Bases Precalificación Obras 2016-2018
Anuncio
REPÚBLICA DE HONDURAS ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS) PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN PROCESO No. PP-AMC-PASVC-01-2016 PARA EMPRESAS Y FIRMAS CONSTRUCTORAS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REDES DE DISTRIBUCION Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AÑO 2016 COMAYAGUA, COMAYAGUA. HONDURAS, C.A. ÍNDICE I. AVISO DE INVITACIÓN A PRECALIFICAR II. GLOSARIO III. INSTRUCCIONES GENERALES A LOS PARTICIPANTES 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.7 3.7.1. 3.7.2 3.7.3 Objeto de la precalificación Alcance de la Precalificación Examen, Aclaración y Modificación del Documento de Precalificación Información Requerida para Precalificar en los procesos de LPI y LPN Información Técnica Capacidad Económica y Financiera de las Empresas/Firmas Constructoras Idioma Información Legal Documentación para Firmas Constructoras Individuales Nacionales y/o Extranjeras Documentos para Firmas Constructoras presentadas en Consorcio Preparación de la Documentación de Precalificación Solicitud de Precalificación Numero de Documentos Presentación de la Documentación IV. CONDICIONES GENERALES 4.1 4.2 4.3 4.4 Subsanación Evaluación Resultado de la precalificación Causas de Descalificación V. CONDICIONES ESPECIALES Alcance de la Precalificación Anexo I Datos Generales de la Firma Constructora Declaración del Empresa Auditora Externa Declaración Jurada de Veracidad de la Información Suministrada Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades Anexo II A: Información Económica y Financiera Anexo III B: Información de Experiencia de la Firma Constructora C: Descripción de Maquinaria y Equipo Anexo IV Metodología de Evaluación de las Firmas Constructoras Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 2 de 71 AVISO DE INVITACIÓN A PRECALIFICAR Proceso No. PP-AMC-PASVC- No. 01-2016 1. La Alcaldía Municipal de Comayagua, departamento de Comayagua, invita a empresas y firmas constructoras legalmente constituidas, nacionales y extranjeras, a participar y presentar su documentación para el Proceso de Precalificación de las Licitaciones Públicas, que se llevarán a cabo durante el año 2016-2018 en el marco del “Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua (HND-014-B)”, a través del cual se realizarán las siguientes obras de infraestructura: Construcción de redes de distribución. (LPN) Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para los Cascos Urbanos de Ajuterique – Lejamaní. (LPI) Letrinas de cierre hidráulico (LPN). 2. Una parte del financiamiento para la ejecución de las obras proviene de fondos asignados a La Alcaldía Municipal de Comayagua por La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS). La normativa aplicable en el presente proceso de precalificación será la Ley de Contratación del Estado hondureño junto con la Ley General de Subvenciones española del 17 de noviembre, 38/2003, el Convenio de Financiamiento suscrito entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) del Gobierno de España y la Alcaldía Municipal de Comayagua y el Reglamento Operativo del programa HND-014-B. 3. Para participar en el proceso de precalificación, los participantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Documento Base de Precalificación. Las Empresas y Firmas Constructoras, deberán presentar la documentación completa que se solicita en los Documentos de Precalificación por requerimiento del organismo contratante. 4. www.honducompras.hn, en la página de la Alcaldía Municipal www.municomayagua.com y en la página de la AECID www.aecid.hn. No obstante, solo se tomarán en cuenta las empresas que soliciten por escrito su inscripción a la dirección de correo electrónico: cdanto2012@yahoo.com a más tardar el 22 de Abril del 2016. Este último es un requisito no subsanable dentro del proceso de precalificación. Una vez recibido el correo electrónico con la carta o nota de solicitud de inscripción, el Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua emitirá una Constancia de retiro de Documentos de Precalificación y se las enviará escaneada por correo electrónico o se las entregará personalmente. Esta constancia deberá presentarse junto con el resto de documentos requeridos en el proceso. 5. Los interesados, deberán entregar la Documentación de Precalificación en las Oficinas de la Alcaldía Municipal de Comayagua, Barrio San Francisco Frente a la Plaza Central “León Alvarado”, en el Salón de Regidores, localizado en el segundo nivel del Edificio Municipal. La hora límite para la recepción de la Documentación de precalificación es hasta las 11:00 am, hora oficial de la República de Honduras del día lunes 2 de mayo de 2016. A cada empresa y/o firma constructora, se le entregará una constancia de recepción de documentos. No se aceptarán documentos tardios. Cualquier Documentación que el Contratante reciba después de la fecha y hora límite establecida, será devuelta al interesado sin abrir. CARLOS MIRANDA CANALES ALCALDE MUNICIPAL DE COMAYAGUA Los interesados en participar en la Precalificación, deberán obtener los Documentos de los Pliegos de Precalificación a través de la página web del proyecto www.proyectoascomayagua.com, en la página de Honducompras Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 3 de 71 II. GLOSARIO AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional del Desarrollo. AMC: Alcaldía Municipal de Comayagua, también llamada Municipalidad. Contratante: Es el Organismo Ejecutor responsable del proceso de precalificación y posterior contratación; en este caso, la Alcaldía Municipal de Comayagua. Cuando en los pliegos se utiliza la palabra Contratante se refiere a la Municipalidad de Comayagua o viceversa. DEI: Dirección Ejecutiva de Ingresos en Honduras. Documentos de Precalificación: También llamados bases de la precalificación, pliego de condiciones para precalificación; constituyen el conjunto de documentos emitidos por el Contratante, que especifican el objeto por el cual se realiza el proceso de precalificación y los criterios que han de seguirse para calificar a la Firma Constructora o el Contratista Individual. Las bases también incluirán las instrucciones a los interesados para preparar y presentar sus solicitudes, los criterios específicos y los factores de ponderación para evaluar la información proporcionada y decidir sobre la precalificación, los documentos y demás información que deberán presentar los interesados, la forma, lugar y plazo de presentación y cualquier otro requisito que se estime necesario. FCAS: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Licitación Pública: Procedimiento de selección de contratistas de obras públicas, consistente en la invitación pública a los interesados debidamente precalificados que cumplan los requisitos previstos en la Ley y su Reglamento, para que, sujetándose a los pliegos de condiciones, presenten sus ofertas por escrito, entre las cuales el órgano responsable de la contratación decidirá la adjudicación del contrato, de acuerdo con los criterios previstos en la Ley. LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional Obra: Es el conjunto de actividades que se ejecutarán para la construcción, reforma, reparación, conservación o demolición de bienes que tengan naturaleza inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del suelo o subsuelo por un precio. Participantes Interesados: Persona natural o jurídica que presenta información basada en la capacidad e idoneidad para ejecutar normal y satisfactoriamente un Contrato. Para el proceso de precalificación se les denomina Empresas o Firmas constructoras. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 4 de 71 Precalificación: Procedimiento formal mediante el cual se solicita, recibe y evalúa la información sobre los antecedentes de las Firmas Constructoras. La precalificación tiene por objeto asegurar la participación de empresas competentes, debiendo evaluarse la solvencia económica y financiera y la idoneidad técnica y profesional de los interesados en la contratación de obras públicas. Únicamente los precalificados podrán participar como oferentes en las licitaciones públicas que se programen con dicho fin. Propuestas: Es el documento presentado por las empresas o firmas constructoras interesadas en participar en la precalificación. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 5 de 71 III. INSTRUCCIONES GENERALES A LOS PARTICIPANTES 3.1 Objeto de la Precalificación: La presente precalificación tiene por objeto seleccionar Empresas y/o Firmas Constructoras que puedan participar en una o varias Licitaciones Públicas que se llevarán a cabo durante el período 20162018, en el marco del “Proyecto Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua (HND-014-B)”, para ejecutar las siguientes obras: Construcción de redes de distribución (LPN) Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para los Cascos Urbanos de Ajuterique – Lejamaní (LPI) Letrinas de cierre hidráulico (LPN) 3.2 Alcance de la Precalificación: La Alcaldía Municipal de Comayagua busca asegurar la participación de Empresas y Firmas constructoras competentes, que tengan idoneidad técnica y financiera para contratar con el Estado; por lo que a través de este proceso, se determinará la capacidad de los interesados para participar en las distintas licitaciones que se llevarán a cabo durante el periodo 2016-2018. A tal efecto se evaluará la siguiente información: 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Capacidad legal: Constitución y capacidad legal para contratar. Historial de litigios y compromisos pendientes. Cumplimiento de contratos anteriores. Información sobre contratos en ejecución. 2. Capacidad económico-financiera: 2.1 Cumplimiento de índices financieros (Razón de liquidez, Índice de endeudamiento y capital de trabajo). 3. Capacidad técnica: 3.1 3.2 3.3 3.4 Experiencia general y específica de la firma constructora. Experiencia del personal profesional propuesto. Disponibilidad de maquinaria, equipo e instalaciones. Capacidad administrativa y técnica disponible. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 6 de 71 Únicamente los precalificados podrán participar como oferentes en las licitaciones públicas, para ejecutar las diversas obras en el marco del programa HND-014-B que ejecutará la Alcaldía Municipal de Comayagua durante el periodo 2016-2018. 3.3 Examen, Aclaración y Modificación del Documento de Precalificación: a) Examen del Documento Los interesados deberán examinar todas las instrucciones y formularios de los Anexos que figuran en los Documentos de Precalificación. Si s e omite suministrar todas o parte de la información o documentación requerida en los mismos, o se presenta información incompleta o indefinida, siempre y cuando esta información no sea considerada sustancial, se solicitarán por escrito las aclaraciones y/o subsanaciones correspondientes y en caso de no presentarlas en el tiempo y en la forma requerido, se procederá a la descalificación del proceso. Se concederá un plazo máximo de hasta tres (3) días hábiles para efectuar la subsanación. b) Aclaraciones sobre el Documento: Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de precalificación y que requiera alguna aclaración sobre los mismos, deberá comunicarse con la Alcaldía Municipal de Comayagua con atención al Equipo de Gestión del Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua por escrito o al correo electrónico cdanto2012@yahoo.com Las solicitudes de aclaración serán recibidas a más tardar quince (15) días calendario antes de la fecha de presentación de los documentos de precalificación. La AMC responderá vía correo electrónico las solicitudes de aclaración que reciba en un plazo máximo de 5 días hábiles, enviando una o varias circulares aclaratorias a todas las firmas constructoras que hayan adquirido los documentos de precalificación y que hayan enviado el documento de inscripción a la AMC, sin identificar quien realizó la consulta. c) Modificación del Documento: La AMC podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de los documentos de precalificación, modificar los mismos mediante la emisión de una Enmienda y/o Adenda, ya sea por iniciativa propia o en atención a alguna aclaración solicitada o consulta realizada. Las Enmiendas serán notificadas por escrito, a través de correo electrónico y publicadas en las siguientes páginas web www.proyectoascomayagua.com, www.municomayagua.com, www.honducompras.hn y www.aecid.hn. La o las enmiendas que se emitan serán obligatorias y formarán parte íntegra de los presentes Documentos de Precalificación. d) Modificación del plazo para la presentación de documentos de precalificación: Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 7 de 71 La AMC podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la presentación de las propuestas de precalificación a fin de dar a los interesados un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas emitidas en la preparación de sus propuestas. Todos los participantes serán notificados por escrito de la prórroga y de la nueva fecha para la recepción de documentos, mediante la emisión de la adenda correspondiente. 3.4 Información requerida para Precalificar en los procesos de LPI y LPN: Todo participante deberá presentar la información requerida para precalificar, la cual será analizada y evaluada para asignar la calificación conforme a los criterios de evaluación. Diferentes interesados podrán precalificar en Consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente.- Para utilizar este mecanismo será necesario acreditar ante el órgano responsable de la precalificación la existencia de un acuerdo de consorcio en el cual se regulen, por lo menos: las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con el órgano licitante, incluyendo la designación de un representante o gerente único con facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de un contrato, y que el poder de representación de este sea vigente durante el periodo de ejecución de los diferentes proyectos, debiendo presentar la documentación solicitada en el apartado 3.6 y en los anexos I, II y III de las presentes bases de precalificación, siguiendo las instrucciones para cada una de las compañías que conforman el Consorcio. La información presentada será evaluada de la siguiente forma para el caso de los Consorcios: En primera instancia se evaluará si se cumple o no cumple con los requisitos de información legal solicitados en el apartado 3.6.2 y la validez y vigencia de la documentación presentada; en segunda instancia, se evaluarán los índices financieros que se indican en el apartado 3.4.2 para cada una de las empresas, para ello se tomará como base el “promedio” de los tres años requeridos (2012, 2013 y 2014), pudiendo ser descalificado el Consorcio en caso de que una de las empresas que lo integran no cumpla con la capacidad económica mínima requerida (en promedio de los 3 años solicitados) para precalificar. Finalmente, a nivel de Evaluación técnico-económica (ver detalles en anexo IV), se evaluará, por una parte, la capacidad técnica del Consorcio a través de la sumatoria de los puntajes técnicos alcanzados por cada empresa miembro del consorcio participante, y se evaluará la capacidad económica del Consorcio, con los valores medios de los ratios financieros de los tres años de balances presentados por cada empresa, ponderados por el valor porcentual de su participación en el Consorcio. En caso de que las empresas, en su nota de acuerdo de Consorcio, no establezcan el porcentaje de participación de cada una en el Consorcio, se asumirá una participación igual entre todas las partes y así se ponderará en el índice económico. Ejemplo: Si el Consorcio está formado por 2 empresas, los índices económicos serán la suma de cada índice individual de cada empresa del Consorcio ponderado por ½. Aquellas empresas EXTRANJERAS no legalizadas en Honduras que estén interesadas en participar en el presente proceso de precalificación, deberán tener presente la siguiente cuestión: Podrán presentarse de forma INDIVIDUAL o en CONSORCIO con cualquier otra empresa, nacional o extranjera, solamente en el caso de las LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES. Si desean Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 8 de 71 presentarse a las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES asociadas a la “Construcción de redes de distribución” o “Construcción de Letrinas”, deberán hacerlo en CONSORCIO con una EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN HONDURAS. 3.4.1 Información Técnica: El detalle de la información técnica a suministrar se detalla en el anexo III y la evaluación de dicha información en el anexo IV. La experiencia que se evaluará a la empresa será la comprendida durante toda su actividad comercial. La experiencia que se evaluará del personal propuesto será la de toda su vida laboral. La maquinaria y equipos que la Empresa presente deberán de estar dentro de su vida útil para poder llevarse el 100% de la puntuación en el presente proceso de precalificación. En caso de que la maquinaria de la que se disponga no se encuentre dentro del período de vida útil y sea presentada para evaluación, se llevará la mitad de la puntuación que le corresponda, siempre y cuando la empresa indique en los formularios de que la maquinaria funciona debidamente. Nota: La referencia para contabilizar la vida útil de los equipos será la resolución NºCGR-003/2010 sobre depreciaciones de la Gaceta del 26 de agosto de 2010. 3.4.2 Capacidad Económica y Financiera de las Empresas/Firmas Constructoras: Con el propósito de conocer la capacidad que tendrán las Firmas Constructoras para enfrentar sus compromisos económicos durante la ejecución del proyecto, se evaluará su capacidad financiera y económica en función de la información proporcionada para el presente proceso de precalificación. Para ello las empresas deberán presentar los Balances Generales y Estados de Resultados de los últimos tres (3) años (2012, 2013 y 2014) timbrados y debidamente auditados, por una firma Auditora Externa o un auditor independiente, podrán presentarse los correspondientes al año 2015 en caso de que ya se encuentren auditados. Asimismo, deberán presentar Declaración Jurada debidamente autenticada por Notario Público, donde se certifique la veracidad de la información financiera presentada. En el caso de Consorcios, esta información deberá ser presentada para cada una de las Firmas Constructoras participantes en el consorcio, y en el caso de Empresa Extranjera, además, dicha información deberá venir apostillada para el proceso de precalificación. En el proceso de precalificación, primeramente, se evaluarán tres ratios a cumplir con un valor mínimo para “el promedio” de los tres años de balances a presentar (2012, 2013 y 2014). Si la empresa o consorcio no cumplen con los valores mínimos de estos ratios para “la media” promedio de los tres años a evaluar, serán descalificados del proceso. En el caso de consorcios, las empresas que los conforman deberán cumplir individualmente con los valores mínimos de estos ratios. Posteriormente, y solo en el caso de que las empresas o Consorcios hayan cumplido con los ratios mínimos, los valores de los ratios financieros pasarán a puntuar en la Evaluación técnico-económica final de la empresa o consorcio (ver detalles en anexo IV), con los valores de la media de los tres años para cada ratio. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 9 de 71 Dichos ratios financieros son los que se detallan a continuación: 1. Razón de liquidez (Activo corriente / Pasivo Corriente) >= 1.0 2. Índice de endeudamiento (pasivo total/activo total) <= 0.8 3. Capital de trabajo (activo corriente-pasivo corriente) >= L. 500,000.00 El detalle de la información económica y financiera a suministrar se detalla en el anexo II y la evaluación de dicha información en el anexo IV. 3.5 Idioma Toda la documentación presentada, así como la correspondencia que se intercambie entre los participantes interesados y la AMC, deberá redactarse en idioma español.- Cualquier documento legal, técnico y financiero redactado en otro idioma que presente el participante, debe venir acompañado de su respectiva traducción al español. Dicha traducción deberá ser refrendada por el Departamento de Traducciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, la traducción oficial prevalecerá para los efectos de interpretación de la documentación en caso de controversia. 3.6 Información Legal Todo interesado en precalificar en el presente proceso, deberá presentar la totalidad de la documentación que se enumera a continuación, y cualquier documento que sea fotocopia deberá ser debidamente autenticado por Notario Público, y en el caso de Empresas extranjeras, además, la fotocopia deberá venir apostillada (Se podrán autenticar todas las fotocopias mediante una sola autentica y todas las firmas siempre y cuando sean de la misma persona en otra autentica). El resultado de la verificación de la presentación de esta documentación será a través de un sistema de CUMPLE o NO CUMPLE, por tanto, la empresa que se defina que no cumple en la evaluación, ya sea porque los documentos no son subsanables, porque no tengan vigencia o porque no hayan sido debidamente presentados durante la subsanación solicitada, serán automáticamente descalificadas del proceso de precalificación. 3.6.1. Documentación para Firmas Constructoras Individuales Nacionales y/o Extranjeras: Documentación para Firmas Constructoras Individuales Cumple No Cumple 1) Solicitud de precalificación debidamente firmada por el representante legal de la Firma Constructora. (DNS) 2) Fotocopia del Testimonio de la Escritura Pública de Constitución Social de la Firma Constructora y sus reformas si las hubieren, debidamente inscritas en el Registro Público Mercantil correspondiente. (DS) 3) Fotocopia del Poder del Representante Legal de la Firma Constructora debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente. (DS) Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 10 de 71 4) Fotocopia del Permiso de Operación vigente extendido por la Alcaldía Municipal de su localidad. (DS) Si la empresa es extranjera, presentar el permiso de operación de su localidad. 5) Fotocopia de Documentos Personales del Representante Legal de la Firma Constructora: (DS) a) Fotocopia de la tarjeta de identidad por ambos lados o pasaporte en caso de ser extranjero. (DS) b) Fotocopia de Registro Tributario Nacional (RTN numérico). (DS) para empresas extranjeras, solamente se exigirá en caso de adjudicación de contrato. 6) Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto del Representante Legal como de la Firma Constructora, de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado (ver formato). (DS) En el caso de empresas extranjeras, esta declaración además, deberá estar apostillada. 7) Constancia de Solvencia emitida por la DEI. Las empresas extranjeras deberán acreditar su solvencia en el pago de sus obligaciones tributarias en su país de origen. Esta constancia deberá venir apostillada. (DS). 8) Certificación de inscripción o Constancia de estar en trámite en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). (DS). En el caso de Empresas Extranjeras, esta certificación se exigirá si la empresa resultare adjudicataria de algún contrato. 9) Fotocopia de Constancia de inscripción en el colegio profesional correspondiente (DS). Si es extranjera que acredite la inscripción en los colegios profesionales de su país de origen. 10) Presentar los Balances Generales y Estados de Resultados de los últimos tres (3) años (2012, 2013 y 2014) timbrados y debidamente auditados, por una firma Auditora Externa; asimismo, deberán presentar Declaración Jurada debidamente autenticada por Notario Público, donde se certifique la veracidad de la información financiera presentada. (DS) En el caso de empresas extranjeras, esta información además, deberá estar apostillada. 11) Fotocopia de la Constancia de retiro de Documentos de Precalificación. (DNS) 12) Presentar organigrama y funciones principales de los departamentos y personal clave de la Firma Constructora (DS) 13) Declaración Jurada debidamente autenticada por Notario Público declarando los compromisos y litigios existentes si los hubiere. (DS). En el caso de empresas extranjeras, esta declaración además, deberá estar apostillada. 14) Constancia vigente de la Procuraduría General de la Republica de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras. (DS). En el caso de empresas extranjeras, esta certificación se exigirá si la Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 11 de 71 empresa resultare adjudicataria de algún contrato. 15) En el caso de Empresas Extranjeras, una carta de compromiso autenticada, debidamente firmada y sellada por el representante jurídico de la empresa, donde se compromete que, en caso de adjudicación de un contrato de obra con la AMC, la empresa regularizará su actividad comercial en Honduras, dentro del plazo establecido de 45 días. (DNS) 16) Fotocopia del RTN de la empresa. (DS) En el caso de empresa extranjera no domiciliada en Honduras, se le exigirá el RTN si la empresa resultare adjudicataria de algún contrato. DS: Documento Subsanable DNS: Documento No Subsanable NOTA: De los Documentos Subsanables (DS) indicados en el listado anterior únicamente se aceptará la subsanación en un máximo de tres (3) días hábiles a partir de la notificación, tanto por omisión involuntaria o por errores en la presentación de los mismos. NOTA: Las empresas extranjeras no legalizadas en Honduras, podrán solamente presentarse de manera individual en las LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES. 3.6.2 Documentos para Firmas Constructoras presentadas en Consorcio En el caso de Consorcio entre diferentes empresas (nacionales o extranjeras), el consorcio podrá ser precalificado y presentar oferta en la licitación pública, a fin de participar en el proceso de contratación correspondiente, debiendo ser debidamente legalizado en un plazo límite de 45 días, en caso de resultar adjudicatario de un contrato de obra. A continuación se detalla la documentación a presentar en caso de ser CONSORCIO, la cual deberá de ser: Documentación para CONSORCIOS Cumple No Cumple 1) Solicitud de precalificación debidamente firmada por el representante legal del consorcio (DNS) 2) Acuerdo de Consorcio donde se incluya objeto, l a s obligaciones entre las partes participantes y los términos de relación con la AMC, incluyendo la designación de un representante o gerente único con facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas en caso de resultar adjudicados en contratos con la AMC. Si las empresas quieren que los índices económicos ponderados se valoren por su participación en porcentaje diferenciado en el Consorcio, deberán indicar en el Acuerdo ese porcentaje de participación de cada empresa en el Consorcio. (DS) 3) Fotocopia de Testimonio de la Escritura Pública de Constitución Social de cada una de las Firmas Constructoras participantes y sus reformas si las Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 12 de 71 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) hubieren, debidamente inscrita en el Registro Mercantil correspondiente. En el caso de empresa extranjera, el presente Documento deberá ir sellado con la Apostilla de La Haya para el proceso de precalificación (DS). Poder del Representante Legal, de cada una de las Firmas Constructoras participantes, debidamente inscritos en el Registro Mercantil correspondiente. En el caso de EMPRESA EXTRANJERA, el presente documento deberá venir apostillado. (DS) Fotocopia Permiso de Operación vigente extendido por la Alcaldía Municipal de su localidad, de las Firmas Constructoras hondureñas participantes en el consorcio. En el caso de EMPRESAS EXTRANJERAS, este Documento será solicitado para el Consorcio en el caso de adjudicación de un contrato (DS) Fotocopia de documentos Personales del Representante Legal de las Firmas Constructoras participantes en el consorcio: (DS) a) Fotocopia de la tarjeta de identidad por ambos lados o pasaporte en Caso de ser extranjero. (DS) b) Fotocopia del Registro Tributario Nacional (RTN numérico). (DS) En el caso de que el representante legal sea extranjero, no domiciliado en Honduras, se le exigirá la presentación del RTN, solamente en caso de que se le adjudicase un contrato. Declaración Jurada autenticada por Notario Público de las Firmas Constructoras participantes en el consorcio y del Representante Legal de cada una de las que conforman el Consorcio, de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. (DS) Constancia vigente emitida por la DEI que acredite que cada una de las Firmas Constructoras participantes en el consorcio está solvente en el pago de sus obligaciones tributarias. Si la empresa es extranjera, deberá acreditar su solvencia en el pago de los impuestos, en su país de origen. Dicho documento deberá venir debidamente apostillado. (DS) Certificación de inscripción o Constancia de estar en trámite en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) de cada una de las Firmas Constructoras que conforman el Consorcio (DS). En el caso de Empresa Extranjera, que todavía no ha formalizado su actividad comercial en honduras, este certificado se exigirá para el Consorcio, en caso de adjudicación de un contrato. La o las empresas socias hondureñas sí deberán presentar dicho certificado. Constancia de inscripción en el colegio profesional correspondiente, de cada una de las Firmas Constructoras que conforman el Consorcio (DS). Si es extranjera que acredite la inscripción en los colegios profesionales de su país de origen. Presentar los Balances Generales y Estados de Resultados de los últimos tres (3) años (2012, 2013 y 2014) timbrados y debidamente auditados, por una firma Auditora Externa, o un auditor independiente; asimismo, Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 13 de 71 12) 13) 14) 15) 16) 17) deberán presentar Declaración Jurada debidamente autenticada por Notario Público, donde se certifique la veracidad de la información financiera presentada por cada una de las Firmas Constructoras participantes en el consorcio. Si la empresa es extranjera, los documentos deberán venir apostillados. (DS) Copia de Constancia de retiro de Documentos de Precalificación extendida por el Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua, a nombre del Consorcio. (DNS) Presentar Organigrama y funciones principales de cada una de las Firmas Constructoras que conforman el consorcio. (DS) Declaración Jurada debidamente autenticada por Notario Público declarando los compromisos y litigios existentes si los hubiere, de cada una de las Firmas Constructoras que conforman el consorcio. (DS) En el caso de empresas extranjeras, esta declaración además, deberá estar apostillada. Constancia de la Procuraduría General de la Republica de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado, de cada una de las empresas que conforman el consorcio. (DS). Si la empresa fuese extranjera, esta certificación se exigirá si la empresa resultare adjudicataria de algún contrato En el caso de Empresas Extranjeras, una carta de compromiso autenticada, debidamente firmada y sellada por el representante jurídico de la empresa, donde se compromete que, en caso de adjudicación de un contrato de obra con la AMC, la empresa regularizará, a través del CONSORCIO, su actividad comercial en Honduras, dentro del plazo establecido de 45 días. (DNS) Fotocopia del RTN de las empresas que conforman el consorcio. Si las empresas son extranjeras no domiciliadas en Honduras, se les exigirá, en caso de adjudicación de un contrato. (DS) DS: Documento Subsanable DNS: Documento No Subsanable NOTA: De los Documentos Subsanables (DS) indicados en el listado anterior únicamente se aceptará la subsanación en un máximo de tres (3) días hábiles a partir de la notificación, tanto por omisión involuntaria o por errores en la presentación de los mismos NOTA: La sociedad de consorcio se regirá según el artículo 17 de la Ley de Contratación del Estado. 3.7 Preparación de la Documentación de Precalificación 3.7.1 Solicitud de Precalificación Los participantes interesados deberán presentar su Propuesta de Precalificación junto con toda la Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 14 de 71 documentación solicitada en estos Pliegos a través de una Solicitud dirigida a la Alcaldía Municipal de Comayagua, manifestando su interés de participar en la precalificación. Esta solicitud deberá ser firmada y sellada por el representante legal de la empresa o firma constructora y deberá venir de conformidad al formato del Anexo I. 3.7.2 Número de Documentos Los participantes deberán proporcionar un original y dos (2) juegos de copias íntegras debidamente rotulados (Copia 1 y Copia 2) y u n a ( 1 ) c o p i a escaneada en formato digital (PDF) con la documentación solicitada, manteniendo el correlativo del documento original.- Todas las páginas del documento original y las respectivas copias en digital deberán estar debidamente foliadas, selladas y con la media firma del representante legal de la Firma Constructora o Consorcio. Cada paquete deberá contener los siguientes sobres con la información solicitada: Sobre 1: deberá contener la información legal de la Firma Constructora o Consorcio (apartado 3.6 y formularios del anexo I) Sobre 2: deberá contener la información financiera de la Firma Constructora o Consorcio (apartado 3.4.2 y anexo II). Sobre 3: deberá contener la información técnica solicitada de la Firma Constructora o Consorcio (apartado 3.4.1 y anexo III) 3.7.3 Presentación de la Documentación: El sobre conteniendo la documentación arriba descrita deberá ser presentado a más tardar en el día y horario indicado en el aviso de invitación a precalificar, debiendo presentar un paquete cerrado y sellado que incluirá el original y las dos (2) copias en f í s i c o y u n a ( 1 ) digital de los documentos solicitados. Se rotulará de la siguiente manera: Esquina Superior Izquierda: Nombre, Dirección Completa, Número de Teléfono, Fax y correo electrónico del participante. Esquina Inferior Izquierda: Proceso de Precalificación P P - AMC-PASVC-01-2016 de Firmas Constructoras o Consorcios. Parte Central: Alcaldía Municipal de Comayagua Atención: Equipo de Gestión del Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua. Esquina Inferior Derecha: Fecha de Presentación La Alcaldía Municipal de Comayagua tiene un horario de atención de lunes a viernes de 8:00am hasta las 4:00pm, fuera de estos horarios no se podrá atender a ningún participante. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 15 de 71 Nota: Se deberá presentar la Documentación debidamente foliada, con medias firmas, selladas, ordenada y encuadernada sin contener hojas sueltas, ya que la AMC no será responsable por la pérdida de documentos que no estén debidamente presentados. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 16 de 71 IV CONDICIONES GENERALES 4.1 Subsanación: A las Firmas Constructoras y Consorcios que tengan que hacer subsanación correspondiente, se les enviará un aviso por medio escrito o vía electrónica a cada una de las mismas, para que proceda a subsanar conforme lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado dentro de un plazo de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibir el oficio de subsanación correspondiente. Todos los documentos de carácter financiero y que tienen relación directa con factores o criterios de calificación, no serán objeto de subsanación por lo que se deberá tomar en cuenta que toda la información presentada debe ser respaldada para efectos de evaluación. 4.2 Evaluación: Los documentos presentados por las Empresas/Firmas Constructoras o Consorcios serán analizados por el Comité Evaluador nombrado para tal efecto. El Comité Evaluador revisará la información de los documentos legales solicitados para determinar la capacidad legal de los participantes, seguidamente las capacidades financieras y finalmente la técnica. Se llegará a la evaluación técnica de una empresa o consorcio siempre y cuando éstas hayan presentado documentación que acredite el cumplimiento de los criterios de capacidades legal y financiera descritas en los apartados 3.4.2 y 3.6, de lo contrario la Empresa/Firma Constructora o Consorcio quedarán descalificados automáticamente. Se establece que una Empresa/ F irma Constructora o un Consorcio se considerará precalificado si al evaluarse los aspectos financieros y los aspectos técnicos en la Evaluación Final de la Empresa/Firma Constructora o Consorcio, obtiene un puntaje final ponderado igual o mayor de sesenta y cuatro puntos (64) para las diferentes áreas de proyectos (para más información consultar anexo IV). Una vez establecido el listado de empresas precalificadas, éstas serán clasificadas por la categoría de contrato al que podrán acceder, según sea el valor del Capital de Trabajo y/o acceso que la empresa tenga a crédito bancario, de proveedores, de instituciones fiduciarias y comerciales. Para ello, las empresas deberán de haber presentado la información referida en el Anexo II. Las Empresas/Firmas Constructoras o Consorcios, podrán participar en una o dos de las tres áreas de proyectos a precalificar según sea su experiencia, la cual se evaluará individualmente como a continuación se desglosa: Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 17 de 71 Criterios de Evaluación del área de Agua Potable Puntaje 40 1. Experiencia de la Empresa/Firma Constructora y Consorcios 1.1 Experiencia General de la Firma Constructora 10 1.2 Experiencia Especifica de la Firma Constructora 30 30 2. Personal Técnico de la Empresa/Firma Constructora y Consorcio 2.1 Formación Académica 5 2.2 Experiencia General 5 2.3 Experiencia Especifica 15 2.4 Cursos de especialización y manejo de programas informáticos 5 3.Disponibilidad de Equipo y Maquinaria 10 4.Capacidad Financiera 20 TOTAL 100 *Cada criterio de evaluación se encuentra desglosado en el Anexo IV. Criterios de Evaluación del área de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 1. Experiencia de la Empresa/Firma Constructora y Consorcios Puntaje 40 1.1 Experiencia General de la Firma Constructora 10 1.2 Experiencia Especifica de la Firma Constructora 30 30 2. Personal Técnico de la Empresa/Firma Constructora y Consorcio 2.1 Formación Académica 5 2.2 Experiencia General 5 2.3 Experiencia Especifica 15 Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 18 de 71 2.4 Cursos de especialización y manejo de programas informáticos 5 3.Disponibilidad de Equipo y Maquinaria 10 4.Capacidad Financiera 20 TOTAL 100 *Cada criterio de evaluación se encuentra desglosado en el Anexo IV. Criterios de Evaluación del área de Letrinas Puntaje 1. Experiencia de la Firma Constructora o Consorcio 40 1.1 Experiencia General de la Firma Constructora 10 1.2 Experiencia Especifica de la Firma Constructora 30 2. Personal Técnico de la Firma Constructora 30 2.1 Formación Académica 5 2.2 Experiencia General 5 2.3 Experiencia Específica 15 2.4 Cursos de especialización 5 3.Disponibilidad de Equipo y Maquinaria 10 4.Capacidad Financiera 20 TOTAL 100 *Cada criterio de evaluación se encuentra desglosado en el Anexo IV. 4.3 Resultado de la Precalificación Se notificará mediante las páginas web www.proyectoascomayagua.com, www.municomayagua.com, www.honducompras.hn y www.aecid.hn., para que las Empresas/Firmas Constructoras y Consorcios puedan retirar en las oficinas de la AMC, el oficio sobre los resultados de la precalificación. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 19 de 71 4.4 1. 2. 3. Causas de Descalificación Presentar datos falsos o incorrectos. No subsanar en tiempo y forma la documentación legal, técnica y financiera solicitada. Omitir la información sustancial requerida en los documentos de precalificación o presentar información que no se ajuste a los mismos. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 20 de 71 V. CONDICIONES ESPECIALES Alcance de la Precalificación (Objeto): El proceso de precalificación tiene por objeto asegurar la participación de empresas competentes, quienes podrán participar como oferentes en las licitaciones públicas que se han programado para la realización de los proyectos de infraestructura siguientes: Construcción de redes de distribución (LPN) Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para los Cascos Urbanos de Ajuterique – Lejamaní (LPI) Letrinas de cierre hidráulico (LPN) A continuación se presenta un breve resumen del alcance de los proyectos antes señalados. Construcción de la planta de Aguas Residuales para los Cascos Urbanos de Ajuterique – Lejamaní. Este proyecto contempla la construcción de una única planta de aguas residuales para los Cascos Urbanos de Ajuterique y Lejamaní. A continuación se presenta un cuadro de la población a servir al año 2023, Población año 2013 Tasa crecimiento Población año 2023 Lejamaní 7,950 3.50% 11214 Ajuterique 9,936 3.50% 14016 TOTAL 17,886 Comunidad 25,230 Se estima que se construyan las siguientes estructuras: Desarenador Filtro Anaerobio (UASB) Filtro Anaerobico de Flujo Ascendente (FAFA) Lagunas de maduración Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 21 de 71 Construcción de las Redes de Distribución del Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua. Este proyecto consiste en la construcción de varias redes de distribución con una longitud aproximada en total de 191 kilómetros; a continuación se presenta la distribución de las comunidades en las redes de distribución. No. 1 2 3 4 5 6 Comunidad Municipio Islas del Triunfo Comayagua Voluntades Unidas Comayagua El Taladro Comayagua Col. Canadá Comayagua Los Cascabeles Comayagua Las Licona Comayagua Los Pinos Comayagua Lo de Reyna Ajuterique Playitas Ajuterique Los Terreros/Cruzillal Ajuterique Los Pozos Ajuterique Ajuterique Ajuterique Los Copantillos Ajuterique El Sifón Ajuterique Lejamaní Lejamaní Camino Nuevo Lejamaní Palo de Arco Lejamaní Jarín Comayagua No. de Conexiones 360 533 437 127 1,839 1,436 213 Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 22 de 71 Ojo de Agua Comayagua El Porvenir Comayagua El Pajonal Comayagua El Arrayan Comayagua Ivan Betancourth Comayagua Totales 504 283 679 6,175 La construcción de la red incluye la construcción de conexiones domiciliarias, cruce de aéreos y colocación de accesorios que permita una operación y mantenimiento del sistema en forma eficiente. En los cascos urbanos se instalarán cajas con micro medidores. Construcción de las Letrinas de cierre hidráulico. Este proyecto consiste en la construcción de letrinas en varias comunidades a ser beneficiadas por el proyecto a continuación se presenta la distribución en las comunidades. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Comunidad Ivan Betancort Jarin Playitas Sifon Ojo de Agua Isla del Triunfo Lo de Reyna Los Pozos Pajonal Las Liconas El Porvenir Voluntades Unidas Los Pinos El Copantillo El Arrayan El Taladro Cascabeles Totales Necesidad de Letrinas 23 13 23 19 41 27 9 13 32 44 31 52 6 8 19 52 38 450 Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 23 de 71 ANEXO I: INFORMACIÓN GENERAL Y LEGAL (Sobre 1) Contiene los siguientes formatos que deberán ser llenados por los participantes: Datos Generales de la Empresa/Firma Constructora o consorcio. Formulario de Presentación de la Solicitud de Precalificación. Declaración de la Empresa Auditora Externa. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades Declaración Jurada sobre la veracidad de la información suministrada. Formato de declaración Jurada de litigios y compromisos pendientes. Formulario para Historial de Incumplimiento de Contratos y/o Litigios Pendientes. ANEXO II: INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (Sobre 2) Contiene la información que deberá ser proporcionada por los participantes: A. INFORMACIÓN FINANCIERA CUADRO No. 1: Referencias Bancarias CUADRO No. 2: Líneas de Crédito de los últimos cinco (5) años CUADRO No. 3: Referencias Instituciones Fiduciarias CUADRO No. 4: Referencias de Proveedores CUADRO No. 5: Referencias Comerciales CUADRO No. 6: Declaración de Patrimonio Neto de la Empresa/Firma Constructora CUADRO No. 7: Índices a cumplir para la precalificación ANEXO III: INFORMACIÓN TÉCNICA (Sobre 3) CUADRO No. 8: Formulario Experiencia de la Empresa/Firma Constructora en Construcción de Obras CUADRO No. 9: Formulario Currículo Vitae del Personal Profesional Propuesto B1. INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSTRUCTORA CONSORCIO Y EQUIPO TÉCNICO EN AGUA POTABLE CUADRO No. 10: Proyectos de Obras en Agua Potable ejecutados y actualmente en ejecución. CUADRO No. 11: Personal Profesional Propuesto por la Empresa/Firma Constructora. CUADRO No. 12: Personal de Apoyo a la Empresa/Firma Constructora. B2. INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSTRUCTORA O CONSORCIO Y EQUIPO TÉCNICO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 24 de 71 CUADRO No. 10: Proyectos en Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ejecutados. CUADRO No. 11: Personal Profesional propuesto por la Empresa/Firma Constructora. CUADRO No. 12: Personal de Apoyo de la Empresa/Firma Constructora. INFORMACIÓN DE LA FIRMA CONSTRUCTORA O CONSORCIO DE TODOS LOS PROYECTOS ACTUALMENTE EN EJECUCION. CUADRO No. 13: Proyectos en Ejecución. C. DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO CUADRO No. 14: Formulario de descripción de los Equipos. ANEXO IV: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS EMPRESAS/FIRMAS CONSTRUCTORAS. Procedimiento y Criterios de Evaluación de la Precalificación I. Experiencia de la Empresa/Firma Constructora 1.1 Experiencia General 1.2 Experiencia Especifica II. Personal Profesional de la Empresa/Firma Constructora o Consorcio III. Disponibilidad de Maquinaria y Equipo IV. Capacidad Financiera Razón de Liquidez Índice de Endeudamiento Capital de Trabajo V. Cuadro Final de Evaluación para Empresas/Firmas Constructoras y Consorcios Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 25 de 71 ANEXO I: INFORMACIÓN GENERAL Y LEGAL. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 26 de 71 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA/FIRMA CONSTRUCTORA O CONSORCIO 1. Nombre o razón social: 2. En caso de ser un Consorcio, nombre legal de cada miembro: 3. País de Origen: 4. Domicilio 5. Sucursales: 6. Dirección de la Firma Constructora o consorcio: (Indicar Calle, Número, Ciudad, apartado postal, Departamento, País) 7. No. de Teléfono Fijo: 8. No. de Fax: 9. Correo electrónico: 10. Página Web: ______________________________________________________________ DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 10. Nombre del Representante Legal del Solicitante: _____________________ 11. Dirección: (Indicar Calle, Número, Ciudad, apartado postal, Departamento, País). 12. Número de Teléfono Fijo: ______________________________________________ 13. Número de Teléfono celular: 14. Número de Fax: 15. Correo electrónico: Para dar fe de lo anterior, firmo la presente, en la ciudad de _______del año 2016 a los - días del mes de Firma del Representante Legal Nota Importante: Los correos electrónicos que se suministren en este formulario, serán también considerados como el medio oficial para notificaciones y avisos por parte de la AMC en todo lo referente al presente proceso, por lo tanto, deberán estar al pendiente de los mismos. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 27 de 71 FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN Fecha: [Insertar el día, mes y año] Documentos de Precalificación para Empresas y Firmas Constructoras de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento, Redes de Distribución y Plantas de Tratamiento Proceso No. PP-AMC-PASVC-01-2016 Alcaldía Municipal de Comayagua Yo/ Nosotros, los suscritos, solicitamos ser precalificados en este proceso y declaramos que: (a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los Documentos de Precalificación [Incluso sus Adenda Nos._____ emitidos de conformidad] [Insertar el número y la fecha de emisión de cada adenda]. (b) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar alguna parte del contrato resultante de este proceso de precalificación, no tenemos ningún conflicto de interés de conformidad con lo establecido en la Ley. (k) Entendemos que ustedes pueden cancelar el proceso de precalificación en cualquier momento y que no están obligados a aceptar las Solicitudes que ustedes reciban ni a invitar a Solicitantes precalificados a presentar ofertas para el contrato objeto de esta precalificación, sin que ello constituya responsabilidad alguna con el Solicitante. Firma: [insertar la(s) firma(s) del (de los) presentante(s) autorizado(s) del Solicitante] Nombre: [Insertar el nombre completo de la(s) persona(s) que firma(n) la Solicitud] En Calidad de: [Insertar la calidad jurídica de la persona que firma la Solicitud] Debidamente autorizado para firmar la Solicitud en nombre y en representación de: Nombre del Solicitante: [Insertar el nombre completo del Solicitante] Dirección [Insertar la calle, número, ciudad o pueblo y país] Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 28 de 71 Fechado este [Insertar el número] día del [Insertar el mes] de [Insertar el año] Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 29 de 71 DECLARACIÓN DE LA EMPRESA AUDITORA EXTERNA Nombre de la Firma Auditora: _ Registro de Colegiación: _ Nacionalidad: Dirección Postal: Indicar Calle Apartado Postal País Número Ciudad Departamento Número (s) de Teléfono (s): Correo Electrónico (E-mail): Representante Legal (De la Firma Auditora):_ Por la presente HAGO CONSTAR que he examinado los libros de la Empresa/Firma Constructora/Consorcio y que la declaración financiera ha sido debidamente preparada en los libros de dicha Firma Constructora y que en mi opinión es una declaración verdadera y clara de la situación financiera de dicha Firma Constructora. A los días del mes de del año 2016. FIRMA AUDITORA (Nombre, firma y sello) No. de Colegiación Nota: La anterior declaración de la Firma Auditora no debe hacerla ningún individuo que sea miembro de, o empleado de la persona o sociedad que presenta esta declaración, así tampoco cuando sea cónyuge o familiar hasta el segundo grado de afinidad o cuarto de consanguinidad de la persona o miembros directivos o propietarios de la sociedad que presenta esta declaración. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 30 de 71 DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES Yo , mayor de edad, de estado civil , de nacionalidad domicilio en y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. Actuando en mi condición de representante legal de (Indicar el Nombre de la Firma Constructora / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las Firma Constructoras que lo integran) , por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: , con ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes: 1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 2) DEROGADO; 3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados; 4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República; 5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva; 6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las Firmas Constructoras y Contratistas Individuales, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato; 7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 31 de 71 de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y, 8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción. ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Superior de Cuentas, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subpro curador General de la República, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente e n los procedimientos de contratación.” En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , a los días del mes de , Departamento de de 2016. Firma: __________ Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 32 de 71 DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA Yo, _________________________________, (generales), actuando en mi condición de la empresa _______________________ y con facultades legales para suscribir este Documento por la presente DECLARO bajo juramento que: PRIMERO: Toda la información proporcionada para participar en el presente proceso de precalificación a desarrollarse por la Alcaldía Municipal de Comayagua (AMC), es exacta y veraz y que de no ser así dará lugar a descalificación.- SEGUNDO: El hecho de permitir a mi representada participar en el proceso de precalificación como posible contratista no debe interpretarse como que ha adquirido el derecho a ser precalificada.- En consecuencia, el Infrascrito acepta de la AMC, respecto a esta precalificación no estando sujeta a apelaciones de ninguna clase. - TERCERO: Que por este medio autorizo y solicito a cualquier institución pública, compañía de seguros, bancos, depositario, fabricante y distribuidores de materiales y equipos, y a cualquier persona, Firma Constructora o sociedad mercantil, suministren cualquier información pertinente que sea requerida por la AMC y que considere necesaria para verificar la información y declaraciones proporcionadas por el suscrito o relativas a competencia y reputación.- CUARTO: Estamos constituidos y legalmente organizados como ____ , de conformidad con las Leyes de la República.- QUINTO: De resultar precalificados nos sometemos a las leyes, Reglamentos y Tribunales de la República de Honduras, en todo lo que se refiere al presente proceso.Manifiesto que todo lo anteriormente dicho es cierto y en señal de lo cual, firmo la presente Declaración Jurada en la ciudad de ______Municipio de ______________a los ____ días del mes__________ del dos mil dieciséis. Firma del Representante Legal Nota: la presente Declaración Jurada deberá ser autenticada por Notario Público. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 33 de 71 FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE LITIGIOS Y COMPROMISOS PENDIENTES Historial de Incumplimiento de Contratos (En caso de Consorcio, este Formulario deberá ser completado por cada Miembro) Yo de estado civil , de nacionalidad en y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. actuando en mi condición de representante legal de (Indicar el Nombre de la Firma Constructora / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las Firmas Constructoras que lo integran) , por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: que mi representada (tiene/ no tiene) litigios y compromisos pendientes. , con , mayor de edad, domicilio En caso de tener contratos no cumplidos o litigios, detallarlos como a continuación se describe: Contratos no cumplidos Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Litigios pendientes: Litigio pendiente: Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Asunto en disputa: Asimismo declaro bajo juramento la veracidad de la información aquí proporcionada. En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , a los días del mes de , Departamento de de 2016. Firma: Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 34 de 71 FORMULARIO PARA HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O LITIGIOS PENDIENTES [El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada uno de los socios del consorcio] Nombre jurídico del Solicitante [Insertar el nombre completo] Fecha: [Insertar el día, mes y año] Nombre jurídico del consorcio [Insertar el nombre completo] Incumplimiento de Contratos Año [Insertar el año] Año [Insertar el año] Porción del Contrato Incumplida [Insertar el monto en monedas originales y el porcentaje] Resultado como porcentaje del total de activos [Insertar el monto en monedas originales y el porcentaje] Identificación del Contrato Identificación del contrato: [Insertar el nombre completo del contrato / número y cualquier otra identificación] Nombre del Contratante [Insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: [Insertar calle/ciudad/país] Motivo(s) del incumplimiento [Insertar los motivos principales] Litigios pendientes Identificación del Contrato Monto total del Contrato (Lempiras) [Insertar monto total en Lempiras Monto total del contrato Identificación del contrato: [Insertar el nombre completo del contrato / número y cualquier otra identificación] Nombre del Contratante [Insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: [Insertar calle/ciudad/país] Controversia en cuestión [Incluir la información solicitada en los incisos a, b y c, incluidos al final de este cuadro. Insertar las cuestiones principales en disputa] Nota: Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 35 de 71 El porcentaje involucrado en litigios pendientes no podrá ser superior al 25% del patrimonio del oferente, El proponente deberá aportar la información del historial de litigios o laudos arbitrales debiendo informar y detallar claramente lo siguiente: a) La decisión a favor o en contra del participante. b) El estado actual de la decisión (En firme, Apelación, En consulta). c) Si la decisión hace referencia a asuntos de índole comercial, laboral, civil, administrativo, disciplinario, fiscal, penal y aduanas, etc. En caso de no haber decisión en firme, el participante debe informar el estado actual y la fecha aproximada en que se espera la toma de decisión, igualmente se debe informar si el proceso de sanción es llevado a través de proceso conciliatorio. Se entiende por litigios o laudos arbitrales no solo aquellos procesos que se presentan ante las autoridades jurisdiccionales de cada país, sino todos aquellos procesos y procedimientos en los cuales el participante se vea involucrado ya sea en defensa de sus derechos, de los derechos de terceros, del estado o de los particulares. Cuando los litigios o laudos arbitrales, etc, declarados por el participante, representan en total, más del veinticinco por ciento (25%) del activo líquido del oferente, deberán ser tratados como resueltos en contra del oferente y constituyen causal de descalificación. En caso de que el Proponente sea un Consorcio, cada uno de los integrantes deberá cumplir con este requerimiento. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 36 de 71 ANEXO II INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 37 de 71 A: INFORMACIÓN FINANCIERA CUADRO NO. 1 Referencias Bancarias Nombre de la Empresa/Firma Constructora: Nombre del Banco Tipo de Cuenta Promedio Anual Nota: Deberá presentar constancias que acrediten la información anterior. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 38 de 71 CUADRO NO. 2 Líneas de Crédito de los últimos cinco (5) años Nombre de la Empresa/Firma Constructora: Nombre del Banco Disponibilidad en Cifras (Baja, Media, Alta) Nota: Deberá presentar constancias que acrediten la información anterior, la constancia no deberá tener más de un mes calendario de haber sido emitida para ser considerada para este proceso de precalificación. Estas constancias deben indicar al menos: - el número de años de relación entre el licitador y la institución bancaria; - el número de créditos y el importe concedido al licitador; - el importe disponible de créditos (si lo hay), y - el tipo de garantía, según el caso. CUADRO NO. 3 Referencias Instituciones Fiduciarias Nombre de la Empresa/Firma Constructora: Nombre de la Institución Fiduciaria Disponibilidad Monto en Lps. Nota: Deberá presentar constancias que acrediten la información anterior, la constancia no deberá tener más de un mes calendario de haber sido emitida para ser considerada para este proceso de precalificación. Estas constancias deben indicar al menos: - el número de años de relación entre el licitador y la institución fiduciaria; - el número de créditos y el importe concedido al licitador; - el importe disponible de créditos (si lo hay), y - el tipo de garantía, según el caso. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 39 de 71 CUADRO NO. 4 Referencias de Proveedores Nombre de la Empresa/Firma Constructora: Nombre de la Institución Proveedora Disponibilidad Monto en Lps. Nota: Deberá presentar constancias que acrediten la información anterior, la constancia no deberá tener más de un mes calendario de haber sido emitida para ser considerada para este proceso de precalificación. Estas constancias deben indicar al menos: - el número de años de relación entre el licitador y la institución proveedora; - el número de créditos y el importe concedido al licitador; - el importe disponible de créditos (si lo hay), y - el tipo de garantía, según el caso. CUADRO NO. 5 Referencias Comerciales Nombre de la Empresa/Firma Constructora: Nombre de la Institución Comercial Disponibilidad Monto en Lps. Nota: Deberá presentar constancias que acrediten la información anterior, la constancia no deberá tener más de un mes calendario de haber sido emitida para ser considerada para este proceso de precalificación. Estas constancias deben indicar al menos: - el número de años de relación entre el licitador y la institución comercial; - el número de créditos y el importe concedido al licitador; - el importe disponible de créditos (si lo hay), y - el tipo de garantía, según el caso. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 40 de 71 CUADRO NO. 6 Declaración Patrimonio Neto de la Empresa/Firma Constructora Nombre del Banco o Bancos con que trabaja:-------------_ Nombre de su Compañía o Compañía de Seguros: Condiciones al cierre de operaciones al 31 de Diciembre del 2015. _______________________________ PARCIAL ACTIVO Activo Circulante 1 Efectivo 2 Documentos por Cobrar 3 Cuentas por cobrar por contratos terminados excluyendo los reclamos cuyo pago no ha sido aprobado 4. Cantidades devengadas de los contratos sin terminar según lo da a conocer la Institución 5 Futuros pagos de otras fuentes que no sean contratos de Construcción. TOTAL - - 6 Intereses acumulados sobre préstamos, garantías, etc. 7 Garantías Negociables, Acciones, Bonos 8 Activo Corriente, Varios - SUBTOTAL 9 Bienes Raíces 10 Mobiliario y Aditamentos fijos, valores anotados en libros - - SUBTOTAL 11 Otros haberes - GRAN TOTAL DE ACTIVOS LPS Nota: De detalles bajo los encabezamientos principales en la primera columna, después extendida los totales de los encabezamientos principales en la segunda columna. PARCIAL PASIVO CAPITAL PASIVO CORRIENTE 1 Documentos a pagar 2 Cuentas por pagar 3 Otras Deudas Corrientes TOTAL - - SUB-TOTAL - Obligaciones Fijas 4 Gravamen sobre Bienes Raíces - Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 41 de 71 SUB-TOTAL - 5 Otras obligaciones 6 Reservas - 7 Acciones de capital canceladas - 8 Excedente TOTAL DE PASIVO CAPITAL - Continuación Cuadro No. 6 DEUDAS CONTINGENCIALES 1 Pasivo de los efectos a cobrar, descontinuados o vendidos 2 Pasivos de las cuentas a cobrar, dados en fianza invertidas o vendidas PARCIAL CIALallALLE L TOTAL 3 Pasivo como bonificación 4 Deuda como fiador sobre contratos y cuentas de otros 5 Otras deudas contingenciales Total Deudas Contingenciales Nota: De detalles bajo los encabezamientos principales en la primera columna, después extendida los totales de los encabezamientos principales en la segunda columna. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 42 de 71 Cuadro 7 Índices a cumplir para la precalificación Información a ser completada por el Oferente, en caso de consorcio por cada uno de los miembros. Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año] Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo] Llamado a precalificación No. : [Indicar número del proceso] Información histórica correspondiente a los años anteriores (equivalente en miles de Lps.) Información financiera equivalente en Lps. Año Año Año Promedio Coeficiente de 2012 2013 2014 Evaluación 2012 Coeficiente de Evaluación 2013 Coeficiente de Evaluación 2014 Promedio Índice de endeudamiento (TP/TA) (≤ 0.8) Índice de endeudamiento (TP/TA) (≤ 0.8) Índice de endeudamiento (TP/TA) (≤ 0.8) Promedio Capital Trabajo AC-PC (≥ Lps 500,000.00) Capital Trabajo AC-PC (≥ Lps 500,000.00) Capital Trabajo AC-PC (≥ Lps 500,000.00) Promedio Información del Balance Total del Activo (TA) Total del Pasivo(TP) Patrimonio Neto (PN) Activo a Corto plazo (AC) Pasivo a Corto Plazo (PC) Información tomada del estado de resultados Utilidades antes de impuestos Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados) correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 1. Deben reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 43 de 71 2. Los estados financieros históricos deben estar auditados por firma de auditores independientes autorizados y certificados. 3. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros. 4. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales ni con déficit anual). Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 44 de 71 ANEXO III INFORMACIÓN TÉCNICA Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 45 de 71 CUADRO No. 8 Formulario Experiencia de la Empresa/Firma Constructora en Construcción de Obras [El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y/o por cada socio del consorcio] Nombre jurídico del Oferente: [Insertar el nombre completo] Lugar y Fecha: [Insertar día, mes, año] Nombre jurídico de la Parte asociada con el Oferente: [Insertar nombre completo] Contrato No. ___ [insertar el número] Información Identificación del Contrato _[Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde]_ Fecha de adjudicación _[Insertar día, mes, año, ]__ Fecha de conclusión _[Insertar día, mes, año, ]__ Función que cumplió en el contrato [marque una casilla] Contratista principal Contratista Administrador Subcontratista Monto total del contrato Monto original ______________ [indique el monto total del contrato en la moneda original] Descripción general de las obras construidas Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 46 de 71 CUADRO No. 9 FORMULARIO CURRÍCULO VITAE DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO La Municipalidad se reserva el derecho de confirmar los datos e información proporcionados en este formulario. Nombre del Oferente: Cargo propuesto: Datos generales del profesional propuesto Primer apellido: Segundo apellido: Nombres: Fecha de nacimiento: día mes año Lugar de nacimiento: Nacionalidad: Dirección permanente: Años de Experiencia profesional en General: Teléfono: Educación (Educación media en adelante. Adjuntar copia del título profesional obtenido) Años de asistencia Nombre Institución y lugar Título Obtenido Desde Hasta Cursos Recibidos (Relacionados con las obras) Asociaciones profesionales a las que pertenece [Indicar nombre al colegio profesional al que pertenece y numero de colegiación] Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 47 de 71 Desde (Mes/Año) Hasta (Mes/Año) Experiencia laboral Título exacto del puesto: Nombre del contratante: Dirección del contratante: Teléfono del contratante: Descripción de proyectos y principales actividades: No. Cuadro resumen Experiencia en construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Nombre del contrato Contratante Monto Duración Certificación Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Firma de profesional propuesto_______________________________________ Fecha _______________ Firma del representante del Proponente___________________________ Fecha _______________ Adjuntar copia del Título Profesional del grado profesional y otros diplomas declarados. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 48 de 71 B1: INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSTRUCTORA Y EQUIPO TÉCNICO EN AGUA POTABLE CUADRO No.10 Proyectos de Obras en Agua Potable ejecutados y actualmente en ejecución a) Construcción de obras de agua potable por gravedad. Nombre de la Firma Constructora: Proyecto Nombre Firma Contratante Contrato Número Fecha de Firma Duración (meses) Monto ( Lps.) % Ejecución Inicial Final Fecha: Nota: a. En páginas adicionales deberá hacerse una breve descripción de cada uno de los proyectos realizados de conformidad con el formulario Experiencia de la firma constructora y adjuntar Actas de Recepción Final y/o Finiquitos. b. Los proyectos que no estén respaldados con sus respectivos finiquitos no serán considerados para efectos de evaluación. c. Se consideraran para la experiencia de la Empresa/Firma Constructora los proyectos en ejecución cuyo avance sea igual o superior al 70% del contrato. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 49 de 71 CUADRO NO. 11 Personal Profesional Propuesto por la Empresa/Firma Constructora. Nombre Cargo propuesto Profesión Firma Años de Años de experiencia experiencia general especifica Fecha: Nota: En páginas adicionales deberá incorporarse las hojas de vida de cada profesional, indicando experiencia profesional, cursos de especialización y formación así como experiencia específica en el área objeto de evaluación, según Cuadro No.7. CUADRO No. 12 Personal de Apoyo a la Empresa/Firma Constructora Nombre Firma Profesión u Oficio Cargo Propuesto Años de Experiencia Fecha: Nota: En páginas adicionales deberá incorporarse las hojas de vida de cada profesional, indicando experiencia profesional, cursos de especialización y formación así como experiencia específica en el área objeto de evaluación, según Cuadro No.7. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 50 de 71 B2: INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSTRUCTORA O CONSORCIO Y EQUIPO TÉCNICO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CUADRO No. 10 Proyectos en Alcantarillado Sanitarios y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ejecutados. Nombre de la Firma Constructora: Proyecto Nombre Contratante Contrato Número Fecha de Firma Duración (meses) Monto ( Lps.) % Ejecución Inicial Final Nota: a. En páginas adicionales deberá hacerse una breve descripción de cada uno de los proyectos realizados de conformidad con el formulario Experiencia de la firma constructora y adjuntar Actas de Recepción Final y/o Finiquitos. b. Los proyectos que no estén respaldados con sus respectivos finiquitos no serán considerados para efectos de evaluación. c. Se consideraran para la experiencia de la Empresa/Firma Constructora los proyectos en ejecución cuyo avance sea igual o superior al 70% del contrato. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 51 de 71 CUADRO NO. 11 Personal Profesional Propuesto por la Empresa/Firma Constructora. Nombre Cargo propuesto Profesión Firma Años de Años de experiencia experiencia general especifica Fecha: Nota: En páginas adicionales deberá incorporarse las hojas de vida de cada profesional, indicando experiencia profesional, cursos de especialización y formación así como experiencia específica en el área objeto de evaluación, según Cuadro No. 7. CUADRO No. 12 Personal de Apoyo de la Empresa/Firma Constructora Nombre Firma Profesión u Oficio Cargo Propuesto Años de Experiencia Fecha: Nota: En páginas adicionales deberá incorporarse las hojas de vida de cada profesional, indicando experiencia profesional, cursos de especialización y formación así como experiencia específica en el área objeto de evaluación, según Cuadro No. 7. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 52 de 71 INFORMACIÓN DE LA FIRMA CONSTRUCTORA O CONSORCIO DE TODOS LOS PROYECTOS ACTUALMENTE EN EJECUCION. CUADRO No.13 PROYECTOS EN EJECUCIÓN Nombre de la Firma Constructora: Proyecto Nombre Contratante Contrato Número Fecha de Firma Duración (meses) Monto ( Lps.) % Ejecución Inicial Final Nota: En páginas adicionales deberá hacerse una breve descripción de cada uno de los proyectos, según Cuadro No. 6. Esta información servirá para evaluar la experiencia general de la empresa. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 53 de 71 C: DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO CUADRO NO. 14 Formulario de descripción de los Equipos En las Instrucciones Generales a los Participantes, específicamente en el numeral 3.4.1, El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo enumerado en el Anexo IV de este documento. Se preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente. Equipo (Tipo de equipo) Información Nombre del fabricante sobre el equipo Estado actual Situación actual Fuente Modelo y potencia nominal Año de fabricación Ubicación actual Valor en libros Indique la fuente del equipo propio alquilado fabricado especialmente arrendamiento financiero Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente. Propietario Nombre del propietario Dirección del propietario Acuerdos Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto Facsímile Correo: Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto Estado: E: Excelente, B: Bueno, R: Regular, M: Malo Firma Fecha:_ Nota: a. La AMC se reserva el derecho de realizar las inspecciones necesarias para verificar la información. b. En el caso de los equipos arrendados, deberá presentar una constancia del arrendador. c. Cuando el equipo sea viejo se aplicará lo descrito en el numeral 3.4.1 Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 54 de 71 ANEXO IV Metodología de Evaluación de las Empresas/Firmas Constructoras. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 55 de 71 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA FIRMAS CONSTRUCTORAS Procedimiento y Criterios de Evaluación de la Precalificación Se verificará si la documentación presentada está completa y de acuerdo a lo solicitado en los presentes documentos de precalificación. A continuación se detallan los aspectos de la Capacidad Técnica y Financiera con que se realizará la Evaluación Final a los participantes que cumplan con la capacidad legal e índices económicos requeridos en los apartados 3.6 y 3.4.2 del capítulo III de Instrucciones Generales a los Participantes. Criterios de Evaluación del área de Agua Potable Puntaje 40 1. Experiencia de la Empresa/Firma Constructora y Consorcios 1.1 Experiencia General de la Firma Constructora 10 1.2 Experiencia Especifica de la Firma Constructora 30 30 2. Personal Técnico de la Empresa/Firma Constructora y Consorcio 2.1 Formación Académica 5 2.2 Experiencia General 5 2.3 Experiencia Especifica 15 2.4 Cursos de especialización y manejo de programas informáticos 5 3.Disponibilidad de Equipo y Maquinaria 10 4.Capacidad Financiera 20 TOTAL 100 Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 56 de 71 Criterios de Evaluación del área de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 1. Experiencia de la Empresa/Firma Constructora y Consorcios Puntaje 40 1.1 Experiencia General de la Firma Constructora 10 1.2 Experiencia Especifica de la Firma Constructora 30 30 2. Personal Técnico de la Empresa/Firma Constructora y Consorcio 2.1 Formación Académica 5 2.2 Experiencia General 5 2.3 Experiencia Especifica 15 2.4 Cursos de especialización y manejo de programas informáticos 5 3.Disponibilidad de Equipo y Maquinaria 10 4.Capacidad Financiera 20 TOTAL 100 Criterios de Evaluación del área de Letrinas Puntaje 1. Experiencia de la Firma Constructora o Consorcio 40 1.1 Experiencia General de la Firma Constructora 10 1.2 Experiencia Especifica de la Firma Constructora 30 2. Personal Técnico de la Firma Constructora 30 2.1 Formación Académica 5 2.2 Experiencia General 5 2.3 Experiencia Específica 15 2.4 Cursos de especialización 5 3.Disponibilidad de Equipo y Maquinaria 10 Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 57 de 71 Criterios de Evaluación del área de Letrinas Puntaje 4.Capacidad Financiera 20 TOTAL 100 Se establece que una Firma Constructora o Consorcio se considerará pre–calificada/o si al evaluarse cumple con los siguientes aspectos: 1. Presentar y cumplir con toda la Documentación Legal exigida en la Sección III: Instrucciones Generales a los Participantes, Numeral 3.6, y cumplir con los mínimos de índices financieros solicitados en el Numeral 3.4.2 del mismo apartado. 2. La Empresa/Firma Constructora o Consorcio obtiene un puntaje global igual o mayor a 64 Puntos, lo que le permitirá ser precalificada y ser clasificada dentro de los grupos de licitación. I EXPERIENCIA DE LA EMPRESA/FIRMA CONSTRUCTORA Y CONSORCIO 1.1 Experiencia General en Ejecución de Obras de Agua y Saneamiento. Este criterio se evaluará de acuerdo a los años de experiencia de la empresa en las materias, contados desde la fecha de su constitución legal, es decir, durante toda su actividad comercial. Se evaluarán los grupos distintos de experiencias, que se definen a continuación: Para el área de Redes de Distribución de Agua Potable y Planta Depuradora: Cantidad de Proyectos en Obras Civil (Con Monto ≥ L. 3,000,000.00) 5-8 Obras 9-13 Obras 14 Obras en adelante Para el área de Letrinas: Cantidad de Proyectos en Obras Civil (Con Monto ≥ L. 500,000.00) (Esta experiencia es únicamente para la calificación en letrinas( 5-8 Obras 9-13 Obras 14 Obras en adelante Puntaje 3 4 5 Puntaje 3 4 5 Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 58 de 71 Para todas las áreas: Experiencia general de empresa en Obras Civiles en número de años 1-5 Años 6-9 Años Puntaje 10 Años en adelante 1.2 3 4 5 Experiencia Específica en ejecución de obras en las siguientes sub categorías: Agua Potable (Redes de distribución) Planta de tratamiento de aguas residuales Letrinas de cierre hidráulico Empresas/Firmas Constructoras Para el siguiente ítem, solamente se considerarán los proyectos que tengan un valor de contrato mayor o igual L. 2,000,000.00: Cantidad de Proyectos en Obras de Agua Potable por gravedad (Con Monto ≥ L. 2,000,000.00) Puntaje 1-3 20 Puntos 4-6 7- en adelante 25 Puntos 30 Puntos Para el siguiente ítem, solamente se considerarán los proyectos que tengan un valor de contrato mayor o igual L.5,000,000.00: Cantidad de Proyectos en Obras para Plantas de Tratamiento Y Alcantarillado (Con Monto ≥ L. 5,000,000.00) Puntaje 1-2 20 Puntos 3-4 5 en adelante 25 Puntos 30 Puntos Solamente se considerarán los proyectos que tengan un valor de contrato mayor o igual L. 300, 000.00: Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 59 de 71 Cantidad de Proyectos en Obras de Letrinas (Con Monto ≥ L. 300,000.00) 1-2 3 en adelante II. Puntaje 15 Puntos 30 Puntos PERSONAL PROFESIONAL DE LA EMPRESA/FIRMA CONSTRUCTORA O CONSORCIO Se evaluará conforme al personal técnico solicitado para cada proyecto a licitar. Los técnicos propuestos por la Empresa/Firma Constructora o Consorcio corresponderán con el personal clave que se empleará para el desarrollo de las construcciones para la AMC. Deberán adjuntar las Hojas de Vida según Cuadro No. 7. En base a éstos se calificará individualmente cada profesional y luego se ponderarán para obtener el puntaje final en este criterio. Las Hojas de Vida deberán ser concisas y se aceptarán como máximo 5 páginas por profesional. Se utilizará la misma metodología para evaluar tanto las Empresas/Firmas Constructoras como los Consorcios: Personal Técnico propuesto por cada proyecto: No. Proyecto 1 Construcción de la Planta de Aguas Residuales 2 Construcción de Redes de Distribución Construcción de letrinas 3 Personal Técnico propuesto para el proyecto 1 Gerente de Proyecto 1 Ingeniero Residente 1 Ingeniero Estructural 1 Administrador 1 Gerente de Proyecto 2 Ingenieros Residentes 1 Gerente de Proyecto 1 Ingeniero Residente Requerimientos mínimos de cada Personal Profesional Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 60 de 71 No. Nombre del Puesto 1 Gerente de Proyecto 2 Ingeniero Residente 3 Ingeniero Estructural 6 Administrador Requisitos Titulación académica de Ingeniería Civil, Sanitaria e hidráulica, preferiblemente con maestría en temas en agua y saneamiento. Experiencia profesional deseable de 10 años en general y de 5 años en caso de los proyectos con letrinas Experiencia especifica deseable de 6 años demostrable en proyectos de agua potable y saneamiento. Al menos haber participado en la construcción de cuatro (4) sistemas de Agua potable aplicable para los proyectos de construcción de las redes de distribución, construcción de al menos dos (2) proyectos de tratamiento de aguas residuales para aplicar a la construcción de las plantas de aguas residuales. Al menos dos (2) proyectos de letrinas. Curso de especialización y Conocimientos en manejo de programas computacionales (al menos tres) relacionados con el diseño de infraestructuras de agua y saneamiento (AUTOCAD, ARCGIS, EPANET, WATERCAD, SWMM o similares). Titulación académica de Ingeniería Civil, Sanitaria e hidráulica, preferiblemente con maestría en temas en agua y saneamiento. Experiencia profesional deseable de 5 años en general. 3 años en el caso de proyectos de letrinas. Experiencia especifica deseable de 3 años en proyectos de agua potable y saneamiento. Al menos haber participado en la construcción de tres (3) sistemas de Agua potable aplicable para los proyecto construcción de las redes de distribución, construcción de al menos un (1) proyecto de tratamiento de aguas residuales para aplicar a la construcción de las plantas de aguas residuales. Construcción de al menos un (1) proyecto de letrinas. Curso de especialización y Conocimientos en manejo de programas computacionales (al menos tres) relacionados con el diseño de infraestructuras de agua y saneamiento (AUTOCAD, ARCGIS, EPANET, WATERCAD, SWMM o similares). Titulación académica de Ingeniería Civil, preferiblemente con maestría en estructuras. Experiencia mínima profesional demostrable de 3 años en general. Experiencia especifica de 2 proyectos demostrable en cálculos estructurales de proyectos en general Curso de especialización y Conocimientos en manejo de programas computacionales relacionados con el diseño estructurales. Cursos de especialización y conocimiento en manejo de programas computacionales (al menos dos) relacionados con el diseño de estructuras. Titulación académica de Licenciatura en Administración de empresas o afines, deseable maestría. Experiencia profesional mínima de 5 años en general. Experiencia especifica de 3 años demostrable en proyectos de construcción civil, y en los cuales haya administrado al menos 3 proyectos en Agua Potable o Saneamiento. Al menos 2 cursos de especialización y Conocimientos en manejo de programas en el área administrativa. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 61 de 71 Cuadro de Evaluación de Personal Profesional Propuesto Personal Profesional propuesto de la Firma Constructora Experiencia a Evaluar Pts. Formación Académica 5 Experiencia General 5 Experiencia Específica 15 Cursos de especialización y manejo de programas informáticos 5 Total Unitario P1 P2 P3 P4 P5 30 Calificación Personal Técnico de la Firma Constructora*: *Nota: Esta calificación será el promedio de la suma de todo el personal propuesto requerido para cada lote. CRITERIO A CONSIDERAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE a) Gerente de Proyecto 1. FORMACIÓN ACADEMICA Profesional Universitario en el área de Ingeniería Civil Maestría o Especialización 2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 2.1 Experiencia profesional en general 1-5 años. 5-9 años 10 años en adelante TOTAL POR PROFESIONAL PUNTAJE 30 5 3 2 5 3 4 5 Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 62 de 71 2.2 Experiencia Especifica en Agua y Saneamiento (Construcción sistemas de Agua Potable) 4 proyectos 5-7 Proyectos 8 proyectos en adelante 3. CAPATACIONES EN EL AREA DE AGUA Y SANEAMIENTO 3 certificados en cursos Más de 3 b) Ingeniero Residente 1. FORMACIÓN ACADEMICA Profesional Universitario en el área de Ingeniería Civil Maestría o Especialización 2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 2.1 Experiencia profesional en general 1-2 años. 3-5 años 6 años en adelante 2.2 Experiencia Especifica en Agua y Saneamiento (Construcción sistemas de Agua Potable) 3 proyecto 4-5 Proyectos 6 proyectos en adelante 3. CAPATACIONES EN EL AREA DE AGUA Y SANEAMIENTO 3 certificados en cursos más de 3 CRITERIO A CONSIDERAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES a) Gerente de Proyecto 1. FORMACIÓN ACADEMICA Profesional Universitario en el área de Ingeniería Civil Maestría o Especialización 2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 2.1 Experiencia profesional en general 1-5 años. 15 8 12 15 5 3 5 30 5 3 2 5 3 4 5 15 8 12 15 5 3 5 TOTAL POR PROFESIONAL PUNTAJE 30 5 3 2 5 3 Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 63 de 71 5-9 años 10 años en adelante 2.2 Experiencia Especifica en Agua y Saneamiento (Construcción proyectos de tratamiento de aguas residuales) 2 proyectos 3-4 Proyectos 5 proyectos en adelante 3. CAPATACIONES EN EL AREA DE AGUA Y SANEAMIENTO 3 certificados en cursos Más de 3 b) Ingeniero Residente 1. FORMACIÓN ACADEMICA Profesional Universitario en el área de Ingeniería Civil Maestría o Especialización 2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 2.1 Experiencia profesional en general 1-2 años. 3-5 años 6 años en adelante 2.2 Experiencia Especifica en Agua y Saneamiento (Construcción proyecto de plantas de aguas residuales) 1 proyecto 2-3 Proyectos 4 proyectos en adelante 3. CAPATACIONES EN EL AREA DE AGUA Y SANEAMIENTO 3 certificados en cursos más de 3 c) Ingeniero Estructural 1. FORMACIÓN ACADEMICA Profesional Universitario en el área de Ingeniería Civil Maestría o Especialización 2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 2.1 Experiencia profesional en general 3 años. 4-5 años 6 años en adelante 4 5 15 8 12 15 5 3 5 30 5 3 2 5 3 4 5 15 8 12 15 5 3 5 30 5 3 2 5 3 4 5 Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 64 de 71 2.2 Experiencia Especifica en estructuras de proyectos en general 2 proyecto 3-4 Proyectos 5 proyectos en adelante 3. CAPATACIONES EN PROGRAMAS ESTRUCTURALES 2 certificados en cursos más de 2 d) Administrador 1. FORMACIÓN ACADEMICA Profesional Universitario en el área de Administración o Afines Maestría o Especialización 2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 2.1 Experiencia profesional en general 5 años. 6-8 años 9 años en adelante 2.2 Experiencia Especifica en proyectos de Agua y Saneamiento 3 proyecto 4-5 Proyectos 6 proyectos en adelante 3. CAPATACIONES EN EL AREA ADMINISTRATIVA 2 certificados en cursos más de 2 CRITERIO A CONSIDERAR PROYECTOS DE LETRINAS a) Gerente de Proyecto 1. FORMACIÓN ACADEMICA Profesional Universitario en el área de Ingeniería Civil Maestría o Especialización 2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 2.1 Experiencia profesional en general 1-2 años. 3-4 años 15 8 12 15 5 3 5 30 5 3 2 5 3 4 5 15 8 12 15 5 3 5 TOTAL POR PROFESIONAL PUNTAJE 30 5 3 2 5 3 4 Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 65 de 71 5 años en adelante 5 2.2 Experiencia Especifica en Agua y Saneamiento (Construcción proyectos de letrinas) 2 proyectos 3-5 Proyectos 6 proyectos en adelante 3. CAPATACIONES EN EL AREA DE AGUA Y SANEAMIENTO 3 certificados en cursos Más de 3 b) Ingeniero Residente 1. FORMACIÓN ACADEMICA Profesional Universitario en el área de Ingeniería Civil Maestría o Especialización 2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 2.1 Experiencia profesional en general 3 años. 4-5 años 6 años en adelante 2.2 Experiencia Especifica en Agua y Saneamiento (Construcción proyectos de letrinas) 1 proyecto 2-3 Proyectos 4 proyectos en adelante 3. CAPATACIONES EN EL AREA DE AGUA Y SANEAMIENTO 3 certificados en cursos más de 3 II. 15 8 12 15 5 3 5 30 5 3 2 5 3 4 5 15 8 12 15 5 3 5 DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO: Se asignarán 10 puntos a aquellas Empresas/Firmas Constructoras que dispongan al menos del siguiente equipo para los sistemas de AGUA POTABLE Cantidad 2 Descripción Excavadoras Puntaje 1 Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 66 de 71 4 2 2 1 3 3 3 1 Volqueta de 10 m3 1 Compactadoras manuales Camión de Transporte de materiales (Mencionar Capacidad) 1 1 Equipos para prueba hidrostática 1 Vibradores de gasolina 3 Equipo de Topografía 1 Mezcladoras de concreto Total 10 Nota. Se multiplicará por 90% el puntaje de un equipo determinado, si el equipo es alquilado. Se asignarán 10 puntos a aquellas Empresas/Firmas Constructoras que dispongan al menos del siguiente equipo para la PLANTA DE TRATAMIENTO: Cantidad Descripción Puntaje 1 Tractor de cadena 1 1 Motoniveladoras 1 1 1 1 Camión de Transporte (mencionar capacidad) Volqueta de 10 m3 mínimo 2 Mezcladora de concreto 2 1 1 Cargadora 1 1 Camión cisterna 1 1 Equipo de Topografía 1 1 Excavadora 1 Total 10 Nota. Se multiplicará por 90% el puntaje de un equipo determinado, si el equipo es alquilado. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 67 de 71 Se asignarán 10 puntos a aquellas Empresas/Firmas Constructoras que dispongan al menos del siguiente equipo para las letrinas: Cantidad 1 1 1 Total Descripción Compactador manual Camión de Transporte (Mencionar Capacidad) Mezcladora de concreto Puntaje 3 4 3 10 Nota. Se multiplicará por 90% el puntaje de un equipo determinado, si el equipo es alquilado. Toda la maquinaria y equipos que las empresas presenten deberán de estar dentro de su vida útil para poderse llevar el 100% de la puntuación en el presente proceso de precalificación. Caso contrario de que la maquinaria no se encuentre dentro del período de vida útil y sea presentada para evaluación, se llevará el 50% de la puntuación que le corresponda, siempre y cuando la empresa indique en los formularios de que la maquinaria se empleará en las obras de la AMC y de que funciona debidamente. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 68 de 71 IV. CAPACIDAD FINANCIERA Se detalla a continuación la incorporación y revisión de los criterios financieros a evaluar a las firmas constructoras o contratistas individuales: Índice de puntaje Puntaje 4.1 Liquidez razón corriente 7.5 4.2 Índice de endeudamiento 7.5 4.3 Capital de trabajo 5 Total 20 RAZÓN DE LIQUIDEZ: Activo corriente Pasivo corriente Se calificará en base a la siguiente escala: RL puntaje Menor que 1.00 Descalificada 1.00-1.5 4 Mayor que 1.5 7.5 puntaje. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 69 de 71 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo Total Activo Total Se calificará en base a la siguiente escala. RIE puntaje 0.01-0.5 7.5 0.5001-0.6 6 0.6001-0.8 5 Mayor que 0.8 Descalificada CAPITAL DE TRABAJO= Activo Circulante – Pasivo Circulante (EN LEMPIRAS) Firmas Constructoras CT (Lempiras) puntaje Menor que 500,000.00 Descalificada 500,000.01-1,000,000.00 3 1,000,000.01-3,000,000.00 4 Mayor que 3,000,000.00 5 NOTA: Los Rangos de Capital de Trabajo antes indicados serán utilizados para la evaluación financiera y para CLASIFICAR a los Participantes dentro de las diferentes categorías ECONÓMICAS en las que serán divididos los contratos de las OBRAS a desarrollar (ver Anexo V). Para el capital de trabajo se considerará adicionalmente el acceso a crédito, proveedores, instituciones fiduciarias y comerciales que deben constar en los cuadros No.2 al No.5 de las presentes bases de precalificación y que estén debidamente sustentadas por la institución. Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 70 de 71 V. CUDRO FINAL DE EVALUACIÓN PARA EMPRESAS Y FIRMAS CONSTRUCTORAS Y CONSORCIOS ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA CUADRO FINAL DE EVALUACIÓN PARA EMPRESAS/FIRMAS CONSTRUCTORAS Experiencia Nombre de la Empresa/Firma de la Firma Constructora o Consorcio Constructora (40 puntos) Personal Técnico (30 puntos) Disponibilidad de Equipo y Maquinaria (10 puntos) Categoría Capacidad TOTAL (100 de Contrato Financiera puntos) (20 puntos) 1… 2… 3… 4… 5… …n Alcaldía Municipal de Comayagua – Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua Página 71 de 71
