término a contratos de construcción en base a

TÉRMINO A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EN BASE A INFORME ITO
Fallo: 923-2013.
Catorce de marzo de dos mil trece.
Tercera Sala
MATERIAS:
- AUSENCIA DE ACTUACIÓN ILEGAL O ARBITRARIA POR PARTE DE AUTORIDAD RECURRIDA
HACE QUE NO RESULTE POSIBLE DETERMINAR EXISTENCIA DE INFRACCIÓN A GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES INVOCADAS POR RECURRENTE DE PROTECCIÓN.- ACTUAR DE RECURRIDA SE ENMARCA EN ORDEN LEGAL APLICABLE, ENCONTRÁNDOSE
FACULTADA PARA RETENER PAGOS DE RECURRENTE SEGÚN INFORMES DE INSPECTORES
TÉCNICOS DE OBRAS.- AUTORIDAD RECURRIDA ESTÁ FACULTADA PARA SEÑALAR A BENEFICIARIOS DE
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS QUE PUEDEN PONER TÉRMINO UNILATERAL A CONTRATOS
CON RECURRENTE.- BENEFICIARIOS ESTÁN FACULTADOS LEGALMENTE PARA PONER TÉRMINO A CONTRATOS
DE CONSTRUCCIÓN SI ASÍ ESTIMAN PERTINENTE, CONFORME A INFORMES DE INSPECTORES
TÉCNICOS DE OBRAS.RECURSOS:
RECURSO DE PROTECCIÓN (RECHAZADO) CONTRA SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
METROPOLITANO DE SANTIAGO POR IMPEDIR A RECURRENTE CONTINUACIÓN DE OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EJERCER PRESIÓN PARA QUE CONTRATOS
DE CONSTRUCCIÓN QUEDARAN SIN EFECTO.-
TEXTOS LEGALES:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARTÍCULO 20.JURISPRUDENCIA:
"Que estando fijados en los contratos de construcción celebrados por la recurrente, con
65 personas beneficiarias del subsidio habitacional y dentro de ellas la cláusula de
terminación unilateral exigida por la ley, efectivamente es facultad de ellos poner término a
dichos contratos, los que al tenor de los informes evacuados por los respectivos ITO
(Inspector Técnico de Obras), pueden libremente hacerlo.
Mesa Central (+56 2) 2963 8310 - www.notrasnoches.com
© 2014 Notrasnoches Servicios y Soluciones SpA. - Todos los derechos reservados.
Asimismo, los ITO están obligados a informar del estado de avance de las obras y formular
las observaciones y recomendaciones que, respecto de la ejecución de la obra, de los pagos y
de los contratos, corresponda." (Corte de Apelaciones de Santiago, considerando 7º;
confirmado por la Corte Suprema).
"Que, así las cosas resulta que lo obrado por la recurrida, se enmarca dentro del orden
jurídico vigente, por lo que no existe un acto ilegal que le pueda ser imputable." (Corte de
Apelaciones de Santiago, considerando 8º; confirmado por la Corte Suprema).
"Que, asimismo, la discriminación arbitraria o antojadiza no se observa en este caso, por
cuanto la recurrida no ha actuado de manera subjetiva, sino que todo su actuar se enmarca
dentro del orden legal que se ha analizado y frente a ello, ante las certificaciones de los
Inspectores Técnicos de Obra, precisamente está facultada para retener los pagos al
recurrente, retención que no puede considerarse como arbitraria y también en señalar a los
contratantes los derechos que le asisten, dentro de ellos el poner término a los contratos."
(Corte de Apelaciones de Santiago, considerando 9º; confirmado por la Corte Suprema).
"Que, ante la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto por el cual se recurre, no
resulta posible determinar la existencia de una infracción a la garantía constitucional que el
recurrente estima conculcada." (Corte de apelaciones de Santiago, considerando 10º;
confirmado por la Corte Suprema).
MINISTROS:
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio
Muñoz G., Sr. Héctor Carreño S., Sra. María Eugenia Sandoval G., el Ministro Suplente Sr.
Alfredo Pfeiffer R., y el Abogado Integrante Sr. Jorge Baraona G.
TEXTOS COMPLETOS:
SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES:
Santiago, dieciséis de enero de dos mil trece.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1º) Que en estos autos ROL 24.782-2012 compareció Yuri Torres Acevedo, en
representación de constructora Torreval Ltda. deduciendo recurso de protección de la
garantía constitucional establecida en el numeral 24º del Artículo 19 de la Constitución
Política, en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano, representada por
Daniel Eduardo Johnson Rodríguez, por el acto ilegal y arbitrario ocurrido el día 12 de Julio de
2012, consistente en el impedimento de acceso a las obras que su parte se encontraba
realizando y, a su vez, en la presión a beneficiarios de subsidio habitacional de rescindir
unilateralmente los contratos de construcción suscritos con su parte.
Mesa Central (+56 2) 2963 8310 - www.notrasnoches.com
© 2014 Notrasnoches Servicios y Soluciones SpA. - Todos los derechos reservados.
2º) Que funda el recurso, señalando que su representada participa en la construcción de
viviendas que resultaron dañadas por el terremoto de 27 de Febrero de 2010, para lo cual ha
suscrito 65 contratos de construcción de viviendas tipo con propietarios de terrenos que han
sido beneficiados por subsidio habitacional del Programa Fondo Solidario de Vivienda,
regulado por el Decreto Supremo Nº 174 de 2005 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
por la Resolución Nº 791 de 4 de Febrero de 2011 de la misma cartera.
Refiere que, a la época de interposición del recurso, las obras tienen, en promedio, un
estado de avance de un sesenta y un por ciento, pero que a raíz de un reportaje de Canal 13,
efectuado el 4 de Julio de 2012, la recurrida quiso desvincular a su representada de las obras
que estaba realizando, lo que ocurrió el 12 de Julio.
Estima que lo obrado por la recurrida es ilegal, porque no está dentro de las facultades
que las normas jurídicas señaladas contemplan para la recurrida y es arbitrario por cuanto los
fundamentos señalados por la recurrida para solicitar a los beneficiarios del subsidio que
terminen los contratos, carece de fundamentación.
3º) Que, siendo ilegal y además arbitrario, alega que se ha vulnerado la garantía
constitucional del derecho de propiedad que su parte tiene respecto de los contratos
de construcción de vivienda tipo que ha celebrado con los beneficiarios del subsidio y
asimismo, en cuanto dueño de aquel derecho, tiene la facultad de terminar las obras
contratadas. Alega que la recurrida no ha efectuado los pagos correspondientes a estados de
avance de obras, que han sido aprobados por ella misma.
Por lo anterior, solicita a esta Corte que se ordenen las medidas que se estimen
necesarias y pertinentes para el pronto y efectivo restablecimiento del imperio de Derecho,
en particular que se ordene a la recurrida el cese en los actos ilegales y arbitrarios
consistentes en las presiones a los beneficiarios para que terminen unilateralmente los
contratos de construcción, con costas.
4º) Que, a fojas 37 informa el Servicio de Vivienda y Urbanismo, solicitando el rechazo del
recurso con costas. Al respecto, funda su informe detallando en el sentido y contenido de a
normativa aplicable, el Decreto Supremo Nº 174 de Vivienda y Urbanismo del año 2005.
Señala que la recurrente obtuvo un número considerable de casas a construir (65 casas),
distribuidas en las Comunas de Pedro Aguirre Cerda (8 casas), Cerro Navia (6 casas), Curacaví
(40 casas), las Cisterna (9 casas), San Joaquín (1 casa) y San Miguel (1 casa).
Indica que en atención a las graves fallas constructivas y a los reiterados retrasos de las
obras, los Inspectores Técnicos de Obra (ITO), emitieron sus informes en que sugieren a los
beneficiarios poner término a los contratos celebrados con la recurrente, pero que es casa
beneficiario quien decide si pone término o no al contrato.
Señala que no existe ilegalidad, ni arbitrariedad en el actuar de su parte, por cuanto como
custodio de dineros públicos, hizo lo que la normativa vigente le ordena, de manera tal que
no puede existir una vulneración de garantías de la recurrente.
Mesa Central (+56 2) 2963 8310 - www.notrasnoches.com
© 2014 Notrasnoches Servicios y Soluciones SpA. - Todos los derechos reservados.
5º) Que, los contratos de construcción celebrados por la recurrente con 65 beneficiarios
de subsidio habitacional, lo son al tenor del Decreto Supremo Nº 174 de Vivienda y
Urbanismo de 2005, en consecuencia son contratos regulados por una normativa especial, en
que la autonomía de voluntad las partes está limitada.
Dentro de las cláusulas que la norma citada exige estampar en cada contrato, está la
facultad del beneficiario de poner término unilateral al contrato en caso de atrasos en la
ejecución de las obras. Dicha facultad, también esta contemplada en la norma también
contempla respecto de la autoridad, quien puede hacerlo, incluso por sobre la voluntad de
los contratantes. Lo anterior, porque si bien entre beneficiario y constructor existe una
relación contractual aparentemente privada, el pago del bien objeto del contrato, es con
cargo dineros públicos, provenientes del erario nacional, cuyo custodio y administrador, para
estos efectos, es precisamente la recurrida.
6º) Que, asimismo, la figura del Inspector Técnico de Obras (ITO), adquiere relevancia al
tenor del considerando anterior, por cuanto esa persona es quien mediante su conocimiento
experto, analiza el estado de avance de las obras, el nivel de cumplimiento de plazos y de
calidad constructiva; y, de acuerdo a ello, emite su informe que se traduce en el curse o no
de los pagos al constructor.
A lo largo de diversos artículos del referido Decreto Supremo, se hace referencia a dichas
facultades del ITO, siendo esta persona un eje fundamental de la relación contractual entre la
autoridad y el constructor.
7º) Que estando fijados en los contratos de construcción celebrados por la recurrente,
con 65 personas beneficiarias del subsidio habitacional y dentro de ellas la cláusula de
terminación unilateral exigida por la ley, efectivamente es facultad de ellos poner término a
dichos contratos, los que al tenor de los informes evacuados por los respectivos ITO, pueden
libremente hacerlo.
Asimismo, los ITO están obligados a informar del estado de avance de las obras y formular
las observaciones y recomendaciones que, respecto de la ejecución de la obra, de los pagos y
de los contratos, corresponda.
8º) Que, así las cosas resulta que lo obrado por la recurrida, se enmarca dentro del orden
jurídico vigente, por lo que no existe un acto ilegal que le pueda ser imputable.
9º) Que, asimismo, la discriminación arbitraria o antojadiza no se observa en este caso,
por cuanto la recurrida no ha actuado de manera subjetiva, sino que todo su actuar se
enmarca dentro del orden legal que se ha analizado y frente a ello, ante las certificaciones de
los Inspectores Técnicos de Obra, precisamente está facultada para retener los pagos al
recurrente, retención que no puede considerarse como arbitraria y también en señalar a los
contratantes los derechos que le asisten, dentro de ellos el poner término a los contratos.
10º) Que, ante la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto por el cual se recurre,
no resulta posible determinar la existencia de una infracción a la garantía constitucional que
Mesa Central (+56 2) 2963 8310 - www.notrasnoches.com
© 2014 Notrasnoches Servicios y Soluciones SpA. - Todos los derechos reservados.
el recurrente estima conculcada.
11º) Que, de acuerdo a lo considerado previamente, lo obrado por el Servicio de Vivienda
y Urbanismo Metropolitano, no puede ser considerado como ilegal, ni arbitrario y siendo
éstos elementos la razón esencial para acoger o rechazar un recurso de protección, la falta de
ellos hacen inviable que el recurso prospere.
Por estas consideraciones y de conformidad con dispuesto en el artículo 20 de la
Constitución Política de la República y el Auto Acodado sobre Tramitación y Fallo del Recurso
de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección
interpuesto por Yuri Torres Acevedo, en representación de constructora Torreval Ltda.,
contra el Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano, con costas Regístrese, notifíquese
y oportunamente archívese.
Redacción del Abogado Integrante señor López Reitze.
Rol Nº 24.782-2012.Pronunciada por la Novena Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago presidida
por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia, e integrada por el ministro Mario Rojas
González y por el abogado integrante señor José Luis López Reitze.
SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA:
Santiago, catorce de marzo de dos mil trece.
Vistos:
Se confirma la sentencia apelada de fecha dieciséis de enero de dos mil trece, escrita a
fojas 86.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Rol Nº 923-2013.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr.
Sergio Muñoz G., Sr. Héctor Carreño S., Sra. María Eugenia Sandoval G., el Ministro Suplente
Sr. Alfredo Pfeiffer R., y el Abogado Integrante Sr. Jorge Baraona G.
Mesa Central (+56 2) 2963 8310 - www.notrasnoches.com
© 2014 Notrasnoches Servicios y Soluciones SpA. - Todos los derechos reservados.