Descargar Archivo - Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay
Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - (0225)952.225 - (0225)952.444 email: muni-villeta@tigo.com.py
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA
CONTRATO Nº ___/2015
En la Ciudad de Villeta, República del Paraguay, a los _______del mes de _________del año dos mil
quince, entre la Municipalidad de Villeta, con domicilio en Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia,
Ciudad de Villeta, representada en este acto por el Intendente Municipal, Sr. Teodosio Gómez Ibáñez
con CINº 657.960 por una parte; y por la otra, ___________________con C.I. N° _____________, en
nombre y representación de la firma ____________________con RUC ______________, de según sus
manifestaciones y documentación agregada en archivo, con domicilio en la ciudad de
___________________, de común acuerdo convienen en celebrar el presente contrato bajo las
siguientes clausulas y condiciones:
CLAUSULA PRIMERA: IDENTIFICACIÓN DEL CREDITO PRESUPUESTARIO.
La ejecución del presente contrato será financiado con recursos previstos conforme al siguiente detalle:
Año
T.P.
Programa
Sub
Programa
Proyecto
2015
2
2
1
0
Objeto
de
Gasto
520
F.F.
O.F.
Departamento
30
11
11
Monto
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.
La Municipalidad contrata los servicios de la firma ________________________, RUC: ___________;
Para los trabajos de enripiado en las compañías de Valle Po’i, Guazú Corá y Cumbarity del Distrito, por
un monto de Gs. _________ según se detalla en el Anexo “A” de Precios Adjudicados.
CLAUSULA TERCERA: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
La adjudicación de la presente se llevó a cabo a través del procedimiento de Contratación Directa Nº
07/2015 según Resolución IM N°___/2015, de fecha __ __________ de 2015.
CLAUSULA CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los
siguientes:
(a) El presente texto del Contrato;
(b) Planilla de Precios Adjudicados. ANEXO A
(d) La oferta del Contratista, debidamente firmada y demás documentos remitidos por el mismo.
(e) Los planos componentes
(f) La garantía de fiel cumplimiento del Contrato.
En caso de existir discrepancia o diferencia entre las cláusulas del presente Contrato o entre éste y los
documentos del Contrato, prevalecerá el orden de prelación establecido en esta cláusula.
El Contratista será el único responsable de la ejecución eficiente y satisfactoria de los trabajos, y no
podrá eludir sus responsabilidades por haber solicitado a su debido tiempo las instrucciones o
aclaraciones necesarias con relación a los documentos del Contrato. El Contratista es exclusivamente el
único responsable de las reclamaciones de cualquier carácter por daños causados a las personas,
propiedades, instalaciones o equipos de el Propietario o de terceros, como consecuencia de la
ejecución de los trabajos, por falta de cuidado en el trabajo o cualquier otra causa que le sea imputable,
debiendo en consecuencia, reparar o indemnizar el daño o el perjuicio ocasionado.
CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO
El presente contrato tendrá una vigencia de 120 (ciento veinte) días. El plazo de terminación de la obra:
es de 60 (sesenta) días corridos a partir de la fecha de Orden de Inicio emitida por la Dirección de
Obras.
CLAUSULA SEXTA: La MUNICIPALIDAD DE VILLETA, podrá ordenar al CONTRATISTA la ampliación
de las cantidades presupuestadas, o la inclusión de otras no previstas, siempre que las mismas sean
para enriquecer el proyecto, y las mismas no sobrepasen el 20% del monto del contrato.
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay
Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - (0225)952.225 - (0225)952.444 email: muni-villeta@tigo.com.py
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA
CLAUSULA SEPTIMA: EL CONTRATISTA podrá solicitar a la MUNICIPALIDAD la recepción provisoria
de las obras objeto del presente contrato siempre y cuando:
a)
Haya transcurrido 30 (treinta) días de la ejecución total de los trabajos contratados
b)
Se haya realizado la limpieza de la obra y retirado los materiales sobrantes
CLAUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA podrá solicitar a la MUNICIPALIDAD la recepción definitiva de
los trabajos siempre y cuando:
a)
Hayan transcurrido 30 días de la recepción provisoria
b)
No existan trabajos a corregir por deficiencia de los materiales empleados o mala construcción
CLAUSULA NOVENA. GARANTÍAS.
El Contratista deberá garantizar el cumplimiento del Contrato, a través de: a) Garantía bancaria y/o b)
Póliza de Seguros de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 5% del monto total del contrato,
que tiene una validez de ciento veinte días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días
calendarios siguientes a la firma del contrato. Art. 39° inc. c) de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones
Públicas).
CLAUSULA DECIMA. MODALIDAD DE PAGO. La Municipalidad abonará a la Contratista, por el
trabajo de enripiado contra certificados de obras de avance, hasta un monto de G. _______________
(______________) IVA incluido. No se otorgará anticipo financiero. Los pagos de Certificados se
realizarán dentro de los 5 (cinco) días hábiles de presentación de la factura con la Certificación de
Obras aprobado por la Fiscalización, acompañada de una nota de pedido de pago. Del valor de
Certificado de Obras será deducido el 5% en concepto de fondo de reparo de conformidad con el Art.
39º de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, según se detalla en el anexo 3, punto 5 de la carta
de invitación.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El/los lugar/es de ejecución de los trabajos serán en:
Compañía Valle Po’i.
Compañía Guazú Cora.
Compañía Cumbarity.
A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveerá un LIBRO DE OBRAS, cuyas páginas
serán foliadas en un original y dos copias. El original y la copia corresponderán al contratista, por lo que
su custodia queda a su entera responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de
manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL
FISCAL dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la preparación de la obra hasta la
recepción definitiva.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO.
Motivarán la terminación del Contrato, las causas y situaciones previstas en los artículos 57° y 58 de la
Ley N° 2051 /03 de Contrataciones Públicas. Motivarán la rescisión del Contrato, las causas y
situaciones previstas en los artículos 59° y 60 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. DE LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DEL
CONTRATO. (Artículo 37°. Ley N° 2051/03 De Contrata ciones Públicas)
En el caso de que el Contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el Contrato, pagará a
la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso no justificado ante la Fiscalización, de
una suma equivalente al 0,25% (cero coma veinticinco por ciento) del valor total del Contrato. La
aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento y del
derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del
atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el 10% (diez por ciento) del monto total del
Contrato.
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay
Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - (0225)952.225 - (0225)952.444 email: muni-villeta@tigo.com.py
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA
CLAUSULA DECIMA CUARTA. DOMICILIO ENTRE LAS PARTES.
Los domicilios fijados más arriba entre las partes, regirán para todos los casos de este Contrato y, en
consecuencia, los avisos, notas, etc que haya sido remitido serán válidos.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. JURISDICCIÓN.
En caso de discrepancia, se recurrirá al AVENIMIENTO entre las partes, según artículo 85 ° y siguiente
de la Ley N°2051/02 de Contrataciones Públicas. Ago tado dicha instancia y de no resolverse mediante
este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales Ordinarios de la República, estableciéndose para el
efecto, los de la Ciudad de J. Augusto Saldívar, Departamento Central.
En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, previa lectura y ratificación de
su contenido, suscriben las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha
indicada más arriba.
__________________
Contratista
TEODOSIO GOMEZ IBAÑEZ
Intendente Municipal
Ante mí:
LIC. FANNY RAQUEL ESCOBAR
Secretaria General
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay
Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - (0225)952.225 - (0225)952.444 email: muni-villeta@tigo.com.py
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA
ANEXO “A”
(INSERTAR CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO)