Pliego Oleoducto 2007 Factor C

LICITACION PUBLICA N° 1600145100
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PUBLICA PARA LA
CONTRATACIÓN
DEL
MANTENIMIENTO
DEL
OLEODUCTO
Y
POLIDUCTOS DE ANCAP
CONDICIONES PARTICULARES
1°)
RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
DIA: 23 de octubre de 2008
HORA: 14:00
Local: Sala de Licitaciones - Edificio Ancap - 1er. Piso (Paysandú y Avda.
Libertador Brigadier General Lavalleja).
Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.3.1 del Pliego de
Condiciones Particulares – Sección II.
FAX Nº 902 11 36 - 902 16 42 – 902 75 73
Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se
considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su
totalidad a la fecha y hora establecida para el acto de recepción y apertura de la
propuesta.
NOTA:
El horario de cajas para la adquisición de pliegos y para efectuar
depósitos de garantía es de lunes a viernes de 9 a 12 y de 13 a
16 horas, en la Tesorería del Edificio ANCAP, sito en Paysandú y
Avda. libertador Brig. Gral. Lavalleja.
LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO ESTE PLIEGO ENVIARÁN A LA
COMPRAS
PLAZA
FAX
(00598-2-309-9479
y
00598-2-19313119)
INFORMANDO: N° DE TELEFONO, N° DE FAX Y PERSONA DE CONTACTO
PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES.
1
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
INDICE
CAPITULO I - OBJETO DE LA LICITACION
I.1 - OBJETO DE LA LICITACION
I.2 - UBICACION DE LAS OBRAS
I.3 - DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION
1.4 - INFORMACION COMPLEMENTARIA
CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS
II.1 - FORMA DE PRESENTACION
II.2 - ACLARACIONES
II.3 - PLAZO DE VALIDEZ
II.4 - ASOCIACIONES
II.5 - INFORMACION A SUMINISTRAR
II.6 - LISTA DE EXCEPCIONES
II.7 - ALTERNATIVAS, ACEPTACION O RECHAZO
CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES
III.1 - DEPOSITOS DE GARANTIAS
III.2 - COTIZACION
III.3 - FLETES
III.4 – ACOPIOS
III.5 – CEMENTO PÓRTLAND
III.6 – AGUA Y ELECTRICIDAD
III.7 - MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA
III.8 - PORCENTAJE DE INTEGRACION NACIONAL
III.9 - VARIACIONES DE PRECIOS
III.10 - CONDICIONES DE PAGO
III.11 - RETENCION EN LOS PAGOS POR DOCUMENTACION "as built"
2
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
III.12 - PLAZOS
III.13 – RECEPCIÓN
III.14 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA
III.15 - MULTAS Y PENALIDADES
III.16 - CESION DEL CONTRATO
III.17 – DISPOSICIONES LABORALES
III.18 – LEY 17897
III.19 - COMPARACIÓN Y ADJUDICACION
III.20 – NEGOCIACIÓN
CAPITULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - A.N.C.A.P.
IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA
IV.2 - SUB-CONTRATISTAS
IV.3 - CALIFICACION DEL PERSONAL ESPECIALIZADO
IV.4 - DIRECTOR DE LA OBRA DE A.N.C.A.P.
IV.5 - RECUSACION DEL PERSONAL DE A.N.C.A.P.
IV.6 - CORRESPONDENCIA
IV.7 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
IV.8 - INSPECCION DE LOS MATERIALES
IV.9 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES
IV.10 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCIÓN
CAPITULO V - DISPOSICIONES INTERNAS
V.I - REGLAMENTACIONES INTERNAS
V.2 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL
V.3 - IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
V.4 - CARTELES DE OBRA
V.5 – OBRADOR
V.6 - SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
V.7 - CONFIGURACION DE MORA
3
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
V.8 - REGISTRO DE PROVEEDORES
V.9- REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS
V.10- CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº
16074)
V.11 – COMISIONES DEPARTAMENTALES DE TRABAJO
4
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
CAPITULO I - OBJETO DE LA LICITACION
I.1 - OBJETO DE LA LICITACION
La Gerencia de Compras – Compras Plaza de ANCAP, llama a Licitación Pública para
contratar el mantenimiento del oleoducto y poliductos en los Departamentos de
Montevideo,
(de Planta La Teja pasando por Planta La Tablada hasta el puesto
sobre arroyo Pando en ruta Interbalnearia), Canelones (ruta Interbalnearia hasta
arroyo Solís Grande.), Maldonado (ruta Interbalnearia), (ruta 93) Cno. Lussich,
ciudad de Maldonado, Cno los Gauchos, Cno. Aparicio Saravia y ruta 10 hasta Km.
174, Planta Terminal del Este), Durazno (entre Estación Yí y Aeropuerto Santa
Bernardina), Colonia en la ciudad de Juan Lacaze (desde puerto El Sauce hasta
Planta ANCAP) y en Paysandú, en Nuevo Paysandú desde amarradero (parte tierra)
hasta Planta ANCAP), en un todo de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego
de Condiciones y Memoria Técnica que lo acompañan.
Eventualmente se podrán hacer trabajos con igual descripción en otras instalaciones
de ANCAP.
El contrato será por un monto de hasta $
5.000.000 (cinco millones de pesos
uruguayos) más I.V.A.
De acuerdo con el comportamiento de la empresa adjudicataria y a su conveniencia,
ANCAP podrá optar por renovar el contrato por un monto igual al adjudicado, lo que
deberá ser aceptado por el adjudicatario.
I.2 - UBICACION DE LAS OBRAS
Se trabajará en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Durazno
y Paysandú.
Eventualmente, de coincidir con el contenido de la memoria técnica se podrán
realizar trabajos en otras instalaciones de ANCAP
I.3 - DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION
Los documentos base de esta contratación a tener en cuenta serán los siguientes:
1 - Resolución de adjudicación de la Licitación
2 - Propuesta del Contratista
5
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
3- El presente Pliego de Condiciones.
4- Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto,
durante el plazo de llamado a Licitación.
5 - El Pliego de Condiciones Generales para licitaciones.
I.4 - INFORMACION COMPLEMENTARIA
Los
interesados
podrán
efectuar
consultas
respecto
a
esta
Licitación
en
Mantenimiento Externo de la Gerencia de Mantenimiento e Ingeniería o en Compras
Plaza de la Gerencia de Compras (Humboltd 3900 - La Teja) hasta 10 días
anteriores a la fecha establecida para la apertura de la Licitación.
Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todos los interesados que
hubieren retirado el Pliego en el plazo de 5 (cinco) días.
Se aconseja a las empresas visitar el lugar de los trabajos, ya que no se aceptarán
reclamaciones posteriores por errores de la propuesta, debido a desconocimiento
del lugar de los trabajos.
ANCAP fijará un día para que las firmas interesadas, acompañadas por técnicos de
la Administración, recorran parte de las zonas de trabajo a fin de que evalúen las
posibles dificultades y realicen consultas sobre los mismos.
CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS
II.1 - FORMA DE PRESENTACION
Las propuestas deberán ser presentadas de acuerdo con el punto 2.2 del Pliego de
Condiciones Generales y se entiende conveniente además, la presentación de la
misma en soporte magnético.
El proponente deberá presentar su propuesta y proyecto guiándose por el presente
Pliego y Memoria Técnica Descriptiva.
Las propuestas se redactarán de acuerdo con el siguiente formulario y Planilla de
cotización adjunta:
NOMBRE:……..................................................................................................
……..............................................................................................................
domiciliado a los efectos legales en la calle ............................ Nº ......................
de esta ciudad, se compromete a realizar el suministro y obras objeto de la
Licitación Pública
N° 1600145100 en un todo de acuerdo con lo indicado en el
6
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
Pliego de Condiciones, Memoria Técnica (Descriptiva) que ha tenido a la vista y
declara conocer cotizando un Factor C de ..........., más el Impuesto al Valor
Agregado.
Para liquidar los aumentos o disminuciones de obra, se acepta el listado de precios
unitarios y parciales definidos por ANCAP para esta licitación y cuyo contenido se
detalla en la memoria técnica:
Cada ítem se pagará de acuerdo con la cantidad realizada multiplicada por el
producto:
A (i) x C
Siendo:
A (i) = coeficiente correspondiente al ítem i de la tabla de relación de precios.
C
= coeficiente único e igual para todos los ítems, que es el que debe ser
cotizado por la empresa.
La cotización del item C es en pesos uruguayos y no incluye IVA .
La tabla de relación de precios combina información de mercado, estimaciones,
cálculos, promedios de precios de otras licitaciones, etc.
De considerar los oferentes que alguno de los factores A (i) propuestos por ANCAP
en la tabla es incorrecto, deberá hacerlo saber a la Administración, dando sus
fundamentos por escrito, con suficiente antelación para el análisis de la información,
pudiéndose
efectuar
modificaciones
por
circular
a
los
factores
propuestos
originalmente, de considerarse adecuado. Estas modificaciones tienen por objetivo
que el factor C cotizado refleje realmente las ventajas comparativas de cada
empresa, en la medida que la relación entre los precios está dada por ANCAP en
base a datos de mercado, para un Factor C = 1.
TABLA DE RELACION DE PRECIOS
ITEM
2.1
2.1.1
2.1.2
NOMBRE DEL ÍTEM
Soldadura eléctrica
Caño 4"
Caño 8"
UNID.
u
u
Coef. A
460
780
7
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.4.1
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.3.1
2.4.3.2
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.7
2.7.1.1
2.7.1.2
2.7.2.1
2.7.2.2
2.7.3.1
2.7.3.2
2.7.4
2.7.4.1
2.7.5.1
2.7.5.2
2.7.6.1
2.7.6.2
Caño 16"
En chapa 3/16
Corte caño
En caño 4" c/autógena
En caño 4" c/disco
En caño 4" c/ sierra
En caño 10" c/autógena
En caño 10" c/disco
En caño 10" c/ sierra
En caño 16" c/autógena
En caño 16" c/disco
En caño 16" c/ sierra
Corte en chapa 1/4" c/autógena
Montaje
Caño 4"
Caño 10"
Caño 16"
Chapas y perfiles
Suministro Camisa Tipo B
Colocación Camisa Tipo B
Desguace caño
Caño 4" c/autógena
Caño 4" c/ disco
Caño 4" c/ sierra
Caño 10" c/autógena
Caño 10" c/disco
Caño 10" c/ sierra
Caño 16" c/autógena
Caño 16" c/disco
Arenados y lijados
Arenado de limpieza
Arenado Sa 2 1/2 (plata)
Cepillado y lijado
Pinturas
Repintado (en caño)
Pintura en caño
Revestir cañerías
Caño 4" (simple) nuevo
Caño 4" (doble saturado) nuevo
Caño 8" (simple) nuevo
Caño 8" (doble saturado) nuevo
Caño 16" (simple) nuevo
Caño 16" (doble saturado) nuevo
Renovación revestimiento de caño 4" simple
Renovación rev. caño 4" - doble
Renovación rev. caño 8" - simple
Renovación rev. caño 8" - doble
Renovación rev. caño 16" - simple
Renovación rev. caño 16" - doble
u
m2
2.200
1.550
u
u
u
u
u
u
u
u
u
m.
90
180
350
170
280
660
310
530
1.200
190
m.
m.
m.
kg.
m.
m.
445
775
1.300
60
8.500
9.800
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
95
180
230
195
260
470
260
435
m2
m2
m2
125
320
150
m2
m2
350
510
m2
m2
m2
m2
m2
m2
440
500
500
540
540
580
m2
m2
m2
m2
m2
m2
520
600
600
650
620
670
8
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
2.7.7
2.7.8
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.9
2.9.1
2,9,1,1
2.9.2
2.9.3
2.9.3.1
2.9.3.2
2.9.3.3
2.10
2.10.1
2.10.2
2.11
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.12
2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.12.5
2.13
2.13.1
2.13.2
2.13.3
2.13.3.1
2.13.3.2
2.13.3.3
2.13.4
2.13.5
2.13.6
2.13.7
2.13.8
2.13.9
2.14
2.14.1
2.14.2
2.14.3
2.14.4
Parche
Renovación total de revestimiento
Hormigones
Romper y retirar hormigón
Hormigón armado en losas
Hormigón sin armar
Hormigón armado - cámaras
Hormigón calles o rutas
Arena y Portland
Movimiento de tierra
Zanjado en arena
Zanjado en Arena c/extracción de agua
Zanjado en arcilla
Recomposición de terreno
Arena o tosca
Suelo cementado 7 x 1
Piedra para cimientos
Limpieza (generales)
Corte de pastos y arbustos
Corte de árboles c/retiro raíces a mano
Trabajos en cámaras
Desagote de agua sin contaminar
Desagote de agua contaminada
Limpieza de paredes de cámaras
Pintura de mampostería
Mantenimiento válvulas
Válvula 2"
Válvula 4"
Válvula 6"
Válvula 8"
Válvula 16"
Mantenimiento eléctrico
Poste protección catódica
Pintura de poste de medición
Suministro de trasformador
Suministro de Transformador de 1600 W
Suministro de Transformador de 1200 W
Suministro de Puente Rectificador
Mantenimiento y limpieza de
transformador y rectificador
Retiro y colocación transformadores
Colocación de ánodos
Cajas epoxicas 35 mm
Caja epóxica 16 mm
Soldadura exotérmica
Horas Hombre
Hora Hombre soldador calificado
Hora Hombre oficial cañista
Hora Hombre 1/2 of. Albañil
Hora Hombre 1/2 of. Pintor
m2
m
1.800
1.400
m3
m3
m3
m3
m3
m3
4.500
8.000
7.000
12.550
9.800
5.200
m3
m3
m3
400
600
630
m3
m3
m3
600
2.000
1.100
m2
u
20
700
m3
m3
m2
m2
500
800
150
250
u
u
u
u
u
350
350
450
450
500
u
u
240
260
u
u
u
26.000
21.000
12.000
u
u
u
u
u
u
800
2.000
2.200
900
700
450
H
H
H
H
350
200
200
150
9
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
2.14.5
2.14.6
2.14.7
2.15
2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.16
2.16.1
2.16.2
2.16.3
2.16.4
2.16.5
2.17
2.17.1
2.17.2
2.17.3
2.17.4
2.17.5
Hora Hombre of. Electricista
Hora Hombre peón
Hora cuadrilla
Grampas de sujeción
Sacar y colocar grampas
Fabricar hierros de amarre y tornillos
Sellado de grampas
Suministro de equipos
Grúa de hasta 5 toneladas
Grúa de hasta 20 toneladas
Tractor c/retroexcavadora
Camión con grúa
Bulldozer
Subtotal de los trabajos
Recargos máximos por:
Trabajos en Montevideo
Trabajos en Canelones
Trabajos en Maldonado
Trabajos en Durazno
Trabajos en Paysandú
Trabajos en Juan Lacaze
H
H
H
210
100
450
u
u
u
720
900
230
H
H
H
H
H
970
2.200
1.100
950
1.300
S/R
10%
15%
15%
20%
15%
Subtotal con recargos departamentales
2.17.6
2.17.7
2.17.8
Trabajos en días feriados
Trabajos de urgencia
Trabajos en emergencia
100%
100%
150%
2.18
Gestión de materiales
s/tabla fs. 60
1) Incidencia de los diferentes ductos en el volúmen de
trabajo:
Montevideo – 15,8
%
Canelones - 38,0 %
Maldonado - 44,0 %
Durazno - 0,2 %
Paysandú - 1,0 %
Juan Lacaze - 1,0 %
II.2 - ACLARACIONES
Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten
modificaciones ni ampliaciones a las ofertas. Sólo la Administración podrá solicitar
las aclaraciones o ampliación de información que a su exclusivo juicio estime
necesarias.
10
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
II.3 - PLAZO DE VALIDEZ
Se modifica para esta licitación el plazo mínimo de vigencia de las ofertas que
establece el art. 2.5 del pliego de Condiciones Generales.
En el presente caso la validez de la oferta no podrá ser inferior a 120 (ciento veinte)
días calendario.
II. 4 - ASOCIACIONES
Cuando dos o más empresas se presenten conjuntamente a esta Licitación deberán
formar un consorcio de acuerdo con la normativa vigente.
CONSORCIOS
1) OFERTA
Si el postulante fuera un consorcio constituido de acuerdo con la ley Nº 16.060, se
deberá presentar:
“Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de
Empresas de Obras Públicas del MTOP, específico para el presente llamado, que
habilite la presentación de la oferta por parte del consorcio”.
“El documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos
establecidos en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y en el artículo 83 de la
Reglamentación del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas antes citada
(decreto Nº 385/992)”.
Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se deberá presentar:
“La copia del certificado válido para ofertar, que habilite a ofertar a cada
una de las empresas integrantes del consorcio proyectado”.
“Carta intención de constituir el consorcio, con firmas certificadas
notarialmente, en la que consten los siguientes requisitos mínimos:
- Intención de constituir un consorcio de acuerdo con la ley Nº 16.060,
- nombre y domicilio del futuro consorcio;
- objeto y los demás requisitos establecidos en el artículo 83 de la Reglamentación
del RNEOP (decreto Nº 385/992)”:
2) ADJUDICACIÓN
Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente
11
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
llamado, deberá presentar:
“Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que deberá
contener los requisitos establecido en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y artículo
83 de la Reglamentación de RNEOP (decreto Nº 385/992)”.
“Certificado válido para contratar, expedido por el mencionado Registro,
específico para la contratación, que habilite al consorcio a la firma de la
adjudicación.
“Dentro de los 10 (diez) días calendario de notificada la resolución de
adjudicación, el contratista deberá presentar el contrato de consorcio ante el
Departamento Contratos – Escribanía de la División Asesoría Legal de ANCAP, con
las condiciones indicadas anteriormente y la obligación de su no modificación, sin el
previo consentimiento de la Administración.
“Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a
lo establecido en esta cláusula, podrán caducar sus derechos, pudiendo la
Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente
adjudicado en primera instancia”.
II.5 - INFORMACION A SUMINISTRAR
5.1 – Datos de la empresa
Se solicitan los siguientes datos de las empresas:
1) Tipo de Sociedad
2) Antigüedad (fecha de constitución)
3) Nombre de los representantes de la empresa y de los titulares que la componen
y de ser Sociedades Anónimas, de los integrantes del Directorio.
4) Domicilio y número/s telefónico/s de la empresa.
Si el Contratista o los sub-contratistas han trabajado con anterioridad para ANCAP
se considera imprescindible especificar la fecha, el lugar, el monto, el tipo de
licitación y el tipo de obra realizada, ya que la Administración determinará a su
entera conveniencia si esos antecedentes
son a su juicio inhabilitantes para la
realización de la presente obra.
5.2 - Cronograma
12
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
No corresponde
5.3 - Capacidad técnica y financiera
Los licitantes expondrán las obras similares a la presente que hayan realizado.
Se adjuntarán asimismo los antecedentes de los subcontratistas.
Se dará una lista de los equipos a usar en las obras.
Se presentarán los antecedentes del personal técnico principal a intervenir en las
obras, indicándose la clase de vinculación con la empresa.
La empresa deberá demostrar capacidad logística y organizativa para poder atender
este contrato.
5.4 – Antecedentes
Se solicita que con la oferta se presenten los antecedentes.
Además, ANCAP podrá solicitar oportunamente documentación probatoria de ellos.
II.6 - LISTA DE EXCEPCIONES
El oferente deberá establecer claramente en un capítulo de su oferta titulado:
"Exclusiones del alcance", todas las desviaciones, apartamientos, cambios, etc de la
Licitación, tanto comerciales como técnicos.
Toda excepción que no se encuentre expresamente detallada en este punto no se
considerará como tal y sí se
considerará que se cumple con los requisitos del
pliego.
No se aceptarán modificaciones en las ofertas con respecto a la forma de ajuste de
precios establecidas en el Capitulo III.9 – Variaciones de precios
II.7 - ALTERNATIVAS, ACEPTACION O RECHAZO
Se podrán presentar alternativas a la Memoria Técnica que no la modifiquen
esencialmente.
La no aceptación expresa de alguna de los artículos del presente pliego y memoria,
podrá ser tomada como factor negativo en el momento de la adjudicación.
ANCAP se reserva el derecho, a su entera y exclusiva conveniencia de considerar
ofertas que no se ajusten estrictamente a lo especificado.
13
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES
III.1 - DEPOSITOS DE GARANTIAS
De propuesta: Será del 1% (uno por ciento) del monto cotizado si supera $
2:032.000 (pesos uruguayos dos millones treinta y dos mil) impuestos incluidos o
moneda equivalente, en caso contrario no se depositará esta garantía.
De contrato:
5% (cinco por ciento) del monto del contrato, si supera $ 812.800
(pesos uruguayos ochocientos doce mil ochocientos) impuestos incluidos o moneda
equivalente.
Ambos depósitos de garantía deberán efectuarse en la Tesorería de la Gerencia
Económico Financiera (Edificio ANCAP – Avda. del Libertador Brigadier General
Lavalleja y Paysandú)
Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTIAS del Pliego
de Condiciones Generales.
Sólo se admitirán garantías de contrato que cubran eventuales incumplimientos del
contratista derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las
que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de los dispuesto por las leyes
Nros. 18.099 y 18.251.
III.2 - COTIZACION
Las cotizaciones deberán hacerse en moneda uruguaya, teniendo en cuenta lo
indicado en el artículo FORMULA DE LA PROPUESTA con indicación del coeficiente C
y de los coeficientes correspondientes a los numerales 2.17 y 2.18
Se entenderá que los precios cotizados comprenden el importe de los trabajos, las
herramientas, absolutamente todos los equipos, las indemnizaciones, traslados y
gastos por cualquier concepto para la completa realización de las obras, la
señalización de los trabajos con balizas y cintas de seguridad, el apuntalamiento de
las excavaciones de ser necesario, sin que sirva de excusa o derecho a alegar, error
en los cálculos u omisiones en la presentación de la propuesta o variaciones en la
complejidad del trabajo debido a la geografía o el clima.
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última
etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán
14
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración
según corresponda.
No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior y se
rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un
tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP.
ANCAP oficiará de agente de retención del IVA en
los
decretos
N°s.
virtud de lo previsto en
528/2003 y 34/2004, así como disposiciones que pudieren
dictarse al respecto.
III.3 - FLETES
No se considera el pago por fletes, ya que el precio por materiales y equipos es
puesto en obra.
III. 4 - ACOPIOS
No se considerará pago por acopio de materiales.
III.5 - CEMENTO PORTLAND
El cemento portland que utilice el adjudicatario para estas obras, será de marca
ANCAP.
III.6 - AGUA Y ELECTRICIDAD
ANCAP suministrará agua y energía eléctrica en forma gratuita desde donde existan
los puntos de conexión y en las cantidades que le sea posible, solamente cuando se
trabaje en el interior de una de sus plantas de distribución.
El contratista deberá proveerse de generadores propios de energía eléctrica para los
trabajos de soldadora.
III.7 - MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA
Por tratarse de una obra industrial, los aportes serán por cuenta de la empresa y
deberán estar incluidos en los precios cotizados para cada ítem.
15
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
III.8 - PORCENTAJE DE INTEGRACION NACIONAL
Los oferentes al formular sus ofertas tomarán en cuenta los dos últimos párrafos del
artículo 4.1.3 del Pliego de Condiciones Generales, y deberán declarar el porcentaje
de integración nacional de la oferta.
ANCAP podrá modificar el porcentaje declarado a los efectos comparativos, cuando
considere que éste es manifiestamente erróneo.
III.9 - VARIACIONES DE PRECIOS
9.1 - Fórmula de ajuste y consideraciones al respecto
Para evaluar las variaciones del Costo de la Obra en función de las variaciones que
se produjeren en los jornales, costo de vida y materiales, se aplicará la siguiente
fórmula de ajuste de precios:
P = Po ( 0,75 J 1 + 0,25 CV 1 )
Jo
CV o
Donde:
P
= Precio ajustado
Po
= Precio oferta
Jo
=
Nivel de Mano de Obra, determinada por el grupo
8 subgrupo 1 del
Consejo de Salarios correspondiente al penúltimo mes de la fecha de la
oferta.
J1
= Ídem
anterior,
correspondiente
al penúltimo
mes de la fecha de
realización de los trabajos.
CVo
=
Indice de Costo de Vida, según el Instituto Nacional de Estadística y
Censos de la OPP, correspondiente al mes inmediato anterior a la fecha
de la oferta.
CV1 =
Ídem anterior correspondiente al
mes inmediato anterior de la
realización de los trabajos.
No se abonarán al contratista aumentos de precios de la obra que se produzcan
fuera del plazo estipulado para la terminación de los trabajos, cuando el atraso sea
imputable al mismo.
Los ajustes según la fórmula paramétrica regirán dentro del plazo de cada trabajo,
16
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
fuera de él, los coeficientes J, CV
se congelarán a valores correspondientes al
último día del mes anterior a la fecha estipulada como plazo total.
9.2 - Validez
No se aceptará otra forma de ajuste de precios para la presente Licitación.
III.10 – CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION
Se pagará mensualmente por trabajo realizado, de acuerdo con los porcentajes
realizados en cada ítem y certificadas por el Director de Obra.
No se asegura continuidad en los trabajos debiendo la empresa responder a los
trabajos al día siguiente de solicitados.
Al final de cada mes y previo a la facturación mensual la Dirección de Obra aprobará
el o los Certificado/s de avance de obra que corresponda
factura. Dicho/s
certificado/s tendrá/n formato de planilla de cálculo estándar (tipo Excell), a acordar
con ANCAP y será enviada por correo electrónico con suficiente anticipación para su
estudio y aprobación por el técnico que controla la obra antes del vencimiento del
mes de los trabajos. En dichos formularios o planillas se detallará cada uno de los
trabajos realizados, materiales suministrados con su ajuste de precio a la fecha de
licitación, etc.
La empresa presentará, antes del vencimiento del mes de realización del trabajo,
cuando corresponde, 2 facturas en ese mes:
1) Por el monto básico, donde se indicará "Certificado Monto Básico Nº........, mes
de ..............”
2) Por el ajuste paramétrico correspondiente que dirá “Ajuste paramétrico
correspondiente
al
Monto
Básico
N°
........................”,
mes
de
..............................”
En ambos casos
se presentarán un original y tres copias, con el siguiente
encabezamiento:
Licitación Pública N° 1600145100, N° de Pedido de Compra...............................
Obra:.............................................................................................................
....................................
El detalle de cálculo del monto a facturar y el certificado de avance se adjuntará a la
factura correspondiente y a sus respectivas copias.
17
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
En cada factura figurará solamente el monto total a facturar más el I.V.A.; todo otro
detalle del cálculo de dicho monto se adjuntará en hoja aparte.
Toda factura incorrectamente presentada, con errores o cuyo certificado de avance
de obra no haya sido aprobado previamente por la Dirección de Obra será
rechazada.
La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los
pagos de las factura originadas por errores en las mismas y rechazos.
De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las
indicadas arriba, los pagos se realizarán dentro de los 30 días de recibida la factura
para los montos básicos y 45 días para los ajustes paramétricos.
El Contratista deberá ajustarse al Instructivo que acompaña el presente Pliego.
III.11 – RETENCION EN LOS PAGOS POR DOCUMENTACION "s/obra"
No corresponde.
III.12 - PLAZOS
12.1 - Cómputo de plazo
Se hará parcialmente por trabajo ordenado.
Los plazos para el inicio de la licitación se computarán a partir de la recepción de la
"Orden de Compra" por la empresa.
La Administración se reserva el derecho de modificar esta fecha si le fuera
conveniente según disponga la Dirección de Obra.
12.2 - Plazo de conservación
Hasta la Recepción Definitiva la empresa será responsable de las fallas de obra,
originadas por defectos en la fabricación y construcción o montaje.
En esos casos deberá hacer las reparaciones o sustituciones del caso en su costo y
en el menor plazo posible.
III.13 - RECEPCION
Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará
constar
mediante
ACTA,
anotándose
de
acuerdo
con
lo
constatado,
las
observaciones que correspondan. Estas serán de carácter mínimo, no afectarán el
18
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
funcionamiento normal, su estética, ni la seguridad. Sin este carácter no habrá
recepción provisoria.
La recepción definitiva se hará seis meses después de la terminación del contrato y
luego de que se hubieren levantado todas las
observaciones especificadas en el
Acta de Recepción Provisoria o toda otra observación realizada durante el transcurso
de ese período.
III.14 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA
Los aumentos o disminuciones de obra originados por tareas que no puedan
cotizarse con los precios unitarios del contrato y que hayan sido ordenadas por el
Director de Obra se liquidarán de acuerdo a presupuesto previo del trabajo,
aceptado por ANCAP, donde se indicará:
-
descripción del trabajo,
-
plazo de ejecución,
-
precio a valores de oferta y precio actualizado.
III.15 - MULTAS Y PENALIDADES
Previo a la realización de cada trabajo, una vez ordenado éste, se fijará en acuerdo
con el Director de Obra, el plazo de ejecución, del que se dejará constancia en el
Libro de Obra.
El contratista deberá entregar los trabajos dentro del plazo que se indique en días
calendario.
Las firmas oferentes establecerán en la propuesta cual es el régimen semanal de
trabajo y horario, así como las disposiciones que sirven de base al mismo:
Nota: El horario se referirá a la cantidad horas en obra, siendo de orden interno de
la empresa la consideración de las demoras y los costos por traslado o residencia en
la zona de trabajo.
No se admitirá trabajar los días domingos, salvo en una emergencia o urgencia o,
excepcionalmente, por razones operativas y/o de servicio.
A efectos de computar días de plazo en más
por razones imprevistas (días de
lluvia, licencia, etc.) el contratista deberá solicitar diariamente por escrito al Director
19
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
de Obra (DO.) o a quien lo represente produciendo la anotación respectiva en el
Libro de Obra. Al término del trabajo se tomará decisión al respecto.
Fuera del plazo establecido y de no haber justificaciones válidas, se aplicará por
cada día de atraso una multa equivalente al
3 o/oo (tres por mil) diario, del monto
del trabajo.
III.16 - CESION DEL CONTRATO
El empresario o contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el
consentimiento expreso de la Administración.
III.17 – DISPOSICIONES LABORALES
17.1 – OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
1.1 - El adjudicatario
deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto
114/982.
1.2 - Cumplimiento de
las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales
vigentes, en materia de categorías de labor, pagos y complemento de horas
extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en
general todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la legislación
Laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los
Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.
1.3 - Retribuciones al personal
1.3.1 - La adjudicataria quedará obligada a pagar a su personal, por lo menos los
Laudos y Convenios Laborales correspondientes a la rama de actividad. En caso de
no haber laudo, o de ser inferior deberá pagar y con adecuación a las distintas
categorías laborales $ 4.514 (pesos uruguayos cuatro mil quinientos catorce)
nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe entre 25
para determinar el jornal diario, o entre 200 para determinar el salario por hora. Su
inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato.
20
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
1.3.2 - Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente
actividad se dictare durante la ejecución del contrato y fuera mayor que el mínimo
establecido en el numeral 1.3.1, el adjudicatario deberá ajustar los salarios según lo
establecido en el Laudo. En caso de que fuera menor que lo establecido en el
numeral 1.3.1
se continuará remunerando al personal de acuerdo con lo
establecido en dicho numeral.
1.4 - Tendrá contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, vigente por toda la duración del contrato, amparando al personal que
interviene en esta contratación, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar.
1.5 - Deberá cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud,
seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores empleados.
1.6 - Los oferentes deberán tener presente los siguientes convenios internacionales
de trabajo: OIT N° 95, relativo a la “Protección del Salario”, OIT N° 87, “Convenio
relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación” y el OIT
N° 98, “Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación
y
de
negociación
colectiva”.
Su
inobservancia
dará
lugar
a
la
pertinente
comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
17.2 - CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP
La Administración controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas
por el adjudicatario.
A tales efectos se deberá presentar al Director de Obra o a la Jefatura del área a
que esté asignado el servicio, la siguiente documentación:
2.1 - Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, con inclusión de la
nómina de los trabajadores afectados a la
tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.
2.2 – Nómina de los trabajadores asignados al contrato con los datos:
- Nombre completo
21
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
- Número de Cédula de Identidad
- Dirección
- Cargo que va a desempeñar
2.3 – Declaración mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago
al BPS
2.4 - Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato
anterior al que se factura, junto con la factura y documentación exigida, a efectos
de que se autorice el pago de la factura del mes.
2.5 - Póliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales
Cada mes se verificará que el personal afectado a las tareas, se encuentra
asegurado por la Póliza del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en
la clave de riesgo que corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia
de dicha póliza y factura al día de la misma y si se pagara en cuotas, los recibos de
pago de cada cuota.
2.6 - El Director de Obra o Jefatura del área a que esté asignado el servicio en su
caso, en coordinación con el área de Seguridad Industrial de ANCAP, controlará las
medidas de seguridad industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y
sus dependientes, así como la provisión en tiempo y forma de los elementos de
seguridad personal necesarios para cada trabajo.
17.3 - SANCIONES
OBLIGACIONES
POR
INCUMPLIMIENTO
DE
LAS
DEL CONTRATISTA
3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente
(normativa legal y contralor respectivo) habilitarán a ANCAP a proceder a la
retención de los pagos debidos en virtud del contrato, a fin de que los trabajadores
interesados puedan obtener los salarios a que tengan derecho, sin perjuicio de
proceder a la rescisión unilateral del mismo por parte de ANCAP.
22
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
3.2 - Queda pactado que por cualquier adeudo de la firma adjudicataria sea por
incumplimiento del objeto licitado, incumplimiento con su personal, (aportes,
salarios de sus trabajadores, etc.), podrá retenerse de los créditos que le
correspondan a la misma, ya sea, provenientes del contrato que origina dicho
incumplimiento, de otros que pueda tener con ANCAP, o de cualquier otro crédito.
3.3 - La Administración queda facultada para ejecutar la Garantía de Contrato en
caso de incumplimiento en sus obligaciones laborales de la contratista y afectarla al
pago de los rubros laborales adeudados, sin perjuicio de la rescisión del contrato y
demás afectaciones que corresponda realizar.
3.4 - Sin perjuicio de
el
poder hacerse
efectiva
en
su
caso la
depósito de garantía de contrato, la Administración podrá
multa
contra
también ir contra
el referido depósito en las situaciones de incumplimiento de cualquier naturaleza,
sea del objeto licitado, aportes, o refiera a adeudos salariales de los trabajadores
involucrados, etc.
17.4 - ANTECEDENTES
Las empresas oferentes proporcionarán junto a su propuesta, sus antecedentes en
la prestación de este tipo de servicio y especialmente los realizados para ANCAP,
debiendo establecer el N° de Licitación o contratación, objeto, fecha y dependencia
donde se realizaron.
Estos antecedentes serán evaluados y tenidos en cuenta al momento de la
adjudicación de la presente contratación.
Asimismo deberá proporcionar los antecedentes, del personal que va a designar
para prestar funciones en el marco de esta contratación.
III.18 - LEY 17897
El adjudicatario deberá tener presente lo dispuesto en el art. 14 de la ley 17897.
Es obligatorio para las empresas adjudicatarias la inscripción en las planillas de
trabajo correspondientes de un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del
personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se
encuentren registradas a la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados
23
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
y Liberados. Los cargos de peones o similares deberán corresponder a las categorías
laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa
contratada. La empresa adjudicataria deberá presentar a ANCAP una constancia
expedida por el Patronato en cuanto a que se contrató personal registrado en la
Bolsa de Trabajo, so pena de la comunicación del incumplimiento a la Inspección
General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que actuará acorde a su
competencia
III.19 – COMPARACIÓN Y
ADJUDICACION
Para la comparación de las ofertas se tendrán en cuenta: el precio cotizado, las
leyes sociales que correspondan de acuerdo con el monto imponible declarado y el
recargo legal vigente a aplicar para la protección a la mano de obra y materiales
nacionales que componen la oferta.
A los efectos de la adjudicación se tomarán los siguientes factores con su orden de
prelación:
1 - Condiciones técnicas y antecedentes del oferente
2 - Precio comparativo
3 - Grado de adecuación de la oferta a las condiciones especificadas en el Pliego.
4 - Aceptación de multas.
El valor “precio comparativo” se establecerá de la siguiente fórmula que define el
valor del coeficiente “VC” (valor comparativo) teniendo en cuenta los elementos
variables del precio:
-
valor “C” cotizado por el oferente,
-
valores de incidencia o recargo por trabajar en los diferentes Departamentos:
IM, IP. Etc, de los cuales ANCAP establece un tope máximo en el cuadro de
precios.
VC = C (0,158 IM + 0,38 IC + 0,44 IMald + 0,02 ID + 0,1 IP + 0,1 IJL)
- 0,158; 0,38, etc son los porcentajes de incidencia de cada tramo de cañería en
el total a mantener.
24
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
III.20 – NEGOCIACIÓN
De darse la hipótesis prevista en el punto 6.5 del Pliego de Condiciones Generales, la
Administración se reserva el derecho de utilizar los institutos de mejora de oferta o de
negociación establecidos legalmente.
Además se podrán establecer negociaciones tendientes a mejorar las ofertas en los
casos de precios manifiestamente inconvenientes.
CAPITULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - A.N.C.A.P.
IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA
Al adjudicarse la licitación, el Contratista designará por escrito:
1) Un representante general
con
amplios
poderes
para tratar y resolver
todos los asuntos relativos a la licitación.
2) Los representantes técnicos especializados, únicos autorizados ante A.N.C.A.P.
para tratar y resolver los problemas técnicos relativos a la obra.
3) Antes de la iniciación de los trabajos, el controlador de la obra, quien estará
directamente encargado de los trabajos en el sitio y tendrá la responsabilidad
directa de la ejecución de los trabajos, de acuerdo con la documentación de la
licitación y las órdenes del Director de Obra.
Los representantes del Contratista que se refiere este artículo serán personas de
probada capacidad técnica en los cometidos respectivos y la Administración deberá
aprobar su designación. Tendrán facultades para resolver en las cuestiones de su
incumbencia y sus decisiones obligarán al Contratista.
La Administración, de considerarlo necesario, podrá requerir la sustitución de un
representante en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
No estará obligada a expresar los motivos de su decisión.
En caso de que en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de
sus representantes, deberá comunicar su decisión a la Administración. El nuevo
nombramiento tendrá carácter de firme en cuanto la Administración hubiere dado su
asentimiento.
IV.2 - SUB-CONTRATISTAS
El Contratista deberá solicitar la autorización escrita de la Administración para subcontratar parte de los trabajos siempre que no estuviera así indicado en la
propuesta.
Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno
de los sub-contratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la
25
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
autorización a ANCAP, expresando las razones de la sustitución y los antecedentes
del nuevo sub-contratista.
Si durante la ejecución de la obra alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir
con las exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podrá solicitar su sustitución al
adjudicatario.
En todos los casos se entenderá que el cambio de sub-contratistas no dará lugar a
modificación alguna en los términos originarios del contrato.
IV.3 - CALIFICACION DEL PERSONAL ESPECIALIZADO
El oferente deberá comprometer en su oferta las condiciones de calificación del
personal especializado que utilizará en las obras, de acuerdo con las exigencias de
las normas y del presente pliego en cada caso.
La Administración podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento la
realización de los ensayos indicados en cada caso para la verificación de la
calificación del personal especializado, los que serán de cargo del adjudicatario, de
no indicarse lo contrario.
IV.4 - DIRECTOR DE LA OBRA DE A.N.C.A.P.
A.N.C.A.P. designará un técnico que actuará como Director de Obra, el cual la
representará en los asuntos de carácter técnico y administrativo relacionados con el
contrato y será el funcionario con quien el Contratista deberá tratar directamente.
El Director de la Obra podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de
control de los trabajos.
El Contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de Obra.
Las relaciones entre el Contratista y la Administración será solamente a través de la
Dirección de Obra de ANCAP.
En el presente pliego, al referirse al Director de la Obra, se entenderá que incluye al
personal que lo representa durante el transcurso de las obras.
IV.5 - RECUSACION DEL PERSONAL DE A.N.C.A.P.
El Contratista no podrá recusar a los representantes de A.N.C.A.P. encargados de la
inspección y vigilancia de las obras, ni exigir que se designen otros para
reemplazarlos.
Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos,
reclamará fundadamente a la Administración, sin que por esto se interrumpan los
trabajos.
26
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
IV.6 - CORRESPONDENCIA
La relación escrita entre el contratista y ANCAP será básicamente a través de
correspondencia y el libro de obra de órdenes y servicios.
La correspondencia será por carta numerada correlativamente dirigida al Director de
la Obra.
Se hará por cuadruplicado indicando en su encabezamiento el Nº de carta y el Nº de
Licitación correspondiente.
ANCAP acusará recibo de la correspondencia enviada devolviendo una de las copias
convenientemente sellada y fechada.
El mismo procedimiento podrá usar la Dirección de Obra de ANCAP.
En cuando a las órdenes a través del Libro de Obra, se acusará recibo por medio de
copia firmada.
IV.7 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
Ante cualquier información no especificada en la "Memoria Técnica" del presente
pliego, se tomarán como válidas las siguientes publicaciones, tomando de ellas el
aspecto más favorable a ANCAP y de acuerdo con el criterio que emplee el Director
de Obra:
1 - Normas U.N.I.T.
2 - "Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas"
publicado por el M.T.O.P. Dirección de Arquitectura.
3 - Normas de U.T.E..4 - Normas ASTM, API 1104 y 1105, ANSI, ASME Y NFPA en donde corresponda.
5 - Normas de URSEA
6 – Normas y procedimientos de ANCAP.
IV.8 - INSPECCION DE LOS MATERIALES
El oferente deberá indicar en su oferta cuáles serán los medios de inspección de
materiales, los procedimientos a utilizar, el plan de inspección y el responsable,
tanto en origen como en obra.
A.N.C.A.P. se reserva el derecho de efectuar sus propios controles.
Toda vez que el adjudicatario realice inspecciones de materiales o previo a la
fabricación de cualquier equipo en el país o en el exterior, deberá comunicarlos al
27
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
Director de la Obra quien, a su criterio, podrá disponer la concurrencia de un
inspector o representante.
Si los materiales presentados en la obra no fueran de la calidad y condiciones
establecidas o estuvieran defectuosamente preparados, deberán ser retirados por el
Contratista y reemplazados a su costo, por otros que cumplan con esas exigencias.
IV.9 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES
El Contratista será responsable del adecuado almacenaje de los materiales y
equipos a utilizar, mientras no sean montados en la obra.
Una vez montados deberá protegerlos adecuadamente para evitar daños que
puedan ocurrir debido a las obras.
IV.10 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCION
El Contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del
Director de Obra.
Es asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o
contra terceros ya sea por error o negligencia.
Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción
definitiva, advierta vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Empresario
proceda a demolerlas y/o reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le de
derecho a reclamo alguno.
Si los vicios de construcción existieren, todos los gastos serán por cuenta del
Contratista y en caso contrario los mismos serán de cargo de ANCAP.
CAPITULO V - DISPOSICIONES INTERNAS Y LEGALES
V.I - REGLAMENTACIONES INTERNAS
El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas
en lo referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de
estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará
responsable del mismo al Contratista.
El contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de
seguridad por parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las
Disposiciones legales vigentes, así como a las siguientes Normas:
28
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
 NORMA
SOBRE
MEDIDAS
DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
PARA
EMPRESAS
CONTRATISTAS
 NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Antes del comienzo de las obras el Contratista deberá ponerse en contacto con el
Departamento de Seguridad Industrial para interiorizarse de los procedimientos de
seguridad a seguir durante el transcurso de las obras.
Asimismo el Contratista deberá presentar ante el Director de Obra la nómina del
personal con nombre, C.I , Habilitación Policial y originales y fotocopia de los Carné
de Salud Vigentes, expedidos por el MSP o autoridad competente (el original le será
devuelto) y la nómina de vehículos que van a ingresar a las plantas de ANCAP
cuando así se requiera.
Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba
indicadas, la Dirección de Obra podrá exigir el retiro de la obra del personal en falta,
sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista.
En todos los casos el Contratista hará los contactos a través del Director de Obra o
su representante.
Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá informar
a la Dirección de Obra el Servicio de emergencia médica móvil que amparará a su
personal y sub-contratistas durante el transcurso de las obras.
El personal que designa el contratista y cumpla tareas deberá registrar diariamente
su asistencia (entrada y salida) en el Control de Personal para empresas, marcando
a tales efectos, una tarjeta individual que le será proporcionada por dicho Contralor.
V.2 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL
El Contratista es responsable de que su personal emplee elementos de seguridad
adecuados a las circunstancias y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
Se exigirá en obra el uso continuo de casco protector.
Se destaca el uso de guantes, botas, anteojos protectores, cinturones de seguridad,
protecciones de sierras eléctricas, y construcción de andamios de acuerdo a normas
vigentes, etc.
29
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
V.3 - IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
Todo el personal de la empresa adjudicataria que trabaje en obra deberá vestir
uniforme de la empresa y lucir claramente el nombre o distintivo de esta para su
fácil identificación, así como un solapín que identifique el nombre del funcionario.
V.4 - CARTELES DE OBRA
Se indicará el obrador de la empresa con un cartel adecuado indicando el Nº de
licitación y nombre de la empresa.
Se deberá alertar adecuadamente con carteles, con la misma identificación anterior,
sobre la presencia de obstáculos motivados por las obras que pudieren originar
accidentes, siendo responsabilidad del Contratista si ellos ocurrieran por falta de
aviso.
V.5 - OBRADOR
Dentro de la Planta, o en lugar a determinar y en
establecer
las obras, La Empresa podrá
un obrador exclusivamente de trabajo,
preferentemente del tipo
contenedor, el cual será prolijo y tendrá un cartel adecuado indicando el N° de
licitación y nombre de la empresa, debiéndose dejar el predio al final de obra en
iguales o mejores condiciones que en las que se le entregó.
Dichas instalaciones, al igual que las posibles de alojamiento, deberán mantenerse
ordenadas hasta la finalización de la obra.
Todas las instalaciones quedarán cerradas fuera del horario de trabajo. ANCAP no se
hará responsable de las pérdidas de equipos y materiales que pudieran ocurrir.
En cuanto a los servicios como duchas, vestuario, comedor, que el contratista deba
proveer a su personal, de existir disponibilidad por parte de la Administración se
asignará uno de los locales que dispone el Ente a tales efectos, debiéndose ajustar
al Reglamento de Uso que se adjunta.
Será responsabilidad de la empresa brindar a su personal servicios higiénicos
adecuados dentro de la Planta y o en lugar que se realice la obra. dichos servicios
estarán incluidos en el costo global del contrato
30
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
V.6 - SUPENSION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución por el
Adjudicatario, de cualquiera de los items en forma parcial o total, si resultare
perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se comprobase la
realización defectuosa de los trabajos.
Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los
plazos de entrega ni en otras responsabilidades del Contratista.
V.7 - CONFIGURACION DE MORA
Como complemento del artículo 8.5 del Pliego de Condiciones Generales y sin
perjuicio de la plena validez del mismo, establécese que se configura la mora de
pleno derecho, cuando, una vez adjudicada la obra o estando esta en curso, se
constatará la no concurrencia de la empresa a la misma, o el abandono de ésta por
un lapso mayor a 5 días calendario, sin que hubiere mediado comunicación escrita
previa a ANCAP, justificando tal circunstancia y hubiere aceptación de ésta en tal
sentido.
V.8 - REGISTRO DE PROVEEDORES
Se advierte a los señores oferentes que es requisito previo a la consideración de sus
ofertas,
el
estar
inscripto
en
el
REGISTRO
DE
PROVEEDORES
DE
LA
ADMINISTRACION, a cuyos efectos deberán presentar fotocopia del recaudo
correspondiente en el acto de recepción y apertura de las ofertas.
Los oferentes no inscriptos dispondrán de un plazo de (cuarenta y ocho) horas para
regularizar su situación, debiéndose acreditar tal extremo, dentro de las 48 horas
siguientes ante la Gerencia de Compras - Compras Plaza (La Teja).
V.9 - REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS
Los oferentes deberán estar inscriptos en el "Registro Nacional de Empresas de
Obras Públicas" dependiente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en alguna
de las siguientes secciones:
Sección B - Empresas de trabajos y servicios complementarios - rubro 36.
ANCAP se reserva el derecho al rechazo de las ofertas por no contar con el
certificado exigido en este numeral a la fecha de apertura de la licitación.
31
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
En caso de que los oferentes sean empresas extranjeras, las mismas deberán
cumplir con lo dispuesto en el Título V. Art. 86 y siguientes del Reglamento del
Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas o en su defecto consorciarse,
cumpliendo con lo establecido en el Título IV, arts. 83
y siguientes del citado
Reglamento o por el agregado efectuado por el art. 2º del Decreto Nº 154/008”.
Oportunamente ANCAP solicitará al Contratista el correspondiente certificado del
RNOP que habilite a contratar.
V.10– CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley
16074)
En cumplimiento del art. 61 de la ley Nº 16074, los señores oferentes en el acto de
apertura deberán presentar el certificado que acredite haber contratado para su
personal la póliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las
tareas que se contratan.
Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener
asegurado en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos
por la póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a
su cargo el pago de los premios resultantes.
Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias
inherentes
que
sufre
el
citado
personal
por
su
causa,
y
de
todas
las
responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la omisión de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el apartado anterior.
Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las
tareas todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar
la ANCAP, circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada
norma o falta de supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de
total y única responsabilidad que al respecto asume y tiene la empresa que
representa.
No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de
suspender en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización
alguna a favor de la empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse
por parte de la Administración, del Banco de Seguros del Estado o de alguna
32
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el incumplimiento de
cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado precedente y
que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que
representa, como el propio de ANCAP.
V.11 – COMISIONES DEPARTAMENTALES DE TRABAJO
En cumplimiento de las disposiciones de la ley Nº 10.459 del 14/12/1943, artículos
29 y 30 de la ley Nº 10.589 del 23/12/1944 y Decreto Reglamentario del
16/8/1946, los oferentes para la realización del objeto licitado, deberán declarar la
cantidad que necesitan del siguiente personal:
a)
no especializados
b)
especializados que no sean capataces, apuntadores, personal que maneje
máquinas y los artesanos que no cuenten con un año de antigüedad, por
cuanto ANCAP, a través de su representante en la obra,
realizará los
trámites tendientes a la obtención de dicho personal, en los casos que el
presente tema se encontrare instrumentado por parte de las autoridades
responsables del mismo, de acuerdo con la legislación aplicable.
Expediente Nº 239150
Gerencia de Compras
Valor del Pliego: $ 1.500
Montevideo, 17 de setiembre de 2008
33
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
MEMORIA TECNICA
MANTENIMIENTO DE OLEODUCTO Y POLIDUCTOS
1- CONSIDERACIONES GENERALES.
Se trata de contratar el mantenimiento del oleoducto y poliductos, en los
Departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Durazno, Paysandú y
Colonia.
1.1 POLIDUCTO
Desde su salida de Planta La Teja, en todo su recorrido, hasta Planta La Tablada.
Son dos líneas subterráneas de 8" de diámetro y 7,3 km.de largo que corren junto
al oleoducto por zonas urbanas.
1.2 OLEODUCTO (JOSÉ IGNACIO - MONTEVIDEO)
Desde su salida en Planta Terminal del Este (José Ignacio - Maldonado), pasando
por Planta La Tablada y hasta su entrada en Planta La Teja. Es una línea de acero
principalmente subterránea de 16 pulgadas de diámetro y 178 km. de longitud.
Los trabajos pueden ser dentro de los límites de Montevideo o fuera de él, en el
Dpto. de Canelones sobre Ruta 102 e Interbalnearia, en el Dpto. de Maldonado por
Ruta Interbalnearia, Ruta 93, Cno. Lussich, pasa por la ciudad de Maldonado, Cnos.
Los gauchos y Aparicio Saravia y por Ruta 10 hasta el Km. 174, Planta Terminal del
Este.
1.3 POLIDUCTO DURAZNO
Los trabajos serán entre Estación Santa Bernardina de AFE y el Aeropuerto. Es una
línea subterránea de 6 pulgadas de diámetro y unos 3 km. de longitud, que cruza la
Ruta 5.
1.4 POLIDUCTO PAYSANDU
Los trabajos serán entre el amarradero de Nuevo Paysandú, al sur del puente
internacional y la Planta de la División Industrialización. (No correspondiendo la
34
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
parte subacuática). Son dos líneas subterráneas de 6 y 8 pulgadas de diámetro y
unos 3 km. de longitud.
1.5 POLIDUCTO JUAN LACAZE
Los trabajos serán entre el muelle de Puerto El Sauce y la Planta ANCAP. Es una
línea subterránea de 8 pulgadas de diámetro y 2,3 km. de longitud.
1.6 RECURSOS MINIMOS PARA LOS TRABAJOS DE RUTINA
El contratista dispondrá de los medios necesarios de transporte para el traslado del
personal, herramientas, materiales y equipos.
1.6.1 Se podrá trabajar
(a criterio de ANCAP) hasta en dos frentes de trabajo
simultáneamente. Dichos frentes no estarán necesariamente en el mismo Dpto.
1.6.2 El grupo de trabajo deberá estar comunicado en forma permanente con la
empresa y con ANCAP por lo que deberá contar con un teléfono celular en el lugar,
el que estará a disposición del Director de Obra o de quien lo represente, para ser
usado por razones de trabajo.
1.6.3 Las condiciones de trabajo y salubridad del personal serán de entera
responsabilidad de la empresa, así como el suministro de agua potable, servicios
higiénicos, transporte etc.
1.6.4 Es imprescindible poseer un andamio del tipo colgante para (si es necesario)
realizar pinturas, reparaciones, soldaduras,
inspecciones etc. en caño (16") que
cruza los puentes -(Ej. caño que pasa por puente Pando, Puente sobre el Solís Chico
en Parque del Plata,
Puente sobre el Solís Grande - Km. 80 de la ruta
Interbalnearia, puente La Barra de Maldonado). Además se pueden realizar trabajos
de pintura y/o reparaciones en caño 10" que cruza sobre el Arroyo Miguelete (FUELOIL A UTE) que se encuentra a la salida de Pta. La Teja.
Dicho andamio debe estar autorizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y toda autoridad competente.
35
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
2- DESCRIPCION DE TAREAS
2.1 – Soldadura eléctrica
2.2 – Corte de caño
2.3 – Montaje de cañerías
2.4 – Desaguase de caño
2.5 – Preparación de superficies
2.6 – Pinturas
2.7 – Revestimientos
2.8 – Hormigones
2.9 – Excavaciones
2.10 - Limpieza
2.11 – Trabajos en cámaras
2.12 – Mantenimiento de válvulas
2.13 – Mantenimiento eléctrico
2.14 – Horas Hombre
2.15 – Grampas de sujeción
2.16 – Suministro de equipos
2.17 – Recargos en los precios
2.18 - Gestión de compras
REPARACIONES METALURGICAS
2.1 - SOLDADURAS
- Se refiere a la soldadura propiamente dicha, no incluye ni alineado, ni biselado, ni
presentación ni escuadrado (en el caso de platinas) ni ninguna maniobra previa a
la soldadura.
- Cuando el Director de Obra lo disponga se realizarán soldaduras en la línea por el
sistema de arco eléctrico según Norma API 1104 Welding of Pipelines and Related
Facilities. Para estos casos se exigirá un soldador calificado.
- La Inspección Técnica de ANCAP calificará al soldador que presente el
adjudicatario y éste, será el único autorizado para realizar trabajos de soldadura
en la línea.
- Antes de soldar las piezas se deberán rehacer biseles y una vez aprobados estos,
usando herramientas adecuadas, se alineará y se hará la raíz.
36
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
*Finalizado el proceso de soldadura, la Sección Inspección Técnica de ANCAP podrá
realizar inspección de la misma, por el método que considere adecuado.
De constatarse fallas, el Contratista a su costo, hará las reparaciones necesarias.
Antes de empezar el trabajo de soldadura los biseles de los caños deberán ser
limpiados cuidadosamente,
eliminando todo material
extraño
como
aceite,
tierra, rebabas, óxido, pintura u otros materiales que puedan interferir con la
soldadura. El metal de soldadura será totalmente fusionado con los depósitos
anteriores y el metal del caño.
La soldadura terminada deberá estar libre de costras, óxidos, poros superficiales,
inclusiones
solape,
no
metálicas superficiales,
falta de fusión y
sobremontas
excesivas,
defectos
de
fisuras,
debiendo presentar un aspecto nítido y uniforme después de limpiarse o cepillarse
totalmente.
La
evaluación
de
discontinuidades
se
realizará
siguiendo
los
lineamientos de los criterios de aceptación de la norma.
El trabajo de soldadura no se efectuará cuando la calidad de la soldadura sea
afectada
por las condiciones
adversas del tiempo, incluyendo lluvias, vientos
fuertes, a menos que se cuente con las protecciones apropiadas.
Calificación de procedimientos y soldadores
Antes de empezar la obra se deberá presentar al Director de Obra los
procedimientos de soldadura a emplear.
ANCAP, de considerarlo necesario, tomará una prueba teórico-práctica de aptitud y
conocimientos a los soldadores de la empresa para habilitarlos a realizar trabajos.
ANCAP decidirá sobre la validez de los certificados de calificación presentados; en
caso de no aceptarse, el Contratista deberá recalificar a los procedimientos de
soldadura y / o a los soldadores, según corresponda.
En caso que el Contratista solicite que las calificaciones de procedimientos y de
soldadores sean realizadas bajo la supervisión de ANCAP, las condiciones serán las
siguientes:
a) todos los materiales, probetas, electrodos, consumibles, equipamientos, etc,
serán suministrados por el Contratista.
37
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
b) el traslado de los inspectores de ANCAP será por cuenta y cargo del
Contratista.
c) las probetas para tracción y para plegado serán maquinadas por el
Contratista.
d)
los ensayos de tracción serán realizados por cuenta del Contratista en la
Facultad de Ingeniería de la UdelaR.
e) los ensayos de plegado serán realizados por ANCAP.
f) las placas radiográficas serán realizadas por ANCAP.
g) por
cada
intento
de
calificación
de
procedimiento
de
soldadura
se
descontarán el equivalente en pesos de U$S 200 de la facturación del
Contratista.
h) por cada intento de calificación de soldador se descontará el equivalente en $
de U$S 100 de la facturación del Contratista.
A cada soldador se le asignará un número específico y será su deber escribirlo
con pintura en un sitio adyacente a cada soldadura que ejecute para su futura
identificación.
Los soldadores perderán su calificación en caso de comprobarse pérdida de
pericia con resultado de aparición sistemática de defectos en sus soldaduras, o
en caso de comprobada irresponsabilidad profesional.
Los trabajos de soldadura
serán inspeccionados por ANCAP sin costo para el
Contratista, salvo los costos de las reinspecciones originadas en soldaduras
defectuosas. En este sentido al Contratista se le descontará de su facturación
U$S 40,00 por cada placa radiográfica adicional que sea consecuencia de la
aparición
de
soldaduras
defectuosas.
Otros
ensayos
adicionales
serán
descontados a criterio de ANCAP y teniendo en consideración los costos de su
realización. NOTA. Cuando haya que soldar en la línea, ANCAP dispondrá de una
habilitación (CIS) escrita emitida por seguridad Industrial
2.2 - CORTE DE CAÑO
Puede ser que, debido a solicitud del Director de Obra de ANCAP se opte por
diferentes tipos de cortes (a sierra, autógena, o disco) según se esté en
presencia de caño nuevo o usado con presencia de residuos de combustibles y/o
gases, o si se está cerca de lugares proclives, debido a presencia de
combustibles y/o gases, a combustión o explosión.
38
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
2.3 - MONTAJE DE CAÑERÍAS
Incluye:
Situar los materiales (caños, chapas etc.) en el sitio de la obra.
biselar,
presentar,
alinear,
escuadrar (platinas, curvas etc.)
otras tareas previas a las soldaduras que deban efectuarse para una buena
realización de los trabajos.
Soportación,
Preparación y pintado de la cañería montada
SUMINISTRO DE CAMISA TIPO B
Se trata del suministro de camisas de diferentes largos que irán de 0,50 m a
1,50 m. de chapa de acero de 407 mm de diámetro interior construidas en chapa
ASTM A 36 de ¼” de espesor o similar calidad, “casadas” de a pares para ser
soldadas sobre cañería de acero de 16” de diámetro. Se suministrarán marcadas
por parejas. Se pagará por metro de camisa (no media caña) suministrada.
Se solicitará y el contratista deberá proveer certificado de calidad de las chapas.
COLOCACIÓN DE CAMISA TIPO B
Se trata de la colocación de camisas Tipo B soldadas sobre la cañería del
oleoducto. El trabajo incluye el traslado, movimientos, presentación, “atraque”
de las piezas sobre la cañería y su soldadura con soldador y procedimiento
calificados de acuerdo al pliego. Se pagará por metro lineal de camisa colocada o
su fracción
La empresa deberá disponer de los elementos necesarios para el ajuste de la
camisa al caño a reparar.
2.4 - DESGUACE DE CAÑO
Corresponde al desguace propiamente dicho e incluye todos los movimientos y
cortes que deban efectuarse (a disco, sierra y/o autógena) para el perfecto
cumplimiento de las tareas. Incluye además el retiro del lugar de los materiales y
su disposición en el lugar que el Director de Obra de ANCAP disponga: cañerías y
chatarra al predio de materiales en desuso de La Teja y otros residuos al
39
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
basurero municipal.
2.5 - PREPARACIÓN DE SUPERFECIES (descripción del trabajo)
La preparación de la superficie para pintar o revestir se hará de acuerdo a lo que
disponga el director de obra, de entre los ítems siguientes. Estos ítem siempre
precederán trabajos de pintura o revestimiento por lo que su pago estará
incluido en estas últimas operaciones.
2.5.1 Arenado de limpieza
Se arenará la zona según Norma Sueca SIS 055900 Grado Sa 1.
2.5.2 Arenado plata
Se arenará la zona según Norma Sueca SIS 055900 Grado Sa 2 ½ y antes de
dos a 4 horas de finalizado el arenado se pintará.
La arena a utilizar, previa aprobación del Director de Obra, será limpia y seca,
con ph = 7.0  1, sin cloruros solubles, arcillas ni hierro.
La granulometría será la que requiera el fabricante de la pintura a utilizar.
El Contratista dispondrá de un compresor con caudal de aire suficiente para el
arenado, con los correspondientes filtros para máscara del arenador y separador
de agua para la tolva, ya que la humedad en el puntero de arenar no puede
superar un 2% (dos por ciento) la humedad relativa ambiente (HR).
-
No se podrá arenar ni pintar si la humedad relativa es de más de 85%
(ochenta y cinco por ciento)
2.5.3 Cepillado y/o lijado
Se trata de limpieza mecánica por medio de cepillo manual o lija donde las
condiciones o la característica de la reparación no justifiquen o permitan otra
preparación de superficie.
2.6– PINTURA
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PINTURAS
En general y cuando el Director de Obra lo disponga, se hará la pintura total o el
repintado de las superficies, tanto del oleoducto en sus tramos exteriores, como
en las tapas de las cámaras, columnas de toma de la protección catódica y caños
de ventilación de camisas.
40
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
La aplicación de pinturas se hará a rodillo, pincel o con soplete sin aire (sistema
AIR LESS).
El ZINC RICH, pintura que se utilizará como fondo, deberá cumplir los siguientes
requisitos mínimos:
- Apto para ser aplicado en superficie de hierro arenado a Grado Sa 2 1/2;
- Total de sólidos en peso de pintura
70%
- Pigmento en peso sólido
83%
- Total de polvo de Zinc en peso de pigmento
93%
- Total de polvo de Zinc en peso de sólidos
77%
- En pinturas multicomponentes los materiales base deben ser uniformes,
estables, el pigmento debe venir seco y suelto en el envase.
- En las pinturas preparadas debe venir de consistencia uniforme, sin geles,
grumos u otras propiedades objetables, en un recipiente recién abierto.
Después de mezclado, toda partícula o pieles residuales, no deben superar el
0,5% (cinco décimas por ciento) en peso de pintura retenido en malla 60.
Vida en el pote preparado, mínimo 4 (cuatro) horas a 21ºC y 50% HR.
- Almacenaje sin cambios perceptibles de espesamiento, veteado, gelificado,
burbujas o piel dura por 6 (seis) meses cerrado (10º a 32ºC ) mínimo.
- Adherencia que supere el grado 48 (cuarenta y ocho) del test ASTM –D 3359
método B.
- Debe acompañarse la oferta con las instrucciones del fabricante, cubriendo uso,
preparación de superficies, mezclado, dilución, método y condiciones de
aplicación, vida útil en envase, espesores húmedo y seco, límites de
temperatura y humedad para su aplicación, tiempo de secado, rendimiento por
metro cuadrado y quilo y recomendaciones sobre seguridad de manipuleo y
toxicidad.
- El esmalte sintético de aluminio a utilizar como pintura (final será de calidad y
marca reconocida, las pinturas de industria nacional pueden ser INCA, ELBEX,
BELCO o LUSOL.
- En caso de que el Director de Obra acepte el uso de otro tipo de pinturas y/o
procedimiento de aplicación, estas serán de calidad y marca reconocida.
- Las paredes exteriores de las cámaras, que quedan visibles, se pintarán con
pintura acrílica de exteriores color blanco.
2.6.1 Repintado
41
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
Consiste en el mantenimiento de las superficies pintadas mediante retoques con
la aplicación previa de no menos de dos manos de antióxido y aplicación de
pintura de terminación mínimo dos manos.
El repintado se efectuará en aquellas cañerías no enterradas (puentes, cañerías
debajo de muelles - como Juan Lacaze - o en cañerías que se encuentran sobre
el nivel del piso, como el poliducto de Paysandú, en lugares donde la pintura se
encuentre deteriorada (cuarteada, descascarado y/o con vestigios de oxidación
de la superficie base)
Se procederá a quitar la pintura desmerecida con espátula, cepillo de alambre o
método adecuado llegando al metal del caño (debiendo quedar éste totalmente
exento de pintura y libre de polvo). Se procederá luego a la aplicación de las dos
manos de antióxido (en los lugares que corresponda) y las dos manos de pintura
de terminación.
El precio incluirá la preparación de superficie por medios manuales (Item 2.5.3)
2.6.2 Pintura de chapa o de caño con materiales.
Se trata de la preparación por el ítem 2.5.2 (arenado plata) de la superficie de
las cañerías o chapas y su pintura completa.
2.6.3 Tratamiento de pintura nueva en caño c/materiales
Este tratamiento consiste e incluye:
a) arenado Sa 2 1/2 (plata)
b) aplicación de dos manos mínimo de pintura antióxido (zinc-rich)
c) aplicación de dos manos mínimo de pintura de terminación
d) todos los materiales (solventes, pinturas, rodillos, pinceles, pistola de aire
etc.) y todos los equipos necesarios para la realización de los trabajos.
2.6.4 Tratamiento de pintura en chapa c/materiales
Consiste e Incluye:
- Preparación de la superficie por el item 2.5.2
- dos manos mínimo de pintura antióxido (Zinc-Rich)
- dos manos mínimo de pintura terminación
- todos los materiales necesarios (pintura
antióxido, pintura
- terminación,
solventes y todos los elementos para su buena aplicación.
42
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
2.7 - REVESTIMIENTOS
Protección asfáltica en cañerías enterradas
Cuando así lo disponga el Director de Obra, se realizarán revestimientos nuevos
o reparaciones, en la protección asfáltica de los oleoductos y poliductos según
Norma API 1105.
- El Contratista dispondrá para esto de una caldereta adecuada, con quemador
a supergás o fogón para leña, termómetro con escala centígrada graduada por
lo menos hasta 300º, agitador interior y válvula de cierre rápido. Para las
reparaciones se podrá utilizar un recipiente menor, tipo regadera, con
termómetro incluido. Se prestará especial atención a este requisito.
- Las superficies metálicas se pintarán (previa preparación) con Imprimación
Asfáltica y luego, mientras esta mantenga adherencia al tacto se aplicará la
primer capa de revestimiento.
- El Esmalte Asfáltico que debe calentarse hasta 240ºC, se extenderá luego
por la zona tratada con imprimación de tal forma que quede impregnada
toda la superficie del
caño. Para lograr ello en la parte inferior del caño se
usará una faja de lona o el material a aplicar que se hará correr en un
solo sentido.
-
Sobre el asfalto caliente se extenderá el velo de vidrio común y luego el velo
saturado, con la aplicación de esmalte entre ellos, en forma de espiral o en
fajas, con un montaje entre ellas de 2,5 cm.
-
Finalizada la operación de revestimiento, se procederá a pasar por la
zona un detector
Contratista,
de fallas. Si se constatan defectos, será de cargo del
realizar las reparaciones o,
en
su caso, el revestimiento
nuevo.
- Finalizada la operación de revestimiento, no se podrá pisar sobre el caño y se
tendrá especial cuidado en no rozar ni afirmar ningún objeto ni herramienta
sobre esa superficie.
-
Igual cuidado se tendrá cuando se tape la zanja: al cubrir la cañería deberá
usarse tierra sin piedras, de no haber en la zona se cubrirá el caño hasta un
radio de 20 cm, con arena dulce.
* La empresa tendrá para poder caminar sobre el caño, medias cañas de madera
forradas de polyfom como protección. Se usará en los lugares donde no se puede
evitar la circulación sobre la cañería.
43
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
No se podrá tapar la reparación hasta que haya sido aprobada por el DO.
Protección asfáltica nueva
- En los casos en que deba realizarse un revestimiento nuevo o la renovación
total de uno
existente, se seguirá el procedimiento que seguidamente se
detallará.
- Si el caño ha estado revestido, se quitará todo el revestimiento mediante
rasqueta y cepillado mecánico. Una vez limpio el caño o en el caso de caño
nuevo,
se procederá a un
arenado Sa. 2 ½, siguiendo los procedimientos
indicados.
- Aprobado el arenado por el Director de Obra y antes de 2 (dos) horas, se
tratará la superficie, limpia y libre de polvo, con Imprimación Asfáltica.
Se iniciará el procedimiento de revestido del caño mientras la
mantenga
imprimación
estado de adherencia al tacto, siguiendo los procedimientos
indicados.
2.7.7 Reparaciones en la protección asfáltica (parches)
La reparación del revestimiento se hará en las zonas que indique el Director de
Obra.
Se procederá primero a una limpieza de la zona afectada con agua dulce y
cepillado enérgico hasta quitar todo vestigio de suciedad.
- De alrededor de la zona afectada, se quitará con espátula toda parte floja del
revestimiento.
Luego
con
papel
esmeril
pulir
el
caño
hasta
dejarlo
completamente limpio.
Limpio el caño y libre de humedad la zona a tratar, se pintará, el caño y los
alrededores, con Imprimación Asfáltica.
- Se procederá luego, como se indicó anteriormente.
Precalificación de revestidores.
ANCAP precalificará dos revestidores a los que, de ser necesario, se dará un
cursillo de una jornada de duración en Planta La Teja.
A estos efectos se les tomará una prueba de suficiencia en el taller y otra en el
campo.
Los medios para dicha prueba serán de cargo de la empresa y los materiales los
suministrará ANCAP.
44
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
La empresa deberá asegurar la estabilidad de este personal. De ser necesario
entrenar nuevos operarios la Administración cobrará 10 UR por entrenar cada
operario y 5 UR por tomar la prueba de suficiencia.
GENERALIDADES SOBRE LOS ITEMS DE REVESTIMIENTOS
2.7.1.1 a 2.7.3.2
Incluye. Arenado Sa 2 1/2 (plata) y la colocación del revestimiento propiamente
dicho (según descripción efectuada en la Memoria Técnica), partiendo de un caño
no revestido.
2.7.4.1 a 2.7.6.2
La renovación de revestimiento incluye: Retiro de todo vestigio de revestimiento
anterior, arenado Sa 2 1/2 (plata) y revestimiento según lo descrito en la
Memoria Técnica.
Como situación particular, cuando luego de retirado el revestimiento viejo se
determine que la superficie no necesite arenado plata y se indique una limpieza
mecánica, se descontará un 40 % al precio del ítem correspondiente.
2.7.7 Parches en revestimiento.
Se refiere a reparaciones menores por roturas parciales
incluye el retiro
del
revestimiento e
de la parte deteriorada mediante espátula, la limpieza de la
superficie a tratar y la respectiva reparación (en estos casos restitución del
revestimiento) según descripción efectuada en la Memoria Técnica.
El precio incluye también la preparación de superficie por el ítem 2.5.3.
El tamaño mínimo a pagar será de 0,25 X 0,25 m. o 1/16 de m2.
2.7.8 Renovación total de revestimiento
Este ítem se usará cuando ANCAP decida la sustitución total del revestimiento de
la cañería en tramos grandes,
mayores de
100 metros.
Para estos casos el
oferente cotizará un precio por metro lineal por todo concepto. Este precio
incluye el zanjado, limpieza del caño, remoción del revestimiento deteriorado,
preparación de la superficie (s/ítem 2.5.2), aplicación del nuevo revestimiento
simple y restitución del terreno. Este precio se aplicará a los lugares donde la
tapada del caño sea del orden de 1,2 m. a 1,8 m. Para cruces de carretera o
lugares especiales donde la cañería pase bajo terraplenes se acordará un precio
45
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
de acuerdo al trabajo adicional a realizar. En el precio se incluirá también la
reparación de las conexiones y cables de la protección catódica, si estos fueran
afectados.
OBRAS CIVILES
2.8 HORMIGONES
Todos los hormigones se harán según norma UNIT C 200 o 300, según
corresponda, se utilizarán arena y canto rodado, piedra o pedregullo limpios y
cemento portland de sello ANCAP.
- En caso de reparaciones de hormigones existentes, se deberán remover
primeramente las partes flojas para después colocar el hormigón nuevo.
-
Cuando se deba recubrir el perímetro de la cañería con una camisa de
hormigón de protección, esta se hará de 15 cm. de espesor con malla
electrosoldada, en un plano neutro y convenientemente apoyado.
-
De ser necesarios aditivos acelerantes o de otro tipo, no se consideran
incluidos en el ítem por lo que se pagarán aparte.
-
Todas las terminaciones se harán de acuerdo a las reglas del buen arte.
2.8.1 Romper y retirar hormigón.
Se trata de la demolición de hormigones existentes sin distinción de la forma o
ubicación de este. Incluye el retiro y disposición final de los escombros.
2.8.2 Hormigón armado en losas
Se trata de la confección de losas armadas con malla tipo Allur o de mayor
diámetro cuyo encofrado es sencillo, generalmente compuesto por tableros o
tablas perimetrales.
Se usan generalmente para la confección de protecciones enterradas o a flor de
tierra.
2.8.3 Hormigón sin armar
Se trata de hormigón de relleno, y no lleva hierros. Podrá
sí llevar encofrado.
2.8.4 Hormigón armado – Cámaras
Se trata de la confección de cámaras de drenaje o para alojamiento de válvulas,
pantallas o similar.
46
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
2.8.5 Hormigón de calles o rutas
Se trata de la reposición de hormigones rotos por
reparaciones
bajo rutas o calles: el item no incluye rotura ni excavación. El precio incluye:
corte con disco(de ser necesario)y de la losa de hormigón UNIT C300.
La base se pagará por el ítem 2.9.3.1.
2.9 - MOVIMIENTOS DEL TERRENO
- Por encontrarse los caños bajo tierra, el
Contratista, toda
vez que le sea
solicitado por el Director de Obra, deberá abrir zanjas hasta encontrar el caño
ya sea para hacer inspecciones como para reparaciones.
- Terminadas las tareas se deberá restituir el terreno, compactando la cubierta
de tierra, reconstruyendo todo de acuerdo con lo existente antes del trabajo o
realizando las mejoras que se le indiquen por el Director de Obra. Todos los
ítems incluyen la restitución del terreno y la reconstrucción de los jardines si
correspondiera.
- En caso de existir filtraciones de agua del subsuelo o desde la superficie del
terreno, el adjudicatario, a su cargo deberá mantener la zanja vacía y en
condiciones de trabajo tanto para el personal propio como para el personal de
ANCAP que deba realizar tareas de control y/o inspección. Para ello deberá
disponer de los equipos necesarios en forma permanente. Lo anterior se
mantiene para casos de lluvias.
Consideraciones generales
Se cumplirá con el Decreto Nº 89/995 de Seguridad e Higiene de la Construcción
y el Decreto Nº 283/996 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene.
Las zanjas se realizaran, en general, para permitir la correcta reparación del
revestimiento
(parches
o
restituciones
de
revestimientos
dañados
o
desmejorados).
Además estos trabajos de zanjado pueden ser realizados para restituciones y/o
renovaciones de revestimiento de cañerías, colocación de ánodos, colocación de
losas de protección, encamisados etc.
La limpieza se realizará a mano, dejando el caño convenientemente apoyado por
tramos de no más de 9 m.
Las zanjas serán seguras y de tamaño suficiente para permitir la adecuada
ejecución de los trabajos. El tamaño será determinado por el DO para cada caso
47
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
en particular, abonándose estrictamente el tamaño de zanja ordenado.
Cada vez que se considere conveniente, por parte del contratista el uso de
maquinaria, el trazado que se haga para el trabajo deberá estar precedido de
cateos en ambos extremos que permitan ubicar exactamente la posición y
profundidad de la cañería.
No se permite, bajo ningún concepto el trabajo
de equipos pesados contra o
sobre el caño.
El DO está habilitado para exigir el cambio de maquinista de considerar que la
integridad de la cañería corre peligro por impericia en la operación de las
máquinas.
El contratista mantendrá en todo momento un ritmo adecuado de avance de las
excavaciones.
Las excavaciones se harán depositando el material extraído de forma de permitir
la circulación a ambos lados de la zanja.
Se señalizará adecuadamente toda excavación y la empresa deberá contar
siempre con una escalera segura de acceso al fondo de las zanjas.
También
se
deberán
apuntalar
las
excavaciones
cuando
se
considere
conveniente, estando ello incluido en el precio de los itemes cotizados
(reglamentado por el Decreto Nº 89/995)
GENERALIDADES SOBRE ZANJADOS.
LA EMPRESA SERÁ RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DE LAS ZANJAS EN
CONDICIONES ADECUADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS TANTO SEAN
LLEVADAS ADELANTE POR PERSONAL PROPIO O DE ANCAP. EL MANTENIMIENTO
INCLUYE, EN LOS LUGARES QUE SEA NECESARIO, EL DESAGOTE DE AGUAS YA
SEAN ESTAS PLUVIALES O SURGENTES.
2.9.1 Zanjado en arena
Incluye:
- Excavación a mano o máquina.
- Apuntalamiento, de ser necesario.
- Limpieza de la superficie del caño retirando barros mediante un lavado con
agua dulce del mismo.
- Se pagará por el volumen necesario para efectuar el trabajo, no por la cantidad
efectiva de arena extraída. Debido a ello, la empresa prestará especial cuidado
48
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
al apuntalado del pozo si se tratara de arena seca.
2.9.2 Zanjado en arcilla
Idem 2.9.1.
2.9.3 Recomposición del terreno
Cuando sea necesario, debido a deslaves producidos por la lluvia o zanjados
existentes, se requerirá restituir el terreno para mantener la tapada de la
cañería. Estos ítems se pagarán por metro cúbico de material suministrado,
medido dentro de la zanja, luego de terminada la operación.
Los precios de los ítems 2.9.3 incluyen la distribución y el compactado del
material.
2.10 - LIMPIEZA DE SUPERFICIES
2.10.1 Corte de pastos y arbustos
A nivel del suelo, sobre el oleoducto y el poliducto, en un corredor de 4 (cuatro)
metros de
ancho (aprox.), se limpiará y emparejará el terreno, cortando el
pasto y arbustos, si los hubiera. Se pagará por metro cuadrado.
2.10.2 Corte y retiro de árboles
En el caso de los árboles, se procederá a quitar troncos y raíces. Se considera
árbol, todo vegetal de un solo tronco que tenga más de 6 cm. de diámetro y
hasta 20 cm. En el caso de acacias y árboles que tengan varios troncos y una
raíz común se considerará
al conjunto como un solo árbol.
2.11 - TRABAJOS EN CÁMARAS
Descripción del trabajo.
A lo largo del oleoducto hay diez cámaras que requieren limpieza y desagote
cada vez que lo solicite el Director de Obra. Además existe una serie de cámaras
en los recorridos de las demás cañerías a las que se dará mantenimiento.
Todos los desechos y residuos de la limpieza deberán ser eliminados por la
empresa,
a
su
costo y de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales o
los
Reglamentos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, según los casos.
Se sacará del interior de las cámaras toda suciedad y en caso de que haya
acumulación de agua, esta se desagotará. Si aparecieran fisuras o rajaduras en
49
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
las paredes o piso de estas, se deberán reparar.
También se debe mantener limpio el espacio de acceso a éstas.
En caso de aparecer hidrocarburos en la cámara por fugas en una válvula, se
procederá a extraerlo y llevarlo hacia la planta más cercana para verterlo a la
pileta separadora. Se dejará la cámara totalmente limpia.
Impermeabilización de cámaras
Cuando así lo disponga el Director de Obra, se deberán impermeabilizar las
paredes de las cámaras. En estos casos, luego de proceder a quitar la tierra que
la rodea, se limpiarán las paredes y de constatarse rajaduras estas se tratarán
convenientemente y luego se procederá a pintar las superficies con una pintura
asfáltica, previamente
autorizada por el Director de Obra
o una membrana
asfáltica.
En estos casos se utilizará un impermeabilizante de marca reconocida y se
aplicará en el exterior de las paredes, luego de haberlas limpiado y estando el
tiempo seco (Se seguirán siempre las instrucciones dadas por fabricante)
Se tendrá especial cuidado en sellar debidamente la entrada y salida de los
caños. Se utilizará para el caso sellante a base de silicona.
Las paredes exteriores visibles y las interiores se pintarán con pintura acrílica al
agua para exteriores.
Estos trabajos se cotizarán en cada caso particular, tomando como referencia los
precios existentes del contrato y donde no los hubiera, se pagara por precios del
mercado debidamente documentados.
2.11.1 Desagote de agua limpia
Este ítem se pagará por metro cúbico de agua extraída de la cámara.
Para ello la empresa deberá disponer de bombas autónomas, adecuadas,
capaces de extraer un mínimo de 15 m3/hora desde el fondo de las cámaras o
zanjas.
2.11.2 Desagote de productos negros
En caso de serle solicitado, la empresa deberá
interior
retirar
producto negro
del
de las cámaras, depositarlo en tambores con tapa y trasladarlo a la
planta más cercana
(un máximo de 80 km.) para ser vertidos a la pileta de
decantación.
50
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
Se pagará por m3 de crudo extraído y trasladado.
2.11.3 Limpieza de paredes de cámara.
Cuando las paredes de las cámaras o sus partes (escalera,
tapa, caños, etc) se
encuentre sucia de crudo, se solicitará a la empresa su limpieza con queroseno y
agua. Este ítem se pagará por m2 de superficie acondicionada.
2.11.4 Pintura de mampostería
Se trata del pintado de las paredes exteriores e interiores de las cámaras previa
preparación de la superficie. Se pintará con una pintura vinílica. Se pagará por
metro cuadrado pintado.
2.12 - MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS
Descripción de los trabajos.
Hay un grupo importante válvulas y grifos cónicos que
requieren limpieza,
lubricación, ablandamiento y pintura.
Normalmente se hará este trabajo toda vez que las válvulas hayan estado bajo
agua, en cámaras inundadas o cuando así lo disponga el Director de Obra.
- Para la lubricación se utilizará un lubricante adecuado a ser suministrado por
ANCAP.
- Se deben dejar todas las válvulas operables.
- En caso que el Director de Obra lo determine, se cambiará la empaquetadura,
usando para ello material que suministrará ANCAP.
-
En casos extremos y cuando la válvula sea inoperable, ANCAP suministrará
una nueva y el contratista deberá cambiarla. Esta operación se pagará como
un service.
-
En el mantenimiento se incluye la inyección de pasta selladora a las válvulas y
grifos cónicos del oleoducto con materiales y máquina suministradas por
Ancap.
2.12.1 a 2.12.5 Mantenimiento de válvulas
Se pagará por el servicio completo, sin pintura, de acuerdo al tamaño de la
válvula: limpiar, lubricar, mover, empaquetar o ajustar prensa, inyectar pasta,
etc.
La pintura de las válvulas se pagará por m2 de repintado de caño de igual
51
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
diámetro que la válvula (ítem 2.6.3)
2.13 MANTENIMIENTOS ELECTRICOS
- Hay 176 (ciento setenta y seis) postes de medición de la protección catódica, a
lo largo del oleoducto y 1 (uno) en cada una de las
También hay 7 (siete) columnas con una fuente
rectificador)
cámaras de válvulas.
(transformador
y
que toma corriente de UTE con un medidor (kw/h) y una línea
hacia el oleoducto y un transformador rectificador en oleoducto submarino.
En los rectificadores las reparaciones pueden incluir el cambio de diodos,
cableado interno o cambio de instrumentos de medición. El transformador del
oleoducto submarino contiene aceite dieléctrico el cual debe ser revisado
regularmente. Para ello la empresa deberá disponer de personal calificado.
2.13.1 Mantenimiento de poste de protección catódica
El mantenimiento de estos comprende,
todas las conexiones y
sistema,
una limpieza con Enersol o similar en
una inspección visual de todos los elementos
del
con desarmado, limpieza y armado de los contactos eléctricos,
efectuando las reparaciones menores que indique el Director de Obra.
Sobre los materiales no se aplicará el recargo porcentual por distancia.
2.13.2 Pintura de poste
Se trata del repintado de los postes de protección catódica, incluyendo la
preparación
de superficie mediante una limpieza mecánica. Se pagará por
unidad.
2.13.3 Mantenimiento de transformadores y rectificadores
Se trata de la inspección visual y limpieza de insectos y polvo de los equipos, el
mantenimiento de contactos eléctricos, revisión de fusibles, llaves térmicas,
alimentación de UTE. No incluye investigación de otras fallas o reparaciones
internas.
2.13.3.1 Suministro de transformador y rectificador
Se trata del suministro de un transformador o rectificador completo (no incluye
la caja) de repuesto, para el recambio de los existentes, por mantenimiento en
taller. Este ítem cubre la posibilidad de que ANCAP opte por solicitar al
adjudicatario la construcción de un transformador de protección catódica de los
52
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
que existen 7 a lo largo de los ductos. Se fabricarán copiando los elementos
existentes.
2.13.3.1.2 – Suministro de Transformador de 1600 W.
Se trata de la construcción de un transformador para protección catódica
1600W. El
bobinado del primario se hará para seleccionar
de
el suministro de
tensión desde 220VAC, 230VAC y 250VAC. El largo de las colillas de conexión
del bobinado primario no será menor a 35 cm.
El bobinado del secundario permitirá seleccionar la salida desde 6 VAC a 32 VAC
regulable en 8 puntos. Los mismos serán de 6Vac, 8Vac, 12Vac, 14Vac, 18Vac,
24Vac, 28Vac y 32Vac para 50 A de salida aproximadamente. Las colillas de
salida del secundario no deberán ser inferiores a 50 cm de largo.
El núcleo será montado en un gabinete existente y será adaptado el montaje
según el caso particular.
En el frente del gabinete, en la parte media superior del mismo va montado el
transformador. Al frente de este, en una placa de fibra se montará un voltímetro
de entrada, llave de alimentación y los selectores de tensiones del primario y del
secundario. Estos se montarán en forma de semicírculo con tornillos de bronce,
tuercas y arandelas. Estará unido a un centro que será la salida de la punta
seleccionada con un puente de planchuela.
Se protegerá el transformador en la entrada de la red con protectores de
descarga atmosféricas.
2.13.3.1.3 – Suministro de Transformador de 1200 W.
Igual que el anterior pero con diodos de 35 A 800V
2.13.3.1.4 – Suministro de Puente Rectificador
Consiste en el armado y suministro de un puente rectificador con diodo de 50 A
800V montado en las respectivas placas disipadoras, las cuales van montadas en
una estructura de soporte que luego se ajusta al gabinete existente. Al frente
del rectificador en la mitad inferior, con placa de fibra, se montarán un voltímetro
y un amperímetro de corriente continua así como los tornillos de salida del
rectificador.
La unión de la parte media superior con la inferior donde se conectará la parte de
corriente alterna con el puente rectificador será con dos planchuelas de cobre en
53
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
tornillos de bronce desmontables. Este conjunto de frente y puente rectificador
se montará en un anclaje que se adaptará a cada gabinete en particular.
2.13.4 Retiro y colocación de transformadores y rectificadores.
Se trata del retiro y entrega en un lugar de Montevideo a determinar, para su
reparación, de los transformadores y su posterior colocación en el lugar.
El peso estimado de estos equipos es de 40 k y se encuentran a una altura de 4
m. La operación incluye retiro y colocación.
2.13.5 Colocación de ánodos.
El Director de Obra podrá solicitar la colocación de ánodos en lugares a
determinar. Estos irán enterrados en forma vertical y a más de tres metros de
distancia del
oleoducto
debiendo
debajo del sampeado del
quedar el extremo superior del ánodo por
caño. La conexión se hará por medio de soldadura
exotérmica. Los materiales así como el (los) crisol (es) será/n provistos por el
contratista.
Este ítem se pagará por unidad: ánodo colocado y conectado. Esta operación
incluye la excavación y tapada del pozo cilíndrico vertical, de unos 2 m. de
profundidad que contiene al ánodo y que se excava con mecha, así como los
materiales
necesarios
con
excepción
de
los
ánodos
que
suministrará
ANCAP.(cable, soldadura, cinta autovulcanizable, etc)
El zanjado que une los ánodos al rectificador y al caño se pagará por el ítem 2.9.
2.13.6 Soldadura exotérmica
Se trata de la soldadura exotérmica de cables de la protección catódica entre si o
a la cañería.
Los elementos necesarios (crisoles y cargas) serán suministrados por el
adjudicatario.
2.13.7 y 2.13.8 Suministro y colocación de caja de empalme
Se trata de la confección de cajas de empalme (en T, Y o lineales) de cables con
soldadura exotérmica,
inyectadas, de dos componentes de resina epóxica
(“resina colada”), para cable de 16 y 35 mm2 de sección transversal.
2.14
HORAS HOMBRES
2.14.1 a 2.14.6
54
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
Se cotizará el costo de la hora hombre de oficiales calificados o peón según la
descripción dada en la Formula de la Propuesta a los efectos de la ejecución de
trabajos (o espera) no descriptos detalladamente en la Memoria Técnica ni
abarcados por la conformación habitual de la cuadrilla.
2.14.7 Hora cuadrilla.
Para trabajos no especificados, que no se puedan pagar por los ítems del
contrato, se cotizará la Hora Cuadrilla que incluirá la hora de trabajo del grupo
básico que realiza los trabajos: Un responsable y dos operarios. Estos operarios,
si bien no se
requiere que sean oficiales calificados,
sí deben ser operarios
prácticos, capaces de hacer las tareas rutinarias del
contrato, que incluye
hormigones y mantenimiento de válvulas, por ejemplo.
2.15 - OTROS TRABAJOS METALÚRGICOS
Descripción de los trabajos
Se podrán hacer trabajos metalúrgicos en las tapas de chapa de las cámaras o en
las grampas de sujeción del oleoducto en su pasaje por los puentes.
-Las tapas de las cámaras, cuando así lo indique el Director de Obra, deben ser
reparadas, ya sea soldando partes que estuvieren rotas o cambiando partes de
chapa, cuando la existente esté muy atacada por el óxido.
GRAMPAS DE SUJECIÓN
Sosteniendo la cañería del oleoducto, bajo los puentes hay grampas (tensores)
roscadas de sujeción. En el caso de que haya que quitarlas, se sacarán de a una,
a fin de realizar la inspección del caño.
Se trabajará desde un andamio colgante,
debajo de los puentes.
Dicho
andamio será seguro para el trabajo y de fácil acceso.
De ser necesario la sustitución de algunas grampas, éstas deberán ser fabricadas
por el contratista.
Para colocar las grampas se mantendrá el sistema actual: sobre el caño se
pondrá una banda de goma sintética y una vez ajustada la grampa, se sellará su
contorno con un sellador de siliconas de marca reconocida.
- El tornillo pasante, que sirve de soporte a la grampa, se calafateará en su
reborde – sobre el hormigón del puente, con varias vueltas de hilo de amianto
grafitado y se sellara con silicona.
55
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
- En la parte superior,
se colocará una junta de klingerit con masilla
asfáltica tipo goterol en ambas caras. Luego se apretará la tuerca y se tratará
ésta, también, con goterol.
-
Para la realización de estos trabajos se tendrá en cuenta que el caño no
puede tener sueltas dos grampas continuas.
- Se trabajará por puente. En los precios unitarios se incluirá los costos de la
implantación que lleve cada puente. Generalmente este trabajo coincide con el
repintado de la cañería bajo el puente.
2.15.1 Sacar y colocar grampa
Se trata del retiro, limpieza y colocación del tensor roscado de acuerdo a las
indicaciones dadas arriba.
2.15.2 Suministro de grampa
Se trata del suministro de tensores cuando los retirados se encuentren
irrecuperables. El Departamento Zonas Exteriores dispone de muestras para su
estudio. Se trata de un tornillo con tensor y gancho.
2.15.3 Sellado de grampas
Se trata del sellado del pasaje de la grampa a través de los agujeros del piso del
puente para protegerla del agua de lluvia que pueda filtrar. Implica el picado del
sello deteriorado y la restitución de su hermeticidad.
2.16 - SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA TRABAJOS ESPECIALES
Para ejecutar ciertos trabajos especiales, tales como cambio de tramos de
oleoductos, será necesario contar con grúas de 5 (cinco) o 20 (veinte) toneladas,
como mínimo, por lo que el Contratista deberá disponer de ellas cuando ANCAP
las requiera. También pueden ser necesarios otros equipos pesados.
2.17 - RECARGOS EN LOS PRECIOS
Se cotizará un incremento porcentual del precio de acuerdo al Departamento
donde se trabaje. Dicho recargo se aplicará al cuadro comparativo, no
excediendo los límites
fijados
por
Ancap, de acuerdo al peso porcentual de
cada cañería dado al final de la Fórmula de la Propuesta.
Para los trabajos en días feriados, de urgencia y emergencia se establece un
56
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
monto fijo de recargo.
TRABAJOS DE RUTINA
Se tenderán a coordinar semanalmente y/o mensualmente con el Director de
Obra. Las reparaciones metalúrgicas y de revestimiento, cateos, desagotes y/o
limpiezas de cámaras son,
por ejemplo, considerados trabajos de rutina. Se
considera trabajos de rutina los realizados de lunes a sábado en el horario
establecido por la empresa y que será de 8 horas o mayor, en obra.
La empresa contratista está obligada a presentarse en el lugar del trabajo, al día
siguiente de recibida la comunicación del Director de Obra.
Para los trabajos considerados Urgencias o Emergencias se establece un recargo
fijo a los precios. Por considerarse que los sobrecostos corresponden a mano de
obra, este recargo no se aplicará a la gestión de compras por el suministro de
materiales. ANCAP podrá en todo momento hacer controles del pago de horas
extras al personal de la empresa.
URGENCIAS
Se consideraran "régimen de urgencia" los casos en los cuales ANCAP, debido
a necesidades de mantenimiento del servicio, seguridad o protección del medio
ambiente, solicite a la empresa extender su horario de trabajo normal en obra
por uno de duración superior. Podrá ser sólo
de extensión horaria o trabajo
continuo, por encima de las 8 hs. de trabajo efectivas. Ello requerirá de la
infraestructura
necesaria,
que
será
de
responsabilidad
de
la
empresa
proporcionarla.
EMERGENCIAS.
La empresa contratista deberá
inmediata en el lugar
presentarse a realizar los trabajos en forma
de la emergencia, una vez recibida la comunicación del
Director de Obra.
Se considerará trabajo en "régimen de emergencia" el que se realice hasta
transcurridas
24 horas en el lugar de la obra pasando luego este a "régimen
rutinario" o “de urgencia”.
Se deberá contar con el equipo necesario para trabajos diurnos y nocturnos,
como
por
ej.
Grupo
electrógeno,
bombas,
luces
adecuadas,
etc.
Este
equipamiento no podrá ser facturado aparte.
57
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
Se establece la diferencia entre Rutina, Urgencia y Emergencia para permitir una
razonable facturación de los sobrecostos de aumentar los ritmos de trabajo sin
previo aviso y asignar recursos a este contrato que de otra forma estarían
dedicados a otro trabajo de la empresa.
2.18 - GESTIÓN DE COMPRAS
En este ítem se establece un monto fijo porcentual, por gestión de compra.
Cuando lo determine el Director de Obra, y se solicite la adquisición de algún
material necesario para realizar un trabajo específico que no esté previsto dentro
del contexto de la Memoria el adjudicatario deberá suministrarlo cobrando por
ello los siguientes porcentajes de recargo:
* Compras menores de $ 3000 –
10 %
* Compras entre $ 3000 y $ 5000 – 8 %
* Compras mayores de $ 5000 –
6%
En este caso el Director de Obra podrá exigir la presentación de por lo menos
dos ofertas del material a adquirir como también la factura correspondiente
luego de la adquisición. ANCAP se reserva el derecho de pagar un precio justo
por el suministro de considerarse el del adjudicatario demasiado alto.
Este recargo se mide sobre el precio en el momento de la adquisición por lo que
para incluir la compra en la facturación mensual deberá dividirse el precio más el
recargo por el ajuste paramétrico vigente.
Los precios de los materiales no serán afectados por los recargos descriptos en el
punto anterior.
MATERIALES
ANCAP, suministrará en su depósito de Planta La Teja: caños, accesorios,
válvulas, chapas de acero, bulones, empaquetaduras, pintura de Imprimación
Asfáltica, Esmalte Asfáltico, velo de vidrio común y saturado.
Todos los otros materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos
serán por cuenta del Contratista, con excepción de los considerados en el punto
2.18 de la Fórmula de la Propuestas.
El traslado desde La Teja, la estiba y custodia de los materiales en obra serán
responsabilidad del contratista.
58
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
También serán de su cuenta los suministros de agua dulce y energía eléctrica y
las gestiones que estos requieran.
59
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS, DE PRESTACIONES A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,
PARA EL PAGO DE FACTURAS A
CONTRATISTAS
PRESENTACION DE DOCUMENTACION ANTE ANCAP
1 - AL INICIO DEL CONTRATO
Deberá presentar ante el Director de Obra, Encargado
o Jefe del área que
contrata los trabajos la siguiente documentación:
a) Original y fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales del Banco de Seguros del Estado, acorde al
tipo de tarea a realizar,
vigente para toda la duración del contrato,
amparando al personal que interviene en la contratación (el original le será
devuelto una vez verificada la fotocopia).
b) Original y fotocopia de la Planilla de inscripción del personal de la
contratista que interviene en el contrato, en el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (el original le será devuelto luego de verificación).
c) Original y copia de la Tarjeta de inscripción en el Banco de Previsión Social
(el original le será devuelto luego de la correspondiente verificación) y
copia del último recibo de pago efectuado.
2 - MENSUALMENTE JUNTO CON LA FACTURA
Deberá presentar, mensualmente junto con la factura, ante el Director de Obra,
Encargado o Jefe del área que contrata los trabajos, la siguiente documentación:
a) Factura al día de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales y si se pagara en cuotas, los recibos de pago
de cada cuota a la fecha, certificando que el personal afectado a las tareas
se encuentra amparado por la misma.
b) Planilla de Contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social
y la nómina de los trabajadores afectados a la tarea
contratada, la que deberá mantenerse actualizada.
c) Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes
inmediato anterior al que se factura.
60
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
Se controlará por parte de ANCAP el estricto cumplimiento de las obligaciones
contraídas por la Contratista con su personal y con los Organismos de control
y aportes. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte
de la empresa contratista se rechazará la factura presentada.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente
(normativa legal y contralor respectivo), habilitarán a ANCAP a proceder a la
retención de los pagos debidos en virtud del contrato, a fin de que los
trabajadores interesados puedan obtener los salarios a que tengan derecho.
3 - FACTURAS
Se presentará una factura por liquidación de trabajos a valores de oferta (básico)
y otra por el ajuste paramétrico cuando corresponda.
3.1 - CONDICIONES DE PRESENTACION

FACTURAS (básicas y de ajuste)
Original y tres copias (pueden ser fotocopias).
1)
Nombre, dirección, teléfono, RUC, de la empresa emisora.
2)
Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años.
3)
Fecha de la factura.
4)
Dirigidas
a
ANCAP
y
la
División
o
Area
que
corresponda,
RUC
210475730011.
5)
Mes o período de realización de los trabajos.
6)
Número de licitación o procedimiento y número de orden de compra.

FACTURAS BASICAS:
En hoja adjunta: descripción de los trabajos incluyendo unidades, valor
unitario, valor total por ítem, etc., según corresponda y tal como figura
en la cotización. (ORIGINAL Y DOS COPIAS).

FACTURAS DE AJUSTE:
En hoja adjunta: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al
coeficiente de ajuste. (ORIGINAL Y DOS COPIAS).
En las facturas de ajuste indicar el N° de factura básica a que corresponde y
cada factura de ajuste sólo puede corresponder a una factura básica.
61
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
3.2 - PRESENTACION DE LAS FACTURAS
Toda factura incorrectamente presentada podrá ser rechazada y devuelta para
su corrección (enmiendas, orden de compra equivocada, falta de copias,
antigüedad de la fecha de factura mayor a lo admitido, presentación distinta a la
cotización, etc.). La nueva factura corregida tendrá nueva fecha, en un todo de
acuerdo al punto 3) del apartado “Condiciones de presentación.
La Administración no se hará responsable por las demoras que pudieran surgir
en los pagos de facturas originadas por errores en las mismas y rechazos.
Asimismo podrán
ser rechazadas las facturas cuando no se acompañen de la
documentación solicitada en el punto 2 precedente.
Las facturas se presentarán ante el Director de Obra, Encargado o Jefe del área
contratante quien las remitirá una vez aprobadas y autorizadas al área contable
que corresponda.
4 - EMPRESAS CON PERSONAL REGIDO POR LA LEY 14.411
Registro de obra en el B.P.S
Toda obra de construcción a realizar con personal amparado por la ley 14.411 y
decreto 951/75, debe ser inscripta en "Obra Pública" del Banco de Previsión
Social.
No se podrán comenzar los trabajos sin antes haber presentado ante el B.P.S.:
a) el formulario N°2 del B.P.S. "Contratistas y/o certificación técnica de mano
de obra", debidamente llenado con los datos solicitados y la firma del
responsable autorizado del contratista
b)
la "Constancia del estudio de Seguridad e Higiene" del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social
Presentación de la Documentación
Se presentará ante el Director de Obra, (o Administración de Contratos para
Planta La Teja), que hará los trámites de inscripción y comunicará al contratista
el número de obra que le ha correspondido, quedando habilitado para el
comienzo de los trabajos.
62
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
Planillas "Declaración de Personal y Actividad"
Visto Bueno de ANCAP
Se presentarán ante el Director de Obra o en la Sección Administración de
Contratos (Pta. La Teja), con un adjunto en el que consten:
a) número de procedimiento
b) número de Orden de Compra
c) nombre del controlador por parte de ANCAP
En consideración de los plazos impuestos por el B.P.S., las planillas deberán ser
presentadas dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente a la
realización de los trabajos (salvo en los meses de mayo y noviembre). ANCAP las
devolverá al contratista dentro de los 3 días hábiles de haber sido recibidas
(salvo en mayo y noviembre, que se entregarán en no más de 24 horas).
Conjuntamente con las planillas, se deberán presentar fotocopias de los recibos
de sueldo (firmados), del personal incluido en las mismas.
Cabe recordar, que el plazo de presentación ante el B.P.S está sujeto al siguiente
régimen:
- 10 (diez) primeros días hábiles del mes siguiente a la realización de los
trabajos.
- 5 (cinco) primeros días hábiles en los meses de mayo y noviembre.
La Sección Administración de Contratos o quien esté designado al efecto, hará
llegar la planilla al controlador de la obra para su autorización. Una vez cumplido,
el contratista se hará cargo de su retiro, para proceder a su presentación ante el
B.P.S.
Presentación en B.P.S.
La presentación ante el B.P.S. será realizada por el contratista y ésta hará llegar
a la Sección Administración de Contratos o al Director de Obra, la copia con el
sello de entrada del B.P.S. antes del día 25 del mes posterior a la realización de
los trabajos. El no cumplimiento con esta fecha implicará una multa de 5 UR por
cada día de atraso.
La presentación fuera de fecha en el B.P.S. implica el pago de 1 UR por
funcionario en la planilla y el importe será descontado al contratista de facturas,
63
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
así como toda multa que la administración deba pagar al B.P.S. por atrasos en el
pago debidos a incumplimiento del contratista en los plazos.
Cierre de Obra.
Junto con la última factura el contratista presentará el Formulario Nº 9 “Fin de
obra pública”, debidamente llenado con los datos solicitados con la firma del
responsable autorizado del contratista. No se aceptará ninguna última factura
que no cumpla este requisito.
ANCAP se reserva el derecho de tomar las medidas pertinentes en caso de
incumplimientos.

64
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
REGLAMENTO DE USO DE OBRADORES CON DESTINO AL PERSONAL DE EMPRESAS
CONTRATADAS POR ANCAP EN PLANTA LA TEJA
2005.
1- Los obradores con que cuenta ANCAP en el predio de la refinería LA TEJA
son para proporcionar vestuario, sala comedor
y baños al personal de las
empresas contratadas que realizan trabajos en dicha Planta.
2- La empresa contratista deberá acondicionar el obrador que se le entregue de
acuerdo con lo estipulado en el Decreto 89/995.
3- Estos obradores son de uso exclusivo del personal de las empresas que estén
prestando servicios en la Planta y durante el horario de los mismos, con una
tolerancia de
una hora tanto al inicio como al final de la jornada laboral.
Fuera de ese horario no se aceptará la ocupación de los mismos por personal
de la empresa ni de ninguna otra persona.
4- La empresa debe entregar a la Dirección de Obra una lista en papel
membretado, con los nombres y números de Cédula de Identidad del personal
que ocupará el obrador que se le asigne, asimismo deberá indicar el horario
en que cada persona podrá permanecer en el mismo. Esta lista refrendada
por el Director de Obra deberá ubicarse en lugar visible dentro del obrador
para los controles que se deban efectuar.
5- Las empresas deben comunicar en el día todo cambio en la lista de personal
autorizado.
6- Está terminantemente prohibido el ingreso al obrador de personas que no
figuren en la lista, ni tampoco puede permanecer en el obrador personal de la
empresa contratista en uso de licencia, enfermo, etc.
7- La entrada y salida de los obradores debe realizarse exclusivamente por el
portón de acceso y
está prohibida la utilización o la
circulación por los
predios contiguos al obrador.
65
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
8- Está estrictamente prohibido, ingresar y/o consumir alcohol, drogas y
cualquier tipo de arma.
9- ANCAP exige buena conducta y respeto de los ocupantes de los obradores de
modo que no se altere en absoluto el orden y convivencia de los ocupantes
de los distintos obradores.
10-
Los ocupantes son responsables de mantener el aseo de los alojamientos,
así como disponer correctamente de todos los residuos generados.
11-
El mantenimiento y reposición por roturas o mal uso de las instalaciones
son por cuenta y cargo de la empresa contratista.
12-
El desagote y limpieza de cámaras y fosas sépticas es por cuenta de la
empresa ocupante, debiendo entregarlas al final del contrato totalmente
limpias.
13-
El Director de Obra, el personal delegado por éste para el control de obra,
así como también personal de Protección y Vigilancia,
pueden inspeccionar
en cualquier momento los vestuarios y demás instalaciones acompañados por
el representante de la empresa correspondiente.
14-
Las mejoras o modificaciones que se realicen deben contar con la
aprobación escrita del Jefe o Supervisor de ANCAP, encargado del predio .
Dichas mejoras quedarän incorporadas sin que ANCAP deba efectuar pago
alguno por las mismas.
15-
Al final de la obra, para aceptar la entrega de los obradores, se realizará
una inspección previa con el Director de Obra de ANCAP o con quien éste
delegue
y el representante de la empresa.
Los desperfectos que se
encuentren serán objeto de retención de la última factura hasta su corrección
o se procederá a los descuentos correspondientes en la misma.
16-
ANCAP deslinda toda responsabilidad y no indemnizará, en caso de hurtos
o daños que se produzcan en las pertenencias del personal o del
equipamiento aportado por la contratista.
66
LICITACION PUBLICA N° 1600145100
17-
En caso de siniestros producidos por vientos, lluvias, etc., ANCAP
solamente se hará responsable de los daños estructurales, no así de los que
puedan producirse en las pertenencias de los ocupantes.
18-
Se adjunta inventario, con la descripción del estado en que se encuentran
los siguientes elementos: PUERTAS, VENTANAS, VIDRIOS, CERRADURAS,
INSTALACION ELECTRICA Y DE AGUA, DUCHEROS, CISTERNAS, TAZAS
TURCAS, GRIFERIA, PINTURA Y ASEO DE LOS MISMOS.
19-
Es obligación de la contratista entregar el obrador en igual estado de
conservación al que figura en el inventario adjunto.
En Planta La Teja, el día ___ de ____ ___, se entrega el Obrador Nº___ a la
empresa _____________, para uso de vestuario y comedor de su personal
durante los trabajos de la Licitación________, estimando su entrega para
el___de____.
Titular de la empresa:_____________________________________________
Firma_________________CI_____________
Por ANCAP_________________________, Director de Obra_________________
67