pliego de prescripciones técnicas para la contratación de

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA DE LAS OBRAS "PROYECTO NUEVA SUBESTACIÓN
TRANSFORMADORA DE 132/45 KV DENOMINADA ST SAN MILLÁN (LEÓN)"
Valladolid, Febrero de 2006
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA
DE
LAS
OBRAS
"PROYECTO
NUEVA
SUBESTACIÓN
TRANSFORMADORA DE 132/45 kV DENOMINADA ST SAN MILLÁN (LEÓN)"
1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO
El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las prescripciones técnicas en
que se ha de desarrollar el contrato de Asistencia Técnica, que a las órdenes del Director de la
Asistencia Técnica, completen el cuadro de efectivos indispensables, para la Dirección de las
Obras de "Proyecto Nueva Subestación Transformadora de 132/45 kv denominada ST San
Millán (León)".
Este Pliego servirá de base contractual con el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de estos trabajos de Consultoría y Asistencia.
Se entenderá como criterio general de este Pliego, que la actuación del Consultor, será
la Dirección Facultativa de la obra y aquellas otras labores asociadas al control y vigilancia de
la misma, con estricta sujeción al proyecto técnico aprobado, cuya interpretación técnica y
económica se reserva el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
2. NORMATIVA
Para la Dirección Facultativa será preceptiva la observación de toda la normativa
vigente que sea de aplicación a estas obras e instalaciones, destacando la siguiente:
- Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León.
- Decreto 121/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio por la que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto 1098/2001, de 26 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.)
- Decreto 3410/75, de 25 de noviembre, Reglamento General de Contratación,
vigente hasta la publicación del referido R.D.L. 2/2000, en lo que no contravenga a
ésta.
- Ley 31/1995 de 8 de octubre de prevención de riesgos laborales.
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- Ley 45/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
- R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de las instalaciones de energía eléctrica.
- R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
puntos de medida de los consumos y los tránsitos de energía eléctrica.
- Orden de 12 de Abril de 1999, por la que se dictan las instrucciones técnicas
complementarias al Reglamento de puntos de medida de los consumos y los
tránsitos de energía eléctrica.
- R.D. 385/2002, de 28 de abril, por el que se modifica el RD 2018/1997, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los
consumos y los tránsitos de energía eléctrica.
- Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria, por el que se
aprueba el Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03
-
-
-
R.D. 3257/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación.
Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se
aprueba las Instrucciones Técnicas complementarias del Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación.
R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT.
Normativa específica de la compañía eléctrica aplicable tanto al diseño de la
instalación como a su ejecución.
Instrucciones y criterios complementarios, que durante la Dirección de la Obra, dicte
el Instituto Tecnológico Agrario
3. OBJETO DE LA OBRA
Las obras e instalaciones cuya Dirección Técnica será el objeto de esta Asistencia
Técnica, serán las contempladas en el proyecto "Proyecto Nueva Subestación Transformadora
de 132/45 kv denominada ST San Millán (León)", redactado por el Ingeniero Industrial D. Juán
Hernández Andrés y que servirá para la ejecución del contrato con título "Nueva Subestación
Transformadora de 132/45 kv denominada ST San Millán (León)"
4. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITADORES
Podrán concursar a este Concurso todas las personas jurídicas que estén facultadas
para concertar con la Administración contratos para la ejecución de los Servicios Técnicos de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Los licitadores deberán ofertar un equipo con experiencia a pie de obra suficiente,
coordinado y dispuesto para comenzar los trabajos en le plazo de una semana, a partir de la
firma del Contrato.
5. TRABAJOS A REALIZAR
Los trabajos a realizar por el Consultor serán los siguientes:
1. Dirección de Obra
2. Control y Vigilancia de las Obras
3. Control de la Instalación y Puesta en Marcha de los órganos eléctricos
5.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA
A) COMPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
El Equipo Técnico Facultativo Director de la Obra, designado por el Consultor
contratado, estará formado como mínimo por un Ingeniero Industrial Director de la Obra,
Ingeniero Técnico Industrial, un Ingeniero Técnico Topógrafo y un Vigilante de Obra.
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03
B) OBJETO DE LA DIRECCIÓN
El objeto será garantizar al Instituto Tecnológico Agrario que los trabajos objeto de este
contrato se realicen de acuerdo con:
-
Las Normas y reglas de la buena construcción.
El proyecto aprobado.
Las condiciones de adjudicación de las obras.
Las Instrucciones complementarias que durante la marcha de los trabajos sean
dictadas por el Instituto Tecnológico Agrario.
Desarrollar las actividades necesarias para que la ejecución, el control y el abono de las
obras durante la marcha de las mismas y hasta su liquidación, sea el adecuado a las
estimaciones previstas.
Suministrar al Instituto Tecnológico Agrario cuantos informes y documentos le sean
solicitados durante el desarrollo de las obras, así como después de concluidas éstas, hasta
pasado el plazo de garantía.
C) DURACION DEL CONTRATO
El plazo del contrato de dirección de obras, salvo resolución expresa, se extenderá en el
tiempo al establecido en el correspondiente contrato de ejecución de la obra, estando previsto
su inicio en el mes de junio de 2006.
D) OBLIGACIONES DEL EQUIPO TÉCNICO FACULTATIVO DIRECTOR
DE LA OBRA
El Equipo Técnico Facultativo Director de la Obra se comprometerá en su ejecución, al
cumplimiento de las siguientes funciones:
-
-
-
-
El Director de la Obra ostentará la representación permanente del Instituto
Tecnológico Agrario en lo referente a las obras objeto de este contrato ante el
contratista, los Organismos y Entidades Oficiales o particulares.
Al conocimiento y contenido de todas las Normas y documentos antes citados.
A que la dirección de las obras se ajuste a todas las Normas vigentes que sean de
aplicación y en especial, a las indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y al presente Pliego.
Las relaciones técnicas del Instituto Tecnológico Agrario y el Contratista serán
encauzadas a través del Facultativo Director de la obra. Las sugerencias o
reclamaciones que el contratista quiera hacer al Instituto deberán ir siempre
acompañadas de un informe redactado por aquél.
Todo el Equipo Técnico Facultativo recibirá por parte del Contratista, cuantas
facilidades solicite para realizar la labor que tiene encomendada y en consecuencia,
tendrá acceso a todos los tajos de la obra, talleres, instalaciones etc.
El Equipo Técnico, sin perjuicio de las específicas que por su título tengan cada uno de
los integrantes del mismo, tiene encomendadas las siguientes competencias, sin que la
relación pueda interpretarse de forma limitativa:
-
Informe de planeamiento, considerando los diversos aspectos que en él intervienen:
revisión general del proyecto, propuesta de actuaciones encaminadas a conseguir
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03
-
-
-
-
-
-
información adicional o comprobaciones, revisión de los programas de trabajo y
comprobación de viabilidad de los mismos, etc.
Realizar el replanteo de las obras.
Realizar un estudio de seguridad de aquellas partes de la obra donde se produzcan
mermas de calidad en los materiales o en su ejecución.
Ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e instalaciones, cuidando de su
control práctico de acuerdo con el proyecto que las define.
Asesoramiento sobre las soluciones adecuadas respecto a algunos puntos, cuya
modificación sea necesaria respecto a lo proyectado.
Revisión y comprobación de las soluciones propuestas por la Empresa Constructora
en cuanto a estructuras, instalaciones, planos de detalle y de obra, procesos
constructivos, etc.
Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo las
comprobaciones, análisis y documentos de idoneidad precisos para su aceptación,
según el Plan de Control establecido.
Vigilar el correcto desarrollo de las obras, la ejecución y utilización de los materiales,
las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y los
sistemas de protección.
Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones valoradas de
las mismas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto y
documentación que las define, así como las relaciones cuantitativas de los
materiales a emplear en obra.
Controlar la elaboración y puesta en obra de cada una de las unidades,
comprobando las dimensiones y la correcta disposición de los elementos
Tramitar las certificaciones ordinarias según la medición y valoración de la obra
realizada en cada mensualidad.
Redactar un informe mensual sobre la marcha de las obras, gráficos y resultado de
los ensayos y controles efectuados.
Poner en conocimiento del Instituto Tecnológico Agrario cualquier incidencia de la
obra.
Asistencia Técnica Total para el estudio y redacción de los posibles proyectos
modificados, complementarios, liquidaciones y cualesquiera otros proyectos que se
puedan precisar para la ejecución de las obras.
Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se lleve a cabo dentro del
mes siguiente a su terminación.
Calcular la revisión de precios con sujeción a las normas establecidas al efecto.
Confeccionar y remitir la Liquidación de las obras.
5.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN
A) CONTROL Y VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Dentro de este apartado se incluyen los trabajos de:
- Control Geométrico
- Control Cualitativo
- Control de Calidad de los materiales y de la obra ejecutada
- Vigilancia de los tajos
Los equipos adscritos a la prestación de los servicios anteriores deberán poseer la
capacidad y cualificación técnica para la realización de los trabajos siguientes:
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03
A.1) CONTROL GEOMÉTRICO
El Equipo Técnico Facultativo llevará a cabo todas las operaciones que sean necesarias
para la definición geométrica de las obras a construir. A título enunciativo y no indicativo,
realizará las siguientes operaciones:
1. Estudio e interpretación del proyecto aprobado.
2. Comprobación de las bases de replanteo.
3. Comprobación de la triangulación que define las coordenadas de bases de las obras
proyectadas.
4. Estudio y definición de los Planos de desarrollo del proyecto aprobado, que
precisándolo y controlándolo permitan al contratista poder dibujar sin dudas los
planos de detalle.
5. Cualquier otro tipo de información complementaria que a juicio del Director de la
Asistencia Técnica deba ser realizado por el Consultor, para un mejor y más
adecuado control de las obras en curso.
A.2) CONTROL CUANTITATIVO
El Consultor llevará a cabo todas las operaciones que sean necesarias para el control
de las cantidades de obra ejecutadas mensualmente y su correspondiente valoración siguiendo
las siguientes fases:
- Mediciones de obras ocultas (cimentaciones, etc.)
- Mediciones mensuales de la obra ejecutada, según las distintas unidades de
Proyecto
- Certificaciones de obra ejecutada, según Precios de Proyecto o posibles reformas
autorizadas; así como los documentos de revisión de precios en su caso
- Redacción de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales, con el
conforme del Contratista
- Confección y actualización de gráficos comparativos de obra programada y
realizada, informando al Director de la Asistencia Técnica sobre cualquier anomalía
importante.
- Medición y valoración al origen y liquidación final de la obra.
A.3) CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA OBRA EJECUTADA
El personal del Equipo Técnico Facultativo deberá hacerse cargo del control de calidad
de los materiales a pie de obra que sea necesario para la ejecución de las mismas, así como
de la toma de muestras para su remisión al Laboratorio.
A.4) VIGILANCIA DE LOS TAJOS
Durante la ejecución de las obras el consultor extenderá la vigilancia de las obras a todo
el proceso de realización de las mismas, así como en el control y vigilancia de su exacto
cumplimiento.
El Consultor supervisará el Plan de Seguridad y Salud de las obras que habrá de
elaborara el Contratista de las mismas, así como en el control y vigilancia de su exacto
cumplimiento.
En todo momento el Equipo Técnico Facultativo exigirá el cumplimiento de lo
preceptuado en el Pliego de Prescripciones del Proyecto, respecto al sistema de ejecución. En
el caso de que alguna operación no estuviese definida en el citado Pliego, propondrá al
Director de la Asistencia Técnica la inclusión de las cláusulas adicionales correspondientes.
Periódicamente el Consultor y siempre que el Director de la Asistencia Técnica lo
solicite redactará partes e informes sobre la marcha y calidad de los trabajos, así como de su
adecuación al Programa de trabajo aprobado.
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03
En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el Equipo Técnico
Facultativo indicará en el informe la correspondiente motivación y supuesta responsabilidad del
Contratista. Análogamente procederá en caso de daños a terceros, con motivo de las obras u
otra posible contingencia.
B) FUNCIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DIRECTOR DE LAS OBRAS
DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
B.1) CERTIFICACIONES E INFORMES
Durante el proceso de ejecución de la obra, y sin perjuicio de los informes o
certificaciones que le sean solicitadas por el Instituto Tecnológico Agrario, se expedirán
obligatoriamente las siguientes certificaciones e informes:
B.2) CERTIFICACIONES MENSUALES ORDINARIAS
Antes del día cinco de cada mes, se presentará en el Instituto Tecnológico Agrario, la
certificación correspondiente a la obra ejecutada en el mes anterior, aunque el importe de la
misma sea nulo.
Dicha certificación será expedida en el modelo oficial y recogerá, bajo su personal
responsabilidad, la totalidad de la obra ejecutada, aún cuando por no estar disponible el crédito
correspondiente se certifique como no acreditada.
La forma de medición y valoración de las unidades de obra se ajustará a lo establecido
en el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto aprobado.
B.3) INFORME MENSUAL DE LA OBRA
Se cumplimentará con el ANEXO III del impreso de certificaciones, o en su caso,
conforme a las instrucciones que dicte al efecto el Instituto Tecnológico Agrario.
Este informe se tramitará conjuntamente con la certificación mensual correspondiente,
devolviéndose el mismo a la Dirección de la Obra en el caso de que no estuviera totalmente
cumplimentado por sus dos caras, pudiendo seguir la certificación ordinaria su tramitación, en
el caso de que ésta fuera correcta.
B.4) CERTIFICACIONES MENSUALES DEL EQUIPO TÉCNICO
Antes del día cinco de cada mes, se presentará en el Instituto Tecnológico Agrario, la
certificación correspondiente a los honorarios del Equipo Técnico Facultativo. Los honorarios
serán proporcionales a la obra ejecutada durante el mes anterior y a los honorarios totales
ofertados de la Dirección de la Obra dependerán del porcentaje de dichos honorarios que se
paguen durante la ejecución de la obra, según lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Dicha certificación se presentará aunque el importe de la misma sea nulo.
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03
B.5) CERTIFICADO DE FASES DE OBRA
Este certificado ha de presentarse en el Instituto Tecnológico Agrario, en los diez días
siguientes a la terminación de los plazos parciales establecidos según el programa de trabajo
presentado por la empresa, y una vez aceptado el mismo.
Irá firmado al menos por el Facultativo Director de la Obra y en cuanto al contenido,
expresará el exceso de mediciones y el cumplimiento del plazo establecido en el programa de
trabajo, o en caso contrario, las causas del retraso. Cuando en cualquiera de las fases de
ejecución se constate un incremento de la medición, el Facultativo Director de la obra entregará
al contratista y presentará en el Instituto Tecnológico Agrario, la diferencia de medición entre la
liquidación y las unidades de proyecto. El contratista prestará su conformidad o alegará lo que
estime en su derecho. Si el contratista presentara alegaciones, se informarán en el plazo de
quince días.
B.6) CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
En el caso de que se aprecie la imposibilidad de cumplir los plazos establecidos el
Director de la Obra remitirá un informe en el que se haga constar la imposibilidad de
cumplimiento de dicho plazo y el motivo. En cualquier caso el adjudicatario remitirá tres meses
antes de la terminación del plazo de ejecución, un informe en el que se hará constar la
posibilidad o imposibilidad del cumplimiento de dicho plazo
En caso de solicitud de prórroga por el contratista, el Facultativo Director de la Obra,
tramitará ésta debidamente informada y justificada.
B.7) RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN FINAL
Una vez finalizada la obra, el Equipo Técnico Facultativo, procederá según lo
establecido en el art. 147 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en lo referente a la recepción, certificación final, plazo de garantía y liquidación de las
obras.
Un mes después de terminada la obra, el Equipo Técnico redactará y presentará en el
Instituto Tecnológico Agrario, la medición y valoración real de la obra que servirá de base para
elaborar la certificación final a que alude el artículo anterior.
5.3. CONTROL DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS ÓRGANOS
ELECTRICOS
Los trabajos realizados en este apartado suponen el establecimiento de un programa de
actuación del Contratista de la obra y del suministrador de los equipos eléctricos, así como las
pruebas para la recepción de los mismos.
Se incluye la inspección de la fabricación y la inspección del montaje, así como los
informes de coordinación con el resto de obra civil, pruebas y comprobación de cumplimiento
de las Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes.
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03
Por otra parte se establecerá el programa de intervención del suministrador de los
equipos eléctricos y el control de su instalación y puesta a punto, así como las mediciones
topográficas de precisión.
Sin que tenga carácter limitativo se realizarán las siguientes actividades:
1. Control de calidad de los materiales en fábrica, incluyendo las oportunas visitas de
inspección y la formalización de los correspondientes protocolos de homologación.
2. Control de calidad de los materiales a pie de obra.
3. Control y vigilancia del proceso de instalación de las instalaciones complementarias
con arreglo a las especificaciones.
4. Interpretación de los planes de ejecución de los instaladores y examen y
aprobación, en su caso, de las modificaciones propuestas por el instalador.
5. Estudio, definición y vigilancia del programa de pruebas de funcionamiento, para la
comprobación del funcionamiento de las instalaciones.
6. Histogramas del proceso de implantación, acompañados del correspondiente
archivo fotográfico y en vídeo.
7. Toma de cuantos datos sean necesarios para que quede reflejada la situación real
de las instalaciones y elaboración de un archivo técnico en lo que respecta a dichas
instalaciones.
8. Medición y valoración de la obra ejecutada, necesarias para las certificaciones de
obra y para la liquidación de la misma y revisiones de precios, en su caso.
6. MEDIOS NECESARIOS
6.1 PERSONAL
La dedicación del personal expresado en la relación que figura en las mediciones debe
ser plena a pie de obra y deberá responder a las siguientes especificaciones:
A) INGENIERO INDUSTRIAL
1. Estará en posesión del título de Ingeniero Industrial.
2. Acreditará cinco años de experiencia en obras de su especialidad.
3. Desarrollará las funciones de dirección, control y vigilancia de las obras en el
máximo nivel de responsabilidad profesional, con la autoridad y la metodología que
se le encomienden.
4. Dependerá directamente del Director de la Asistencia Técnica.
B) INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
1. Estará en posesión del título de grado medio de Ingeniero Técnico Industrial, con
una experiencia mínima de 3 años en trabajos de la especialidad.
C) INGENIERO TÉCNICO TOPÓGRAFO
1. Estará en posesión de un título técnico de grado medio, preferiblemente Ingeniero
Técnico Topógrafo, con una experiencia mínima de 3 años en trabajos de su
especialidad.
2. Será responsable del control geométrico y toma de datos para replanteos,
valoraciones, etc.
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03
D) VIGILANTE DE OBRA
1. Con experiencia en trabajos de supervisión de obras, preferentemente, en
movimiento de tierras, fabricación y puesta en obra de hormigón, montaje de líneas
eléctricas aéreas y subestaciones transformadoras, etc.
6.2 HORARIO DE TRABAJO
Se ajustará en todo al horario de la empresa constructora.
En periodo de vacaciones se exigirá al Director del Equipo Técnico Facultativo la
aportación de los correturnos necesarios de modo que se quede garantizada la inspección y
seguridad de las obras en esos periodos.
6.3 LOCOMOCIÓN Y DESPLAZAMIENTO
El Consultor asegurará el desplazamiento de sus técnicos en obra, mediante la puesta a
disposición del número de vehículos necesarios y del tipo adecuado para conseguir un óptimo
rendimiento del equipo humano dispuesto a pie de obra.
6.4 OFICINAS
El Consultor dispondrá de local para oficinas amueblado y con los elementos y equipo
de trabajo necesarios para el funcionamiento de la oficina administrativa y técnica.
Igualmente se ocupará de suministrar los materiales fungibles necesarios para el
funcionamiento de la oficina: papel, fotocopias, correo, mensajería, materiales de topografía y
de delineación, etc., así como del mantenimiento de los equipos de cálculo, de oficina y de
topografía e informática.
7. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS
El Instituto Tecnológico Agrario designará un Director de la Asistencia Técnica que será
el representante del mismo. Para el desempeño de su misión podrá contar con colaboradores a
sus órdenes.
Las funciones del Director de la Asistencia Técnica son las siguientes:
- Exigir la existencia de medios y organización adecuados para la elaboración del
trabajo, aceptando o rechazando el programa de trabajo y propuesta del personal
específico presentado por el adjudicatario.
- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas
en el contrato o en disposiciones oficiales.
- Inspeccionar el desarrollo de los trabajos.
- Programar las modificaciones.
- Tramitar cuantas incidencias surjan en la elaboración del trabajo.
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03
A) INCIDENCIAS DURANTE LA OBRA
-
-
-
-
En el caso de que se produjeran incidencias (modificación de las obras,
paralización, incumplimiento de la contrata etc.) no previstas durante el proceso de
ejecución, y que deban producir una actuación del Instituto Tecnológico Agrario, se
pondrán inmediatamente en conocimiento del Instituto Tecnológico Agrario, y entre
tanto, se deberán adoptar las medidas necesarias para impedir o minorar los
posibles daños a los intereses del Instituto Tecnológico Agrario, todo ello según
establece la vigente legislación de Contratos de las Administraciones Públicas.
En ese caso, en el plazo máximo de 15 días el Facultativo Director de las obras
deberá realizar un informe expreso y exclusivo que presentará con independencia
de la certificación, en el que hará constar la urgencia al Instituto Tecnológico
Agrario.
El Equipo Técnico Facultativo no podrá ordenar modificaciones del proyecto durante
el proceso de construcción propuestas por el contratista, aún cuando no supongan
incremento en el precio contratado, (materiales, trazado de instalaciones etc.) sin el
conocimiento y aprobación del Instituto Tecnológico Agrario, y en cualquier caso,
sin que se efectúe la tramitación que al efecto establece la legislación de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Si la empresa adjudicataria de la obra ha ofertado mejoras al proyecto en el caso de
que el procedimiento de adjudicación lo admita, el Instituto Tecnológico Agrario
aceptará las que considere como tal, y han de quedar reflejadas en el contrato de
obra. El Equipo Técnico Facultativo aceptará las mismas sin que supongan una
modificación al proyecto, sustituyendo las partidas que se oferten por las iniciales
del proyecto, o reflejando sin coste en la certificación que corresponda, las que no
sustituyan a partida alguna.
B) DOCUMENTACION FINAL DE OBRA
Al final de la obra, el Facultativo Director de la obra presentará en el Instituto
Tecnológico Agrario la siguiente documentación:
- Solicitud de recepción de la obra.
- Libro de Órdenes.
- Certificado final de obra.
- Partes de control de obra que correspondan, y demás documentación.
- Cuadro resumen de superficies del edificio, que reflejen las dimensiones finales.
- Dos ejemplares de todos los planos que hayan sufrido variaciones en las
dimensiones del proyecto durante el proceso de construcción, que han de recoger
las medidas de las distintas plantas, alzados, secciones etc. y especialmente los
cambios producidos en el trazado de las instalaciones respecto al proyecto
inicialmente aprobado.
C) LIBRO DE ÓRDENES
El Instituto Tecnológico Agrario entregará diligenciado el Libro de Ordenes al Equipo
Técnico Facultativo inmediatamente antes de la firma del acta de replanteo de la obra.
El libro de órdenes constará de 25 hojas, una original y una copia de cada hoja. Una vez
recibida la obra, cada una de esas copias será entregada al final de la misma a los siguientes:
- 1 copia para el contratista de la obra.
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03
-
-
1 copia para el Instituto Tecnológico Agrario.
Todas las órdenes, instrucciones y circunstancias sobrevenidas durante el proceso
constructivo han de quedar reflejadas en el Libro de Órdenes.
Igualmente han de quedar reflejadas todas las visitas que realicen los componentes
del Equipo Técnico Facultativo, aún cuando no haya incidencias en las obras.
Junto con la solicitud de recepción de las obras, el Libro de Órdenes debidamente
cumplimentado, será entregado al Instituto Tecnológico Agrario y éste a su vez
remitirá las copias correspondientes al contratista de las obras y al contratista de la
Dirección Facultativa.
Los técnicos del Instituto Tecnológico Agrario podrán manifestar en el Libro de
Órdenes, las observaciones que consideren, siempre con la conformidad del
Director Facultativo de la obra, y sin que por ello se impongan condiciones al
contratista que no figuren en el Contrato de Obras firmado por éste.
D) PERMISOS Y AUTORIZACIONES
El adjudicatario del contrato de Dirección de las Obras ha de hacer las previsiones
necesarias y que sean de su competencia, para que en el momento de la recepción se hayan
obtenido todos los permisos de instalaciones precisos para su funcionamiento (electricidad,
gas, calefacción, telecomunicaciones, suministro de agua, ascensores, evacuación de aguas
residuales, etc.), de modo que las edificaciones, viales, redes de servicio y demás instalaciones
puedan ser entregadas o cedidas para el uso a que se destinen.
E) MODIFICACIONES AL PROYECTO
En el plazo máximo de quince días desde que sea previsible la necesidad de modificar
el proyecto, el Equipo Técnico Facultativo director de las obras presentará en el Instituto
Tecnológico Agrario, informe sobre las modificaciones a introducir, su repercusión económica
estimada y las causas de las mismas, especificando lo dispuesto en el art. 101 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Junto con la solicitud de modificación, se acompañará la petición de suspensión
temporal de la obra o se justificará la continuación de la misma.
En el caso de que sea necesaria la redacción de un proyecto modificado, éste
contendrá como mínimo la siguiente documentación, además de la documentación exigida por
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y por el
Reglamento:
- Memoria que describa las variaciones y su justificación.
- Acta de precios contradictorios en el caso de que haya precios nuevos.
- Precios simples, auxiliares y descompuestos de los precios nuevas a introducir.
- Estudio de seguridad y Salud si fuera necesario.
- Planos suficientes para la perfecta compresión y medición de las modificaciones
propuestas.
- Pliego de condiciones técnicas, en lo que afecte a la ejecución de nuevas partidas y
materiales.
- Plan de control de calidad de las unidades nuevas partidas.
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03
La documentación a presentar se ajustará al mismo criterio y formato que las normas
establecidas para la presentación del proyecto. El proceso previo a la redacción de un proyecto
modificado es el siguiente.
- Petición de la redacción del proyecto modificado
- Informe del Director Facultativo de las obras con la descripción de las obras y la
estimación prevista del costo.
En el caso de que fuese necesario la redacción de un proyecto complementario la el
trámite de autorización de la redacción del mismo es el mismo que en el caso del modificado.
Una vez que sea autorizada, en su caso, la redacción del proyecto modificado, el
Equipo Técnico facultativo presentará éste en debida forma en el Instituto Tecnológico Agrario,
en el plazo de 15 días desde la notificación de su autorización y si procediera su rectificación,
practicará ésta en el plazo de cinco días desde que tal rectificación le fuera notificada. En la
memoria se explicarán las causas del mismo, proponiendo el plazo considerado para su
ejecución. En ningún caso el Instituto tecnológico agrario consentirá la ejecución de las obras
no autorizadas previamente, salvo lo dispuesto sobre obras de emergencia en la vigente
legislación o, si procede, lo establecido en el art. 146.4 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos, siendo el equipo técnico facultativo responsable personalmente si ha ordenado
ejecutar obras no aprobadas previamente.
8. RESPONSABILIDADES
El consultor del contrato de Dirección Facultativa junto con la empresa contratista de la
obra, responderá ante el Instituto Tecnológico Agrario de que los materiales empleados en la
ejecución de las obras coincidan con lo especificado en el proyecto de construcción y con las
modificaciones que al proyecto hayan sido autorizadas.
Asimismo, será responsable con el contratista, del cumplimiento de los plazos de
ejecución de las obras, siempre que no haya denunciado en sus informes la demora del plazo
de ejecución previsto.
En el caso de que las obras se demoren o suspendan por causas imputables al
consultor, responderá ésta de los perjuicios que originen al Instituto Tecnológico Agrario.
9. RELACIÓN ENTRE EL CONSULTOR Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
El Consultor dará cuenta al Director de la Asistencia Técnica, mediante partes
semanales de la labor realizada por el Contratista, así como informes mensuales donde se
indique de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los trabajos y las propuestas que
quepan formular para su mejor fin.
El Consultor establecerá de acuerdo con el Director de la Asistencia Técnica, un archivo
que contendrá los resultados de todas las actuaciones e informes que se realicen, así como
una adecuada información fotográfica del desarrollo de la obra.
Como consecuencia de la integración del equipo de Dirección de Obra y Director de la
Asistencia Técnica, el contacto entre ambos no sufrirá ningún aplazamiento y será permanente,
haciendo las observaciones que estime precisas, atendiendo a cuantas consultas puedan
hacérsele o provocándolas a su propia iniciativa.
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03
A petición de la Dirección de Obra o sugerencia del Consultor, se celebrarán reuniones
referentes al desarrollo y marcha de los trabajos.
La responsabilidad del Consultor como empresa se entiende íntegramente a la
Dirección de Obra.
Si la Dirección de la Asistencia Técnica observase la inadecuación de cualquiera de las
personas que integran el equipo del Consultor, bien porque quede patente a su juicio, su falta
de competencia, bien porque no se adapte al funcionamiento del equipo, exigirá la sustitución
por la persona idónea.
El Consultor realizará esta sustitución en plazo no superior a una semana. Cualquier
sustitución del personal o alteración de funciones o de número, que se produzca a iniciativa del
Consultor, deberá ser previamente autorizado por la Dirección de la Asistencia Técnica.
10. ABONO DE HONORARIOS
Los honorarios en concepto de Dirección de obra serán los que resulten de la
adjudicación conforme a la oferta presentada. La Forma de Pago será la especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de los trabajos se entenderá desde la firma del acta de
comprobación del replanteo hasta el informe final, preciso para la devolución de los avales del
contratista.
12. PRESUPUESTO
Proyecto Nueva Subestación Transformadora de 132/45 kv denominada ST San
Millán (León) P.E.M......................................................................... 1.156.496,20 €
Honorarios de Consultoría y Asistencia ...............................................40.517,24 €
IVA (16% S/ 40.517,24) .........................................................................6.472,76 €
Presupuesto de la Dirección Facultativa.........................................47.000,00 €
PRESUPUESTO TOTAL DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.........47.000,00 €
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03
13. OFERTA ECONÓMICA
El Consultor presentará una oferta económica ajustándose al Presupuesto estimado
adjunto y de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
Valladolid, a 28 de Febrero de 2006
EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS
AGRARIAS
Fdo.: Rafael Sáez González.
Ctra. de Burgos, km 119 – FINCA ZAMADUEÑAS – 47080 Valladolid – Tfno. 983 41 20 34 – Fax 983 41 28 03