PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS Pavimentaci6n y Adaptaci6n Circuito de Velocidad de Albacete. INDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES. I1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. CAPITULO 1. - DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO. 1.1. - DEFINICION. 1.2. - AMBITO DE APLICACION. 1.3. - DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 1.4. - COMPATIBILIDAD Y PRELACION DE DICHOS DOCUMENTOS. CAPITULO 2. - DESCRIPCION DE LAS OBRAS. CAPITULO 3. - MATERIALES BAsICOS. 3.1. - PRESCRIPCIONES GENERALES. 3.2. - AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 3.3. - CEMENTO. 3.4. - ARIDOS. 3.5. - MADERAS PARA ENCOFRADOS. 3.6. - MATERIAL PARA RELLENO Y TERRAPLENES. 3.7. - EMULSIONES BITUMINOSAS. 3.8. - MEZCLAS BlTUMINOSAS. 3.9. - OTROS MATERIALES. CAPITULO 4. - UNIDADES DE OBRA. 4.1. - ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 4.1.1. - DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 4.1.2. - EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 4.1.3. - EXCAVACION CAJEADOS 4.1.4. - ESCARIFICADO Y COMPACTACION 4.2. - RELLENOS 4.2.1. - RELLENO Y COMP ACTACION DE ZANJAS 4.2.2. - RELLENO DE GRAVA DRENANTE 4.3. - OBRAS DE HORMIGON EN MASA 0 ARMADO 4.3.1. - HORMIGONES 4.3.2. - MORTEROS DE CEMENTO 4.4. - RED DE DRENAJE 4.4.1. - TUBERlAS DE PVC 4.4.2. - CANALETAS PREFABRICADAS DE HORMIGON 4.4.3. - POZOS DE HORMIGON PREFABRICADO 4.5. - FIRMES YPAVlMENTOS 4.5. I. - ZAHORRA ARTIFICIAL 4.5.2. - SUELO CEMENTO 4.5.3. - RIEGOS ASFALTICOS 4.5.4. - MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 4.5.5. - MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS 4.5.6. - BORDILLO PIANO 4.6. - CONSERVACIoN DE LAS OBRAS. 4.7. - UNIDADES NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO. 4.8. - PARTIDAS DE ABONO INTEGRO. 4.9. - PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR. CAPITULO 5.- DISPOSICIONES FACULTATIVAS GENERALES. 5.1. - DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 5.2. -OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR 0 CONTRATISTA 5.3. - PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 5.4. - RECEPCION 5.5. - PLAZO DE GARANTIA 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Seran de aplicaci6n las siguientes NORMAS Y PRESCRIPCIONES 'ffiCNICAS de caracter general, en tanto no sean modificadas por las condiciones particulares en el apartado II del presente pliego: NORMATIVA ESPmOLA Carreteras Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de carreteras D.G.C.l991 Barreras de seguridad D.G.C. O.C. 321/1995 (12/12/95) 0.C.6/2001 Extremos de las barreras de seguridad D.G.C. Nota servicio (20/05/1987) Norma 5.2-IC. sobre drenaje superficial Orden 14/05/1990 B.0.E.(23/05/90) Recomendaciones para el proyecto y construcci6n del drenaje subterraneo en obras de carreteras. (antigua Norma 5.l-IC) 0.C.17/2003(23/12/03) Firmes con capas de grava-cemento Nota info D.G.C.II/IO/1990 Norma 6.l-IC. sobre secciones de firmes Orden FOM3460/2003(28/11/03) B.0.E.(12/12/03) Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente O.C. 299/1989 (23/02/89) Pliego de Prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes PG3/75 pm Pliego de Prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a conglomerantes hidraulicos y ligantes hidrocarbonados. Actualizaci6n de deterrninados articulos. INTEGRADO EN PG-3 Orden27/12/1999 B.0.E.(22/01/00) Pliego de Prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos. Actualizaci6n de determinados articulos. INTEGRADO EN PG-3 Orden FOM/89I/2004(01/03/04) B.0.E.(06/04/04) Pliego de Prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros. Actualizaci6n de determinados articulos. INTEGRADO EN PG-3 Orden FOM/475/2002(13/02/02) B.0.E.(06/03/02) Pliego de Prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci6n de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Actualizaci6n de determinados articulos, INTEGRADO EN PG-3. Orden FOM/1382/2002(16/05/02) B.0.E.(l1/06/02( Y B.0.E.(26/11/02) Pliego de Prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la sefializaci6n, balizamiento y sistemas de contenci6n de vehiculos. Actualizaci6n de determinados articulos. INTEGRADO EN PG-3 Orden28/12/1999 B.0.E.(28/01/00) Reglamento General de Carreteras R.D. 1812/1994 (02/09/94)B.0.E.(23/09/94) R.D.l911/1997(19/12/97) OrdenI6/12/97 Orden I2/02/98 Orden19/11/98 R.D.597/1999(16/04/99) Orden28/12/99 Orden27/12/99 Orden23/01/2000 R.D.l14/2001(09/02/01) Orden 23/07/2001 Ensayo de p1acade carga NLT-357/1998 Manual de ejemplos de sefializaci6n de obras fijas D.G.C. 1997 Como aplicaci6n de la Norma 8.3-IC sobre sefializaci6n de obras Norma 3.I-IC. Trazado Orden27/12/1999 B.0.E.(02/02/00) Orden 13/09/2001B.0.E.(26/09/01) o DRecomendaciones sobre glorietas D.G.C. 1989 (mayo) Materiales o Instruccion de Hormigon Estructural EHE R.D. 2661/1998 (11/12/98) B.O.E.(13/01/99) M.Fomento R.D. 996/1999 (11/06/99) o P1iego de Prescripciones Tecnicas Generales para 1arecepcion de cementos RC-08 Obras Hidraulicas P1iego de Prescripciones tecnicas generales para tuberias de Abastecimiento de agua MOP.:Orden28/0711974 B.O.E.(02/10174), B.O.E.(03110174) YB.O.E.(30/10174) Orden 20/0611975 Orden 23/12/1975 o P1iego de Prescripciones Tecnicas de tuberias de saneamiento de poblaciones. Orden (15/09/1986) B.O.E.(23/09/86) YB.O.E.(28/02/87) Seguridad y Salud General o Andamios. Capitulo VII del Reglamento general sobre seguridad e higiene de 1940. Orden31/01/1940 B.O.E.(03/02/40) o Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los 1ugares de trabajo R.D.48611997(14/04/97) B.O.E.(23/04/97) o Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcci6n y obligatoriedad de la inclusion del Estudio de seguridad y salud en proyectos de obras R.D.l627/1997(24/10/97) B.O.E.(25/10/97) R.D.604/2006(19/05/06) B.O.E.(29/05/06) Guia tecnica o Disposiciones minimas de seguridad y sa1ud en las obras de construccion y obligatoriedad de 1a inclusion del Estudio de seguridad y sa1ud en proyectos de obras. Guia tecnica de desarrollo. Guia tecnica 2004 o Disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores de equipos de trabajo R.D.l21511997(18/07/97) B.O.E.(07/08/97) R.D.2177/2004(12/11/04)B.O.E.(13/11/04) o Disposiciones minimas de Seguridad y Salud re1ativas a 1a manipulacion manual de cargas que entrafie risgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores R.D.487/1997(14/04/97) B.O.E.(23/04/97) o Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual R.D.773/1997(30/05/97) B.O.E.(12/06/97)yB.O.E.(18/07/97) o Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion R.D.488/1997(14/04/97) B.O.E.(23/04/97) Disposiciones minimas en materia de sefializacion de Seguridad y Sa1ud en e1 trabajo R.D.485/1997(14/04/97) B.O.E.(23/04/97) o Disposiciones minimas para 1a proteccion de 1a salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo electrico R.D.614/2001(08/06/01) B.O.E.(21/06/01) o Ley de Prevencion de riesgos laborales (31/95). Instruccion para su aplicacion Instruccion 26/02/96 Secretaria de Estado para la Admen Publicas. o Ley de Prevencion de riesgos 1aborales. (LPRL) Ley 31/1995(08/11/95) B.O.E.(10/11/95) R.D.1879/1996(02/08/96) R.D.39/1997(17/01/97) R.D.485/1997(14/04/97) R.D.486/1997(14/04/97) R.D.48711997(14/04/97) R.D.488/1997(l4/04/97) R.D.664/1997(12/05/97) R.D.665/1997(12/05/97) R.D.773/1997(30/05/97) R.D.1215/1997(18/07/97) R.D.1216/1997(18/07/97) R.D.1389/1997(05/09/97) R.D.l488/1998(10/07/98) R.D.l932/1998(ll/09/98) Ley50/1998(30/12/98) R.D.216/1999(05/02/99) Ley39/1999(05/11/99) R.D.Lg.5/2000(04/08/00) R.D.374/2001(06/04/01) R.D.614/2001(08/06/01) Ley54/2003(l2/12/03)B.O.E.(13/12/03) R.D.l71/2004(30/01/04)B.O.E.(31/01/04) y B.O.E.(l0/03/04) R.D.604/2006(19/05/06)B.O.E.(29/05/06) Reglamento de los Servicios de Prevenci6n de riesgos laborales R.D.39/1997 (17/01/97) B.O.E.(31/01/97) Orden22/04/1997 Orden27/06/1997 R.D.780/1998(30/04/98) Reglamento de los Servicios de Prevenci6n de riesgos laborales (R.D. 39/97).Aprobaci6n en relaci6n con las condiciones de acreditaci6n de las entidades especializadas como servicios de prevenci6n ajenos a las empresas; de autorizaci6n de las personas 0 entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevenci6n de las empresas; y de autorizaci6n de las entidades publicas y privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevenci6n de riesgos laborales Orden 27/06/1997 B.O.E.(04/07/97) Reglamento de los Servicios de Prevenci6n de riesgos laborales. Modificaci6n R.D.780/1998 (30/04/98) B.O.E.(01/05/98) Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la construcci6n Orden20/05/1952 B.O.E.(15/06/52) Ley 31/1995(08/11/95) Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la construcci6n. Complemento Orden23/09/1966 B.O.E.(01/10/66) Ley 31/1995(08/11/95) Serlin de aplicaci6n, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento dictadas por la Presidencia del Gobiemo y demas Ministerios relacionados con la Construcci6n y Obras Publicas, as! como la pertinente normativa europea. En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas sefialadas, salvo manifestaci6n expresa en contrario por parte del proyectista, se sobreentendera que es valida la mas restrictiva. Las condiciones exigidas en e1 presente Pliego, deben entenderse como condiciones minimas. II.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TItCNICAS PARTICULARES CAPITULO 1.­ DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 1.1.- DEFINICION EI presente Pliego de Prescripciones Tecnicas Particulares, constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, junto con 10 establecido en el Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales y 10 seiialado en los PIanos del Proyecto, definen todos los requisitos tecnicos necesarios para la realizacion de las obras. Los documentos indicados contienen ademas la descripcion general y localizacion de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecucion, medicion y abono de las unidades de obra y componen la norma y guia que ha de seguir en todo momenta el Contratista. 1.2.- AMBITO DE APLICACION EI presente Pliego se aplicara a la construccion, direccion, control e inspeccion de las obras del Proyecto de PAVIMENTACION Y ADAPTACION CIRCUITO DE VELOCIDAD DE ALBACETE. 1.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. EI Pliego de Condiciones establece la definicion de las obras en cuanto a su naturaleza y caracteristicas fisicas. Los PIanos constituyen los documentos graficos que definen las obras geometricamente. 1.4.- COMPATIBILIDAD Y PRELACION DE DICHOS DOCUMENTOS. En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto, se debera tener en cuenta 10 siguiente: a) EI Documento n" 2 PIanos, tiene prelacion sobre los demas documentos del Proyecto en 10 que a dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos. b) EI Documento n" 3 Pliego de Condiciones, tiene prelacion sobre los demas documentos del Proyecto en 10 que se refiere a los materiales a emplear, ejecucion, medicion y valoracion de las obras. c) EI Cuadro de Precios n''.I, tiene prelacion sobre cualquier otro documento en 10 que se refiere a precios de las unidades de obra. d) En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos de Condiciones Generales que se mencionan en el apartado I del presente Pliego. e) Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Tecnicas Particulares, y omitido en los PIanos, 0 viceversa, habra de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra este perfectamente definida en uno u otro documento, y que aquella tenga precio en el Presupuesto. f) Las omisiones en PIanos y Pliegos de Condiciones, 0 las descripciones erroneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu 0 intencion expuesto en los PIanos y Pliego de Condiciones 0 que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de obra omitidos 0 erroneamente descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los PIanos y Pliegos de Condiciones. CAPITULO 2. - DESCRIPCION DE LAS OBRAS Para llevar a cabo la ejecucion de las obras de pavimentacion, mejora y adaptacion del Circuito de Velocidad de Albacete, es necesaria la ejecucion de los siguientes trabajos: En lafase de demoliciones y movimiento de tierras Fresado de capa de firme de mezcla bituminosa en caliente de 6 em, de espesor medio, incluso carga, barrido y transporte a planta de gesti6n 0 lugar de ernpleo. Levantado de capa de aglomerado asfaltico de entre 20-30 em de espesor, por medios mecanicos, incluso retirada de escombros a pie de carga y transporte a planta de gestion, Excavaci6n de tierra en, cajeados de nuevo trazado, incluso carga y transporte de los productos de la excavaci6n a planta de gesti6n 0 extensi6n en lugar de empleo. Escarificado profundo de la explanada cajeada, incluso rasanteado, humectaci6n y compactaci6n. Excavaci6n en zanjas para instalaciones, en terreno compacta, incluso carga y transporte de los productos de la excavaci6n a planta de gesti6n 0 lugar de empleo. Extendido de arido rodado en areas de escape, tamaiio 5/15 mm., por medios mecanicos, incluso rasanteo y terminaci6n. En la fase de la red de drenaje Colocaci6n tuberia corrugada de PVC circular, ranurada, de diametro 200 mm. en drenaje longitudinal, incluso preparaci6n de la superficie de asiento, compactaci6n y nivelaci6n, terminado. Relleno de zanja con material filtrante en formaci6n de dren, compuesto por arido rodado clasificado <25 mm., colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelaci6n, rasanteado y compactaci6n. Colocaci6n de geotextil no tejido POLYFELT TS-30 de Uralita 0 similar, en zanja de drenaje, compuesto por filamentos de propileno unidos por aujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 155 g/m2, totalmente colocado. Colocaci6n de tuberia de PVC de pared corrugada doble, color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 315 mm. y con uni6n por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 em. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 em. por encima de la generatriz con la misma arena, compactando esta hasta los rifiones, Formaci6n de pozo de registro prefabricado completo de hormig6n armado, de 100 em. de diametro interior y de 2,5 m. de altura maxima, compuesto por cubeta base de pozo, colocada sobre solera de hormig6n HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 0,8 m. de altura y cono asimetrico para formaci6n de brocal del pozo de I m. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de fundici6n ductil de 62,5 em. de diametro, Colocaci6n de canal de drenaje modelo PDIOOV 0.0 Aco monoblock antitac6n 0 similar, dimensiones exteriores 15x23xl00 cm., colocada sobre base de hormig6n en masa HM-20, incluso excavaci6n necesaria, cortes de pavimento, rellenos laterales de hormig6n en masa HM-20, y pp. piezas especiales, registros de rejilla de fundici6n con protecci6n anticorrosi6n atomillados de 50 em. de longitud, surnideros registrables con rejilla de las mismas caracteristicas y conexiones a red, completamente terminada. Puesta en obra de hormig6n HM-20 N/mm2, colocado en protecci6n de tuberias, incluso vertido y vibrado. En la fase de firmes y pavimentos Zahorra artificial, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparaci6n de la superficie de asiento, formando subbase de firmes. Suelo-cemento de espesor 25 em., fabricado en central, transporte, extendido, compactaci6n y preparaci6n de la superficie de asiento, con indice de plasticidad del material empleado en la fabricaci6n<6, incluso cementa CEM II1A-V 32,5R y riego de curado ECR-I, colocado en base de firmes. Riego de imprimaci6n, con emulsi6n asfaltica cati6nica de rotura lenta ECL-I, en capas granulares, con una dotaci6n de I kg/m2., incluso barrido y preparaci6n de la superficie. Capa de aglomerado asfaltico para regularizaci6n superficial pista fresada, con mezcla biturninosa en caliente BBTM 5 A, con un espesor de 2 em. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22-BASE 60/70 G (G-20) en capas de base de 6 em. de espesor, con aridos de procedencia caliza, fabricada y puesta en obra, extendido y compactaci6n, incluso filler de aportaci6n y betun. Riego de adherencia, con emulsion asfaltica ani6nica de rotura rapida ECR-2-m modificada con elastomeros, con una dotaci6n de 1,1 kg/m2., incluso barrido y preparaci6n de la superficie. Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22-BASE 50/70 S en capa de base de 5 em. de espesor, con aridos de tipo calizo, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacion y betun. Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16-SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con aridos de tipo porfidico, con desgaste de los angeles <20, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler de aportaci6n y betun, Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM-IIA-SURF­ BM3c, de granulometria discontinua, en capa de rodadura de 4 em. de espesor, con betun BM-3c 60/70, aridos de procedencia andesitica, extendido y compactacion, incluido filler y betun. Ejecuci6n de bordillo piano prefabricado en tramos rectos y curvos, con piezas prefabricadas de hormig6n HA-30 N/mm2, de 80 em de anchura, 100 em, de longitud y 20 cm. de espesor, con pendiente negativa de hasta -2,5 cm. respecto al borde de pista, pintado con pintura de suministradores autorizados por la FIA y la FIM. En la fase de protecciones y sefializaci6n Recolocaci6n de barrera de seguridad existente, incluyendo las siguientes operaciones: desmontaje de barrera de tres bandas de doble onda, extracci6n de postes y transporte indicado por la Direccion de Obra, suministro e hincado de postes tubulares UPN-120 de acero galvanizado, de 2,10 m de longitud, recolocaci6n de la barrera retirada, incluso pernos de anclaje de 16 mm. de diametro minima, piezas de remate y terminacion, todo ella colocado segun normas FIM y FlA. Suministro y colocacion de triple bionda, formada por tres bandas de doble onda galvanizada de 2,7 mm de espesor, con una separacion maxima entre ellas de 40 mm, postes tubulares de anclaje de 2,1 m. de longitud tipo UPN-120 hincados en el terreno un minimo de 1,20 my separados 1,75 m, incluso pernos de anclaje de 16 mm. de diametro minima, piezas de remate y terminaci6n, todo ella colocado segun normas FIM y FlA. CAPITULO 3.- MATERIALES BASICOS. 3.1.- PRESCRIPCIONES GENERALES. En general son validas las prescripciones que, referentes a las condiciones que deben satisfacer los materiales y su mano de obra, aparecen en las lnstrucciones, Pliegos de Condiciones 0 Normas Oficiales que reglamenten la recepcion, transporte, manipulaci6n 0 empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto. EI transporte, manipulaci6n y empleo de los materiales se hara de forma que no queden alteradas sus caracteristicas ni sufran deterioros sus formas 0 dimensiones. Todos los materiales empleados, aun los no relacionados en este Pliego, seran de la mejor calidad y deberan ser recibidos por el Director de las Obras empleando para ella los metodos de ensayo y seleccion que estime oportunos, no pudiendose emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por aquel. Cualquier material que no se ajuste a las normas que siguen 0 que por no estar incluido en las mismas, no sea de la mejor calidad existente en el mercado, sera rechazado por la Direcci6n de la Obra y retirado de la misma por el Contratista. Este control previo no constituye su recepci6n definitiva, pudiendo ser rechazados por la Direcci6n aun despues de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego, debiendo ser reemplazados por el Contratista por otros que cumplan las condiciones exigidas. 3.2.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. En general podran ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado de los morteros y hormigones, todas las aguas que la practica haya sancionado como aceptables. En los casos en los que no seposean antecedentes de uso, deberan analizarse las aguas, y salvo justificaci6n especial de que su empleo no altera de forma importante las propiedades de los morteros u hormigones con ellas fabricados, se rechazaran todas las que tengan un PH inferior a cinco (5), las que tengan un total de sustancias disueltas superior a los quince gramos por litro (15000 p.p.m.), aquellas cuyo contenido en sulfatos expresado en 90 rebase un gramo por litro (1000 p.p.m.), las que contengan ion cloro en proporci6n superior a 6 gramos por litro (6000 p.p.m.), las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y finalmente, las que contengan sustancias organicas solubles en eter en cantidad igual 0 superior a quince gramos por litro (15000 p.p.m.), La toma de muestras y los analisis preceptivos deberan realizarse de acuerdo con los metodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7133, UNE 7134, UNE 7135, UNE 7136. Cuando se trate de morteros u hormigones en masa y previa autorizaci6n de la Direcci6n de Obra, ellimite anteriormente indicado para el ion cloro podria elevarse a dieciocho gramos por litro (18000 p.p.m.), y analogamente el limite del ion sulfato podra elevarse a cinco gramos por litro (5000 p.p.m.), en aquellos morteros u hormigones cuyo conglomerante sea resistente al yeso. Previa autorizacion de la Direcci6n de Obra y exclusivamente en el caso de morteros u hormigones no armados, podra emplearse en el amasado, pero no en el curado, agua de mar. 3.3.- CEMENTO. Para el cementa que se emplee en las obras de este Proyecto, regira el Pliego de condiciones para la recepci6n de conglomerantes hidraulicos, RC-08, 10 dispuesto en la Instruccion de Hormig6n Estructural EHE. EI cementa previsto emplear en las obras del presente Proyecto es el Portland del tipo CEM II AI P 32.5 R y el CEM II AlP 42.5 R. EI cementa podra ser suministrado en sacos 0 a granel. EI cemento se almacenara inmediatamente despues de su recepci6n en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad. Los sacos humedos 0 que denoten al tacto tener granos de cemento, se separaran en el acto quedando de cuenta del Contratista. Toda remesa de cementa vendra acompafiada por una certificacion de la procedencia en que conste su clase y su salida de fabrica, 3.4.- ARIDOS 3.4.1. ARIDOS PARA HORMIGONES. 3.4.1.1.- PROPIEDADES GENERALES Los aridos para hormigones hidraulicos cumpliran 10 dispuesto en la Instrucci6n EHE. Los aridos seran esencialmente solidos, resistentes, exentos de tierra, materia organica y materiales perjudiciales y sin recubrimiento de materias extrafias. Las instalaciones de clasificaci6n y lavado han de ser aprobadas previamente por la Direccion de Obra, tanto en calidad como en capacidad de produccion, sin que esta aprobaci6n incluya la de los productos obtenidos, 0 exima de responsabilidades al Contratista por los retrasos en la ejecuci6n de las Obras. Se dispondra de silos separados para cada uno de los tamafios y clase de aridos, debiendose tener las precauciones necesarias para que no haya posibilidad de mezcla. La capacidad de los silos se sometera a la aprobaci6n previa de la Direcci6n de Obra, pero en ningun caso sera inferior a la necesaria para la produccion te6rica de las hormigoneras durante cincuenta (50) horas, ni el material ensilado sera en ningun caso inferior al necesario para veinte (20) horas de dicha produccion, EI ensilado se realizara evitando la segregacion de tamafios y la falta de uniformidad entre las distintas capas, y se proveeran los medios necesarios para conseguir contenidos de humedad uniforme y siempre superior a la absorci6n del arido. 3.4.1.2.- ARIDO FINO Se entiende por arido fino aquel cuyo tamafio maximo pasa por el tamiz numero 4 de A.S.T.M. (abertura de malla 4,76 mm.), 3.4.1.2.1.- CAUDAD EI arido sera natural y unicamente se podra utilizar arena machacada para suplementar alguna diferencia en el arido fino natural 0 salvo que 10 autorice expresamente la Direcci6n de Obra, en cuyo caso los aridos que se machaquen seran los aridos gruesos autorizados y el Contratista tendra que cumplir las condiciones que se Ie impongan en la autorizacion, sin aumento de precios por ningun concepto. Los aridos finos deberan tener un contenido en agua uniforme y estable en el momenta de ser usados. La absorci6n del agua sera menor del cuatro por ciento (4 %) del peso del arido seco. 3.4.1.2.2.- GRANULOMETRlA Cumplira las condiciones siguientes: Tamiz V.N.E. Porcentaje que pasa acumulado 5.00 100 2.50 80-100 1.25 80-85 0.63 25-60 0.32 10-30 0.16 2-10 0.08 0-6 EI material que pasa por el tarniz 200 A.S.T.M., sera como maximo el cuatro por ciento (4 %) a no ser que sea polvo procedente del machaqueo, caso en el que se puede incrementar ellimite hasta el seis por ciento (6 %). La Direcci6n de Obra podra autorizar otras granulometrias si 10 estima procedente, atendiendose a 10 establecido en la Instrucci6n para Hormig6n Estructural EHE y disposiciones que, en 10 sucesivo, sean aprobadas con caracter oficial. 3.4.1.3.- ARIDO GRUESO. Se entiende por arido grueso aquel cuyo tarnaiio minimo sea retenido por el tamiz numero 4 de A.S.T.M. (abertura de malla 4,75 mm.). 3.4.1.3.1.- CAUDAD La Direcci6n Facultativa podra exigir, si 10 considera oportuno, el ensayo de perdida por abrasion, debiendo obtenerse un coeficiente de desgaste de los Angeles inferior a 40. 3.4.1.3.2.- GRANULOMETRlA Los aridos gruesos se separaran en dos tarnaiios. Pero si el Contratista no dispone de los medios precisos para que durante el proceso de fabricaci6n del hormig6n no se produzca segregaci6n de tarnaiios a juicio de la Direcci6n de Obra, deberan separarse en mas tamaiios hasta evitar la segregaci6n, sin que tenga derecho a rec1arnar ningun aumento de precios por este concepto. EI material que pasa por e1 tarniz numero 200, sera inferior al uno por ciento (I %) en todos los casos. EI tarnaiio maximo del arido grueso vendra limitado por el cuarto (1/4) de la dimension minima de la estructura a hormigonar 0 por los cinco sextos (5/6) de la distancia libre entre armaduras. En ningun caso e1 tarnaiio del arido sera superior a cincuenta milimetros (50 mm.). 3.4.2. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 3.4.2.1- PROPIEDADES GENERALES Los aridos a emplear en las mezc1as bituminosas discontinuas en caliente podran ser naturales 0 artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este Pliego. Los aridos se produciran 0 suministraran en fracciones granulometricas diferenciadas, que se acopiaran y manejaran por separado hasta su introduccion en las tolvas en frio. EI Equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8, de la mezc1a de los aridos segun la formula de trabajo, inc1uido el polvo mineral de aportacion, sin pasar por el secador de la central de fabricacion, sera superior a 50; pudiendo admitirse valores entre 40 y 50, si el valor del ensayo de azul de metileno, segun el anexo A de la norma UNE-EN 933-9, es inferior a 10. Los aridos no seran susceptibles de ningun tipo de meteorizacion 0 alteraci6n fisico­ quimica apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tarnpoco podran dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daiios a estructuras u otras capas del firme 0 contaminar corrientes de agua. 3.4.2.2.- ARIDO GRUESO Se define como arido grueso la parte del arido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE­ EN 933-2. Procedencia Ningun tamaiio del arido grueso a emplear en mezc1as que vayan a constituir la capa de rodadura podra fabricarse por trituraci6n de gravas procedentes de yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza. Deberan proceder de yacimientos Ofiticos 0 Andesitas. Angulosidad del arido grueso La proporci6n de particulas total 0 parcialmente trituradas del arido grueso, segun la UNE­ EN 933-5, debera ser del 100%. La proporci6n de particulas totalmente redondeadas del arido grueso, segun la UNE-EN 933-5, debera ser igual a cero. Forma del arido grueso EI Indice de lajas de las distintas fracciones de arido grueso, segun la UNEEN 933-3, no podra ser superior a 20. Resistencia a la fragmentaci6n del arido grueso EI coeficiente de Los Angeles del arido grueso, segun la UNE-EN 1097- 2 no sera superior a 15. Resistencia al pulimento del arido grueso en capas de rodadura EI coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso a emplear en capas de rodadura, segun la UNE 1097-8, debera ser superior a 56. Limpieza del arido grueso (contenido de impurezas) EI arido grueso debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extraiias que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 3.4.2.3.- ARIDO FINO Se defme como arido fino la parte del arido total cemida por el tarniz 2mm y retenida por el tarniz 0,063mm de la UNE-EN 933-2. Procedencia del arido fino EI arido fino a emplear debera proceder de la trituraci6n de piedra de cantera 0 grava natural en su totalidad. Limpieza del arido fino EI arido fino debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extraiias que puedan afectar a la durabilidad de la capa. Resistencia a la fragmentaci6n del arido fino EI material que se triture para obtener el arido fino debera cumplir las mismas condiciones, en 10 que respecta al coeficiente de Los Angeles y el Coeficiente de Pulimento Acelerado, que se Ie exigen al arido grueso. Con objeto de mejorar alguna caracteristica, en especial la adhesividad, se podra utilizar hasta un 20% de arido fino procedente de arido calizo. En este caso el desgaste de Los Angeles de este ultimo no sera en ningun caso inferior a veinticinco (25). 3.4.2.4.- POLVO MINERAL Se define como polvo mineralla parte del arido total cemido por el tarniz 0,063mm de la UNE-EN 933-2. Procedencia del polvo mineral Debera eliminarse el polvo mineral procedente de los aridos de naturaleza distinta al arido calizo, tan solo habra que considerar que inevitablemente en los aridos queda un 2% de polvo adherido, de dificil extracci6n, que sera incorporado a la mezcla. EI 1,5% del total de la mezcla debera ser hidr6xido de calcio (Ca(OH)2). El resto del polvo mineral debera aportarse por separado, como un producto comercial 0 especialmente preparado (tipo cemento 0 carbonato calcico), Granulometria y densidad del polvo mineral La granulometria del polvo mineral debera cumplir: • La granulometria de polvo mineral se determinara segun UNE-EN 933-10. EI cien por cien (100%) de los resultados de analisis granulometricos deben quedar dentro del huso granulometrico general definido en la tabla siguiente: Apertura del tarniz (mm) 2 0,125 0,063 Huso granulometrico general para Ancho maximo del huso resultados individuales. Cernido restringido (% en masa) acumulado (% en masa) --­ 100 85 a 100 10 70 a 100 10 • Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de analisis granulometricos basados en los ultimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un huso granulometrico • La densidad aparente del polvo mineral, segun la NLT-176, debera estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centimetro cubico (0,5 a 0,8 g/cm3) para determinar su finura y actividad. Aditivos En caso de ser necesaria su utilizaci6n, se fijara los aditivos a utilizar, estableciendo las especificaciones que cumplan, tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. EI metodo de incorporaci6n, que debera asegurar una dosificaci6n y dispersi6n homogeneas del aditivo, sera aprobado por el Director de las Obras. 3.5.- MADERAS PARA ENCOFRADOS. La madera a emplear en encofrados y entibaciones debera proceder de troncos sanos, apeados en zoc6n y que hayan sido desecados al aire y protegidos del sol y de la lluvia durante un periodo superior ados (2) alios. La madera debera ser s6lida, tenaz, elastica y sonora, de fibra recta y dura, no siendo admisible la que no este elaborada 0 presente rajas, hendiduras, vetas 0 irregularidades en su fibra, nudos, carcoma 0 cualquier otro defecto que pueda alterar su solidez. En el momento de su empleo debera estar completamente seca. En cualquier caso los nudos que presente la madera tendran un espesor inferior a la septima (117) parte de la menor dimensi6n. La madera de construcci6n escuadrada sera madera de sierra, de aristas vivas 0 llagas. 3.6.- MATERIAL PARA RELLENO Y TERRAPLENES. 3.6.1.- BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL Cumpliran las siguientes caracteristicas segun el Art.501 del PG-3: - La composici6n granulometrica de los materiales estara comprendida dentro de los husos resefiados en el cuadro 501.1 del PG-3. - EI indice de lajas sera inferior a treinta y cinco «35) - EI coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles sera inferior a treinta y cinco «35). - EI material sera no plastico, 3.7.- EMULSIONES BITUMINOSAS. 3.7.1.- CARACTERlSTICAS GENERALES Todos los betunes y todas las emulsiones bituminosas empleadas deberan contar con el preceptivo marcado CEo 3.7.2.- BETUN ASFALTICO EI betun asfaltico a emplear cumplira con las caracteristicas indicadas para un betun PMB 45/80-75. Las condiciones generales, de transporte, almacenamiento, recepci6n e identificaci6n que se aplicaran seran las descritas en el articulo 212 del PG-3. 3.7.3.- EMULSION BITUMINOSA La emulsi6n bituminosa a emplear cumplira con las caracteristicas indicadas en el articulo 213 del PG- 3 para emulsiones bituminosas modificadas con polimeros. Las condiciones generales, de transporte, almacenamiento, recepci6n e identificaci6n que se aplicaran seran las descritas en el mencionado articulo 213 del PG-3. 3.8.- MEZCLAS BITUMINOSAS. 3.8.1.- CARACTERISTICAS GENERALES Todas las mezclas bituminosas que se pongan en obra deberan contar con el preceptivo marcado CEo La documentaci6n que 10 acredite, asi como la de los valores declarados 0 valores de las caracteristicas que, de acuerdo con la normativa, cumple el producto. Sin perjuicio de las prescripciones de este apartado, y siempre que no las contradiga, se estara a 10 dispuesto en los capitulos III y IV de la Parte Quinta del PG-3. 3.8.1. 1.- Alcance de la formula de trabajo La fabricacion y puesta en obra de la mezcIa no se iniciara hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente formula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricacion, Dicha formula fijara como minimo las siguientes caracteristicas: • La identificacion y dosificacion de ligante hidrocarbonado y la de polvo mineral de aportacion, referida tanto a la masa total de la mezcIa como a la masa total de los aridos (incluido dicho polvo mineral) y la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. En su caso, el tipo y dotacion de las adiciones, referidas tanto a la masa total de la mezcIa como a la masa total del arido combinado. Tambien se sefialaran: • Los tiempos a exigir para la mezcIa de los aridos en seco y para la mezcIa de los aridos con el ligante. • Las temperaturas maxima y minima de calentamiento previo de aridos y ligante. En ningun caso se introducira en el mezcIador arido a una temperatura superior a la delligante en mas de quince grados Celsius (I 50 C). • La temperatura de mezcIado se fijara dentro del rango recomendado por el fabricante. • Las temperaturas maxima y minima de la mezcIa al salir del mezcIador. En todos los casos esta temperatura sera aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura minima de la mezcIa en la descarga de los camiones, sea superior al minimo fijado. • La temperatura minima de la mezcIa en la descarga desde los elementos de transporte y a Ia salida de la extendedora que, en ningun caso sera inferior a ciento treinta y cinco grados Celsius (135 0 C). • La temperatura minima de la mezcIa al iniciar y terminar la compactacion, • La temperatura de fabricacion de la mezcIa debora corresponder, en principio, a una viscosidad del ligante hidrocarbonado comprendida ente ciento cincuenta y ciento noventa centistokes (I50 y 190 cSt). Debora comprobarse que no se produce escurrimiento del ligante a esa temperatura (UNE-EN 12697-18). Si la marcha de las obras 10 aconseja, el Director de las obras, podra exigir la correccion de la formula de trabajo, justificandolo mediante ensayos. Se estudiara y aprobara una nueva formula de trabajo si varia la procedencia de alguno de los componentes 0 si, durante la produccion, se rebasan las tolerancias granulometricas establecidas en este documento. 3.8.1.2.- MezcIa en capa de rodadura • La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el polvo mineral), debcra estar comprendido dentro de los husos fijados en la siguiente tabla. El analisis se hara segun la UNE-EN 933-1. TIPO DE MEZCLA III + IVA BBTMll A AC 11 16 100-100 100-100 100-100 11.2 100-90 100-90 100-90 ABERTURA DE 8 4 100-65 55-35 82-62 38-28 100-80 80-55 LOS TAMICES (mm) 0,25 2 0,5 20-10 15-5 35-20 35-25 22-12 65-40 31-16 22-11 --­ 0,125 12-4 --­ 15-7 0,063 9-3 9-7 9-3 • La dotacion minima de ligante hidrocarbonado, expresado en porcentaje en masa sobre el total de la mezcIa bituminosa, incluido el polvo mineral, sera del 5,00 % para cada una de las mezcIas propuestas 3.8.1.3.- MezcIa en capa de regularizacion de zonas con pavimento fresado • La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el polvo mineral), debera estar comprendido dentro de los husos fijados en la siguiente tabla. El analisis se hara segun la UNE-EN 933-1. TIPODE MEZCLA BBTM5A 8 100 APERTURA DE LOS TAMICES (mm) 5,6 2 0.5 30-25 22-12 100-90 0.063 9-7 • La dotaci6n minima de 1igante hidrocarbonado, expresado en porcentaje en masa sobre e1 total de 1amezela bituminosa, ineluido e1 po1vo mineral, sera del 4.5 % para cada una de las mezelas propuestas 3.8.1.4.- Criterios de disefio Los criterios de disefio a seguir para las mezelas seran los siguientes: 3.8.1.4.1.-Contenido en huecos E1 contenido de huecos, segun ONE-EN 12697-8 indicado en e1 anexo B de 1aONE-EN 12697-6, estara comprendido entre e14% y e1 6%, aplicando 75 golpes por cara. 3.8.1.4.2.- Resistencia a 1a deformaci6n permanente La resistencia a deformaciones plasticas determinada mediante e1 ensayo de pista de 1aboratorio, dcbera cumplir que 1a pendiente media de deformaci6n en pista no sea superior a 0,07 mm. Este ensayo se hara segun 1a ONE-EN 12697-22, emp1eando e1 dispositivo pequefio, e1 procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius (60°C) y con una duraci6n de diez mil (10.000) cielos. Las probetas se prepararan mediante un dispositivo de rodillo de acero, segun 1a ONE-EN-12697-33, con una densidad superior a1 98% de 1a obtenida en probetas cilindricas segun 1a ONE-EN 12697-30 ap1icando 50 golpes por cara. 3.8.1.4.3.- Sensibilidad al agua En cualquier circunstancia se comprobara la adhesividad arido-ligante mediante la caracterizaci6n de la acci6n del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracci6n indirecta tras inmersi6n, realizado a quince grados Celsius (l5°C), segiin la ONE-EN 12697-12, tendra un valor minimo del noventa por ciento (90%). Las probetas para la realizaci6n del ensayo se prepararan segun la ONE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. Se podra mejorar la adhesividad entre el arido y elligante hidrocarbonado mediante activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotaci6n minima de ligante hidrocarbonado no sera inferior al 5,00%, en masa, sobre el total de la mezela. 3.9.- OTROS MATERIALES. Para los materiales no definidos en este apartado del presente Pliego de Prescripciones Tecnicas Particulares, sera de aplicaci6n 10 que de ellos se describa, en el apartado correspondiente a las unidades de obra en las que intervengan, en el presente Pliego de Condiciones. Tambien les seran de aplicaci6n todas las disposiciones que les afecten de las que figuran en el P1iego de Prescripciones Tecnicas Generales del presente Proyecto 0 aquellas que se aprueben en 10 sucesivo por los organismos competentes. CAPITULO 4.- UNIDADES DE OBRA. 4.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 4.1.1.- DEMOLICION DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASF ALTICO Definici6n. Tienen por objeto la demolicion de pavimentos existentes y en general todos aquellos elementos que obstaculicen e1 emplazamiento de las obras proyectadas 0 que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecuci6n de las mismas. Ejecuci6n de las obras. La ejecucion de las obras incluye la demolici6n de las obras propiarnente dichas, la retirada de los escombros resultantes, su carga sobre carni6n y transporte a planta de gestion de residuos. Las demoliciones se efectuaran por medios mecanicos, tomando las precauciones necesarias para no afectar a elementos proximos a las obras, evitando al maximo las molestias a ocupantes en las zonas proximas. El espesor de la capa a demoler 0 levantar podra alcanzar hasta 30 em. En el caso de demolicion parcial para rebaje del pavimento mediante fresado, se realizara igularnente por medios mecanicos y el espesor del rebaje podra alcanzar hasta los 10 cm., siendo su espesor medio de 6 cm. Medicion y abono. Las demoliciones de pavimentos existentes se mediran y abonaran por metros cuadrados (M2) del espesor indicado. El fresado se medira y abonara igualmente por metros cuadrados (M2) del espesor indicado. En el precio unitario de cada partida de demolicion 0 levantado se encuentra incluida la retirada de escombros, la carga sobre camion y el transporte de escombros a planta de gestion de residuos. 4.1.2.- EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS. Definicion Excavacion de zanjas y pozos con 0 sin rarnpa de acceso, en terreno compacta con medios mecanicos. Se han considerado las siguientes dimensiones: - Zanjas de hasta 1,6 m. de profundidad y 0,60 de anchura en el fondo. - Pozos hasta 3,15 m de profundidad y hasta 1,5 m. de anchura en el fondo. Su ejecuci6n comprende las operaciones que siguen a continuacion: - Preparacion de la zona de trabajo. - Situacion de los puntos topograficos, - Entibaciones (si es necesario) - Excavacion de las tierras. Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20. Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT ENTRE 20 y 50. Se considera terreno de transite, el atacable con maquina 0 escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20, hasta el atacable con maquina 0 escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con maquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. Excavaciones en tierra: El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel. Los taludes perimetrales seran los fijados por D.F. Los taludes tendran la pendiente especificada en la D.T. Excavaciones en roca: El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel. Las rarnpas de acceso tendran las caracteristicas siguientes: -Anchura <= 4,5 m, Pendiente: -Trarnos rectos = 12%. -Curvas <= 8%. - Trarnos antes de salir a la via de longitud >= 6. El talud sera el deterrninado por la D.F. <= 6%. Tolerancias de ejecuci6n: 50mm. -Dimensiones Excavaci6n de tierras: ±40mmln. -Planeidad < 0,25 %. ±IOO mm. -Replanteo ±50mm. -Niveles Ejecuci6n No se trabajara con lluvia, nieve 0 viento superior a 60 Km/h. Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por las obras. Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecuci6n de la partida. Se seguin! el orden de trabajos previstos por la D.F. Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referiran todas las lecturas topograficas. Se debe prever un sistema de desagiie para evitar la acumulaci6n de agua dentro de la excavaci6n. No se trabajara simultaneamente en zonas superpuestas. Se impedira la entrada de aguas superficiales. Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. Los trabajos se realizaran de manera que molesten 10 menos posibles a los afectados. Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) 0 cuando la actuaci6n pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F. Excavaciones en tierra: Las tierras se sacaran de arriba hacia abajo sin socavarlas. Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. No se acumularan los productos de la excavaci6n en el borde de la misma. En terrenos cohesivos la excavaci6n de los ultimos 30 em, no se hara hasta momentos antes de rellenar. La aportaci6n de tierras para correcci6n de niveles sera la minima po sible, de las mismas existentes y de compacidad igual. Se entibara siempre que conste en la D.T. y cuando 10 determine la D.F. La entibaci6n cumplira las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. Normativa ­ PG-3 Y PG 4/88 Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) Y O.M. 28.9.89 (BOE 242­ 9.10.89). Medici6n y abono Se medira y abonara por metro cubico (m') de volumen medido segun las especificaciones de la D.T., incluyendose en el precio la carga y transporte a planta de gesti6n de residuos 0 lugar de empleo. La excavaci6n incluye las operaciones especificadas anteriormente aplicadas a cualquier tipo de terreno. 4.1.3.- EXCAVACION EN CAJEADO. Definici6n Excavaci6n para la formaci6n de explanaci6n 0 caja de pavimento, en cualquier tipo del terreno con medios manuales, mecanicos 0 martillo picador rompedor. Su ejecuci6n comprende las operaciones que siguen a continuaci6n: - Preparacion de la zona de trabajo. - Situacion de los puntos topograficos. - Excavacion de las tierras. Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20. Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. Se considera terreno de transito, el atacable con maquina 0 escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. Se considera terreno no c1asificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT<20, hasta el atacable con maquina 0 escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT>50 sin rebote. Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con maquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. Explanacion y caja de pavimento: La excavacion para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningun tipo de problema de maniobra de maquinas 0 camiones. La excavacion para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeiias 0 medianas y con una pro fundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de maquinas 0 camiones. EI fondo de la excavacion se dejara plano, nivelado 0 con la inclinacion prevista. La aportacion de tierras para correcciones de nivel sera minima tierra existente y con igual compacidad. Tolerancias de ejecucion: Explanacion: ± 100mm. - Replanteo ± 50 n. - Niveles ±40mmlm. - Planeidad Caja de pavimento: ±50mm. - Replanteo - Planeidad ±20mm/m. ±50mm. - Anchura + 10 n. - Niveles - 50mmlm. Ejecucion En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderan los trabajos y se avisara a la D.F. No se acumularan las tierras 0 materiales cerca de la excavacion. Explanacion: Las tierras se sacaran de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejaran los taludes que fije la D.F. Se extraeran las tierras 0 los materiales con peligro de desprendimiento. Caja de pavimento: La calidad del terreno en el fondo de la excavacion requerira la aprobacion explicita de la D.F. Se impedira la entrada de aguas superficiales. Se prevera un sistema de desague con el fin de evitar la acumulacion de agua dentro de la excavacion, Normativa - No hay normativa de obligado cumplimiento. Medicion y abono Se medira y abonara por metro cubico (m') de volumen medido segun las especificaciones de la D.T., incluyendo en el precio la carga y transporte a planta de gestion 0 lugar de empleo. 4.1.4.- ESCARIFICADO Y COMPACTACION Definicion Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geometrico de una explanada 0 caja de pavimento y una compactaci6n del 95% PM hasta el 100% PN. La compactaci6n del terreno sera aceptable cuando el resultado de aplicar el ensayo de carga con placa (NLT-159) alcanza un valor minimo de 120 Mpa en el m6dulo de deformaci6n (Ev2) en el segundo cicio de carga. El repaso se hara poco antes de completar el elemento. El fondo quedara horizontal, plano y nivelado 0 con la pequefia pendiente que indique la Direcci6n Facultativa. El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formara un angulo recto. La aportaci6n de tierras para correcci6n de niveles sera minima, de las mismas existentes y de igual compacidad. Tolerancias de ejecuci6n: ±20mm/m. -Horizontalidad previstas ±20mm/m. -Planeidad ±50mm. -Niveles Ejecuci6n. La calidad del terreno despues del repaso, requerira la aprobaci6n explicita de la D.F. En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderan los trabajos y se avisara a la D.F. Una vez ejecutado el escarificado profundo del suelo, se procedera, si es necesario, a su humectaci6n, hasta conseguir que el terreno tenga el contenido 6ptimo de humedad, 0 el mas pr6ximo posible a aquel. La humectaci6n se realizara con vehiculo cisterna. Si la humedad natural del terreno de relleno es excesiva, superior a la 6ptima prevista, es necesario proceder a su desecaci6n ya que dificilmente se alcanzaria la densidad especificada en el proyecto aunque se aumente la energia de compactaci6n. Cuando el exceso de agua procede de precipitaciones atmosfericas, puede realizarse la desecaci6n natural mediante oreo. Si se trata de terrenos finos limo-arcillosos y su humedad esta pr6xima al indice plastico no es valida la desecaci6n por oreo y hay que proceder a su estabilizaci6n mediante la adici6n de cal, cenizas volantes, escorias 0 arenas. Una vez conseguida la humectaci6n 6ptima, se procede ala compactaci6n de la tongada por procedimientos mecanicos, normalmente mediante varias pasadas de la maquinaria de compactaci6n, que pueden actuar por presi6n estatica, por efecto dinamico 0 por vibraci6n. Medici6n y abono. El escarificado y compactaci6n se medira y abonara por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, incluyendo en el precio del metro cuadrado el rasanteo, riego y compactaci6n. 4.2.- RELLENOS 4.2.1.­ RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Definici6n. Tiene por objeto el relleno y compactaci6n de zanjas para alojamiento de conductos subterraneos. Materiales. El material para relleno de zanjas sera de arena hasta 10 em por encima de la generatriz superior de la tuberia y con material granular (zahorra artificial) en el resto de la zanja hasta alcanzar la base del firme de calzada. Las tongadas tendran un espesor uniforme y seran sensiblemente paralelas a la rasante. El material de cada tongada tendra las mismas caracteristicas. EI espesor de cada tongada sera uniforme. En ningun caso el grado de compactacion de cada tongada sera inferior al mayor que tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. La composici6n granulometrica de la grava cumplira las condiciones de filtraje fijadas por la D.F., en funci6n de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuaci6n de agua. La composicion granulometrica de las zahorras cumplira las siguientes especificaciones: - La composicion granulometrica de los materiales estara comprendida dentro de los husos resefiados en el cuadro 501.1 del PG-3. - EI indice de lajas sera inferior a treinta y cinco «35) - EI coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles sera inferior a treinta y cinco « 35). - EI material sera no plastico. Ejecuci6n de las obras. Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion: - Preparaci6n de la zona de trabajo. - Situacion de los puntos topograficos, - Ejecuci6n del relleno. - Humectaci6n 0 desecaci6n, en caso necesario. - Compactaci6n de zahorras. Se compactara por tongadas sucesivas hasta alcanzar la cota deseada, en ningun caso la compactaci6n sera inferior al del mayor que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su compactaci6n. Durante la compactaci6n, la tuberia no debera ser desplazada ni lateral ni verticalmente y si fuera necesario, para evitarlo se compactara simultaneamente por ambos lados de la conducci6n. EI equipo de compactaci6n se elegira en base a las caracteristicas del suelo, ejecutandose la compactacion de forma tal que no se afecte a la tuberia. En las zonas contiguas al conducto, con los espesores que se indican en secciones tipo, se seleccionaran los productos de la excavaci6n, eliminando las particulas de tamafio superior ados (2) centimetros. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 en el caso de gravas 0 de zahorra, 0 inferior a 2 en el resto de materiales. Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por las obras. Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecucion de la partida. Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referiran todas las lecturas topograficas, Se eliminaran los materiales inestables, turba 0 arcilla blanda de la base para el relleno. EI material se extendera por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. No se extendera ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecera hasta llegar al contenido 6ptimo de humedad, de manera uniforme. Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecara mediante la adicion y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. Se mantendran las pendientes y dispositivos de desague necesario para evitar inundaciones. Despues de llover no se extended una nueva capa hasta que la Ultima este seca 0 se escarificara la capa siguiente mas scca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. Cuando sc utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse aI final unas pasadas sin aplicar vibraci6n. Se evitara el paso de vehiculos por encima de las capas en ejecucion, hasta que la compactacion se haya completado. Los trabajos se realizaran de manera que molesten 10 menos posible a los afectados. En caso de imprevistos, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F. Tolerancias de ejecuci6n: Zanja: ­ ±20 mm/m. Planeidad -Niveles ±30 mm. Normativa PG-3 y PG 4/88 Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) Y O.M. 28.9.89 (BOE 242­ 9.10.89). Medici6n y abono. Los rellenos y compactaciones de zanjas medira y abonara por metros cubicos realmente colocados en obra segun la seccion tipo de la zanja. Los excesos de medicion sin causa justificada 0 sin la aprobaci6n de la D.T. seran por cuenta del Contratista. La arena de base y recubrimiento de tuberias se incluye en el precio de la conduccion, por 10 que no se medira y abonara como relleno de zanja, 4.2.2.- RELLENO DE GRAVA DRENANTE. Definicion, Se entiende como talla extension de grava en la plataforma de las areas y zanjas drenantes. Materiales. Para la ejecuci6n del relleno de gravilla en las areas de escape se empleara material procedente de rio (arido rodado) de un tamaiio maximo de 15 rnrn. EI resto de las caracteristicas seran determinadas por la Direccion de Obra. En el caso de zanjas de drenaje el relleno se realizara con arido rodado de un tamaiio maximo de 25 rnrn Ejecuci6n de la Obra. Una vez ejecutado el rasanteo de la superficie de apoyo y se compruebe que esta limpia de materiales indeseables se procedera a la extension de vertido de las gravas, perfilando y rasanteando la superficie de coronacion para que no queden monticulos no sobreelevaciones superiores a 50 rnrn. Medici6n y abono. EI rellano de gravas en zonas de escape y zanjas de drenaje se medira abonanara los metros cubicos (M3), obtenidos a los precios que figuran en los Cuadros de Precios. En el precio esta incluido el rasanteo y nivelacion de la superficie final. 4.3. OBRAS DE HORMIGON EN MASA 0 ARMADO. 4.3.1. HORMIGONES Definicion, Se define como obras de hormigon en masa 0 armado aquellas en las cuales se utiliza como material fundamental el hormigon reforzado en su caso con armaduras de acero. Materiales Hormigones: Se han previsto los tipos y empleos de estos hormigones: - HORMlGON HM-20 N/rnrn2. Empleo: En base de bordillos piano, canaletas de drenaje y proteccion de conductos. Consistencia: Se fijara por la Direcci6n de la obra. Cornpactacion: Se efectuara por vibraci6n. Tamaiio maximo del arido: 40 milimetros. Tipo de cementa: CEM II A-P/32.5. Resistencia caracteristica: 20 N/mm2., segun definicion de la Instruccion EHE. - HORMIGON HA-25 N/rnrn2. Empleo: En base de pozos de registro. Consistencia: Se fijani por la Direcci6n de la obra. Compactaci6n: Se cfectuara por vibraci6n. Tamafio maximo del arido: 30 milimetros. Tipo de cementa: CEM II1B-V/42,5 R. Resistencia caracteristica: 25 N/mm2., segun definici6n de la Instrucci6n EHE. Ejecuci6n de las Obras Las operaciones necesarias para la ejecuci6n de las obras de hormig6n en masa 0 armado se ajustaran a las especificaciones de la Instrucci6n para Hormig6n Estructural, EHE. Medici6n y abono. Los hormigones se mediran y abonaran por metros cubicos (m') realmente colocados en obra (excepto en las unidades de obra de que forman parte como un material mas, que se medira y abonara segun la unidad de obra de que se trate). No sera objeto de medici6n y abono independiente el hormig6n en pozos, bordiIlos, canaletas y otras unidades de obra de las que forme parte integrante como un material mas. 4.3.2. MORTEROS DE CEMENTO. Definici6n. Se emplearan en asiento, rejuntados, enfoscados, enlechados y demas elementos en que se presenta su utilizaci6n. Materiales. Los materiales a emplear en la confecci6n del mortero seran arena lavada y cementa tipo CEM II AI P 32.5 R Yel CEM II AlP 42.5 R. La dosificaci6n sera la adecuada para obtener unos morteros aptos para las obras a realizar. Medici6n y abono. Los morteros de cementa no se abonaran independientemente por considerarse incluidos en la unidad de obra en que se emplean. 4.4.- RED DE DRENAJE 4.4.1. TUBERIAS DE PVC Definici6n Formaci6n de conducci6n con tubos de PVC colocados enterrados en formaci6n de la acometida de sumideros 0 canaletas. Se consideran los siguientes tipos de tubos: - Tubo de PVC de doble pared con el interior liso y el exterior corrugado alveolado, con una rigidez de 8 KN/m 2 y un diametro nominal de 3I5 mm. - Tubo de PVC ranurado con el interior liso y el exterior corrugado alveolado, con un diametro de 200 mm. Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: - Comprobaci6n del lecho de apoyo de los tubos. - Bajada de los tubos al fondo de la zanja. - Colocaci6n del aniIIo elastomerico, en su caso. - Uni6n de los tubos. - Realizaci6n de pruebas sobre la tuberia instalada. - ReIIeno de arena hasta 10 ern, por encima de la generatriz superior del tubo (tuberias no ranuradas). EI tuba seguira las alineaciones indicadas en la Documentaci6n Tecnica, quedara a la rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo. Quedaran centrados y alineados dentro de la zanja. Los tubos se situaran cobre un lecho de apoyo, cuya composici6n y espesor cumplira 10 especificado en el Documentaci6n Tecnica. Uni6n con anilIo elastomerico: La uni6n entre los tubos se realizara por penetraci6n de un extremo dentro del otro, con la interposici6n de un anilIo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diametro exterior. Uni6n encolada 0 con masilIa: La uni6n entre los tubos se realizara por penetraci6n de un extrema dentro del otro, encolando previamente el extremo de menor diametro exterior. La junta entre los tubos sera correcta si los diametros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte <= 3 mm. Las juntas seran estancas a la presion de prueba, resistiran los esfuerzos mecanicos y no produciran alteraciones apreciables en el regimen hidraulico de la tuberia. La tuberia quedara protegida de los efectos de cargas exteriores, del trafico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones termicas, En caso de coincidencia de tuberlas de agua potables y de saneamiento, las de agua potable pasaran por un plano superior a las de saneamiento e iran separadas tangencialmente 100 cm. Una vez instalada la tuberia, y antes del relleno de la zanja, quedaran realizadas satisfactoriamente las pruebas de presion interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Direccion Facultativa. Por encima del tubo habra un relleno de tierras compactadas, que cumplira las especificaciones de su pliego de condiciones. Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: -En zonas de trafico rodado: >= 100 em. >= 60 em. -En zonas sin trafico rodado: Anchura de la zanja: >= D exterior + 50 em. Presion de la prueba de estanqueidad: <= 1 kg/cm(2). Ejecucion Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccion Facultativa los examinara, rechazando los que presenten algun defecto. Antes de la colocacion de los tubos se comprobara que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freatico de la zanja corresponden a los especificados en la Documentacion Tecnica. En caso contrario se avisara a la Direccion Facultativa. La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma que no sufran golpes. El fondo de la zanja estara limpio antes de bajar los tubos. Durante el proceso de colocacion no se produciran desperfectos en la superficie del tubo. Se recomienda la suspension del tuba por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagiie de los puntos bajos. Los tubos se calzaran y acodalaran para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobara que su interior este libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. En caso de interrumpirse la colocacion de los tubos se evitara su obstruccion y se asegurara su desague, Cuando se reemprendan los trabajos se comprobara que no se haya introducido ningun cuerpo extrafio en el interior de los tubos. Para realizar la union de los tubos no se forzaran ni deformaran sus extremos. Union con anillo elastomerico: Ellubricante que se utilice para las operaciones de union de los tubos no sera agresivo para el material del tuba ni para el anillo elastomerico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. La union entre los tubos y otros elementos de obra se realizara garantizando la no transmision de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. No se montaran tramos de mas de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplira las especificaciones tecnicas del relleno de la zanja. Una vez situada la tuberia en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizaran las pruebas de presi6n interior y de estanqueidad segun la normativa vigente. Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregira los defectos y procedera de nuevo a hacer la prueba. No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorizaci6n expresa de la Direcci6n Facultativa. Normativa PPTG-TSP-86. Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Tuberias de Sanearniento de Poblaciones. Norma 5.l-IC 1965. Instrucci6n de Carreteras. Drenaje. Norma 5.2-IC 1990. Instrucci6n de Carreteras. Drenaje superficial. Control de calidad Se comprobara la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un trarno de cada tres. No se aceptara cuando se produzca una variaci6n en la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%. Se comprobara la estanqueidad del trarno sometido a una presi6n de 0,5 ATM con una prueba general. No se aceptara cuando se produzca una fuga antes de tres horas. Cuando se refuerce la canalizaci6n se comprobara el espesor sobre conductos mediante una inspecci6n general. No se aceptara cuando existan deficiencias superiores al 10%. Pruebas de servicio Circulaci6n en la red: Se realizara un control por cabecera de red y consistira en verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalizaci6n. Medici6n y abono Tanto las tuberias de acometida como las ranuradas de drenaje se mediran y abonaran por metro lineal (ml) de longitud instalada, medida segun las especificaciones de la Documentaci6n Tecnica, entre los ejes 0 de los puntos a conectar. Este criterio incluye, el relleno de arena (en la tuberia no ranurada), las perdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. Este criterio incluye los gastos asociados a la realizaci6n de las pruebas sobre la tuberia instalada. 4.4.2. CANALETAS PREFABRICADAS DE HORMIGON Definici6n Se trata de una canal monoblock de hormig6n polimero, de 15 em. de anchura exterior y 23 em. de profundidad exterior, en piezas de 100 em. de longitud. Se colocara sobre una base y relleno lateral de hormig6n en masa HM-20 N/mm2 y tendran la misma pendiente longitudinal del pavimento en que esten integrados. Medici6n y Abono. Las canaletas se mediran y abonaran por metros lineales (MI) realmente ejecutados, al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios n'T, que incluye el precorte del pavimento, apertura y compactaci6n de la caja, asiento de hormig6n HM-20, colocaci6n de las piezas asi como el rejuntado, cortes, pp. piezas especiales, registros de rejilla de fundici6n con protecci6n anticorrosi6n atornillados de 50 em. de longitud, sumideros registrables con rejilla de las mismas caracteristicas y conexiones a red, asi como el resto de operaciones necesarias para la total terminaci6n de la Unidad de Obra. 4.4.3. POZOS DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO Definici6n Soleras: Soleras de hormig6n en masa para pozos de registro. Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: -Comprobacion de la superficie de asentamiento. -Colocacion del hormig6n en la solera. -Curado del hormig6n en la solera. La solera quedara plana, nivelada y a la profundidad prevista. EI hormig6n sera uniforme y continuo. No tendra grietas 0 defectos del hormigonado como deformaciones 0 huecos en la masa. La secci6n de la solera no quedara disminuida en ningun punto. Resistencia caracteristica estimada del hormig6n al cabo de 28 dias (Fest): >= 0,9 x Fck Tolerancias de ejecuci6n: +2%. -1%. -Dimensiones: - 5%. -Nivel de la solera: ±20 mm. -Espesor: ±lOmm/m. -Planeidad: Paredes: Paredes para pozos de registro circular, cuadrado 0 rectangular, formadas con piezas prefabricadas de hormig6n 0 con ladrillo perforado. Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: -Comprobacion de la superficie de apoyo. -Colocacion de las piezas tomadas con mortero. -Acabado de las paredes, en su caso. -Comprobacion de la estanqueidad del pozo. Pared de piezas prefabricadas de hormig6n. - La pared estara constituida por piezas prefabricadas de hormig6n unidas con mortero, apoyadas sobre un elemento resistente. - La pieza superior sera reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa. Ejecuci6n Soleras: La temperatura ambiente para hormigonar estara entre 5 C Y 40 C. El hormig6n se colocara en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hara de manera que no se produzcan disgregaciones. Se compactara, Los trabajos se realizaran con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. Paredes: Los trabajos se realizaran a una temperatura ambiente entre 5 C y 35 C, sin lluvia. Paredes de piezas prefabricadas de hormig6n: La colocaci6n se realizara sin que las piezas reciban golpes. Las operaciones incluidas en la unidad comprenden: - Excavacion en pozo, carga y transporte de las tierras a vertedero. - Relleno de gravilla redondeada 0 machacada de tamafio maximo 15 mm. compactada, para cama de asiento de la cubeta, de espesor mlnimo 15 cm. - Cubeta de hormig6n armado de HA-20 tamafio maximo de arido de 15 mm., armado con acero en malla electrosoldada ME 15xl5 de diametro 5 mm B-500 -T el espesor del fondo es 8 cm. con doble malla y recubrimiento 2 em, - Escalera con pates de polipropileno con alma de acero, empotrados en los anillos prefabricados del pozo. - Las paredes del pozo formadas con conos y anillos prefabricados de hormig6n en masa eon un diametro interior de 100 em - EI cerramiento superior del pozo se realiza mediante un cereo y tapa de fundici6n D-60 em. Normativa EHE Instrucci6n para el Proyecto y la Ejecuci6n de Obras de Hormigon en Masa 0 Armado. Control de calidad Se comprobara la cota de la solera en uno de cada cinco pozos y se rechazara en caso de variaci6n superior a 3 em, Se comprobara las dimensiones en uno de cada cinco pozos, y se rechazara con variaciones superiores a 3 em. Se comprobara en uno de cada cinco pozos el desnivel entre las bocas de entrada y salida, y se rechazara cuando el desnivel sea nulo 0 negativo. Pruebas de servicio No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de ejecuci6n. Medici6n y abono Se medira y abonara por unidad (ud) medida segun las especificaciones de la Documentaci6n Tecnica. 4.5.- FIRMES Y PAVIMENTOS 4.5.1. ZAHORRA ARTIFICIAL Definici6n Subbases 0 bases de zahorra artificial para pavimentos. Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: - Preparaci6n y comprobaci6n de la superficie de asiento. - Aportaci6n de material. - Extensi6n, humectaci6n (si es necesaria), y compactaci6n de cada tongada. - Alisado de la superficie de la ultima tongada. La capa tendra la pendiente especificada en la D.T.o en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. Se alcanzara como minimo el grado de compactaci6n previsto segun la norma NLT-108/72 (Ensayo Proctor Modificado). Tolerancias de ejecuci6n: +0 -Replanteo de rasantes: - 115 del espesor te6rico Ejecuci6n La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos 0 irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecuci6n de la partida de ohra. No se extenderan ninguna tongada mientras no se hay comprohado el grado de compactaci6n de la precedente. La humedad 6ptima de compactaci6n, deducida del ensayo "Proctor modificado", segun la norma NL T-108/72, se ajustara a la composici6n y forma de actuaci6n del equipo de compactaci6n. La preparaci6n de zahorra se hara en central y no "in situ". La adici6n del agua de compactaci6n tambien se hara en central excepto cuando la D.F. autorice 10 contrario. La zahorra artificial cumplira las siguientes caracteristicas tal y como especifica el Art.50l del PG-3: - La composici6n granulometrica de los materiales estara comprendida dentro de los husos reseiiados en el cuadro 501.1 del PG-3. - El indice de lajas sera inferior a treinta y cinco «35) - El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles sera inferior a treinta y cinco « 35). - El material sera no plastico, Normativa PG-3 y PG 4/88 Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Ohras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) YO.M. (BOE 242-9.10.89). Norma 6.1 y 2-IC Instrucci6n de Carreteras: Secciones de Finnes. Medici6n y abono Se medira y abonara por metro cubico (m') de volumen reaImente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo sefialadas en la D.T. EI abono de los trabajos de preparaci6n de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. No seran de abono las creces lateral, ni las consecuentes de la aplicaci6n de la compensaci6n de la menna de espesores de capas subyacentes. 4.5.2. SUELO CEMENTO DE CENTRAL Definici6n Fonnaci6n de base 0 subbase para pavimento, con tierra-cemento elaborada en planta en la obra. Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones: - Preparaci6n y comprobaci6n de la superficie de asiento. - Fabricaci6n de la mezcla en planta situada en la obra. - Transporte de la mezcla. - Extendido de la mezcla - Compactaci6n de la mezcla. - Acabado de la superficie. - Ejecuci6n de juntas. - Curado de la mezcla. Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como minimo, el te6rico deducido de la secci6n-tipo de los pianos. La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. 0 en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes prevista en la D.T. La superficie acabada no tendra irregularidades ni discontinuidades. Se alcanzaran, como minimo, el grado de compactaci6n previsto segun la norma NTL­ 108/72 (ensayo Proctor Modificado). -Resistencia ala compresi6n aI cabo de 7 dias: >= 0,9 x 25 kglcm(2) Tolerancias de ejecuci6n: -Niveles: - 1/5 del espesor te6rico ±30mm -Planeidad: ±IO mm/3 mEspesor medio de la capa: - 10 mm -Espesor de la capa en cualquier punto: - 20 mm Ejecuci6n La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos 0 irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecuci6n de la partida de obra. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5 C 0 cuando puedan producirse heladas. Se podra trabajar nonnalmente con lluvias ligeras. EI agua se afiadira unifonnemente y se evitara que se acumule en las roderas que deje el equipo de humectaci6n. Los tanques regadores no se pararan mientras rieguen, para evitar la fonnaci6n de zonas con exceso de humedad. En cualquier punta la mezcla no puede estar mas de Y, hora sin proceder a su compactacion y acabado; en caso contrario se removera y mezclara de nuevo. Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira de la fijada por la formula de trabajo en mas de un 2% del peso de la mezcla. En el momenta de iniciar la compactacion, la mezcla estara suelta en todo su espesor. El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el lado mas bajo y avanzando hacia el punto mas alto. Si al compactar se producen fenomenos de inestabilidad 0 arrollamiento, se reducira la humedad de la mezcla. Los equipos de apisonado seran los necesarios para conseguir que la compactacion se acabe antes de las 4 horas siguientes a la incorporacion del cementa al suelo. Este tiempo se reducira a 3 horas si la temperatura es superior a los 30 C. El acabado concluira antes de 2 horas desde el comienzo del apisonado. Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se compactaran con los medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la del resto de la capa. La recrecida en capas delgadas no se permitiran en ningun caso. Dentro del plazo maximo de ejecucion, podra hacerse la alisada con motoniveladora. Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su canto sea vertical, cortando parte de la capa acabada. Se dispondran juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa mas de 3 horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondran juntas longitudinales si se producen una demora superior a I hora entre las operaciones en franjas contiguas. El recorte y recompactacion de una zona alterada solo hara si esta dentro del plazo maximo fijado para la puesta en obra. Si se rebasa este plazo, se reconstruira total mente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F. La mezcla se mantendra humeda, como minimo, durante los 7 dias siguientes a su acabado. Se dispondran un riego de curado a partir de las 24 h del final de las operaciones de acabado. Se prohibira cualquier tipo de trafico durante los 3 dias siguientes a su acabado, y de vehiculos pesados durante los 7 primeros dias, a no ser que la D.F. 10 autorice expresamente y estableciendo previamente a una proteccion del riego curado mediante una capa de arena 0 tierra con dotacion no superior a los 6 l/m(2), que se retirara completamente por barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa tratada. Si durante los 7 primeros dias de la fase de curado se producen heladas, la capa estabilizada se protegera adecuadamente contra las mismas, segun las instrucciones de la D.F. Normativa - PG-3 Y PG 4/88 Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). - 6.1 y 2-IC Instruccion de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. Medicion y abono Se medira y abonara por metro cuadrado (m2) de 25 em. de espesor minimo, segun las especificaciones de la D. T. Se incluye en la unidad el riego de curado y riego de sellado, asi como los trabajos de preparaci6n de la superficie de asiento. 4.5.3. RIEGOS ASFAL TICOS Definicion Elligante bituminoso a emplear como imprimacion sera emulsion asfaltica del tipo ECL-I, Ycomo adherencia ECR-I y ECR-2-m. La definicion y las Condiciones Generales de estas emulsiones se expresan en los Articulos 212 y 213 del PG-3. Control de Calidad El Control de Calidad se llevara a cabo de acuerdo con 10 especificado en los articulos 530 y 531 del PG-3. Medicion y abono La rnedicion y abono de los riegos de imprimacion y de adherencia se realizara por metro cuadrado (m-) realmente ejecutado. 4.5.4. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE Definicion Formacion de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada en obra a temperatura superior a la del ambiente. Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: - Preparacion y cornprobacion de la superficie de asiento. - Extension de la mezcla. Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como minimo, el teorico deducido de la seccion-tipo de los pianos. La superficie acabada quedara lisa, con una textura uniforme y sin segregaciones. La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. 0 en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. Tendra el menor numero de juntas longitudinales posibles. Estas tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion previsto segun la norma NLT-159 (ensayo Marshall). Tolerancias a ejecuci6n: - Nivel de las capas ±IOmm - Regularidad superficial capa acabada: ±3 mm/regla 4 m. - Espesor de cada capa: >= 80% del espesor teorico - Espesor del conjunto: >= 90% del espesor teorico Tolerancias a ejecuci6n (capa AC-16-SURF 50170 SI) - Nivel de las capas ±10mm - Regularidad superficial capa acabada: ±3 mm/regla 4 m. - Espesor de cada capa: >= 80% del espesor teorico - Espesor del conjunto: >= 90% del espesor te6rico Se emplearan las siguientes mezclas de acuerdo con el PG-3. Capa de base: - Base gruesa tipo AC-22-BASE 50170 G - Espesor de la capa: 5 em. - Dotacion minima de ligante hidrocarbonado (% en masa sobre el total del arido seco, incluido el polvo mineral) segun tabla 542.10= 3,5 - Relaci6n recomendable de polvo mineral-ligante, segun tabla 542.11 =1,1 - Criterios de dosificacion empleando el aparato Marshall (75 golpes por cara) segun la tabla 542.12 del PG-3, siendo el tipo de trafico T3. Capa de base: - Base gruesa tipo G-20 (AC-22-BASE 60170 G) - Espesor de la capa: 6 em. - Dotacion minima de ligante hidrocarbonado (% en masa sobre el total del arido seco, incluido el polvo mineral) segun tabla 542.10= 3,5 - Relacion recomendable de polvo mineral-ligante, segun tabla 542.11=1,1 - Criterios de dosificacion empleando el aparato Marshall (75 golpes por cara) segun 1a tabla 542.12 del PG-3, siendo el tipo de trafico T3. Capa de regularizaci6n (base en zonas fresadas: - Base semidensa BBTM 5 A - Espesor de la capa: 2 em. - Relaci6n recomendable de polvo mineral-ligante, segun tabla 542.11=1,1 - Criterios de dosificaci6n empleando el aparato Marshall (75 golpes por cara) segun la tabla 542.12 del PG-3, siendo el tipo de trafico T3. Capa de rodadura: - Base semidensa tipo S-20 (AC-22-SURF 50/70 S) - Espesor de la capa: 5 em. - Dotaci6n minima de ligante hidrocarbonado (% en masa sobre el total del arido seco, incluido el polvo mineral) segun tabla 542.10 = 4,75 - Relaci6n recomendable de polvo mineral-ligante segun tabla 542.11=1,1 - Criterios de dosificaci6n empleando el aparato Marshall (75 golpes por cara) segun la ---bla 542.12 del PG-3. siendo el tino de trafico T3 Cateaorta de trafico nesado (tabla 542.12) T3 v arcenes T4 TOOyTO T1 vT2 Caracteristica > 10 Estabilidad (kN) > > 12,5 8 - 12 Deformaci6n (m m) 2-3 Huecos de mezcla (%) Capa de rodadura 4-6 Capa intermedia 4-6 5 - 8* CapaBase Huecos de aridos (%) Mezclas - 12 Mezclas - 20 y - 25 2 -3,5 2,5 -3,5 4-6 3-5 4 - 8 ** 5 - 8* 4-8 6-9* 4- 8** > IS > 14 * En las mezclas bituminosas de alto m6dulo: 4-6. ** En vias de servicio. Ejecuci6n CENTRAL DE FABRlCACION La mezcla bituminosa en caliente se fabricara mediante centrales de mezcla discontinua, capaces de manejar, simultaneamente en frio, el numero de fracciones del arido que exija la f6rmula de trabajo adoptada. La producci6n horaria minima de las centrales debera ajustarse a la minima necesaria para poder garantizar un suministro continuo, evitando las paradas innecesarias del extendido. Dicha producci6n nominal de las planta se estima en, aproximadamente, 400 toneladas porhora. Las centrales deberan tener sistemas separados de almacenamiento y dosificaci6n del polvo mineral recuperado y de aportaci6n, los cuales deberan ser independientes de los correspondientes al resto de los aridos y estar protegidos de la humedad. La central debera tener la capacidad de almacenar y dosificar dos naturalezas distintas de polvo mineral de aportaci6n. Las centrales deberan encontrarse dentro de un radio de acci6n de la obra pr6ximo a veinte (20) kil6metros. EXTENDEDORAS Las extendedoras seran autopropulsadas y estaran dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuraci6n deseada y un minimo de precompactaci6n. La capacidad de sus elementos, asi como su potencia, seran adecuadas al trabajo a realizar. La extendedora debera estar dotada de un dispositivo automatico de nivelaci6n, y de un elemento calefactor para la ejecuci6n de la junta longitudinal. Las extendedoras a utilizar comprenderan las anchuras te6ricas de la calzada, de manera que el extendido se realice en continuo, evitando paradas y trabajando las juntas longitudinales en caliente. Se realizara la extensi6n a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) 0 mas extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En todo momento debera encontrarse en la obra una extendedora de recambio por si fuese necesaria su incorporaci6n al equipo de extendido. EQUIPO DE COMPACTACION Se utilizaran compactadores de rodillos metalicos que deberan ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acci6n suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus lIantas durante la compactaci6n y para mantenerlos humedos en caso necesario. Las lIantas metalicas de los compactadores no presentaran surcos ni irregularidades en elias. Las presiones de contacto, estaticas 0 dinamicas, de los compactadores seran las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogenea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del arido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactaci6n. Para asegurar la homogeneidad de la compactaci6n deberan utilizarse equipos de compactaci6n identicos y en numero suficiente. Los rodillos a utilizar, en nurnero suficiente, seran modelos identicos, en cuanto a dimensiones y pesos, con el fin de garantizar la homogeneidad de la compactaci6n. En todo momento debera encontrarse en la obra equipos de compactaci6n de recambio por si fuese necesaria su incorporaci6n al equipo de compactaci6n. CONTROL ADICIONAL EN OBRA En todo momento se realizara el control in situ, a tiempo real, de las caracteristicas de extendido de la mezcla, tanto de indice de regularidad superficial, como de la compactaci6n, por 10 que se debera contar en obra con los equipos y el personal adecuados que permitan evaluar la evoluci6n de los trabajos. Previamente al inicio de los trabajos se debera presentar un programa detallado que incluya todos los aspectos relacionados con la fabricaci6n, transporte y extendido de la capa de rodadura, el cual debera ser sometido a la aprobaci6n de la Direcci6n de Obra. EI contratista debera demostrar experiencia en la realizaci6n de obras similares, tanto por los equipos utilizados, como por la instrucci6n del personal que realiza la obra. OTRAS CONDICIONES DE EJECUCION La capa no se extended hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos 0 irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecuci6n de la partida de obra. Si la superficie es granular 0 tratada con conglomerantes hidraulicos, sin pavimento hidrocarbono, se hara un riego de imprimaci6n, que cumplira las prescripciones de su pliego de condiciones. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5 C en caso de lIuvia. Se aplicara una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de uni6n con la mezcla. No puede tener restos fluidificantes 0 agua en la superficie. El riego estara curado y conservara toda la capacidad de union con la mezcla. No puede tener restos de fluidificantes 0 agua en la superficie. La extension de la mezcla se hara mecanicamente empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor continuidad po sible. La extendedora estara equipada con dispositivo auto matico de nivelacion, En las vias sin mantenimiento de la circulacion, con superficies a extender superiores a 70.000 m(2), se extendera la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos 0 mas extendedoras ligeramente desfasada, evitando juntas longitudinales. La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el borde de la franja contigua este todavia caliente y en condiciones de ser compactada. La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no sera inferior a la de la formula de trabajo. En caso de alimentacion intermitente, se comprobara que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de esta, no sea inferior a la de la formula de trabajo. La compactacion empezara a la temperatura mas alta posible que pueda soportar la carga. Se utilizara un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades, se corregiran manualmente. Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliara la zona de apisonados para que se incluya, como mfnimo, 15 cm de la anterior. Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado mas proximo a la extendedora; sus cambios de direccion se hara sobre la mezcla compactada, y sus cambios de sentido se haran con suavidad. Se cuidara que los elementos de compactacion esten limpios y, si es preciso, humedos. Se procurara que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un minimo de 5 m una de la otras, y que las longitudinales queden a un minimo de 15 em una de la otra, Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina de riego de adherencia. La nueva mezcla se extended contra la junta, se apisonara y alisara con elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se apisonaran transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo. Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas y las zonas que retengan agua sobre la superficie, se corregiran segun las instrucciones de la D.F. No se autorizara el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la mezcla no este apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. Normativa La "Internal Guidelines for Motor Racing Course Construction and Safety" editada por la FlA. PG-3 Y PG 4/88 Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) YO.M. (BOE 242-9.10.89). Norma 6.1 y 2-IC. Instruccion de Carreteras. Secciones de Firmes. Medicion Se medira y abonara por metro cuadrado (M2) de superficie realmente ejecutada con el espesor indicado en la unidad, medidos segun las especificaciones de la D.T. No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a la tolerable. No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se afiada para dar apertura al transito. No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacion 0 adherencia. El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento corresponde ala unidad de obra de la capa subyacente. 4.5.5. MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS EN CALIENTE Definicion Se define como mezcla bituminosa discontinua en caliente para capas de rodadura aquella cuyos materiales son la combinaci6n de un ligante hidrocarbonado, aridos que presentan una discontinuidad granulometrica muy acentuada en la arena, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogenea de ligante. A efectos de aplicacion de este articulo, se distinguen dos tipos de mezclas (F y M) con dos husos granulometricos con tamaiio maximo nominal de ocho y diez milimetros (8 y 10 mm) cada uno. En el caso que nos ocupa se han empleado mezclas del tipo BBTM-II-SURF-BM-3c. Materiales EI tipo de ligante empleado en el caso que nos ocupa es el BM-3c. Los aridos a emplear en las mezc1as bituminosas discontinuas en caliente podran ser naturales 0 artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en el articulo 543 del PG-3. Se define como arido grueso la parte del arido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE­ EN 933-2. Se define como arido fino la parte del arido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. Para determinar la proporcion de aridos, indice de lajas, etc, consideramos que el tipo de trafico considerado para el articulo anterior es el TOO. Ejecuci6n Su ejecuci6n comprendera las siguientes operaciones: D Estudio de la mezcla y obtenci6n de la formula de trabajo. D Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la formula de trabajo. D Transporte de la mezc1a allugar de empleo. D Preparacion de la superficie que va a recibir la mezc1a. Extension y compactacion de la mezcla. CENTRAL DE FABRICACION La mezcla bituruinosa en caliente se fabricara mediante centrales de mezc1a discontinua, capaces de manejar, simultaneamente en frio, el numero de fracciones del arido que exija la formula de trabajo adoptada. La producci6n horaria minima de las centrales debera ajustarse a la minima necesaria para poder garantizar un suministro continuo, evitando las paradas innecesarias del extendido. Dicha produccion nominal de las planta se estima en, aproximadamente, 400 toneladas porhora. Las centrales deberan tener sistemas separados de almacenamiento y dosificaci6n del polvo mineral recuperado y de aportacion, los cuales deberan ser independientes de los correspondientes al resto de los aridos y estar protegidos de la humedad. La central debera tener la capacidad de almacenar y dosificar dos naturalezas distintas de polvo mineral de aportacion, Las centrales deberan encontrarse dentro de un radio de acci6n de la obra proximo a veinte (20) kilometres, Para distancias mayores debera disponerse en obra de un equipo de transferencia de calor. EXTENDEDORAS Las extendedoras seran autopropulsadas y estaran dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuraci6n deseada y un minima de precompactacion, La capacidad de sus elementos, asi como su potencia, seran adecuadas al trabajo a realizar. La extendedora debera estar dotada de un dispositivo automatico de nivelacion, y de un elemento calefactor para la ejecuci6n de la junta longitudinal. Las extendedoras a utilizar comprenderan las anchuras te6ricas de la calzada, de manera que el extendido se realice en continuo, evitando paradas y trabajando las juntas longitudinales en caliente. Se realizara la extensi6n a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) 0 mas extendedoras ligerarnente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En todo momento debera encontrarse en la obra una extendedora de recarnbio por si fuese necesaria su incorporaci6n al equipo de extendido. EQUIPO DE COMPACTACION Se utilizaran compactadores de rodillos metalicos que deberan ser autopropuIsados, tener inversores de sentido de marcha de acci6n suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas durante la compactaci6n y para mantenerlos humedos en caso necesario. Las llantas metalicas de los compactadores no presentaran surcos ni irregularidades en ellas. Las presiones de contacto, estaticas 0 dinamicas, de los compactadores seran las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogenea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del arido, ni arrollarnientos de la mezcla a la temperatura de compactaci6n. Para asegurar la homogeneidad de la compactaci6n deberan utilizarse equipos de compactaci6n identicos y en numero suficiente. Los rodillos a utilizar, en mimero suficiente, seran modelos identicos, en cuanto a dimensiones y pesos, con el fin de garantizar la homogeneidad de la compactaci6n. En todo momento debera encontrarse en la obra equipos de compactaci6n de recarnbio por si fuese necesaria su incorporaci6n al equipo de compactaci6n. CONTROL ADICIONAL EN OBRA En todo momento se realizara el control in situ, a tiempo real, de las caracteristicas de extendido de la mezcla, tanto de Indice de regularidad superficial, como de la compactaci6n, por 10 que se debera contar en obra con los equipos y el personal adecuados que permitan evaluar la evoluci6n de los trabajos. Previarnente al inicio de los trabajos se debera presentar un prograrna detallado que incluya todos los aspectos relacionados con la fabricaci6n, transporte y extendido de la capa de rodadura, el cual debera ser sometido a la aprobaci6n de la Direcci6n de Obra. El contratista debera demostrar experiencia en la realizaci6n de obras similares, tanto por los equipos utilizados, como por la instrucci6n del personal que realiza la obra. OTRAS CONDICIONES DE EJECUCION Tolerancias a ejecuci6n (capa BBTM-II-B-SURF-BM sobre la principal) - Nivel de las capas ±1O mm - Regularidad superficial capa acabada: ±3 mrn/4 m >= 80% del espesor te6rico - Espesor de cada capa: >= 90% del espesor te6rico - Espesor del conjunto: La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos 0 irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecuci6n de la partida de obra. Si la superficie es granular 0 tratada con conglomerantes hidraulicos, sin pavimento hidrocarbono, se hara un riego de imprimaci6n, que cumplira las prescripciones de su pliego de condiciones. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5 C en caso de lluvia. Se aplicara una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de uni6n con la mezcla. No puede tener restos fluidificantes 0 agua en la superficie. El riego estara curado y conservara toda la capacidad de uni6n con la mezcla. No puede tener restos de fluidificantes 0 agua en la superficie. La extensi6n de la mezcla se hara mecanicarnente empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor continuidad posible. La extendedora estara equipada con dispositivo automatico de nivelacion. En las vias sin mantenimiento de la circulacion, con superficies a extender superiores a 70.000 m(2), se extendera la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos 0 mas extendedoras ligeramente desfasada, evitando juntas longitudinales. La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el borde de la franja contigua este todavia caliente y en condiciones de ser compactada. La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no sera inferior a la de la formula de trabajo. En caso de alimentacion intermitente, se comprobara que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de esta, no sea inferior a la de la formula de trabajo. La compactacion empezara a la temperatura mas alta po sible que pueda soportar la carga. Se utilizara un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades, se corregiran manualmente. Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliara la zona de apisonados para que se incluya, como minimo, 15 cm de la anterior. Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado mas proximo a la extendedora; sus cambios de direccion se hara sobre la mezcla compactada, y sus cambios de sentido se haran con suavidad. Se cuidara que los elementos de compactacion esten limpios y, si es preciso, humedos. Se procurara que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un minimo de 5 m una de la otras, y que las longitudinales queden a un minimo de 15 em una de la otra. Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina de riego de adherencia. La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonara y alisara con elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se apisonaran transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo. Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas y las zonas que retengan agua sobre la superficie, se corregiran segun las instrucciones de la D.F. No se autorizara el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la mezcla no este apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. Normativa La "Internal Guidelines for Motor Racing Course Construction and Safety" editada por la FIA. PG-3 y PG 4/88 Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). Norma 6.1 y 2-IC. Instruccion de Carreteras. Secciones de Firmes. Medicion Se medira y abonara por metro cuadrado (M2) de superficie realmente ejecutada con el espesor indicado en la unidad, medidos segun las especificaciones de la D.T. No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a la tolerable. No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se afiada para dar apertura al transite. No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacion 0 adherencia. El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. 4.5.6. BORDILLO PIANO Definicion Son bordillos prefabricados fonnados con hormigon ligeramente annado HA-30 N/mm2 sobre una base de hormigon ejecutada sobre explanada compactada. Colocacion sobre base de hormigon: Se consideran inciuidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: - Preparacion y comprobacion de la superficie de asentamiento - Colocacion del hormigon de la base. - Asiento del bordillo con mortero de cementa ajustando su pendiente - Colocaci6n del bordillo propiamente dicho. - Rejuntados Nonnativa La "Internal Guidelines for Motor Racing Course Construction and Safety" editada por la flA. Medici6n Se medira y abonara por metro lineal (m!.) de longitud medida segun las especificaciones de la D.T. Se inciuyen en la unidad la preparaci6n de la zona de asiento, la base de hormigon HM­ 20, el mortero de asiento, el pintado, acabado y limpieza. 4.6.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. Definicion. Se define como conservacion de las obras los trabajos necesarios para mantener las obras en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecuci6n y hasta que finalice el plazo de garantia. 4.7. - UNIDADES NO INCLUIDAS EN EL PUEGO. Definicion. Se inciuyen en este apartado aquellas unidades de obra no citadas expresamente en articulos anteriores, por considerar que se encuentran suficientemente especificados en mediciones, cuadros de precios, pianos y presupuestos. Materiales y Ejecuci6n de las Obras. Se ajustaran a las especificaciones correspondientes a cada unidad, que se fijan en las Nonnas Tecnologicas de la Edificaci6n. Medici6n y abono. Se mediran y abonaran de acuerdo con 10 especificado en la descomposici6n de precios, mediciones y cuadros de precios numero uno ( 1 ) Ydos ( 2 ). 4.8.- PARTIDAS DE ABONO INTEGRO. Se entenderan como partidas de abono integro aquellas que figuran en los Cuadros de Precios n° 1 y 2 indicando las unidades de obra que se han de ejecutar para su abono. La Direccion de Obra podra modificar el contenido de la partida de abono integro, sin que el Contratista tenga derecho a una modificacion del precio. Las partidas de abono integro, contendran trabajos cuyas unidades de obra no seran facilmente medibles 0 no estaran definidos de algunas de ellas en los Cuadros de Precios. Medici6n y abono. Se mediran de una sola vez, abonandose al precio que figuran en los Cuadros de Precios, siempre que a juicio de la Direcci6n de Obra se haya ejecutado completamente la partida a que se haga referencia, nonnalmente se esperara a la ultima certificacion para abonar este tipo de partidas. 4.9.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR. Definicion, Se entenderan como partidas alzadas a justificar aquellas que figurando en el presupuesto, no puedan ser medibles las unidades de obra que la compongan pero si existan precios en los Cuadros de Precios para poder aplicar. En el presente proyecto son las siguientes: - Levantado y reposicion de obras de fabrica y torres de alumbrado. - Imprevistos y reposicion de servicios a justificar por la Direccion de Obra. Medici6n y abono. La medici6n y abono de las distintas partidas alzadas se efectuara con arreglo a 10 especificado en cada una de las distintas unidades de obra que intervengan en las mismas. CAPITULO 5.DISPOSICIONES FACULTATIVAS GENERALES 5.1.­ DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES ELPROMOTOR Sera Promotor cualquier persona, fisica 0 juridica, publica 0 privada, que, individual 0 colectivamente decide, impulsa, programa 0 financia, con recursos propios 0 ajenos, las obras de edificaci6n para si 0 para su posterior enajenaci6n, entrega 0 cesion a terceros bajo cualquier titulo (en el presente caso el Promotor es CONSORCIO CIRCUITO DE VELOCIDAD DE ALBACETE). Son obligaciones del promotor: a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que Ie faculte para construir en el, b) Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redacci6n del proyecto, asi como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones adrninistrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la obra. d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecuci6n de la obra. e) Suscribir los seguros previstos en la legislacion vigente. EL PROYECTISTA Son obligaciones del proyectista: a) Estar en posesi6n de la titulacion academica y profesional habilitante de Ingeniero de Caminos 0 Ingeniero Tecnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesi6n. En caso de personas juridicas, designar al tecnico redactor del proyecto que tenga la titulacion profesional habilitante. b) Redactar el proyecto con sujeci6n a la normativa vigente y a 10 que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. c) Acordar, en su caso, con el promotor la contrataci6n de colaboraciones parciales. EL CONSTRUCTOR Son obligaciones del constructor: a) Ejecutar la obra con sujeci6n al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecuci6n de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. b) Tener la titulacion 0 capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor. c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion tecnica del constructor en la obra y que por su titulacion 0 experiencia debera tener la capacitaci6n adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra. d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando 0 autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecuci6n de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuci6n de la obra, y en su caso de la direccion facultativa. h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes 0 instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en el contrato. i) Firmar el acta de replanteo 0 de comienzo y el acta de recepci6n de la obra. j) Ordenar y dirigir la ejecuci6n material con arreglo al proyecto, a las normas tecnicas y a las reglas de la buena construcci6n. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 0 por prescripci6n del Ingeniero 0 Ingeniero Tecnico, los suministros 0 prefabricados que no cuenten con las garantias 0 documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicaci6n. I) Custodiar los Libros de 6rdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, estes si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. m) Facilitar al Ingeniero e Ingeniero Tecnico con antelaci6n suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidaci6n final. 0) Suscribir con el Promotor las aetas de recepci6n de la obra. p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra. q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboraci6n de la documentaci6n de la obra ejecutada. r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. s) Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcci6n previstas en la legislaci6n vigente. EL DIRECTOR DE OBRA Corresponde al Director de Obra: a) Estar en posesi6n de la titulaci6n academica y profesional habilitante de ingeniero de caminos 0 ingeniero tecnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesi6n. En caso de personas juridicas, designar al tecnico director de obra que tenga la titulaci6n profesional habilitante. b) Verificar el replanteo y la adecuaci6n de la cimentaci6n y de la estructura proyectada a las caracteristicas geotecnicas del terreno. c) Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecuci6n, facilitando su interpretaci6n tecnica, econ6mica y estetica, d) Asistir a las obras, cuantas veces 10 requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretaci6n del proyecto. e) Elaborar, a requerimiento del promotor 0 con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacci6n del proyecto. f) Coordinar, junto al Ingeniero Tecnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeci6n a las especificaciones del Proyecto. g) Comprobar, junto al Ingeniero Tecnico, los resultados de los analisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. h) Coordinar la intervenci6n en obra de otros tecnicos que, en su caso, concurran a la direcci6n con funci6n propia en aspectos de su especialidad. i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidaci6n final. j) Suscribir el acta de replanteo 0 de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y la liquidaci6n final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcci6n y especialmente en el acto de la recepci6n. I) Preparar con el Contratista, la documentaci6n grafica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. m) A dicha documentaci6n se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relaci6n identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asf como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de la obra construida, de conformidad con la normativa que Ie sea de aplicacion, Esta documentacion sera entregada a los usuarios finales de la obra terminada. EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA Corresponde al Ingeniero Tecnico la direcci6n de la ejecucion de la obra, que formando parte de la direccion facultativa, asume la funcion tecnica de dirigir la ejecuci6n material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de 10 edificado. Siendo sus funciones especificas: a) Estar en posesion de la titulaci6n academica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesi6n. En caso de personas juridicas, designar al tecnico director de la ejecucion de la obra que tenga la titulaci6n profesional habilitante. b) Redactar el documento de estudio y analisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacion y de desarrollo de la obra. c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la normativa tecnica de aplicaci6n, el control de calidad y economico de las obras. d) Redactar, cuando se Ie requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacion del mismo, e) Redactar, cuando se Ie requiera, el Proyecto de Control de Calidad, desarrollando 10 especificado en el Proyecto de Ejecuci6n. f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiendola en union del Ingeniero y del Constructor. g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecuci6n. h) Realizar 0 disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, asf como efectuar las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa tecnica aplicable. De los resultados informara puntualmente al Constructor, impartiendole, en su caso, las ordenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptara las medidas que corresponda dando cuenta al Ingeniero Director. i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidaci6n final de la obra. j) Verificar la recepci6n en obra de los productos de construccion, ordenando la realizaci6n de ensayos y pruebas precisas. k) Dirigir la ejecuci6n material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecuci6n y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. I) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas. m) Suscribir el acta de replanteo 0 de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidaci6n final de las unidades de obra ejecutadas. n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentaci6n de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecuci6n de la obra debera desarrollar las siguientes funciones: a) Coordinar la aplicaci6n de los principios generales de prevenci6n y de seguridad. b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores aut6nomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acci6n preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevenci6n de Riesgo Laborales durante la ejecuci6n de la obra. c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicaci6n correcta de los metodos de trabajo. e) Adoptar las medidas necesarias para que s610 las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direcci6n facultativa asumira esta funci6n cuando no fuera necesaria la designaci6n de coordinador. LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CAUDAD DE LA EDIFICACION Las entidades de control de calidad de la edificaci6n prestan asistencia tecnica en la verificaci6n de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecuci6n de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la norrnativa aplicable. Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n prestan asistencia tecnica, mediante la realizaci6n de ensayos 0 pruebas de servicio de los materiales, sistemas 0 instalaciones de una obra de edificaci6n. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: a) Prestar asistencia tecnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecuci6n de las obras. b) Justificar la capacidad suflciente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a traves de la correspondiente acreditaci6n oficial otorgada por las Comunidades Aut6nomas con competencia en la materia. 5.2.- OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR 0 CONTRATISTA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentaci6n aportada Ie resulta suficiente para la comprensi6n de la totalidad de la obra contratada, 0 en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes. PLAN DE SEGURIDAD EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecuci6n conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan de Seguridad y Salud Laboral de la obra a la aprobaci6n del Director de Obra, Director de Ejecuci6n y Coordinadorde Seguridad. OFICINA EN LA OBRA EI Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa, en el que puedan extenderse y consultarse los pianos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a disposici6n de la Direcci6n Facultativa: - EI Proyecto de Ejecuci6n completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. - La Licencia de Obras. - EI Libro de Ordenes y Asistencia. - EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias. - EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. - EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. - La documentaci6n de los seguros suscritos por el Constructor. Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direcci6n facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con norrnalidad a cualquier hora de lajomada. REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momenta cuantas decisiones competan a la contrata. Cuando la importancia de las obras 10 requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa", el Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior 0 grado medio, segun los casos. El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo 0 especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacion comprometido. El incumplimiento de esta obligacion 0, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara al Director de Obra para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA El Jefe de Obra, por si 0 por medio de sus tecnicos, 0 encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acornpafiara a la Direccion Facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniendose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la cornprobacion de mediciones y liquidaciones. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE Es obligacion de la contrata e1 ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, 10 disponga el Ingeniero Director dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion. En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso del Promotor, toda variacion que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 0 del total del presupuesto en mas de un 10 por 100. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOSDELPROYECTO EI Constructor podra requerir del Ingeniero 0 Ingeniero Tecnico, segun sus respectivos cometidos, las instrucciones 0 aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de 10 proyectado. Cuando se trate de aclarar, interpretar 0 modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los pianos 0 croquis, las ordenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito aI Constructor, estando este obligado a su vez a devolver los originales 0 las copias suscribiendo con su firma e1 enterado, que figurara aI pie de todas las ordenes, avisos 0 instrucciones que reciba tanto del Ingeniero como del Ingeniero Tecnico. Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por estos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dfas, a quien la hubiere dictado, e1 cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si este 10 solicitase. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA Las rec1amaciones que el Contratista quiera hacer contra las ordenes 0 instrucciones dimanadas de la Direccion Facultativa, solo podra presentarlas, a traves del Ingeniero, ante el Promotor, si son de orden economico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden tecnico de la Direccion Facultativa, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si 10 estima oportuno, mediante exposici6n razonada dirigida al Tecnico Director, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones. RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL INGENIERO SUPERIOR EI Constructor no podra recusar a los Ingenieros, Ingenieros tecnicos 0 personal encargado por estos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del Promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por la labor de estos procedera de acuerdo con 10 estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. FALTAS DEL PERSONAL EI Tecnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia 0 negligencia grave que comprometan 0 perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbaci6n. SUBCONTRATAS EI Contratista podra subcontratar capitulos 0 unidades de obra a otros contratistas e industriales, segun 10 estipulado en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 5.3.PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES CAMINOS Y ACCESOS EI Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento 0 vallado de esta y su mantenimiento durante la ejecuci6n de la obra. EI Ingeniero 0 el Ingeniero Tecnico podran exigir su modificacion 0 mejora. REPLANTEO EI Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerara a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. EI Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Ingeniero e Ingeniero Tecnico y una vez estos hayan dado su conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el Ingeniero e Ingeniero Tecnico. INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EI Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquel sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecuci6n total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ingeniero y al Ingeniero Tecnico del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion, ORDEN DE LOS TRABAJOS En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden tecnico, estime conveniente su variaci6n la Direcci6n Facultativa. AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS 0 DE FUERZA MAYOR Cuando sea preciso por motivo imprevisto 0 por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el Ingeniero Director en tanto se formula 0 se tramita el Proyecto Reformado. EI Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos 0 cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momenta este servicio, cuyo importe Ie sera consignado en un presupuesto adicional 0 abonado directamente, de acuerdo con 10 que se convenga. PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR Si por causa de fuerza mayor 0 independiente de la voluntad del Constructor, este no pudiese comenzar las obras, 0 tuviese que suspenderlas, 0 no Ie fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se Ie otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero Director. Para ella, el Constructor expondra, en escrito dirigido al Tecnico Director, la causa que impide la ejecuci6n 0 la marcha de los trabajos y el retraso que por ella se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prorroga que por dicha causa solicita. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATrVA EN EL RETRASO DE LA OBRA El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de pIanos u ordenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que habiendolo solicitado por escrito no se Ie hubiesen proporcionado. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las ordenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Ingeniero 0 Ingeniero Tecnico al Constructor. DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion de la obra, se levantaran los pIanos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose: uno al Ingeniero Superior; otro al Ingeniero Tecnico; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos pIanos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. TRABAJOS DEFECTUOSOS EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de indole Tecnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 10 especificado tambien en dicho documento. Por ello, y hasta que haya transcurrido el plazo de garantia, es responsable de la ejecuci6n de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir por su mala ejecuci6n 0 por la deficiente calidad de los materiales empleados 0 aparatos colocados, sin que Ie exonere de responsabilidad el control que compete al Ingeniero Tecnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta. Como consecuencia de 10 anteriormente expresado, cuando el Ingeniero 0 Ingeniero Tecnico advierta vicios 0 defectos en los trabajos ejecutados, 0 que los materiales empleados 0 los aparatos colocados no reunen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecuci6n de los trabajos, 0 finalizados estes, y antes de verificarse la recepcion de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con 10 contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la decision y se negase a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el Ingeniero Superior, quien resolvera. VIClOS OCULTOS Si el Ingeniero 0 Ingeniero Tecnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcci6n en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes della terminacion del plazo de garantia, los ensayos, destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Ingeniero Superior. Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo del Promotor. DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que Ie parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Tecnicas preceptue una procedencia determinada. Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo 0 acopio, el Constructor debera presentar al Ingeniero 0 Ingeneiro Tecnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. PRESENTACION DE MUESTRAS A petici6n del Tecnico Director, el Constructor Ie presentara las muestras de los materiales siempre con la antelaci6n prevista en el Calendario de la Obra. MATERIALES NO UTILIZABLES EI Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. Se retiraran de esta 0 se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi 10 ordene el Ingeniero 0 Ingeniero Tecnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS Cuando los materiales, elementos de instalaciones 0 aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, 0 no tuvieran la preparaci6n en el exigida 0, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera 0 demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero Director a instancias del Ingeniero Tecnico, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones y cumplan el objeto a que se destinen. Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no esten en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. Si los materiales, elementos de instalaciones 0 aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Ingeniero, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSA Y~S Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales 0 elementos que intervengan en la ejecuci6n de las obras, seran de cuenta de la contrata. Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio 0 que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo. LIMPIEZA DE LAS OBRAS Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. OBRAS SIN PRESCRlPCIONES En la ejecuci6n de trabajos que entran en la construcci6n de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer termino, a las instrucciones que dicte la Direcci6n Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construcci6n. 5.4.- RECEPCION. Se procedera a la recepci6n de las obras en la forma que dispone el Contrato. A la recepci6n de las obras a su terminaci6n concurrira el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, 0 un facultativo designado por el Promotor, el facultativo encargado de la direcci6n de las obras y el contratista asistido, si 10 estima oportuno, de su facultativo. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el organo de contrataci6n debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la Iiquidacion del contrato. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Promotor 0 el tecnico designado por el Promotor contratante, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no 10 hubiere efectuado, podra concedersele otro nuevo plazo improrrogable 0 declarar resuelto el contrato . Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico, segun 10 establecido en el contrato. Siempre que por razones excepcionales de interes publico debidamente motivadas en el expediente el organo de contrataci6n acuerde la ocupacion efectiva de las obras 0 su puesta en servicio para el usa publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las obras y en los terminos en que reglamentariamente se establezcan. 5.5.- PLAZO DE GARANTIA EI plazo de garantia se establecera en el pliego de clausulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no sera inferior a un afio salvo casos especiales. En el caso de las obras del presente proyecto se establece un plazo de garantia de un (I) afio. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo 10 dispuesto en el articulo siguiente, procediendose a la devolucion 0 cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dfas. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de 10 construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de 10 construido, concediendole un plazo para ella durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna par ampliacion del plazo de garantia. Durante el plazo de garantia seran de cuenta del Contratista todos los gastos necesarios para conservar las obras en perfectas condiciones, asi como los que pudieran derivarse de reparaciones a efectuar por defecto de ejecuci6n imputables al Contratista. En caso de incumplimiento, se efectuaran dichas obras de reparacion y conservacion por Promotor, siendo de cuenta del Contratista el coste de dichos trabajos. Albacete - julio - 2014 EL TECNICO REDACTOR: ~'j Bernardo Monserrat Lafuente lng. de Caminos cdo. n° 7.269 ANEXOI: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO: "OBRAS DE MEJORA Y PAVIMENTACION DEL CIRCUITO DE VELOCIDAD DE LA TORRECICA DE ALACETE"·. A.DESIGNACION DE LA OBRA A CONTRATAR: Titulo: Obras de Mejora y Pavimentacion del Circuito DE VELOCIDAD DE LA TORRECICA DE ALBACETE. B. PRESUPUESTO DE CONTRATA, IVA EXCLUIDO: (Base de Licitacion) 1.169.428,39 € C.PLAZO DE EJECUCION: 2 meses D.CLASIFICACION DE CONTRATISTAS: Grupo Subgrupo Categoria G4 E E.FECHA DE INICro DEL PROGRAMA DE TRABAJO: I de Septiembre de 2012 F.PLAZO DE GARANTIA: I aiio G.CONTROL DE CAUDAD: Incluido en el presente contrato H.PROYECTO DE MEJORA Y PAVIMENTACroN DEL CIRCUITO DE VELOCIDAD "LA TORRECICA" DE ALBACETE Proyecto Pianos • iN DICE o 1. Acuerdo de tnlcracten del expediente o 2. Informe de Secreta ria o 3. Informe de Intervencion o 4. Acta de replanteo previa o 5. Pliego de clausulas administrativas particulares o 6. Acuerdo de aprobaclon del expediente o 7. Anuncio de llcltaclon o 8. Acta de la Mesa de Contratacion de calificacion de documentaclen (en su caso) o 9. Acta de la Mesa de contrataclen de apertura de proposiciones o 10. Acta de la Mesa de ccntratacten de propuesta de adjudicacion o 11. Acuerdo de adjudlcaclen o 12. Acta de comprobaclon de replanteo con permiso para iniciar las obras o 13. Contrato • FICHA TECNICA INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE REALIZACION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL COIRCUITO DE VELOCIDAD EN EL ANO 2.014. EI Consorcio del Circuito de Albacete es el propietario de las instalaciones deportivas del Circuito de Albacete y para podar albergar una prueba intemacional, debe de obtener cada para eIlo, debe de obtener cada afio la homologacion de la F.I.M. (Federation International Motocycliste ) Dorna (Dorna Woriwide, S.L.V.) es una compafiia de nacionalidad espafiola y que en base a diferentes contratos con la F.I.M. es titular de los derechos relativos a la organizacion, gestion, comercializacion y venta de los derechos audiovisuales y comerciales del FIM CEV International Championship, en adelante conocido como "FIMCEV" EI Consorcio del Circuito de Albacete, como propietario de la instalaci6n y Dorna como propietaria de los derechos firman un acuerdo de fecha 4 de Junio de 2014 donde el Consorcio, obtiene la organizacion de una prueba del FIM CEV para los afios 2014,2015 Y 2016 Y se obliga a realizar las obras de mejora necesarias para los fines descritos, en especial y antes del I de Noviembre de 2014, el Circuito debera tener finalizadas las siguientes: a) b) c) d) AsfaItado de la pista. A ampliacion de escapatorias. Ampliar el tarnafio de los boxes. Mejora de jardineria y ruego. Por todo 10 anterior, se considera tramitar por el procedimiento de urgencia, las obras necesarias para el acondicionamiento de las pistas del Circuito. Albacete, a 7 de julio de 2.014. EI Director Gerente del Circuito. cA~~antL~ F~ es . Marin. Acuerdo de iniciaci6n del expediente de contrataci6n de la obra de "Mejora y pavimentaci6n del Circuito de velocidad de Albacete". RESOLUC/ON de la Vicepresidencia del Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete. Visto el infonne emitido por el Director Gerente del Circuito de velocidad de Albacete, y dado que segun el mismo existe una necesidad inaplazable debido a que por razones de interes publico que hacen preciso acelerar la adjudicaci6n de las obras por los ssiguiente: Dorna (Dorna Worlwide, S.L.U.), es titular de los derechos re1ativos a la organizacion, gestion, comercializacion y venta de los derechos audiovisuales y comerciales del FIM CEV International Championship. Con fecha 4 de Junio de 2014 donde el Consorcio, obtiene la organizaci6n de una prueba del FIM CEV para los aiios 2014, 2015 Y 2016 Y se obliga a realizar las obras de mejora necesarias para los fines descritos, en especial y antes del I de Noviembre de 2014, el Circuito debera tener finalizadas las siguientes: a) Asfaltado de la pista. b) A ampliacion de escapatorias. c) Ampliar el tamaiio de los boxes. d) Mejora de jardineria y ruego. Yen consonancia con 10 establecido en el art. 112 del Real Decreto Legislativo 3/20 II, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. E1 6rgano competente para contratar es la Presidencia del Consorcio, en base a 10 establecido en la Disposici6n Adicional Segunda TRLCSP , se dicta la siguiente: RESOLUC/ON PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratacion para la adjudicaci6n de la realizaci6n de las obras de "Mejora y pavimentacion del Circuito de velocidad de Albacete", a traves del procedimiento de tramitaci6n urgente. SEGUNDO.- Realizar los tramites oportunos as! como emitir los infonnes que procedan en orden a la licitacion y adjudicacion del contrato mencionado. En Albacete a 9 dejunio de 2.014. EI Vicepresidente del Consorcio del Circuito d ocidad de Albacete. Informe de Secretaria 1. OBJETO DEL INFORME Por la Gerencia del Circuito de velocidad de Albacete, se remite a este Secretaria General expediente de referencia a fin de que se emita informe preceptivo de conformidad con 10 establecido en la Disposicion Adicional Segunda, apartado 7_ del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico -TRLCSP-. 2. ANTECEDENTES 2.1 Con fecha 9 de julio de 2.014, se acuerda por la Vicepresidencia del Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, iniciar expediente de contratacion de las obras de "Mejora y pavimentacion del Circuito de velocidad de Albacete". 2.2 La necesidad de la contratacion se justifica en el expediente. 2.3 EI procedimiento de licitacion es abierto con varios criterios de adjudicacion y su tramitacion es urgente. 3. CONSIDERACIONES JURiDICAS 3.1. Naturalezajuridica del contrato. Teniendo en cuenta las prestaciones objeto del contrato, este se puede calificar como contrato administrativo de obras, de conformidad con la definicion que del rnismo contiene eI articulo (6 a 12 TRLCSP). 3.2. Legislacion aplicable. De conformidad con 10 establecido en los articulos: 2 , 5 y 19 TRLCSP, los contratos de obras, al igual que el resto de contratos administrativos que se celebren por una Administracion Publica, se regiran en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion, por el mencionado TRLCSP, el RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 3.3. Competencia para contratar. EI organa competente para contratar es la Presidencia del Consorcio, de acuerdo con la delegacion conferida por la Junta General del Consocio, en sesion celebrada el dia 30 de abril de 2.014 y por ausencia de esta, el Vicepresidente, con las competencias propias que en virtud de 10 establecido en el TRLCSP, Ie corresponden al 6rgano de contrataci6n, segun indica la disposici6n Adicional Segunda TRLCSP. 3.4. Expediente de contrataci6n. En el expediente tramitado figuran incorporados los documentos precisos a que hace referencia el art. 109 TRLCSP. 4. TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION Se tramita expediente urgente para la adjudicaci6n del contrato mediante procedimiento abierto sin sujeci6n a regulaci6n armonizada por ser su valor estimado inferior al umbral de los 5.186.000 de acuerdo con 10 establecido en la Orden HAP/2425/2013 y mediante varios criterios de adjudicaci6n acordes con 10 establecido en el articulo 150.1 TRLCSP, Ycon el principio de concurrencia. La tramitaci6n del expediente a traves de procedimiento urgente al amparo de 10 dispuesto por el art. 112 TRLCSP, conllevara la aplicaci6n de 10 dispuesto en el tenor literal del mismo, esto es, seguira el mismo procedimiento que los ordinarios con las siguientes especialidades: - Los expedientes gozaran de preferencia para su despacho por los distintos 6rganos que intervengan en la tramitaci6n, que dispondran de un plazo de cinco dias para emitir los respectivos informes 0 cumplimentar los tramites correspondientes. Cuando la complejidad del expediente 0 cualquier otra causa igualmente justificada impida cumplir el plazo antes indicado, los 6rganos que deban evacuar el tramite 10 pondran en conocimiento del 6rgano de contrataci6n que hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedara prorrogado hasta diez dias. - Acordada la apertura del procedimiento de adjudicaci6n, los plazos establecidos en esta Ley para la licitaci6n y adjudicaci6n del contrato se reduciran a la mitad, salvo el plazo de quince dias habiles establecido en el parrafo primero del art. 156.3 como periodo de espera antes de la formalizaci6n del contrato. - El plazo de inicio de la ejecuci6n del contrato no podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la formalizaci6n. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administraci6n contratante y al contratista y asi se hiciera constar en la correspondiente resoluci6n motivada. 5. ANUNCIO DE LICITACION Como sefiala el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, la publicaci6n de la licitaci6n se hara en el Diario Oficial de Albacete, con una antelaci6n de 13 dias naturales al sefialado como ultimo para la admisi6n de proposiciones. Todo ella conforme a 10 que determina el art. 159.3 TRLCSP en relacion con el art. 112 del mismo texto legal. 6. CONCLUSION Por todo 10 expuesto, el que suscribe entiende que una vez incorporado al expediente el informe de Intervencion, no existe inconveniente legal para que se apruebe los Pliegos y acuerde la convocatoria del procedimiento propuesto. En Albacete, a die Fdo. J .. ·0 de 2.014. Grade Plaza D. Julian Nohales Fuentes, Interventor de Fondos del Consorcio del Circuito de Velocidad de Albacete. CERTIFICO: Que para la ejecuci6n de las obras de "Mejora y pavimentaci6n del Circuito de Velocidad de Albacete" a que se refiere el presente expediente, existe consignaci6n suficiente en la partida 34200.6320000 "Obras de reposici6n Circuito" del presupuesto de 2014, para la autorizaci6n del gasto de UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (1.169.428,39 Euros), sin tener en cuenta el LV.A, dado que es una partida deducible por 10 que no supone gasto presupuestario para el Circuito, produciendose por el mismo importe una reserva 0 retenci6n de credito para dicho gasto. Lo que hago constar cumpliendo 10 prevenido en los arts. 31 y 32.2 del Real Decreto 500/1990. En Albacete, a 17 de julio de 2.014. \ Acta de replanteo previo Denominaci6n de las obras: "Mejora y pavimentaci6n del Circuito de velocidad de Albacete". EI Gerente del Circuito de velocidad de Albacete, en relaci6n con la obra referenciada, pone de manifiesto que al dia de la fecha los terrenos en los que se va a Ilevar a cabo la misma se encuentran a plena disposici6n del Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, constituyendo una parcela de __ m" ubicada dentro del termino municipal en el lugar denominado "La Torrecica", Asimismo, se acredita la realidad geometrica de las obras. Albacete, a 1I de lulio de 2.014 EI Gerente del Circuito de velocidad. . ~ n-' .·.··lJu~~<-~'L~· Fdo. An . . hez Marin. Pliego de clausulas administrativas y tecnicas particulares. Contrato de obras.CPV 45.23.12 I. DlSPOSICIONES GENERALES 1. FINALIDAD DEL PRESENTE PUEGO "EI Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, (en adelante Circuito) es un ente adrninistrativo, con personalidad juridica propia y capacidad de obrar. En este sentido, la especializacion, experiencia y disponibilidad de medios que se requieren para la oferta de las presentes Obras de mejora y pavimentacion del Circuito de velocidad e Albacete, denominado "La Torrecica" hacen necesaria la contratacion de una empresa especializada que pueda dar respuesta de la forma mas eficaz a las necesidades de CIRCUITO. 2.- OBJETO DEL CONTRATO 2.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras de "Mejora y pavimentacion del Circuito de velocidad de Albacete", con la finalidad de adecuar sus instalaciones a las exigencias exigidas por las Federaciones Internacionales, para que se puedan desarrollar en el competiciones de velocidad. Segun el proyecto tecnico redactado por Don Bernardo Monserrat Lafuente. De conformidad con el Reglamento 451/2008, por el que se aprueba una nueva clasificacion estadistica de productos por actividades y deroga el Reglamento 3696/93 del Consejo, la prestacion objeto del presente contrato posee la clasificacion prevista en la legislacion vigente 2.2.- EI proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el 6rgano de contratacion mediante Resolucion de la Vicepresidencia de fecha__.. 2.3.- Tendran caracter contractual los pIanos, el pliego de prescripciones tecnicas, la memoria en 10 referente a la descripcion de los materiales basicos 0 elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion. Por todo ello, dichos docurnentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato. 3.- ORGANO DE CONTRATACION 3.1.- El organo de contratacion, que actua en nombre Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, es el Vicepresidente del mismo, actuando por ausencia de la Presidencia y delegado por acuerdo de la Junta General del Consoroci, en sesion celebrada el dia 30 de abril de 2.014. 3.2.- El mencionado organo tiene facultad para adjudicar eI correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interes publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de esta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente. 4.- REGIMEN JURIDICO La contratacion a que sirve de base este pliego tiene caracter administrativo, y ambas partes quedan sometidas al Real Decreto Legislativo 3/20 II, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico asi como al Reglamento General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/200 I, de 12 de octubre, en todo 10 que no se oponga a aquella, y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a las normas citadas. 5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 5.1.- Podran contratar con la Adrninistracion las personas naturales 0 juridicas, espafiolas 0 extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el art. 60 TRLCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el art. 73 TRLCSP. Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberan acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno de los registros profesionales 0 comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General del Real Decreto 1098/200 I, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. 5.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la adecuada clasificacion, a tenor de la clausula 6 del presente pliego. No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea no necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia tecnica, economica y financiera a traves de los medios de justificacion que, al amparo de los arts. 75 y 76 TRLCSP, por cualquiera de los medios que se resefian a continuacion: 1.- Solvencia economica y financiera del empresario, que podra acreditarse por los medios siguientes: - La existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales, con una cobertura de al menos 1.000.000 €, por siniestro 2.- Relacion de obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados e buena ejecucion, Para las obras mas importantes estos certificados indicaran el importe, las fechas de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevan normalmente a buen termino. 3.- Declaracion indicando los tecnicos 0 las unidades tecnicas, esten 0 no integradas en la empresa, de los que se disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompaiiada de los documentos acreditativos correspondientes. 4.- Indicacion de las medidas de gesti6n medioambiental que el empresario podra aplicar aI ejecutar el contrato. 5.- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo tecnico del que se dispondra para la ejecuci6n de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente. 6.- Al margen de acreditar su solvencia tecnica por los medios antes indicados, los licitadores deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios que, de acuerdo con 10 dispuesto en la clausula 13.3.4 del presente pliego, deberan detaIlar en su oferta. A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificaci6n 0 documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Comunidad Europea a favor de sus propios empresarios constituiran una presunci6n de capacidad en los terminos resefiados en el art. 84 TRLCSP. 5.3.- No podran concurrir a la licitaci6n aquellas empresas que hubieren participado en la elaboracion de las especificaciones tecnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia 0 suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 5.4.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la representacion de personas debidamente facultadas para ello. Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Secretaria General, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representaci6n para licitar, con caracter previo a la presentacion de la misma. No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la representacion, podran ser caIificados, en el seno de la Mesa de Contrataci6n, consignandose expresamente en el acta la rnanifestacion del Letrado respecto a si la documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de licitar en relacion con el expediente concreto. 6.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES 6.1.- La clasificacion exigida para esta contrataci6n, sera la siguiente: Grupo G Subgrupo 4. Categoria E. 6.2.- Para los empresarios no espafioles de la Comunidad Europea que no esten clasificados, sera suficiente acreditar ante el organo de contratacion la capacidad financiera, economica y tecnica, conforme a los arts. 75 y 76 TRLCSP Ycumplimiento de 10 establecido en el art. 58. 7.- PRESUPUESTO DE LICITACION 7.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las obras asciende a la cantidad de UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO Euros con TREINTA Y NUEVE Centimos de Euro (1.169.428,39 E). Este presupuesto de licitacion esta exento del Impuestos sobre el Valor Aiiadido, en virtud de 10 establecido en el articulo 84.2°1) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre. Y como consecuencia de que el destinatario de la operacion es el Consorcio del Circuito de la velocidad de Albacete, este es el empresario con respecto a dichas operaciones, y sera este Ultimo el sujeto pasivo. Por tanto las facturas por la empresa adjudicataria, unicamente incluira la base imponible de la operacion con el siguiente texto: "Operacion por inversion del sujeto pasivo en aplicacion del articulo 84.2 1) de la Ley 37/1992, del IVA, recayendo la obligacion de ingreso del IVA devengado al tipo vigente en el Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete. A estos efectos, el Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, comunicara expresa y fehacientemente a Ia empresa adjudicataria, con caracter previo 0 simultaneo a la ejecucion de la obra, que actua con respecto a dichas operaciones en su condicion de empresario y que las obras se realizan en el marco de un proceso de construccion 0 rehabilitacion de edificaciones segun el procedimiento establecido en el articulo 24 quarter del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre el Valor Aiiadido. 7.2.- EI importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras, seran los que resulten de la aprobacion de la proposicion seleccionada. 8. PROPOSICIONES TEMERARIAS 0 DESPROPORCIONAS Se considerara, en principio, desproporcionadas 0 temerarias las ofertas que sean inferiores en mas de 15 unidades porcentuales a la media aritmetica de las ofertas presentadas. EI Organo de Contrataci6n podra desechar por este motivo las ofertas presentadas por los Iicitadores siempre que previa audiencia del licitador que hubiera incurrido en baja temeraria no quede justificada la valoracion de Ia oferta por este realizada. 9.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO Existe el credito presupuestario preciso para atender a las obligaciones economicas que se deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria - ' proyecto de inversion __. Segun inforrne emitido por el Interventor del Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete 10.- REVISION DE PRECIOS. El contrato suscrito al amparo de este Pliego de Condiciones, no sera objeto de revision de precios. 11.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS EI plazo maximo de ejecuci6n de las obras sera de dos meses, a contar desde la iniciacion de las mismas. El programa de trabajo es el establecido en el proyecto tecnico de ejecuci6n de las obras. Estos plazos parciales, y para las mismas partes de la obra, seran, con referencia al dia de iniciacion de la misma, los consignados en el programa de trabajo presentado por el contratista y aprobado por el organo de contratacion y se entendcran integrados en el contrato a efectos de su exigibilidad. II. ADJUDICACION DEL CONTRATO 12.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION 12.1.- La adjudicaci6n del contrato se tramita a traves de expediente urgente mediante procedimiento abierto sin sujeci6n a regulaci6n armonizada por ser su valor estimado inferior al establecidos en el art. 177.2 TRLCSP, Y mediaute varios criterios de adjudicaci6n acordes con 10 establecido en el articulo 150.1 TRLCSP, Y con el principio de concurrencia. 12.2.- De acuerdo con 10 establecio en el articulo ISO del TRLCSP, los criterios objetivos que hau de servir de base para la adjudicaci6n del contrato, se indicau con la valoracion y ponderacion que se Ie atribuyen, segun el siguiente cuadro de criterios: N° I 2 3 CRlTERlO DE ADJUIDCACION Calidad Tecnica Oferta Economica Meioras PUNTUACION 20% 55% 25% 1. CAUDAD ntcNICA. Para valorar la calidad tecnica de las proposiciones que hayau sido admitidas a la licitacion. Se analizaran y puntuaran los apartados de la misma que por orden de ponderacion se sefialan como A, B, C, D. A) Memoria constructiva: Se valoraran los siguientes aspectos: a) Concepcion global de la obra. b) Actividades principales a desarrollar en la obra y sus procedimientos constructivos. c) Relacion de servicios y servidumbres no contempladas en el proyecto y que pueden verse afectadas por las obras. B.) Programa de Trabajo Cada licitador presentara un Programa de Trabajo para la ejecuci6n de la obra, con los siguientes condicionautes: I.Fecha de iniciacion: EI Programa se iniciara en el plazo de quince dias siguientes a la firma del contrato. 2.Hitos fijos en el Programa: Debera redactarse el Programa, de modo que su plazo se ajuste a 10 indicado en el plazo de ejecuci6n de 2 meses. Las ofertas cuyos programas no curnplan estas condiciones, seran rechazadas. c.) PAC. (Plan de Aseguramiento de la Calidad) Cada licitador redactara y presentara un P.AC., que se correspondera con el Programa de Trabajo y con la Memoria constructiva. EI P.AC. que se debe presentar en la licitacion, contiene dos partes fundamentales: 1.) Estudio de los docurnentos de la licitacion, con identificacion de los requisitos, identificacion de materiales y servicios, etc., con la extension y la mayor profundidad po sible. 2.) Determinacion, 10 mas clara po sible, del Sistema de Calidad que ellicitador se compromete a establecer en la obra y que supone un compromiso formal, que sera contractual en caso de adjudicacion, con indicacion de laboratorio propio 6 a subcontratar. D.) Programa de Actuaciones Medioambientales. Se valoraran los siguientes aspectos: a) Organigrama y estructura de unidad responsable del "seguimiento y vigilancia ambiental", con indicaci6n de sus funciones e independencia de la linea de ejecuci6n de la obra. b) Programa de vigilancia ambiental especifico para las actuaciones previstas en el proyecto identificando las unidades de obra que puedan generar impactos. c) Certificado de calidad de la empresa licitadora, acreditada por ENAC, del curnplimiento de normas ISO, en vigor a la fecha de presentacion de ofertas. La puntuaci6n global de la calidad tecnica de cada proposicion, sera la surna de los apartados A, B, C, D, afectada por los siguientes factores de ponderacion: A- Memoria Constructiva: factor de ponderaci6n 3. B) Programa de Trabajo: factor de ponderaci6n 3. C) Plan de Aseguramiento de la calidad: factor de ponderacion 2. D).- Programa de Actuaciones Medioambientales: factor de ponderaci6n 2. Aquellas proposiciones cuya valoraci6n tecnica (VT) sea inferior a 60 puntos se consideraran de caIidad tecnica inaceptable, y no seran tomadas en consideracion. La proposici6n que obtenga la maxima puntuacion, se Ie asignara como puntuacion tecnica el valor 20. El resto de las proposiciones se obtendran asignandole a cada una de elias el valor resultante de la siguiente expresion: 30X (VT DE LA OFERTA) Puntuacion de cada oferta= --------------------------------------- + 15 VT oferta mas alta. 11.- OFERTA ECONOMICA Para obtener las puntuaciones economicas de las ofertas se procedera de la siguiente forma: a la oferta econornica se Ie asignaran (55) puntos y a las ofertas restantes se Ie asignara la puntuaci6n obtenida mediante la siguiente expresion: 30 x Baja de la oferta Puntuacion de cada oferta= --------------------------------------- + 15 Baja de la oferta mas economica, Se entiende por baja de una oferta, la diferencia entre el presupuesto base de licitaci6n, IVA excluido, y el presupuesto de la oferta correspondiente, IVA excluido, en tanto por ciento. Se considerara oferta mas econ6mica, la oferta mas baja de las admitidas, no incursas en anormalidad, segun el apartado 7 de este pliego. 111.- MEJORAS De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 147 del TRLCSP, los licitadores podran presentar mejoras que consistan en la ampliaci6n del tamaiio de los boxes, asi como la de la jardineria y riego. Incluidos en el anexo proyecto tecnico redactado por el Ingeniero Don Bernardo Monserrat Lafuente, y que debido a las limitaciones presupuestarias, no es posible incluir en el precio de Iicitaci6n., de forma que el coste de las mismas no supere el 20% del presupuesto de licitaci6n (IVA excluido) y no supondran ningun coste para el CIRCUITO. Dichas mejoras se definiran y valoraran exclusivamente con las unidades de obras y los precios de las mismas que figuren en el correspondiente cuadro de precios del anexo del proyecto, no pudiendose incorporar precise nuevos. El CICUITO se reserva la posibilidad de sustituir las mejoras por otra obras necesarias que resulten adecuadas para la recepci6n del proyecto, no suponiendo ello coste adicional a1guno para el CIRCUITO. La puntuaci6n PMi de la oferta i sera: PMi = Mi* 0,5, siendo Mi las mejoras de la oferta i, valoradas a precios de proyecto en porcentaje del presupuesto de licitaci6n (IVA excluido). 13.- GARANTiA PROVISIONAL 13.1.- De acuerdo con 10 establecido en el art. 103 TRLCSP, los licitadores deberan constituir una garantia provisional por importe del 2% del presupuesto de licitaci6n, excluido eI LV.A. 13.2.- Dicha garantia debera constituirse, de acuerdo con las normas establecidas en el art. 103 TRLCSP, asi como en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP y la clausula 17.2 del presente pliego, en la Tesoreria del Consorcio del Circuito de velocidad, excepto cuando su constituci6n se efectue mediante aval 0 contrato de seguro de cauci6n, en cuyo caso se realizara ante el mismo 6rgano de contrataci6n. 14.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES 14.1.- Las proposiciones y la documentaci6n complementaria se presentaran en el plazo de 15 dias naturales desde la publicaci6n del anuncio de licitaci6n en el Boletin Oficial de la Provincia de Albacete y en la forma indicada en los apartados siguientes, 14.2.- La presentaci6n podra realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en el anuncio de licitaci6n 0 bien mediante envio por correo 0 mensajeria, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, fa fecha de imposici6n del envio y comunicar en el mismo dia al 6rgano de contrataci6n, por fax, telex 0 telegrama, la remisi6n de la proposici6n. Dicha comunicaci6n podra tambien realizarse por correo electronico, si bien este medio s610 sera valido si existe constancia de su transmision y recepci6n, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion, 14.3.- Los interesados podran examinar el proyecto y el pliego en las oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion. 14.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 15.1.- Las proposiciones constaran de 3 sobres cerrados, identificados en su exterior con indicacion de la licitaci6n a la que se concurra y el nombre y apellidos 0 raz6n social de la empresa licitadora, numeros de tclefono y de fax, y direccion de correo electronico, de disponer de ellos, asi como con la firma del licitador 0 persona que Ie represente. EI contenido de cada sobre, que debera estar relacionado numericamente en hoja independiente, debera tener los requisitos que se sefialan a continuacion: 15.2.- Sobre mimero 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Documentacion General para la contratacion de las obras de "mejora y pavimentaci6n del Circuito de velocidad e Albacete, denominado "La Torrecica". 15.2.1.- El documento 0 documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente: • 15.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escrituras de constitucion, 0 de modificaci6n, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que Ie sea aplicable. Si no 10 fuere, deberan presentar el documento de constitucion, estatutos 0 acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. • Las empresas no espaftolas de Estados miembros de la Comunidad Europea 0 signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econornico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar mediante presentaci6n de certificacion de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. • Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante certificaci6n expedida por la representacion diplomatica espaftola en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial 0 analogo 0, en su defecto, que acnian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades que constituyen el objeto del contrato. • Asimismo, deberan aportar inforrne de la respectiva representaci6n diplornatica espaftola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contrataci6n con la Administracion, en • forma substancialmente analoga. En los contratos sujetos a regulacion annonizada y el Estado de procedencia sea signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio, el infonne de reciprocidad antes mencionado sera sustituido por infonne de la citada representacion diplomatica relativo a tal condicion. • Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espana, con designacion de apoderados 0 representantes para sus operaciones y que esten inscritas en el Registro Mercantil. • 15.2.1.2.- Cuando el licitador acme mediante reprcsentante, este debera aportar documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria General. • 15.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una union temporal, cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asi como la designacion de un representante 0 apoderado unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa. 15.2.2.- Certificado de la clasificacion requerida en la clausula 5 del presente pliego, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa. No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Comunidad Europea, sera suficiente que acrediten, en su caso, ante el organa de contrataci6n correspondiente su solvencia economica, financiera y tecnica, confonne a los requisitos establecidos en la clausula 4.2 del presente pliego. Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que integran la union han obtenido clasificaci6n en alguno de los grupos 0 subgrupos exigidos en la clausula 5 del presente pliego. En tal caso, se acumularan las clasificaciones individuales de sus miembros, a efectos de poder acreditar la clasificaci6n global exigida. Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios 0 extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los ultimos, en defecto de esta, su solvencia economica, financiera y tecnica. 15.2.3.- Testimonio judicial, certificaci6n administrativa 0 declaracion responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, 0 mediante acta de manifestaciones ante notario publico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administracion confonne al art. 60 TRLCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta posibilidad este prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 15.2.4.- Resguardo acreditativo, en su caso, de la garantia provisional, si la misma se constituyo en metalico 0 titulos valores. Si se constituye en forma de aval 0 por contrato de segura de caucion, se presentara el propio aval 0 el contrato de segura bastanteados por la Secretaria General. Si se ha constituido la garantia global a que se refiere el art. 98 TRLCSP, debera constituirse en alguna de las modalidades previstas en las letras b) y c) del apartado I del art. 96, Y ser depositada en la Caja General de Depositos 0 en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda o en las cajas 0 establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades Autonomas o Entidades Locales contratantes, segun la Administracion ante la que deba surtir efecto. 15.2.5.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 0 indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 15.2.6.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma de Castilla la mancha, Ie eximira de aportar la documentacion que se detaIIa: • - Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 13.2.1 de este pliego, siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado aportado. • - Declaracion responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salvo en 10 que se refiere a la circunstancia de haIIarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que aportar, en todo caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, 0 mediante acta de manifestaciones ante notario publico. Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion original 0 bien copias que tengan caracter de autenticas 0 compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. Asimismo, los licitadores presentaran su documentacion en castellano. 15.3.- Sobre numero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: Proposici6n econ6mica, para la contratacion de las obras de "mejora y pavimentaci6n del Circuito de velocidad e Albacete, denominado "La Torrecica", EI contenido de las ofertas economicas sera redactado segun el modelo anexo al presente pliego, sin errores 0 tachaduras que dificulten conocer cIaramente 10 que el organa de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea rechazada. Los Iicitadores incluiran, asi mismo, en este sobre la documentacion relacionada con los criterios de adjudicacion no econornicos a que se refiere la clausula 11.2 del presente pliego, en especial:_A) Memoria constructiva; B.) Programa de Trabajo; C.) P.A.c. (Plan de Aseguramiento de la Calidad); D.) Programa de Actuaciones Medioambientales y/o mejoras.. Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se refiere este apartado, 0 la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores, la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se trate. Para ser tenida en cuenta, dicha docurnentacion, que deb era estar suscrita en su totalidad por el licitador 0 ir acompafiada de una relacion de los documentos que la integran, firmada por el licitador declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados, reservandose la Administracion la facuItad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, 0 bien durante su vigencia, por si misma 0 mediante peticion allicitador 0 adjudicatario de documentacion o informes complementarios. La falsedad 0 inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta 0, en su caso, la resolucion del contrato, con perdida de la garantia constituida, aSI como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriYen. 15.3.1.- Cada licitador podra presentar solo una proposicion en relacion con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes 0 altemativas. 15.3.2.- EI empresario que haya licitado en union temporal con otros empresarios no podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una union temporal participante en la licitacion, El incurnplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision de todas las proposiciones por el suscritas. 15.4.- Sobre numero 3: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 3: Docurnentacion de los criterios de valoracion, para la contratacion de las obras de mejora y pavimentacion del circuito de velocidad de la Torrecica", Su contenido estara integrado por la documentacion relacionada con el criterio de adjudicacion a que se hace referencia en la clausula 11.2 del presente pliego, en especial: Los licitadores incluiran, asf mismo, en este sobre la documentacion relacionada con los criterios de adjudicacion no economicos a que se refiere la clausula 11.2 del presente pliego, en especial:_A) Memoria constructiva; B.) Programa de Trabajo; C.) P.A.C. (Plan de Aseguramiento de la Calidad); D.) Programa de Actuaciones Medioambientales y/0 mejoras.. Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se refiere este apartado, 0 la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores, la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se trate. Para ser tenida en cuenta, dicha docurnentacion, que debera estar suscrita en su totalidad por el licitador 0 ir acompafiada de una relacion de los docurnentos que la integran, firmada por el licitador declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados, reservandose Ia Administracion la facuItad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, 0 bien durante su vigencia, por si misma 0 mediante peticion al Iicitador 0 adjudicatario de documentacion o infonnes complementarios. La falsedad 0 inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta 0, en su caso, la resolucion del contrato, con perdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 16.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procedera a la calificacion de la documentacion general contenida en los Sobres nOI presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion presentada, 10 notificara por fax, telegrama 0 correo electronico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el expediente, concediendole un plazo no superior a tres dias habiles para que 10 subsane. Ahora bien, si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales 0 deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido ala licitacion. Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de estos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracion de admision de las proposiciones. 17- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACION 17.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada (en su caso) la documentacion del sobre n" 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones 0 documentos complementarios requeridos, 0 transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara en acto publico la apertura de las proposiciones de los licitadores adrnitidos, en el lugar y hora seiialados en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento: 17.1.1.- En primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del numero de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacion (en su caso) de la documentaci6n general presentada en los sobres n? I, con expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que fonnulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momenta pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, 0 el de subsanacion de defectos u omisiones. 17.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 2 de los licitadores adrnitidos, dando lectura a la oferta economica y a la relacion de los documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion, Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 0 reservas estimen oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse estas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el organa de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles, A continuacion, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa. 17.2.- La Mesa de contratacion, tras haber llevado a cabo la apertura de los restantes sobres y el proceso de valoracion por fases de los restantes criterios de adjudicacion, segun 10 dispuesto en la clausula 11.2 del presente pliego, y habiendo solicitado los informes tecnicos que estime oportunos, elevara al organa de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada que considere adecuada, en la que incluira, en todo caso, la ponderacion de los criterios indicados en la clausula 11.2 del presente pliego, acompaiiada de las aetas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el organa de contratacion adjudicara motivadamente el contrato en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. 17.3.- Transcurrido el plazo seftalado en el apartado anterior, sin haberse dictado acuerdo resolutorio del concurso, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas. 17.4.- Solo podra dec1ararse desierto el procedimiento cuando no exista ninguna propuesta admisible conforme a los criterios del pliego. 17.5.- EI organa de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta economicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de cinco dias habiles, a contar desde el dia siguiente a aquel en que reciba el requerimiento por parte del Consorcio, presente, conforme establece el apartado 40 del art. 146 TRLCSP la documentacion acreditativa de la posesi6n y validez de los documentos exigidos en el apartado lOde dicho precepto, asi como la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 0 autorice al organa de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ella, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 0 adscribir a la ejecuci6n del contrato conforme al art. 64.2 TRLCSP y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente. (Art. 151.2 TRLCSP ). Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electronicos, informaticos 0 telernaticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediendose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado c1asificadas las ofertas. Asimismo, el 6rgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recabar, en cualquier momenta anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten docurnentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. EI momenta decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administraci6n sera el de finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones (articulo 146.4 in fine TRLCSP). EI compromiso de dedicar 0 adscribir a la ejecucion del contrato conforme a los apartados I y 2 del articulo 64 TRLCSP los medios personales y/o materiales se considera una obligacion contractual esencial. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion: • • - Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Economicas 0 del documento de alta en el mismo, cuando esta sea reciente y no haya surgido aim la obligacion de pago. EI alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejerzan, debiendo complementarse con una declaraci6n responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto. -Certificaci6n administrativa expedida por el organo competente de la Administraci6n del Estado, por 10 que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo. EI organo de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion, EI plazo indicado en el apartado anterior se ampliara en diez dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el art. 152.3 TRLCSP" De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefialados en los parrafos anteriores, los licitadores tendran derecho a retirar su proposici6n. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir 0 las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafta a las proposiciones quedara a disposici6n de los interesados. III. FORMALIZACION DEL CONTRATO 18.- CONSTITUCION DE LA GARANTlA DEFINITIVA 18.1.- Los que presenten las ofertas economicamente mas ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Publicas deberan constituir a disposicion del organo de contratacion una garantia definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicaci6n del contrato con exclusion del IV A. Si la proposicion del adjudicatario hubiese estado incursa inicialmente en la presuncion de temeridad, debera constituirse garantia complementaria por importe del 5% adicional del importe de adjudicaci6n del contrato con exclusion del LV.A. 18.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos 0 en valores privados, y por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 96 y ss TRLCSP, debiendo depositarse su importe, 0 la documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria General municipal. 18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el valor del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias habiles contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con 10 dispuesto en el art. 99.3 TRLCSP. 18.4.- En el plazo de quince dias habiles, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades 0 indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. 19.- FORMALIZACION DEL CONTRATO 19.1.- Los contratos que celebren las Administraciones Publicas deberan formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso sc podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los terminos de la adjudicacion, Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal. 19.2.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto, la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido. Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora Ie pudiera ocasionar. 19.3.- Dado que este expediente ha sido declarado como urgente, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Adrninistracion contratante y al contratista y as! se hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada, en la forma prevista en el art. 112.2.c) TRLCSP. IV. EJECUCION DEL CONTRATO 20.- COMPROBACION DEL REPLANTEO 20.1.- En el plazo no superior a quince dias, desde la fecha de formalizacion del contrato, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la cornprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con 10 establecido en el art. 229 TRLCSP y en los articulos 139,140 y 141 del Reglamento General de laLCAP. 20.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciendose constar este extrema explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla. Tramitandose este expediente por procedimiento urgente, segun 10 previsto por en el art. 112 TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecuci6n del contrato no podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la notificacion de la adjudicaci6n. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asf se hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada. 21.- PROGRAMA DE TRABAJO. Dado que el plazo de ejecuci6n de las obras es inferior a un afio, no sera necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a 10 previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado. 22.- SENALIZACION DE OBRAS 22.1.- EI contratista esta obligado a instalar, a su costa, las seftales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. EI contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de instalaciones de sefiales complementarias 0 modificacion de las que haya instalado. Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista. 22.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el contratista colocara donde se realiza la obra, en ellugar que fije el director de la misma, un cartel, como minimo, ajustado a las norrnas sobre regimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por el Consorcio del circuito de velocidad de Albacete. 22.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la senalizacion referida en el mismo, esta sera instalada por la propia Administracion, corriendo los gastos por cuenta del contratista. V. EJECUCION DE LAS OBRAS 23.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA 23.1.- EI Consorcio, a traves del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo sus 6rdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra. 23.2.- EI delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por este, y aceptada por el Consorcio antes de la formalizaci6n del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contrataci6n. 24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 24.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretaci6n tecnica de este, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 24.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse. Si a juicio del facultativo director designado por el Consorcio, hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizaci6n de ningun genero, aunque se hubiere apreciado despues de la recepci6n. Si la direcci6n estima que las unidades de obras defectuosas 0 que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Consorcio su aceptaci6n, con la consiguiente rebaja en los precios. EI contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por el Cosnorcio, salvo que prefiera reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 24.4.- Sera obligaci6n del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por sf 0 por personal 0 medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuci6n del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia imnediata y directa de una orden del Consorcio, 0 como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sera responsable el Consorcio dentro de los limites senalados en las Leyes. 24.5.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 24.6.- La ejecuci6n del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de 10 establecido en el art. 231 TRLCSP. 25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 25.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicaci6n de la licitacion en el B.O.P., por una sola vez, asi como los de formalizacion del contrato, si este se elevare a escritura publica. Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos, 25.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los importes de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos que graven la ejecuci6n de las obras, que correran por cuenta del contratista. Igualmente, se consideran incluidos en las proposiciones y en el presupuesto de adjudicacion, corriendo por cuenta del contratista, las tasas y arbitrios municipales. 25.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al I % del presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitaci6n y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar 26.- ABONOS AL CONTRATISTA 26.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que este, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad 0 su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administraci6n. Los abonos se realizaran dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra, en los terminos del art. 216.4 TRLCSP. 26.2.- En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, esta debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los terminos previstos en la Ley 312004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 26.3.- EI contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. 26.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias previstas en los articulos ISS , 156 Y 157 del Reglamento General de la LCAP. 26.5.- EI contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios Iegalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y la Adrninistracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se Ie notifique fehacientemente a esta ultima el acuerdo de cesion. 27.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 27.1.- EI contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion de las obras en los terminos previstos en la clausula lO del presente pliego. 27.2.- Si IIegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora por causa imputable al mismo, el Consorcio podra optar indistintamente por la resolucion del contrato con perdida de garantia. 27.3.- La perdida de la garantia no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho el Consorcio, por los daiios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 27.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la Administracion. 27.5.- Si se produjcra retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, el Consorcio podra a peticion de este 0 de oficio, conceder la prorroga adecuada, de acuerdo a 10 dispuesto en el art. 213 TRLCSP. VI. SUBCONTRATACION 28.- SUBCONTRATACION 28.1.- EI contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, con estricta sujecion a 10 establecido en el art. 227.2 TRLCSP .) VII. MODIFICACION DEL CONTRATO 29.- SUSPENSION DE LAS OBRAS Si la Administracion acordare la suspension del contrato 0 aquella tuviere lugar por la aplicacion de 10 dispuesto en el art. 216.5 TRLCSP y en la clausula 26.2 del presente pliego, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquel, Acordada la suspension, la Adrninistracion abonara al contratista los daiios y perjuicios efectivamente sufridos por este, los cuales se cifraran, en su caso, con arreglo a 10 dispuesto en el art. 239.3 y 4 TRLCSP. VIII. FINALIZACION DEL CONTRATO 30.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS 30.1.- EI contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los terminos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto. 30.2.- EI contratista, con una antelacion de treinta dias habiles, comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion 0 ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepci6n. Al acto de la recepci6n, que debora llevarse a cabo de acuerdo con 10 preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan concurrir un facultativo designado por la Administraci6n representante de esta, un representante de la Intervencion General del Consorcio si procede, el facultativo encargado de la direcci6n de las obras y el contratista asistido, si 10 estima oportuno, de su facultativo. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario tecnico designado por el Cosnorcio contratante y representante de esta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia. Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos, Si transcurrido dicho plazo el contratista no 10 hubiere efeetuado, podra concedersele otro nuevo plazo improrrogable 0 declarar resuelto el contrato. 30.3.- Siempre que por razones excepcionales de interes publico, debidamente motivadas en el expediente, el 6rgano de contrataci6n acuerde la ocupaci6n efectiva de las obras 0 su puesta en servicio para el usa publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se produzca dicha ocupaci6n efectiva 0 puesta en servicio se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP. 31.- RESOLUCION DEL CONTRATO Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su resoluci6n, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los arts. 223 Y 237 TRLCSP, dando lugar a los efectos previstos en el art. 239. Producira igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos 0 antecedentes que, no siendo publicos 0 notorios, esten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasi6n del mismo. 32.- LIQUIDACION 32.1.- Dentro del plazo de tres meses (art. 235.1 TRLCSP ) a contar desde la fecha del acta de recepcion, el 6rgano de contrataci6n debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista, dentro del plazo de 30 dias (art. 216.4 TRLCSP) a partir de su expedici6n, a cuenta de la liquidaci6n del contrato. En el p1azo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la obra redactara, de oficio 0 a instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras (art. 235.3 TRLCSP). Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo en el supuesto de vicios ocultos, procediendose a la devolucion 0 cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. 32.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra derecho a percibir los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los terminos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (art. 222.4 TRLCSP ). 33.- PLAZO DE GARANTiA 33.1.- El plazo de garantia sera de un afio, a contar desde la recepcion de las obras. 33.2.- Durante el plazo de garantia, el contratista estara obligado a la conservacion de las obras, de acuerdo con 10 previsto en el pliego de prescripciones tecnicas y segun las instrucciones que reciba de la direccion de las obras, respondiendo de los daiios 0 deterioros que puedan producirse durante el referido plazo. 34.- DEVOLUCION DEFINITIVA 0 CANCELACION DE LA GARANTiA 34.1.- Si el informe sobre el estado de las obras a que hace referencia la clausula 32.1 fuera favorable, se procedera a la devolucion 0 cancelacion de la garantia constituida. En el caso de que el informe antes aludido no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecuci6n de la obra, durante el plazo de garantia el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de 10 construido, concediendolc un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia. 34.2.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la liquidacion hubieren tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucion 0 cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el art. 100 TRLCSP. 35.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera este de los danos y perjuicios durante el termino de quince afios a contar desde la recepcion, Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 0 perjuicio, 36.- JURISDICCION Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de esta, seran resueltas por el organa de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo organo que los dicto, 0 ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, confonne a 10 dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion, ANEXO I. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA D. __, con D.N.I. n° __, enterado del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, del de prescripciones tecnicas y del proyecto que han de regir la contratacion para la ejecucion de las obras de __' y aceptando Integramente el contenido de los mismos, en nombre __ [propio][de lals personals 0 entidad que representa especificando en este ultimo caso sus circunstancias], se compromete a ejecutar las obras de referenda por un importe de __ euros (expresados en letras y numeros). Lugar, fecha y firma dellicitador. Acuerdo de aprobacion del expediente Con fecha 9 de junio, se dicto Resolucion mediante el que se ordenaba la iniciacion del expediente de contratacion de las obras de Mejora y asfaltado del circuito de velocidad de "La Torrecia" de Albacete. En esa mismo Resolucion se aprobaba el proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, Don Bernado Monserrat Lafuente., levantandose acta de replanteo del mismo, que consta en el expediente, en fecha II de junio, tal como scfiala el art. 126 TRLCSP. EI informe de supervision del proyecto se emite con fecha II de junio.. Asimismo consta tambien en el expediente certificado de existencia de credito por importe de 1.169.428,39 €, correspondiendo al presupuesto de licitaci6n de la obra. En cuanto a la forma y procedimiento de adjudicaci6n del contrato, por parte de los servicios tecnicos se recomienda el procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicacion toda vez que la selecci6n del contratista no se efectuara exclusivamente en atencion a la oferta cuyo precio sea el mas bajo y particularmente se entiende conveniente esta forma de adjudicaci6n por causa de que existen otros criterios que se ha considerado conveniente ponderar en aras a su mejor ejecuci6n.. Se atribuye ademas en la presente licitaci6n a los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas una ponderacion superior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, no siendo por tanto precisa la constitucion del comite de expertos. Existiendo ademas la necesidad inaplazable y/o existiendo de razones de interes publico que hacen preciso acelerar la adjudicaci6n de las obras por ser conveniente que se encuentren finalizadas durante el proximo mes de septiembre, y al amparo de 10 dispuesto por el art. 112 TRLCSP, se acordo tramitar el presente expediente de contratacion a traves del procedimiento urgente. Segun 10 antedicho y en virtud de las competencias conferidas por la legislacion vigente se propone la adopcion del siguiente Resoluci6n, cuya competencia recae en el Sr. Vicepresidente del Consorcio, por ausencia de la Sra. Presidencia, previa delegacion en ella por parte de la Junta General del Consorcio, en sesion celebrada el dia 30 de abril de 2.014. PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contratacion urgente de las obras comprendidas en el proyecto de Mejora y asfaltado del Circuito de velocidad de "La Torrecica" de Albacete, aprobando al efecto los pliegos de clausulas administrativas particulares y de prescripciones tecnicas que habran de regirlo. SEGUNDO.- Autorizar el gasto de de 1.169.428,39 €, euros, imputable a la partida de Inversiones del Presupuesto Municipal en vigor. TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicacion mediante procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicaci6n y tramitaci6n urgente. CUARTO.- Publicar anuncio de licitacion en el Boletin Oficial de la Provincia de Albacete, a efectos de abrir el plazo de presentaci6n de ofertas. QUINTO.- Ordenar a la Gerencia del Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, la realizacion de los tramites precisos para la adjudicacion de las obras mejora y pavimentaci6n del circuito de velocidad "La Torrecica" de Albacete. En Albacete a 17 de julio de 2.014. El Secretario General del Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete A la vista del inforrne precedente suscrito por el Secretario General del Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, y en uso de las facultades que me confiere la legislacion vigente, RESUELVO PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contrataci6n urgente de las obras comprendidas en el proyecto de Mejora y asfaltado del Circuito de velocidad de "La Torrecica" de Albacete, aprobando al efecto los pliegos de clausulas administrativas particulares y de prescripciones tecnicas que habran de regirlo. SEGUNDO.- Autorizar el gasto de de 1.169.428,39 €, euros, imputable a la partida de Inversiones del Presupuesto Municipal en vigor. TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicaci6n mediante procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicacion y tramitacion urgente. CUARTO.- Publicar anuncio de licitaci6n en el Boletin Oficial de la Provincia de Albacete, a efectos de abrir el plazo de presentaci6n de ofertas. QUINTO.- Ordenar a la Gerencia del Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, la realizacion de los tramites precisos para la adjudicacion de las obras mejora y pavimentacion del circuito de velocidad "La Torrecica" de Albacete. En Albacete a 17 de julio de 2.014. El Vicepresidente del Consorci el Circuito de velocidad d acete. Fdo..e6nstant.iltoB~[IJ! ga 8iIjIatIo. .:. Anuncio de licitacion 1. Entidad Adjudicataria: o o Organismo: Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete. Dependencia que trarnita el expediente: Gerencia 2. Objeto del Contrato: o o o o o Descripci6n del objeto: Obra de "pavirncntacion y mejora del circuito de velocidad de Albacete". Clasificaci6n del contratista: Grupo G, subgrupo 4, Categoria E. CPV (referencia nomenclatura) 45.23.12 Lugar de ejecuci6n: Circuito de velocidad sito en el paraje de "La Torrecica" de Albacete. Plazo de ejecuci6n: 2 meses. 3. Tramitacien: Urgente al amparo de 10 dispuesto por el art. 112 TRLCSP. 4. Procedimiento: Abierto 5. Forma: Varios criterios de adjudicaci6n: Calidad tecnica; oferta econ6mica y mejoras. 6. Presupuesto Maximo 0 Precio Tipo: EI precio del contrato asciende a la cantidad de 1.169.428,39 Euros. 7. Garantia: EI adjudicatario deberan constituir una garantia del 5% del importe de adjudicacion, excluido el LV.A., de acuerdo con 10 establecido en la c1ausula 18 del Pliego de condiciones tecnicas y econ6mico administrativas. 8. Obtencion de la dncumentacion: o o o o o o o Entidad: Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete Domicilio: Carretera de Ayora Kil6metro 3,7.- 02080 Albacete. Localidad: Albacete. Telefono: 967242510 - 12 Fax/E.mail: circuitodirector@circuitoalbacete.es. Obtencion de copia del proyecto tecnico: www.circuitoalbacete.es Fecha limite de obtenci6n de documentos: con dos dias de anticipaci6n a la finalizaci6n del plazo d presentaci6n de solicitudes. 9. Presentacion de Ofertas: • Fecha limite de presentaci6n: Dentro del plazo de 15 dias naturales, contados a partir del siguiente a! de la publicaci6n del anuncio de licitaci6n en el Boletin Oficia! de la Provincia de Albacete. • Documentaci6n necesaria: La resefiada en la clausula 15 del Pliego de condiciones tecnicas y econ6mico administrativas. • Lugar de presentaci6n: Circuito de velocidad de Albacete. Carretera de Ayora kil6metro 3,7.- Albacete • Admisi6n de mejoras: Se admiten las especificadas en el pliego de condiciones econ6mico administrativas, clausula 12, asi como su ponderaci6n especificada en el, 10. Apertura de las ofertas: • La Mesa de contrataci6n se constituira el quinto dia habil a contar desde el siguiente a! de fina!izaci6n del plazo de presentaci6n de las proposiciones, a las 12 horas, en caso de coincidir dicho dia con sabado, la Mesa de constituira el lunes siguiente. En acto no publico, calificara la documentaci6n administrativa contenida en el sobre A. 11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del contratista los gastos e i puestos del anuncio o anuncios de licitaci6n y adjudicaci6n. ~ Albacete, a 16 de julio de 2 EI Viceprcsidentee