iii.16 - cesion del contrato
Anuncio
LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 1 PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALON DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA Nº 170 (LA TEJA) CONDICIONES PARTICULARES RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS DIA: 17 de enero de 2008 HORA: 14:00 LOCAL: Sala de Licitaciones - Edificio Ancap - 1er. Piso (Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja). Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.3.1 del Pliego de Condiciones Generales Fax Nº 902 11 36 TELEX ANCAP UY 23168 LOS INTERSADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO ESTE PLIEGO ENVIARÁN A LA SECCIÓN COMPRAS EN EL EXTERIOR FAX (00509-2—309-9479) INFORMANDO: N° DE TELEFONO, N° DE FAX Y PERSONA DE CONTACTO PARA EL ENVÍO DE ACLARACIONES O INFORMACIÓN ADICIONAL. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 INDICE CAPITULO I - OBJETO DE LA LICITACION I.1 - OBJETO DE LA LICITACION I.2 - UBICACION DE LAS OBRAS I.3 - DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION 1.4 - INFORMACION COMPLEMENTARIA CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS II.1 - FORMA DE PRESENTACION II.2 - ACLARACIONES II.3 - PLAZO DE VALIDEZ II. 4 - ASOCIACIONES II.5 - INFORMACION A SUMINISTRAR II.6 - LISTA DE EXCEPCIONES II.7 - ALTERNATIVAS, ACEPTACION O RECHAZO CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES III.1 - DEPOSITOS DE GARANTIAS III.2 - COTIZACION III.3 - FLETES III. 4 – ACOPIOS III.5 – CEMENTO PÓRTLAND III.6 – AGUA Y ELECTRICIDAD III.7 - MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA III.8 - PORCENTAJE DE INTEGRACION NACIONAL III.9 - VARIACIONES DE PRECIOS III.10 - CONDICIONES DE PAGO III.11 - RETENCION EN LOS PAGOS POR DOCUMENTACION "as built" III.12 - PLAZOS III.13 – RECEPCIÓN III.14 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA III.15 - MULTAS Y PENALIDADES 2 LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 3 III.16 - CESION DEL CONTRATO III.17 – DISPOSICIONES LABORALES III.18 – LEY 17897 III.19 - COMPARACIÓN Y ADJUDICACION III.20 – NEGOCIACIÓN CAPITULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - A.N.C.A.P. IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA IV.2 - SUB-CONTRATISTAS IV.3 - CALIFICACION DEL PERSONAL ESPECIALIZADO IV.4 - DIRECTOR DE LA OBRA DE A.N.C.A.P. IV.5 - RECUSACION DEL PERSONAL DE A.N.C.A.P. IV.6 - CORRESPONDENCIA IV.7 - DOCUMENTACION TECNICA IV.8 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL IV.9 - INSPECCION DE LOS MATERIALES IV.10 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES IV.11 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCIÓN CAPITULO V - DISPOSICIONES INTERNAS V.I - REGLAMENTACIONES INTERNAS V.2 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL V.3 - CARTELES DE OBRA V.4 – OBRADOR V.5 - SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS V.6 - CONFIGURACION DE MORA V.7 - REGISTRO DE PROVEEDORES V.8 - REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS V.9 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074) V.10 - LEY N° 17.957 (DEUDORES ALIMENTARIOS) LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 4 CAPITULO I - OBJETO DE LA LICITACIÓN I.1 - OBJETO DE LA LICITACION La División Administración General, Planta La Teja - ANCAP llama a Licitación Abreviada para efectuar los trabajos de la construcción de un Salón de Usos Múltiples (S.U.M) para la Escuela Pública Nº 170 (La Teja) de acuerdo con el presente Pliego, Memoria Técnica Descriptiva y Planos. Los trabajos se regirán y controlarán según el presente Pliego de Condiciones Particulares, Memoria Técnica, planos adjuntos y las especificaciones técnicas para construcción del M.T.O.P. I.2 - UBICACION DE LAS OBRAS Las obras se realizarán en el predio de la Escuela Pública Nº 170 (La Teja) ubicada en la intersección de las calles Emilio Romero y José Castro. Por tratarse de construcciones a realizarse dentro del predio escolar se deberán tomar todas las medidas de seguridad y las precauciones que permitan evitar la alteración de la normal actividad de la escuela. I.3 - DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN Los documentos base de esta contratación a tener en cuenta serán los siguientes: 1 - Resolución de adjudicación de la Licitación 2 - Propuesta del Contratista 3- El presente Pliego de Condiciones que incluye la Memoria Constructiva Particular, Formulario de cotización y los planos anexos. 4 - Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo de llamado a Licitación. 5 - El Pliego de Condiciones Generales para licitaciones. I.5 - INFORMACION COMPLEMENTARIA Los interesados podrán efectuar consultas respecto a esta Licitación en la Gerencia Técnica Departamento de Ingeniería y Obras – Sección Obras o en Sección Compras en el Exterior hasta 10 (diez) días hábiles antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación. ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la apertura de las propuestas. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 5 Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan retirado pliego. En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 días hábiles previos a la fecha de la apertura. Las empresas deberán visitar el lugar de los trabajos coordinando para ello previamente día y hora con el Dpto. de Ingeniería y Obras. No se aceptarán reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a desconocimiento del lugar de los trabajos. CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS II.1 - FORMA DE PRESENTACION Las propuestas deberán ser presentadas de acuerdo con el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Generales y se entiende conveniente además, la presentación de la misma en soporte magnético. El proponente deberá presentar su propuesta y proyecto guiándose por el presente Pliego, Memoria Técnica Descriptiva y los planos adjuntos. Tendrá en cuenta toda indicación que figure en cualquiera de las piezas, aunque se haya omitido en otra donde debiera haber constado. Las propuestas se redactarán de acuerdo con el siguiente formulario y Planilla de cotización adjunta: NOMBRE: ..................................................................................................................................... domiciliado a los efectos legales en la calle .................................................................................. ..........................................................................................Nº ................................ de esta ciudad, se compromete a realizar el suministro y obras objeto de la Licitación Abreviada N° 1500080000, en un todo de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Condiciones, Memoria Técnica (Descriptiva) anexo y planos que ha tenido a la vista y declara conocer por la suma de $ ................................................ (......................................................................pesos uruguayos), más I.V.A. Para liquidar los aumentos o disminuciones de obra, se incluye el detalle de nuestro presupuesto con los metrajes, precios unitarios y parciales que hemos tomado como base al cálculo del mismo. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 6 PRECIOS PRECIOS PARAMÉTRICA UNIDAD CANTIDAD UNIT. TOTALES $ $ DESCRIPCION 1 Implantación 01 G1 2 Platea de H.A. del SUM 15 G1 3 Platea de H.A. del Pasillo 15 G1 4 Muros exteriores del SUM 14 G1 5 Techo del SUM 14 G1 6 Puerta A1 07 G1 7 Ventana A2 07 G1 8 Ventana A3 07 G1 9 Pavimento SUM 15 G1 10 Pavimento Pasillo 15 G1 11 Estructura metálica Pasillo 14 G1 12 Techo de chapa – Pasillo 14 G1 13 Instalación Sanitaria 08 G1 14 Instalación Eléctrica 19 G1 15 Pintura Estructura Metálica 09 G1 Sub total IVA Subtotal + IVA MONTO IMPONIBLE II.2 - ACLARACIONES Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten modificaciones ni ampliaciones a las ofertas. Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones o ampliación de información que a su exclusivo juicio estime necesarias. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 7 II.3 - PLAZO DE VALIDEZ Se modifica para esta licitación el plazo mínimo de vigencia de las ofertas que establece el art. 2.5 del pliego de Condiciones Generales, el cual sin perjuicio de las prórrogas establecidas en el presente caso, no podrá ser inferior a 90 (noventa) días calendario. II. 4 - ASOCIACIONES Cuando dos o más empresas se presenten conjuntamente a esta Licitación deberán formar un consorcio de acuerdo con la normativa vigente. CONSORCIOS 1) OFERTA Si el postulante fuera un consorcio constituido de acuerdo con la ley Nº 16.060, se deberá presentar: - Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP, específico para el presente llamado, que habilite la presentación de la oferta por parte del consorcio. - El documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos establecidos en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y en el artículo 83 de la Reglamentación del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas antes citada (decreto Nº 385/992). Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se deberá presentar: - La copia del certificado válido para ofertar, que habilite a ofertar a cada una de las empresas integrantes del consorcio proyectado. - Carta intención de constituir el consorcio, con firmas certificadas notarialmente, en la que consten los siguientes requisitos mínimos: Intención de constituir un consorcio de acuerdo con la ley Nº 16.060, nombre y domicilio del futuro consorcio; objeto y los demás requisitos establecidos en el artículo 83 de la Reglamentación del RNEOP (decreto Nº 385/992) 2) ADJUDICACIÓN Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente llamado, deberá presentar: - Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que deberá contener los requisitos establecido en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y artículo 83 de la Reglamentación de RNEOP (decreto Nº 385/992). LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 8 - Certificado válido para contratar, expedido por el mencionado Registro, específico para la contratación, que habilite al consorcio a la firma de la adjudicación. - Dentro de los 10 (diez) días calendario de notificada la resolución de adjudicación, el contratista deberá presentar el contrato de consorcio ante el Departamento Contratos – Escribanía de la División Asesoría Legal de ANCAP, con las condiciones indicadas anteriormente y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de la Administración. - Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en esta cláusula, podrán caducar sus derechos, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. II.5 - INFORMACION A SUMINISTRAR 5.1 – Datos de la empresa Se solicitan los siguientes datos de las empresas: 1) Tipo de Sociedad 2) Antigüedad (fecha de constitución) 3) Nombre de los representantes de la empresa y de los titulares que la componen y de ser Sociedades Anónimas, de los integrantes del Directorio. 4) Domicilio y número /s telefónico /s de la empresa. Si el Contratista o los sub-contratistas han trabajado con anterioridad para ANCAP se considera imprescindible especificar la fecha, el lugar, el monto, el tipo de licitación y el tipo de obra realizada, ya que la Administración determinará a su entera conveniencia si esos antecedentes no son a su juicio habilitantes para la realización de la presente obra. 5.2 - Cronograma Se incluirá el cronograma general previsto para el desarrollo de las obras. Dicho cronograma indicará claramente rubros, etapas, porcentaje de valor de cada rubro y etapa, etc. En el cronograma se indicarán las actividades que están dentro del camino crítico, la fecha tardía de las que no están y el plazo total comprometido. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 9 5.3 - Capacidad técnica y financiera Los licitantes expondrán los proyectos y obras similares a la presente que hayan realizado. Se adjuntarán asimismo los antecedentes de los subcontratistas. Se dará una lista de los equipos de construcción a usar en las obras. Se presentarán los antecedentes del personal técnico principal a intervenir en las obras, indicándose la clase de vinculación con la empresa. 5.4 – Antecedentes El oferente deberá presentar junto a su propuesta, antecedentes relativos a obras similares a la que se contrata, preferentemente en Montevideo, en lo posible visitable, con la justificación documentada de idoneidad en la materia. Si de la evaluación de la información suministrada se determina la inhabilitación del oferente para la ejecución de los presentes trabajos, la Administración no estará obligada a ser explícita en las razones de dicha decisión. II.6 - LISTA DE EXCEPCIONES El oferente deberá establecer claramente en un capítulo de su oferta titulado: "Exclusiones del alcance", todas las desviaciones, apartamientos, cambios, etc de la Licitación, tanto comerciales como técnicos. Toda excepción que no se encuentre expresamente detallada en este punto no se considerará como tal y sí se considerará que se cumple con los requisitos del pliego. No se aceptarán modificaciones en las ofertas con respecto a la forma de ajuste de precios establecidas en el Capitulo III.8 – Variaciones de precios II.7 - ALTERNATIVAS, ACEPTACION O RECHAZO Se podrán presentar alternativas de proyecto que no modifiquen esencialmente el proyecto básico. En ambos casos, se indicará en la propuesta si las mismas implican variación del precio de la oferta. En todos los casos, ANCAP se reserva el derecho de hacer uso de las alternativas y opciones. La no aceptación expresa de alguna de los artículos del presente pliego y memoria, podrá ser tomado como factor negativo en el momento de la adjudicación. ANCAP se reserva el derecho, a su entera y exclusiva conveniencia de considerar ofertas que no se ajusten estrictamente a lo especificado. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 10 CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES III.1 - DEPOSITOS DE GARANTIAS De propuesta: Será del 1% (uno por ciento) del monto cotizado si supera $ 1:880.000 (pesos uruguayos un millón ochocientos ochenta mil) impuestos incluidos o moneda equivalente, en caso contrario no se depositará esta garantía. De contrato: 5% (cinco por ciento) del monto del contrato, si supera $ 752.000 (pesos uruguayos setecientos cincuenta y dos mil) impuestos incluidos o moneda equivalente. Ambos depósitos de garantía deberán efectuarse en la Tesorería de la División Económico Financiera (Edificio ANCAP – Avda. del Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú). Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTIAS del Pliego de Condiciones Generales. III.2 - COTIZACION Las cotizaciones deberán hacerse en moneda nacional, por el total de las obras, acompañando las propuestas con el formulario de cotización completo. Cuando la obra sea ofertada en construcción tradicional deberán presentarse precios unitarios y totales de cada uno de los ítems incluidos en dicho formulario. Los oferentes serán responsables por los metrajes estimados, no correspondiendo ajustes al precio ofertado por las variaciones detectadas una vez concluidos los trabajos. Por lo tanto, los precios unitarios de los restantes ítems son solamente a los efectos de certificar el avance mensual de los trabajos. El total discriminado, será igual al importe de la propuesta establecida al principio. Los precios globales en la oferta comprenden los importes por todos los suministros, trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, para la completa realización de las obras. Cuando correspondan cargos adicionales al precio cotizado, caso del IVA o descuentos sobre el mismo se dejará expresa constancia en la propuesta cotizándolos por separado. Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 11 ANCAP oficiará de agente de retención del IVA en virtud de lo previsto en los decretos nº 528/2003 y 34/2004. III.3 - FLETES No se considera el pago por fletes, ya que el precio por materiales y equipos es puesto en obra. III. 4 - ACOPIOS No se considerará pago por acopio de materiales. III.5 - CEMENTO PORTLAND El Cemento Pórtland que utilice el adjudicatario para estas obras, será de marca ANCAP. III.6 - AGUA Y ELECTRICIDAD Ambos suministros serán brindados en forma gratuita desde los puntos de conexión, siendo el tendido hasta el lugar de los trabajos por cuenta de la empresa contratista. ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro. III.7 - MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA Teniendo en cuenta el carácter de obra mayoritariamente civil que tienen los trabajos licitados, los oferentes deberán considerar al formular su propuesta el Anexo II que acompaña al Pliego de Condiciones Generales, y se destaca que lo que los oferentes deberán declarar es el monto imponible de mano de obra, no de los aportes que ANCAP deberá realizar ante el BPS (ATYR) III.8 - VARIACIONES DE PRECIOS 8.1 - Fórmulas de ajuste y consideraciones al respecto Serán de cargo de ANCAP los aumentos de jornales que le sean impuestos al Contratista en virtud de disposiciones legales dictadas con posterioridad a la presentación de las propuestas. Dichos aumentos sólo se liquidarán respecto de la obra no ejecutada al momento de entrar en vigencia las nuevas escalas de jornales. Se evaluarán las variaciones del costo de la obra en función de las diferencias de jornales, el costo de vida y de la cotización del dólar americano, y se aplicará la siguiente fórmula de ajuste de precios: LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 12 P = Po (a J + b CV + c M ) Jo CVo Mo Donde: P = Valor actualizado del trabajo en el mes. Po = Valor a precios de la Licitación del trabajo realizado en el mes. Jo = Nivel de la mano de obra determinada por el Consejo de Salarios de la rama de actividad a la que pertenece la empresa, correspondiente al penúltimo mes de la fecha de apertura. J = Ídem anterior, correspondiente al mes de realización del trabajo. CV = Índice del costo de vida según el Instituto de Estadísticas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, correspondiente al mes inmediato anterior a la realización del trabajo. CVo = Ídem anterior, correspondiente al mes anterior a la fecha de la apertura. M = Valor de los materiales publicados en el Boletín de la Cámara de la Construcción correspondiente al mes inmediato anterior al de realización de los trabajos. Mo = Ídem anterior, vigente al mes inmediato anterior al de la apertura. a+b+c=1 Coeficientes de ajuste Se establecen a continuación los coeficientes a, b y c de la fórmula paramétrica. coeficiente: a b c variable: J CV M 01 - Obrador y replanteo, proyecto, etc. 0.7 0.3 02 - Movimiento de tierra a mano 0.55 0.45 0.00 03 - Movimiento de tierra a máquina 0.19 0.45 0.36 04 - Estructura de hormigón armado 0.21 0.26 0.53 05 - Albañilería y terminaciones 0.23 0.26 0.51 06 - Carpintería metálica de acero 0.31 0.34 0.35 07 - Carpintería metálica de aluminio 0.31 0.30 0.39 08 - Instalaciones sanitarias 0.18 0.36 0.46 09 - Pintura 0.20 0.36 0.44 Nº Paramétrica LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 13 10 - Desmontaje y demoliciones 0.70 0.15 0.15 11 - Limpieza de obra 0.45 0.55 0.00 12 - Compactación de suelos 0.20 0.40 0.40 13 - Base de Tosca-cemento 0.10 0.15 0.75 14 - Construcción de estructura metálica 0.30 0.30 0.40 15 - Pavimento de hormigón armado 0.35 0.20 0.45 16 - Demolición de pavimentos 0.40 0.45 0.15 17 - Cubierta de chapa galvanizada 0.14 0.26 0.60 18 – Vidrios 0.00 0.25 0.75 19 – Instalación eléctrica 0.36 0.18 0.46 Canasta de materiales Para el cálculo del coeficiente del M/Mo que afecta al parámetro c se considerará en cada grupo, un conjunto limitado aunque representativo de materiales ponderados según su incidencia en él. Se considerarán básicamente los siguientes conjuntos de materiales cuyos porcentajes de incidencia dentro del total del grupo es el indicado a continuación: 1 - Obrador y replanteo Madera encofrado pino nacional........................................................................................100% 3 - Movimiento de tierra a máquina Gas-oil.................................................................................................................................100% 4 - Estructura de hormigón armado Pedregullo doble lavado y clasificado....................................................................................9% Arena gruesa ..........................................................................................................................5% Cemento Portland gris en bolsas de 50 kgs..........................................................................30% Madera para encofrado pino nacional .................................................................................13% Acero Retor 40 UNIT 145/61 de 8 mm. ............................................................................43% 5 Albañilería y terminaciones LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 14 Ladrillo de campo de 1ra en obra.........................................................................................47 Arena gruesa.........................................................................................................................21% Cemento Portland gris en bolsas de 50 kgs..........................................................................32% 6 - Carpintería metálica de acero Perfil doble contacto 33 mm marco pata T..........................................................................50% Chapa de hierro decapada Nro. 18........................................................................................50% 7 - Carpintería metálica de aluminio Perfil extruido básico largo 6800 anodizado natural ...........................................................50% Chapa de aluminio varias aleaciones lisa Grupo 1 1x700x2000..........................................50% 8 - Instalaciones sanitarias Caño de ormigón de 102 mm de diám. UNIT 16-50........................................................40% Caño plástico polietileno p/ agua fría de 25 mm...................................................................20% Caño PVC desagüe 100 UNIT 206 ......................................................................................40% 9- Pintura Esmalte sintético ...................................................................................................................25% Pintura acrílica para exteriores...............................................................................................25% Pintura látex para interiores ..................................................................................................30% Pintura para cielorrasos..........................................................................................................20% 10- Desmontaje y Demoliciones Gas oil ...............................................................................................................................100% 11 - Limpieza de obra Gas oil................................................................................................................................100% 12 - Compactación de suelos Gas oil..................................................................................................................................40% Balasto natural ....................................................................................................................60% LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 15 13 - Base de tosca-cemento Balasto natural ....................................................................................................................60% Cemento Portland gris en bolsas de 50 kgs.........................................................................40% 14 - Construcción de estructura metálica Gas-oil...................................................................................................................................5% Electrodo de 3.25 mm..........................................................................................................15% Perfil de acero doble T IPN 120 mm..................................................................................80% 15 – Pavimento de Hormigón armado Pedregullo doble lavado y clasificado.................................................................................20% Cemento Portland gris en bolsas de 50 kgs..........................................................................37% Acero Retor 40 Unit 145 de 8 mm.......................................................................................28% Arena gruesa ........................................................................................................................10% Gas oil....................................................................................................................................5% 16 - Demolición de pavimentos Gas oil ................................................................................................................................100% 17 - Cubierta de chapa galvanizada Chapa hierro galvanizado acanalada Nro. 24.....................................................................100% 18 – Vidrios Vidrio plano de 4 mm, colocado........................................................................................100% 19 - Instalación eléctrica Conductor 2 mm2 .............................................................................................................100% III.9 - PORCENTAJE DE INTEGRACION NACIONAL Los oferentes al formular sus ofertas tomarán en cuenta los dos últimos párrafos del artículo 4.1.3 del Pliego de Condiciones Generales, y deberán declarar el porcentaje de integración nacional de la oferta. ANCAP podrá modificar el porcentaje declarado a los efectos comparativos, cuando considere que éste es manifiestamente erróneo. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 16 III. 10 - CONDICIONES DE PAGO Se pagará mensualmente por trabajo realizado. Al final de cada mes y previo a la facturación mensual la Dirección de Obra aprobará el Certificado de avance de obra que corresponda ser facturado. Luego, y en base a ello, la empresa presentará, cuando corresponda, 2 facturas en ese mes: 1) Por el monto básico, donde se indicará "Certificado Monto Básico Nº,...............mes de ..............................". 2) Por el ajuste paramétrico correspondiente que dirá: "Ajuste paramétrico correspondiente al monto básico Nº ..........................., mes de.......................................". En ambos casos se presentarán un original y tres copias, con el siguiente encabezamiento: L.A. Nº 1500080000, Orden de Compra Nº ............................................................................... Obra: ............................................................................................................................................. El detalle de cálculo del monto a facturar y el certificado de avance se adjuntará a la factura correspondiente y a sus respectivas copias. En cada factura figurará solamente el monto total a facturar más el IVA.; todo otro detalle del cálculo de dicho monto se adjuntará en hoja aparte. Toda factura incorrectamente presentada, con errores o cuyo certificado de avance de obra no haya sido aprobado previamente por la Dirección de Obra será rechazada. La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las factura originadas por errores en las mismas y rechazos. De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos se realizarán dentro de los 30 días de recibida la factura para los montos básicos y 45 días para los ajustes paramétricos. El Contratista deberá ajustarse al Instructivo que acompaña el presente Pliego. III.11 – RETENCION EN LOS PAGOS POR DOCUMENTACION “as built” u otras ANCAP realizará una retención del 2,5% del precio total cotizado y que se abonará al adjudicatario una vez que haya cumplido con la presentación y aceptación por ANCAP, de la documentación (planos, etc.) en condición “As Built” Una vez finalizada la obra, presentada y aceptada la documentación técnica requerida en IV.7, se procederá a abonar el monto retenido. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 17 III.12 - PLAZOS 12.1 - Plazo de entrega El proponente deberá indicar el plazo total para la entrega de la obra en días calendarios de acuerdo con el cronograma que se presente. La Administración tendrá preferencia por las ofertas que propongan menores plazos. 12.2 - Cómputo de plazo Luego de comunicada la adjudicación, el contratista deberá concurrir a la Gerencia Técnica Departamento de Ingeniería y Obras - Sección Obras, en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para informarse acerca de la manera en que se organizarán los trabajos y fijar el comienzo de los mismos. A efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvia, etc.), el contratista deberá solicitarlo diariamente al Director de Obra, pasando carta numerada correspondiente, sin la cual se entenderá que la empresa ha trabajado en esa fecha. De no haber acuerdo sobre plazos, valdrá el criterio del Director de Obra. Se deberá tener en cuenta que el horario de trabajo será de 7:00 a 17:0 horas de lunes a viernes y podrá variar, reduciéndose o aumentándose ocasionalmente según la necesidad de realizar alguna tareas. Se podrá solicitar el aumento de la jornada hasta 12 (doce) horas por día y previa autorización de ANCAP, podrán efectuarse trabajos también los días sábado. La empresa deberá comunicar con anterioridad a su realización modificaciones de horario por escrito, sin que ello implique modificación en el presupuesto original. Los descansos del personal son por cuenta de la empresa contratista en todos los casos. Los escombros de obra deberán ser retirados por el Contratista, no dándose por finalizados los trabajos hasta no cumplir este requisito. 12.3 - Plazo de conservación Hasta la Recepción Definitiva la empresa será responsable de las fallas de obra y equipos que no sean debidos a mal uso, originadas por defectos en la fabricación y construcción o montaje. En esos casos deberá hacer las reparaciones o sustituciones del caso en su costo y en el menor plazo posible. III.13 – RECEPCIÓN Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante ACTA, anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que correspondan. Los LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 18 problemas a corregir serán de nivel mínimo, no afectarán el funcionamiento normal, su estética, ni la seguridad. Sin este carácter no habrá recepción provisoria. La recepción definitiva se hará 1 (un) año después de la Recepción Provisoria y luego de que se hubieren levantado todas las observaciones especificadas en el Acta de Recepción Provisoria o toda otra observación realizada durante el transcurso de ese año. Esta Administración no otorgará la recepción definitiva hasta que el BPS apruebe el formulario de cierre de la obra y por lo tanto no efectuará la devolución de la garantía de contrato. III.14 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA Los aumentos o disminuciones de obra originados por modificación de las obras proyectadas y que hayan sido ordenadas por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo con la lista de precios unitarios adjunta a la propuesta. En los casos de no existir precios unitarios aplicables, deberá acordarse previamente: a) especificaciones técnicas, b) precio, c) forma de pago, d) plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra. En casos de aumentos o disminuciones de obra, se debe acordar expresamente si la modificación en la misma afecta o no el plazo de entrega. En ausencia de este acuerdo expreso, se entenderá que el plazo no se modifica. e) Monto imponible de mano de obra. III.15 - MULTAS Y PENALIDADES El incumplimiento del plazo fijado para la entrega de los trabajos determinará la aplicación de una multa del 0,5% (medio por ciento) del monto del contrato por cada día de demora. En caso de que la empresa haya recibido 3 (tres) notas o faxes de apercibimiento por incumplimiento, ya sean éstas seguidas o discontinuas y no hubiere corregido su actuación se podrá considerar la rescisión del contrato, y el estudio del comportamiento de la firma por parte de la Comisión Registro de Proveedores de ANCAP, quien estará facultada para adoptar las sanciones que entienda del caso. III.16 - CESION DEL CONTRATO El Empresario o Contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el consentimiento expreso de la Administración. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 19 III.17 - DISPOSICIONES LABORALES 17.1 – OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 1.1 - El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 114/982. 1.2 - Cumplimiento de las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales vigentes, en materia de categorías de labor, pagos y complemento de horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la legislación Laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. 1.3 - Retribuciones al personal 1.3.1 - La adjudicataria quedará obligada a pagar a su personal, por lo menos los Laudos y Convenios Laborales correspondientes a la rama de actividad. En caso de no haber laudo o de ser inferior deberá pagar y con adecuación a las distintas categorías laborales $ 4.514 (pesos uruguayos cuatro mil quinientos catorce) vigentes al 1°/1/2006, nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe entre 25 para determinar el jornal diario, o entre 200 para determinar el salario por hora. Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato. 1.3.2 - Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente actividad se dictare durante la ejecución del contrato y fuera mayor que el mínimo establecido en el numeral 1.3.1, el adjudicatario deberá ajustar los salarios según lo establecido en el Laudo. En caso de que fuera menor que lo establecido en el numeral 1.3.1, se continuará remunerando al personal de acuerdo con lo establecido en dicho numeral. 1.3.3 - El Contratista deberá pagar a sus trabajadores de conformidad con la normativa legal vigente, sin perjuicio de efectuar los adelantos que se entendieren corresponder a criterio de la empresa contratada o el régimen que en tal sentido la misma hubiere acordado con dichos trabajadores dentro del período mensual, pudiendo en este último caso la Administración exigir el cumplimiento del referido régimen so pena de incumplimiento contractual, y con las consecuencias que determina esta cláusula. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 20 En caso de comprobación de atrasos, se avisará al Contratista por escrito para que efectúe los pagos dentro de los tres días hábiles subsiguientes, y si no le hiciere la Administración se reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, pudiendo descontar su importe de las sumas que el Contratista tenga que percibir por razón del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con el organismo contratante, de cualquier otro crédito o de la garantía contractual; todo ello, sin perjuicio del derecho de repetir civilmente, en su caso. El contratista desde ya consiente expresamente que la Administración pueda efectuar la paga que corresponda en razón o concepto de salarios. Si la Administración hiciera uso de la expresada facultad de pagar por un plazo de dos meses continuos o discontinuos- sin que el Contratista reanudara regularmente el pago de los salarios, la misma se reserva el derecho de rescindir administrativa y unilateralmente el contrato. La Administración podrá exigir del Contratista los comprobantes necesarios para verificar las fechas en que hayan sido pagados los salarios del personal ocupado en las tareas a su cargo, o que sean suministrados al Ente todos los datos, documentos y/o información que le sea requerido y necesario para la realización de los pagos por el contratante, so pena de la rescisión establecida en el párrafo inmediato anterior. El extremo de que eventualmente la Administración no ejerza en alguna o algunas oportunidades estos derechos, no implica renunciar a ejercerlos en el futuro. Además de lo que la presente cláusula establece, la misma puede eventualmente interpretarse como complementaria y/o concordante de otras estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones que rigen esta licitación y que tiendan, directa o indirectamente, a la regulación de las situaciones que dicha cláusula prevé. 1.4 - Tendrá contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, vigente por toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en esta contratación, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar. 1.5 - Deberá cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores empleados 1.6 - Los oferentes deberán tener presente los siguientes convenios internacionales de trabajo: OIT N° 95, relativo a la “Protección del Salario”, OIT N° 87, “Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación” y el OIT N° 98, “Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva”. Su LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 21 inobservancia dará lugar a la pertinente comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 17.2 - CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP La Administración controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. A tales efectos se deberá presentar al Director de Obra o a la Jefatura del área a que esté asignado el servicio, la siguiente documentación: 2.1 - Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con inclusión de la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada. 2.2 – Nómina de los trabajadores asignados al contrato con los datos: - nombre completo - número de Cédula de Identidad - Dirección - Cargo que va a desempeñar 2.3 – Declaración mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago al BPS 2.4 - Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura, junto con la factura y documentación exigida, a efectos de que se autorice el pago de la factura del mes. 2.5 - Póliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales Cada mes se verificará que el personal afectado a las tareas, se encuentra asegurado por la Póliza del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha póliza y factura al día de la misma y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota. 2.6 - El Director de Obra o Jefatura del área a que esté asignado el servicio en su caso, en coordinación con el área de Seguridad Industrial de ANCAP, controlará las medidas de seguridad industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y sus dependientes, así como la provisión en tiempo y forma de los elementos de seguridad personal necesarios para cada trabajo. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 22 2.7 – Copia del último recibo de pago mensual a D.G.I. y B.P.S. que acredite estar al día con dichos organismos, sin perjuicio de los certificados expedidos por los mismos” 17.3 - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DELCONTRATISTA 3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo) habilitarán a ANCAP a proceder a la retención de los pagos debidos en virtud del contrato, a fin de que los trabajadores interesados puedan obtener los salarios a que tengan derecho, sin perjuicio de proceder a la rescisión unilateral del mismo por parte de ANCAP. 3.2 - Queda pactado que por cualquier adeudo de la firma adjudicataria sea por incumplimiento del objeto licitado, incumplimiento con su personal, (aportes, salarios de sus trabajadores, etc.), podrá retenerse de los créditos que correspondan a la misma, ya sea, provenientes del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con ANCAP, o de cualquier otro crédito. 3.3 - La Administración queda facultada para ejecutar la Garantía de Contrato en caso de incumplimiento en sus obligaciones laborales de la contratista y afectarla al pago de los rubros laborales adeudados, sin perjuicio de la rescisión del contrato y demás afectaciones que corresponda realizar. 3.4 - Sin perjuicio de poder hacerse efectiva en su depósito de garantía de contrato, la Administración podrá caso la multa contra el también ir contra el referido depósito en las situaciones de incumplimiento de cualquier naturaleza, sea del objeto licitado, aportes, o refiera a adeudos salariales de los trabajadores involucrados, etc. 3.5 – En cumplimiento de lo establecido por la ley Nº 18.099, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este pliego de condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por las obligaciones que establece la mencionada Ley y formulada por los trabajadores contratados, en la relación contractual de ANCAP con los subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, denominados co-contratantes de la Administración, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 23 los casos y por el total de los adeudos que correspondan lo serán dichos co-contratantes adjudicatarios. ANCAP podrá, en su oportunidad, llegado el caso, repetir contra los co-contratantes adjudicatarios mediante la retención de sus créditos, ya sean provenientes del contrato que origina dicha reclamación de otros que pueda tener con ANCAP, de las eventuales garantías de contrato, o de cualquier otro crédito, etc, pudiendo imputarse tales sumas para el pago de los respectivos adeudos; sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que decida movilizar ANCAP. 17.4 - ANTECEDENTES Las empresas oferentes proporcionarán junto a su propuesta, sus antecedentes en la prestación de este tipo de servicio y especialmente los realizados para ANCAP, debiendo establecer el N° de Licitación o contratación, objeto, fecha y dependencia donde se realizaron. Estos antecedentes serán evaluados y tenidos en cuenta al momento de la adjudicación de la presente contratación. Asimismo deberá proporcionar los antecedentes, del personal que va a designar para prestar funciones en el marco de esta contratación. III.18 - LEY 17897 El adjudicatario deberá tener presente lo dispuesto en el art. 14 de la ley 17897. Es obligatorio para las empresas adjudicatarias la inscripción en las planillas de trabajo correspondientes de un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas a la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Los cargos de peones o similares deberán corresponder a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada. La empresa adjudicataria deberá presentar a ANCAP una constancia expedida por el Patronato en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de Trabajo, so pena de la comunicación del incumplimiento a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que actuará acorde a su competencia III.19 – COMPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN Para la comparación de las ofertas se tendrán en cuenta: el precio global cotizado, el recargo legal vigente a aplicar para la protección a la mano de obra y materiales nacionales que LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 24 componen la oferta y las Leyes Sociales que correspondan al Monto Imponible declarado por la empresa. A los efectos de la adjudicación se tomarán los siguientes factores con su orden de prelación: 1) Precio comparativo 2) Antecedentes de la empresa en trabajos similares 3) Plazo de entrega. 4) Grado de adecuación de la oferta a las condiciones especificadas en el Pliego. 5) Aceptación de multas. III.20 – NEGOCIACIÓN De darse la hipótesis previstas en el punto 6.5 del Pliego de Condiciones Generales, la Administración se reserva el derecho de utilizar los institutos de mejora de oferta o de negociación establecidos legalmente. Además se podrán establecer negociaciones tendientes a mejorar las ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes. CAPITULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP. IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Al adjudicarse la licitación, el Contratista designará por escrito: 1) Un representante general con amplios poderes para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación. 2) Los representantes técnicos especializados, únicos autorizados ante ANCAP. para tratar y resolver los problemas técnicos relativos a la obra. 3) Antes de la iniciación de los trabajos, el superintendente de obra, quien estará directamente encargado de los trabajos en el sitio y tendrá la responsabilidad directa de la ejecución de los trabajos, de acuerdo con la documentación de la licitación y las órdenes del Director de Obra. Los representantes del Contratista que se refiere este artículo serán personas de probada capacidad técnica en los cometidos respectivos y la Administración deberá aprobar su designación. Tendrán facultades para resolver en las cuestiones de su incumbencia y sus decisiones obligarán al Contratista. La Administración, de considerarlo necesario, podrá requerir la sustitución de un representante en cualquier momento durante la vigencia del contrato. No estará obligada a expresar los motivos de su decisión. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 25 En caso de que en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus representantes, deberá comunicar su decisión a la Administración. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en cuanto la Administración hubiere dado su asentimiento. IV.2 - SUB-CONTRATISTAS El Contratista deberá solicitar la autorización escrita de la Administración para sub-contratar parte de los trabajos siempre que no estuviera así indicado en la propuesta. Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los subcontratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a ANCAP, expresando las razones de la sustitución y los antecedentes del nuevo sub-contratista. Si durante la ejecución de la obra alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario. En todos los casos se entenderá que el cambio de sub-contratistas no dará lugar a modificación alguna en los términos originarios del contrato. IV.3 - CALIFICACION DEL PERSONAL ESPECIALIZADO El oferente deberá comprometer en su oferta las condiciones de calificación del personal especializado que utilizará en las obras, de acuerdo con las exigencias de las normas y del presente pliego en cada caso. La Administración podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento la realización de los ensayos indicados en cada caso para la verificación de la calificación del personal especializado, los que serán de cargo del adjudicatario, de no indicarse lo contrario. IV.4 - DIRECTOR DE LA OBRA DE ANCAP. ANCAP. designará un técnico que actuará como Director de Obra, el cual la representará en los asuntos de carácter técnico y administrativo relacionados con el contrato y será el funcionario con quien el Contratista deberá tratar directamente. El Director de la Obra podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los trabajos. El Contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de Obra. Las relaciones entre el Contratista y la Administración será solamente a través de la Dirección de Obra de ANCAP. En el presente pliego, al referirse al Director de la Obra, se entenderá que incluye al personal que lo representa durante el transcurso de las obras. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 26 IV.5 - RECUSACION DEL PERSONAL DE ANCAP El Contratista no podrá recusar a los representantes de ANCAP encargados de la inspección y vigilancia de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos. Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos, reclamará fundadamente a la Administración, sin que por esto se interrumpan los trabajos. IV.6 – CORRESPONDENCIA La relación escrita entre el contratista y ANCAP será básicamente a través de correspondencia y el libro de obra de órdenes y servicios. La correspondencia será por carta numerada correlativamente dirigida al Director de la Obra. Se hará por cuadruplicado indicando en su encabezamiento el nº de carta y el nº de Licitación correspondiente. ANCAP acusará recibo de la correspondencia enviada devolviendo una de las copias convenientemente sellada y fechada. El mismo procedimiento podrá usar la Dirección de Obra de ANCAP. En cuando a las órdenes a través del Libro de Obra, se acusará recibo por medio de copia firmada. IV.7 - DOCUMENTACION TECNICA 7.1 - De los trabajos a realizar En la propuesta se proveerá toda la documentación técnica necesaria, incluyendo especificaciones de materiales, memorias constructivas, etc. El adjudicatario presentará la documentación técnica a la Dirección de Obra, previo a la realización de los trabajos, para su aprobación. Igualmente deberá realizar croquis, bosquejos y planos del proyecto definitivo, que se soliciten, no detallados en estos recaudos, pero necesarios a efectos de la obra a realizar. En el momento de la oferta, se incluirá un cronograma sobre la fecha de elaboración, presentación, aprobación, etc. de la documentación técnica solicitada por la Dirección de Obra. En todos los casos, será necesario su presentación a la Dirección de Obra, previo a la realización de los trabajos, para su aprobación. La documentación se entregará en original en papel, una copia y respaldo en soporte magnético (Autocard y/o Microsoft Office según corresponda) LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 27 Si transcurridos (10) días hábiles de su presentación no fuesen devueltos aprobados, rechazados o con las observaciones que corresponda, el Contratista los considerará aprobados; posteriormente a ese trámite deberán presentarse 4 copias para en envío a obra. 7.2 – De la obra realizada Finalizados los trabajos, el contratista deberá entregar a ANCAP 4 (cuatro) juegos completos de planos en condición “Al Built” realizados mediante Autocard (un original en papel, tres copias y una copia en respaldo magnético) de todas las obras realizadas, incluyendo detalles y modificaciones, y con la rotulación y la numeración que en su momento se indicará. Si pasados los 60 (sesenta) días de la Recepción Provisoria no ha sido recibida y aprobado dicha documentación técnica, entonces el plazo para la Recepción Definitiva comenzará a correr cuando ello suceda, tal como si fuere una observación sin levantar, como se indica en el Art. III.11 de esta Sección. IV.8 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL Ante cualquier información no especificada en la "Memoria Técnica Descriptiva" del presente pliego, se tomarán como válidas las siguientes publicaciones, tomando de ellas el aspecto más favorable a ANCAP y de acuerdo con el criterio que emplee el Director de Obra: 1) Normas UNIT 3) Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, publicado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas - Dirección Nacional de Arquitectura. 2) Reglamento de UTE 4) Normas ASTM, API, ANSI, NFPA en donde corresponda. IV.9 - INSPECCION DE LOS MATERIALES Todos los materiales a emplearse en obra serán nuevos y de primera calidad, debiendo cumplir con las normas que correspondan. El oferente deberá indicar en su oferta cuáles serán los medios de inspección de materiales, los procedimientos a utilizar, el plan de inspección y el responsable, tanto en origen como en obra. ANCAP se reserva el derecho de efectuar sus propios controles. Toda vez que el adjudicatario realice inspecciones de materiales o previo a la fabricación de cualquier equipo en el país o en el exterior, deberá comunicarlos al Director de la Obra quien, a su criterio, podrá disponer la concurrencia de un inspector o representante. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 28 Si los materiales presentados en la obra no fueran de la calidad y condiciones establecidas o estuvieran defectuosamente preparados, deberán ser retirados por el Contratista y reemplazados a su costo, por otros que cumplan con esas exigencias. IV.10 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES El Contratista será responsable del adecuado almacenaje de los materiales y equipos a utilizar, mientras no sean montados en la obra y recibida provisoriamente la obra. Una vez montados deberá protegerlos adecuadamente para evitar daños que puedan ocurrir debido a las obras. IV.11 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCION El Contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de Obra. Es asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros ya sea por error o negligencia. Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, advierta vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Empresario proceda a demolerlas y /o reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo alguno. Si los vicios de construcción existieren, todos los gastos serán por cuenta del Contratista y en caso contrario los mismos serán de cargo de ANCAP. CAPITULO V - DISPOSICIONES INTERNAS Y LEGALES V.I - REGLAMENTACIONES INTERNAS Por tratarse de una escuela el contratista y el personal de su empresa deberán tener especial cuidado en aspectos de seguridad adecuados a efectos de evitar accidentes con los niños. Este aspecto se consultará con el Sobrestante de obra, con el personal de Seguridad de Ancap, o con el Director de Obra. El contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones legales vigentes, así como a las siguientes Normas: LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 29 NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL NORMA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Si se necesitan andamios de más de 3 mts. de altura, la empresa contratista deberá presentar la Memoria Técnica ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El tablero eléctrico deberá cumplir con el Decreto 179/01, debiendo poseer llave diferencial de 30 mA de sensibilidad. La empresa contratista deberá poseer un baño químico con servicio de mantenimiento y bebedero de agua. Antes del comienzo de las obras el Contratista deberá ponerse en contacto con el Departamento de Seguridad Industrial para interiorizarse de los procedimientos de seguridad a seguir durante el transcurso de las obras. Asimismo el Contratista deberá presentar ante el Director de Obra la nómina del personal con nombre, C.I., Habilitación Policial y originales y fotocopia de los Carné de Salud Vigentes, expedidos por el MSP o autoridad competente (el original le será devuelto). Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba indicadas, la Dirección de Obra podrá exigir el retiro de la obra del personal en falta, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista. En todos los casos el Contratista hará los contactos a través del Director de Obra. Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá informar a la Dirección de Obra el Servicio de emergencia médica móvil que amparará a su personal y subcontratistas durante el transcurso de las obras. V.2 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL El Contratista es responsable de que su personal emplee elementos de seguridad adecuados a las circunstancias y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Se exigirá en obra el uso continuo de casco protector. Se destaca el uso de guantes, botas, anteojos protectores, cinturones de seguridad, protecciones de sierras eléctricas, y construcción de andamios de acuerdo a normas vigentes, etc. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 30 V.3 - CARTELES DE OBRA Se indicará el obrador de la empresa con un cartel adecuado indicando el Nº de licitación y nombre de la empresa. Se deberá alertar adecuadamente con carteles, con la misma identificación anterior, sobre la modificación en los recorridos internos originados por la realización de las obras, al igual que la presencia de obstáculos que pudieren originar accidentes, siendo responsabilidad del Contratista si ellos ocurrieran por falta de aviso. V.4 - OBRADOR La empresa podrá establecer dentro del predio de la escuela, en lugar a determinar, cercano al lugar de los trabajos, un obrador para equipos y materiales y sólo a esos efectos, preferentemente del tipo contenedor, el cual será prolijo y tendrá un cartel adecuado indicando el N° de licitación y nombre de la empresa, debiéndose dejar el predio al final de obra en iguales o mejores condiciones que en las que se le entregó. El mismo quedará cerrado fuera del horario de trabajo. ANCAP no se hará responsable de las pérdidas de equipos y materiales que pudieran ocurrir. Será responsabilidad de la empresa brindar a su personal comedor, vestuario y servicios higiénicos adecuados, como ser un baño químico con servicio de mantenimiento y bebedero de agua. V.5 - SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución por el Adjudicatario, de cualquiera de los items en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se comprobase la realización defectuosa de los trabajos. Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los plazos de entrega ni en otras responsabilidades del Contratista. V.6 - CONFIGURACION DE MORA Como complemento del artículo 8.5 del Pliego de Condiciones Generales y sin perjuicio de la plena validez del mismo, establécese que se configura la mora de pleno derecho, cuando, una vez adjudicada la obra o estando esta en curso, se constatará la no concurrencia de la empresa a la misma, o el abandono de ésta por un lapso mayor a 5 días calendario, sin que hubiere mediado comunicación escrita previa a ANCAP, justificando tal circunstancia y hubiere aceptación de ésta en tal sentido. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 31 V.7 - REGISTRO DE PROVEEDORES Se advierte a los señores oferentes que es requisito previo a la consideración de sus ofertas, el estar inscripto en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION, a cuyos efectos deberán presentar fotocopia del recaudo correspondiente en el acto de recepción y apertura de las ofertas. Los oferentes no inscriptos dispondrán de un plazo de (cuarenta y ocho) horas para regularizar su situación, debiéndose acreditar tal extremo, dentro de las 48 horas siguientes ante la División Administración General - Sección Compras (La Teja). V.8 - REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS Los oferentes deberán presentar copia del certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vigente a la fecha de apertura de las ofertas, en el que conste la inscripción en: Anexo 1: ítem IIIB y IV Será motivo de rechazo de las ofertas el no contar con la documentación exigida en esta cláusula a la fecha de apertura de las ofertas. Esto significa que la misma se presentará junto con la oferta que es lo recomendable o previo a la adjudicación pero se exigirá se acredite que a la fecha de apertura se posea en forma este requisito. Oportunamente la Administración exigirá el correspondiente certificado del RNEOP que habilite para la adjudicación / contrato. V.9 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074) Previo a la firma del contrato a la adjudicataria oportunamente se le solicitará presentar el certificado que acredite haber contratado para su personal la póliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las tareas que se contratan. Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 32 Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior. Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar la ANCAP, circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad que al respecto asume y tiene la empresa que representa. No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración, del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que representa, como el propio de ANCAP. V.10 - LEY N° 17.957 (DEUDORES ALIMENTARIOS) A los efectos de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 6 de la ley Nº 17.957 (deudores alimentarios) ANCAP realizará, en su caso, la adjudicación condicionada a que los titulares, directores y/o administradores del o los adjudicatarios no se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones como deudor/es alimentario/s. A tales efectos, el o los adjudicatarios deberán acreditar en forma fehaciente - a criterio de la División Asesoría Legal, Departamento Contratos- Escribanía- quienes son sus titulares, directores y/o administradores. ANCAP se reserva el derecho de otorgar plazo a la parte interesada, con la finalidad de cumplir con los extremos requeridos anteriormente, so pena de lo indicado en el párrafo siguiente. El incumplimiento de esta exigencia legal, impedirá contratar con el Organismo, pudiendo el mismo reconsiderar el estudio del procedimiento de contratación con exclusión del citado adjudicatario/s. Expediente N° 238.393 Valor del Pliego: $ 1.500 División Administración General Montevideo, 26 de noviembre de 2007 LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 33 MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA 1) PLATEA DE HORMIGÓN Las paredes exteriores del local del SUM, así como su superficie interior, se apoyarán en una platea de hormigón armado de 10cm de espesor, que llevará una malla de Ø6 c/20 cm en ambos sentidos, ubicada al medio del espesor de la losa. Esta losa de hormigón armado se apoyará a su vez en un contrapiso de tosca-cemento de 13cm de espesor. Igual tratamiento se le dará al corredor techado exterior. La losa de este corredor irá separada de la del SUM por una junta de dilatación, y llevará una junta de construcción a la mitad (aproximadamente) de su lado mayor. 2) ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA PAREDES. Se solicita una construcción con paneles prefabricados para tabiques y muros exteriores. Estos serán autoportantes, y constarán de 3 capas, con el alma compuesta por poliestireno expandido y las dos caras exteriores con chapa de acero zincado. La unión entre los paneles deberá garantizar hermeticidad con su sistema de encastre. El espesor de los paneles será de 100mm y el ancho tipo podrá oscilar en el entorno de 1,16 metros. Ambas chapas exteriores de acero zincado llevarán un acabado de poliéster blanco y tendrán un espesor de 0.5mm aproximadamente. En el momento de la instalación de los paneles, la platea de hormigón armado que le sirve de apoyo deberá estar terminada y en condiciones de recibir el panel. Deberán ser controladas las irregularidades o diferencias de nivel, para poder corregirlos en el proceso de montaje. Si estas irregularidades fueran muy pronunciadas deben ajustarse antes de comenzar el montaje. El montaje se realizará sobre un perfil U de chapa, colocado horizontalmente para recibir los paneles, con accesorios provistos según indicación del fabricante del sistema constructivo. Deben tomarse las precauciones que indique el fabricante para evitar la filtración de agua de lluvia. La solución estructural del dintel que corresponde a las ventanas y puertas del SUM será propuesta y resuelta por el adjudicatario de una manera compatible con el sistema constructivo que se solicita, siendo de responsabilidad de éste la correcta adecuación del mismo a las normas de una buena edificación. Para la solución de las caras no cubiertas de los dinteles, jambas y antepechos de las ventanas se utilizara un premarco constituido por un perfil U de chapa blanca de 100x35mm que cumpla la función de terminación para tapar el canto descubierto del panel. La colocación será realizada de acuerdo a lo exigido por el fabricante LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 34 de los paneles. La fijación de la abertura se deberá realizar a un taco de madera dura colocado dentro del espesor del panel y fijado con poliuretano en spray o a un trozo de chapa galvanizada calibre 16 , colocado en el espesor del panel . Todos estos detalles deberán resolverse en acuerdo a lo exigido por el fabricante. 3) ELEMENTOS AUTOPORTANTES PARA TECHOS. Será requisito que tanto el sistema de paneles exteriores, como el de la cubierta superior para techos, sean compatibles entre ellos. Se utilizará un techo liviano conformado por paneles autoportantes de 3 capas, un núcleo central de poliestireno expandido y las dos caras externas de chapa de acero zincado. Las uniones deberán garantizar una perfecta hermeticidad utilizando un sistema de engrafado en obra. El sistema a utilizar deberá proveer los accesorios necesarios para cubrir laterales, frontales, goteros, canaletas, elementos de fijación, y cumbreras, de acuerdo a los detalles que se acompañan en los planos. El largo de los paneles deberá cubrir la luz máxima requerida en los planos (ver corte). El espesor solicitado será de 250mm y el ancho de los paneles deberá oscilar en el entorno de 1,14 metros. Ambas chapas exteriores de los paneles tendrán un acabado en poliéster blanco y su espesor será de 0,5mm. En todos los casos (paneles para paredes y para techos) el poliestireno expandido a utilizar será tipo II (16 a 20 kg/m3) que está clasificado como difícilmente inflamable según la norma DIN 4102. También se lo clasifica como autoextinguible o como RE2, de muy baja propagación de llama según la norma IRAM 11910-3. 4) IDONEIDAD Se solicitan antecedentes de otros trabajos realizados por el oferente, utilizando el sistema constructivo propuesto. Cada firma deberá adjuntar a su oferta una nota de respaldo del fabricante de los paneles, que asegure la idoneidad técnica del oferente, para su construcción. Las soluciones constructivas de unión de paneles verticales con paneles de techo deben realizarse de acuerdo a indicaciones del fabricante. La misma condición rige para las uniones de paneles verticales con la platea de hormigón armado (de apoyo), así como las soluciones para las ventanas de un módulo, de dos módulos, y la de las puertas que abarcan dos módulos. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 35 5) CORREDOR TECHADO Se construirá una estructura con caños de acero común de 4” que se apoyarán en dados de hormigón armado de 30x30 y 20cm de altura que irán enterrados 25cm. Esta estructura llevará elementos de arriostramiento también de caños de 4”, cada dos líneas de apoyo (ver planos). El contratista podrá ofertar otro tipo de estructura metálica alternativo. También deberá proponer el precio unitario de los caños o sustitutos, ya que cabe la posibilidad de que ANCAP los proporcione. Esto será evaluado por ANCAP en su debido momento. La estructura metálica será pintada con esmalte sintético para metales, de color a determinar en obra. La cubierta se realizará con chapa de fibrocemento tipo Eternit o similar, con onda gigante autoportante (tipo código 1390319 o similar). El presupuesto global del corredor techado (excluyendo el pavimento) se realizará por separado, a los efectos de evaluar si se incluye o no en la obra. Esto se resolverá por parte de ANCAP, antes del comienzo de la obra. 6) PAVIMENTOS El pavimento interior del Salón de Usos Múltiples será realizado con alisado de arena y portland (3x1) lustrado, que deberá tener juntas de contracción, indicadas en el plano, con 1,5cm de profundidad. Este pavimento tendrá una pendiente de 1,5% hacia los desagües indicados en los planos. El nivel interior en las puertas de ingreso será de +0.10 y el nivel de pasillo exterior será de +0.07, considerando el nivel de terreno exterior como ±0.00. El pavimento del pasillo exterior se realizará también con un alisado de arena y portland (3x1) que no irá lustrado. LICITACION ABREVIADA Nº 1500080000 36
