términos de referencia contratación 020 de 2015 objeto: contratar la

CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO
DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN 020 DE 2015
OBJETO: CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE
ATENCION DE VILLAVICENCIO
MAYO 2015
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO
DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
LISTA DE ANEXOS
ANEXO 1.
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
ANEXO 2.
FORMATO DE REGISTRO DE PROVEEDORES
ANEXO 3.
CARTA CON CONDICIONES DE PAGO
ANEXO 4.
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR USO DE PLATAFORMA
COMPRARNET
ANEXO 5.
DECLARACIÓN DE NO REPORTE EN LISTAS OFAC O SDN
ANEXO 6.
INDICADORES FINANCIEROS
ANEXO 7.
CUADRO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA
ANEXO 8.
MODELO CONSOLIDADOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
I.
INVITACIÓN
SEÑORES INTERESADOS
EN PARTICIPAR EN LA CONTRATACIÓN No. 020 DE 2015
Respetados Señores:
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., está interesada en CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA
LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
Si se encuentra interesado en participar en el presente proceso de contratación, de
manera atenta le solicito presentar ante la Dirección Administrativa de CAPITAL SALUD
EPS-S S.A.S DIRECCION GENERAL ubicada en la CALLE 77ª No 12ª-35 de acuerdo
al cronograma, una propuesta acompañada de todos los documentos, formatos y anexos
requeridos en la invitación, según el caso.
La propuesta deberá diligenciarse y presentarse en original y una (1) copia, con los
anexos y demás documentos requeridos, debidamente foliada en forma consecutiva, sin
tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a interpretaciones erróneas,
ambiguas o que impidan la evaluación objetiva de la propuesta.
El tiempo de validez de la oferta, exigido por CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., no podrá
ser inferior a dos (2) meses.
Cuando no se exprese el término de validez de la propuesta se entenderá que
corresponde como mínimo a dos (2) meses y cuando se indique un término inferior,
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. solicitará realizar la correspondiente modificación.
En caso de que la entidad prorrogue el plazo para el cierre de la contratación, el término
de validez de la propuesta se entenderá ampliado por el mismo lapso.
Si desea mayor información, favor dirigirse a la Dirección Administrativa CAPITAL
SALUD EPS-S S.AS. Ubicada CALLE 77ª- No 12ª-35 de la ciudad de Bogotá., o a los
correos electrónicos carolinasn@capitalsalud.gov.co y/o raulnj@capitalsalud.gov.co.
NOTA 1: El proponente deberá leer en forma completa y detallada los presentes términos
para la presentación de propuestas en contratación, así como los demás anexos a los
mismos y diligenciar la propuesta punto por punto en forma clara y precisa.
NOTA 2: EL PROPONENTE deberá diligenciar en su totalidad los formatos que se
adjuntan a los presentes términos de referencia, así como los documentos señalados en
los capítulos 2 (Numeral 2.3. PRESENTACION DE LA PROPUESTA) y 9 (REGISTRO DE
PROVEEDORES) de este documento.
NOTA 3: No se recibirán propuestas después del día y hora exactas señaladas para el
cierre de la contratación. Se recomienda tomar las previsiones necesarias para que las
ofertas sean entregadas dentro del plazo y lugar fijados.
3
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
Cordialmente,
_________________________________
Director Administrativo y Financiero
Capital Salud EPS-S SAS
Original firmado
Proyectó: Carolina Silva Núñez
Abogada de Contratación
Original firmado
Revisó: Raul Navarro Jaramillo
Coordinador de Contratación
4
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.1. INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., está interesada en recibir propuestas técnicos
económicos para contratar el suministro de materiales e instalación para la adecuación
para el punto de atención de Villavicencio de Capital Salud EPS-S SAS. En el presente
documento se establecen los requisitos técnicos, económicos, financieros, legales y
contractuales, que EL PROPONENTE debe tener en cuenta para la elaboración y
presentación de la propuesta.
Con la presentación de la propuesta se entiende que el PROPONENTE estudió
completamente las especificaciones y demás documentos que se le entregaron; que
recibió las aclaraciones necesarias por parte de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. Sobre
inquietudes o dudas previamente consultadas, que acepta en todas sus partes lo
estipulado en los términos de referencia, los cuales son completos, compatibles y
adecuados para identificar los servicios que se contratarán; que está enterado a
satisfacción en cuanto al alcance de dichos servicios y que ha tenido en cuenta todo lo
anterior para fijar el valor, plazo y demás aspectos de su propuesta.
1.2 AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD EN LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATACION
De conformidad con el régimen contractual aplicable a LA ENTIDAD, los Términos de
Referencia, derivados de los procesos de contratación adelantados por LA ENTIDAD, no
constituirán jurídicamente una oferta dirigida a personas determinadas o indeterminadas,
sino que serán invitaciones a presentar ofertas a LA ENTIDAD.
Por lo anterior, LA ENTIDAD por el hecho de publicar los Términos de Referencia, no
adquiere el compromiso de continuar con un proceso de contratación ni de culminarlo
mediante la celebración de un contrato y podrá terminar un proceso en cualquier
momento, sin aceptar oferta
1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
El cronograma y descripción general del proceso es el siguiente:
Actividad
Consulta y acceso a los
términos de referencia
definitivos
Características y fecha o plazo
En la oficina de la Dirección administrativa, ubicada en Carrera
Calle 77 A No. 12 A -35 de la ciudad de Bogotá, o en la página
web www.capitalsalud.gov.co desde el día 07 de mayo de 2015.
Observaciones o
solicitudes de
aclaración a los
términos de referencia
definitivos
El plazo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia
definitivos es hasta el día 13 de mayo de 2015.
La radicación de las mismas deberá realizarse en el edificio de
la Dirección administrativa de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S
ubicado en la carrera Calle 77 A No. 12 A -35 de la ciudad de
Bogotá, o vía correo electrónico
5
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
Actividad
Presentación y lugar de
radicación de la
propuesta
(Plazo de inicio y fin para
la presentación de
propuestas)
Periodo de Evaluación
Adjudicación del
Contrato
Suscripción del
Contrato
Características y fecha o plazo
La fecha cierre de la invitación será el día 15 de mayo de 2015,
a las 4:00 p.m., hora legal colombiana.
La radicación de la propuesta se realizará únicamente en el
edificio de la Dirección Administrativa CAPITAL SALUD EPS-S
S.A.S ubicado en la Calle 77 A No. 12 A -35 de la ciudad de
Bogotá, En los días hábiles anteriores al plazo de cierre de la
invitación, los PROPONENTES podrán radicar su propuesta en
el lugar antes indicado, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.
Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al cierre de la
invitación.
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de
vencimiento del plazo de evaluación.
Dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la fecha
De notificación de la adjudicación.
1.4 ACLARACIONES SOBRE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS TERMINOS.
Durante el trámite del procedimiento de selección según cronograma, se podrán solicitar,
por escrito físico o electrónico, aclaraciones sobre el contenido y alcance de los términos
de referencia. Las aclaraciones les serán enviadas a todos los participantes por correo
electrónico.
La solicitud física de las aclaraciones se deberá entregar en el Centro de Logística
Documental (CLD) del edificio de la Dirección Administrativa de CAPITAL SALUD EPS-S
SAS ubicado en la Carrera Calle 77ª- No 12ª-35 de la ciudad de Bogotá y la solicitud
electrónica
deberá
dirigirse
por
correo
electrónico
a
los
siguientes:
carolinasn@capitalsalud.gov.co y/o raulnj@capitalsalud.gov.co.
1.5 DOCUMENTOS DE LA INVITACION
Los documentos de la invitación son los siguientes:
 Términos de referencia
 Anexos
1.6 COSTOS DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Los costos para la preparación y presentación de la propuesta, serán por cuenta exclusiva
del PROPONENTE y a riesgo de éste, razón por la cual CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
no reconocerá suma alguna, ni efectuará reembolso de ninguna naturaleza por tal
concepto.
1.7 VIGENCIA DE LA PROPUESTA
La propuesta debe estar vigente por el término de Sesenta (60) días calendario,
contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo previsto para su presentación.
6
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
1.8 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Presentada la propuesta y finalizado el plazo previsto para su presentación, ésta es
irrevocable. Por ello, una vez transcurrido dicho término, EL PROPONENTE no podrá
retirar ni modificar los efectos y alcance de la propuesta.
1.9
CONFIDENCIALIDAD
Toda información revelada por CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., al PROPONENTE, en
desarrollo del contrato, ya sea verbalmente, por escrito, en forma gráfica o electrónica, o
mediante cualquier otro medio, será considerada como “información de propiedad o
confidencial”, incluyendo, pero sin limitarse a ello, cualquier información técnica,
financiera, comercial, de mercado, estratégica y cualquier otra relacionada con las
operaciones de negocios o productos presentes y futuros de CAPITAL SALUD EPS-S
S.A.S., de sus socios accionistas y/ o sus compañías subordinadas, de los clientes de las
partes, que haya sido entregada o comunicada por su titular a la otra parte. La
Información de Propiedad o Confidencial podrá incluir entre otras cosas: ideas,
experiencias, procesos, técnicas, algoritmos, programas, diseños, dibujos, fórmulas o
datos de prueba relacionados con cualquier proyecto de investigación, trabajos en
proceso, desarrollos futuros, ingeniería, fabricación, servicios, financiamiento o asuntos
relacionados con el personal de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.. La reproducción por
cualquier medio de la información propiedad o confidencial está prohibida, salvo que
exista autorización expresa por escrito de la Parte propietaria de esta información.
1.12
VIGILANCIA Y CONTROL
Cualquier irregularidad que el PROPONENTE estime vulnere sus derechos de postulación
o contratación dentro del presente proceso de invitación puede ser informado
directamente a la Dirección Administrativa y Financiera y/o Coordinación de Contratación
de CAPITAL SALUD EPS-SAS, mediante oficio radicado en el Centro de Logística
Documental.
1.13
CIERRE DEL PROCESO DE INVITACIÓN
El cierre de esta invitación será en la fecha y hora indicada en el cronograma y se dará
apertura de las propuestas recibidas, la cual quedará plasmada mediante la expedición de
un acta de cierre y firma de las mismas.
CAPITULO II
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1.
PARTICIPANTES
Podrán participar en el presente procedimiento de selección:
a) Personas jurídicas, nacionales o extranjeras, de naturaleza pública, mixta o privada;
b) Consorcios o Uniones Temporales.
7
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
Todos los PROPONENTES deben aportar los documentos y acreditar el cumplimiento de
los requisitos que se detallan en el presente documento.
No podrán participar:

Las personas que hayan incumplido las condiciones pactadas de plazos y calidad
en negociaciones anteriores o por inconvenientes que hubiesen desencadenado
en reclamaciones legales o ante las aseguradoras.

Las personas que presentaron ofertas a invitaciones anteriores de similares
características y que una vez adjudicadas cambiaron las propuestas técnicas o
económicas generando perjuicio económico a CAPITAL SALUD EPS-S SAS
2.2.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podrán participar en el procedimiento de selección ni ser adjudicatarias del contrato
que se derive del presente proceso de contratación las personas que se encuentren
incursas en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Constitución
o en la Ley, que le impida contratar con CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
2.3.
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
2.3.1. Forma de Presentación de la Propuesta
Cada PROPONENTE deberá presentar única y exclusivamente una propuesta, la cual
deberá comprender la totalidad del objeto del contrato que se celebrará, y ajustarse en
todo a los requisitos, especificaciones y condiciones previstas en estos términos de
referencia.
La propuesta deberá presentarse por escrito, en original y una (1) copia, y debidamente
suscrita por el PROPONENTE o quien tenga facultad para ello. El volumen
correspondiente a la copia deberá contener los mismos documentos e informaciones
aportados con el original. En caso de discrepancia entre la información incluida en el
original y la copia, prevalecerá la contenida en el original.
2.3.2. Carta de Presentación de la Propuesta
Cada PROPONENTE deberá presentar única y exclusivamente una propuesta, la cual
deberá comprender la totalidad del objeto del contrato que se celebrará, y ajustarse en
todo a los requisitos, especificaciones y condiciones previstas en estos términos de
referencia.
La propuesta deberá presentarse por escrito, en original y una (1) copia, y debidamente
suscrita por el PROPONENTE o quien tenga facultad para ello. El volumen
correspondiente a la copia deberá contener los mismos documentos e informaciones
8
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
aportados con el original. En caso de discrepancia entre la información incluida en el
original y la copia, prevalecerá la contenida en el original.
2.3.3. Contenido de la Propuesta
Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del PROPONENTE, así
como el estudio y evaluación por parte de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., se solicita al
PROPONENTE que presente los documentos de la propuesta en el mismo orden en que
se relacionan en este numeral.
Si en el listado que a continuación se indica no aparece enunciado un documento o
información solicitada a lo largo del presente documento, ello no implica que desaparezca
el requisito de aportarlo con la propuesta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Índice: Contendrá una relación sucinta de todos los capítulos, numerales o parágrafos
de que se forma la propuesta, indicando el número de página donde se encuentran.
Carta de presentación de la propuesta
Autorización para presentar propuesta y celebrar el contrato (al representante legal
de las personas jurídicas que lo requieran)
Documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal si la propuesta se
presentare bajo cualquiera de estas modalidades.
Valor de la Propuesta (Cuadro consolidado de precios)
Alternativas o sugerencias técnicas.
Constancias de experiencia técnica requerida.
La documentación relacionada en el capítulo nueve (9) de los presentes términos de
referencia para efectos de registro de proveedores:
a) Formato de Registro de Proveedores
b) Carta de condiciones de pago
c) Autorización de descuento por uso de la plataforma de compras de CAPITAL
SALUD EPS-S S.A.S. (Comprarnet)
d) Certificado de existencia y representación legal actualizado de la persona jurídica
proponente, o de todas y cada una de las personas jurídicas integrantes del
consorcio o unión temporal.
e) Fotocopia de Inscripción al RUT
f) Fotocopia de documento de identidad del Representante Legal.
g) Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público o Revisor fiscal.
h) Declaración de no reporte en listas OFAC o SDN
i) Indicadores financieros
j) Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados del periodo fiscal
inmediatamente anterior, debidamente firmado por el contador público.
k) Cuadro de experiencia específica
l) Paz y salvo por concepto del pago de aportes parafiscales de todos sus empleados.
m) Certificado Procuraduría (persona jurídica y representante legal)
n) Certificado Contraloría (persona jurídica y representante legal)
9
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
2.3.4. Identificación de la propuesta
La propuesta deberá presentarse en sobres cerrados y sellados indicándose si se trata
del original o de la copia. Los sobres se rotularán así:
NOMBRE DEL PROVEEDOR
INVITACION No. 020 DE 2015
OBJETO: CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO
DE ATENCION DE VILLAVICENCIO.
Original / Copia
2.3.5. Fecha y lugar de cierre para la presentación de la propuesta
La propuesta debe presentarse en original y una (1) copia, en sobres cerrados y sellados,
en la oficina de correspondencia de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. Ubicado en la Calle
77ª No 12ª -35 de la ciudad de Bogotá, según cronograma . En caso de que la propuesta
sea presentada en un lugar diferente o extemporáneamente, CAPITAL SALUD EPS-S
S.A.S. la rechazará.
2.3.6. Documentos de contenido técnico
El oferente, para efectos de la evaluación de su oferta, debe aportar mínimo dos (2)
certificaciones, las cuales deben haber sido expedidas por las personas naturales o
jurídicas, con las cuales se hayan celebrado contratos que tengan por objeto:
 REPARACIONES LOCATIVAS
Los contratos a certificar deberán tener como mínimo un valor anual igual o superior a
SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000.) y haber sido celebrados durante los
años 2011 a 2014. Cada certificación deberá contener como mínimo la siguiente
información:
• Nombre o razón social del contratante
• Nombre o razón social del contratista
• Objeto del contrato
• Valor del contrato
• Fecha de inicio o suscripción del acta de inicio y/o plazo de ejecución del contrato
(indicar por lo menos el año)
• Calificación del servicio (Excelente, Bueno, Regular)
2.3.7. Documentos de contenido económico
El PROPONENTE deberá indicar el valor de su oferta de forma clara y específica,
teniendo en cuenta que:
 El CONTRATISTA, a cambio del suministro de los bienes o prestación del servicio
objeto del contrato que se firme, recibirá como remuneración una suma global donde
10
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
están comprendidos todos los costos directos e indirectos, incluidos elementos que
resulten necesarios, salarios de su personal, gastos de administración, gastos de
transporte, impuestos, imprevistos y utilidades.
 La oferta debe presentarse en moneda legal Colombiana;
 En el evento en que se presente divergencia entre el valor expresado en números y en
letras valdrá la cantidad expresada en letras.
2.4.
DEMOSTRACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
Los PROPONENTES, deberán demostrar que cuentan con la capacidad financiera
adecuada para ejecutar el objeto de la presente contratación, la cual se medirá de
conformidad con los parámetros que se describen en el presente numeral.
Para analizar la información financiera, será requisito indispensable que el
PROPONENTE adjunte a su propuesta, el balance general y estado de resultados con
corte al último semestre del año en curso, debidamente firmados por contador público y/o
revisor fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio
La omisión de la presentación del balance general con la propuesta, no será subsanable y
generará el rechazo de la propuesta.
En el balance general, deberá figurar de manera explícita los valores correspondientes a
activos corrientes y pasivos corrientes.
En caso de no cumplir con los requisitos de patrimonio, liquidez y endeudamiento exigidos
en los numerales siguientes, la oferta será descartada y no será tenida en cuenta en el
proceso de evaluación.
2.4.1. Patrimonio
CAPITAL SALUD EPS-S.A.S aceptará y evaluará únicamente aquellas propuestas en las
que el PROPONENTE, con fundamento en la información financiera aportada con la
oferta, acredite que su patrimonio es igual o superior a SESENTA MILLONES DE PESOS
($60.000.000.).
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales el anterior requisito se obtiene con la
suma de los patrimonios de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.
2.4.2. Liquidez
La liquidez es el resultado de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, se
evaluará de la siguiente forma:
El PROPONENTE deberá certificar una liquidez igual o superior a 1.0.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales el anterior requisito deberá ser cumplido
por uno (1) de los integrantes del mismo.
11
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
2.4.3. Endeudamiento
El endeudamiento es el resultado de la división entre el pasivo total y el activo total y la
multiplicación de dicho valor por 100. Este requisito se evaluará así:
El PROPONENTE deberá demostrar que su endeudamiento es menor al setenta por
ciento (70%).
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales el anterior requisito deberá ser cumplido
por uno de los integrantes del mismo.
2.4.4. Cumplimiento con el pago de aportes parafiscales y afiliación de sus
empleados a una administradora de riesgos profesionales
El PROPONENTE deberá encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes
parafiscales de sus empleados a la fecha de iniciación del plazo de presentación de
propuestas y los tendrá afiliados a una Administradora de Riesgos Profesionales.
Por aportes parafiscales se entiende los aportes o giros a cargo de un empleador a:
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
Para acreditar el cumplimiento de este requisito:
a) Las personas naturales PROPONENTES deberán aportar certificaciones expedidas por
las diferentes entidades de seguridad social donde conste que se encuentran a paz y
salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de iniciación del
plazo para la presentación de propuestas.
b) Las personas jurídicas PROPONENTES aportarán certificación expedida por su
Revisor Fiscal o, en el evento en que no exista obligación legal de tener Revisor Fiscal,
por las diferentes entidades de seguridad social, en la que conste que se encuentran a
paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de
iniciación del plazo de presentación de propuestas.
2.4.3 VALOR ESTIMADO
El valor estimado para la ejecución del contrato, será hasta la suma TREINTA MILLONES
DE PESOS MCTE ($30.000.000.oo), en el que se encuentra incluido el IVA, los costos
directos e indirectos así como los demás impuestos a los que haya lugar, así como los
demás impuestos de carácter Nacional, Distrital y/o municipal vigentes al momento de
presentar las propuestas.
12
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
CAPITULO III
BASES GENERALES DE LA PROPUESTA
3.1. OBJETO
El objeto de la presente invitación consiste en CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS
ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO.
3.2.
ALCANCE
El alcance del objeto de contratación comprende la obra civil para las adecuaciones
detalladas en el Anexo 8 de los presentes Términos de referencia a precio unitario fijos.
3.2.1.
DEL PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA.
El CONTRATISTA deberá contar con profesionales acreditados, entrenados, uniformados
y debidamente identificados para prestar el servicio objeto del presente contrato, para
supervisar y recibir cualquier inquietud con respecto al desarrollo de los trabajos objeto
del presente contrato. EL PROPONENTE deberá entregar a CAPITAL SALUD EPSS.A.S una relación del personal asignado para la ejecución objeto del presente acuerdo
en dicha relación deberán especificarse nombre, apellido y número de cédula. En caso de
cambios, retiros o actualizaciones en el personal suministrado deberá comunicar dichas
novedades mediante documento escrito dirigido a la Dirección Administrativa de CAPITAL
SALUD EPS-S.A.S con cinco días de antelación.
SALUD OCUPACIONAL.
Con el objetivo de mantener unas condiciones seguras, confortables y productivas
acordes con la política de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S para sus colaboradores, los
proponentes deberán cumplir en todo momento con toda la legislación colombiana en
materia de Salud Ocupacional (Resolución 2400 de 1979, Resolución 2013 de 1986,
Resolución 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994 y demás decretos reglamentarios y
todos aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan).
El contratista suministrará todos los elementos de protección personal, seguridad
industrial, señalización y demás que requieran sus trabajadores para el desarrollo seguro
de su actividad.
3.2.2.
3.2.3.1.
SERVICIOS MÍNIMOS A CONTRATAR
ACTIVIDADES GENERALES
EL CONTRATISTA ejecutará la obra objeto del contrato mediante el desarrollo de las
siguientes actividades en horarios y días hábiles, como no hábiles:
1. Realizar la obra durante el término establecido en el contrato.
2. Responder por la calidad y perfección de la obra.
3. Garantizar que los acabados resulten en perfecto estado.
13
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
4. Dar cabal cumplimiento al modelo consolidador de la propuesta económica.
5. Cumplir con el cronograma establecido para el desarrollo del objeto del contrato el
cual debe presentarse al inicio de la obra, previa revisión del supervisor.
6. Certificar que el personal esté debidamente calificado para todos los frentes de
trabajo que sean necesarios para el desarrollo de la obra.
7. Garantizar y certificar que el personal contratado se encuentre afiliado a una EPS
y ARP vigentes soportes que deben ser entregado al inicio de obra.
8. Certificar y controlar en todo proceso de obra que el personal contratado cumpla
con las especificaciones de seguridad industrial.
3.3 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El servicio contratado será ejecutado en el PAU de Villavicencio (Barrio siete de agosto)
de CAPITAL SALUD EPS-S.A.S.
3.4. FACTURACIÓN Y SEGUIMIENTO
Entrega de facturación e informes
El CONTRATISTA deberá entregar la facturación una vez ejecutado la obra y con el acta
de recibido de satisfacción por el supervisor del contrato, adjuntando el informe con las
actividades del mes debidamente firmadas por los funcionarios del CONTRATANTE que
recibieron los servicios.
El CONTRATISTA deberá elaborar y presentar con el informe de actividades durante la
primera semana.
El CONTRATISTA se deberá reunir cada vez que sea necesario con el CONTRATANTE,
a fin de realizar una revisión del servicio prestado, analizar los inconvenientes que se
hubieren presentado y plantear soluciones a los mismos. Sin embargo el CONTRATISTA
deberá está permanentemente vigilando la prestación del servicio y reportándole al
CONTRATANTE las novedades presentadas, mediante bitácora.
CAPITULO IV
CLAUSULAS ADICIONALES
4.1. SISTEMA DE PRECIOS
El PROPONENTE deberá presentar su propuesta por el sistema de precios unitarios fijo
por metro ítem, a cambio de las obligaciones que asume.
En dicha suma global se encuentran comprendidos todos los costos directos e indirectos,
incluidos elementos que resulten necesarios, salarios de su personal, gastos de
administración, impuestos, imprevistos y utilidades.
4.2 CANTIDADES DE SERVICIOS
14
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
El PROPONENTE deberá cumplir con todas las actividades que corresponden al alcance
de los presentes términos. Al señalar el valor de su propuesta, el PROPONENTE deberá
tener en cuenta todos los costos directos e indirectos.
4.3 NORMAS TÉCNICAS
Las normas técnicas bajo las cuales se ejecutarán y aprobarán los servicios objeto de
esta Invitación, son las establecidas en estas bases para proponer y las Nacionales que
regulen la clase de servicios contratados.
4.4 BASES DE LA PROPUESTA EN CUANTO AL ASPECTO ECONÓMICO
El PROPONENTE deberá cerciorarse sobre el alcance del contrato y su total magnitud.
En su propuesta deberá contemplar todas las actividades, con los correspondientes
costos (directos, indirectos, incluido lo relativo a administración, imprevistos y utilidades),
que sean necesarios para la realización de los servicios objeto de contratación.
4.5 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
El CONTRATANTE ejercerá la vigilancia y control, para verificar que los servicios y
productos objeto de la presente contratación se entreguen conforme a los términos
pactados, a través de un Supervisor.
El Supervisor del contrato está facultado para hacer solicitudes e impartir instrucciones al
CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad.
Todas las comunicaciones y solicitudes destinadas al CONTRATISTA serán expedidas o
ratificadas por escrito y formarán parte de los documentos del contrato. Serán funciones
de la SUPERVISIÓN todas las tendientes a asegurar, para el CONTRATANTE, que el
CONTRATISTA cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato para la correcta
ejecución de su objeto.
CAPITULO V
ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA FIJACIÓN DEL VALOR
DE LA PROPUESTA
Por ser relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos que el
PROPONENTE debe tener en cuenta para señalar el valor de su propuesta:
5.1. PERSONAL
Es obligación del PROPONENTE proveer y mantener durante la ejecución del contrato y
hasta la terminación del mismo a satisfacción del CONTRATANTE todo el personal
idóneo que se requiera para la ejecución del contrato.
Cuando el personal vinculado por el PROPONENTE para la realización de los servicios
resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el PROPONENTE procederá a
contratar el personal que haga falta, sin ningún costo para el CONTRATANTE.
15
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
Antes de la iniciación de la ejecución de los servicios, EL PROPONENTE designará a la
persona que asumirá su vocería ante el CONTRATANTE durante el desarrollo del
contrato y para los efectos del mismo. Todas las instrucciones y notificaciones que el
CONTRATANTE le imparta al vocero o contacto del PROPONENTE, se entenderán como
hechas a éste.
Del mismo modo, todos los documentos que suscriba el vocero del PROPONENTE,
tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio PROPONENTE. El
personal que emplee el PROPONENTE será de su libre elección y remoción.
Será por cuenta del PROPONENTE el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de los servicios. Los
salarios y prestaciones sociales que el PROPONENTE debe pagar a los trabajadores que
vincule para la ejecución del contrato serán, como mínimo, los establecidos en la ley.
El PROPONENTE, si ello es posible, deberá conciliar, ante la respectiva oficina de
trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan
indemnizaciones por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional. El PROPONENTE
deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.
Si el CONTRATANTE fuere demandado por algún trabajador del PROPONENTE o de un
subcontratista, el PROPONENTE procurará transar inmediatamente con el trabajador
demandante. Si esto no fuere posible, pagará al CONTRATANTE todos los gastos que se
ocasionen por razón del proceso, incluidos los honorarios del abogado. Estas sumas
serán descontadas por el CONTRATANTE de los saldos pendientes de pago o de la
póliza mediante la cual se garantiza el pago de salarios y prestaciones sociales. A las
cuentas por este concepto, el CONTRATANTE recargará un diez por ciento (10%) sobre
el valor de las mismas por administración.
Es entendido que el personal que el PROPONENTE ocupe para el suministro de los
bienes o servicios, no tendrá vinculación laboral con el CONTRATANTE y que toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del
PROPONENTE. Con la presentación de la propuesta el PROPONENTE se obliga en el
evento de resultar favorecido con la adjudicación, a cumplir con lo establecido en el
artículo 74 del código sustantivo del Trabajo y sus normas concordantes, al igual que con
el régimen de vinculación de personal extranjero.
5.2. IMPUESTOS
El contratista deberá pagar a favor del Distrito, la contribución de que trata la Ley 1106 de
2006 equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato a suscribir y de sus
adiciones si fuere el caso.
El PROPONENTE deberá tener en cuenta que todos los impuestos que se causen por
razón de la celebración y ejecución del contrato, serán de su cargo exclusivo, a excepción
de aquellos que la ley tributaria asigne específicamente al CONTRATANTE. Las
16
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
exenciones y tratamientos preferenciales de impuestos que la ley establezca, deben ser
considerados en la propuesta de manera que se reflejen en el valor de la misma.
En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna. Los pagos
que efectúe el CONTRATANTE a favor del PROPONENTE quedarán sujetos a las
retenciones que en materia de impuestos establezca la ley. En lo que a devoluciones se
refiere, el CONTRATANTE solo dará trámite a las solicitudes que con sujeción a la ley
presente el PROPONENTE, en el evento de retenciones practicadas en exceso o
indebidamente.
5.3. GARANTÍAS
El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor y a satisfacción del CONTRATANTE en
una compañía de seguros, garantía única que se mantendrá vigente durante la ejecución
del contrato y hasta su liquidación, que ampare los siguientes riesgos:
a) De cumplimiento: equivalente al treinta por ciento (30%) del valor estimado anual del
contrato, vigente por el término de su ejecución y tres (3) meses más.
b) De calidad: correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor estimado anual del
contrato, vigente por el término de su ejecución y doce (12) meses más.
c) De salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales del personal que utilice en
desarrollo de este contrato, por una cuantía no inferior al diez por ciento (10%) del
valor anual estimado del contrato, con una vigencia igual a la del término del contrato y
tres (3) años más.
d) De responsabilidad civil extracontractual, por una cuantía no inferior al diez por ciento
(10%) del valor anual estimado del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y
seis (6) meses más.
NOTA: El CONTRATISTA deberá modificar y/o adicionar las garantías antes
mencionadas, cuando en razón de las sanciones impuestas o de otros hechos se
disminuyere o agotare su valor y cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón
de siniestros ocurridos durante el término de ejecución del presente Contrato, según sea
el caso.
Teniendo en cuenta lo anterior EL CONTRATISTA deberá constituir a nombre del
CONTRATANTE las pólizas con una de las siguientes compañías de seguros:
5.4. COSTOS ADICIONALES
Se entiende y es aceptado por los PROPONENTES, que el valor de su ofrecimiento
comprende la totalidad de los costos en que incurran para ejecutar el contrato.
El CONTRATANTE no decidirá favorablemente reclamos o solicitudes de reajustes
efectuadas por el PROPONENTE, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato y que fueran
previsibles al momento de presentación de la propuesta.
17
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
5.5. FORMA DE PAGO
El PROPONENTE deberá seleccionar e informar de forma clara y de acuerdo con las
políticas establecidas por el CONTRATANTE, una de las siguientes opciones para el pago
de sus facturas:
 A 90 días pago neto sin descuento financiero
 A 60 días con un descuento financiero del 2%.
 A 30 días con un descuento financiero del 3%.
Para lo anterior debe diligenciar el Anexo 3. Carta condiciones de pago, de estos términos
de referencia.
Una vez entregados los productos, el CONTRATISTA deberá enviar al supervisor del
contrato una relación detallada de los bienes entregados donde se discriminen las
cantidades y precios para cada ítem, cuya aceptación definitiva será prerrequisito para la
radicación de la factura correspondiente.
Posterior a la aceptación de la relación detallada enviada por el supervisor del contrato,
vía correo electrónico, el CONTRATISTA deberá radicar la correspondiente factura a más
tardar cinco (5) días hábiles después en el domicilio principal del CONTRATANTE.
La facturación deberá estar acompañada de los informes correspondientes con los
soportes de recibo a satisfacción de los productos entregados, dentro de los plazos
establecidos por el CONTRATANTE, dicha información soporte debe ser presentada de
manera física y/o digitalizada de ser requerida por el Departamento de Contabilidad del
CONTRATANTE.
Así mismo, el CONTRATISTA deberá elaborar tanto la factura como la relación detallada
por centro de costo y consolidada por ciudad según la distribución relacionada en el
anexo No. 9
Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo. Si la factura
no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos soporte y no es posible su
corrección por parte del CONTRATANTE, el término para el pago sólo empezará a
contarse desde la fecha en que quede corregida la factura, o desde aquélla en que se
haya aportado y aprobado el último de los documentos faltantes.
Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del
CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación
de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el CONTRATISTA no elabore y
presente las respectivas facturas o cuentas de cobro al CONTRATANTE las facturas
deberán ser presentadas en original y dos (2) copias, una de las cuales será devuelta al
CONTRATISTA en el momento de su radicación con el correspondiente sello de recibido.
RETENCION DE GARANTIA: De cada valor facturado por el contratista al contratante en
desarrollo de la relación contractual, el contratante efectuara una retención
correspondiente al diez por (10%) del valor facturado a manera de retención en garantía
con los valores retenidos a título de garantía. El Contratante podrá solventar cualquier
18
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
efecto o faltante que presente la obra contratada y que el contratista no proceda a corregir
en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud.
CAPITULO VI
BASES DE LA PROPUESTA EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
6.1. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El CONTRATANTE adjudicará el Contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la fecha de vencimiento del plazo de evaluación de las propuestas. No obstante, podrá
ampliar este término sin consultar previamente a los proponentes.
Efectuada la adjudicación, ésta es irrevocable y obliga por lo mismo al CONTRATANTE y
al adjudicatario.
6.2. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Una vez comunicada la adjudicación, el PROPONENTE deberá suscribir el contrato
dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
Adjudicación, o en la fecha en que así lo determine el CONTRATANTE.
6.3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la firma del Representante Legal de cada una de las partes
que intervienen y con la constitución y radicación de las pólizas mencionadas en dicho
documento.
6.4. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Perfeccionado el contrato, procede el cumplimiento de los requisitos de ejecución del
mismo, para lo cual se requiere que, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, el
CONTRATISTA pague el impuesto de timbre, si hubiere lugar a él.
6.5. INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cumplidos los requisitos de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá iniciar la
ejecución del contrato una vez reciba las órdenes de compra correspondientes.
Si por hechos imputables al CONTRATISTA no se pudieren iniciar la ejecución del
contrato en el plazo indicado por el CONTRATANTE y sin perjuicio de la facultad de
aplicación de las multas correspondientes, éste podrá señalar nueva fecha y en este caso
igualmente podrá recortar del plazo del contrato los días de demora en la iniciación del
mismo.
De la iniciación del contrato deberá quedar constancia, en acta que suscribirán el
CONTRATANTE y el CONTRATISTA.
19
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
Para la iniciación del contrato se requiere el cumplimiento de:
 Perfeccionamiento del Contrato.
 Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
6.6. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo para la ejecución de la obra es de quince días (15) días calendario, contados a
partir de la fecha de suscripción del Acta de inicio del contrato.
6.7. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato según cronograma de obra, contados a partir de la fecha en que
se suscriba el contrato y actas de inicio.
6.8. PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
En principio, el plazo para la ejecución del contrato no estará sujeto a prórrogas, salvo
que sobrevinieren hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.
Si el CONTRATISTA se retrasare por causas que le sean atribuibles, el CONTRATANTE
a su exclusiva voluntad, podrá prorrogar el plazo para la ejecución del contrato por el
término que estime razonable y sin perjuicio de que aplique las multas a que hubiere
lugar. En este caso, el CONTRATISTA, deberá asumir los costos mayores o adicionales
que ello implique. De igual manera, el CONTRATISTA, deberá correr con todos los
riesgos, incluidos la fuerza mayor o el caso fortuito, que sobrevengan durante el período
de prórroga.
Todos los gastos relacionados con la prórroga como primas de seguros, impuestos de
timbre, etc., son por cuenta del CONTRATISTA.
La prórroga en el plazo para la ejecución del contrato implica, sin necesidad de que se
declare, ampliación de la vigencia del contrato por el mismo término de la prórroga.
6.9. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por ser conveniente a los intereses
de las partes contratantes y actuando de común acuerdo, se podrá suspender la
ejecución del objeto del contrato. En este caso las partes suscribirán un Acta de
Suspensión en donde se haga constar dicha circunstancia.
Así mismo, el CONTRATANTE podrá suspender en todo o en parte la ejecución del objeto
del contrato, por las causas que se mencionan a continuación y que se considerarán
totalmente imputables al CONTRATISTA.
1) Cuando los elementos relacionados en el capítulo 3 de los presentes términos de
referencia no presenten las condiciones técnicas y especificaciones convenidas.
20
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
2) Cuando el CONTRATISTA realice actividades que no hayan sido aprobadas ni
autorizadas por el CONTRATANTE.
Durante la suspensión se correrá el plazo para la ejecución del objeto del contrato.
6.10. TERMINACIÓN DEL CONTRATO
El contrato terminará en cualquiera de los siguientes casos, una vez se haya practicado y
perfeccionado la liquidación final del mismo:
1)
2)
3)
4)
5)
Por cumplimiento exacto del objeto contratado.
Por la expiración del plazo de ejecución del contrato.
Por mutuo acuerdo.
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.
Por cualquiera de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del
contrato.
6.11. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Expirado el plazo para la ejecución del contrato, o cumplido el objeto del mismo, se
procederá a su liquidación final, en el término de cuatro (4) meses.
CAPITULO VII
BASES DE LA PROPUESTA EN CUANTO A OTRAS OBLIGACIONES ESPECIALES
DEL CONTRATISTA
7.1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de lo previsto en estos términos de referencia y en el contrato sobre los
bienes a adquirir, el CONTRATISTA será responsable, hasta la liquidación final del
contrato, del cumplimiento en la entrega de todos los bienes objeto de éste, sin que fuere
excusa para incumplir esta obligación la intervención de terceros.
El CONTRATISTA asumirá todas las consecuencias económicas y técnicas que se
deriven de la aplicación de las normas y métodos que utilice para el suministro de los
bienes. Las aprobaciones que imparta el CONTRATANTE a los métodos del
CONTRATISTA, no relevan a éste de su responsabilidad de entregar totalmente, a
satisfacción del CONTRATANTE, los bienes contratados.
7.2. DAÑOS Y PERJUICIOS
El CONTRATISTA es el primer obligado a responder por los daños y perjuicios que se
ocasionen a las personas o a los bienes del CONTRATANTE y de terceros que le sean
imputables.
7.3. CALIDAD DE LOS BIENES
21
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
El CONTRATISTA será responsable por la calidad de los productos que suministre a la
obra. Por lo mismo, se obliga a reponer los productos defectuosos, con especificaciones
diferentes o inferiores a las requeridas e igualmente a implementar las acciones
correctivas en sus procesos para garantizar la buena prestación del suministro.
CAPITULO VIII
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
8.1. ADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle
ajustada a los términos de referencia.
Se considera ajustada a los términos de referencia, la propuesta que cumpla todos y cada
uno de los requisitos establecidos en los mismos para participar y no se halle
comprendida en uno de los siguientes casos, además de los indicados expresamente en
otros apartes del presente documento:
1) Se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.
2) Sea extemporánea.
3) Se presente en un lugar o por un medio distinto de los indicados en estos Términos de
Referencia.
4) Cuando el PROPONENTE se encuentre incurso en alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad prevista en el capítulo dos (2) del presente documento.
5) La propuesta se aparte de lo exigido en los términos de referencia o el PROPONENTE
no cumpla los requisitos para participar previstos en los mismos.
6) Existan varias propuestas presentadas por el mismo PROPONENTE (o por uno de sus
integrantes, tratándose de Consorcios o Uniones Temporales) o su representante legal
para este mismo procedimiento de selección, evento en el cual solo se admitirá la
propuesta más favorable para el CONTRATANTE.
7) La propuesta contenga defectos insubsanables, de acuerdo con lo previsto en los
requerimientos exigidos por el CONTRATANTE.
8) No se presente o no se suscriba la Carta de Presentación de la propuesta por la
persona natural PROPONENTE o por el Representante Legal de la sociedad,
Consorcio o Unión Temporal PROPONENTE, o cuando éste no se encuentre
debidamente autorizado para presentar la propuesta o suscribir el contrato, de acuerdo
con los estatutos sociales.
9) La información consignada en los documentos que integran la propuesta no sea veraz,
esto es, no corresponda a la realidad.
8.2. PLAZO Y PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN
El plazo de evaluación será de cinco (05) días hábiles contados a partir del cierre de la
invitación. El CONTRATANTE podrá modificar dicho término. La evaluación de las
propuestas estará a cargo de la Dirección administrativa y Financiera de CAPITAL
SALUD EPS-SAS, que será la encargada de recomendar el rechazo o descalificación de
propuestas, evaluar las propuestas recibidas y establecer el orden de elegibilidad. Para la
evaluación se aplicará el siguiente procedimiento:
22
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
CAPITAL SALUD EPS-SAS practicará un análisis a las propuestas recibidas para efectos
de determinar si son admisibles, o si, en el evento de no serlo en principio, hubiere
posibilidad de saneamiento conforme con lo previsto en estos términos de referencia.
A las propuestas admisibles se les efectuará un chequeo aritmético completo. CAPITAL
SALUD EPS-SAS tendrá como valor de la propuesta el que resulte de esta revisión
aritmética.
A las propuestas admisibles se les someterá a un estudio de acuerdo con los factores de
evaluación previstos en estas bases. El Evaluador elaborará un informe que contendrá un
orden de elegibilidad o la recomendación para declarar desierto el procedimiento de
selección.
8.3. FACTORES DE EVALUACIÓN
Se evaluarán las propuestas con base en los siguientes factores:
FACTOR
PUNTAJE
CUMPLE/NO
CUMPLE
CUMPLE/NO
CUMPLE
CUMPLE/NO
CUMPLE
1
Factores Jurídicos
2
Factores Financieros
3
Factores Técnicos
4
Factores Económicos
800
TOTAL
800
8.3.1. Factores Jurídicos
REQUISITO
SOPORTE REQUERIDO
1
Carta de presentación de la oferta
Original de la Carta de Presentación
suscrita por el Representante Legal
2
Se deberá presentar el certificado de existencia y representación legal de
las personas jurídicas oferentes y de quienes conformen un consorcio o
unión temporal, de manera individual, donde se revisará lo siguiente:
- La Duración de la persona jurídica debe ser como mínimo por el plazo
de ejecución del contrato y tres años más.
- El objeto de la persona jurídica debe permitir la ejecución del contrato
resultante del proceso de selección
- El representante legal debe tener facultades para comprometer a la
persona jurídica de acuerdo con la cuantía o materia del contrato a
celebrar
Certificado de Existencia y Representación
Legal
expedido por la Cámara de
Comercio con fecha de expedición no
mayor a 30 días corrientes previos a la
fecha del cierre
3
En el evento que el Representante Legal tenga limitación en sus
facultades, debe allegar la autorización del funcionario u órgano social
Copia del Acta o documento idóneo donde
competente según los estatutos de la persona jurídica. Para que dicha
conste la autorización
autorización sea válida, deberá haber sido otorgada antes de la fecha en
que el oferente presentó la oferta.
4
Registro Único Tributario
Copia Legible del RUT
5
En el evento de conformarse Consorcio o Unión Temporal para la
presentación de la oferta, se verificará el cumplimiento de los siguientes
aspectos:
- El Objeto de la Unión Temporal o Consorcio debe ser acorde con el
Documento original de constitución del
Consorcio o Unión Temporal y demás
documentos en los cuales se verifique el
cumplimiento de estos aspectos
23
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
objeto del proceso de selección
- La Duración de la Unión Temporal o Consorcio debe ser como mínimo
por el plazo de ejecución del contrato y tres años más.
- Designación de la persona que para todos los efectos representará al
Consorcio o Unión Temporal.
- Definición de las responsabilidades de los integrantes del Consorcio o
Unión Temporal
- Determinación de los términos y extensión de la participación en la
oferta y en la ejecución del contrato de los integrantes del Consorcio o
Unión Temporal
- Indicación expresa en el documento de constitución del Consorcio o
Unión Temporal en el sentido de que las personas que lo integran
responderán solidariamente por las obligaciones contraídas en razón
de la Oferta presentada y el contrato respectivo
- El objeto social de por lo menos uno de los integrantes del Consorcio o
Unión Temporal debe comprender de manera explícita la realización
de las actividades objeto del proceso de contratación
6
Fotocopia legible de documento de
identidad del Representante Legal.
La certificación (anexo 2)
deberá
Declaración por parte del Representante Legal del Oferente, de no estar
estar suscrita por el representante legal
reportado en las listas OFAC o SDN
del oferente.
Certificación del Revisor Fiscal, en caso de
Acreditación de estar a Paz y Salvo en pagos a Seguridad Social y no estar obligado a tenerlo, la certificación
Aportes Parafiscales
debe estar firmada por el Representante
Legal.
No estar reportado ni el oferente ni su representante legal, como
responsable fiscal en el “Boletín de responsables fiscales – SIBOR” de la
Contraloría General de la República
Certificación expedida por la Contraloría
General de la República (A través de su
Nota: En el evento de no presentarse el documento o aun habiéndose página Web)
presentado, Capital Salud se reserva el derecho de verificar nuevamente
en la página de la Contraloría.
No tener, ni el oferente ni su representante legal, antecedentes
disciplinarios,
Certificación expedida por la Procuraduría
Nota: En el evento de no presentarse el documento o aun habiéndose General de la Nación (A través de su
presentado, Capital Salud se reserva el derecho de verificar nuevamente página Web)
en la página de la Procuraduría.
Fotocopia legible de la tarjeta profesional y
del certificado vigente de antecedentes
Capacidad Profesional y Antecedentes Disciplinarios del Contador
disciplinarios del Contador expedido por la
Junta Central de Contadores
Fotocopia legible de la tarjeta profesional y
Capacidad Profesional y Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal
del certificado vigente de antecedentes
(Cuando Aplica)
disciplinarios del Contador expedido por la
Junta Central de Contadores
Acreditar con máximo dos contratos
Experiencia
relacionados con el objeto a contratar.
Fotocopia de documento de identidad del Representante Legal.
7
8
9
10
11
12
13

A los proponentes que presenten la experiencia en contratos realizados en
consorcio o unión temporal, se le considerará el valor proporcional a su
participación en el consorcio o unión temporal, por lo tanto se debe informar cual
es el porcentaje (%) de participación. Los contratos deben haberse ejecutado entre
los años 2010 y 2014.
8.3.2. Factores técnicos
La evaluación técnica estará sujeta al cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas
en el anexo 8.
8.3.4. Factores económicos
24
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
Se ordenarán las propuestas de menor a mayor valor y se le asignará el mayor puntaje
(800 puntos) a la propuesta de menor valor.
El puntaje de las ofertas restantes se calculará en forma inversamente proporcional al
valor de la misma, como resultado de aplicar la siguiente fórmula:
P = 800 x (PM/VP)
Dónde:
P = Puntaje para la propuesta en evaluación
VP = Valor de la propuesta en evaluación
PM = Valor de la propuesta más económica.
El PROPONENTE, en el momento de elaborar su propuesta, no puede formular
condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, con el propósito de
obtener la adjudicación del contrato.
Si los argumentos presentados por el PROPONENTE explican satisfactoriamente para
CAPITAL SALUD EPS-SAS el menor valor se mantendrá esta oferta como primera en el
orden de elegibilidad para la adjudicación. En caso contrario la propuesta se descartaría y
se modificaría el orden de elegibilidad; de ser necesario, se aplicará el mismo
procedimiento hasta encontrar la oferta que cumpla con los requerimientos y condiciones
exigidas por CAPITAL SALUD EPS-SAS.
8.3.3. Calificación final
El PROPONENTE favorecido será el que obtenga mayor puntaje en la propuesta
económica, habiendo cumplido con los factores jurídicos y técnicos (cumple /No cumple).
8.3.4. Fórmulas de desempate
En caso que varias propuestas obtengan el mismo puntaje y queden ubicadas en el
primer lugar del orden de elegibilidad:
1. En caso de que haya propuestas de PROPONENTES nacionales y extranjeros, se
preferirá a la presentada por el PROPONENTE nacional.
2. De continuar el empate, se adjudicará el Contrato a la propuesta que primero haya
sido radicada.
CAPITULO IX
REGISTRO DE PROVEEDORES
Con el fin de registrase como proveedor de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S y/o sus
Empresas Aliadas en sus sedes a nivel nacional o actualizar los datos, el proponente
deberá adjuntar a la propuesta la documentación relacionada a continuación,
completamente diligenciada y firmada por el representante legal:
a) Formato de Registro de Proveedores
25
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
b) Carta de condiciones de pago
c) Autorización de descuento por uso de la plataforma de compras de CAPITAL
SALUD EPS-S S.A.S (Comprarnet)
d) Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica proponente,
o de todas y cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión
temporal.
e) Fotocopia de Inscripción al RUT
f) Fotocopia de documento de identidad del Representante Legal.
g) Fotocopia de TP Contador Público o Revisor fiscal
h) Declaración de no reporte en listas OFAC o SDN
i) Indicadores financieros
j) Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados del periodo fiscal
inmediatamente anterior, debidamente firmado por contador público.
k) Cuadro de experiencia específica
Paz y salvo por concepto del pago de aportes parafiscales de todos sus
empleados
l) Certificado de PROCURADURIA (Persona jurídica y representante legal)
m) Certificado de CONTRALORIA (Persona jurídica y representante legal)
26
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
ANEXOS
27
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
(Ciudad y fecha)
Señores
Dirección Administrativa
CAPITAL SALUD EPS-SAS
xxxxxxxxxxxxxxx
Ciudad XXXXXXX.
ASUNTO:
TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION No. 020 DE 2015
Respetados señores:
Esta comunicación tiene por objeto presentar propuesta para contratar el servicio de
mantenimiento locativo en las sedes de CAPITAL SALUD EPS- S S.A.S ubicadas en la
ciudad de XXXXXXXX
Así mismo, el suscrito declara que:
 Tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta.
 La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente
bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
 En el evento de que me sea adjudicada la contratación, me comprometo a realizar
todos los trámites tendientes al perfeccionamiento y ejecución del contrato dentro de
los términos y condiciones establecidas en los términos de referencia y en la ley.
 No estoy, ni la sociedad que represento, reportados por malas prácticas comerciales
ante entidades privadas o públicas ni me encuentro incurso en investigaciones por
fraudes al patrimonio de otras personas naturales o jurídicas.
 No estoy reportado por las centrales de riesgos como deudor moroso ni he suscrito
acuerdos de pago por incumplimiento en mis obligaciones o las de la entidad que
represento.
 No estoy ni la sociedad que represento siendo investigado por la Fiscalía General de
la Nación ni por otro ente investigador por actividades ilícitas o nexos con grupos o
personas al margen de la ley.
28
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
 Conozco y he recibido los términos de referencia de la presente contratación y
los he estudiado cuidadosamente, incluidos sus Anexos y acepto sus términos
sin reservas ni condicionamientos.
 Me comprometo a actuar de buena fe en todo el proceso de contratación.
Suministro la siguiente información para efectos de notificar o comunicar todos los actos
que CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. deba o considere necesario efectuar durante el
curso de la presente invitación:
______________________________________________
Nombres y apellidos del proponente o razón social
______________________________________________
Cédula de ciudadanía o Nit
______________________________________________
Domicilio principal
______________________________________________
Teléfono y fax
______________________________________________
E-mail
______________________________________________
Persona encargada o contacto
______________________________________________
Cargo
Atentamente,
____(FIRMA)______________________________
Nombre del representante legal o apoderado
Nota: La firma de una persona diferente al representante legal o su apoderado, o la
ausencia de firma, darán lugar a que la propuesta sea eliminada.
29
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
ANEXO 2
FORMATO DE REGISTRO DE PROVEEDORES
(imprimir en papel blanco)
R E G I S T R O D E P R O V E E D O R E S
N O . _ _ _ _ _ _ _ _ _
N O M B R E O R A Z Ó N S O C IA L :
.
N I T :
D O M IC IL IO :
C IU D A D :
T E L É F O N O S :
F A X :
R E P R E S E N T A N T E L E G A L :
C O N T A C T O C O M E R C IA L :
C E L U L A R :
E M A IL :
O B JE T O S O C IA L :
N O T A R ÍA :
M A T R ÍC U L A M E R C A N T IL :
F E C H A :
E S C R IT U R A D E C O N S T IT U C IÓ N :
C IU D A D :
T IP O D E S E R V IC IO O P R O D U C T O
Q U E O F R E C E :
A U T O R R E T E N E D O R
G R A N C O N T R IB U Y E N T E
R É G IM E N C O M Ú N
IC A %
R É G IM E N S IM P L IF IC A D O
P E R S O N A N A T U R A L
S IN A N IM O D E L U C R O
R E T E F U E N T E %
R E F E R E N C IA S C O M E R C IA L E S :
N O M B R E E M P R E S A
T E L E F O N O
C O N T A C T O
R E F E R E N C IA S B A N C A R IA S :
E N T ID A D
N o . C U E N T A
S U C U R S A L
T E L E F O N O
A N E X A R L O S S IG U IE N T E S D O C U M E N T O S :
* C a r t a c o n c o n d ic io n e s d e p a g o
* C u a d r o d e in d ic a d o r e s f in a n c ie r o s
* A u t o r iz a c io n d e d e s c u e n t o
* B a la n c e g e n e r a l y e s t a d o d e r e s u lt a d o s d e l p e r io d o f is c a l a n t e r io r
p o r u s o d e p la t a f o r m a C o m p r a r n e t
* C e r t if ic a d o d e C a m a r a d e C o m e r c io n o m a y o r a 1 m e s
* A u t o r iz a c io n d e c o n s u lt a a D a t a c r e d it o
* F o t o c o p ia d e in s c r ip c io n a l R U T
* C u a d r o d e e x p e r ie n c ia e s p e c if ic a
* F o t o c o p ia d e la C C d e l r e p r e s e n t a n t e le g a l
* D o s ( 2 ) r e f e r e n c ia s b a n c a r ia s
* F o t o c o p ia d e la T P d e l c o n t a d o r p u b lic o o r e v is o r f is c a l
* D o s ( 2 ) r e f e r e n c ia s c o m e r c ia le s
* D e c la r a c io n d e n o r e p o r t e e n lis t a s O F A C o S D N
F IR M A R E P R E S E N T A N T E L E G A L
C .C . N o .
F E C H A :
30
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
ANEXO 3
CARTA CON CONDICIONES DE PAGO
(Imprimir en papel corporativo)
Ciudad y fecha
Señores
ADMINISTRATIVA
Ciudad
Asunto: Modalidad de pago
Yo, ________________________________, identificado como aparece al pie de mi
firma, en calidad de representante legal de ____________________________, autorizo
expresamente a CAPITAL SALUD EPS-SAS y/o sus Empresas Aliadas cancelar el valor
de cada factura radicada según la modalidad indicada con “X”:
1. A 90 días pago sin descuento financiero
2. A 60 días con 2% de descuento
3. A 30 días con 3% de descuento
Así mismo entiendo que de no seleccionar ninguna de las tres opciones, CAPITAL
SALUD EPS-SAS estará en libertad de escoger la opción No. 1., mientras no se acuerde
una modalidad diferente.
Cordialmente,
________(Firma)____________________________
NOMBRES Y APELLIDOS
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
31
CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S.
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL
PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
ANEXO 4
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR USO DE PLATAFORMA COMPRARNET
(Imprima en papel corporativo)
Ciudad y fecha
Señores
ADMINISTRATIVA
CAPITAL SALUD EPS-SAS
Ciudad
Asunto: Autorización de descuento por uso plataforma COMPRARNET
Yo, ________________________________, identificado como aparece al pie de mi firma,
en calidad de representante legal de ____________________________ autorizo
expresamente a CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S a descontar de los montos facturados
pendientes de pago, la suma de cuarenta y cinco mil pesos m/cte. ($45.000.oo), por
concepto del uso de la plataforma electrónica de compras (Comprar net), siempre y
cuando dicha plataforma se utilice en la generación de órdenes a nuestro nombre o razón
social. Este costo se pagará una (1) sola vez por mes, independientemente del número de
órdenes que se generen y no aplica en los meses que no se genere ninguna.
Cordialmente,
________(Firma)____________________________
NOMBRES Y APELLIDOS
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
32
CAPITAL SALUD EPS –S SAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
ANEXO 5
DECLARACIÓN DE NO REPORTE EN LISTAS OFAC O SDN
(Imprima en papel corporativo)
Ciudad y fecha
Señores
ADMINISTRATIVA
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S
Ciudad
Asunto: Declaración de no reporte en listas OFAC o SDN
Yo, ________________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de
____________________________, declaro que ni la entidad a la cual represento, ni sus accionistas, ni los integrantes de la junta directiva,
ni los revisores fiscales se encuentran reportados en la listas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Cordialmente,
________(Firma)____________________________
NOMBRES Y APELLIDOS
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
33
CAPITAL SALUD EPS –S SAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO
ANEXO 6.
INDICADORES FINANCIEROS
(Imprima en papel corporativo)
INDICADORES FINANCIEROS
PROVEEEDOR:
NIT
Indicadores de liquidez
Razón Corriente
Activo Corriente
Pasivo Corriente
0
0
=
#¡DIV/0!
Es la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes, guardando un cierto margen de seguridad en previsión de alguna reducción o pérdida en el
valor de los activos corrientes. Se puede decir que este indicador entre más alto se considera mejor y puede comenzarse a considerarlo bueno a partir de la relación
1:1.
Solidez
Activo Total
Pasivo Total
0
0
=
#¡DIV/0!
Indica cuánto de los Activos totales tiene la empresa para pagar el Pasivo total, por lo que este índice debe ser mayor a 1. Si en caso el índice fuera igual a 1,
significaría que la empresa ya no tiene capital, y si fuera mayor que 1 la empresa estaría en posición de pérdida. Por el contrario un índice muy elevado de ésta
razón implica que la empresa no tiene Pasivos y está trabajando exclusivamente con su Patrimonio, lo cual no puede ser conveniente en algunos caso.
Capital de Trabajo
Activo Corriente - Pasivo Corriente
=
0
-
0
0
El resultado de esta fórmula es el valor que le quedaría a la empresa, representado en efectivo u otros activos corrientes, después de haber pagado todos sus
pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser cancelados de inmediato. Ahora, bien, la exactitud con que esto pueda cumplirse depende de diversos
factores.
Indicadores de Endeudamiento
Endeudamiento
Total
Pasivo Total
Activo Total
=
0
0
#¡DIV/0!
Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. Con la adopción de los ajustes por inflación el nivel de
endeudamiento ha venido descendiendo y se considera elevado cualquier porcentaje que pase del 60%.
34
CAPITAL SALUD EPS –S SAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE
VILLAVICENCIO
ANEXO 7
CUADRO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA
(Imprima en papel corporativo)
E
X
P
E
R
IE
N
C
IAE
S
P
E
C
IF
IC
A
N
o
.
O
B
J
E
T
OD
E
LC
O
N
T
R
A
T
O
R
A
Z
O
NS
O
C
IA
LOC
L
IE
N
T
E
1
2
3
4
(...)
F
E
C
H
AD
EC
O
N
T
R
A
T
A
C
IO
N
(d
d
/m
m
/a
a
)
V
A
L
O
RD
E
LC
O
N
T
R
A
T
O
D
e
:
H
a
s
ta
:
D
e
:
H
a
s
ta
:
D
e
:
H
a
s
ta
:
D
e
:
H
a
s
ta
:
D
e
:
H
a
s
ta
:
O
B
S
E
R
V
A
C
IO
N
E
S
:
*E
LV
A
L
O
RD
EC
O
N
T
R
A
T
OD
E
B
EE
X
P
R
E
S
A
R
S
EE
NM
IL
E
SD
EP
E
S
O
SYN
OD
E
B
EIN
C
L
U
IRIV
AOA
D
IC
IO
N
A
L
E
SP
O
RP
R
O
R
R
O
G
A
SUO
T
R
O
S
IS
*P
O
RF
E
C
H
AD
EC
O
N
T
R
A
T
A
C
IO
ND
E
B
EE
N
T
E
R
D
E
S
EL
AF
E
C
H
AD
EV
IG
E
N
C
IAD
E
LC
O
N
T
R
A
T
O
,OE
LC
A
S
OD
O
N
D
EA
P
L
IQ
U
EE
LU
L
T
IM
OA
Ñ
OD
EV
E
N
T
A
S
*L
AIN
F
O
R
M
A
C
IO
NIN
C
L
U
ID
AE
NE
S
T
EF
O
R
M
A
T
OS
E
R
AR
E
S
P
O
N
S
A
B
IL
ID
A
DD
E
LP
R
O
P
O
N
E
N
T
E
.
*S
A
L
U
DT
O
T
A
LN
OT
E
N
D
R
AE
NC
U
E
N
T
AP
A
R
AE
F
E
C
T
O
SD
EE
V
A
L
U
A
C
IO
N
,E
LC
O
N
T
R
A
T
OOL
O
SC
O
N
T
R
A
T
O
SC
U
Y
AIN
F
O
R
M
A
C
IO
NP
R
E
S
E
N
T
EE
R
R
O
R
E
SUO
M
IS
IO
N
E
S
.
35
CAPITAL SALUD EPS –S SAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE
VILLAVICENCIO
ANEXO 8. MODELO CONSOLIDADOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
ITEM
DESCRIPCION
CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO
CANTIDAD
ANCHO
ALTO
M2
VALOR M2
VALOR TOTAL
0-1
1
3.17
2.70
8.56
$
-
$
-
0-2
1
1.10
2.70
2.97
$
-
$
-
0-3
1
2.62
2.70
7.07
$
-
$
-
0-4
1
3.46
2.70
9.34
$
-
$
-
0-5
1
1.04
2.70
2.81
$
-
$
-
0-6
1
0.60
2.70
1.62
$
-
$
-
0-7
1
2.35
2.70
6.35
$
-
$
-
0-8
1
3.71
2.70
10.02
$
-
$
-
0-9
1
1.92
1.20
2.30
$
-
$
-
0-10
1
1.20
2.70
3.24
$
-
$
-
1
3.65
1.20
4.38
$
-
$
-
1
1.90
1.20
2.28
$
-
$
-
0-13
1
3.71
1.20
4.45
$
-
$
-
0-14
1
2.62
2.70
7.07
$
-
$
-
0-15
1
1.75
1.10
1.93
$
-
$
-
0-16
1
0.70
2.94
2.06
$
-
$
-
0-17
1
2.46
2.94
7.23
$
-
$
-
0-18
1
2.43
1.20
2.92
$
-
$
-
0-19
1
2.46
1.20
2.95
$
-
$
-
0-20
1
3.00
1.20
3.60
$
-
$
-
$
-
0-11
0-12
SUPERBOARD MURO EN BASE 9 LÁMINA
EN 4MM ACABADO EN VINILO TIPO 1
LAVABLE
VALOR TOTAL
36
CAPITAL SALUD EPS –S SAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE
VILLAVICENCIO
ITEM
DESCRIPCION
CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO
CANTIDAD
ANCHO
ALTO M2
VALOR M2
0-1
1
0.80
0.70
0.56
$
-
0-2
0-3
0-4
0-5
0-6
0-7
0-8
0-9
0-10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
VALOR TOTAL
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
ITEM
0-1
SUPERBOARD MURO DINTELES
EN BASE 9 LÁMINA EN 4MM
ACABADO EN VINILO TIPO 1
LAVABLE
CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO
DESCRIPCION
CANTIDAD ML ALTO CM VALOR ML
GUARDA ESCOBAS EN
250
PORCELANATO SEGÚN
PISO EXISTENTE DE 45X45
CM
VALOR TOTAL
10
$
-
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
VALOR TOTAL
$
-
$
-
37
CAPITAL SALUD EPS –S SAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE
VILLAVICENCIO
ITEM
0-1
DESCRIPCION
DESMONTE DE MURO EM
MANPORTERIA
CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO
CANTIDAD
ANCHO
ALTO M2
1
0.75
2.70
2.03
VALOR M2
$
-
VALOR TOTAL
ITEM
0-1
0-2
0-3
DESCRIPCION
CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO
CANTIDAD
ANCHO
ALTO M2
MURO EM MANPORTERIA
PAÑETE Y FILOS
1
MURO EM MANPORTERIA
PAÑETE Y FILOS
1
MURO EM MANPORTERIA
PAÑETE Y FILOS
1
1.50
0.90
0.90
2.70
2.70
0.60
4.05
2.43
0.54
VALOR TOTAL
CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO
ANCHO
ALTO M2
CANTIDAD
ITEM
DESCRIPCION
0-1
VIDRIO TEMPLADO MAS
INSTALACION Y SUMINISTROS DE
LUJO PARA SOPORTE
1
1.92
1.50
2.88
VALOR TOTAL
$
$
VALOR M2
$
$
$
VALOR TOTAL
$
-
$
-
$
$
-
-
-
VALOR M2
$
-
VALOR TOTAL
$
-
38
CAPITAL SALUD EPS –S SAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE
VILLAVICENCIO
0-2
0-3
0-4
0-5
0-6
0-7
0-8
VIDRIO TEMPLADO MAS
INSTALACION Y SUMINISTROS DE
LUJO PARA SOPORTE
VIDRIO TEMPLADO MAS
INSTALACION Y SUMINISTROS DE
LUJO PARA SOPORTE
VIDRIO TEMPLADO MAS
INSTALACION Y SUMINISTROS DE
LUJO PARA SOPORTE
VIDRIO TEMPLADO MAS
INSTALACION Y SUMINISTROS DE
LUJO PARA SOPORTE
VIDRIO TEMPLADO MAS
INSTALACION Y SUMINISTROS DE
LUJO PARA SOPORTE
VIDRIO TEMPLADO MAS
INSTALACION Y SUMINISTROS DE
LUJO PARA SOPORTE
VIDRIO TEMPLADO MAS
INSTALACION Y SUMINISTROS DE
LUJO PARA SOPORTE
1
3.61
1.50
5.42
$
-
1
1.70
1.50
2.55
$
-
1
1.68
1.50
2.52
$
-
1
3.71
1.50
5.57
$
-
1
2.43
1.74
4.23
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
$
-
-
1
2.46
1.74
4.28
$
-
1
2.95
1.74
5.13
$
-
VALOR TOTAL
$
39
CAPITAL SALUD EPS –S SAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE
VILLAVICENCIO
CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO
ITEM
DESCRIPCION
CANTIDAD
VALOR/UNITARIO
PUERTA ENTAMBORADA DE
0-1 0.80X2.00 CON MARCO Y
6
$
CHAPA COLOR AZUL
0-2
PUERTA ENTAMBORADA DE
2
0.70X2.00 CON MARCO Y
CHAPA COLOR AZUL
VALOR TOTAL
$
VALOR TOTAL
-
$
-
$
-
$
-
CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO
ITEM
DESCRIPCION
CANTIDAD
ANCHO
ALTO
M2
VALOR M2
VALOR TOTAL
0-1
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE
LUJO PARA SOPORTE
1
0.80
2.70
2.16
$
-
$
-
0-2
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE
LUJO PARA SOPORTE
1
0.80
2.70
2.16
$
-
$
-
0-3
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE
LUJO PARA SOPORTE
1
0.80
2.94
2.35
$
-
$
-
0-4
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE
LUJO PARA SOPORTE
1
0.80
2.94
2.35
$
-
$
-
VALOR TOTAL
$
-
40
CAPITAL SALUD EPS –S SAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE
VILLAVICENCIO
ITEM
0-1
CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO
DESCRIPCION
CANTIDAD VALOR/UNITARIO VALOR TOTAL
PUNTOS SANITARIO MAS
INSTALACION LAVAMANOS Y
SANITARIOS Y ORINAL
4
$
-
$
-
MUEBLE DE LAVAPLATOS MAS
1
$
$
INSTALACION HIDRAULICAS 2.30X60
CM
REUBICACION DE PUNTOS
SANITARIO Y INSTALACION DE
1
$
SANITARIO Y ORINAL
VALOR TOTAL
$
CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO
CANTIDAD
VALOR
ITEM
DESCRIPCION
M2
VALOR/UNITARIO
TOTAL
0-1 CIELO RASO EN DRYWALL
90
$
$
VALOR TOTAL
$
0-2
CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO
ITEM
DESCRIPCION
CANTIDAD
LAMPARAS DE 0.60X0.60 MAS
0-1 INSTALACION ELECTRICA EN CIELO
RAZO
VALOR TOTAL
18
VALOR
TOTAL
VALOR/UNITARIO
$
-
$
$
-
41
CAPITAL SALUD EPS –S SAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE
VILLAVICENCIO
CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO
CANTIDAD
VALOR
ITEM
DESCRIPCION
M2
VALOR/UNITARIO
TOTAL
INSTALACION DE PELICULA PARA
0-1
30
$
$
VENTANERIA FROST MATE
VALOR TOTAL
$
CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO
ITEM
DESCRIPCION
CANTIDAD
0-1 ASEO Y SACADA DE ESCOMBROS
1
VALOR TOTAL
VALOR
TOTAL
VALOR/UNITARIO
$
-
$
$
-
42