___________________________________________________________________________________________ CONDICIONES GENERALES DE COMPRAS Y CONTRATACION ACEPTACION DEL PLIEGO En representacion de la firma, despues de analizar cuidadosamente lo especificado en el presente Pliego de Condiciones, y no quedando niguna duda acerca de su interpretacion , el abajo firmante acepta cumplir lo que se indica en todas y cada una de sus partes hasta completar totalmente el trabajo encomendado. Los documentos presentados por el proveedor, junto con su cotizacion, integraran las condiciones de compras y contratación en la medida que no contradigan estos terminos y condiciones. Este Pliego de Condiciones Generales consta de 26 paginas y es extendido en dos ejemplares, quedando una de las copias en poder del proveedor y la otra, firmada y sellada en todas sus hojas, en poder de ALCATEL - LUCENT. VIGENCIA El presente Pliego de Condiciones Generales rige para todas y cada una de las contrataciones que se acuerden entre el Proveedor y ALCATEL - LUCENT, hasta tanto sea notificado por escrito, por parte de Lucent, su modificacion o finalizacion ------------------------Firma ----------------------Aclaracion --------------------Sello / / -------------------Fecha Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 1 of 28 ___________________________________________________________________________________________ CLAUSULA I CONFLICTO DE INTERESES El Proveedor facilitará a Lucent, y mantendrá actualizado durante la vigencia del presente Contrato, un listado con el nombre de los accionistas o socios y miembros del órgano de administración del Proveedor y los apoderados del mismo, y notificará la existencia de cualquier vínculo familiar o de amistad entre los accionistas o socios y miembros del órgano de administración del Proveedor y empleados de Lucent y del Cliente, en el caso que Lucent lo considere necesario. El Proveedor notificará a Lucent cualquier cambio que se produjera en la tenencia accionaria o social y de miembros del órgano de administración del Proveedor, de cualquier cambio de apoderados del mismo, así como de los habidos en la vinculación familiar entre los accionistas o socios y miembros del órgano de administración del Proveedor y empleados de Lucent y del Cliente, en caso que Lucent lo considere necesario.” ALCANCE A los fines de establecer las necesidades de negocio entre el Proveedor y ALCATEL - LUCENT, el presente Pliego de Condiciones describe aquellos aspectos generales y particulares necesarios como condicion determinante de cotizacion y licitacion. Este Pliego de Condiciones sera considerado como adjunto a la Orden de Compra, sin que el mismo pueda ser asumido como documento independiente de contratacion. La sola respuesta a un pedido de cotizacion por parte del proveedor implicara, para Lucent, que el presente pliego a sido aceptado en todos sus terminos y alcances. El proveedor debera ejecutar los servicios contratados siguiendo estrictamente las especificaciones del Pliego de Condiciones Tecnicas Particulares y Condiciones Comerciales Particulares (si existieran) correspondientes a cada contratacion. En caso de contradicciones entre las Condiciones Particulares y este pliego, prevaleceran las Condiciones Particulares. PLANOS Y ESPECIFICACIONES Los Planos y Especificaciones son complementarios y lo que se indica en alguno debe ser considerado como que se indica por todo. En el caso de conflicto entre los Planos o Especificaciones y cualquier Cláusula de este Contrato, se indica el orden de prelación en la contrata. De surgir una disputa entre las partes referente a los Planos y Especificaciones, las necesidades de los servicios a contratar y/o materiales o insumos y otras relacionadas, serán definidas por el Representante Técnico de ALCATEL - LUCENT, y tal determinación será final. AGRUPAMIENTOS Los agrupamientos de elementos y/o materiales que se indican en los Planos y/o Especificaciones lo son a título ilustrativo y no debe ser interpretado como una separación correcta y/o completa de los distintos rubros de materiales y/o mano de obra, ni deben ser interpretados como un intento de definir procedimientos jurisdiccionales. ALCATEL - LUCENT no asume ningún tipo de responsabilidad, ya sea implícita o explícita, por duplicaciones u errores que el Proveedor y sus SubProveedors puedan incurrir alegando errores en ordenamiento de rubros en los Planos y/o Especificaciones. CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL El Proveedor acuerda y reconoce que ha examinado los Sitios y Obras en la que se realizarán los servicios y/o provision de productos y que está advertido de todos los detalles relativos a la naturaleza y alcance de la misma, las condiciones ambientales prevalecientes, y otros temas que puedan afectar de alguna manera a la realización de los Servicios / Provisión de los productos, el costo convenido, y el cronograma de entrega, que incluyen pero no se Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 2 of 28 ___________________________________________________________________________________________ limitan a los Planes y Especificaciones, el lugar de trabajo, tamaño y ubicación, las condiciones de acceso, la disponibilidad de servicios. Cualquier error en la interpretación de los datos que pueda afectar la ejecución de los servicios o los métodos constructivos no relevará al Proveedor de su responsabilidad de efectuar los trabajos o asumir sus obligaciones emergentes del contrato. CLAUSULA II GARANTIAS GENERALES El Proveedor garantiza a ALCATEL - LUCENT que los servicios serán prestados con prontitud y de acuerdo a las “Normas del Arte” involucrado y a satisfacción de ALCATEL - LUCENT. El Proveedor también garantiza a ALCATEL – LUCENT que todos los materiales provistos serán nuevos, libres de defectos de diseño y/o materiales y/o fabricación, y que estarán de acuerdo a los Planos, Especificaciones y muestras. El Proveedor también garantiza a ALCATEL - LUCENT que el material provisto se comportará en forma adecuada para el uso previsto, por el tiempo de vida indicado para el material o un año de la fecha de aceptación de la Obra por ALCATEL - LUCENT. Si los materiales o equipos provistos contemplan garantías del fabricante, el Proveedor debe transferirlas a ALCATEL - LUCENT. Las garantías tendrán vigencia aún después de que el servicio se hubiera inspeccionado, aceptado y pagado. En el caso que los Servicios o los materiales solicitados no cumplan con la garantía solicitada o causen daños a otro trabajo de ALCATEL - LUCENT, ésta podrá optar por devolverla al Proveedor para su reparación, o cambio sin cargo, incluyendo los cargos de transporte y los riesgos de pérdida y/o daños. Antes de la aceptación final del trabajo, el Proveedor deberá remitir a ALCATEL – LUCENT las copias de las garantías involucradas. TRABAJOS DEFECTUOSOS El Representante Técnico es juez único e inapelable en cuanto a la posibilidad de corregir un trabajo defectuoso. Todos los rechazos deberán ser rehechos por el Proveedor sin que ello implique prórroga del plazo contractual y a su exclusivo cargo. Cuando el Representante Técnico sospeche que existen vicios ocultos podrá ordenar demoliciones, desmontajes o cualquier otro trabajo, prueba o ensayo, y las reconstrucciones y/o reObraes necesarias. Nada de lo indicado en este contrato debe ser interpretado como que ALCATEL – LUCENT releva al Proveedor de su responsabilidad de inspeccionar, detectar y corregir defectos en los materiales y/o servicios. La recepción definitiva de los trabajos no anulará el derecho de ALCATEL – LUCENT de exigir el resarcimiento de los costos, gastos e intereses que produjera la reconstrucción de aquella parte de la obra en la que se descubrieran posteriormente fallas o defectos. CLAUSULA III ARANCELES, IMPUESTOS Y CARGOS PREVISIONALES Será responsabilidad del Proveedor el pago de todos los derechos, incluyendo los derechos u honorarios de importación, impuestos, cargos previsionales y de las obligaciones legales, conforme a las leyes nacionales y provinciales, creadas o a crearse y los convenios oficialmente homologados y vigentes durante la realización de los trabajos, incluyendo el pago de sueldos y salarios del personal así como los aportes previsionales, contribuciones patronales y cargas sociales que correspondan, o estén relacionados a la realización de una Tarea (provisión de bienes o servicios) por parte del Proveedor como consecuencia de este acuerdo. Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 3 of 28 ___________________________________________________________________________________________ Las partes acuerdan que los precios indicados en las propuestas del proveedor y en la orden de compra o contrato de Lucent incluyen dichos cargos en su totalidad y que los precios no serán modificados de aquí en más como consecuencia de omisiones en el precio del Proveedor de algún arancel, impuesto y/o cargo previsional. El Proveedor deberá resarcir a ALCATEL – LUCENT y evitarle todo daño emergente de incumplimiento, por parte del Proveedor, del pago de dichos cargos y/o impuestos. ALCATEL - LUCENT podrá considerar la misma como una causal de la rescisión del contrato, sin derecho para el Proveedor de indemnización alguna. En conformidad con lo antes expuesto el proveedor / Contratista deberá presentar mensualmente la documentación que se detalla a continuación: • Para contratos laborales celebrados a partir del 01/07/2005 deberá enviar copia de la Constancia emitida por el Registro de Altas y Bajas de acuerdo a la RG 1891/05 y en caso de tratarse de ingresos anteriores que se hayan producido a partir del 07/10/2000 la Constancia de la Clave de Alta Temprana ( CAT). • Constancia de una Cta. Cte. Bancaria emitida por el Banco incluyendo el N° de dicha cuenta. • Nómina de Personal que trabaja para Alcatel - Lucent – con Nombre y Apellido y N° de CUIL. • Fotocopia de Recibos de Sueldos del personal que desarrolló tareas para Alcatel - Lucent. • Formulario 931, Acuse de Recibo, Comprobante de Pago Total y el reporte que emite por empleado donde consta las personas que prestan servicio en Alcatel - Lucent. • Copia de los libros de Sueldos y Jornales de empleados que desarrollan tareas para Alcatel - Lucent. • Original de Certificado de Cobertura emitido por la ART con Nómina de Personal SITUACIONES ESPECIALES: Cuando el prestador tenga personal de la Industria de la Construcción • Fotocopia de los pagos de IERIC, Fondo para el Desarrollo de la Construcción, Seguro de Vida, Cuota Sindical, Fondo de Cese Laboral ( lo que corresponda). Cuando el prestador tenga personal del gremio metalúrgico (UOMRA y ASSIMRA) • Fotocopia de los pagos de Seguro de Vida, y Cuota Sindical Cuando el prestador tenga personal del gremio de Comercio • Fotocopia de los pagos de Seguro de Vida de Comercio, Cuota Sindical, FAECYS y La Estrella Cuando el prestador tenga personal del gremio del Personal de Seguridad • Fotocopia de los pagos de Cuota Sindical, art.31 CCT 194/92) Cuando el prestador tenga personal del gremio del Personal de Maestranza • Fotocopia de los pagos de Cuota Sindical, Contribución art. 58 CCT 281/96, COMISE 55 CCT 281/96 SI NO TIENE PERSONAL BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA: • Formulario 931 “Sin empleados” que emite el DGISIJP con el acuse de recibo de la presentación. SOCIEDAD DE HECHO - SIN DEPENDIENTES: Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 4 of 28 ___________________________________________________________________________________________ • Apellido y Nombre de los componentes de la Sociedad, con N° de CUIT. • Denominación y la constancia de Inscripción que se obtiene del sitio de Internet de la AFIP • Por cada uno de los componentes, fotocopia de la Póliza de Seguro de Accidentes Personales por $ 180.000. por Muerte, $ 180.000. - por Invalidez Total o Parcial , Riesgo cubierto, “en caso que el riesgo cubierto sea trabajos en altura”, debe especificarse hasta que altura está cubierto. IMPORTANTE: CLAUSULA DE NO REPETICIÓN CONTRA Alcatel - Lucent y copia del Recibo de Pago total/parcial. • No se aceptan Cooperativas de Trabajo. SOCIEDADES REGULARMENTE CONSTITUIDAS – SIN DEPENDIENTES: • Razón Social, y la constancia de Inscripción que se obtiene del sitio de Internet de la AFIP • Para el caso de SRL, copia del contrato social, con sus modificaciones. • Para el caso de SA, copia de la última acta de directorio con la nómina de los directores, la misma deberá ser presentada al vencimiento de cada mandato. • .En el caso de que los socios gerentes (de SRL), o en su caso directores de SA que no sean dependientes, deberán presentar por cada uno, copia de la Póliza de Seguro de Accidentes Personales por $ 180.000. - por Muerte, $ 180.000.-por Invalidez Total o Parcial , Riesgo cubierto, “en caso que el riesgo cubierto sea trabajos en altura”, debe especificarse hasta que altura está cubierto. IMPORTANTE: CLAUSULA DE NO REPETICIÓN CONTRA Alcatel - Lucent y copia del recibo de pago total/parcial. CLAUSULA IV CRONOGRAMA DE PAGOS - CERTIFICACION - CUANTIFICACION El Proveedor deberá suministrar un Cronograma de Pagos en concordancia con el cronograma de ejecución de los Servicios / entrega de los bienes. Al fin del período de tiempo acordado o al finalizar el trabajo el Proveedor someterá a consideración del Representante Técnico una planilla estructurada y discriminada a los efectos de certificar el avance de obra. Una vez aprobadas servirán para que el Proveedor emita la factura respectiva. COMPENSACION FINANCIERA En caso de que la prestación de los Servicios en conformidad con ALCATEL - LUCENT se retrase por cualquier causa imputable al Proveedor, de acuerdo con la cláusula VIII, “Cancelación, Situación de Insolvencia Finanaciera, Incumplimientos” y distinta a la desiciòn unilateral de ALCATEL - LUCENT, sobre la fecha convenida y por un tiempo superior a un mes, el Proveedor abonara a ALCATEL - LUCENT durante los tres primeros meses siguientes, la cantidad que resulte de aplicar sobre el monto del pago anticipado, si lo hubiese, y en su defecto sobre el monto de los servicios no finalizada en tiempo, las tasas de descuento por operaciones bancarias de hasta 90 días. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el atraso exceda los 60 días, el Proveedor estará obligado a devolver el pago anticipado y a abonar el monto que resulte de aplicar a dicha suma la tasa de descuento a que se refiere el parrrafo anterior, el cual compensará el primer mes de atraso. En cualquiera de los casos indicados, ALCATEL - LUCENT, deducirá las sumas referidas de las facturas correspondientes al suministro del que fuera afectado por el atraso del Proveedor, y sobre cualquier otro crédito liquido y exigible del que fuera titular el Proveedor. Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 5 of 28 ___________________________________________________________________________________________ CONDICIONES DE PAGO - FONDO DE GARANTIA / REPAROS La condicion de pago no sera en ningun caso inferior a los 45 dias de fecha de recepcion de una factura aceptable (sin errores, con todos los datos solicitados). Sobre dichos pagos ALCATEL - LUCENT podrá retener un porcentaje, acordado e indicado en MONTO DEL SERVICIO. ALCATEL - LUCENT podrá retener un porcentaje más alto si, a su criterio, los Servicios realizados no están de acuerdo a los Planos y Especificaciones u otro documento de este contrato. Este monto retenido por ALCATEL - LUCENT conforma el fondo de garantía que asegure la ejecución de los Servicios, y será retornado al Proveedor sesenta (60) días después que se hubiere realizado la Recepción Provisoria del Servicio y como constancia de la recepción definitiva del mismo. Cualquier pago que efectúe ALCATEL - LUCENT a su Proveedor como parte de este contrato deberá ser usado por éste para liquidar sus obligaciones con respecto al mismo. FACTURAS El derecho del Proveedor a recibir los pagos indicados en este contrato está condicionado a que el Proveedor cumpla con la Cláusula GRAVAMENES Y OBLIGACIONES y que envíe una factura con todos los datos requeridos respecto del trabajo entregado y a conformidad del Representante Técnico. El pago de dichas facturas, incluyendo el pago final, no debe ser interpretado como una aceptación del servicio prestado, ni que el mismo reduce la responsabilidad del Proveedor tal como se indica en la contrata. No se efectuaran pagos por facturas de o contra terceros. No se se aceptaran cesiones de credito sobre facturas del proveedor. CLAUSULA V GRAVAMENES Y OBLIGACIONES Los Servicios prestados a ALCATEL - LUCENT deberán estar libre de reclamos, gravámenes, prendas hipotecarias, y otros cargos similares. Cada factura debe estar acompañada por el listado de personal que presto los servicios (incluyendo pero no limitado a obreros, arquitectos, ingenieros, proyectistas, artesanos, subProveedors) y una declaración jurada de cada individuo que cubra su porción de lo facturado por el Proveedor C. Como condición previa al pago final, incluyendo el del fondo de garantía, ALCATEL - LUCENT requerirá al Proveedor que suministre una declaración jurada y renuncias de embargos, preparadas con el Proveedor y todas las personas involucradas. CLAUSULA VI MODIFICACIONES AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA ALCATEL - LUCENT podrá, en cualquier momento que dure la ejecución de los servicios y sin previo aviso, requerir agregados, alteraciones, deducciones o desviaciones (de ahora en mas llamados “Cambios”) a los Planos y/o Especificaciones. El Proveedor no deberá realizar ningún Cambio, ni tendrá derecho a cobrarlos, a menos que reciba una Modificación Escrita de ALCATEL - LUCENT. Dichos cambios no deben afectar la fecha de finalización a menos que esté específicamente indicado en la orden de cambio, acordándose que para estos cambios regirán todas Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 6 of 28 ___________________________________________________________________________________________ las Cláusulas de este Contrato a menos que se especifique por escrito por el Representante de ALCATEL LUCENT. Dentro de los 10 días de recibido el pedido de Cambio, el Proveedor deberá cotizar los incrementos o reducciones de costo resultantes de dichos cambios y las eventuales modificaciones en los plazos de entrega. ALCATEL LUCENT debe, en un plazo de 30 días, decidirse por: 1. Aceptar la propuesta, en cuyo caso emitirá una Orden de Cambio escrita, o 2. Indicar al Proveedor que el cambio no será realizado en cuyo caso este proseguirá con los servicios originalmente pactados. Excepto cuando se trata de situaciones donde se apliquen precios unitarios, todas las propuestas deben estar lo suficientemente desglosadas como para que reflejen los precios y cantidades de los materiales, y el costo de mano de obra. Como resultado del Cambio, puede incrementarse o reducirse el precio convenido, debiéndose ajustar este de acuerdo a las siguientes alternativas: a) Por Precios Unitarios, si los mismos hubieren sido solicitados en el Contrato original b) Si lo anterior no es factible se procederá de la siguiente manera: 1) Por análisis de la mano de obra y/o materiales involucrados. 2) Por aceptación del estimado del Proveedor, si no se acepta; 3) Costo resultante más Ganancia, en este caso la Obra deberá estar supervisada por el Representante Técnico. Nada de lo indicado en este contrato, incluyendo los Planos y Especificaciones, impide a ALCATEL - LUCENT buscar la forma de reducir la cantidad de tareas a realizar, estas reducciones no deben incrementar, de ninguna manera, los precios unitarios. REGISTROS El Proveedor mantendrá registros contables completos y exactos según las normas de contabilidad generalmente aceptadas, para verificación de los cargos del Proveedor según la presente, como así también las obligaciones del mismo con sus empleados y toda la documentación asociada al presente Contrato. El Representante Técnico podrá solicitar informes diarios que se acordarán en cada oportunidad. Todos los cargos hechos por el Proveedor a ALCATEL - LUCENT podrán ser sometidos a la auditoría de ALCATEL - LUCENT y el Proveedor deberá guardar todos los comprobantes que detallen los cargos hechos por él, durante por lo menos dos (2) años de efectuarse el pago final o a partir de la fecha de solución de una disputa , de presentarse esta situación., corriendo por cuenta del Proveedor exigir a sus subProveedors estos requerimientos. CLAUSULA VII DERECHOS DE ENTRADA Y REGLAS DEL EDIFICIO Cada parte tendrá el derecho de entrada a las locaciones donde se presten los servicios, o del Comitente Principal, durante el horario normal de trabajo en relación a la ejecución del contrato, sujeto a todas las normas internas de seguridad, otros procedimientos internos, y a normas legales si correspondiera, en relación a la ejecución de una tarea bajo estos Términos y Condiciones. Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 7 of 28 ___________________________________________________________________________________________ El Proveedor deberá conocer las reglas y normas que rigen la entrega, recepción y almacenamiento de los materiales en el lugar de trabajo para que ello no entorpezca las operaciones normales de ALCATEL - LUCENT, o del Comitente Principal. El espacio para almacenamiento no será proporcionado, necesariamente, adyacente a la zona de trabajo del Proveedor. Es por esta razón que se espera que el Proveedor seleccione, desembale, retire y transporte los materiales desde dichas áreas al lugar de trabajo. ALCATEL - LUCENT no será responsable de la custodia de los elementos, materiales y/o otras propiedades que el Proveedor almacene en las Obraes de ALCATEL - LUCENT, o del Comitente Principal. El Proveedor se compromete a no interrumpir, demorar y/o interferir con el normal desenvolvimiento de las operaciones de ALCATEL - LUCENT, o del Comitente Principal, sin autorización previa del representante autorizado de ésta. El Proveedor mantendrá y proveerá de cobertura suficiente, y tomará cualquier otra precaución necesaria para proteger los bienes, equipos y otra propiedad de ALCATEL - LUCENT que pudiera ser afectada debido a las actividades del Proveedor en la ejecución de la Tarea. CREDENCIALES DE IDENTIFICACION ALCATEL - LUCENT, o el Comitente Principal, podrán requerir, si así lo quisieran, que los empleados del Proveedor y subProveedors usen Credenciales de Identificación emitidas por ALCATEL - LUCENT, o por el Comitente Principal, mientras permanecen en dependencias de ALCATEL - LUCENT, o del Comitente Principal. El Proveedor deberá avisar por escrito cuando uno de sus empleados se retire, retornando las credenciales lo mas rápidamente posible. El Proveedor será responsable de los daños o pérdidas ocasionadas si dichas credenciales no se devuelven. OTROS PROVEEDORES ALCATEL - LUCENT se reserva el derecho de seleccionar otros Proveedors o usar su propio personal para realizar servicios no asignados al Proveedor. El Proveedor deberá dar a esto otros Proveedors o empleados de ALCATEL LUCENT igual oportunidad para el almacenamiento de los materiales o la ejecución de los servicios, y debe conectar y coordinar adecuadamente sus servicios con los de los otros para que no se interfieran mutuamente. RELACIONES CON OTROS PROVEEDORES El Proveedor deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos a su cargo y los que ejecuten otros Proveedores, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido le formula el Supervisor o Representante Técnico de ALCATEL - LUCENT respecto del orden de prelación de los trabajos. Si el Proveedor experimentara demoras o fuera estorbado o perjudicado en sus trabajos por acciones, negligencia o retrasos de otros Proveedor deberá comunicarlo al Supervisor o Representante Técnico de ALCATEL - LUCENT, quien dictaminará al respecto. Mientras tal comunicación no se haga fehacientemente no se justificarán atrasos, ni se aceptarán reclamos por acciones, negligencias o retrasos de otros Proveedors. Previo, durante y después de la ejecución de la Obra, el Proveedor deberá adoptar las medidas de precaución necesarias para evitar deterioros o daños a otros trabajos terminados y/o en ejecución a cargo de otros Proveedors, o de propiedad de ALCATEL - LUCENT, o del Comitente Principal. Si el Proveedor causare un daño a la obra de otros Proveedores, este acuerda que luego de recibida la notificación del hecho realizará todos los esfuerzos necesarios para negociar un arreglo con dicho Proveedor. Si el daño fuera causado a propiedad de ALCATEL - LUCENT será por cuenta del Proveedor. Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 8 of 28 ___________________________________________________________________________________________ El Proveedor deberá cooperar con otros Proveedors o personal de ALCATEL - LUCENT de manera tal que todas las partes de los servicios se realicen eficientemente y en la menor cantidad de tiempo posible dentro de horas normales. El Proveedor deberá proveer a los otros Proveedors, cuyo trabajo esté relacionado o sea dependiente de éste o esté próximo a su lugar de trabajo con detalles completos relacionados a la Obra del Proveedor. Cuando sea posible los planos deben indicar medidas confirmadas “in situ”. CLAUSULA VIII CANCELACION: SITUACION DE INSOLVENCIA FINANCIERA, INCUMPLIMIENTOS ALCATEL - LUCENT podrá cancelar este contrato si el Proveedor es declarado insolvente, llama a concurso de acreedores, es declarado en quiebra, o no paga a sus subProveedors y Proveedores de materiales usados para llevar a cabo los servicios contratados, o se niega a seguir las instrucciones del Representante Técnico en referencia a la los detalles del servicio o falla en el suministro de materiales, equipos, herramientas o mano de obra calificada para la ejecución de los servicios, o causa demoras a la Obra por descuidos o incompetencia, o no cumple con los Planos y Especificaciones, o falla en la protección personal y/o materiales, o por violación de otras Cláusulas de este acuerdo. Esta cancelación se hará efectiva tres (3) días después de recepción de notificación escrita. Con esta notificación y sin prejuicio de ejecutar otros derechos, ALCATEL - LUCENT puede determinar este Contrato y tomar posesión del lugar y de los materiales y equipos de su propiedad, pudiendo terminar la Obra por sí o por uso de otro Proveedor. En este caso, el Proveedor no recibirá ningún pago hasta que la Obra sea finalizada a su satisfacción. Los cargos de finalización del servicio, incluyendo los cargos administrativos y/o daños eventuales, podrán ser descontados de saldos de pagos pendientes, si estos saldos fueren insuficientes el Proveedor está obligado a pagarle a ALCATEL - LUCENT luego de recibir la notificación escrita. En caso de que el Proveedor no cumpla con la realización de los servicios de acuerdo a lo requerido y/o cualquiera de los Términos y Condiciones en éste acuerdo, el siguiente proceso se aplicará para informar y solucionar las no conformidades e inconvenientes. ALCATEL - LUCENT, informará al Proveedor por escrito de la disconformidad o incumplimiento, otorgándole al Proveedor una determinada cantidad de días, definida de acuerdo a la naturaleza del problema en cuestión. Este plazo será definido por ALCATEL - LUCENT. A partir de la tercera disconformidad consecutiva en relación y durante el presente acuerdo, ALCATEL - LUCENT, se reserva el derecho de cancelar el Contrato de acuerdo a los Términos listados en ésta Cláusula. CLAUSULA IX FUERZA MAYOR Ninguna de las partes contratantes será responsable por la demora o el incumplimiento de un contrato, en el caso de que dicha demora o incumplimiento se deba a causas tales como: incendios, inundación, explosión, guerra, expropiación, exigencias de autoridades civiles o militares, fenómenos naturales u otra causas semejantes que no se puedan controlar (“caso fortuito o de fuerza mayor”). No obstante lo anterior, la responsabilidad del Proveedor por pérdida o daños a los bienes de ALCATEL - LUCENT que se encuentre bajo su posesión o control no se modificará por esta cláusula. Si ocurriera algún caso fortuito o de fuerza mayor, la parte que sufra el retraso o la incapacidad de cumplir, deberá notificar inmediatamente a la otra parte, manifestando la causa o tipo de acciones que haya tomado a fin de minimizar su efecto. La parte afectada por la demora o incapacidad de cumplir podrá optar por: Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 9 of 28 ___________________________________________________________________________________________ 1. Suspender este contrato mientras prevalezca el caso fortuito o de fuerza mayor y: a) A su elección, comprar, vender u obtener de terceros el material o servicio cuya compra o venta estuviera amparada por estos Términos, al precio que apliquen tales terceros (a menos que dicha venta u obtención esté expresamente prohibida por los términos del contrato), y descontar de los compromisos aceptados la cantidad comprada o vendida a que se haya comprometido con terceros. b) Una vez que la situación de fuerza mayor desaparezca, reanudar el cumplimiento del contrato, otorgando a la parte afectada la posibilidad de ampliar el período de cumplimiento de un lapso de tiempo igual a la situación de fuerza mayor, y/o 2. Dar por terminado este contrato o una parte del mismo (cuando el retraso o incumplimiento perdure por un período de quince (15) días en lo que se refiera al material o a los servicios pendientes. Se aplicará la opción (1) a menos que se notifique por escrito con una antelación de cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha que la parte afectada sea notificada de la situación de fuerza mayor. CLAUSULA X SEGUROS DE LA PROPIEDAD ALCATEL - LUCENT obtendrá seguros o autoseguros por los riesgos de pérdida o daños causados por fuego y otros peligros cubiertos por una póliza de seguro por incendio standard, extendiéndose la cobertura de la póliza a los servicios prestados, incluyendo materiales depositados. El Proveedor será responsable de obtener, a su cargo, la cobertura por pérdida o daño de equipos, máquinas, y otros artículos de su propiedad que utilice o estén depositados en el lugar de trabajo. Si los servicios prestados por el Proveedor se vieran afectados en forma total o parcial por alguno de los riesgos indicados en el párrafo anterior, ALCATEL - LUCENT tendrá la opción de requerir al Proveedor que realice los trabajos nuevamente, a cargo de ALCATEL - LUCENT (o del Proveedor si el daño fuera consecuencia de negligencia de éste), o podrá dar por terminado el contrato invocando la Cláusula de Cancelación indicada en este contrato. CLAUSULA XI DELIMITACION DE RESPONSABILIDADES Las personas suministradas por el Proveedor se consideran únicamente empleados de Proveedor y éste será íntegramente responsable como empleador de las obligaciones laborales y previsionales. El Proveedor deberá indemnizar y eximir a ALCATEL - LUCENT y a sus Clientes de toda responsabilidad por pérdida, daño, reclamo, demanda, pleito, multa, sanción y/o gasto resultante de: 1. Lesiones o muerte de personas o daños a la propiedad, incluyendo el robo, que surjan o sean causados o alegado de haber sido causado como resultado de la realización del trabajo o los servicios realizados por el Proveedor o sus empleados. 2. Fallas del Proveedor en el cumplimiento de las exigencias o especificaciones relacionadas con la mano de obra, equipos, materiales y/o otras obligaciones relacionadas directa o indirectamente con la Tarea. 3. Fallas del Proveedor en el cumplimiento de esta cláusula o de la de Seguros. Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 10 of 28 ___________________________________________________________________________________________ El Proveedor deberá defender por cuenta propia todos los juicios o demandas que invoquen los daños señalados en esta cláusula, y pagará todos los honorarios de abogados, costas de tribunales y todos los demás gastos relacionados con ello. ALCATEL - LUCENT acuerda notificar al Proveedor por escrito en un plazo razonable de cualquier reclamo o demanda contra ALCATEL - LUCENT por la cual el Proveedor es responsable en virtud de esta cláusula. ACCIONES JUDICIALES El Proveedor renuncia al ejercicio de cualquier acción legal que pudiera corresponderle en contra de ALCATEL LUCENT y/o de sus Clientes, o contra los empleados de cualesquiera de ellos, derivada de reclamación hecha por cualquier persona, en concepto de daños personales o muerte de un empleado de ALCATEL - LUCENT o de sus clientes que pudiera ocurrir bajo la ejecución de una Tarea bajo estos Términos y Condiciones y que se derive de materiales suministrados o servicios prestados en los términos del contrato. SEGUROS Durante la vigencia del contrato o de la orden de compra el Proveedor y sus SubProveedors deberán disponer de los siguientes Seguros: 1. Seguro sobre riesgos de trabajo, ley 24.557, contratada con Administradora de Riesgos del Trabajo aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y bajo las siguientes condiciones: Deberá mencionarsse el período de cobertura del personal asegurado. Deberá incorporar el siguiente texto: … “ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra Alcatel - Lucent, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en la ART. 39.5 de la ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias, que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o exdependiente del Proveedor, alcanzados por la cobertura de la presente póliza por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridas o contrarídas por el echo o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo…” …”ART se obliga a comunicar a Alcatel - Lucent en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez días de verificados…” 2. Un seguro de responsabilidad civil comprensiva ante terceros y propiedad adyacente por causa de las obras, cubriendo su responsabilidad con limites mínimos de $100.000 por cada evento. 3. En el caso en que se requiera el uso de automotores, una cobertura de responsabilidad civil de $3.000.000 por daños corporales y/o materiales por cada evento. 4. Un seguro de responsabilidad civil general y daños materiales y/o corporales con límites mínimos de $500.000 por cada evento. 5. Si se trata de una compra que incluye el suministro de productos o materiales, el seguro de responsabilidad civil deberá incluir la cobertura de dichos productos en la suma mínima de $1.000.000 por cada evento. Todos los seguros deben ser primarios y deben responder e indemnizar antes que cualquier otro reclamo. El Proveedor acuerda que éste, la(s) compañía(s) aseguradoras y cualquier persona que reclama por o en favor del Proveedor no tendrá derecho a reclamo, derecho de acción o derecho de subrogación contra ALCATEL - LUCENT y sus Clientes basada en cualquier pérdida o responsabilidad cubierta por los seguros mencionados en esta cláusula. Antes de iniciar la Tarea el Proveedor y sus SubProveedors proporcionarán certificados o pruebas a satisfacción de ALCATEL - LUCENT respecto al cumplimiento de esta cláusula. Los certificados deben estipular que el asegurador otorgará a ALCATEL - LUCENT por lo menos treinta (30) días de preaviso por escrito, acerca de cambios o cancelación de tales seguros. Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 11 of 28 ___________________________________________________________________________________________ El hecho de haber tomado los seguros antes mencionados, de ninguna manera será interpretado como que se releva al Proveedor de cualquier responsabilidad y este puede tomar el seguro adicional que crea necesario. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A menos que se establezca específicamente de otra manera en el contrato u orden de compra, el Proveedor deberá suministrar toda la mano de obra, herramientas y equipos ( “herramientas”) para la realización de las tareas. En el caso de utilizar herramientas suministradas por ALCATEL - LUCENT el Proveedor acepta que las mismas serán suministradas “en el estado en que se encuentren” y que ni ALCATEL - LUCENT ni su Cliente tienen responsabilidad por la condición o estado en que se encuentren, corriendo a cuenta del Proveedor el riesgo por daños y/o pérdidas de las mismas. El Proveedor acuerda retirar las herramientas de los sitios de ALCATEL - LUCENT y/o del Cliente y regresarlas al terminar su utilización o cuando ALCATEL - LUCENT o el Cliente las soliciten, en la misma condición en que las recibió, con el desgaste razonable esperado. CLAUSULA XII PROVISION DE SERVICIOS- PRECAUCIONES ALCATEL - LUCENT indicara las válvulas e hidrantes donde el Proveedor puede conectarse para obtener agua. También indicara las tomas de 220- 380v que podrán ser usadas por el Proveedor. El Proveedor debe realizar las conexiones a los servicios de acuerdo con practicas seguras y apropiadas, según lo determine el Representante Técnico de Lucent. Antes de realizar trabajos de excavación o perforación, deberá obtenerse la autorización del Representante Técnico. Lo anterior también se aplica para el caso de soldaduras o cortado en caliente. En este caso se deberán instalar cortinas de protección, resistentes al fuego, u otra forma de aislación de manera tal que tanto los operarios como la gente que eventualmente pueda circular por el área se encuentre protegida. Todo el personal debe usar ropas y equipos protectores, tales como, pero no restringidos a, lentes protectoras o gafas de seguridad, cascos, ya sea en virtud del trabajo que se realiza o debido a las actividades que llevan a cabo otros en el lugar de trabajo. Se debe tener cuidado durante las operaciones de salvaguardar a la gente y a la propiedad , y evitar interferencias con la operación de ALCATEL - LUCENT. Si se requiere cortar la provisión de energía eléctrica, gas, agua u otro servicio, se deberá conseguir el acuerdo del Representante Técnico. ACCESO A LA OBRA Los representantes de ALCATEL - LUCENT y otras personas designadas por ellos deberán tener acceso a la Obra cuando lo requieran, ya sea para inspecconar como para otras actividades que signifiquen representar o defender los intereses de ALCATEL - LUCENT. El Proveedor deberá preparar un lugar seguro y apropiado para atender estas necesidades. CLAUSULA XIII PERMISOS Y TRAMITACIONES Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 12 of 28 ___________________________________________________________________________________________ El permiso de obra deberá ser gestionado por el Proveedor y obtenido antes de iniciar los trabajos. El Proveedor se hará cargo del pago de derechos, impuestos y gravámenes fijados por las entidades públicas y privadas, presentando la documentación al Representante Técnico. El cumplimiento de este requisito es ineludible y previo a la recepción definitiva de los trabajos. SEÑALIZACION El Proveedor no deberá colocar ningún tipo de señalización en la propiedad de ALCATEL - LUCENT sin consentimiento escrito previo del Representante Técnico CLAUSULA XIV ACATAMIENTO DE LA LEY El Proveedor y su personal deberán cumplir, a su cargo, con todas las leyes Federales, Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales y otros códigos, incluyendo aquellos relacionados al uso de clorofluocarbonos. Se extiende además a la gestión y pago de certificados, licencias y/o seguros y aprobaciones e inspecciones de comportamiento indicadas por estos Términos y Condiciones. El Proveedor acuerda indemnizar, defender (a requerimiento de ALCATEL - LUCENT) y evitar todo daño a ALCATEL - LUCENT y/o a sus Clientes como consecuencia de pérdidas, daños, demandas, reclamos, juicios, obligaciones, multas, penalidades y/o cargos (incluyendo honorarios razonables de abogados) que puedan surgir como resultado del incumplimiento del Proveedor. CLAUSULA XV EQUIPOS: ROTURA, PERDIDA, ESTADO El Proveedor deberá tomar todas las precauciones que considere necesarias o deseables, siempre y cuando no violen las disposiciones de ALCATEL - LUCENT respecto a la custodia de los equipos, herramientas, materiales y suministros que el Proveedor lleve al lugar e trabajo. ALCATEL - LUCENT no tendrá ninguna responsabilidad por su salvaguarda, cuidado, o condición operativa ni tendrá ningún tipo de responsabilidad por su pérdida o rotura. CLAUSULA XVI VIOLACIONES A PATENTES, DERECHOS INTELECTUALES, MARCAS DE FABRICA El Proveedor indemnizará y eximirá a ALCATEL - LUCENT y a sus Clientes de toda responsabilidad civil, pérdida, daño y/o gasto, incluyendo honorarios de abogados, costas de tribunales y gastos relacionados, que pueda surgir debido a una supuesta violación o reclamación de cualquier patente, marca, derecho intelectual o secretos industriales de terceros, vinculados a los servicios, productos y/o procesos de fabricación, suministrados y/o diseñados por el Proveedor. El párrafo anterior no será de aplicación si el reclamo surge como consecuencia del seguimiento de órdenes o instrucciones escritas de ALCATEL - LUCENT que abarquen la utilización de un material y que éste no sea: 1. Material comercial que pueda obtenerse en el mercado o que sea igual a dicho material. 2. Material que sea de diseño del Proveedor. En estas circunstancias, la responsabilidad recaerá en ALCATEL - LUCENT. Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 13 of 28 ___________________________________________________________________________________________ Cada una de las partes tendrá que defender o resolver por su cuenta y riesgo aquellas demandas de las cuales es responsable conforme a esta cláusula. De igual manera, cada una de las partes notificará a la otra, con la mayor brevedad posible, cualquier reclamación de la que sea responsable la otra parte, y debería colaborar con ella por todos los medios posibles para facilitar la defensa de dicho reclamo. CLAUSULA XVII USO DE LA INFORMACION Durante la vigencia de este Contrato, ALCATEL-LUCENT puede considerar necesario facilitar al Contratista esquemas, asistencia técnica especializada, conocimientos confidenciales no patentados, así como documentación, información, datos, elementos o materiales relativos a los Trabajos y/o Servicios que a los efectos de este Contrato se denominan Información Confidencial. El Contratista conviene que: Información Confidencial significa aquella información sobre investigación, desarrollo, productos, métodos, tecnología y actividades comerciales, pasados, presentes y futuros de ALCATEL-LUCENT así como la información desarrollada o adquirida por trabajadores del Contratista en relación con la ejecución y/o prestación de los Trabajos y/o Servicios en virtud de este Contrato. Sin perjuicio de cualquier cláusula en contrario incluida en el presente, el Contratista no estará obligado a mantener la confidencialidad de aquella información que: Fuese conocida previamente por el Contratista sin obligación de confidencialidad; ALCATEL-LUCENT distribuya a terceros sin restricciones; Sea o se convierta en una empresa de derecho público sin la intervención no autorizada del Contratista; Sea desarrollada por el Contratista con independencia de los Trabajos y/o Servicios que se suministren en virtud de este Contrato; El Contratista con anterioridad a revelar la información a terceros, haya obtenido de ALCATEL-LUCENT el consentimiento por escrito para efectuar dicha revelación; Sea requerida judicialmente, siempre que el Contratista notifique rápidamente a ALCATEL-LUCENT la existencia de dicho requerimiento El Contratista haya obtenido de terceros legalmente y sin limitaciones de confidencialidad; Por un plazo de tres (3) años contados desde la fecha de terminación, disolución, y/o rescisión resolución y/o rescisión de este Contrato, y salvo autorización expresa por escrito de ALCATEL-LUCENT, pero en todo caso sin derecho a indemnización alguna, el Contratista, sus funcionarios, dependientes, trabajadores, accionistas, directivos y/o administradores, así como también aquellos funcionarios, dependientes, trabajadores, accionistas, directivos y/o administradores de las subcontratistas: Mantendrá reserva sobre toda la Información Confidencial que se le facilite en virtud del presente Contrato. Restringirá el acceso a la Información Confidencial solamente a aquellas personas que deban conocerla para el exclusivo desempeño de su trabajo. Se abstendrá de publicar, revelar, difundir, facilitar o de otra forma suministrar Información Confidencial o parte de la misma a terceros sin la conformidad previa por escrito de ALCATEL-LUCENT. Solamente hará copias de aquella Información Confidencial que la Compañía autorice. El Contratista mantendrá los registros adecuados que permitan el seguimiento de la totalidad de las copias de la Información Confidencial que obren Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 14 of 28 ___________________________________________________________________________________________ en poder del Contratista. Este se abstendrá de quitar los rótulos o indicaciones de confidencialidad que obren en las copias que se faciliten bajo este Contrato. Tomará las precauciones necesarias para proteger la Información Confidencial contra hurto, robo, copia, reproducción, distribución, revelación o difusión no autorizados, por cualquier medio. No utilizará la Información Confidencial en beneficio directo o indirecto de terceros. El Contratista reconoce que la Información Confidencial incluye secretos comerciales e información propia y valiosa de ALCATEL-LUCENT cuya difusión o uso no autorizado causaría a ésta un daño irreparable. En consecuencia, el Contratista procederá a realizar los actos y a adoptar las medidas que sean necesarias a fin de lograr que sus trabajadores y/o los trabajadores del Subcontratista y/o cualquier tercero que tenga acceso a la Información Confidencial mantengan la reserva y la confidencialidad de la Información Confidencial y cumplan con todas las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud de este Contrato en relación con la Información Confidencial. Al momento de la terminación y/o resolución de este Convenio, el Contratista devolverá a ALCATEL-LUCENT la Información Confidencial y el equipo que hubiera recibido, con el compromiso de destruir y certificar la destrucción o, en su caso, devolver a ALCATEL-LUCENT dentro de los treinta (30) días de la fecha de la terminación y/o resolución, las copias totales o parciales de la Información Confidencial que le indique ALCATEL-LUCENT, incluyendo las copias de la misma que hubiera hecho el Contratista. El contenido de esta Cláusula no impedirá que el Contratista o sus trabajadores describan o hagan referencia a los trabajos y/o servicios ejecutados y/o prestados bajo el presente, en forma resumida, en documentos de contenido general, ponencias y charlas, siempre que no se revele Información Confidencial ni se cite el nombre de ALCATEL-LUCENT. CLAUSULA XVIII CESIONES El Proveedor no podrá ceder ningún derecho o interés indicados en este acuerdo (excepto derechos de cobro vencidos o a vencer) ni delegar o subcontratar cualquier Tarea u otra obligación que deba ser realizada o sea requerida por este Acuerdo sin el consentimiento previo por escrito de ALCATEL - LUCENT. Cualquier intento de ceder, delegar o subcontratar contraviniendo esta cláusula, será declarada nula y sin efecto. Cualquier cesión de derechos de cobro será declarada nula y sin efecto si: 1. No es precedida por una notificación escrita con por lo menos treinta (30) días de anticipacion y aceptada por Lucent 2. Tal cesión intenta imponer obligaciones adicionales al pago original pactado o pretende evitar que ALCATEL - LUCENT negocie directamente con el Proveedor todos los asuntos relacionados con este acuerdo,incluyendo la negociación de cambios o la conciliación de cargos vencidos. Todas las Tareas realizadas por el o los subProveedors del Proveedor serán consideradas como Todos los documentos del contrato, incluidos los planos y las especificaciones, muestras, herramientas, programas de computación, información técnica de negocio transmitida en forma escrita u oral, etcétera, será propiedad de ALCATEL - LUCENT y no podrán ser usados para un propósito distinto a la realización de la obra contemplada por los documentos del contrato. El Proveedor acuerda que toda la información proporcionada por ALCATEL LUCENT y/ su Cliente es confidencial y no puede ser fotocopiada o reproducida sin consentimiento previo por escrito. CLAUSULA XIX Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 15 of 28 ___________________________________________________________________________________________ SUBCONTRATOS El Proveedor podrá subcontratar sólo las partes de la Obra que sean aprobadas por el Representante Técnico. Se deberá notificar a ALCATEL - LUCENT, por escrito y antes de la adjudicación del contrato, los nombres y direcciones de los subProveedors propuestos, adjuntando antecedentes de los mismos. El Proveedor acuerda que no utilizara los servicios de subProveedors objetados por ALCATEL - LUCENT en base a cuestionamientos razonables. Nada de lo que indique este contrato o contrato realizado entre el Proveedor u sus subProveedors debe ser considerado como que existe un contrato entre ALCATEL - LUCENT y los subProveedors. El Proveedor será responsable ante ALCATEL - LUCENT de las acciones y omisiones de sus subProveedors, de la misma manera que lo es por sus propias acciones y/o omisiones. Las contrataciones del Proveedors con sus subProveedors deberá realizarse por escrito, firmadas por ambas partes, y debe incluir los Términos y Condiciones Generales de este contrato incluyendo las Cláusulas pertinentes que permitan a ALCATEL - LUCENT ejecutar los derechos de este contrato de manera tal de considerar al subProveedor como ejecutor en lugar del Proveedor. El Proveedor será responsable y deberá indemnizar a ALCATEL - LUCENT de cualquier daño o responsabilidad surgida como consecuencia de no disponer de los contratos mencionados con sus subProveedors. Las copias de estos contratos deberán enviarse a ALCATEL - LUCENT para su aprobación. Los subProveedors no podrán subcontratar ningún Servicio sin el acuerdo escrito del Representante Técnico de ALCATEL - LUCENT. ADJUDICACION DE OBRAS ADICIONALES El Proveedor acuerda y acepta que ALCATEL - LUCENT podrá adjudicarle Obras adicionales relacionadas con este contrato. Los costos y/o gastos relacionados se administrarán de acuerdo a lo indicado en Monto de Contratación. CLAUSULA XX MATERIALES: TITULO DE PROPIEDAD Y RIESGO DE PERDIDA El título de propiedad de cualquier material provisto por el Proveedor pasará a ALCATEL - LUCENT cuando: 1. Se complete su instalación o se incorpore a la Obra o 2. Cuando se envíe a edificios de ALCATEL - LUCENT y se paguen antes de ser utilizados en la Obra. El Proveedor será responsable de los riesgos de pérdida y/o daño a dichos materiales hasta que la Obra este terminada y aceptada por ALCATEL - LUCENT , excepto los casos descriptos en la Cláusula SEGURO DE PROPIEDAD. CLAUSULA XXI INTERRUPCION O SUSPENCION DE LOS SERVICIOS ALCATEL - LUCENT tiene el derecho de suspender los Servicios Contratados en cualquier momento por notificación escrita, debiendo el Proveedor hacerla efectiva en forma inmediata. Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 16 of 28 ___________________________________________________________________________________________ DEMORAS Y/O EXTENSIONES El cronograma es esencial en este contrato. Si el Proveedor ve demorada la ejecución de las tareas por acciones imputables a ALCATEL - LUCENT u otro Proveedor contratado por ALCATEL - LUCENT para la ejecución de las tareas, se acuerda extender el periodo de ejecución estipulado en un plazo equivalente al perdido, siempre y cuando el Proveedor emita el pedido dentro de los diez (10) días de producirse tal evento. RESCISION ALCATEL - LUCENT puede dar por concluido este contrato, en forma parcial y/o total, mediante notificación escrita al Proveedor. Ante dicha circunstancia, la responsabilidad de ALCATEL - LUCENT estará limitada al pago de: 1. El porcentaje de las tareas finalizadas 2. Materiales no usados comprados por el Proveedor para esta Obra y que no pueda ser usada por el Proveedor en otras Obras contratadas por ALCATEL - LUCENT. A requerimiento de ALCATEL - LUCENT el Proveedor deberá proveer la documentación que sustente los valores indicados en el párrafo anterior. Los pagos indicados más arriba constituirán todas las obligaciones de ALCATEL - LUCENT. En ningún caso dichos pagos pueden exceder el monto total contratado. En el caso de cancelación, el Proveedor acuerda entregar a ALCATEL - LUCENT toda la información y/o entrenamiento necesario para la continuación de la Obra. CLAUSULA XXII USO DE PARCIALES ENTREGADOS ALCATEL - LUCENT tendrá el derecho de tomar posesión y usar los parciales o la totalidad de la obra aunque esta se concrete antes de la expiración de las fechas previstas en el cronograma de entregas. La posesión se hará de acuerdo al proceso de control y aprobación establecido. CLAUSULA XXIII CESIONES INVALIDAS Ninguna de las partes podrá requerir que la otra renuncie o ceda derechos personales, derechos de ejecución de documentos conflictivos con el contrato, o derechos de visitas a Obras por parte de empleados, representantes o clientes del otro. Ambas partes acuerdan que estas cesiones serán inválidas y no podrán ser invocadas en ninguna acción o proceso legal. RENUNCIA La falta de cumplimiento de alguna de las partes en insistir en el estricto acatamiento a cualquiera de los términos del presente, o la omisión de actuar en caso de incumplimiento o violación no será interpretado como un consentimiento o renuncia de derecho sobre éstos ni ningún otro término del presente. Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 17 of 28 ___________________________________________________________________________________________ CLAUSULA XXIV COMPETENCIA TERRITORIAL Ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Capital Federal, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder, incluso el Federal. CLAUSULA XXV CONTINUACION DE OBLIGACIONES Las obligaciones de las partes en virtud del presente contrato que por su naturaleza continuarían después de realización, cancelación, o expiración del presente, incluidas a modo de ejemplo, pero no limitadas a éstas, aquellas en las Cláusulas ACATAMIENTO DE LAS LEYES, IDENTIFICACION, INDEMNIZACION, VIOLACION, SEGUROS, GARANTIAS, CESIONES INVALIDAS, USO DE INFORMACION, perdurarán a la realización, cancelación o expiración del presente acuerdo. CLAUSULA XXVI EMPLEADOS DEL PROVEEDOR El término empleados del Proveedor significa cualquiera que realice tareas, incluyendo pero no limitándose a obreros, empleados, arquitectos, ingenieros, proyectistas, artesanos y/o otros subProveedors. Queda claramente establecido que los empleados del Proveedor NO SON NI DEBEN CONSIDERARSE EMPLEADOS O AGENTES DE ALCATEL - LUCENT, y que ALCATEL - LUCENT no ejercerá ninguna supervisión ni control directo sobre los empleados del Proveedor. El Proveedor es el único responsable de recibir quejas de dichos empleados, cambiarles las tareas o dar por terminada la relación laboral. ALCATEL - LUCENT tendrá el derecho de solicitar, en cual momento, que un empleado del Proveedor sea retirado de la ejecución de las tareas incluidas en este contrato. ARMONIA El Proveedor será responsable que todos sus empleados trabajen en armonía entre si cuando trabajen en dependencias del ALCATEL - LUCENT. CONTRATACION DE PERSONAL Si un empleado del Proveedor solicita un puesto para el cual ALCATEL - LUCENT tuviera una necesidad y dicha persona fuera seleccionada para cubrir dicha vacante, ALCATEL - LUCENT dar al Proveedor un preaviso de quince (15) días sobre dicha novedad. La contratación resultante no generara ninguna obligación de ALCATEL - LUCENT hacia el Proveedor. CLAUSULA XXVII LIMPIEZA Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 18 of 28 ___________________________________________________________________________________________ Durante la ejecución de los trabajos a su cargo el Proveedor deberá mantener limpia y despejada en forma permanente y a su cargo, el área involucrada en la Obra. A la terminación de la Obra la entregara perfectamente limpia en todas sus partes, sin excepciones, comprendiendo los solados, zócalos, revestimientos, vidrios, artefactos, equipos, broncerías, y toda otra parte componente de la obra, aunque no hubiera sido provista o instalada por el Proveedor. Si el Proveedor no deja el sitio de trabajo limpio y ordenado, ALCATEL - LUCENT podrá deducir de pagos pendientes el costo resultante de dicha operación. Asimismo, siempre que a la finalización de los trabajos se produzcan sobrante en los materiales o documentos aportados por ALCATEL - LUCENT, el Proveedor procederá a su devolución a los almacenes de ALCATEL LUCENT, en perfecto estado, con la documentación necesaria para su identificación, tanto en código como en proyecto. Esto no involucrará costo alguno para ALCATEL - LUCENT. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL DE ALCATEL - LUCENT Designación de un responsable de Higiene, Seguridad y Ambiente en el Trabajo La empresa contratista designará y comunicará expresamente a ALCATEL - LUCENT los datos del responsable de Higiene, Seguridad y Ambiente en el Trabajo de conformidad con la legislación vigente (Art. 36 y 37 del Dec. 351/79 del PEN; disposición 41/89 del MTSS; Dec. de la provincia de Bs As 7448, art. 95, inc. H). A esos fines, presentará copias de la inscripción del responsable en los registros correspondientes (RUGU; RUTH, Dirección de Salud y Seguridad del MTSS) como así también el comprobante que acredite su relación contractual con la empresa contratista. El contratista designará un representante de Seguridad, Salud y Ambiente quien será responsable de asegurar que los requisitos de Seguridad, Salud y Ambiente se cumplan. El representante del contratista controlará la seguridad e higiene industrial del personal del contratista. El representante podrá ser contratado externamente; pero de todas maneras la empresa contratista será la responsable del cumplimiento de las normas legales y/o los procedimientos indicados por ALCATEL - LUCENT. Para otras empresas, subcontratadas por la empresa contratista para cumplir con las tareas asignadas por ALCATEL LUCENT, serán de aplicación las mismas normas que corresponden al contratista. Todo el personal de la empresa contratista cumplirá con las normas legales vigentes; a esos fines se solicita lo siguiente: La empresa contratista comunicará el domicilio de tenencia de la documentación de Higiene y Seguridad en el Trabajo La empresa contratista presentará, cuando se lo requiera: Legajo Técnico –dec.911/96; Res. SRT 231/96-, memoria descriptiva, programa de prevención –enumeración de riesgos, medidas preventivas, cronograma de inspecciones- , programa de capacitación. Certificado de inscripción en la ART que haya elegido; donde constará el n° de contrato y los datos del personal designado para los trabajos con Lucent Technologies. Registro de personal habilitado para tareas de alto riesgo (trabajos con tensión, tareas en altura, manejo de explosivos, aparatos sometidos a presión, u otros). Registro de entrega de Elementos de Protección Personal y colectiva (Art 98 al 115- Dec. 911/96). Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 19 of 28 ___________________________________________________________________________________________ Registro de capacitación en materia específica (Art 10 y 11- Dec. 911/96). Registro de inspecciones en obra del Servicio de Higiene y Seguridad del contratista. Copia denuncias de accidentes de trabajo (Art 5- Dec. 911/96). Hojas de seguridad de los químicos provistos por el contratista. Toda la documentación será firmada por el responsable del contratista –según el pto 1.1— y el personal autorizado por Lucent Technologies tendrá acceso directo a dicha documentación. El representante designado en 1.1: Participará en el proceso previo al comienzo del trabajo a fin de entender los requerimientos particulares de ALCATEL - LUCENT correspondientes al trabajo asignado. El contratista y ALCATEL - LUCENT llevarán a cabo una reunión e inspección previa para revisar el plan de trabajo, planos y especificaciones, identificar y revisar peligros y discutir sobre los métodos y procedimientos para minimizar los riesgos derivados de los peligros que en materia de Seguridad, Salud y Ambiente hayan sido detectados. trabajará conjuntamente con el Gerente de Proyecto en la planificación y ejecución de los trabajos. Antes del comienzo del trabajo, el contratista llevará a cabo una Sesión de Orientación de Seguridad, Salud y Ambiente dirigida a su representante de Seguridad, Salud y Ambiente, supervisores y trabajadores para informarles sobre los aspectos de Seguridad, Salud y Ambiente del trabajo y revisar los procedimientos requeridos. • efectuará las medidas necesarias para cumplir con 1.2. • responderá a las emergencias en obra; incluyendo notificación a los servicios médicos, ART y legales que correspondan. • seguirá las directivas en materia de evacuación de edificios dadas por ALCATEL - LUCENT y las comunicará al personal de la empresa contratista. • inspeccionará a su criterio los trabajos en curso, documentando los resultados e informando al Gerente del Proyecto los riesgos detectados y las medidas tomadas. Asimismo llevará seguimiento de las medidas tomadas con anterioridad, monitoreando los resultados. • Notificará al Gerente de Proyecto las inspecciones ó citaciones recibidas por el personal de la empresa contratista por parte de organismos oficiales. Los requerimientos de seguridad de los trabajos deberán considerar lo siguiente: Requerimientos de ALCATEL - LUCENT (WW Standards) Requerimientos legales vigentes. Para el caso de existir diferencia con los WWS, se aplicará la norma más estricta de las dos. • Localización de los sitios. • Tipo, características y calidad mínima de los recursos. • • Capacitación necesaria Riesgos presentes en el lugar de trabajo. Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 20 of 28 ___________________________________________________________________________________________ • Equipos y materiales necesarios. • Vallas, señalizaciones, protecciones, medios de ventilación, extintores de incendio y cualesquiera otros dispositivos tendientes a evitar daños a personal propio y/o a terceros. • Los demás requisitos indicados en el Manual de Seguridad, Salud y Ambiente del Contratista de Instalación (GSPISEHS2.01C,Issue 2). NOTA: En relacion a los puntos 4 y 5, los representantes del Contratista y la Compañía, se pondran en contacto para analizar el tipo de obra y concensuar los procedimientos a aplicarse sobre la misma. La empresa contratista proveerá a su personal de las herramientas para el trabajo contratado, incluyendo el equipo de protección personal. Dichos elementos serán los apropiados para la tarea asignada. El personal de ALCATEL LUCENT podrá detener los trabajos en caso de estar disconforme con las medidas de seguridad tomadas y/o rechazar o restringir el uso de determinadas herramientas, equipo o sustancias en los trabajos. La empresa contratista proveerá a su personal de los medios necesarios para la prevención de derrames de sustancias químicas peligrosas, incluyendo el equipo de protección personal. Dichos elementos serán los apropiados para la tarea asignada. El personal de ALCATEL - LUCENT podrá detener los trabajos en caso de estar disconforme con las medidas de seguridad tomadas y/o rechazar o restringir el uso de determinadas herramientas, equipo o sustancias en los trabajos. La empresa contratista será responsable de comunicar a su personal los riesgos presentes en el lugar de trabajo y las medidas de seguridad personal, industrial y ambiental que correspondan al trabajo asignado. Esto incluye toda información comunicada por ALCATEL - LUCENT a la empresa contratista como así también aquella detectada por la empresa contratista antes o después de comenzada la obra. El personal de la empresa contratista mantendrá el orden y limpieza en los trabajos, minimizará el impacto ambiental del trabajo, dispondrá de los residuos apropiadamente, y obtendrá los permisos correspondientes para los trabajos de mayor riesgo, como son : • Trabajos en andamios • Trabajos en zanjas ó excavaciones. • Levantamiento de cargas pesadas . • Trabajos con tensión. • Trabajos en cámaras subterráneas. • Trabajos en altura. • Trabajos con asbestos. • Otros trabajos que ALCATEL – LUCENT designe Asimismo será responsable de la limpieza del sitio al finalizar los trabajos. Los empleados de la empresa contratista utilizarán los medios que ALCATEL – LUCENT y/o la normativa vigente establezca para la identificación personal de los mismos; la que estará visible y a disposición en todo momento durante la permanencia del personal en el sitio. Asimismo deberá completar los formularios que ALCATEL - Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 21 of 28 ___________________________________________________________________________________________ LUCENT especifique al entrar o salir de un sitio. Los medios de identificación especificados serán devueltos a Lucent cuando sean requeridos ó a la finalización del contrato. ALCATEL - LUCENT se reserva el derecho de inspeccionar y/o retener los contenedores de cualquier tipo que sean ingresados o retirados por el personal de la empresa contratista. ALCATEL - LUCENT se reserva el derecho de restringir el acceso a empleados de la empresa contratista a toda o parte de la instalación, sala o edificio. Los empleados de la empresa contratista deberán abstenerse de ingresar o efectuar trabajos fuera del área asignada. Los baños y áreas de descanso o protección no serán restringidas; tampoco las salidas de emergencia –en caso de emergencia o evacuación--. ALCATEL - LUCENT no asume responsabilidades por pérdidas materiales de elementos de la empresa contratista presentes en obra, incluyendo vehículos y sus contenidos. ALCATEL - LUCENT no permite, en sus instalaciones, sitio de trabajo, estacionamiento u otra área de su responsabilidad: el uso o portación de armas la posesión de drogas, marihuana o alcohol el uso de tranquilizantes o estimulantes de cualquier tipo el acoso de cualquier tipo; sea sexual, religioso, racista u otro Juegos o bromas de cualquier tipo SUSTANCIAS PROHIBIDAS – El proveedor no usará las sustancias prohibidas por la Compañía (Ver Anexo E, LT 010-160-006-EHS02 - Sustancias Prohibidas). USO DE QUIMICOS – El Suministrante notificará al representante de Seguridad, Salud y Medio Ambientede la compañía, de todos los químicos traídos a un sitio de trabajo de la Compañía y proporcionará las Hojas de datos de seguridad del material (MSDS) apropiada o documentos equivalentes. CORRECCION DE RIESGOS IDENTIFICADOS - El Suministrante corregirá todos los riesgos identificados por la Compañía, una agencia reguladora, o una aseguradora en una cantidad razonable de tiempo. El no hacerlo puede resultar en una orden de la Compañía para detener el trabajo o en la terminación de este Acuerdo. ENTRENAMIENTOS DE EH&S - El Suministrante proveerá entrenamiento a su personal cubriendo todos los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente aplicables al trabajo a ser desempeñado, y proveerá registros de los entrenamientos, certificados, y/o listas si son solicitadas por la compañía. INFORME DE ACCIDENTES Y ASUNTOS REGULATORIOS - El Suministrante informará oportunamente todos los accidentes serios, daños, y fatalidades así como también de todas las inspecciones regulatorias y acciones obligatorias al representante de SSyMA de la compañía. Esta obligación es adicion al cumplimiento con los requerimientos legales. DISPOSICION DE DESPERDICIOS - El Suministrante deberá disponer legal y adecuadamente de cualquier material peligroso o desperdicio generado por el Trabajo o los servicios desempeñados por él mismo o su personal y, deberá si es requerido, de proveer al representante de SSyMA de la Compañía la papelería documentando tal eliminación de desperdicios. Lucent Technologies se reserva el derecho de cancelar el contrato si detecta incumplimientos a las presentes normas u otras normas comunicadas al contratista. CLAUSULA XXVIII Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 22 of 28 ___________________________________________________________________________________________ PENALIDADES En el caso de incumplimientos por parte del Contratista, en los plazos comprometidos de ejecución, se hará pasible de las siguientes penalidades, las cuales podrán ser retenidas de cualquier pago y/o crédito que se encuentre pendiente a favor del Contratista. Si por cualquier causa imputable al Contratista, no se cumpliese con las fechas previstas para las entregas comprometidas, se aplicarán las siguientes penalidades: hasta 7 días de atraso: 0.5 % del valor total del Servicio o suministro que se trate, por día de atraso. de 8 a 15 días de atraso: 1.0 % del valor total del Servicio o suministro que se trate, por día de atraso. Más de 15 días de atraso: 2.0 % del valor total del Servicio o suministro que se trate, por día de atraso. Estas penalidades son acumulativas. Cuando la suma de estas penalidades supere el 15% del monto total adjudicado, podrá Lucent resolver el contrato total o parcialmente. Por incumplimiento de los plazos establecidos para todas aquellas prestaciones conexas: capacitación, repuestos, documentación técnica, etc., serán de aplicación los porcentajes y plazos de penalización establecidos en el presente Anexo. Atento a lo expresado, se consignará en cada pedido que se emita, la fecha de cumplimiento, luego de la cual se procederá a la aplicación de la penalización. En caso que el Contratista no cumpliera con los compromisos asumidos en su oferta: provisión de suministros, repuestos, etc., dará derecho a Lucent a ejecutar la Garantía de Ejecución de Contrato y aplicar las penalidades indicadas en el presente Anexo. El importe de las penalizaciones será descontado directamente de las facturas que presente al cobro el Contratista. En caso de no existir facturas pendientes de pago, podrá ser deducido de cualquier otro crédito existente a favor de aquél. De lo contrario, deberá ser abonado dentro de los 5 (cinco) días de ser intimado a tal fin por Lucent. Las penalidades no serán aplicables si el retraso se debe a caso fortuito, por causas ya mencionadas en la cláusula correspondiente a Fuerza Mayor, comprobables y aceptadas por ALCATEL - LUCENT. El cobro de penalidades por retraso por parte de ALCATEL - LUCENT, no limita el derecho de ALCATEL LUCENT de cancelar el presente contrato por incumplimiento, en caso de que el atraso este originado por responsabilidad del Proveedor. CLAUSULA XXIX ACUERDO TOTAL Estos Términos y Condiciones Generales y las especificaciones particulares de la Tarea constituyen el acuerdo completo entre las partes con respecto a la Tarea en cuestión, y no pueden ser modificados o rescindidos excepto por acuerdo escrito entre ALCATEL - LUCENT y el Proveedor. Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 23 of 28 ___________________________________________________________________________________________ Todas las cláusulas de estos Términos y Condiciones aplicarán a la relación del Proveedor con ALCATEL LUCENT en la ejecución de una tarea encomendada por ésta. Las eventuales condiciones generales impresas en el reverso de una orden de compra de ALCATEL - LUCENT o las condiciones impresas en formularios del Proveedor estarán subordinadas a las indicadas en estos Términos y Condiciones Generales, a menos que se especifique lo contrario por escrito y sea aceptado por las partes. Las estimaciones de “demanda” provistas por ALCATEL LUCENT NO deben considerarse compromisos firmes. El Proveedor NO PODRÁ DEMANDAR POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE VARIACIÓN Y/O INCUMPLIMIENTO DE ALCATEL LUCENT DE ESTA DEMANDA ESTIMADA. Las previsiones indicadas en este acuerdo prevalecen por sobre otros acuerdos verbales, cotizaciones orales y escritas. CONOCIMIENTO DE RIESGOS Por el solo hecho de presentar una cotizacion ante un pedido de Lucent, el Proveedor manifiesta haber examinado cuidadosamente todas las especificaciones, planos e indicaciones relacionadas con el producto o servicio; que ha hecho todas las investigaciones esenciales para el completo entendimiento de las dificultades que pudiera encontrar durante la ejecución del contrato y que asume total y completa responsabilidad por todos los riesgos relacionados con el mismo, incluyendo las penalidades por incumplimiento que se especifiquen en cada caso. NO COMPETENCIA. El Contratista, durante la contratación y por el período de dos (2) años siguiente a su terminación, se abstendrá de ofrecer cualquier servicio de instalación, ingeniería, asistencia o soporte técnico y mantenimiento, a terceros dentro de la región a la cual tengan efecto estas condiciones de contratación, incluyendo compañías matriz, subsidiarias o afiliadas de la Compañía, cuando el objeto de dichos servicios sean equipos ofertados y vendidos (se deben cumplir ambas condiciones) por la Compañía, sin el consentimiento o acuerdo expreso de la misma. Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 24 of 28 ___________________________________________________________________________________________ Anexo E Substancias y desechos peligrosos Documento Número: Emisión: Fecha emisión: Propietario del Documento: Aprobaciones Requeridas: Para el Uso por: LT 010-160-006-EHS02 3 02 de Septiembre de 1999 Soporte Técnico GEH&S - Desechos Peligrosos Propietario del Documento Propietario de los Requerimientos del Proceso de la Compañía Grupo de Negocios/ Funcionarios y Personal de Centro Corporativo EH&S Funcionarios y Personal regional EH&S Grupo de Negocio/ Profesionales de Centro Corporativo EH&S Departamento de Evaluación de Cumplimiento GEH&S Departamento de Diseño para el Ambiente GEH&S Grupo de Negocio/ Centro Corporativo de Profesionales para el Diseño de Productos Requerimientos de Notificación: Grupo de Negocio/ Funcionarios Centro Corporativo EH&S Funcionarios regionales EH&S Equipo de Gestión de Requerimientos de Procesos de la Compañía Soporte técnico de GEH&S Grupo de gestión de EH&S Departamento de Evaluación de Cumplimiento GEH&S Departamento de Diseño para el Ambiente GEH&S Jefes Funcionarios Técnicos Sección: EHS 2.1 EHS 2.1.1 EHS 2.1.2 EHS 2.1.3 EHS 2.1.4 EHS 2.1.5 EHS 2.2 EHS 2.2.1 EHS 2.2.2 EHS 2.2.3 EHS 2.2.4 EHS 2.2.5 EHS 2.3 General Propósito Definiciones Descripción de Cambios Aplicabilidad Fecha de vigencia Requerimientos Productos Tintes, Pigmentos y Estabilizadores Empaque Mantenimiento y Reparación de Productos y Equipos de Producción Instalaciones y Operaciones Referencias Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 25 of 28 Pág. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 ___________________________________________________________________________________________ EHS 2.1 General EHS 2.1.1 Propósito Este documento describe los requerimientos de la Norma de Sustancias Prohibidas de Lucent Technologíes. El propósito de esta Norma es proteger el ambiente, los empleados y clientes de la exposición a sustancias potencialmente nocivas. EHS 2.1.2 Definiciones Las definiciones siguientes aplican a este documento, además de las definiciones generales enumeradas en LT 010160-006-01, Sección 1.1.2. Producto Lucent - Es un producto fabricado por Lucent Technologies o para Lucent Technologies por cualquier suministrante externo o fabricante de equipo original (OEM). Empaque - incluye cualquier caja, recipiente, cubeta, envoltura, amortiguador, cinta, tinta, colorantes u otro material usado para contener, proteger, almacenar y transportar un producto antes de su uso por el consumidor definitivo. Número CAS - es el número de registro asignado al compuesto químico o químico por Servicios Quimicos Abstractos (Chemical Abstract Services), Columbus, OH, EUA. Clorofluorocarbonos (CFC’s) - incluye los químicos siguientes y todo sus isomeros: Nombre de Sustancia CFC 11 CFC 13 CFC 112 CFC 114 CFC 211 CFC 213 CFC 215 CFC 217 Número CAS 75-69-4 75-72-8 76-12-0 76-14-2 422-78-6 2354-06-5 4259-43-2 422-86-6 Nombre de Sustancia CFC 12 CFC 111 CFC 113 CFC 115 CFC 212 CFC 214 CFC 216 Número CAS 75-71-8 954-56-3 76-13-1 76-15-3 3182-26-1 29255-31-0 661-97-2 Hidrocarbonos Clorados selectos - incluyen Tetracloruro de carbono (CAS# 56-23-5), el metil cloroformo/1,1,1 Tricloroetano (CAS# 71-55-6) y todos los isómeros de los químicos arriba mencionados. EHS 2.1.3 Descripción de Cambios No Emisión 1 2 Fecha emisión 1995-10-19 1997-10-15 Por Quien W.S. Boyhan A. L. Russo 1999-09-02 R.K. Stow 3 Razón para el Punto Nuevo Sustancias prohibidas combinadas desde diversas normas en una sola norma; Actualización terminología Grupo de negocios; URL enmendado para GEH&S; SME enmendado para soporte técnico EHS 2.1.4 Aplicabilidad Los criterios de aplicabilidad planteados en LT 010-160-006-01, Sección 1.2.2 aplica a este documento. Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 26 of 28 ___________________________________________________________________________________________ Fecha de vigencia: 19 de Abril de 1997 EHS 2.1.5 EHS 2.2 EHS 2.2.1 Requerimientos Productos Las sustancias siguientes no se usarán como un componente de, o en la fabricación de, ningún producto de Lucent: • • • • • • • • • • • asbestos (CAS# 1332-21-4) y materiales conteniendo asbestos. clorofluorocarbonos (CFC’s) e hidrocarbonos clorados selectos pigmentos con plomo bifenil policlorinado (PCB’s) dietilenglycol-dimetiléter (CAS# 111-96-6) dietilenglycol-monometiléter (CAS# 111-77-3) etilenglicol-monometiléter (CAS# 109-86-4) etilenglicol-monoetiléter (CAS# 110-80-5) etilenglicol-monometiléter acetato (CAS# 110-49-6) etilenglicol-monoetiléter acetato (CAS# 111-15-9) trietilenglicol-dimetiléter (CAS# 112-49-2). EXCEPCION: Los pigmentos con plomo pueden usarse cuando el plomo o los compuestos de plomo sean un componente necesario e integral de una fórmula plástica, requerida para que imparta las propiedades y características necesarias al plástico, y la adición del pigmento de plomo no aumente el contenido total en el plástico por más de 50%, Y que además no exista ningún sustituto no-plomo y no cadmio. EHS 2.2.2 Tintes, Pigmentos y Estabilizadores Las sustancias siguientes no se usarán como tinte, pigmento o estabilizador en ningun plástico, pintura o laca, o como un material de enchapado en ningún producto de Lucent: • cadmio (CAS# 7440-43-9) y compuestos de cadmio. EHS 2.2.3 Empaque Las sustancias siguientes no se agregarán intencionalmente a ningún material de empaque, ni usadas en la fabricación de materiales de empaque, utilizados por Lucent Technologies para embarcar sus productos a sus clientes, o en los materiales de empaque usados para productos comprados por Lucent: • • • • • • asbestos (CAS# 1332-21-4) y materiales conteniendo asbesto cadmio (CAS# 7440-43-9) y compuestos de cadmio clorofluorocarbonos (CFC’s) e hidrocarbonos clorados seleccionados cromo hexavalente (CAS# 15930-94-6) plomo (CAS# 7439-92-1) mercurio (CAS# 7439-96-5). La suma de las concentraciones de cadmio, cromo hexavalente, plomo y mercurio presentes como contaminantes incidentales o de fondo no excederá de 100 partes por millón (ppm) en ningún componente de empaque o empaque como tal. EHS 2.2.4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Producción y Productos Las sustancias siguientes no se usarán en el mantenimiento o reparación de equipo de producción, o en la reparación de productos en ninguna facilidad de Lucent: • . clorofluorocarbonos (CFC’s) e hidrocarbonos clorados seleccionados Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 27 of 28 ___________________________________________________________________________________________ EXCEPCION: CFC’s pueden usarse como refrigerantes para enfriadores o sistemas de refrigeración que son los originales, o componentes integrales de equipo existente de producción (p. ej., el refrigerante del sistema de enfriamiento para un removedor de grasa a vapor). EHS 2.2.5 Instalaciones y Operaciones Las sustancias siguientes no se usarán en ningúna facilidad u operación de Lucent: • cromo hexavalente - contenido en químicos de purificación de agua Las sustancias siguientes no se agregarán a ningúna facilidad deLucent: • • asbestos (CAS# 1332-21-4) y materiales que contengan asbesto bifeniles policlorados (CAS# 1336-36-3). EHS 2.3 Referencia Ninguna en este momento. Pliego de Condiciones Generales GPS-07 Page 28 of 28