Jj I - Seace

/.
CONTRATO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RADIO
OBSERV A TORIO DE JICAMARCA
CONTRATO N° 041-2009-DL-IGP
Conste par el presente documento, el contrato de Adquisici6n de combustible para el Radio
Observatorio de Jicamarca, que celebra de una parte el INSTITUTO GEOFiSICO DEL PERU,
en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20131367008 Y domicilio Calle Badajoz N° 169, Urb.
Mayorazgo IV Etapa - Ate, departamento de Lima, representado par la Directora (e) de la
Oficlna de Administraci6n Ing. Mariela Dora Isla Reinoso; designada mediante Resoluci6n de
Presidencia N° 169-IGP/09, identificada con DNI N° 09803342, Y de la otra parte la empresa
GRIFO SANTO DOMINGO DE GUZMAN SRLTDA. , con RUC N° 20138645607, con domicilio
legal en Autopista Ramiro Priale Mz. A, Lt. 37 - La Capitana - Huachipa - Lurigancho - Lima,
debidamente representado pur su Representante Legal Leocadio Jesus Lindo Zarate, con DNI
-0
N° 40137751, a quien en adelante se Ie denominara "EL CONTRATISTA" en los terminos y
condiciones stguientes:
~.!::A!!§~RIMERA:
OBJETO
Con fecha 19 de agosto de 2009, el Comite Especial adjudic6 la Buena Pro de la
ADJUDtC.A.CIONDE MENOR CUANTIA N° 07-2009-IGP "Adqulslcl6n de Combustible para el
Radio Qbservatorio de Jicamarca", a la empresa GRIFO SANTO DOMINGO DE GUZMAN
SRLTDA, cuy:)Sdetalles constanen los documentosintegrantes del presente contrato.
CLAuSULA SEGUNDA:FINALIDADDEL CONTRATO
.
--
EI presente contrato tiene par finalidad que EL CONTRATISTA se obliQue a suministrar
Combustible para el Radio Observatorio de Jicamarca, de acuerdo al detalle indicado en elltem
1 de las Bases Administrativas, que forma parteintegrantedel presentecontrato.
CLAuSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
EI manto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 22,220.00, a todo costa, incluido
~-
el IGV.
CLAuSULA CUARTA: FORMA DE PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaci6n a EL CONTRATISTA, en moneda nacional,
en el plaza de diez (10) dias calendario de otorgada la conformidad de recepci6n de la
Illfiollll,ltill,
rill!11111hI "hllll.I"I,llhl
"II hi lillll;Ilh,
1/11" Ilnl l{nulrilllnll!O llii Ir1 I hY tlh
Conlralacionesdel Eslado,para tal efecto, el responsablede dar la conformidadde la
prestaci6n debera hacerlo en un plaza que no excedera de los diez (10) dlas de ser estos
recibidos.
Para 10cualla Entidad debera contar con la siguiente documentaci6n:
Recepci6n y conformidad de la Direcci6n de Logfstica
.
-
~~
._"'
I"'::'~ 1'11.0 ~J
\!;,~-a:~I,"k.U
~'"
/
Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestaci6n efectuada
Factura
CLAuSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACION D§ L,8 PRE§T~C.IO~
EI plaza de ejecuci6n de la prestaci6n se extendera a partir del dfa de la suscripci6n del
presente contrato hasta agotar el manto total del contrato.
CLAuSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONIRATQ
.
EI presente contrato esta conformado par la oferta ganadora y los documentos derivados del
proceso de selecci6n que establezcan obligaciones para las partes.
.,
.~~~~}TIMA:
ij
.
0" &'0.-,
10 iI'~
.,,\)MIN'J)
~ ~
~O -.; .
1
Cl.
~
CONFORMIDAD DE RECEPCI6N DE LA PRESTACIQ~
La conformidad de recepci6n de la prestaci6n se regula par 10 dispuesto en el Articulo 176" del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
.
-
\~~Jj
'0;7
'I
I
,i
/
~
c
,
;~
.,-
CLAuSULA OCTAVA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EI contratista declara bajo juramenta que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sanci6n de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso
de incumplimiento.
CLAuSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD paR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepci6n de la prestaci6n par parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho
a reclamar posteriormente par defectos 0 vicios ocultos, conforme a 10dispuesto par el articulo
50° de la Ley.
.
CLAuSULA DECIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuci6n de lag prestaciones objeto
uelculludlu, L/-\ I=NI lUAU Ie aplicara al conlratista una penalidad par Gadadla de atraso, hasta
par un manto maxima equivalente al diez par ciento (10%) del manto del contrato vigente 0, de
ser el caso, del Item que debi6 ejecutarse en concordancia con el articulo 1650 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casas, la penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente f6rmula:
PenaI.d
. =
I ad D.larla
0.10 x Monto
F x Plaza en dlas
Donde:
F = 0.25 para plazas mayares a sesenta (60) dias a;
F = 0.40 para plazas menares a iguales a sesenta (60) dias.
"
Cuando se 11eguea cubrir el manto maxima de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato par incumplimiento.
Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final 0 en la liquidaci6n final; 0 si
fuese nec~sario se cobrara del manto resultante de la ejecuci6n de las garantias de Fiel
Cumplimiento 0 par el Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
1
La justificaci6n par el retraso se sujeta a 10 dispuesto par el C6digo Civil y demas normas
concordantes.
CLAuSULA DECIMO PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los artlculos 40° inciso
c) y 44° de la Ley, y del articulo 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD
I
"
procedera de acuerdo a 10 establecido en el articulo 1690 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
~
!
~
.;;\;..~;.:::,
)~ST'I:.
4:
"'~":"~'...
J
G~or ~,
- -: ~,.I
-
~'
En 10 no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
seran de aplicaci6n lag disposiciones pertinentes del C6digo Civil vigente y demas normas
..
l;l)lll:l.lllil.lltl:~;
,8
CLAuSULA DECIMO CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver
..
»
11
~"
-
CLAuSULA DECIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de la indemnizaci6n par dar'io ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
aplicadas a EL CO~.TRATIS:A, no 10eximen de cum~lir con las demas obligaciones pactadas
nl de las responsabilidades cIviles y penales a que hublere lugar.
CLAuSULA DECIMO TERCERA: MARCQ LEGAL DEL CONTRATO
I
las contr<:>versias ~ue se presenten durante la etapa de ejecuci6n contractual dentro del PlaZO
de caducldad previsto en los articulos 144°, 170, 175° Y 177° del Reglamento 0, en su defecto,
.
enel artitulo'52°de la Ley.
/' 4'i:I~::-i~
f,
::.s.~('..'f!J.
I'
2
;.~~/~.,,'
~-~:,::'~
1"'~!J;t
\
,
/
~~
f
Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliaci6n la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se Ilegue a un acuerdo entre ambas, segun 10
selialadoen el articulo 2140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
EI Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentenciao
CI-AV$V.I-.A IJECIMQ QV!NTA; V~RAG!PAPQfJ)QM!~.lk!Q~
Las partes conlralarltes han declarado sus respectivos domicilios en la parte irltroducloria del
presente contrato.
De acuerdo con las Bases, la propuesta tecnica y econ6mica, y las disposiciones del presente
contrato, las partes 10firman par duplicado en selial de conformidad en la ciudad de Lima, el 20
de agosto de 2009.
.
-
'--'--~
Ingo
I
Directora
INSTITUTO
Mariela
(e)
~-zDora
Oficina
Isla
Reinoso
de
Jesus
Administraci6n
GEOFISICO
DEL
Lindo
Zarate
Representante
PERU
GRIFO
DE
SANTO
GUZMAN
Legal
DOMINGO
SRL
TDA.
'.J
!
!
,.
l
...
j
f
f.
.
.
...
3