Administración Nacional de Puertos BASES TÉCNICAS Y

Administración Nacional de Puertos
BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL LLAMADO A
EXPRESIONES DE INTERÉS EN ADQUIRIR DE LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS LOS RESTOS LA
DRAGA 6 UBICADA EN LA ZONA DE FONDEO CONTIGUA AL
CANAL DE ACCESO A LA REFINERIA DE LA TEJA (ANCAP),
PUERTO DE MONTEVIDEO
1) OBJETO.
La Administración Nacional de Puertos llama a interesados/as a la
presentación de ofertas para adquirir a esta Administración los restos de
la DRAGA 6, ubicada en Zona de Fondeo contigua al Canal de Acceso a la
refinería de La Teja (ANCAP), Puerto de Montevideo (ANEXO I – PLANO
DE UBICACIÓN).
2) MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA. JURISDICCIÓN.
Este llamado está regido por las Leyes y Normas vigentes, en particular por
la Ley Nº 18.083 y sus Decretos Reglamentarios, el Decreto Nº 150/012 –
TOCAF, Adaptación Decreto Nº 500/991 de fecha 1/12/991 aprobado por
Resolución de Directorio de la A.N.P. Nº 589/3.478 de fecha 26 de
noviembre de 2008, las presentes Bases Técnicas y Administrativas.
Para todas las cuestiones relativas al cumplimiento o interpretación de la
contratación será aplicable la legislación y jurisdicción de la República
Oriental del Uruguay.
3) CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.
El contratista deberá cumplir con todas las normas legales y
reglamentarias dictadas o a dictarse en materia portuaria, laboral, fiscal,
aduanera, de seguridad en el trabajo, preservación del medio ambiente,
sanidad, de seguridad social y de policía.
1
4) CONSULTAS Y ACCESO A LAS DEPENDENCIAS.
Los técnicos y personas autorizadas debidamente por los representantes
de las empresas interesadas, podrán gestionar ante la Administración
Nacional de Puertos (ANP) y la Prefectura Nacional Naval (PNN) las
autorizaciones pertinentes, a efectos de tener acceso al lugar de
cumplimiento para el objeto que se contrata.
Si fuera necesario tramitar autorizaciones de algún tipo con otras
autoridades estatales y/o privadas, también serán gestionadas por cuenta
de los oferentes.
Todas las consultas deberán formularse por escrito, mediante
comunicaciones por carta a la ANP o fax dirigido a la División Recursos
Materiales y Servicios – Unidad Compras (Oficina Nº 306 fax 1901 2301 o
1901 2360), a más tardar cinco (5) días hábiles antes del vencimiento del
plazo para la presentación de las ofertas.
Se enviará copia escrita de las respuestas por carta o fax (incluida una
explicación de la consulta pero sin identificar su origen) a todas las
empresas participantes del llamado a concurso de precios.
El oferente se obliga a considerar todas las dificultades inherentes a la
realización de objeto, en forma previa a la presentación de la oferta.
5) RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.
1.
Gestionar y obtener las autorizaciones correspondientes ante la
Prefectura Nacional Naval, Dirección Nacional de Aduanas,
DINAMA, Intendencia Municipal de Montevideo y todas aquellas
que le sean requeridas de acuerdo con la legislación vigente.
2.
Gestionar y obtener las autorizaciones correspondientes con el
propietario de los predios adyacentes al lugar donde se ubica el
Buque, en el caso de que el desguace se realice accediendo por
vía terrestre.
3.
Serán responsabilidad del adjudicatario las tareas de
preparación, traslados, desguace, retiro y toda otra actividad
relacionada al cumplimiento del objeto del presente llamado.
4.
Adoptar todas las medidas necesarias para evitar accidentes que
puedan afectar a bienes o personal del Estado o terceros, siendo
de su exclusivo riesgo y responsabilidad lo que pueda suceder
en omisión de estas medidas.
2
5.
Cumplir estrictamente con las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos en el ámbito nacional y municipal. Será por cuenta
exclusiva el pago de multas y el resarcimiento de los perjuicios a
bienes o intereses de terceros, si cometiera cualquier infracción
a dichas disposiciones, ordenanzas y reglamentos.
6.
Asumir su responsabilidad total y exclusiva de todas las
consecuencias inherentes al objeto del presente llamado o que
involucre al personal por su causa y de todas las
responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la ejecución
de cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes
Bases ya sea sobre personas o bienes propios o de terceros.
7.
Cumplir con todas las normas de seguridad sobre toda actividad
que pudiese llegar a originar riesgo para el personal que ejecute
la contratación.
8.
Contratar y pagar durante todo el plazo de la contratación, el
seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales a
que hace referencia el Artículo 61º de la Ley Nº 16.074 de todo
el personal afectado a los trabajos objeto del presente llamado.
Por lo tanto, aceptará la responsabilidad total y exclusiva de
todas las consecuencias que sufra el citado personal por su
causa y de todas las responsabilidades y ulterioridades que
emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el apartado anterior.
9.
Será responsable del cuidado de todos los materiales y equipos
que disponga para el cumplimiento de los fines de la
contratación, así como velar porque los mismos se mantengan
debidamente identificados, en adecuadas condiciones de
higiene, seguridad operacional y seguridad ambiental. Será
también responsable por daños, pérdidas o averías que en ellos
pudieran producirse.
10.
Asumirá toda posible reclamación relacionada con vicios ocultos
o dificultades que pudieren existir y que no hayan sido posibles
detectar al momento de formalizar la presente contratación.
6) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El plazo de ejecución de los trabajos deberá ser propuesto por el oferente
y en ningún caso podrá superar los 60 (sesenta) días corridos a
partir del inicio de los mismos.
Se labrará Acta de Inicio, que firmará el Adjudicatario y la Contraparte
designada por ANP.
3
Serán descontados del plazo aquellos días en que por razones climáticas,
de fuerza mayor (numeral 7) o por decisiones de ANP u otras
debidamente justificadas, al contratista le sea imposible trabajar, a juicio
de la Contraparte designada por ANP.
La suspensión de los trabajos por cualquier motivo, no exime al
contratista de las responsabilidades establecidas en el Artículo anterior.
7) FUERZA MAYOR.
Se entenderá por fuerza mayor causas tales como perturbaciones
atmosféricas fuera de lo común o previsto, crecientes superiores a las
máximas conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones,
bloqueos u otros sucesos equivalentes a éstos fuera de control y voluntad
de las partes y que no puedan ser previstos.
El contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías y
demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de
trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos,
aún en el caso de ser producidos por fuerza mayor perfectamente
justificada y aún cuando no resulten de imprevisión, de negligencia, de
deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas.
8) CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE.
NOMBRE
UBICACIÓN
ESLORA
APROX.
MANGA
APROX.
CASCO
Draga 6
Zona de Fondeo
Canal Acceso
La Teja(ANCAP)
60 METROS
12 METROS
ACERO
9) LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES.
La zona donde se efectúen los trabajos de extracción deberá quedar
totalmente limpia de restos, elementos o partes del Buque, así como de
residuos y materiales contaminantes.
10) DESTINO FINAL DE LOS RESTOS DEL BUQUE.
Los restos del Buque objeto del presente llamado, quedarán en propiedad
del adjudicatario, no pudiendo en ningún caso ser vertidos en la Bahía ni
en el Recinto Portuario del Puerto de Montevideo.
En caso de introducir sus restos a territorio nacional, la tramitación y
costos que de ello se derive serán por cuenta y cargo del adjudicatario.
4
11) TRIBUTOS, TASAS Y CERTIFICADOS.
Serán de cargo del adjudicatario todos los tributos, tasas, certificados e
inspecciones generados al contratista por el cumplimiento de la
contratación.
12) PROPUESTA TÉCNICA.
El oferente deberá indicar los métodos y procedimientos de cada etapa a
cumplir (preparación, traslado, desguace, retiro, etc.) así como el
cronograma en días calendario para cada una de las etapas.
13) PROPUESTA ECONÓMICA.
El precio que el oferente propone abonar a esta ANP por la totalidad de
los restos del buque objeto del presente llamado, deberá expresarse en
dólares estadounidenses con base U$S 5.000,00 (Dólares
estadounidenses cinco mil).
14) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
Los oferentes establecerán un plazo de mantenimiento de oferta en todos
sus términos, que no podrá ser inferior a 60 (sesenta) días calendario,
contados a partir del inmediato siguiente al de la apertura de las ofertas.
De no establecerse expresamente, se entenderá que el oferente se
compromete a mantener su oferta durante el plazo mínimo exigido.
Dicho plazo se considerará tácitamente prorrogado mientras el oferente
no solicite por escrito el retiro de la oferta.
15) PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
Las ofertas serán recibidas por ANP en el lugar, día y hora establecidos.
La ANP podrá prorrogarla, en cuyo caso comunicará la nueva fecha y
hora.
16) ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ESTAS BASES.
La mera presentación de la oferta significará la aceptación por parte del
oferente de la totalidad de los términos, cautelas, plazos y condiciones.
5
17) ADJUDICACIÓN.
La adjudicación recaerá en la oferta que se considere más conveniente a
los intereses de esta ANP.
Asimismo se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas sin
incurrir en responsabilidad de tipo alguno.
18) NOTIFICACIÓN.
El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de las
ofertas, será notificado personalmente a los oferentes.
19) PAGO.
La totalidad del monto adjudicado deberá abonarse a esta ANP previo al
inicio de los trabajos.
20) RÉGIMEN SANCIONATORIO Y MULTAS.
Cualquier omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, previa
intimación, habilitará a la ANP a contratar su ejecución por parte de un
tercero, con cargo al adjudicatario.
Se aplicará una multa del 2% del total a facturar por cada día calendario
de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones.
Todo ello sin perjuicio de acumularse los daños y perjuicios que tal hecho
haya provocado a la Administración.
DIVISION RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Compras Oficina 306 - 3er Piso
Dirección: Rambla 25 De Agosto De 1825 Nº 160
MONTEVIDEO - URUGUAY
6