriben el presente
contrato en su carácter de contratistas) sin perjuicio del (instrumento por el cual se
haya convenido la propuesta conjunta) señalado en la declaración 2.11 del
presente contrato, en términos del contrato de asociación en participación
celebrado y en términos del artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación,
señalan que (denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre
del asociante seguida de A. en P.), será quien presente las facturas de todos y
cada uno de los pagos derivados de este contrato; en el entendido de que
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) no será responsable por la forma en
que (denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del
asociante seguida de A. en P.), distribuya o participe de las utilidades o de las
pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del presente contrato.
PARA LOS CASOS DE CONTRATACIONES EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN MÉXICO EN MONEDA
NACIONAL SE UTILIZARÁN LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS:
Las obligaciones de pago denominadas en moneda extranjera para ser cumplidas
en la República Mexicana, se solventarán en moneda nacional al tipo de cambio
vigente que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación en la
fecha en que se haga dicho pago.
Si el CONTRATISTA no entrega sus facturas por trabajos ejecutados en el plazo
mencionado en el procedimiento antes referido, el pago que realice (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) no cubrirá la diferencia cambiaria que, en su caso,
resultare entre la fecha en que se debió pagar originalmente y el día en que el
mismo se hizo efectivo.
PARA LOS CASOS DE CONTRATOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN EL QUE EL
CONTRATISTA HAYA PRESENTADO SU PROPUESTA EN MONEDA EXTRANJERA Y SEÑALE PARA EFECTO DE
COBRO UNA CUENTA BANCARIA EN EL EXTRANJERO SE PODRÁ UTILIZAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:
Los pagos se efectuarán en (moneda extranjera), mediante depósito bancario en
la cuenta señalada para tal efecto por el CONTRATISTA en el extranjero.
10
CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTAN CUENTAS POR PAGAR EN CADENAS PRODUCTIVAS
Y SE REALICEN OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DEL PORTAL DE
NAFIN CADENAS PRODUCTIVAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL SIGUIENTE TEXTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LAS “DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS
PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO”.
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) contará con un plazo máximo de 9
(nueve) días naturales, para revisar, aceptar y registrar las facturas en Cadenas
Productivas. Dicho plazo quedará comprendido en los (número y letra) días
naturales previstos en la presente cláusula para el pago.
4.3 Forma de Pago
EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO ELEGIRÁ, ENTRE OTRAS, CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES
FORMAS DE PAGO.
OPCIÓN 1. PRECIOS UNITARIOS
Como parte de la remuneración, el CONTRATISTA recibirá de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de trabajos realizados como pago total por unidad de
concepto de trabajo terminado conforme a las disposiciones del Contrato y sus
anexos, dichos precios incluyen el pago total que debe cubrirse al
CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales.
OPCIÓN 2. PRECIO ALZADO
Como parte de la remuneración, el CONTRATISTA recibirá de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), como pago:
a) El importe de los trabajos hasta su total terminación conforme al programa de
ejecución general y a las especificaciones del presente contrato y sus anexos.
b) El importe por actividades principales de obra ejecutadas conforme a los
términos pactados, entendidas éstas como el conjunto de acciones que deben ser
ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido, debiendo
referirse a acciones generales y ser coincidentes entre sí y congruentes con la red
de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el programa de
ejecución general.
OPCIÓN 3. CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO.
EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, PODRÁ DETERMINAR CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO QUE
CONSIDERE CONVENIENTE DE ACUERDO AL MODELO ECONÓMICO.
4.4
Retenciones
El CONTRATISTA acepta que de las facturas que se le cubran, se haga en cada
una las siguientes retenciones:
11
A) EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se
destinará a la Secretaría de la Función Pública por concepto de derechos
por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos y que
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) entregará a la Tesorería de la
Federación, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de
Derechos.
B) EL DOS AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará
al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción y que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) entregará a
la institución antes mencionada.
NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN EL INCISO (B), SÓLO PROCEDE CUANDO EL CONTRATISTA MANIFIESTE
POR ESCRITO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE LA
MISMA.
4.5
Mecanismos de Revisión y Ajuste a la Remuneración
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), de conformidad con lo establecido en
los artículos 60 penúltimo párrafo, 61 fracción III de la Ley de Petróleos Mexicanos
y 62 último párrafo de su Reglamento, podrá realizar ajustes a las remuneraciones
del presente contrato por los siguientes supuestos:
I.
Por la incorporación de avances tecnológicos
II.
Incremento en la eficiencia del proyecto
III.
La variación de precios de mercado de los insumos
IV.
La variación de precios de mercado de los equipos utilizados en los trabajos
PARA ESTE SUPUESTO Y TRATÁNDOSE DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO, A MANERA DE
EJEMPLO SE SEÑALA EL SIGUIENTE PÁRRAFO:
Actualización del Valor de los Equipos base Precio Alzado.- Las partes
acuerdan la revisión y Actualización del Valor de los Equipos, pactados en
moneda extranjera, de conformidad con el artículo 60 penúltimo párrafo y
61 de la Ley de Petróleos Mexicanos. En virtud de las circunstancias
económicas de inestabilidad de carácter general que prevalece en los
mercados internacionales, entre los que se encuentran los empleados en la
fabricación de equipos de instalación permanente utilizados en la industria
petrolera, cuyos precios podrían verse afectados en un breve lapso de
tiempo, y con el propósito de dar certidumbre y equidad a las partes en el
presente Contrato, (PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) reconocerá la variación de precio de mercado de los
equipos de instalación permanente que se encuentran relacionados en el
anexo __ de la sección __de las bases, de acuerdo al mecanismo de
actualización del valor de los equipos Anexo __.
(PARA EL CASO DE QUE SE RECONOZCA Y PAGUE LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LOS EQUIPOS, SE
PROPONE LA SIGUIENTE REDACCIÓN)
12
Con relación al pago para reconocer la actualización del valor de los equipos
correspondientes identificados en el Anexo __, (PETRÓLEOS MEXICANOS U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) lo hará mediante oficio de resolución de
actualización del valor de los equipos. La actualización del valor de los equipos,
será pagada al CONTRATISTA, una vez que el oficio de resolución se incorpore a
la factura correspondiente que deba autorizar el Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato. En caso de que, con
motivo de la actualización a que se refiere el presente párrafo, el valor de los
equipos se decremente respecto de su costo original, las partes acuerdan que la
diferencia resultante a favor de (PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) será compensada en el pago de la misma estimación que
incorpore el citado oficio de resolución de actualización del valor de los equipos.
Los ajustes por variación de precios de mercado de los insumos que forman parte
de la remuneración se basarán en las siguientes variables:
EL ÁREA ADMINISTRADORA DEBERÁ DETERMINAR LAS VARIABLES MEDIANTE LAS CUALES SE REALIZARÁN
LOS AJUSTES, PUDIENDO CONSIDERAR:
a)
I.- ÍNDICES E INFORMACIÓN PÚBLICA, GENERAL O ESPECÍFICA, NACIONAL O INTERNACIONAL, O UNA
COMBINACIÓN DE LOS MISMOS;
b)
II.- ÍNDICES Y CATÁLOGOS DE PRECIOS DE REFERENCIA APLICABLES A LA INDUSTRIA EN CUESTIÓN,
ESTABLECIDOS POR INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO, ASÍ COMO OTROS
PARÁMETROS SIMILARES, Y
c)
III.- CUALQUIER OTRA VARIABLE QUE (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) ESTIME
CONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN O CREACIÓN DE VALOR PARA EL PROYECTO OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.
EN TODOS LOS CASOS DE AJUSTES A LAS REMUNERACIONES SE DEBERÁ INCLUIR EN EL CONTRATO EL
PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO.
QUINTA.- PENALIZACIONES
NOTA: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN V DE LA LEY DE PEMEX, LAS PENALIZACIONES SE
PODRÁN PACTAR POR DIVERSOS INCUMPLIMIENTOS O IMPACTOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES DEL
CONTRATISTA Y PODRÁN CONSIDERAR PARA TAL EFECTO INDICADORES DE OPORTUNIDAD, TIEMPO Y
CALIDAD, TALES COMO:
I.
ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO;
II. INCUMPLIMIENTO DE METAS, PORCENTAJES DE AVANCES, HITOS O FECHAS CONTRACTUALES;
III. INCUMPLIMIENTO AL FINCAMIENTO DE PEDIDOS O ENTREGA DE EQUIPOS CRÍTICOS EN LAS FECHAS
PACTADAS;
IV. INCUMPLIMIENTO EN LA OBSERVANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO;
V. INCUMPLIMIENTO CON LOS PLANES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DE PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO;
VI. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A CONTENIDO NACIONAL;
VII. INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES; Y
VIII INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN.
Las partes en el presente contrato, acuerdan que en caso de que por causas
imputables al CONTRATISTA existan incumplimientos o atrasos en la ejecución
13
de los trabajos, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) le aplicará penas
convencionales en los siguientes supuestos:
NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN MODELOS DE PENAS POR DIVERSOS INCUMPLIMIENTOS O
IMPACTOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y
MAGNITUD DEL CONTRATO SE SELECCIONARÁN LAS PENAS QUE RESULTEN CONVENIENTES.
I.
POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA
PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS
En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
pactada para la terminación de los mismos, éste reconoce y acepta que
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá optar por exigirle el
cumplimiento del presente contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena
convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha
pactada para la terminación de los trabajos.
De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena
convencional establecida, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) aplicará
el (Porcentaje de pena convencional con número y letra) % del importe
equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar. Para efectos de la
determinación del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes
acuerdan que se tomará como base para el cálculo de la pena convencional,
el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su
terminación; en el entendido de que dicho importe se disminuirá
progresivamente de conformidad con el avance (semanal/quincenal/mensual,
según se haya pactado la fecha de corte para el pago de las facturas) en la
ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total
ejecución.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE LA FORMA DE PAGO SEA A PRECIOS UNITARIOS.
La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad
de los trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.
II.
POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE EVENTOS CRÍTICOS
Las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA, por causas que
le sean imputables, no concluya las actividades o acontecimientos
considerados como eventos críticos en las fechas establecidas en el programa
de ejecución general de los trabajos descritos en el Anexo ___ (anexo en el
que se establecen las fechas o eventos críticos) del presente contrato, el
CONTRATISTA admite que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) le
aplique una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente
de la fecha pactada para la conclusión del evento crítico y hasta que el
CONTRATISTA concluya los trabajos de que se trate.
De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena
convencional establecida, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) aplicará
14
el (Porcentaje de pena convencional con número y letra) % del importe
equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar. Para efectos de la
determinación del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes
acuerdan que se tomará como base para el cálculo de la pena convencional,
el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su
terminación; en el entendido de que dicho importe se disminuirá
progresivamente de conformidad con el avance (semanal/quincenal/mensual,
según se haya pactado la fecha de corte para el pago de las facturas) en la
ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total
ejecución.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE LA FORMA DE PAGO SEA A PRECIOS UNITARIOS.
La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad
de los trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.
El atraso se determinará a partir del día natural siguiente al de la fecha
pactada para la culminación del evento crítico.
III.
INCUMPLIMIENTO DE METAS
En caso de que el CONTRATISTA incumpla con las metas, que se medirán de
manera (mensual, semanal, quincenal) conforme al anexo (el anexo donde
estén ubicados los programas, metas), (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) le aplicará una pena convencional por __________% en
relación a (monto del contrato, monto de la fase, monto del período, monto de
la parte en incumplimiento)________.
IV.
INCUMPLIMIENTO DE PORCENTAJE DE AVANCES
En caso de que el CONTRATISTA incumpla con los porcentajes de avance,
que se medirán de manera (mensual, semanal, quincenal) conforme al anexo
(el anexo donde estén ubicados los programas, metas), (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) le aplicará una pena convencional por
__________% en relación a (monto del contrato, monto de la fase, monto del
período, monto de la parte en incumplimiento)________.
V.
INCUMPLIMIENTO AL FINCAMIENTO DE PEDIDOS O ENTREGA DE
EQUIPOS CRÍTICOS EN LAS FECHAS PACTADAS
a) Por porcentaje: En caso de que el CONTRATISTA incumpla con el
fincamiento de los pedidos o entrega de equipos críticos en las fechas
pactadas conforme al programa que se señala en el Anexo ______,
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), le aplicará una pena
convencional por __________% respecto del monto del pedido o del monto
de los equipos críticos, por cada día calendario de atraso y hasta el
15
momento en que haya fincado el pedido correspondiente o entregue los
equipos críticos.
b) Por un monto definido: En caso de que el CONTRATISTA incumpla con el
fincamiento de los pedidos o entrega de equipos críticos en las fechas
pactadas conforme al programa que se señala en el Anexo ______,
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) le aplicará una pena
convencional por __________ por cada día calendario de atraso y hasta el
momento en que haya fincado el pedido correspondiente o entregue los
equipos críticos.
VI.
INCUMPLIMIENTO EN LA OBSERVANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con los alcances de las
especificaciones técnicas que se señalan en el anexo ______ del presente
contrato, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) le aplicará una pena
convencional (se deberá establecer porcentaje, cuota, fórmula o cualquier otro
esquema distinto a los anteriores, en función del modelo económico). La
aplicación de la pena convencional prevista en esta cláusula, no obliga a
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) a aceptar los trabajos realizados por
el CONTRATISTA sin cumplir las especificaciones técnicas.
Lo anterior sin perjuicio de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) exija
al CONTRATISTA a ejecutar nuevamente los trabajos en estricto
cumplimiento a los alcances contractuales y sin que ello signifique tener
derecho a prorrogar la fecha de terminación o ampliar el plazo de ejecución.
VII.
INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE DE (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con los [planes de seguridad y
protección al medio ambiente] de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO),
que se señalan en el anexo ______ del presente contrato, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) le aplicará una pena convencional por (se
deberá establecer, en su caso, límites, periodicidad, porcentaje, cuota, fórmula
o cualquier otro esquema distinto a los anteriores, en función del modelo
económico)
VIII.
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A CONTENIDO
NACIONAL
Si como resultado de la verificación del contenido nacional establecido en la
cláusula denominada “Contenido Nacional” se determina que el grado de
contenido nacional de las obras alcanzado por el CONTRATISTA es menor a
al que se comprometió, en los términos del Anexo ___ de este contrato, el
16
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato le
aplicará una pena convencional, que será determinada de acuerdo a lo
establecido en el Anexo ______ y que podrá ser deducida de cualquier
cantidad debida o pagadera al CONTRATISTA conforme al presente contrato
hasta el momento en que el CONTRATISTA regularice esta situación.
IX. INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES
En caso de que el CONTRATISTA incumpla con los indicadores señalados en
el anexo ___________del presente contrato, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) le aplicará una pena convencional por (se deberá establecer,
en su caso, limites, periodicidad, porcentaje, cuota, fórmula o cualquier otro
esquema distinto a los anteriores, en función del modelo económico)
No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se
presente un caso fortuito o de fuerza mayor, ya sea durante la ejecución de los
trabajos dentro del plazo, o cuando el CONTRATISTA se encuentre ejecutando
trabajos con atraso vencido el plazo, así como por cualquier otra causa no
imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán
las modificaciones que procedan.
El monto de las penas convencionales no podrá exceder de (indicar el límite de las
penas). EN LA DETERMINACIÓN DEL LÍMITE DE LA PENAS DEBERÁ CONSIDERARSE QUE ÉSTE NO PODRÁ
EXCEDER EL MONTO DEL CONTRATO.
El CONTRATISTA acepta, que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) aplique
las penas convencionales a que se refiere la presente cláusula, con cargo a
cualquiera de las siguientes opciones:
-
Las facturas que se generen por la ejecución del presente contrato.
La garantía para el pago de las penalizaciones. EN CASO DE QUE SE HAYA ESTABLECIDO EN
EL CONTRATO LA ENTREGA DE DICHA GARANTÍA.
-
Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas
penas.
Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro
contrato que tenga celebrado con (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO),
siempre y cuando el otro contrato prevea la posibilidad de tal deducción.
SEXTA.- CONTENIDO NACIONAL
El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el porcentaje de contenido nacional al
que se comprometió, en los términos del Anexo ___ de este contrato. Dicho
porcentaje deberá ser cumplido no obstante las subcontrataciones que realice.
Cualquier sustitución de equipos, materiales y/o proveedores de los originalmente
propuestos por el CONTRATISTA para fines del cumplimiento del porcentaje de
contenido nacional, deberá ser autorizada por (PEMEX U ORGANISMO
17
SUBSIDIARIO), siempre que tal sustitución no implique variar el monto ni plazo
del contrato y se cumplan las especificaciones del mismo y el programa de
ejecución. En todo caso el CONTRATISTA deberá cumplir con el porcentaje de
contenido nacional originalmente propuesto.
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá llevar a cabo, la verificación del
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional establecido en esta cláusula,
durante la ejecución de las obras, una vez que el CONTRATISTA le haya
proporcionado la relación de los materiales y equipos diferentes a los de
construcción, con los cuales dará cumplimiento al contenido nacional ofertado, así
como la totalidad de las órdenes de compra de los mismos relacionados en el
Anexo _____.
Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), la manifestación de origen de tales equipos y materiales de
instalación permanente, en la que los fabricantes señalen el porcentaje de
contenido nacional. Dicho documento deberá cumplir con el formato y términos de
llenado indicados en el anexo ___.
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a
que se refiere la presente cláusula será sujeto de la penalización por
“Incumplimiento de las obligaciones relativas a contenido nacional” en los
términos establecidos en la cláusula denominada “Penalizaciones”, del presente
contrato y; asimismo, será causal de rescisión de este acuerdo de voluntades.
SÉPTIMA.- CESIÓN
El CONTRATISTA no podrá ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u
obligaciones derivadas del presente contrato, sin el consentimiento previo y por
escrito de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
Para que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) otorgue su consentimiento el
CONTRATISTA deberá acreditar que la persona a la que pretende ceder o
transferir las obligaciones y derechos del presente contrato preserve las
capacidades técnicas y financieras necesarias para cumplir con las obligaciones
del CONTRATISTA, excepto cuando se cedan los derechos de cobro.
La cesión de los derechos de cobro del CONTRATISTA se realizará con la
intervención del área jurídica.
El CONTRATISTA podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario
financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO) otorga su consentimiento, siempre y cuando al
momento de registrarse la correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas
Productivas y al acceder al Portal de Nafin Cadenas Productivas, no exista
impedimento legal o administrativo. En virtud de lo anterior, las partes se obligan al
18
procedimiento establecido en las “Disposiciones Generales a las que deberán
sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para
su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera,
S.N.C.; Institución de Banca de Desarrollo”.
OCTAVA.- CLÁUSULA FISCAL
CUANDO EL CONTRATO SE CELEBRE CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES NACIONALES, APLICA EL
SIGUIENTE PÁRRAFO:
Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas
fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los
Estados Unidos Mexicanos, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia,
ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de que
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) realice, de los pagos que haga al
CONTRATISTA, las retenciones que le impongan las leyes de la materia.
CUANDO EL CONTRATO SE CELEBRE CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES EXTRANJERAS, APLICA EL
SIGUIENTE PÁRRAFO Y DEBERÁ SOLICITARSE LA SANCIÓN FISCAL DE LA GERENCIA FISCAL O
REPRESENTACIÓN FISCAL QUE CORRESPONDA, EN CUYO CASO, LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE CLÁUSULA
PUEDE VARIAR:
Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda,
y pagará todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que
conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos y (país de residencia del CONTRATISTA), tengan obligación de cubrir
durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos.
Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes de la materia.
CUANDO EL CONTRATISTA MANIFIESTE SOMETERSE A UN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN,
EN CUYO CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LA CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA PARA EFECTOS
FISCALES:
Las partes contratantes se someten a lo establecido por el Convenio entre los
Estados Unidos Mexicanos y ____ (Nombre del País con el que se haya suscrito
un convenio para evitar la doble tributación conforme al artículo 5 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta) para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuesto sobre la renta.
Para que al CONTRATISTA le sea aplicado el convenio señalado en el párrafo
anterior, deberá entregar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) el certificado
de residencia para efectos fiscales, respecto del o los ejercicios fiscales
comprendidos hasta el finiquito del contrato.
NOVENA.- GARANTÍAS
PARA LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, DONDE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES REQUIERAN CLAUSULADOS
DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE MODELO, LAS ÁREAS DE CONTRATACIÓN DEBERÁN
OBTENER LA OPINIÓN DEL ÁREA EVALUADORA DE RIESGOS, RESPECTO DE LAS GARANTÍAS QUE SE DEBAN
CONTRATAR.
19
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
CUANDO SE TRATE DE FIANZA.
El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato, entregó a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) previo a la firma del contrato, póliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del monto del contrato expedida por institución afianzadora autorizada, a
favor de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
EL CONTRATISTA manifiesta expresamente:
(A)
Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) de renunciar al derecho a compensar que le
concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su
consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las
obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía
otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
(B)
Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se
interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo
o no judicial.
(C)
Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del
contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los
procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se
interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada
resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal
competente.
(D)
Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso
de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo
118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de
subjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada
del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción
principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este
contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los
hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando
expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción
de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia
judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en
este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad
procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo
de 30 (treinta) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.
20
(E)
Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta
que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a
satisfacción de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) en la inteligencia
que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito
suscrito por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO);
(F)
Su conformidad para que la afianzadora liquide a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) el 50% del importe garantizado en la fianza en caso de que
no entregue la garantía contra defectos o vicios ocultos conforme a lo
establecido en el presente contrato.
(G)
Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora
por incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con la
siguiente documentación:
1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
5.- Cuantificación del incumplimiento.
LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES SE INCLUIRÁN EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS SÓLO SEAN
APROVECHABLES SI ESTÁN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A ESPECIFICACIONES Y EL PRODUCTO
OBTENIDO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y CANTIDAD:
(H)
Su conformidad para que la afianzadora liquide a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) el límite máximo garantizado en caso de que los trabajos
objeto del presente contrato no sean útiles o aprovechables por (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) y no obstante que en su caso se hubiere
extendido el correspondiente certificado de avance, en la inteligencia de que
cualquier excepción derivada de la inversión y/o aplicación parcial o total del
anticipo y/o pago de estimaciones carecerá de validez para efecto de
determinar la exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que,
atendiendo el objeto de este contrato, la obligación de invertir y/o aplicar el
anticipo y el pago de estimaciones es indivisible puesto que tiene por objeto
una ejecución que únicamente siendo satisfecha por entero puede ser útil o
aprovechable para (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), en
consecuencia, toda aquella aplicación y/o inversión parcial o total del
anticipo y/o del pago de estimaciones recibido por el CONTRATISTA que no
produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presente
contrato, un trabajo útil y aprovechable para (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) será ineficaz para fundar cualquier excepción que pretenda
desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado.
(I)
Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del
presente contrato, en caso de no ser útiles o aprovechables, cuando así se
lo requiera (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
21
CUANDO SE TRATE DE CARTA DE CRÉDITO STAND-BYEl
CONTRATISTA, a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) previo a la firma del presente contrato,
carta de crédito stand-by por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato
expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio
mexicano, a favor de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
(A)
Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), de renunciar al derecho a compensar que le
concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su
consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las
obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía
otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
(B)
Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que
deriven del presente contrato, se hará efectiva parcial o totalmente, la carta
de crédito stand-by otorgada.
(C)
Que reconoce que la carta de crédito stand-by expedida para garantizar el
cumplimiento del presente contrato, será pagada ante el incumplimiento de
las obligaciones contractuales, con entera desvinculación de cualquier
circunstancia que pudiera generar una excepción de pago distinta a aquélla
que se origine en inconsistencias o deficiencias del propio documento que
se hace efectivo, por lo que cualquier excepción que pudiese eventualmente
señalarse como conexa, carecería de eficacia para desvirtuar la legitimidad
de la gestión de cobro.
(D)
Su conformidad para que se ejerza el 50% del importe garantizado en la
carta de crédito stand-by en caso de que no entregue la garantía contra
defectos o vicios ocultos conforme al presente contrato.
TÉRMINOS APLICABLES PARA CUALQUIER SUPUESTO.
Tratándose de los trabajos pactados a precios unitarios, en el caso de cualquier
modificación a su monto o plazo, el CONTRATISTA se obliga a entregar a
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) previo a la formalización del instrumento
legal respectivo, o a más tardar en el momento de su formalización; el documento
modificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a los términos
establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este
contrato y del convenio correspondiente. En el caso de que el CONTRATISTA no
cumpla con dicha entrega, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá
determinar la rescisión administrativa del contrato. [Tratándose de póliza de fianza
se deberá incluir lo siguiente:] El documento modificatorio deberá contener la
22
estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente
presentada por el CONTRATISTA.
CUANDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO REBASE UN
EJERCICIO PRESUPUESTAL, EL OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA SE SUJETARÁ, EN LO CONDUCENTE, A LOS
SIGUIENTES TÉRMINOS:
Siempre y cuando el presente contrato se esté cumpliendo en los términos
pactados, la garantía deberá sustituirse por otra equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe
los montos relativos a los ajustes de costos y convenios, si los hubiere, la que se
presentará dentro de los 15 (quince) días naturales a partir de la fecha en que la
inversión autorizada se notifique por escrito al CONTRATISTA.
PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, ÚNICAMENTE DEBERÁ INCORPORARSE EL
SIGUIENTE TEXTO:
EXENCIÓN DE
CONTRATO
LA
GARANTÍA
DE
CUMPLIMIENTO
DEL
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) exceptúa al CONTRATISTA de la
presentación de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio del derecho
de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) de reclamar por la vía judicial, los
daños y perjuicios que pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato y que resulten a cargo del CONTRATISTA.
ESTA CLÁUSULA SE INCLUIRÁ EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO.
GARANTÍA DE ANTICIPO
Para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización y
devolución del anticipo, el CONTRATISTA [indicar la fecha y lugar establecidas en
la convocatoria a la licitación para la presentación de la garantía, o bien dentro de
los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de
adjudicación] [deberá presentar / presentó] a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), garantía que se [constituirá/ha constituido] por la totalidad del
anticipo entregado, en la misma moneda en la que se otorgue, de acuerdo con las
disposiciones aplicables y vigencia del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado (I. V. A.), la cual [será/ha sido] otorgada por institución de fianzas
debidamente autorizada y a favor de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
CUANDO SE TRATE DE FIANZA.
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) de desistirse del derecho a compensar que le
concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su
consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las
obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así
como cualquier otro saldo a favor de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
23
(B) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se
interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no
judicial.
(C) Su conformidad para que la fianza que garantice el anticipo del contrato,
permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos
judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan en relación
con el presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause
ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
(D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso
de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad se
tendrá por justificada únicamente si se exhibe copia sellada del escrito de
demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado
señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe
identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la
improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción
que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de
fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este
contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago
de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento
del plazo de treinta (30) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del
reclamo.
(E) Su aceptación para que la fianza de anticipo permanezca vigente hasta que
el anticipo otorgado haya sido invertido correctamente, aplicado, amortizado,
deducido y/o devuelto a satisfacción de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO),
en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada
mediante escrito suscrito por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
(F) Su conformidad expresa para que la reclamación que se presente ante su
afianzadora por la falta de amortización, inversión, aplicación, deducción y/o
devolución del anticipo otorgado, quede debidamente integrada con la siguiente
documentación:
1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
4.- Copia de los documentos que haya firmado a la recepción del anticipo o
cualquier otro documento que acredite fehacientemente la recepción del mismo.
5.- Copia de los documentos pagados donde se hagan constar las amortizaciones
realizadas.
24
6.- Copia del documento donde se requiera la devolución del anticipo no
amortizado.
7.- Cuantificación del anticipo no amortizado y de los intereses respectivos.
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo podrá liberarse
cuando el CONTRATISTA haya amortizado el importe total del mismo.
CUANDO SE TRATE DE CARTA DE CRÉDITO STAND-BY
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
(A)
Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), de renunciar al derecho a compensar que le
concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su
consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las
obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía
otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
(B)
Que reconoce que la carta de crédito stand-by expedida para garantizar la
debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización y devolución del
anticipo, será pagada ante el incumplimiento de dicha obligación, con entera
desvinculación de cualquier circunstancia que pudiera generar una
excepción de pago distinta a aquélla que se origine en inconsistencias o
deficiencias del propio documento que se hace efectivo, por lo que cualquier
excepción que pudiese eventualmente señalarse como conexa, carecería de
eficacia para desvirtuar la legitimidad de la gestión de cobro.
GARANTÍA DE LA OBLIGACION
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE
RESPONDER
POR
Concluidos los trabajos el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los
defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos
señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.
Dicha obligación se garantizará durante un plazo de 12 (doce) meses, por lo que
previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección,
deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by por el equivalente
al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar
recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantía se
liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta
de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya
surgido una responsabilidad a cargo del contratista.
25
Cuando la garantía de la obligación de responder por defectos o vicios ocultos se
constituya mediante póliza de fianza, deberá ser emitida por institución
afianzadora autorizada, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado
en el Anexo [incluir número de anexo correspondiente al formato de garantía de
defectos o vicios ocultos que emita la Gerencia de Riesgos y Seguros o el área
correspondiente] del presente contrato.
Cuando la garantía de la obligación de responder por defectos o vicios ocultos se
constituya mediante carta de crédito stand-by deberá ser confirmada o emitida por
institución bancaria autorizada para operar en México, y deberá emitirse en
estricto apego al formato presentado en el Anexo [incluir número de anexo
correspondiente al formato de garantía de la obligación de responder por defectos
o vicios ocultos que emita la gerencia de riesgos y seguros o el área
correspondiente] del presente contrato.
Cuando la garantía se constituya mediante aportación de recursos líquidos en
fideicomiso, éste deberá ser operado por institución fiduciaria autorizada para
operar en la república mexicana. El fideicomiso deberá contemplar los siguientes
aspectos: Deberá ser irrevocable; deberá nombrarse a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) como Fideicomisario; y los recursos fideicomitidos deberán
invertirse en instrumentos de renta fija.
El CONTRATISTA, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los
respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de
recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la
fianza o carta de crédito, según sea el caso. En caso de haberse expedido carta
de crédito Stand-by, el CONTRATISTA procederá a su cancelación inmediata.
Quedarán a salvo los derechos de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio
corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme
a esta cláusula.
DÉCIMA.- PÓLIZAS DE SEGURO
EN LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE CUYO IMPORTE TOTAL EXCEDA
LOS 5 MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SE DEBERÁ SOLICITAR PÓLIZA DE
SEGURO DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN DE SEGUROS AUTORIZADA PARA
OPERAR EN TERRITORIO MEXICANO.
PARA LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE
POZOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO CONTRATO, NO SE DEBERÁ REQUERIR LA PRESENTACIÓN DE PÓLIZA
DE SEGUROS.
LO ANTERIOR, NO IMPLICA EXENCIÓN AL CONTRATISTA DE CONTAR CON LAS PÓLIZAS DE SEGURO QUE LAS
LEYES LES IMPONGAN.
El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros
que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime
necesario.
26
DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción total
de los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO) por escrito o mediante registro que se haga en el
sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato, la
terminación total de los trabajos, indicando que la misma se concluyó en
concordancia con las especificaciones del presente contrato y sus anexos. Dentro
de los (días para llevar a cabo la verificación, con número y letra) días naturales
siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el representante
del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos,
debiéndose dejar constancia por escrito firmado por las partes como requisito
previo a la recepción total de los mismos.
EN CASO DE QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PUEDAN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES
PARCIALES, SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:
Siempre que a juicio de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) existan trabajos
terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá recibir parte de los trabajos objeto del
contrato. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará al representante
de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), por escrito o en el sistema de
control que se haya determinado para el seguimiento del contrato, los trabajos que
serán objeto de recepción parcial. Dentro de los (días para llevar a cabo la
verificación, con número y letra) días naturales siguientes a la fecha en la que se
haya comunicado la terminación de los trabajos, el representante del Área
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato
verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiendo dejar
constancia por escrito firmada por las partes.
EL PÁRRAFO SIGUIENTE APLICA EN AMBOS CASOS:
Si durante la verificación de los trabajos el representante del Área Responsable de
la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato observa deficiencias
en la terminación de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de
acuerdo con los requerimientos o especificaciones del contrato y sus anexos,
solicitará por escrito al CONTRATISTA su reparación o corrección, a efecto de
que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente
contrato y sus anexos. En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos
pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes
para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de las penas que,
en su caso, procedan y que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) opte por la
rescisión administrativa del contrato.
Cuando aparecieren vicios ocultos en los trabajos ejecutados objeto del presente
contrato dentro de un plazo de (número y letra, en términos de la garantía de
vicios ocultos) meses posteriores a la fecha de terminación documentada, las
partes se sujetarán al siguiente procedimiento:
27
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) solicitará su reparación o reposición
inmediata, que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a
retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) en el plazo de (número y letra) días naturales, éste
podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de
que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo al
CONTRATISTA.
Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos
ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del presente
contrato a requerimiento de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) en el plazo
solicitado, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) hará efectiva la garantía que
otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de (número y letra) meses una vez
concluidos los trabajos, a que se refiere el párrafo correspondiente a la garantía
de vicios ocultos de la cláusula denominada “Garantías”.
DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO
NOTA: EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO PODRÁ ESTABLECER REQUISITOS ADICIONALES PARA
LAS MODIFICACIONES. LAS MODIFICACIONES DEL NUMERAL I DEBERÁN SER AUTORIZADAS POR EL
SERVIDOR PÚBLICO INMEDIATO SUPERIOR DE LA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO O POR EL DIRECTOR
GENERAL DEL ORGANISMO SUBSIDIARIO O DEL DIRECTOR CORPORATIVO, SEGÚN SEA EL CASO, CONFORME
AL ARTÍCULO 58 DE LAS DISPOSICIONES.
Cuando las necesidades del proyecto o del contrato lo requieran, las partes
podrán pactar modificaciones al presente contrato, de acuerdo con lo siguiente:
I.
Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de
las partes, cuando se trate de:
a.
Los términos contractuales relativos a la remuneración y a los mecanismos
para sus ajustes,
b.
Los términos relativos a objeto, monto y plazo o vigencia del contrato,
c.
La cesión prevista en la cláusula denominada “Cesión”, y
d.
La incorporación de avances tecnológicos.
II.
Mediante anotación en el sistema de control que se haya determinado para
el seguimiento del contrato, memoranda de entendimiento o cualquier otro
documento en el que conste el acuerdo entre los representantes autorizados de
cada una de las partes en el presente contrato, para las modificaciones distintas a
las contenidas en la fracción anterior.
Las partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta
cláusula no implicarán novación de las obligaciones del presente contrato. Las
partes en ningún caso podrán modificar sustancialmente el objeto de contratación.
28
El CONTRATISTA deberá entregar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), el
endoso, ampliación o renovación a la garantía otorgada para el cumplimiento del
contrato que ampare las modificaciones al contrato realizadas en términos de esta
cláusula.
12.1 Ajustes al Programa de Ejecución, Fechas Críticas y Plazo de Ejecución
El Programa de Ejecución de los Trabajos de este contrato podrá ser objeto de
ajuste, en los siguientes casos:
I. Por conceptos o volúmenes de trabajos no previstos requeridos para la
culminación del objeto del contrato;
II. Por reducción de alcances;
III. Por caso fortuito o fuerza mayor;
IV. Por suspensión de los trabajos ordenada por (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO);
V. Por causas imputables a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
NOTA: DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, SE PUEDE ESTABLECER OTRA CAUSA PARA
REALIZAR LOS AJUSTES PREVISTOS EN ESTA CLÁUSULA.
El CONTRATISTA, dentro de los (número y letra) días naturales siguientes a la
fecha en que haya ocurrido cualquiera de los eventos previstos en las fracciones
anteriores, podrá solicitar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), un ajuste al
programa de ejecución de los trabajos vigente, a las fechas críticas o al plazo de
ejecución, acompañando la documentación o información que estime pertinente
para justificar su solicitud. (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), comunicará
al CONTRATISTA su determinación en un plazo no mayor de (número y letra)
días hábiles, con base en la información o documentación suministrada por el
CONTRATISTA; sin menoscabo de que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), requiera al CONTRATISTA la presentación de documentación o
información adicional en el plazo que le indique (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO). De acuerdo a la complejidad de la solicitud del ajuste, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá disponer de un periodo adicional por el
mismo número de días establecido originalmente, para emitir su determinación.
El ajuste al programa de ejecución, a las fechas críticas o al plazo de ejecución
reflejará la afectación que se haya determinado por el evento ocurrido.
En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones I y
II dé lugar a la modificación del plazo de ejecución del contrato, las partes
celebrarán el convenio modificatorio correspondiente, en el cual se formalizará el
programa de ejecución de los trabajos actualizado.
En los demás casos, el ajuste podrá dar lugar a una prórroga a la fecha de
terminación del contrato, sin que se modifique el plazo de ejecución.
NOTA: LA CLÁUSULA SIGUIENTE SE DEBERÁ INCLUIR CUANDO SE HAYAN PACTADO PRECIOS UNITARIOS:
29
12.2 Conceptos o Volúmenes de Trabajo no Previstos en el contrato
Si durante la ejecución de los trabajos, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
requiere de la ejecución de conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el
contrato y sus anexos, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de
ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por
escrito o mediante anotación en el sistema de control que se haya determinado
para el seguimiento del contrato, por parte de la persona que designe el Área
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato,
salvo en los casos de emergencia como los que se señalan en el apartado A)
fracción I del artículo 57 de la Ley de Petróleos Mexicanos, en que no sea posible
esperar su autorización.
Tratándose de volúmenes de trabajo no previstos en el contrato, éstos se pagarán
a los precios unitarios pactados originalmente en este contrato.
Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, sus
precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago.
El CONTRATISTA, una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus facturas y
presentarlas a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) en la siguiente
facturación de conformidad con la cláusula de pago.
En caso de que la ejecución de conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en
el contrato y sus anexos modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las partes
celebrarán un convenio en los términos de esta cláusula.
12.3 Incorporación de Avances Tecnológicos y Eficiencia del Proyecto
En caso de que durante la ejecución de los trabajos, surjan avances tecnológicos,
se disponga de nueva información o cualquier otro factor que contribuya a mejorar
la eficiencia del proyecto o la ejecución del contrato, previa determinación de la
viabilidad y conveniencia de ello por parte de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), las partes podrán realizar modificaciones al proyecto mediante la
celebración del convenio modificatorio correspondiente, considerando los impactos
en tiempo y costo correspondientes.
DÉCIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Salvo por disposición en contrario contenida en este contrato, ninguna de las
partes será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
conforme al presente contrato en la medida y por el plazo en que la imposibilidad
de cumplimiento se deba a caso fortuito o fuerza mayor.
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza
o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se
30
producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son
insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a
la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente
contrato, siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido al caso fortuito o
fuerza mayor. Entre otros, se consideran caso fortuito o fuerza mayor,
acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales, motines, cuarentenas,
epidemias, guerras, declaradas o no, actos o atentados terroristas, bloqueos,
disturbios civiles, insurrecciones, incendios y tormentas.
Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá los
siguientes eventos: (i) _____________; o (ii) _____________.
La parte que alegue la existencia del caso fortuito o fuerza mayor tendrá la carga
de la prueba.
En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor,
se estará a lo dispuesto en las cláusulas de “Ajuste al Programa de Ejecución,
Fechas Críticas y Plazo de Ejecución” y “Suspensión de los Trabajos” de este
contrato.
En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o
fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en la cláusula denominada “Terminación
Anticipada”.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA CUANDO EL CONTRATISTA SEA RESPONSABLE DE OBTENER PERMISOS
ANTE TERCEROS (DERECHOS DE VÍA Y CONTRATOS DE OCUPACIÓN SUPERFICIAL):
Adicionalmente, el CONTRATISTA podrá invocar como supuestos de caso fortuito
o fuerza mayor la imposibilidad de tener acceso al sitio para ejecutar los trabajos,
no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de conformidad
con las estipulaciones de este contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha
falta de acceso afecte substancialmente la ejecución de los trabajos o el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y siempre que habiendo
comunicado por escrito dicha circunstancia al Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, ésta haya realizado
todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables sin poder obtener los permisos necesarios para tales efectos.
CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN COSTA AFUERA, Y CUANDO ASÍ LO CONSIDERE EL ÁREA TÉCNICA
QUE ESTÁ REQUIRIENDO LOS TRABAJOS, SE INCLUIRÁ EN ESTE PUNTO LA SIGUIENTE REDACCIÓN:
Cuando se trate de mal tiempo por condiciones climatológicas adversas costa
fuera, se deberá aplicar lo establecido en el Anexo ______.
DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO
14.1 Rescisión administrativa
31
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá, en cualquier momento rescindir
administrativamente el contrato, sin necesidad de declaración judicial o arbitral,
mediante el procedimiento establecido en esta cláusula, en caso de que el
CONTRATISTA se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos:
a)
Incumpla con sus obligaciones en los términos establecidos en el contrato
y sus anexos;
b)
Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo
estipulado en el presente contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acate
las órdenes por escrito dadas por el Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato;
c)
Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de
pagos, o cualquier otra figura análoga;
d)
Durante la ejecución del contrato pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato;
e)
Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o
autorización gubernamental necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones
bajo el contrato;
f)
Interrumpa injustificadamente o abandone los trabajos o se niegue a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO);
g)
Cuando sin autorización expresa de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) ceda o transfiera las obligaciones y derechos del contrato de
cualquier forma;
h)
Cuando sin autorización expresa de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses del
CONTRATISTA o sus obligados solidarios;
i)
Cambie su nacionalidad, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad o, si siendo extranjero, invoca la
protección de su gobierno en relación al contrato;
j)
Si no da cumplimiento al porcentaje de contenido nacional en los términos
de la cláusula denominada “Contenido Nacional”;
k)
Se ubique en los supuestos de la cláusula denominada “Anticorrupción”;
EN LOS CONTRATOS DE PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN CUANDO APLIQUE EL ANEXO
DEBERÁN AGREGAR LAS SIGUIENTES CAUSALES DE RESCISIÓN:
“S” SE
32
l)
Cuando reincida en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el Anexo “S” de este Contrato. Para efectos de esta cláusula se
entenderá como reincidencia la falta en el cumplimiento, por dos o más eventos, o
por dos o más veces de un mismo evento, ya sea que se trate o no de
obligaciones que se refieran a periodos;
m)
Cuando el CONTRATISTA ocasione un accidente por incumplimiento de
los requerimientos generales señalados en los puntos: II.9; II.10 o II.11.5 del
Anexo “S” de este Contrato;
n)
Cuando con motivo de la ejecución del contrato el CONTRATISTA cause
la muerte de una o más personas, por falta de previsión, negligencia o por el
incumplimiento de cualquiera de los requerimientos u obligaciones establecidos en
el Anexo “S”, o bien por el incumplimiento a otras obligaciones del contrato o de
las disposiciones en materia de Seguridad y Protección Ambiental. En este
supuesto PEP podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa una vez
que las autoridades competentes determinen que la responsabilidad de este
evento es imputable al CONTRATISTA;
o)
Cuando en el desarrollo del contrato el CONTRATISTA incurra en delitos
ambientales por incumplimiento a cualquiera de los requerimientos del Anexo “S”,
a otras obligaciones del contrato o de las disposiciones en materia de Seguridad y
Protección Ambiental. En este supuesto PEP podrá iniciar el procedimiento de
rescisión administrativa una vez que las autoridades competentes determinen que
las conductas realizadas por el CONTRATISTA constituyen un delito ambiental;
p)
Cuando como resultado de las auditorias mensuales para la evaluación
del desempeño, el CONTRATISTA, obtenga consecutivamente tres calificaciones
menores a 80%, PEP podrá iniciar el proceso de rescisión administrativa del
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo “S”;
ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS SE PODRÁN INCLUIR
OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
En caso de que el CONTRATISTA se encuentre en alguno de los supuestos que
se indican en esta cláusula, previo a la determinación de la rescisión, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá otorgar al CONTRATISTA un periodo para
subsanar dicho incumplimiento, sin perjuicio de las penas convencionales que, en
su caso, se hubieren pactado. El periodo será determinado por (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) atendiendo a las circunstancias del contrato. Si al
concluir dicho periodo, el CONTRATISTA no hubiera subsanado el
incumplimiento, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá determinar la
rescisión administrativa conforme al procedimiento señalado en esta cláusula.
En caso de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) determine rescindir
administrativamente el contrato, una vez que le haya comunicado al
CONTRATISTA el inicio del procedimiento de rescisión, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) precautoriamente, se abstendrá de cubrir los importes resultantes
33
de los trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que las partes se otorguen el
finiquito correspondiente; así mismo procederá a suspender la ejecución de los
trabajos y a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas. Para tales efectos el Área
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, con
o sin la comparecencia del CONTRATISTA, levantará un acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra, la cual servirá de base para el finiquito del
Contrato. El levantamiento del acta circunstanciada deberá realizarse
invariablemente ante la presencia de fedatario público.
Por su parte, el CONTRATISTA estará obligado a devolver a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), en un plazo de __ (____) días naturales, contados
a partir de la notificación del inicio del procedimiento de rescisión, toda la
documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
El finiquito correspondiente deberá efectuarse dentro de los ___ (____) días
naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la determinación, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantías.
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá, junto con el CONTRATISTA,
conciliar los saldos derivados de la rescisión administrativa con el fin de preservar
los intereses de las partes dentro del finiquito. (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) hará constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya
realizado el CONTRATISTA hasta la rescisión administrativa del presente
contrato, así como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en la
obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean
susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de ejecutar, debiendo
en todo caso ajustarse a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus
anexos.
14.2 Procedimiento de Rescisión Administrativa
El procedimiento de rescisión administrativa se iniciará a partir de que (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) notifique al CONTRATISTA el incumplimiento en
que éste haya incurrido, para que dentro del plazo de ____ (número y letra) días
hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, y
La determinación de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) de dar o no por
rescindido el contrato deberá estar fundada y motivada; y se notificará al
CONTRATISTA dentro de los _______ (número y letra) días hábiles siguientes a
aquél en que se hubieren recibido los argumentos y pruebas o que se haya
vencido el plazo estipulado en el párrafo anterior.
NOTA: LOS PLAZOS ANTERIORES NO PODRÁN EXCEDER DE 20 DÍAS HÁBILES
34
En caso de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) resuelva rescindir el
contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir de la fecha de notificación de
la determinación respectiva.
La notificación, tanto del inicio del procedimiento de rescisión como de la
determinación de la rescisión administrativa del contrato, serán notificadas por
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) al CONTRATISTA conforme a lo
dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
14.3 Rescisión
SUBSIDIARIO)
por
causas
imputables
a
(PEMEX
U
ORGANISMO
El CONTRATISTA solo podrá rescindir este contrato, previa declaración de la
autoridad competente. El CONTRATISTA sólo podrá demandar la rescisión,
cuando por causas imputables a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) se
actualice alguno de los siguientes supuestos:
a)
Por incumplimiento en las obligaciones de pago;
b)
Por no poner a disposición del CONTRATISTA el sitio donde se desarrollen
los trabajos objeto de este contrato, cuando así corresponda; o
c)
Por no contar con los permisos, licencias o autorizaciones que estén a su
cargo.
ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS SE PODRÁN INCLUIR
OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA
Las partes podrán convenir la terminación anticipada del presente contrato, por las
siguientes causas:
i.
ii.
iii.
iv.
Por caso fortuito o fuerza mayor;
Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión;
Cuando existan causas que impidan la ejecución del contrato;
Cuando lo determine (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
LA SIGUIENTE CAUSAL DEBERÁ INCLUIRSE EN CONTRATOS EN MATERIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN:
v. Cuando el contrato no resulte rentable o conveniente para (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
Convenida la terminación anticipada, el CONTRATISTA tendrá el derecho de
recibir de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), el pago por los trabajos
ejecutados hasta la fecha de terminación anticipada, así como el correspondiente
a los conceptos señalados en el Anexo ___, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.
EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA DEBERÁ CONTENER LOS CASOS EN QUE LA TERMINACIÓN
ANTICIPADA DE ORIGEN A REALIZAR PAGOS Y LA FORMA DE CUANTIFICARLOS Y CUBRIRLOS.
35
15.1 Obligaciones del CONTRATISTA en caso de Terminación Anticipada
Al recibir la notificación de terminación anticipada, el CONTRATISTA deberá:
a) Interrumpir inmediatamente los trabajos objeto del contrato, absteniéndose, de
ser el caso, de colocar más órdenes de compra o subcontratos para obtener
materiales, servicios o inmuebles;
b) Ceder o anular todas las órdenes de compra, subcontratos, contratos de
arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecución de los
trabajos, en los términos que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) le indique;
c) Devolver a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), en un plazo de (número
y letra) días naturales, contados a partir de la fecha en que le hubiere sido
notificada la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que éste,
en su caso, le hubiere entregado para la realización de los trabajos;
d) Reintegrar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), en su caso, los anticipos
no amortizados.
15.2 Acta Circunstanciada
Una vez que la terminación anticipada sea comunicada al CONTRATISTA,
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) procederá a tomar inmediata posesión
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las
instalaciones respectivas, levantando ante la presencia de fedatario público, con o
sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que
se encuentre la obra, en la que también se haga constar la entrega y recepción de
las obras.
Posteriormente, se elaborará el finiquito en los términos de la cláusula
denominada “Finiquito”.
DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), podrá suspender temporalmente, en
todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que éstos se
encuentren, cuando las necesidades del proyecto o del contrato así lo requieran,
sin que ello implique la terminación del contrato, para lo cual (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), comunicará al CONTRATISTA, señalándole las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los
trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
maquinaria y equipo de construcción.
36
En todos los casos de suspensión, el representante de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) anotará en el sistema de control que se haya determinado para el
seguimiento del contrato el estado en que se encuentren los trabajos y las partes
ajustarán el programa de ejecución en términos del Anexo _____.
Cuando (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) determine la suspensión de los
trabajos, el CONTRATISTA, a partir de la notificación que dé por terminada la
suspensión, podrá solicitar el pago de los conceptos señalados en el Anexo ___,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.
EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA DEBERÁ CONTENER LOS CASOS EN QUE LA SUSPENSIÓN DE
ORIGEN A REALIZAR PAGOS Y LA FORMA DE CUANTIFICARLOS Y CUBRIRLOS.
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá
responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir una
memoranda de entendimiento o cualquier otro documento donde se reconozca el
plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. El CONTRATISTA, a
partir de la reanudación de los trabajos, podrá solicitar el pago de los conceptos
señalados en el Anexo ____
EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DETERMINARÁ LOS CONCEPTOS A LOS QUE PUEDE TENER
DERECHO EL CONTRATISTA.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los
trabajos, el CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se
estará a lo dispuesto por la cláusula denominada “Terminación Anticipada”.
DÉCIMA SÉPTIMA.- FINIQUITO
Recibidos físicamente los trabajos, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), a
través de la persona designada por el Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato, y el CONTRATISTA deberán elaborar
dentro del término de (número y letra) días naturales, el finiquito de los trabajos,
en el que se asentará el cumplimiento de las obligaciones recíprocas entre las
partes. Asimismo, se harán constar los ajustes, revisiones, modificaciones y
reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, así como los
acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las
controversias que, en su caso, se hayan presentado.
El plazo antes mencionado podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes, hasta
por un periodo igual al originalmente acordado, mediante la formalización de un
acta.
El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente
contrato.
37
Si procede, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) solicitará al CONTRATISTA
en el finiquito, la presentación, extensión, reducción o ampliación de los
instrumentos de garantía y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones
que deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato.
En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) procederá a realizarlo de manera unilateral y, en su
caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.
DÉCIMA OCTAVA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere
con motivo de la ejecución del presente contrato, incluido el cambio de domicilio,
conforme a lo siguiente:
Comunicaciones a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO):
Las comunicaciones relacionadas con este contrato, deberán ser entregadas al
Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato
en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepción en el
domicilio siguiente: (Indicar domicilio y correo electrónico del Área Responsable de
la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato).
Comunicaciones al CONTRATISTA:
Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas o administrativas deberán ser
entregadas en forma personal al representante del CONTRATISTA para la
ejecución del contrato, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio que asegure
su recepción al domicilio señalado en el numeral (indicar numeral) del apartado de
declaraciones de este contrato.
Las comunicaciones de índole legal deberán ser entregadas en forma personal al
representante legal del CONTRATISTA, o bien, ser enviadas por cualquier otro
medio de mensajería que asegure su recepción, al domicilio señalado en el
numeral (indicar numeral) del apartado de declaraciones de este contrato.
DÉCIMA NOVENA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), a través del Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, supervisará la
ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, la cual a través de su
representante, que será el (Residente / Director de proyecto / o la figura que se
determine) dará al CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las
modificaciones que, en su caso, ordene (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
38
Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, podrá establecerla con
posterioridad al inicio de los trabajos.
Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un
representante para la ejecución del contrato, quien deberá estar presente de
tiempo completo en el lugar de los trabajos por el tiempo que dure la ejecución de
los mismos, así como conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar
facultado para oír y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los
trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato y sus anexos, las cuales deberán constar en instrumento público.
EN CASO DE QUE LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS ASÍ LO REQUIERA, SE INCLUIRÁ LOS SIGUIENTES DOS
PÁRRAFOS
El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a
mantener durante la vigencia del contrato, un responsable de seguridad industrial,
salud ocupacional y protección ambiental, así como un coordinador, mismos que
deberán conocer el proyecto, así como las normas y procedimientos de seguridad
industrial, salud ocupacional y protección ambiental establecidos por (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) así como las disposiciones en esas materias
contenidas en el anexo _____, en congruencia con el personal presentado en su
propuesta, los cuales solo podrán ser sustituidos previo visto bueno de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
El representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato a quien se
refiere esta cláusula, no podrá fungir como responsable de seguridad industrial,
salud ocupacional y protección ambiental del CONTRATISTA.
El representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato no podrá
desempeñar en relación con este contrato, otros cargos ni funciones distintas a su
encargo.
En cualquier momento, por causas justificadas, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) podrá solicitar el cambio de cualquiera de los representantes del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los
requisitos correspondientes.
VIGÉSIMA.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
PARA LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, DONDE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES REQUIERAN TÉRMINOS
DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA, PREVIO A SU MODIFICACIÓN, LAS ÁREAS DE
CONTRATACIÓN DEBERÁN OBTENER LA OPINIÓN DEL ÁREA EVALUADORA DE RIESGOS.
El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos y
deberá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía
pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal,
39
estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e higiene de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) para la ejecución de los trabajos, establecidos en
el anexo ______ del presente contrato y a las instrucciones que al efecto le
señale (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), para lo cual se obliga a conocer
las normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los trabajos
objeto del presente contrato.
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
presente contrato y sus anexos o conforme a las órdenes de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) dadas por escrito, éste ordenará su demolición,
reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hará por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a
retribución adicional alguna por ello. En este caso, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial
de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos
adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo del presente
contrato.
Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los
trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.
Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, no podrá exceder el monto total del contrato, sin
perjuicio de la aplicación de las penas por atraso establecidas en el presente
instrumento.
Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las
partes cause a la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán a
cargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de
alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas
soportará los propios sin derecho a indemnización.
Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por
daños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales no
inmediatos.
Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación
del mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución
judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la
demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas,
reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos,
incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel
correspondiente.
40
VIGÉSIMA PRIMERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL
El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales,
publicitarios o de cualquier otra índole, el nombre de Petróleos Mexicanos y el de
los Organismos Subsidiarios, sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo
distintivo de su propiedad.
El CONTRATISTA le otorga a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), una
licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre de derechos para usar todo
concepto, producto, proceso, material protegido por derechos de autor (incluyendo
pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores,
notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) e
información propiedad del CONTRATISTA, una vez iniciada la ejecución de los
trabajos establecidos en este contrato y sus anexos y usada por el
CONTRATISTA o proporcionada o entregada a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), por el CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos objeto
de este contrato.
Todo concepto, producto, proceso, material susceptible de protección o protegido
por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos,
especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos,
muestras, planos, diseños y software) o información propiedad exclusiva de
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), que hubiere sido desarrollada,
producida o llevada a la práctica por primera vez por el CONTRATISTA o
cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de
este contrato, será propiedad de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) una
vez creado, tanto si fue entregada o no a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), en el momento de la creación, debiendo, en su caso, ser
entregada a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), cuando éste lo requiera.
Si (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), así lo solicita por escrito, el
CONTRATISTA deberá hacer todo aquello que sea necesario, a favor de (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO), y en la forma en que éste le indique, para
obtener patentes o derechos de autor sobre cualquier parte del resultado del
trabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a derechos de
autor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o cualquier otro
derecho exclusivo que resulte del presente contrato se constituirán
invariablemente a favor de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) .
Si con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, el
CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad intelectual de un tercero,
el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) de cualquier acción que se interponga en su contra y/o en contra
de Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios; obligándose en este caso, a
reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o costa judicial, así como los
41
relativos a la defensa legal que se utilice y que realice (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) en relación con el asunto.
Si se actualiza dicho supuesto, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) dará
aviso al CONTRATISTA y en su caso, a las autoridades competentes; el
CONTRATISTA, en un plazo de (número y letra) días naturales contados a partir
de la fecha de recepción de la notificación, proporcionará a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) un informe circunstanciado sobre la referida
violación.
El CONTRATISTA asumirá el control de la defensa de la reclamación y de
cualquier negociación o conciliación. Si dicha reclamación, negociación o
conciliación afecta los intereses de Petróleos Mexicanos y/o de los Organismos
Subsidiarios, el CONTRATISTA se compromete a informar a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) de implementar sus propios medios y estrategias
de defensa.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD LABORAL
El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo
de los trabajos objeto de este contrato, será el único responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en
materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores.
Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relación al presente
contrato, actúa exclusivamente como CONTRATISTA independiente, por lo que
nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las
partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13
de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus
vendedores y/o subcontratistas y sus respectivos funcionarios o empleados, y
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO.)
Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los
supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las
personas antes mencionadas, que pueda afectar los intereses de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) o se involucre a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera
de sus Organismos Subsidiarios, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en
paz y a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose también, a resarcir a
Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios en cuanto así
se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal
concepto.
VIGÉSIMA TERCERA.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL
CONTRATO
42
NOTA: EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DEFINIRÁ EL PROGRAMA O LA FORMA DE LLEVAR A CABO
DICHO SISTEMA DE CONTROL, YA SEA ELECTRÓNICO O POR MEDIOS ESCRITOS
Las partes convienen que (indicar el sistema seleccionado: bitácora o cualquier
otro medio) es el sistema de control para el seguimiento del contrato y medio de
comunicación entre las partes donde se registrarán los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos por lo que se
obligan a su puntual seguimiento.
El control y seguimiento de los trabajos, se llevará a cabo a través de (medios
escritos/programa de computación); sujetándose, para tal efecto, a las reglas,
mecanismos y procedimientos establecidos en el anexo ______.
VIGÉSIMA CUARTA.- SUBCONTRATACIÓN
LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS SE INCLUIRÁN CUANDO SE HAYA DETERMINADO DESDE LAS BASES DE
LICITACIÓN, O DE INVITACIÓN RESTRINGIDA O EN SU CASO, EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE LA
ADJUDICACIÓN DIRECTA QUE LE DE ORIGEN AL CONTRATO, LAS ACTIVIDADES QUE SE PODRÁN
SUBCONTRATAR :
El CONTRATISTA podrá subcontratar lo previsto en el anexo ______, en el
entendido de que no podrá subcontratar la dirección y control de los trabajos.
Si durante el desarrollo de la ejecución del contrato, el CONTRATISTA requiere
subcontratar cualquier (actividad, conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el
anexo _______, deberá solicitar la autorización a (indicar el área Administradora
del Proyecto) con (indicar número de días) días naturales de anticipación al inicio
programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del
posible subcontratista; (ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la
información suficiente para que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) esté en
condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo,
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) tendrá el derecho de solicitar al
CONTRATISTA cualquier información adicional a la entregada por éste, a fin de
evaluar y, en su caso, autorizar la subcontratación. (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) tendrá un período de (indicar número de días) días naturales a
partir de la fecha de recepción de la notificación, o a partir de la fecha de
recepción de la información adicional solicitada, para aceptar o rechazar por
escrito la subcontratación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin
que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) haya aceptado o rechazado por
escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE INCLUIRÁ CUANDO NO SE HAYA DETERMINADO DESDE LAS BASES DE
LICITACIÓN, O DE INVITACIÓN RESTRINGIDA O EN SU CASO, EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE LA
ADJUDICACIÓN DIRECTA QUE LE DE ORIGEN AL CONTRATO, LAS ACTIVIDADES QUE SE PODRÁN
SUBCONTRATAR :
En caso de que el CONTRATISTA requiera subcontratar cualquier parte de los
trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las
obras, que no haya incluido en su propuesta como trabajos a subcontratar, deberá
solicitar la autorización al Área Administradora del Proyecto con (indicar número
de días) días naturales de anticipación al inicio programado de los trabajos que
43
pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la
parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la información suficiente para que
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) esté en condiciones de evaluar la
capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier
información adicional a la entregada por éste, a fin de autorizar la subcontratación
en cuestión. (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) tendrá un período de
(indicar número de días) días naturales a partir de la fecha de recepción de la
notificación, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional
solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la celebración de dicho contrato. En
caso de que transcurra el plazo antes referido sin que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del
CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.
LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS APLICAN PARA AMBOS SUPUESTOS:
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del CONTRATISTA de cumplir el grado
de contenido nacional al que se comprometió en su propuesta de conformidad con
el Anexo ____.NOTA: ESTE ANEXO SE REFIERE A AQUEL EN DONDE SE INCLUYA LA PROPUESTA DEL
CONTRATISTA.
En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista,
deberá solicitar la autorización a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) en los
términos señalados en la presente cláusula, no siendo esto motivo de incremento
en los precios pactados ni en el plazo de ejecución.
No obstante cualquier subcontratación, el CONTRATISTA es y será el único
responsable de las obligaciones del contrato. Los subcontratistas no tendrán
acción o derecho alguno que hacer valer en contra de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO). Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo
a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) de cualquier demanda o reclamación
de cualquier tipo, incluyendo las de carácter laboral, que pudieran presentar los
subcontratistas por la ejecución de los trabajos relacionados con el Contrato.
VIGÉSIMA QUINTA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN
El CONTRATISTA acuerda que durante la ejecución de este contrato ni él, ni sus
subcontratistas o empleados de éstos ofrecerán, prometerán o darán por sí o por
interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor
público alguno, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo,
fraude, cohecho o tráfico de influencias.
En caso de que la(s) conducta(s) resultase(n) en la comisión de delito(s),
decretado(s) en resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en
territorio nacional, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá optar por la
rescisión conforme a lo establecido en la cláusula “Rescisión del Contrato”.
44
Por lo anterior, la Administradora del Proyecto dará aviso a la [unidad
administrativa correspondiente] para que se hagan las anotaciones en el registro
de proveedores y contratistas de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
VIGÉSIMA SEXTA.- CONCILIACIÓN
Las partes podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de
conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del contrato, el cual se
substanciará conforme a lo dispuesto en el artículo 39 y Título Séptimo de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de conformidad con lo
establecido en los artículos 35 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 67 de su
Reglamento.
En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo
obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía
correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los
hagan valer ante la instancia respectiva.
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
OPCIÓN 1
RECLAMOS
Y
ADMINISTRATIVO
DISCREPANCIAS
DE
CARÁCTER
TÉCNICO
O
Cuando surja alguna controversia de carácter técnico o administrativo relacionada
con la interpretación o ejecución del contrato, el CONTRATISTA podrá efectuar,
dentro de los (número y letra) días naturales de haber surgido la misma, su
reclamo por escrito ante el titular del Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato, a fin de que resuelva la diferencia
existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado
en este párrafo, el CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamo posterior por la
controversia de que se trate.
El CONTRATISTA por el desacuerdo con la resolución al reclamo, podrá
interponer una discrepancia de carácter técnico o administrativo ante el Área
Administradora del Proyecto, en los términos de esta cláusula.
Por cada controversia, el CONTRATISTA sólo podrá interponer un reclamo ante el
Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato.
Para resolver el reclamo, el Área Responsable de la Administración y Supervisión
de la Ejecución del Contrato efectuará las consultas pertinentes y reunirá los
elementos y/o documentos necesarios. El Área Responsable de la Administración
y Supervisión de la Ejecución del Contrato tendrá un plazo de (número y letra)
45
días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud efectuada por el
CONTRATISTA para emitir su determinación por escrito y comunicársela,
estableciendo las bases contractuales de su decisión.
Una vez recibida la determinación del Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA contará con un plazo
de (número y letra) días naturales para comunicar su rechazo, en caso contrario
se tendrá por aceptada, perdiendo el derecho de presentar su reclamo como
discrepancia técnica o administrativa.
Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, el Área Responsable de la
Supervisión y Ejecución del Contrato procederá a la autorización del cambio y, en
su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente.
Si la determinación del Área Responsable de la Supervisión y Ejecución del
Contrato no es aceptada por el CONTRATISTA, éste podrá pedir que el reclamo
se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo.
Si el CONTRATISTA opta por que el reclamo se revise como discrepancia de
carácter técnico o administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que
dieron origen a su reclamo, por lo que no podrá agregar peticiones adicionales,
supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o
sustituciones al reclamo original.
El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a
cabo de la siguiente manera:
El CONTRATISTA deberá presentarla por escrito ante el titular del Área
Administradora del Proyecto, indicando los temas en discrepancia, dentro de los
(número y letra) días naturales siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA
hubiere recibido la determinación final del Área Responsable de la Supervisión y
Ejecución del Contrato, respecto de la resolución del reclamo.
La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA deberá indicar que se trata de
una discrepancia de carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y
contendrá como mínimo:
a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en
forma específica con la documentación que los compruebe;
b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y
las disposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo;
c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la
discrepancia, debidamente ordenada e identificada con número de anexo.
El Área Administradora del Proyecto verificará que la discrepancia haya sido
presentada en tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia
46
no es desechada, el titular del Área Administradora del Proyecto comunicará por
escrito al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendrá
un plazo de 10 (diez) días hábiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. El titular
del Área Administradora del Proyecto, con el apoyo de las áreas a las que
competa la materia motivo de la controversia técnica o administrativa, procederá a
analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito al CONTRATISTA
dentro de un plazo de (número y letra) días naturales contados a partir del
vencimiento del plazo para que el CONTRATISTA presente documentación o
alegatos, para iniciar las aclaraciones.
LOS SIGUIENTES CUATRO PÁRRAFOS APLICAN EN CASO DE QUE LA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO
REQUIERA DE LA OPINIÓN DE UN PERITO O EXPERTO INDEPENDIENTE PARA EMITIR SU DETERMINACIÓN:
En caso que el Área Administradora del Proyecto considere conveniente el apoyo
para la resolución de algún tema, podrá solicitar la participación de un Experto
Independiente, quien deberá emitir una determinación al caso que servirá para
que el Área Administradora del Proyecto y las áreas a las que competa la materia
motivo de la controversia técnica o administrativa, normen y apoyen su criterio y
resuelvan en definitiva el asunto que le ha sido sometido. Por ningún motivo podrá
interpretarse que el Experto Independiente es una instancia de resolución de
disputas o conflictos entre las partes.
El Experto Independiente deberá poseer la especialidad que se requiere para
resolver el asunto planteado. El Área Administradora del Proyecto proporcionará al
Experto Independiente la información relevante que posea en relación con el
asunto. El Experto Independiente podrá convocar reuniones con cada una de las
partes, separada o conjuntamente, para establecer los puntos específicos y podrá
requerir la información suplementaria que resulte necesaria.
El Área Administradora del Proyecto se compromete de buena fe a tomar en
consideración las determinaciones del Experto Independiente en su resolución
definitiva.
EN CASO QUE SE HAYA OPTADO POR ARBITRAJE, SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE TEXTO:
La persona que haya sido designada como Experto Independiente no podrá ser
designada posteriormente como árbitro para resolver sobre cualquier asunto
respecto del cual haya emitido una sugerencia o respecto del cual hubiera
participado con cualquiera de las partes.
Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario
y el titular del Área Administradora del Proyecto deberá comunicar su resolución al
CONTRATISTA dentro de los (número y letra) días naturales siguientes de la
celebración de la primera reunión.
Si el CONTRATISTA acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o
administrativo, el titular del Área Administradora del Proyecto autorizará el cambio
que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio
47
respectivo, concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y
discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos jurídicos
concernientes a las partes.
Si el CONTRATISTA no acepta la resolución de la discrepancia de carácter
técnico o administrativo, se estará a lo dispuesto en la cláusula denominada [Ley
Aplicable y Jurisdicción/Ley Aplicable y Arbitraje].
OPCIÓN 2
EXPERTO INDEPENDIENTE
Las partes deberán hacer sus mejores esfuerzos para resolver de común acuerdo
cualesquiera diferencias en materia técnica o administrativa relacionada con la
interpretación o ejecución del contrato.
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre sus diferencias y,
siempre y cuando se trate de una controversia en materia técnica o administrativa
relacionada con la interpretación o ejecución del contrato, éstas convienen en
sujetarse a las decisiones de un Experto Independiente en los términos previstos
en esta cláusula, en el entendido de que las partes acuerdan expresamente que
las resoluciones que emita el Experto Independiente no podrán versar sobre
asuntos que impliquen el ejercicio de las atribuciones y competencias reservadas
en exclusiva a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), por las leyes aplicables.
El CONTRATISTA deberá proporcionar al Área Responsable de la Administración
y Supervisión de la Ejecución del Contrato, y ésta, a su vez, deberá proporcionar
al CONTRATISTA, dentro de los (número y letra) días hábiles siguientes a la
notificación de la determinación de las partes de someter la controversia a un
Experto Independiente, una lista de (incluir número de expertos) Expertos
Independientes para generar una lista conjunta de hasta (incluir número de
expertos) Expertos Independientes, de la cual las partes deberán designar los
Expertos Independientes cuando sea requerido de acuerdo con esta cláusula. Si
una de las partes no envía su lista de Expertos Independientes y surge alguna
diferencia que requiera la participación de un Experto Independiente, entonces la
lista enviada por la otra parte constituirá la lista de Expertos Independientes para
las partes en la solución de dicha diferencia. Esto último prevalecerá hasta en
tanto la parte que no haya proporcionado su lista de (incluir número de expertos)
Expertos Independientes corrija esta deficiencia.
La parte que desee someter una diferencia a la decisión del Experto
Independiente propondrá a la otra parte (incluir número de expertos) candidatos
de la lista conjunta para que esta última elija de entre ellos al Experto
Independiente que posea la especialidad que se requiere para resolver la
diferencia planteada. Cada parte pagará sus propios costos en relación con este
procedimiento. Los honorarios del Experto Independiente deberán ser cubiertos
por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y el CONTRATISTA en partes
48
iguales. Cada parte proporcionará al Experto Independiente la información
relevante que posea en relación con el asunto en controversia. El Experto
Independiente podrá convocar una o más reuniones con las partes, en conjunto o
separadamente, para establecer los puntos específicos en controversia y podrá
requerir la información suplementaria que resulte necesaria.
Las partes se comprometen de buena fe a acatar la determinación del Experto
Independiente, pero el sometimiento de una cuestión bajo el contrato a la decisión
del Experto Independiente no limitará el derecho de las partes de acudir
posteriormente al (incluir la instancia que corresponda: judicial o arbitral) como
mecanismo de resolución de conflictos. Por lo tanto, en caso de inconformidad con
cualquier determinación del Experto Independiente bajo este contrato, cualquiera
de las partes podrá posteriormente iniciar el (incluir la instancia que corresponda:
judicial o arbitral) respectivo como el mecanismo final de resolución de la
controversia en cuestión, por lo que el cumplimiento con la determinación del
Experto Independiente se suspenderá y se supeditará a la decisión del (incluir la
instancia que corresponda: judicial o arbitral) a partir de esa fecha.
EN CASO QUE SE HAYA OPTADO POR ARBITRAJE, SE INCLUIRÁN LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS:
La persona que haya sido designada como Experto Independiente no podrá ser
designada posteriormente como árbitro para resolver sobre cualquier asunto
respecto del cual haya emitido una decisión o determinación en términos de esta
cláusula.
Queda entendido, sin embargo, que salvo que las partes acuerden lo contrario, las
partes no podrán iniciar un procedimiento de arbitraje de conformidad con la
cláusula denominada “Ley Aplicable y Arbitraje” sobre el asunto en cuestión si
previamente el Experto Independiente no ha emitido su decisión respectiva, salvo
que el plazo previsto anteriormente para emitir dicha decisión (o cualquier otro
plazo acordado entre las partes a tales efectos) haya transcurrido sin que el
Experto Independiente haya emitido su decisión.
Las partes deberán actualizar, según se requiera, la lista conjunta de Expertos
Independientes para asegurarse que en todo momento haya un número suficiente
de expertos calificados con experiencia en el tipo de diferencias que puedan
surgir, incluyendo la posibilidad de sustituir a cualquier perito designado
previamente, en el entendido de que ninguna de las partes podrá nominar un
Experto Independiente que de alguna forma esté afiliado o relacionado con dicha
parte.
VIGÉSIMA OCTAVA.- IDIOMA
La versión en español del contrato prevalecerá sobre cualquiera de sus
traducciones.
49
Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las
comunicaciones relativas al contrato.
VIGÉSIMA NOVENA.- TOTALIDAD DEL CONTRATO
Este contrato es una compilación de los términos y condiciones que rigen el
acuerdo entre las partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza y
substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto. Ninguna
declaración de agentes, empleados o representantes de las partes que pudiera
haberse hecho antes de la celebración del Contrato tendrá validez en cuanto a la
interpretación de los términos del Contrato.
TRIGÉSIMA.- ANEXOS DEL CONTRATO
Acompañan y forman parte integrante de este contrato, los anexos firmados de
conformidad por ambas partes que a continuación se indican:
NOTA: LOS ANEXOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DE
LOS TRABAJOS Y A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.
ANEXO "A" Relación de Planos
ANEXO "B" Normas y Especificaciones Generales y Particulares
ANEXO "C" Catálogo de Conceptos y Cantidades de Trabajo que cotiza el
CONTRATISTA.
ANEXO "D" Programa de Ejecución de los Trabajos
ANEXO “E” Propuesta Técnica - Económica
Así mismo, se considerarán como anexos del presente contrato, los que se pacten
en el futuro entre ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este
contrato.
TRIGÉSIMA PRIMERA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL
El presente contrato constituye el acuerdo único entre las partes en relación con el
objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre
éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme el mismo.
Las partes acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas
en el presente instrumento fuere declarada como nula por [la autoridad
jurisdiccional/el tribunal arbitral] competente, las demás cláusulas serán
consideradas como válidas y operantes para todos sus efectos legales.
El CONTRATISTA reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación
anticipada y/o de prórroga serán suscritos por el servidor público que firma este
contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.
50
El CONTRATISTA reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este
contrato podrá llevarse a cabo por el servidor público que lo suscribe o quien esté
facultado para ello.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
EN CASO DE QUE SE DECIDA PACTAR EN EL CONTRATO OTRO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
DEBERÁ SOLICITARSE A LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL QUE PROPORCIONE EL TEXTO A INCLUIR.
El presente contrato se regirá por las Leyes Federales de los Estados Unidos
Mexicanos y demás disposiciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que
surja cualquier controversia relacionada con el presente contrato, las partes
acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales
de (indicar la ciudad), por lo tanto, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente a
cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o
futuro aún tratándose de jurisdicción federal, o por cualquier causa.
LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS SON OPTATIVAS Y SE PODRÁN INCLUIR, ASÍ COMO AQUELLAS OTRAS QUE SE
REFIERAN A CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIFICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE LE
DIO ORIGEN Y QUE RESULTEN NECESARIAS PARA PROTEGER LOS INTERESES DE PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO Y SE INCLUIRÁN AL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.
___________.- PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
El CONTRATISTA deberá cumplir con un programa de apoyo a la comunidad y al
medio ambiente durante cada año del plazo, con un valor mínimo de (incluir
porcentaje número y letra) % del presupuesto correspondiente a cada ejercicio
fiscal. Este programa deberá ser propuesto por el CONTRATISTA cada año y
deberá contar con la aprobación de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y se
encuentra contenido en el Anexo ____.
El valor señalado en esta cláusula será destinado a obras y/o acciones que
contribuyan al desarrollo humano y a la sustentabilidad ambiental, que beneficien
a las comunidades que se encuentren dentro del área que comprende el (incluir
área) y contribuyan a mejorar las relaciones comunitarias tanto del
CONTRATISTA como de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
El CONTRATISTA, previa autorización de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), podrá ejercer durante cualquier ejercicio fiscal todo o parte del
valor del programa de apoyo a la comunidad y al medio ambiente correspondiente
al siguiente ejercicio fiscal o de cualquier otro ejercicio fiscal. Lo anterior sin
perjuicio de la obligación de llevar a cabo el programa de apoyo a la comunidad y
al medio ambiente correspondiente del ejercicio fiscal de que se trate.
El CONTRATISTA suministrará a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO),
(semanal/quincenal/mensual), como parte de los documentos del programa de
51
apoyo a la comunidad, un reporte de las acciones realizadas en materia de apoyo
a la comunidad elaborado de conformidad con lo estipulado en el Anexo ____.
Este reporte deberá entregarse a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) dentro
de los (número y letra) días naturales siguientes al periodo indicado anteriormente.
___________.- COORDINACIÓN DE TRABAJOS SIMULTÁNEOS
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y el CONTRATISTA, acuerdan que en
caso de resultar necesario, la ejecución de los trabajos objeto del presente
contrato, se podrá llevar a cabo en forma simultánea con otros contratistas o con
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), para lo cual se deberá dar
cumplimiento a las condiciones siguientes:
1.- Coordinarse respecto de la ejecución simultánea.
2.- Establecer las acciones necesarias para la utilización compartida de la
infraestructura, que se utilice o vaya a utilizar durante la ejecución de los trabajos.
3.- La coordinación, colaboración, cooperación e intercambio de información entre
los contratistas, y en su caso, de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
___________________.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
LA CLÁUSULA APLICA CUANDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO LE
PROPORCIONE AL CONTRATISTA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
El CONTRATISTA deberá considerar y mantener como confidencial la información
propiedad exclusiva de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), y no podrá
usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en
el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO). El CONTRATISTA garantiza que dicha información
será revelada a sus empleados únicamente en la medida que necesiten conocerla
y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer información alguna a
cualquier miembro del público, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo
oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO). Con el objeto de cumplir con las obligaciones
anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas necesarias
para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta
confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el
establecimiento de procedimientos, en consulta con (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) para asegurar la confidencialidad de dicha información y la toma
de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no
autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en
forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.
De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como
confidencial toda aquella información técnica, legal, administrativa, contable,
52
financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y
esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicación o
durante el desarrollo de los trabajos, así como aquella información o
documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica.
No obstante lo previsto en esta clausula, la obligación de confidencialidad no será
aplicable a: (i) la información de dominio público que no haya sido hecha pública a
través del incumplimiento del contrato; (ii) la información que haya sido obtenida
con anterioridad a su divulgación sin violar alguna obligación de confidencialidad;
(iii) la información obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar
una obligación de confidencialidad; (iv) la información que deba ser divulgada por
requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre
que el hecho de no divulgarla sujetaría a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas y (v) la parte requerida notifique a la parte afectada con
toda prontitud la solicitud de dicha divulgación.
Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en
efecto por un periodo de (número de años) años contados a partir de la fecha de
terminación o rescisión del mismo.
CUANDO EL CONTRATO SE CELEBRE CON LICENCIADORES O EN CASO DE QUE ESTÉN INCLUIDOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SE DEBERÁN ADICIONAR LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) estará obligado a guardar la
confidencialidad sobre la información técnica, así como sobre todos los planos y
datos relativos al proceso que hayan sido revelados directa o indirectamente por el
CONTRATISTA a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) Dicha obligación de
confidencialidad será vigente por un lapso de ( número de años) años contados a
partir de la fecha de inicio del presente contrato, y en relación con las mejoras que,
en su caso, sean proporcionadas por el CONTRATISTA, dicho término será
contado a partir de la fecha en que las mejoras sean proporcionadas a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), salvo que dicha información quede liberada de la
obligación de confidencialidad de cualquier otra forma antes de dicho plazo, y
dicha liberación no se debe a cualquier acto u omisión de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) entiende y reconoce que la información
técnica, diseños, programas, planos y cualquier otra información suministrada por
el CONTRATISTA a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) bajo este contrato
y sus anexos, por cualquier medio, electrónico o impreso, son y deberán ser
considerados como información confidencial, por lo que cualquier divulgación de
los mismos solo podrá hacerse mediante autorización por escrito del
CONTRATISTA.
El CONTRATISTA acepta que se encuentra obligado en los mismos términos
señalados en la presente cláusula frente a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), en relación con la información que (PEMEX U ORGANISMO
53
SUBSIDIARIO) le proporcione para el cumplimiento de sus obligaciones bajo este
Contrato.
________________.- COMPENSACIONES ADICIONALES
CON BASE EN EL MODELO ECONÓMICO, LA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DETERMINARA LA FORMA, EL
MONTO, Y EL PAGO DE DICHAS COMPENSACIONES, EN RAZÓN DE UNA MAYOR UTILIDAD, UN MEJOR
RESULTADO DE LA OBRA O SERVICIO Y SIEMPRE QUE NO SE COMPROMETA UN PORCENTAJE SOBRE EL
VALOR DE LAS VENTAS O PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS. (SE PRESENTA UN EJEMPLO EN EL ANEXO 1
QUE SIRVE PARA MEDIR SI HUBO MAYOR EFICIENCIA DE LA QUE PIDIÓ EN UN PRINCIPIO PEMEX Y OFERTÓ
EL CONTRATISTA. PARA MEDIR SI PEMEX OBTIENE MEJORA.)
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) otorgará compensaciones adicionales al
CONTRATISTA cuando durante la ejecución de los trabajos, éste obtenga (i)
economías por el menor tiempo de ejecución de las obras, (ii) cuando (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) se apropie o se beneficie de nuevas tecnologías
proveídas por el CONTRATISTA y (iii) cuando por cualquier circunstancia
atribuible al CONTRATISTA redunde en una mayor utilidad y en un mejor
resultado de las obras para (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
Dichas compensaciones se calcularán conforme a lo siguiente:
1. ESTABLECER LA FÓRMULA DE CÁLCULO DE LOS CONCEPTOS QUE SE CONSIDERARÁN PARA LAS
COMPENSACIONES.
2. ESTABLECER UNA CUOTA FIJA.
3. ESTABLECER UNA TARIFA DIFERENCIADA.
4. POR MAYOR RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS UNA VEZ QUE LA PLANTA ENTRA EN OPERACIÓN SE LE
DARÁ UNA COMPENSACIÓN DE _____________.
Las compensaciones a que se refiere la presente cláusula forman parte de las
remuneraciones.
__________.- GRUPO DIRECTIVO
Las partes constituirán un grupo directivo (el "Grupo Directivo") para el
seguimiento ejecutivo del contrato, integrado por ___ miembros de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) y, ___ del CONTRATISTA.
El Grupo Directivo tendrá las siguientes funciones:
a) Evaluar el progreso de los trabajos y del contrato y proponer las acciones
correctivas y, en general, resolver cualquier duda asociada a su ejecución;
b) Analizar y emitir recomendaciones sobre cualquier actividad relacionada con la
ejecución de los trabajos, y discutir cualquier asunto relacionado con los mismos;
c) Proponer y acordar los mecanismos de coordinación para que el
CONTRATISTA apoye las actividades del personal de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) en la ejecución de los trabajos;
54
d) Proponer y establecer los mecanismos para que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) coordine la ejecución de los trabajos con las actividades de
terceros contratistas, en especial la de los contratistas de los contratos existentes;
e) Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los procedimientos y de las
Especificaciones del Contrato y Especificaciones Técnicas, así como proponer su
revisión y, en su caso, apoyar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) en su
implantación;
f) Dar seguimiento a los reclamos por discrepancias de carácter técnico o
administrativo que se presenten en los términos de la cláusula denominada
“Mecanismos de prevención y resolución de controversias”, así como intervenir y
participar en la resolución de cualquier tipo de problemática que surja en relación
con la ejecución de los trabajos;
g) Discutir, opinar y, en su caso, resolver sobre cualquier tema, asunto o
discrepancia en el que se prevea su participación de conformidad con este
contrato;
h) Llevar a cabo las demás actividades solicitadas por cualquiera de las partes; e
i) Proponer la modificación del mecanismo de resolución de reclamos por
discrepancias de carácter técnico o administrativo previsto en la cláusula
“Mecanismos de prevención y resolución de controversias”, en caso de que así se
estime necesario.
El CONTRATISTA comunicará a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) los
nombres y domicilios de sus (incluir número) representantes y de uno o más
representantes suplentes, quienes estarán autorizados para representar al
CONTRATISTA en el Grupo Directivo.
Al menos uno de los representantes del CONTRATISTA será el Director General,
o la persona que éste designe, quien deberá tener un cargo superior al del
representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato. El
CONTRATISTA puede cambiar sus representantes en cualquier momento,
cuando sea necesario, a través de comunicación escrita a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
Serán miembros del Grupo Directivo en representación de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO): (i) el titular del Área Administradora del Proyecto o
la persona que éste designe, quien actuará como presidente del Grupo Directivo,
(ii) el titular del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la
Ejecución del Contrato, o la persona que éste designe, que fungirá como
secretario del Grupo Directivo (iii) el Director de Proyecto, SE INCLUIRÁN A LA PERSONAS
QUE RESULTEN INDISPENSABLES PARA EL SEGUIMIENTO EJECUTIVO DEL CONTRATO, (PEMEX U
55
ORGANISMO SUBSIDIARIO) puede sustituir a cualquiera de sus representantes
en cualquier momento, cuando sea necesario, a través de comunicación escrita al
CONTRATISTA.
El Grupo Directivo se reunirá en los casos en que sea requerido durante la
vigencia del contrato. Todas las reuniones deberán ser convocadas por el
Secretario del Grupo Directivo, a iniciativa propia o a solicitud de cualquiera de las
partes. Las reuniones convocadas a solicitud de una de las partes deberán
realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la solicitud, a menos que
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y el CONTRATISTA acuerden que la
reunión puede ser realizada en otra fecha. Al menos diez (10) días antes de cada
reunión se deberá comunicar a las partes, con la agenda incorporada, explicando
los temas a ser discutidos en la reunión. No obstante, las partes podrán proponer
durante la reunión temas adicionales para su discusión. Las recomendaciones o
resoluciones de temas por parte del Grupo Directivo requerirán de aprobación por
consenso de las partes. En caso que el Grupo Directivo considere conveniente el
apoyo de un experto para la resolución de algún tema, el Grupo Directivo podrá
solicitar la participación de un Experto Independiente. Cualquier recomendación o
asunto resuelto desfavorablemente para alguna de las partes por el Grupo
Directivo no limitará el derecho de las partes de someter dichos asuntos a
arbitraje/tribunales jurisdiccionales de acuerdo con este Contrato.
El Secretario del Grupo Directivo deberá levantar actas de los acuerdos de cada
reunión del Grupo Directivo, las cuales serán firmadas por todos los miembros del
Grupo Directivo, y un ejemplar de las mismas deberá ser entregada a cada uno de
los miembros. Las actas incluirán los nombres de los representantes presentes, la
parte a la que representan y cualquier acuerdo en relación con los asuntos
resueltos por el Grupo Directivo.
_______________.- OTRAS ESTIPULACIONES
ESTA CLÁUSULA APLICARÁ CUANDO LOS TRABAJOS, O UNA PARTE DE LOS MISMOS, SE LLEVEN A CABO
EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS O DE SUS ORGANISMOS
SUBSIDIARIOS.
Cuando los trabajos objeto del presente contrato se efectúen en el interior de las
instalaciones de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) el CONTRATISTA,
para la realización de los mismos, se compromete a preferir en igualdad de
condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la ley tengan terceros, al
personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana o como en el futuro se le denomine.
______________.- OBLIGACIÓN SOLIDARIA
APLICA EN CASO DE CONSORCIOS
Las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de CONTRATISTA,
asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones de este contrato ante
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
56
De acuerdo a la propuesta conjunta, el CONTRATISTA ha designado a la
compañía (indicar la denominación o razón social) como líder en la ejecución del
contrato. En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar a dicha compañía
como Líder, deberá comunicar al Área Administradora del Proyecto, con por lo
menos (número y letra) días naturales de anticipación, su decisión de designar a
otro miembro del CONTRATISTA como la Compañía Líder, siempre que dicho
miembro del CONTRATISTA al momento de la adjudicación cumpliera, y para ese
momento continúe cumpliendo, con los requerimientos establecidos para ser
compañía líder.
APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
El CONTRATISTA y sus Obligados Solidarios, asumen en forma solidaria la
totalidad de las obligaciones de este contrato ante (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
_______________.- ANTICIPOS
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) otorgará al CONTRATISTA un anticipo
por el (Porcentaje del anticipo con número y letra) % del monto de los trabajos
correspondientes a (primer ejercicio o primer año contractual o total del contrato),
correspondiéndole por este concepto un importe de: (Importe del anticipo), sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado.
El anticipo será otorgado al inicio de la ejecución del contrato.
El CONTRATISTA invariablemente deberá entregar a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), y a favor de éste, una garantía por el importe del anticipo, en los
términos de la cláusula denominada “Garantías”.
EN CASO DE CONTRATOS PLURIANUALES EN LOS QUE SE ENTREGUE ANTICIPO INCLUIR EL SIGUIENTE
PÁRRAFO:
La entrega del anticipo para (los años contractuales o ejercicios subsecuentes) se
hará dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada (año contractual o
ejercicio subsecuente). El CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días naturales
siguientes a la fecha que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), comunique
por escrito el monto del anticipo que se otorgará, deberá presentar a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), y a favor de éste, una garantía por el importe del
mismo, en los términos de la cláusula denominada “Garantías”.
EN CASO DE QUE SE OTORGUEN ANTICIPOS PARA EL INICIO DE UNA FASE, ETAPA O PARTIDA SE INCLUIRÁ EL
SIGUIENTE PÁRRAFO:
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) otorgará al CONTRATISTA un anticipo
por el (Porcentaje del anticipo con número y letra) % del monto de los trabajos
correspondientes a (fase, etapa o partida), correspondiéndole por este concepto
un importe de: (Importe del anticipo), más el Impuesto al Valor Agregado.
57
Los anticipos serán otorgados al inicio de la (fase, etapa o partida).
El CONTRATISTA invariablemente deberá entregar a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), y a favor de éste, una garantía por el importe del anticipo, en los
términos de la cláusula denominada “Garantías”.
______________.- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
EL ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DE PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO
DEBERÁ REVISAR LA REDACCIÓN DE ESTA CLÁUSULA PARA DETERMINAR SU APLICACIÓN.
Si durante la ejecución de los trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA,
se presentase alguna emergencia o cualquier otra situación que requiera de
inmediata atención, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá llevar a cabo
los trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el
CONTRATISTA estará obligado a reembolsarle a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) los gastos en que éste haya incurrido.
____________.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
LA SIGUIENTE CLÁUSULA APLICA CUANDO EL CONTRATO INVOLUCRE NUEVAS TECNOLOGÍAS:
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar un programa anual de capacitación para el
personal de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) relacionado con tecnología
de punta u otras materias relacionadas. Dicho programa podrá referirse a
capacitación, educación formal o comisiones de trabajo al personal de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), transferencia de tecnología, e investigación y
desarrollo conjunto, y podrá incluir temas como la planeación y gerenciamiento de
proyectos, entre otros. En todo momento, el personal técnico del CONTRATISTA
fomentará la transferencia de tecnología a personal de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), y (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá aprovechar
cualquier conocimiento adquirido por su personal en cualquier otro proyecto.
El programa de capacitación tendrá un valor mínimo de (indicar el porcentaje con
número y letra) del presupuesto correspondiente al [contrato / primer ejercicio /
etc.]. El programa señalado deberá formar parte de los anexos del contrato.
_________.- CONDICIÓN SUSPENSIVA
ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS CUYA VIGENCIA INICIE EN EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE DE AQUÉL EN EL
QUE SE FORMALIZAN.
Este contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del año en que se
prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la
existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización
de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.
__________.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTA CLÁUSULA APLICA A LOS CONTRATOS QUE CELEBREN PETRÓLEOS MEXICANOS, PEMEX
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, PEMEX REFINACIÓN, PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA Y PEMEX
PETROQUÍMICA CUYO MONTO TOTAL (LA SUMA DEL MONTO EN PESOS Y EL EQUIVALENTE EN PESOS DEL
MONTO COTIZADO EN OTRA DIVISA) SEA SUPERIOR A 150 MILLONES DE PESOS*.
58
PARA DETERMINAR EL IMPORTE EQUIVALENTE EN PESOS, DEL MONTO COTIZADO EN OTRA DIVISA, SE
DEBERÁ UTILIZAR EL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN
MONEDA EXTRANJERA, PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, QUE EL BANCO DE MÉXICO DETERMINE Y
PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE PROPOSICIONES.
El CONTRATISTA reconoce que Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o
cualquier entidad financiera y/o filial que éste designe para tal efecto, podrán hacer uso de
recursos provenientes de financiamiento, con el objeto de financiar los pagos que deriven
del presente contrato. El CONTRATISTA conoce y se obliga a informar oportunamente a
sus proveedores y/o subcontratistas, sobre los requisitos relacionados con la
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, para garantizar el
cumplimiento de lo establecido en esta cláusula.
La “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presentada con
anterioridad a la firma del presente contrato, se integra al presente contrato como Anexo
___, en la inteligencia de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá solicitar
al CONTRATISTA cualquier aclaración o información adicional relativa a la Cédula a que
se refiere esta cláusula, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de que la
información contemplada en dicha Cédula llegara a modificarse durante la vigencia de
este contrato, el CONTRATISTA se obliga a hacerla del conocimiento de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), inmediatamente después de que el CONTRATISTA
tenga conocimiento de la modificación, lo que no implicará realizar una
modificación al presente contrato.
El CONTRATISTA se obliga a entregar la Documentación Requerida por las Fuentes de
Financiamiento, la cual se deberá presentar de conformidad con los requisitos
establecidos en el Anexo ___ denominado “Documentación Requerida por las Fuentes de
Financiamiento”, siguiendo para tal efecto las instrucciones y formatos específicos
vigentes que se contienen en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de
Financiamiento” que le fue entregado previo a la firma de este contrato. El Instructivo
vigente, a que se refiere esta cláusula, también se encuentra disponible en la siguiente
página de Internet de Pemex: (www.pemex.com/proveedores/documentacion).
El CONTRATISTA deberá presentarse, antes de cada evento de pago, en el(las)
área(s) responsable(s) (“Módulo(s) de Financiamiento”) de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), con el fin de proporcionar la Documentación Requerida por las Fuentes
de Financiamiento, que en su caso corresponda. El área responsable (“Módulo de
Financiamiento”) emitirá el “Comprobante de Seguimiento de Documentación” y/o
estampará el sello correspondiente, el cual formará parte de la documentación soporte
que el CONTRATISTA debe anexar a cada solicitud de pago que presente al amparo de
este contrato.
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) no estará obligado a emitir o entregar el
“Comprobante de Seguimiento de Documentación” y/o el sello correspondiente cuando el
CONTRATISTA injustificadamente no entregue la Documentación Requerida por las
Fuentes de Financiamiento que corresponda.
59
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá solicitar al CONTRATISTA
cualquier modificación, aclaración o información adicional relativa a la Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento.
De la misma forma, el CONTRATISTA acepta que, para ciertos casos, la
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento deberá ser entregada a la
persona (Banco Agente, Agencia de Crédito a la Exportación, Dirección Corporativa de
Finanzas, etc.) que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) le indique
oportunamente.
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LA OBRA, SE DEBERÁN
INCLUIR LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
ORDENES DE COMPRA
REFACCIONES
PLANOS DE FABRICANTE DE EQUIPOS PRINCIPALES
TRANSPORTE E IMPORTACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES
GRAVÁMENES, PROPIEDAD Y RIESGO DE PÉRDIDA
SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
__________.- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
El CONTRATISTA suministrará todos los Equipos y Materiales, necesarios
durante la ejecución del contrato de conformidad con las especificaciones del
contrato, y será responsable de la administración, manejo y mantenimiento
adecuado durante el transporte y almacenamiento de todos los equipos y
materiales. Asimismo, el CONTRATISTA será responsable de que los Equipos y
Materiales sean entregados en el Sitio, o en las áreas fuera del Sitio que utilice el
CONTRATISTA para sus instalaciones temporales. Cualquier Material que sea
dañado o perdido durante su transporte o almacenamiento, o durante la ejecución
de los trabajos, será reparado o reemplazado por el CONTRATISTA, a su costa.
__________.- ÓRDENES DE COMPRA
El CONTRATISTA se obliga a colocar las órdenes de compra de los Equipos
Críticos, conforme a lo establecido en el Anexo___, del presente Contrato. El
CONTRATISTA deberá entregar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
copia de las órdenes de compra de dichos Equipos Críticos, y suministrar, junto
con la orden de compra correspondiente, una carta de los proveedores de Equipos
Críticos en forma y contenido satisfactorios para (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), en donde el proveedor convenga que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) tendrá el derecho de asumir la posición del CONTRATISTA como
comprador de los Equipos en cuestión, mediante la notificación al proveedor de la
terminación de este contrato y de la intención de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) de recibir del CONTRATISTA la cesión de dicha orden de compra,
incluyendo, sin limitación, todas las garantías y obligaciones de servicios del
proveedor, en la inteligencia de que los términos y condiciones de dicha orden de
60
compra permanecerán sin cambio alguno y el proveedor no deberá requerir
ninguna garantía adicional de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), dicha
documentación deberá ser entregada a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO),
a más tardar dentro de los siete días siguientes a la colocación de las Ordenes de
Compra.
___________.- REFACCIONES
El CONTRATISTA suministrará a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) las
Refacciones, en los términos y plazos a que se refiere el Anexo___.
__________.- PLANOS DE FABRICANTE DE EQUIPOS PRINCIPALES
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) revisará los planos de fabricante de los
Equipos Principales, en un plazo que no excederá de 15 (quince) días naturales a
partir de la fecha en que el CONTRATISTA presente dichos planos a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), en el entendido de que dicha revisión no relevará
al CONTRATISTA de su responsabilidad para con el presente contrato.
Lo anterior, sin perjuicio de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) se
reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA copia de los planos de fabricante
de otros Equipos que no sean Equipos Principales, si así lo considera
conveniente, para lo cual el CONTRATISTA se obliga a entregar a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) dichas copias dentro de los 7 (siete) días naturales
siguientes a la solicitud de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
_____________.MATERIALES
TRANSPORTE
E
IMPORTACIÓN
DE
EQUIPOS
Y
El CONTRATISTA deberá transportar por su cuenta y a su exclusivo riesgo todos
los Equipos y Materiales hasta el Sitio por el medio de transporte que el
CONTRATISTA considere más adecuado a las circunstancias y será responsable
de obtener, si fueran necesarios, cualesquiera Permisos para tal fin. El
CONTRATISTA será responsable, por su cuenta y riesgo, de realizar cualesquiera
adecuaciones requeridas a los caminos, puentes, accesos o cualquier otra vía de
comunicación, que sean necesarias para transportar los Equipos y Materiales al
Sitio. Asimismo, el CONTRATISTA deberá, a su sola costa, manejar toda la
importación de Equipos y Materiales desde los puntos de importación, y será
responsable de su importación legal. En caso de que las Disposiciones Legales
Mexicanas requieran que alguna solicitud se haga en nombre de (PEMEX U
ORGANISMO
SUBSIDIARIO),
entonces
(PEMEX
U
ORGANISMO
SUBSIDIARIO) tomará las medidas necesarias para cumplir con tales
Disposiciones Legales Mexicanas.
______________.- GRAVÁMENES, PROPIEDAD Y RIESGO DE PÉRDIDA
61
El CONTRATISTA deberá entregar todos los equipos y Materiales en el Sitio,
libres de cualquier limitación a su propiedad. (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) adquirirá la propiedad exclusiva de todos Equipos y Materiales al
momento de entrega de éstos en el Sitio. El mantenimiento, conservación y riesgo
de pérdida de los Equipos y Materiales será del CONTRATISTA hasta el momento
de la emisión por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) del Acta de
Recepción.
____________.- SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
El CONTRATISTA deberá cumplir con los Proveedores de los Equipos que
proporcionó en su propuesta, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
Anexo___.
LAS SIGUIENTES DOS CLÁUSULAS PODRÁN INCLUIRSE EN CASO DE CONTRATOS FINANCIADOS
___________.- DOCUMENTACIÓN PARA FACILITAR EL FINANCIAMIENTO
El CONTRATISTA reconoce que es el único responsable de obtener todos los
recursos financieros requeridos para el desarrollo del objeto del contrato. A fin de
agilizar la obtención del financiamiento, en caso de que las instituciones
financieras a través del CONTRATISTA, así lo requieran, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) deberá suministrar toda la documentación e
información relacionada consigo mismo que normalmente se proporcione, o que
sea apropiada para este tipo de operación de acuerdo con las prácticas del
mercado; en la inteligencia de que (a) (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
no estará obligada a entregar ninguna documentación o información que no esté
disponible para sus propios acreedores, o bien que sea de naturaleza confidencial
o reservada en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, (b) (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) no estará obligada a celebrar, otorgar o asumir ningún convenio,
acuerdo, indemnización, declaración ni otra obligación de ningún tipo en relación
con cualquiera de dichos financiamientos, que impliquen obligaciones adicionales
a las contenidas en el presente contrato y sus anexos y (c) nada de lo aquí
establecido liberará al CONTRATISTA de su exclusiva responsabilidad de obtener
el financiamiento para el proyecto. (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
deberá entregar dicha documentación e información tan pronto como sea posible
después de recibida la solicitud por escrito del CONTRATISTA requiriendo tal
información, y el CONTRATISTA deberá celebrar aquellos convenios de
confidencialidad que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) considere
apropiados con respecto a la información solicitada. El CONTRATISTA deberá
pagar los costos y gastos, incluyendo honorarios, en que (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) incurra en relación con la preparación de dicha
documentación o información, así como con cualquier otra asistencia que (PEMEX
62
U ORGANISMO SUBSIDIARIO) pudiera proporcionar en relación con dicho
financiamiento.
__________.- DERECHOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
En caso de que el CONTRATISTA incurra en algún incumplimiento, lo notificará
por escrito a las instituciones financieras. (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) deberá también notificar a las instituciones financieras dicho
incumplimiento del CONTRATISTA; para lo cual el CONTRATISTA deberá
entregar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) los nombres y direcciones de
los representantes de las instituciones financieras dentro de los ____ (número y
letra)__ días naturales siguientes a la firma del presente contrato.
Previo a que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) ejerza su derecho a
rescindir este contrato por eventos de incumplimiento del CONTRATISTA,
permitirá a las instituciones financieras contar con los períodos señalados en esta
Cláusula, para subsanar el incumplimiento.
Las instituciones financieras tendrán el derecho, más no la obligación, dentro de
los
(número y letra)__ días naturales siguientes a la recepción de dicha
notificación, de:
i)
Comenzar y proseguir de manera diligente, en nombre y representación del
CONTRATISTA, los actos tendientes a subsanar el evento de
incumplimiento del CONTRATISTA y, si a pesar de los esfuerzos diligentes
de las instituciones financieras, dicha falta no es subsanada dentro del
período de (número y letra)__ días naturales, las instituciones financieras
gozarán de un período adicional de hasta
(número y letra)__ días
naturales adicionales, según sea necesario para terminar de subsanar dicha
falta; o bien,
ii) Ejercer diligentemente sus derechos de garantía contra el CONTRATISTA
con el objeto de sustituir al CONTRATISTA para subsanar el evento de
incumplimiento a fin de que el tercero propuesto por las instituciones
financieras asuma todos los derechos y obligaciones del CONTRATISTA
en este contrato, siempre que (i) dicha asunción sea permitida por las
disposiciones legales aplicables; (ii) dicha asunción se realice dentro de los
(número y letra)__ días naturales siguientes a la notificación, (iii) la
capacidad legal y operativa, y la solvencia económica de la parte que
sustituya al CONTRATISTA sean iguales o mejores que las del
CONTRATISTA en la fecha de celebración del presente contrato, lo que
tendrá que ser confirmado por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
63
conforme a los requisitos establecidos en la cláusula denominada “Cesión”;
y (iv) la parte que sustituya al CONTRATISTA constituya a favor de
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) la garantía de cumplimiento,
conforme a lo estipulado en este contrato.
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato y sus
anexos, lo firman de conformidad por duplicado en la Ciudad de ________,
___________ el día ____ de _________ de ____.
LA FECHA DE FIRMA DEBERÁ CORRESPONDER A AQUELLA EN QUE EL CONTRATISTA SUSCRIBA EL
CONTRATO Y LA MISMA DEBERÁ ESTABLECERSE EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES
APLICABLES.
POR (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO)
POR EL CONTRATISTA
___________________________________
_____________________________
64