Pliego de Cláusulas Administrativas ACONDICIONAMIENTO DEL

Proyecto FORUM II
Pliego de Cláusulas Administrativas
Ref.: 14obPN46, CPV 45220000-5
Tipo contrato: Obras
Procedimiento: Negociando con Publicidad
Presupuesto/Tipo licitación: 237.583.50 €uros
ACONDICIONAMIENTO
DEL INVERNADERO DEL PARQUE CELESTINO MUTIS
ADECUACIÓN DE LOS LUGARES COLOMBINOS PARA EL USO TURÍSTICO
Art.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
---
Pag.
OBJETO DEL CONTRATO ................................................................... 3
RÉGIMEN JURÍDICO ............................................................................ 3
PERFIL DE CONTRATANTE ................................................................ 4
PRESUPUESTO.................................................................................... 4
DURACIÓN DEL CONTRATO............................................................... 5
CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL CONTRATISTA ............................... 5
GARANTÍA DEFINITIVA........................................................................ 6
PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ...................................... 6
CRITERIOS DE SELECCIÓN................................................................ 7
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ....................................................... 8
PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ........ 8
EFECTOS JURÍDICOS DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ........... 9
SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN....................................................... 10
FINANCIACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
POR LA ADMINISTRACIÓN................................................................ 12
PAGO DE GASTOS............................................................................. 12
REVISIÓN DE PRECIOS .................................................................... 12
CLÁUSULAS FACULTATIVAS ............................................................ 13
EXTINCIÓN DEL CONTRATO ............................................................ 13
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN
COMPETENTE.................................................................................... 14
MODELO DE PROPOSICIÓN............................................................. 15
Proyecto FORUM II
Art. 1º
OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del presente PLIEGO la contratación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, de la ejecución de las obras de ACONDICIONAMIENTO DEL
INVERNADERO DEL PARQUE CELESTINO MUTIS EN LA RÁBIDA, PALOS DE LA
FRONTERA (Huelva), conforme a lo establecido en Proyecto Técnico y Estudio Básicio de
Seguridad y Salud redactado por los servicios técnicos de esta Diputación, contando con
financiación con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Proyecto
FORUM II, ADECUACIÓN DE LOS LUGARES COLOMBINOS PARA EL USO TURÍSTICO.
Código CPV: 45220000-5. Obras de ingeniería y trabajos de construcción.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente PLIEGO, el Proyecto que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones
que en interpretación técnica de éste diere al contratista el director facultativo de las obras.
Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el
más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.
El Proyecto Técnico a que ha de ajustarse la contrata que figura en el expediente
como anejo al Pliego de Condiciones y formando parte del mismo, comprende la ejecución
completa de todas las obras y detalles de forma, dimensiones y materiales a emplear. Todos
los documentos integrantes del Proyecto revisten carácter contractual, a excepción de la
Memoria.
Los licitadores con dudas de carácter técnico podrán contactar la directora facultativa
de las obras Dª Ana Rocio Báez Fornieles abaez@diphuelva.org.
Art. 2º
RÉGIMEN JURÍDICO
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de carácter administrativo y se
regirá en todos sus aspectos e incidencias por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en todo aquello que no figura expresamente previsto, se regirá por la Ley 7/85,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto no se opongan al
Texto Refundido. Por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales a la contratación de
obras del Estado aprobado por Decreto 3854/70 y las restantes normas del Derecho
Administrativo. En defecto de este último serán de aplicación las normas de Derecho Privado.
C/ Fernando El Católico, 18 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es
Pág. 3
Proyecto FORUM II
Art. 3º
PERFIL DE CONTRATANTE
En cumplimiento de lo establecido por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público con la denominación PERFIL DE CONTRATANTE, la Diputación Provincial de
Huelva facilitará toda la documentación necesaria para concurrir a las licitaciones mediante su
página web www.diphuelva.es.
El PERFIL DE CONTRATANTE incluirá datos e informaciones referentes a la
actividad contractual de la Diputación Provincial de Huelva, tales como licitaciones abiertas o
en curso, plazo de presentación de ofertas, fecha de apertura de plicas, adjudicación
provisional y cualquier otra información útil de tipo general, como enlaces para acceder a la
legislación y puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para
relacionarse con el órgano de contratación.
Art. 4º
PRESUPUESTO
El presupuesto de licitación es de 196.350,00 €uros, I.V.A. excluido, siendo el
Impuesto sobre el Valor Añadido de 41.233,50 €uros, por lo que el el presupuesto de licitación
total, I.V.A. incluido, asciende a 237.583,50 €uros.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo, entendiéndose
comprendidos absolutamente todos los gastos derivados del inicio, ejecución, puesta a
disposición y recepción de la obra, incluyendo todos los tributos, tasas, cánones y gastos de
cualquier índole que se originen para quien resulte adjudicatario/a como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego y demás disposiciones
de aplicación, además de aquellos que por Ley se giren a nombre o puedan repercutir en la
Diputación.
Los gastos que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación entre los
costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.
Dicho precio servirá de tipo de licitación. Las mejoras serán a la baja.
El licitador en su oferta deberá indicar, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que legalmente corresponda, conforme a lo señalado en el
art. 87.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los gastos que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación entre los
costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura, como pueda ser el caso de la tasa por licencia de obras así como
el ICIO, en el supuesto de que éstos se girase por parte del ayuntamiento.
C/ Fernando El Católico, 18 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es
Pág. 4
Proyecto FORUM II
Art. 5º
DURACIÓN DEL CONTRATO
Las obras deberán estar finalizadas en el plazo estipulado en el proyecto, es decir
en seis semanas. El cómputo de dicho plazo se inicia desde el día siguiente a la firma del Acta
de Replanteo.
La Comprobación del Replanteo tendrá lugar en el plazo máximo de un mes desde la
fecha de la formalización del contrato. Un ejemplar del Acta que se extienda se remitirá al
Servicio de Contratación.
Previo a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, la empresa adjudicataria
deberá presentar la documentación requerida en el art.11 del presente pliego.
Art. 6º
CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL CONTRATISTA
Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional
o, en los casos en que así lo exija el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro público que corresponda. Si es empresario/a individual, mediante el Documento
Nacional de Identidad.
No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna
de las circunstancias relacionadas en el art. 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por el
volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o
superior al del presupuesto fijado para esta contratación, mediante el modelo disponible en el
PERFIL DE CONTRATANTE.
En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada
por la relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, por importe igual o
superior al del presupuesto fijado para esta contratación, avalada por certificados de buena
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y
el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que
se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término, y necesariamente, mediante la
incripción en el REA (Registro de Empresas Acreditadas).
C/ Fernando El Católico, 18 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es
Pág. 5
Proyecto FORUM II
Art. 7º
GARANTÍA DEFINITIVA
De conformidad con lo dispuesto por el art. 95.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público,el licitador que presente la oferta más ventajosa deberá constituir
a disposición de la Diputación Provincial de Huelva una garantía definitiva de un 5% del
importe de adjudicación. Según el art. 96, podrá presentarse mediante aval, mediante
contrato de seguro de caución o en efectivo, aportando justificante de ingreso en la cuenta de
la Diputación Provincial de Huelva.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificación.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el
vencimiento del plazo de garantía de la obra, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto
éste sin culpa del contratista.
Art. 8º
PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
Las proposiciones se presentarán en el Servicio de CONTRATACIÓN de la
DIPUTACIÓN PROVINCIAL, sito en la calle Fernando el Católico nº 18 de HUELVA, finalizando
el plazo el lunes 19 de enero de 2015, a las 13:00 horas.
La persona licitadora presentará la documentación exigida mediante un único sobre
cerrado, haciendo constar la razón social y la denominación de la contratación a la que
concurre.
Contendrá la oferta económica redactada conforme al MODELO DE PROPOSICIÓN
que figura al final del PLIEGO DE CONDICIONES, debidamente fechada, firmada y sellada.
En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente PLIEGO, según lo señalado por el art. 4º.
Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo
admitidas aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la
oferta.
C/ Fernando El Católico, 18 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es
Pág. 6
Proyecto FORUM II
Esta misma proposición servirá de declaración responsable para acreditar el
cumplimiento de los requisitos previos conforme a lo regulado por el art. 146.4 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la que el licitador declare bajo su
responsabilidad no hallarse comprendido en ninguna de las circunstancias relacionadas en el
art. 60, se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social y tiene suficiente solvencia económica y financiera y técnica o profesional para la
ejecución del contrato.
Deberá señalar a una persona que sirva para relacionarse con el órgano de
contratación, facilitando un número de teléfono, una dirección y un correo electrónico para
efectuar las notificaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 151 del el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el art. 28 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de lo
lo comprometido mediante la declaración responsable:
-
la personalidad del licitador y de su representante o apoderado, en su caso,
acompañado en este segundo supuesto de poder de representación. Podrá
excluirse su presentación si ya se acredito la personalidad con anterioridad
y no ha sufrido modificaciones, haciéndolo constar en la declaración
responsable.
-
la solvencia económica y financiera, y técnica, de conformidad con el art. 6º del
presente PLIEGO. La clasificación del contratista en un subgrupo relacionado con
el objeto del contrato exime de acreditar este requisito.
-
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y haber constituido la correspondiente garantía definitiva.
-
la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
así como su inscripción, necesariamente, en el REA (Registro de Empresas
Acreditadas).
Art. 9º
CRITERIOS DE SELECCIÓN
En primer lugar se determinara las proposiciones que pudieran considerarse
desproporcionadas o anormales.
Se considerarán, en principio, ofertas desproporcionadas las que sean inferiores en
más de 7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más
de 7 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las que no
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
C/ Fernando El Católico, 18 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es
Pág. 7
Proyecto FORUM II
Apreciada por la Mesa de Contratación esta circunstancia se procederá de
conformidad con lo establecido en el art. 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Cuando concurran empresas pertenecientes a un mismo grupo se procederá
conforme a lo regulado por el art. 86 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Las ofertas definitivamente admitidas se clasificarán utilizando como único
criterio de adjudicación el del precio más bajo.
Art. 10º
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
De conformidad con lo dispuesto por el art. 151 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas, según los criterios de adjudicación señalados en el PLIEGO DE
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se
entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
Se requerirá a la persona licitadora que haya presentado la oferta económicamente
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de
ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato conforme al art. 64.2 del Texto Refundido y de haber
constituido la garantía definitiva que sea procedente. Deberá igualmente aportar propuesta del
Plan de Seguridad consensuada con la Dirección Facultativa.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
Art. 11º
PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El perfeccionamiento del contrato tendrá lugar por la formalización del mismo. Será
preceptiva la formalización escrita del contrato pero la falta de este requisito no afectará a la
validez de la obligación.
C/ Fernando El Católico, 18 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es
Pág. 8
Proyecto FORUM II
Art. 12º
EFECTOS JURÍDICOS DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
Son los que se desprenden del presente Pliego de Condiciones y en su defecto, se
estará a lo dispuesto en la legislación citada en el artículo 2º.
La persona contratista estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, así como cuantas disposiciones sean de
aplicación al contrato en materia de Seguridad y Salud en las obras de construcción. (R.D.
1627/97 de 24 de Octubre).
La persona contratista estará obligado, asimismo, a elaborar el Plan de Seguridad y
Salud y remitirlo al Coordinador para su informe, en el plazo de UN MES desde la notificación
de la adjudicación definitiva.
Antes de la firma de la Comprobación del Replanteo, deberá acreditar:
1º.- La apertura del centro de trabajo y comunicarlo al Coordinador y al Director de
la obra.
2º.- Asimismo viene obligado a la colocación de un cartel anunciador de formato y
características tipo, cuyo modelo podrá descargar en el PERFIL DE
CONTRATANTE de la Diputación Provincial de Huelva (Modelos).
Los carteles correrán a cargo de la persona contratista, tanto en su ejecución,
como su colocación y conservación a lo largo de la duración de la obra,
situándose en el lugar que fije la Dirección Técnica de la obra.
No se admitirá ninguna certificación si el cartel no está colocado en la obra.
3º.- Relación de Subcontratistas. El adjudicatario deberá presentar por escrito la
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de las obras que se
pretenden subcontratar, presupuesto de las mismas y la identidad del
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone poniéndolos a
disposición de las obras, y su experiencia, con las correspondientes referencias
de obras en las que han participado e importes contratados, etc.
La Diputación de Huelva podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra
hasta que el contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente
señalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en
el pago de dichas certificaciones.
Antes del comienzo de la obra, se presentará por la Empresa Constructora para su
aprobación por la Dirección Técnica el Plan de ejecución de obra o Programa aprobado se
considerarán parte integrante del contrato a efectos de su exigibilidad. Cualquier modificación
de este Plan deberá estar sujeta a la aprobación de la Dirección.
C/ Fernando El Católico, 18 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es
Pág. 9
Proyecto FORUM II
La persona Contratista estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado
para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.
Cuando la persona contratista, por causas imputables al mismo, hubiere
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá
optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las
penalidades previstas en el art. 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Cuando las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte de
la persona contratista de los plazos parciales, cuando se hubiere previsto en el Pliego de
cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de
aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
Será obligación de la persona contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración será ésta responsable dentro de los
límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que
se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma
en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación.
Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción
del hecho, al órgano de contratación para que éste, oída la persona contratista, se pronuncie
sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El
ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción civil.
La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.
La ejecución del contrato se realizará por riesgo y ventura de la persona contratista,
sin perjuicio de lo establecido para el de obras en el art. 231 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Art. 13º
SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN
La cesión se regirá por lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (art. 226)
C/ Fernando El Católico, 18 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es
Pág. 10
Proyecto FORUM II
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el art. 11º del presente pliego y en el
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (art. 227 y 228) y en la Ley 32/2006,
de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (LRSSC) y
R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, pudiendo la persona contratista subcontratar parcialmente,
hasta un porcentaje que no exceda del 60% del importe de adjudicación, la ejecución de la
obra en los términos previstos en dicho articulado.
Conforme a lo previsto por el art. 227, el licitador deberá indicar en su oferta la
parte del contrato que tiene previsto subcontratar, en todo caso el adjudicatario deberá
comunicar anticipadamente y por escrito a esta Diputación, además, la identidad del
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
Es imprescindeble desde el 26 de agosto del año 2008 la incripción del
subcontratista en el REA (Registro de Empresas Acreditadas) para poder trabajar en el
sector de la contrucción.
A tenor de lo establecido en el art. 228.bis, la Diputación de Huelva podrá comprobar
el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios han de efectuar a
todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la Diputación de Huelva,
cuando esta lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones
de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a su solicitud justificante de cumplimiento de los
pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de
aplicación.
Cuando la persona contratista incumpla las condiciones para la subcontratación
establecidas en el presente pliego y en el art. 227.2 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público o el límite máximo especial establecido para la subcontratación, se impondrá
la penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente:
-
Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme
al artículo 212.8 del texto refundido de la LCSP.
-
Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el
máximo legal del 50%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento, así
como el porcentaje de subcontratación, podrá tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico,
permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto procedan.
C/ Fernando El Católico, 18 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es
Pág. 11
Proyecto FORUM II
Art. 14º
FINANCIACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES POR LA ADMINISTRACIÓN
Para atender a las obligaciones económicas precedentes, existe crédito suficiente con
cargo a los Presupuestos Provinciales, Partida 95002.43214.61900, contando con financiación
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Proyecto FORUM II,
ADECUACIÓN DE LOS LUGARES COLOMBINOS PARA EL USO TURÍSTICO.
El contratista tendrá derecho al abono de las obras que realmente ejecute, con
arreglo a los precios convenidos.
A los efectos del pago se expedirán mensualmente certificaciones, cuyo modelo
podrá descargar en el PERFIL DE CONTRATANTE de la Diputación Provincial de Huelva
(Modelos), que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, cuyos abonos
tienen el concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las
obras que comprenden.
El pago del precio se efectuará tras la presentación de las correspondientes facturas,
las cuales deben venir acompañadas de las certificaciones de obra aprobadas a que
correspondan. Desde el momento de la presentación de la factura en el registro administrativo
por la empresa adjudicataria, la Diputación de Huelva dispondrá de 30 días para su aprobación.
Art. 15º
PAGO DE GASTOS
Serán de cuenta del contratista los gastos de los materiales, de su propio personal y
los de los representantes de la Administración que sean necesarios para la realización de la
Comprobación del Replanteo. Debiendo hacer efectivos los últimos en forma, plazo y cuantía
que regulen las disposiciones vigentes que serán ingresadas por el contratista en el mismo
plazo y dependencia a que alude el artículo anterior.
Igualmente correrán a cargo del adjudicatario cuantos tributos devenguen como
consecuencia del presente contrato, incluso aquellos que por Ley se giren a nombre o puedan
repercutir en la Diputación.
Art. 16º
REVISIÓN DE PRECIOS
En tanto que el contrato a que se refiere el presente Pliego, tiene una duración inferior
a un año, no se revisarán los precios.
C/ Fernando El Católico, 18 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es
Pág. 12
Proyecto FORUM II
Art. 17º
CLÁUSULAS FACULTATIVAS
Todas las instalaciones electromecánicas y de fontanería deberán ejecutarse por
instalador con calificación suficiente otorgada por el Organismo competente.
Serán de cuenta del contratista la gestión y abono de las que impongan los
Organismo correspondientes para el correcto funcionamiento de las referidas instalaciones
electromecánicas y de fontanería proyectadas o auxiliares.
Podrán designarse delegados inspectores con amplias facultades de vigilancia,
acceso a locales y examen de documentos en relación con el cumplimiento del contrato y su
objeto con independencia de las que están atribuidas a la dirección técnica de las obras.
El presente PLIEGO se entenderá automáticamente modificado sin necesidad de
declaración especial, en el sentido que señalen las disposiciones legales o reglamentarias, que
sobre Contratación de obras públicas, sus incidencias o derivados, puedan dictarse con fuerza
obligatoria para las obras a que se refiere el presente Pliego, por los Organismos competentes.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el
órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
Art. 18º
EXTINCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su
objeto.
En todo caso su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de Recepción o conformidad dentro del mes siguiente a su terminación.
A la Recepción de las obras, a su terminación, concurrirá un facultativo designado por
la Administración representante de ésta, el facultativo encargo de la dirección de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
C/ Fernando El Católico, 18 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es
Pág. 13
Proyecto FORUM II
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de
ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el
plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el
Acta y el director de las mismas señalará las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquéllas. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
El plazo de garantía será de doce meses, a contar desde la fecha de Recepción.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción el órgano de
contratación deberá aprobar la Certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a
contar desde la recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio,
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
Son causas de Resolución del Contrato, las señaladas en el art. 223 y en el art. 237
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, considerándose obligaciones
contractuales esenciales a los efectos previstos en el apartado f) del citado art. 223, el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud.
Art. 19º
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
Dentro del límite y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley, el
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta.
Los acuerdos correspondientes podrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos.
El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes.
C/ Fernando El Católico, 18 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es
Pág. 14
Proyecto FORUM II
MODELO DE PROPOSICIÓN
D./Dª
_____________________________________________________________________
con domicilio en _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
NIF_________________ actuando en nombre propio, o, en su caso, en representación de
____________________________________________________________________________
con domicilio para notificaciones en _______________________________________________
____________________________________________________________________________
NIF _________________ declaro que este licitador no se encuentra incurso en caso alguno de
incompatibilidad para contratar, conforme al artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, que esta al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad
Social y que, enterado del procedimiento que se sigue por la Diputación de Huelva para
contratar la ejecución de la obra de ACONDICIONAMIENTO DEL INVERNADERO DEL
PARQUE CELESTINO MUTIS EN LA RÁBIDA (Ref 14obPN46), acepta expresamente las
condiciones generales y especiales que rigen dicha contratación, que conoce en su integridad,
y afirma que las prestaciones que comprende están claramente comprendidas dentro de
nuestros fines, objeto o ámbito de actividad a tenor de lo reflejado en los estatutos o reglas
fundacionales, teniendo la suficiente solvencia económica y financiera y técnica para la
ejecución de la misma, ofreciendo los precios, incluido todos los todos los tributos y gastos
necesarios para su ejecución, de:
Oferta, excluido I.V.A.
I.V.A. vigente (
%)
Total oferta, incluido I.V.A.
A efecto de lo previsto por el art. 86,1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas en relación con el párrafo segundo del art. 145.4 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públicio, relaciono las empresas pertenecientes al
mismo grupo que concurren a la licitación:
Conforme a lo previsto por el art. 227 a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, este licitador indica que tiene la intención de subcontratar las siguientes partidas:
Persona de contacto ___________________________________________________________
Correo electrónico ______________________________Teléfono _______________________
™™™
C/ Fernando El Católico, 18 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es
Pág. 15