TABLAS ANEXAS AL INFORME DE EMPALME 2015 IDU.xlsx
Anuncio
PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE RODRIGO BOTERO LONDOÑO CONTRACTUAL 25000 2326 000 2000 0133701 SOC. ALVARO MAROZZA CONTRACTUAL GOMEZ Y CIA LTDA 25000 2326 000 2000 0169901 WORLD PARKING S.A. ELCIAS ANDRADE CONTRACTUAL BONILLA CONSTITUCIONAL - 25000 2315 000 ACCIÓN DE GRUPO 2001 00019 03 MARIA NURY CARDENAS LAVAO. RAFAEL REPARACION ERNESTO SCHOOL DIRECTA CORTES y OTROS ELIZABETH ALBA GAMA y OTROS CONFIANZA S.A. 25000 2326 000 2000 01778 01 DE REPARACION DIRECTA CONTRACTUAL ENVIO EXPRESS S.A. y CONTRACTUAL OTRO 25000 2326 000 2007 00480 01 FSI FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO DESFAVORABLE FAVORABLE DECLARA PROBADA LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION POR ACTIVA NO NO JONNY CASTRO FAVORABLE FAVORABLE EN 1ra NEGO LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. Y EN 2da CONFIRMO EN SU TOTALIDAD NO NO JONNY CASTRO QUE SON NULAS LAS RESOLUCIONES 466/98 Y 737/98 MEDIANTE LAS CUALES EL DIRECTOR DEL IDU DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESION 039/97 Y CONFIRMA EL ACTO RESPECTIVAMENTE. IGUAL ES NULA LA RESOLUCION 157/99 QUE LIQUIDA UNILATERALMENTE ELCONTRATO. COMO CONSECUENCIA SOLICITA SE LEVANTE LA PENA IMPUESTA DE 218.816.422, QUE EL IDU LE CANCELE POR DAÑO EMERGENTE $ 1.837.580.267.14 - OMISIONES EN LA LIQUIDACI¢N DE GASTOS O PAGOS EFECTUADOS POR EL ACTOR- Y EL PAGO DE INTERESES DE LA ANTERIOR CONTRATO DE OBRA No. 039-1997 5.000.000.000 SUMA CON LA TASA BANCARIA CORRIENTE. IGUALMENTE EL IDU LE DEBE $ 187.9000.207.64 POR ACTUALIZACI¢N DE LA SUMA DE LA SUMA RECONOCIDA EN LA LIQUIDACION UNILATERAL APLICANDO EL IPC DESDE EL PAGO DE LA SUMA RECONOCIDA HASTA SU PAGO CON INTERESES DE MORA DEL 12% POR EL MISMO PERIODO. TAMBIEN RECLAMA 443.164.881.86 POR SOBRECOSTO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO CON ACTUALIZACI¢N DE IPC E INTERESES DEL 12% ANUAL POR LUCRO CESANTE 2.000.000.000.00, Y EL PAGO DE LAS COSTAS DEL PROCESO. ACPI FAVORABLE PENDIENTE DE DECISION DECLARA PROBADA LA EXCEPCION DE FALTA DE AGOTAMIENTRO DE VIA GUBERNATIVA NO. NO JONNY CASTRO LOS DEMANDANTES ADQUIRIERON A LA ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO ANGULO LTDA, LAS CASAS CONSTRUIDAS EN EL BARRIO VILLA DE LOS ALPES Y ESTAS CASA HAN VENIDO PRESENTANDO DERECHOS COLECTIVOS DE LA 600.000.000 PROBLEMAS DE DETERIORO SIN QUE HASTA LA FECHA HALLA CESADO LA COMUNIDAD ACCIÓN CAUSANTE DEL DAÑO, QUE PARA EL PRESENTE CASO Y SEGÚN ESTUDIO DEL FOPAE CORRESPONDE AL ESCAPE DE AGUA DE REDES DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. ACPI FAVORABLE PENDIENTE DE DECISION DECLARA PROBADA PARCIALMENTE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. NIEGA LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. NO NO JONNY CASTRO REPARACION DIRECTA RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD DEL IDU EN ACCIDENTE DE TRANSITO QUE CAUSO FSI LA MUERTE EN JOVENES EL DÍA 24 DE ABRIL DE 1999 EN EL CORREDOR VIAL DE LA CRA. 80 CON CLL. 36 SUR DESFAVORABLE DESFAVORABLE SI PAGO DE Declárese administrativamente responsable al Instituto de Desarrollo NOUrbano IDU., por los hechos acaecidos INTERESES el día DE24 de abril JONNY de 1999. CASTRO MORA REPARACION DIRECTA RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD DEL IDU EN LA ACPI OCUPACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN LA CRA. 24 No. 42-46 SUR DESFAVORABLE PENDIENTE DE DECISIÓN DECLARA ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE SI AL IDU POR LASIOCUPACIÓN PERMANENTE JONNY CASTRO DEL INMUEBLE LOCALIZADO EN ACSI NIEGASE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. DECLARENSE NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA PARTE DEMANDANTE Y SENT. COMPLEMENTARIA NEGO LAS PRETENSIONES DEL LITISCONSORTE NECESARIO NO NO JONNY CASTRO NO NO JONNY CASTRO 25000 2326 000 2001 02410 01 25000 2326 000 2002 00082 01 ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) NULIDAD DE LA RESOLUCIN 1007 DEL 7 DE JUNIO/00 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICO LA LICITACION PUBLICA IDU-LP-GPTN-018-00, A LA LICITACION PUBLICA IDU-LP-GPTN-018258.986.975 UNION TEMPORAL TRANSMILENIO 18, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL FSI 00 ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CABECERA EN LA CALLE 63 SUR POR TRONCAL CARACAS, PROYECTO TRANSMILENIO. SOLICITA QUE EL IDU PROCEDA A OTORGAR Y SUSCRIBIR LA ESCRITURA PUBLICA QUE PROTOCOLIZE LA PROMESA DE COMPRAVENTA NO.222/98, SUSCRITA CON LOS DEMANDANTES, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO 80.000.000 EN LA CRA.24 A NO.42-46 SUR, CON EL NO. DE MATRICULA 50S-510625, LO CUAL DEBERA HACERSE EN LA NOTARIA DEL CIRCULO DE BOGOTÑÁ QUE CORRESPONDA POR REPARTO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. 25000 2326 000 2001 02502 01 CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO DEMANDANTE DEMANDA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO DE ESTABILIDAD 47.079.184 CONTRATO FOSOP 180 DE 1994 DE UNA OBRA EJECUTADA POR EL DEMANDANTE. - CONTRATO FOSOP 180 DE 1994 25000 2326 000 2001 00866 00 ORDINARIO RESPONSABILIDAD 11001 4003 006 CIVIL 2004 00084 00 EXTRACONTRACT UAL ENTIDAD PROMOTORA REPARACION DE SALUD CONVIDA S.A. DIRECTA ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) EL IDU ES RESPONSABLE DE LA TOTALIDAD DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS TANTO A MARIA NURY CARDENAS LAVAO Y OTRA COMO A ELSA MORALES CARDOSO Y OTROS, CON LA TRAGICA Y ABSURDA 79.000.000 MUERTE DE LOS JOVENES JOSE TOMAS CARDENAS LAVAO Y FERNANDO SHOOL MORALES , COMO CONSECUENCIA DE HECHOS ACAECIDOS EL DIA 24 DE ABRIL/99 EN UN ACCIDENTE DE TRANSITO CAUSADO POR UNOS HUECOS EN LA CRA.80 CON CALLE 36 SUR BARRIO KENNEDY NULIDAD Y PUBLIO ARMANDO 25000 2324 000 RESTABLECIMIENT ORJUELA SANTAMARIA 2004 00065 05 O IDU CUANTIA DE LAS PRETENSIONES QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 0035/01 POR MEDIO DE LA CUAL DECLARO LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO DE CUMPLIMIENTO 1.100.000.000 DE LA GARANTIA UNICA GU 0666709, QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA CONTRATO DE SEGURO No. GU 0666709 ACPI RESOLUCION 0043/01 POR MEDIO DE LA CUAL REVOC¢ EN FORMA PARCIAL LA RESOLUCI¢N 0035/01, CONTRATO SOP 493/97 QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 0176/99 MEDIANTE LA CUAL SE DECLARÓ LA CADUCIDAD DEL CONTRATO 175/96, SUSCRITO ENTRE ESTA ENTIDAD ESTATAL Y LA IRMA ENVIO EXPRESS, CUYO OBJETO 325.000.000 ERA LA DISTRIBUCIÓN CERTIFICADA O ESPECIALIZADA DE LAS FACTURAS CONTRATO 175/96. DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACI¢N LOCAL, QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 1408/99 PO LA CUAL SE LIQUIDO UNILATERALMENTE EL CONTRATO 175/96. SOLICITA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 8621 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2003, RESOL. No. 9084 DE JUNIO 24 DE 2002 Y LOS ACTOS ADTIVOS 1.125.747.000 NULIDAD Y RESTABLECIMEINTO DERIVADOS DE INSCRIPCIÓN SOBRE EL FOLIO DE MATRICULA No. 50S354127 POR LA CUAL SE ORDENA UN EXPROPIACIÓN. FAVORABLE ACPI FAVORABLE ACSI NIEGASE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. DECLARENSE NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA PARTE DEMANDANTE Y SENT. COMPLEMENTARIA NEGO LAS PRETENSIONES DEL LITISCONSORTE NECESARIO ACPI FAVORABLE AA DENIEGANSE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NO NO JONNY CASTRO FAVORABLE PA DECLARAR CIVIL Y SOLIDARIAMENTE A GAYCO S.A. Y A VICTOR JULIO MONASTOQUE POR EL DAÑO NO CAUSADO EN LA SEÑAL DE TRANSITO UBICADA EN EL KM 16 CLL 236 DE LA AUTOP. NORTE. NO JONNY CASTRO ACSI DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FUERZA MAYOR POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE SENTENCIA. Y DECLARA PROBADA LA NO EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA FORMULADA POR EL IDU Y OTRAS ENTIDADES NO JONNY CASTRO QUE SE DECLARE CIVILMENTE RESPONSABLE A LOS DEMANDADOS Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO SE CONDENE AL PAGO DE LOS PERJUICIOS 935.000 OCASIONADOS POR EL DAÑO DE LA SEÑAL INFORMATIVA LOCALIZADA EN LA AUTOPISTA NORTE CALLE 236, EL CUAL FUE CAUSADO CON EL VEHICULO DE PLACAS FTB 605. DAÑO DE LA SEÑAL INFORMATIVA LOCALIZADA EN LA AUTOPISTA NORTE FSI CALLE 236, EL CUAL FUE CAUSADO CON EL VEHICULO DE PLACAS FTB 605. EL 17 Y 1/ DE MARZO DE 2006 SE PRESENTO UN AGUACERO DE GRANDES PROPORCIONES, SE PRESENTO LA ANEGACION TOTAL DEL INMUEBLE QUE TIENE ARREDADO EN LA CRA. 96B 20C-19 BARRIO VILLEMAR - FONTIBON 510.000.000 PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LA ARS CONVIDA HOY EPS CONVIDA. LA ANEGACION SE PRESENTO POR CUANTO SE ENCONTRABAN TAPONADAS LAS ALCANTARILLAS. LA PERDIDA DE ARCHIVOS AFECTO LA MEMORIA INSTITUCIONAL DE CONVIDA. DAÑO CAUSADO POR LA LA ANEGACION SE PRESENTO POR CUANTO SE ENCONTRABAN TAPONADAS LAS ALCANTARILLAS. LA FSI PERDIDA DE ARCHIVOS AFECTO LA MEMORIA INSTITUCIONAL DE CONVIDA. FAVORABLE 1 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NULIDAD Y VICTOR HUGO RAMOS Y 25000 2324 000 RESTABLECIMIENT GILBERTO RAMOS 2007 00498 01 O NULIDAD Y SOCIEDAD SAN VICENTE 25000 2324 000 RESTABLECIMIENT DE PAUL DE BOGOTA 2007 00512 02 O CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) LOS DEMANDANTE SOLICITAN SE DECLAREN NULAS LAS RESOLUCIONES N° 6974 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2006; 924 DE 16 DE FEBRERO DE 2007, 2751 DEL 22 DE JUNIO DE 2007; 3123 DE JULIO 12 DE 2007; 4242 DE SEPTIEMBRE 6 DE 2007; 4347 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2007 Y 4444 DE SEPTIEMBRE 18 DE 2007, POR MEDIO DE LAS CUALES SE RESOLVIÓ DISPONER LA EXPROPIACIÓN 16.009.966.000 POR VIA ADMINISTRATIVA DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 193 N° 4120 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DENOMINADO "EL CANGREJAL", EN LAS CUALES SE FIJO COMO VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN LA SUMA DE $6.209.966.000, CON DESTINO DE LOS TERMINALES SATELITES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE BOGOTÁ. 25000 2326 000 2008 00059 01 DE 11001 3103 041 2009 00131 00 DEMANDA A LOS HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE LA SEÑORA MARIA BERNAL MELO: POR HABER ADQUIRIDO POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, EL INMUEBLE UBICADO EN EL ÁREA URBANA DE BOGOTÁ, CON 100.000.000 NOMENCLATURA CARRERA 4 NÚMEROS 25-53 Y 25-61, ACTUAL TRANSVERSAL 3, Y CALLE 25 A N. 4-03, ÁREA TOTAL DE 40 M2, FOLIO DE MATRÍCULA N. 50C-1310231 Y 50C-1309657, CÓDIGOS CATASTRALES AAA0158MWOE Y AAA0087NLYN. NULIDAD Y 25000 2324 000 VICTOR HUGO RAMOS Y RESTABLECIMIENT 2009 00235 01 GILBERTO RAMOS O UE EN LA SENTENCIA SE ORDENE ELEVAR EL PRECIO INDEMNIZATORIO RECONOCIDO POR LE IDU Y LA TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. POR CONCEPTO DE EXPROPIACION ADMINISTRATIVA. PROPIETARIOS INSCRITOS DEL 50% DE LOS DERECHOS DE CUOTA Y POSEEDORES DEL 3.910.000.000 PREDIO DENOMINADO EL CANGREJAL GLOBO DE TERRENO MATERIA DE LA EXPROPIACION DE 40.000 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA CALLE 193 NO. 41-20 DE BOGOTA, CEDULA CATASTRAL 2324, CHIP AAA142LODM Y MATRICULA INMOBILIARIA 50N-867256 ZONA NORTE. RESOLUCION 6974 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2006. GOMEZ DE LUTZ ALICIA ORDINARO OMAR BUENDIA CLAVIJO PERTENENCIA JAIME CARMONA SOTO CONSTRUCCTORA CHARRIS VARGAS LTDA CONTRACTUAL EJECUTIVO ADMINSTRATIVO MEJIA VILLEGAS CONSTRUCCIONES S.A. CONTRACTUAL UNIDECON S.A. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) NULAS LAS RESOLUCIONES N° 6974 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2006; 924 DE 16 DE FEBRERO DE 2007, 2751 DEL 22 DE JUNIO DE 2007; 3123 DE JULIO 12 DE 2007; 4242 DE SEPTIEMBRE 6 DE 2007; 4347 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2007 Y 4444 EPSI DE SEPTIEMBRE 18 DE 2007, POR MEDIO DE LAS CUALES SE RESOLVIÓ DISPONER LA EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 193 N° 41- 20 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ QUE ES NULA LA RESOLUCIÓN NO. 2751 DE JUNIO 22 DE 2007, POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINO LA EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA NULA LA RESOLUCIÓN NO. 2751 DE 1.522.491.500 DE LA ZONA DE TERRENO QUE SE SEGREGA DEL INMUEBLE UBICADO EN JUNIO 22 DE 2007, LA CALLE 193 NO. 41 - 20 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ MATRICULA INMOBILIARIA NO. 50N-867256 SE DECLARE ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUALMENTE RESPONSABLE AL IDU DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS COMO PROPIETARIA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CRA. 13 A NO. 12-57, CON MOTIVO DE LA DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE DESCRITO, SIN CONTAR 1.394.251.421 CON ORDEN JUDICIAL EN FIRME QUE ORDENARA LA EXPROPIACIÓN Y A PARTIR DE LA DECISIÓN PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL. CONDENAR AL IDU A REALIZAR LA ENTREGA REAL, MATERIAL Y PONGA EN POSESIÓN DEL LOTE. REPARACION DIRECTA CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO EPSI FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FAVORABLE FAVORABLE FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO RESEÑA DEL FALLO FINAL CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO ACSI DECLARA NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE MERITO, SE INHIBE DE PRONUNCIARSE SOBRE LA ILEGALIDAD DE LOS ACTOS ACTACADOS Y DECLARA NO FUNDADAS LAS OBJECIONES POR ERROR GRAVE FORMULADAS POR IDU Y TERMINAL DE TRANSPORTES NO JONNY CASTRO ACSI DECLARA PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES Y DELCARA PROBADA LA NO OBJECIÓN POR ERROR GRAVE DEL DICTAMEN RENDIDO. NO JONNY CASTRO SI SI - PENDIENTE EL JONNY CASTRO PAGO RESPONSABLE AL IDU DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS COMO FSI PROPIETARIA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CRA. 13 A NO. 12-57, DESFAVORABLE FSI REVOCAR EL AUTO DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2013PROFERIDO POR EL TAC SEC. 3ra APROBAR EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN CELEBRADO ENTRE ALICIA GOMEZ DE LUTZ Y EL IDU POR $ 862,082,204. IDU VINCULADO POR CUENTA DE LA EXPROPIACIÓN EFECTUADA AL DEMANDANTE EN VIRTUD DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CRA. 4 No. 25 - 53 FAVORABLE FPI DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA FORMULADA POR EL IDU Y EL DISTRITO CAPITAL NO NO JONNY CASTRO EPPI EPPI NO NO NO JONNY CASTRO FPI NULIDAD DE LA RESOLUCION 6974 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2006. POR MEDIO EPPI DE LA CUAL SE ELEVO EL PRECIO INDEMIZATORIO AL 5.75% M2. 25000 2326 000 2010 00049 01 CONTROVERSIA SUSCITADA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-193 DE 2005 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2005 POR NO HABERSE PAGADO CONTRATO DE OBRA IDU-193 DE 2005 869.675.812 LOS MAYORES COSTOS Y VALORES QUE DEBIO ASUMIR AL EJECUTAR LA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2005 OBRA EN UN PLAZO MAYOR AL INICIALMENTE PACTADO. LIQUIDACION JUDICIAL DEL CONTRATO 193 DE 2005 FPI FAVORABLE ACSI DECLARAR DE OFICIO LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN NO NO JONNY CASTRO 11001 3331 038 2010 00188 00 A CONSTRUCTORA CHARRIS VARGAS LTDA Y CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES, INTEGRANTES DEL CONSORCIO CCHV-031-2008 A TRAVES DE APODERADO JUDICIAL, INTERPUSIERON DEMANDA EJECUTIVA EJECUCIÓN ACTA NO. 18 DE A FIN DE QUE SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 131 101.490.077 101.490.077 MAS LOS INTERESES MORATORIOS HASTA QUE SE REALICE EL DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2009. PAGO DE LA OBLIGACION, EN CONTRA DEL IDU REPRESENTADOS EN EL ACTA NO. 18 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 131 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2009. FSI FAVORABLE OBLIG. A CUMPLIR POR EL DTE DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DEL TITULO EJECUTIVO. DECLARA TERMINADO EL NO PROCESO Y ORDENA EL DESEMBARGO DE LOS DINEROS AFECTADOS CON LA MEDIDA. SI. QUE EL DEMANDANTE PAGUE LOS PERJUICIOS JONNY CASTRO 25000 2326 000 2011 01080 01 QUE SE DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO 027 DE 2009 SUSCRITO ENTRE EL IDU Y EL CONSORCIO CGR 003 CONFORMADO POR LA COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS S.A. GALVIS FRACASSI Y COMPAÑIA S EN C Y GERMAN RAMIREZ BARBOSA EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA IDU-LP-DTE-003-2009 CUYO OBJETO CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE ANDENES FALTANTES DE LA CALLE 77 Y LA AV. 85 DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL 455.906.563 EPPI ENTRE AVENIDA PASEO DEL CONTRY Y AVENIDA GERMAN ARCINIEGAS Y CONTRATO 027 DE 2009 ANDENES CALLE 76 ENTRE CARRERA 15 Y CARACAS. DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 3186 DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 Y 3978 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2009. QUE SE DECLARE QUE LA LICITACION DEL CONSORCIO UNIVERSAL DE ANDENES 003 DEBIA OBTENER EL MAYOR PUNTAJE ENCONTRANDOSE EN EL PRIMER PUESTO DE ELEGIBILIDAD. EPPI EPPI NO NO JONNY CASTRO SE DECLARE JUDICIALMENTE QUE EL CONTRATO ESTATAL CONTRATO 131 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL IDU Y CONSORCIO CCHV-031-2008 INTEGRADO CONTRATO ESTATAL CONTRATO 131 874.000.000 POR LAS PERSONAS COMERCIANTES MIEMBROS CONSTRUCTORA VARGAS DE 2007 CHARRIS LIMITADA Y CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES FUE INCUMPLIDO POR EL IDU. LIQUIDACION JUDICIAL 131 DE 2007. SI - CUMPLIR LO INDICADO EN EL FALLO JONNY CASTRO SE ORDENE LA REVISION EN SEDE JUDICIAL DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO 125 1.208.298.029 CONTRATO DE CONSULTORIA NO 125 DE 2004 PRACTICADA EL 24 DE DE 2004 NOVIEMBRE DE 2009. LIQUIDACION JUDICIAL DEL CONTRATO 125 DE 2004 NO JONNY CASTRO CONSTRUCCTORA CHARRIS VARGAS LTDA CONTRACTUAL 25000 2326 000 2011 01126 01 INTERSA DIN S.A. CONTRACTUAL 25000 2326 000 2011 01267 01 NO FSI FAVORABLE FSI DECLARA DEMOSTRADA LA PRETENSION SEGUNDA TENIENDO POR LIQUIDADO EL CONTRATO 131 DE 2007 SI EN FORMA BILATERAL. NIEGA LAS DEMAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA EPPI EPPI EPPI NO NO 2 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE IDU No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) REPETICION JOSE DEJESUS MURILLO REPARACION SANCHEZ DIRECTA APEL LTDA Y UNIAPEL NULIDAD LEY 388 S.A.S. MIGUEL ANGEL BUSTOS ORDINARO GUTIERREZ LABORAL OSCAR FERNANDO REPARACION COLLAZOS VANEGAS DIRECTA SEGURA YEISON OTROS CAMARGO REPARACION GERMAN Y DIRECTA EQUIPULSS S.A. CONTRACTUAL ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) 11001 3336 032 2012 00099 00 QUE SE DECLARE QUE LA SRA. ALICIA MARIA DE JESUS NARANJO URIBE, ORLANDO GONZALEZ SANCHEZ Y HUMBERTO RAMIREZ GOMEZ SON RESPONSABLES POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL IDU EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA 118 DE 1998 SUSCRITO ENTRE EL IDU Y EL INGENIERO CARLOS HUMBERTO PEREZ MOGOLLON CUYO OBJETO FUE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN LA AUTOPISTA NORTE DE BOGOTA EN LAS CALLES 105 Y 122 RESPECTIVAMENTE, AL HABER ACTUADO CON CULPA 104.417.653 GRAVE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO DIRECTORA TECNICA DE ESPACIO PUBLICO IDU, INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA 118/98 Y COORDINADOR DEL GRUPO MANTENIMIENTO DE PUENTES DEL IDU RESPECTIVAMENTE. EN RELACION CON LOS HECHOS OCURRIDOS EL 14 DE AGOSTO DE 199 CUANDO COLAPSO EL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA CALLE 122 CON AUTOPISTA NORTE, LO QUE TRAJO COMO CONSECUENCIA LA CONDENA IMPUESTA EL 24 DE AGOSTO DE 2010 POR EL JUZ 32 DENTR DE LA REPARACION DIRECTA 2000-01416 DE DIANA VILLARRAGA Y OTROS VS. IDU CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO REPETICION EN CONTRA DE ALICIA MARIA DE JESUS NARANJO URIBE, ORLANDO GONZALEZ SANCHEZ Y HUMBERTO RAMIREZ GOMEZ ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO EI EI EI NO NO NO JONNY CASTRO 11001 3336 037 2012 00254 00 EL 16 DE OCTUBRE DE 2010, EL SR. DAVID LEONARDO MURILLO GUTIERREZ, EN SU MOTO CAYO EN UN HUECO UBICADO EN LA CALLE 76 A AL COGER LA INTERSECCION DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y POR TAL RAZON NO ALCANZO A TOMAR LA CURVA PERDIENDO EL CONTROL DE LA 42.310.586 MOTO SIENDO ENVIADO POR LA FUERZA DEL DESCONTROL CONTRA UN MURO DE CONCRETO QUE SIRVE DE SEPARADOR DE LA AVENIDA LO CUAL LE GENERO LA MUERTE. EL ACCIDENTE OCURRIO POR FALTA DE SEÑALIZACION DEL HUECO Y EL MURO. REPARACION DIRECTA RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD DEL IDU EN EL ACCIDENTE QUE CAUSO LA MUERTE EI AL DAVID LEONARDO MURILLO POR EL HUECO EN EL QUE CAYO. EI EI NO NO NO JONNY CASTRO 25000 2324 000 2012 00660 01 LOS PREDIOS DE APEL ESTAN UBICADOS JUSTO FRENTE DE LA ZONA EN LA QUE SE ADELANTA LA OBRA DE LA CALLE 26 Y SE CONSTRUYE EL DEPRIMIDO DEL CONCEJO DE BOGOTA. MEDIANTE DECRETO DISTRITAL NO. 513 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2006, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, ANUNCIO LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS URBANISTICOS INTEGRALES AV. JORGE ELICER GAITAN CALLE 26 Y CARRERA 10 COMPONENTES DE LA DENOMINADA FASE III DE TRANSMILENIO. QUE SE 30.000.000.000 DECLARE LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES 3711, 3712 , 3713 DE 22 AGOSTO DE 2011 Y 4162 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, POR MEDIO DE LAS CUALES EL IDU, DISPUSO Y CONFIRMÓ, RESPECTIVAMENTE, LA EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA DE LAS ZONAS DE TERRENO DE LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD APEL LTDA, REQUERIDAS PARA LA OBRA DE LA AV. JORGE ELIECER GAITAN IDENTIFICADAS CON LOS RTS 41826A, 37039C Y 41830A. NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES 3711, 3712 , 3713 DE EI 22 AGOSTO DE 2011 Y 4162 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, POR MEDIO DE LAS CUALES EL IDU, EXPROPIO EI EI NO NO NO JONNY CASTRO FPI DESFAVORABLE ACSI DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCION VA 017 DE NO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 NO JONNY CASTRO EPPI EPPI EPPI NO NO NO JONNY CASTRO PAGO POR DAÑO CAUSADOS A OSCAR FERNANDO COLLAZOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO CAUSADO POR HUECO EN LA VIA PUBLICA EI EI EI NO NO NO JONNY CASTRO PAGO POR DAÑO CAUSADOS A GERMAN SEGURA CASTRO POR ACCIDENTE DE TRANSITO CAUSADO POR HUECO EN LA VIA PUBLICA EI EI EI NO NO NO JONNY CASTRO EI EI EI NO NO NOI JONNY CASTRO NULIDAD Y 11001 3337 043 RESTABLECIMIENT 2013 00153 01 O PIJAO S.A. CUANTIA DE LAS PRETENSIONES 11001 3105 014 2013 00195 00 QUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCION VA 017 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 MEDIANTE LA CUAL EL IDU RESOLVIO ASIGNAR CONTRIBUCION DE NULIDAD DE LA RESOLUCION VA 017 13.407.650 VALORIZACION A LA CASA 4 DE CONJUNTO TORRE MOLINOS DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 IDENTIFICADA CON EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-20576745 Y LA RESOLUCION 50203 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2012 ONDENAR AL IDU PARA QUE MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO QUE CAUSE EJECUTORIA RECONOZCA Y PAGUE PENSION DE JUBILACION CONVENCIONAL AL SR. MIGUEL ANGEL BUSTOS GUTIERREZ. CONDENAR RECONOCIMIENTO Y PAGO PENSIÓN 80.000.000 AL IDU A QUE CANCELE LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA CONVENCIONAL PENSIONAL AL DEMANDANTE QUE ESTUVO VINCULADO AL IDU DESDE EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1970 HASTA EL 27 DE AGOSTO DE 1992. 11001 3336 038 2013 00400 00 EL 29 DE AGOSTO DE 2011 EL SR. COLLAZOS SE DIRIGIA A SU LUGAR DE TRABAJO EN SU MOTOCICLETA A LAS 4:00 AM. CUANDO SUFRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA AVENIDA CARACAS CON CALLE 76 86.648.100 OCASIONADO POR UNA LOZA DE CONCRETO LA CUAL SE ENCUENTRA EN DESNIVEL CON RESPECTO DE LAS DEMAS. SOLICITA REPARACION DEL DAÑO. 11001 3336 031 2013 00467 00 EL SEÑOR GERMÁN SEGURA CASTRO (Q.E.P.D.) SE DESPLAZABA EN SU VEHÍCULO RENAULT 21 DE PLACAS CGY-851 POR LA CARRERA 72H FRENTE AL NÚMERO 38-25 SUR CUANDO DE REPENTE SE ENCONTRÓ CON UN HUECO QUE OCASIONO QUE EL VEHÍCULO CALLERA EN EL MOVIÉNDOSE BRUSCAMENTE Y GOLPEÁNDOSE FUERTEMENTE LA CABEZA CON EL 589.500.000 TECHO DEL VEHÍCULO. EL SEÑOR SEGURA CASTRO FUE AUXILIADO Y LLEVADO DE URGENCIA AL HOSPITAL DE KENNEDY, EL SEÑOR SEGURA CASTRO FALLECIÓ EL DÍA 28 DE MAYO DE 2013 Y COMO CAUSA DE MUERTE SE ESTABLECIÓ "VIOLENTA EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO", DE ACUERDO A LO INDICADO POR VECINOS DEL SECTOR EL HUECO ES CAUSADO POR UNA ALCANTARILLA ROTA. 25000 2336 000 2014 00005 00 SE PROCEDA A LA LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y OBRA DENOMINADO CONTRATO 068 DE 2009 CON EL CONSORCIO CONEXION. QUE SE REVOQUE LA RESOLUCION 3765 DEL 30 DE 2.295.896.000 CONTRATO 068 DE 2009 AGOSTO DE 2011 POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD , SE TERMINA EL CONTRATO Y SE CONSTITUYE EL SINIESTRO POR EL INCUMPLIMIENTO. RESOLUCION 4034 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011 3 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE JONH ALEJANDRO REPARACION BUSTAMANTE y OTRO DIRECTA 11001 3336 034 2014 00238 00 CENTRAL INVERSIONES S.A. 11001 3103 043 2014 00336 00 DE ORDINARIO DIVISORIO SEGUROS DEL ESTADO CONTRACTUAL S.A. 25000 2336 000 2014 00375 00 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2012 EN LA AVENIDA (CARRERA) 68 FRENTE AL NÚMERO 12 - 76, DE ESTA CIUDAD, EL SEÑOR JOHN ALEJANDRO BUSTAMANTE ACERO SE DESPLAZABA NORMALMENTE CONDUCIENDO LA 500.000.000 MOTOCICLETA DE SU PROPIEDAD DE PLACAS BSJ-94 B, CUANDO CAYÓ AL ASFALTO A CAUSA DE UN HUECO QUE HABÍA EN LA VÍA Y FUE ARROLLADO POR EL VEHÍCULO DE PLACAS BSJ-948 CONDUCIDO POR DEISY LISBETH RODRIGUEZ BERNAL, SUFRIENDO GRAVES LESIONES. 3.782.190.000 QUE SE DECRETE LA VENTA EN PUBLICA SUBASTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 82 NO.19A14 URBANIZACION ANTIGUO COUNTRY DE LA CIUDAD DE BOGOTA, FOLIO 50C-370158, CEDULA CATASTRAL AAA0098KWZE, ESCRITURA 663 DEL 15 DE ABRIL DE 1998. CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO PAGO POR DAÑO CAUSADOS A JONH ALEJANDRO BUSTAMANTE ACERO POR ACCIDENTE DE TRANSITO CAUSADO POR HUECO EN LA VIA PUBLICA ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) EI FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO EI EI NO NO NOI JONNY CASTRO EI EI NO NOI NO JONNY CASTRO EI EI EI NO NO NO JONNY CASTRO DIVISION MATERIAL DE UN INMUEBLE SOBRE EL CUAL LE ASISTE DERECHO CD AL IDU POR CUENTA DE UN COBRO POR VALORIZACIÓN. QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 4967 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2011 MEDIANTE LA CUAL SE DECLARO EL SINIESTRO DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO DEL CONTRATO 068 DE 2009. QUE A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SE CONDENE AL IDU A LA 415.443.022 DEVOLUCION DE LA SUMA DE 415.443.022 DEBIDAMENTE INDEXADA QUE CONTRATO 068 DE 2009. MI MANDANTE TUVO QUE CANCELAR EL 11 DE MAYO DE 2012 EN VIRTUD DEL SINIESTRO DECLARADO MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SEÑALADOS EN SU CALIDAD DE COASEGURADOR ACEPTANTE DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POLIZA GU074427 FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) IDU PAGO POR 11001 4003 039 CONSIGNACIÓN 2015 00391 00 QUE SE DECLARE EN MORA DE RECIBIR AL SR. JUAN DE JESUS ESPITIA LEON Y /O SUS HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS COMO 6.892.936 ACREEDORES DE LA OBLIGACION CORRELATIVA DE ENTREGARLE 6.892.936 CONFORME EN LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE LA ESCRITURA PUBLICA 78 DE 21 DE FEBRERO DE 2013 NOTARIA 31. PAGO POR CONSIGNACION DE UNAS SUMAS DE DINERO COMO CONSECUENCIA DE UNA EXPROPIACION ADMINISTRATIVA EI EI EI NO NO NO JONNY CASTRO IDU PAGO POR 11001 4003 064 CONSIGNACIÓN 2015 00985 00 QUE SE DECLARE EN MORA DE RECIBIR AL SR. JUAN DE JESUS ESPITIA LEON Y /O SUS HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS COMO 18.892.936 ACREEDORES DE LA OBLIGACION CORRELATIVA DE ENTREGARLE 6.892.936 CONFORME EN LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE LA ESCRITURA PUBLICA 78 DE 21 DE FEBRERO DE 2013 NOTARIA 31. PAGO POR CONSIGNACION DE UNAS SUMAS DE DINERO COMO CONSECUENCIA DE UNA EXPROPIACION ADMINISTRATIVA EI EI EI NO NO NO JONNY CASTRO ARANGO MIRYAM DE QUINN REYES CELESTE TORO EJECUTIVO IRIS REPARACION DIRECTA 1100131030071997 03978-01 112.899.730 QUE SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO CONTRA LOS SUCESORES DEL N/A SEÑOR LEONEL TORO GIRALDO POR EL VALOR DE 112.899.730 EI N/A N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO 2500023260001998 02714-01 1.010.931.446 QUE SE DECLARE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LOS DEMANDADOS POR LA MUERTE DE LOS SE¤ORES THOMAS D~ARCY QUINN N/A Y ZULMA REYES DE QUINN OCURRIDA EL 20 DE OCT/96 Y DE LA SEGUNDA EL 21 DE OCT. EN SANTA FE DE BOGOTÁ . FPIA DESFAVORABLE N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO EPPI N/A N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO PA N/A N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO FPIA FAVORABLE N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO FPIA FAVORABLE N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO FPI FAVORABLE N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO SE ENCUENTRA EN TRAMITE LOS OFICIOS DE EMBARGO A BA PARDO GONZALEZ SANMIGUEL REPARACION MARIA EUGENIA DIRECTA 2500023260002001 01951-01 QUE SE DECLARE ADMISNTRATIVA Y CIVILMENTE RESPONSABLE AL IDU, POR LA CAUSACI¢N DE TODOS LOS PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES IRROGADOS A LA ACTORA CON LA CONSTRUCCI¢N DE LA OBRA PUBLICA, 50.000.000 PUENTE UBICADO EN LA AV. 116 CON NQS, LOCALIZADO ENTRE LAS CRAS. N/A 7, 9 Y 11, QUE DEPRECIO EN MAS DE UN 50% EL VALOR COMERCIAL QUE TENIA ANTES DEL 1 DE OCTUBRE/00 LOS APTOS 601 Y 604 DE LA AV. 116 NO.9 B-81 DIAZ DIAZ LUZ CLOTILDE REPARACION y RODRIGUEZ VASQUEZ DIRECTA CARLOS OCTAVIO 2500023260002001 02159-01 45.000.000 INDEMNIZACION DE TODOS LOS PERJUICIOS MORALES Y MATERIALES COMPAÑIA ASEGURADORA FIANZAS S.A. CONFIANZA CONCOLAR DE - EJECUTIVO S.A. 2500023260002001 02676-01 SOCIEDADES ORBE PROMOTORA CONTRACTUAL INMOBILIARIA LTDA Y ALIVA STUMP DE 2500023260002004 02008-01 SEGUROS DEL ESTADO S.A. y EDUARDO NAVAIS EJECUTIVO CRUZ 2500023260002005 00726-01 N/A SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR VALOR DE $927.059.402, VALOR AMPARADO MEDIANTE LA POLIZA DE CUMPLIMINTO GARANTIA UNICA NO.0666709 EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS, A 927.059.402 N/A FIN DE CUBRIR EL RIESGO QUE SE PRESENTARÁ CON OCASION DEL CONTRATO SOP NO.493/97 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MAYOR - SOP Y EL CONSORCIO COLOMBIANO ARGENTINO CONCOLAR SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO.534 DE 2000 ADJUDICIADO POR RESOLUCIÓN 1316 DEL 17 DE JULIO DE 2000 PREVIA 1.500.000.000 CONTRATO 534 DE 2000 LICITACION PUBLICA IDU-LP-DTE-044-2000. LIQUIDACION JUDICIAL DEL CONTRATO 534 DE 2000 4.810.125 CONTRATO 297/01 - POLIZA DE CUMPLIMIENTO 013601373 CONTRATO 297/01 4 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) PROYECTOS INMOBILIARIOS PROINVA LTDA EN REPARACION LIQUIDACION Y TOLOZA DIRECTA SANDOVAL MARIO ANTONIO 2500023260002006 00312-01 SEGUROS DEL ESTADO EJECUTIVO S.A. 2500023260002006 00768-01 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO LA SOCIEDAD DEMANDANTE ADQUIRIÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 5673 DE 1990 LOS INMUEBLES CON MATRÍCULA 50C-1463866 Y 50C-1463864, INMUEBLES AFECTADOS CON RESERVA PARA FUTURAS AMPLIACIONES DEL PLAN VIAL. OFICIALIZANDO LA RESERVA Y AFECTANDO LOS PREDIOS JURIDICAMENTE AL HACERLOS CONTEMPLAR EN EL PROYECTO URBANÍSTICO SEGÚN PLANO K3-400 SANTA CATALINA I Y II DE KENNEDY, QUE ORIGINÓ LA RESOLUCIÓN 1699 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1994 QUE LEGALIZÓ EL PROYECTO URBANÍSTICO. DESDE ESA FECHA EL D.C. EJERCITA ACTOS DE SEÑOR Y DUEÑO SOBRE LOS PREDIOS EN RESERVA PARA FUTURAS AFECTACIONES DE LAS AVENIDAS ALSACIA Y AGOBERTO MEJÍA. LA AUTORIDAD DISTRITAL APARECE GRAVANDO IMPOSITIVAMENTE A LA COMUNIDAD CON UNAS VÍAS, ACCESOS PEATONALES Y ZONAS VERDES DESARROLLADAS, CONSTRUIDAS Y 47.037.550.000 PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO EN PREDIOS AJENOS. EN FECHA 20 DE N/A DICIEMBRE DE 1999, SEGÚN ACTA DE RECIBO 173, LA PROCURADURÍA DE BIENES DEL D.C., RECIBIÓ LOS PREDIOS AFECTADOS EN CUMPLIMIENTO AL MANDATO LEGAL, QUEDANDO A DISPOSICIÍN DE LA ADMINISTRACIÓN. PARA LA ÉPOCA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI, LOS PREDIOS AFECTADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA FUERON UTILIZADOS, ACONDICIONADOS Y SEÑALIZADOS COMO DESVÍO VEHICULAR PARA CONECTAR MAS ADELANTE CON LA MISMA AVENIDA CIUDAD DE CALI, SIN AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO. PRETENDE ENTONCES LEVANTAR LA RESERVA DE LOS PREDIOS POR NO QUERER INCORPORARLOS AL REGISTRO ÚNICO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL D.C. (RUPI), DEVUELVE LA POSESIÓN MATERIAL Y CERTIFICA LA CALIDAD DEL USO DE SUELOS, COMO URBANIZABLES, O PROCEDE A EFECTUAR LA COMPRA. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO EVELIN BAQUERO PARDO FPIA FAVORABLE N/A N/A N/A N/A FPIA FAVORABLE N/A SIGASE ADELANTE CON LA EJECUCIÓN N/A EVELIN BAQUERO SE ENCUENTRA PENDIENTE RESOLVER SOBRE LIQUIDACIÓN PARDO 2500023260002006 01161-01 EL DOMINGO 28 DE 2004, SIENDO LAS 11:00 AM. UN GRUPO DE PEATONES CRUZABA LA CARRERA 19 C (AV. CANDELARIA) CON CALLE 52 SUR PARA DIRIGIRSE AL PARQUE TUNAL. EL VEHÍCULO ARTICULADO DE PLACAS SIA 206.600.000 803 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SI 99 S.A., ATROPELLO A N/A VARIOS DE LOS TRANSEUNTES, ENTRE ELLOS A LA MENOR ROSA ANGELICA GRISALES DE 10 AÑOS. LOS MULTIPLES HERIDOS FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL TUNAL. FPIA N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PROCESO ACUMULADO CON EL 2006-1171 PARDO 2500023260002006 01170-01 EL 28 DE MARZO DE 2004, A LAS 11:50 A.M., UN GRUPO DE PEATONES SE ENCONTRABA ATRAVESANDO LA CARRERA 19 C (AVENIDA CANDELARIA) CON CALLE 52 SUR PARA ACCEDER AL PARQUE TUNAL DONDE SE LLEVARÍA A CABO LA PRESENTACIÓN DE UN CANTANTE. DENTRO DEL 206.000.000 GRUPO DE PEATONES SE ENCONTRABA MARIA LISINE SUAREZ AGUIRRE, N/A MARIA DEYANIRA SUAREZ AGUIRRE Y LA MENOR ROSA ANGELICA GRISALES ORTIZ, QUIENES FUERON ATROPELLADAS POR UN BUS DE TRANSMILENIO. COMO RESULTADO SE PRODUJO LA MUERTE DE LA PRIMERA Y LESIONES EN LAS OTRAS DOS PERSONAS. PA N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PROCESO ACUMULADO CON EL 2006-1171 PARDO 2500023260002006 01171-01 DEMANDA PRESENTADA CONTRA LAS ENTIDADES RELACIONADAS Y CONTRA LA EMPRESA PARTICULAR "SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SI 99 S.A.", A FIN DE OBTENER RECONOCIMIENTO Y PAGO TOTAL DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES SUFRIDOS POR LOS PADRES, HIJA Y COMPAÑERO, CON OCASIÓN DE LA MUERTE DE 700.000.000 N/A LA SEÑORA MARÍA LISINE SUÁREZ AGUIRRE EN HECHOS OCURRDIOS EL 28 DE MARZO DE 2004 AL SER ATROPELLADA POR UN BUS ARTICULADO DE LA EMPRESA TRANSMILENIO A LA ALTURA DE LA CARRERA 19 C (AVENIDA CANDELARIA) CON CALLE 52 SUR. / LA MENOR YERALDIN ALEJANDRA TOVAR SUÁREZ ESTA REPRESENTADA POR SU PADRE. PA N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PROCESO ACUMULADO CON EL 2006-1171 PARDO NULIDAD Y DUARTE OJEDA JORGE 1100133310352007 RESTABLECIMIENT ALFONSO 00048-02 O SE DECLARE LA NULIDAD DE LAS RES. NO. 6568 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2005 Y 444 DEL 1 DE FEBRERO DE 2006, POR LA CUAL SE HACE EFECTIVA UNA 30.769.232 GRARNTÍA Y POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN N/A INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN. SE CONDENE AL IDU A INDEMNIZAR A TITULO DE RESTABLECIMIENTO. FPIA FAVORABLE N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO 2500023260002007 00235-01 ECLARESE QUE EL IDU ES RESPONSABLE ADMINISTRATIVAMENTE DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y MORALES DEL ACCIONANTE.QUE COMO CONSECUENCIA PAGARÁ AL ACTOR LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE 12.000.000.000 N/A POR COMPROMETER LAS VIAS Y ANDENES DE SUS SEDES Y ESTABELECIMENTOS COMERCIALES UBICADOS EN LA AV. CIUDAD DE QUITO NO. 78-20 Y AV. CIUDAD DE CALI 5 A 92 SUR. FPIA FAVORABLE N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO NULIDAD Y OCHOA FORERO JESUS 2500023240002007 RESTABLECIMIENT ADONAI 00254-01 O RECONOCER EL VALOR REAL DEL TERRENO, YA QUE EN LA RESOLUCION NO. 1305 DE 22-03-2007 EXPEDIDA PARA LA EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INMUEBLE UBICADO EN EL NUEVO LOTE NO. 2 3.600.000.000 BOSA IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIAREIA NO. 50S-40424294 N/A NO SE TUVO EN CUENTA LA UBICACIÓN DEL TERRENO,EL DESRROLLO COMERCIAL DEL MISMO, Y LA TASACIÓN QUE COMPRENDA INTEGRAMENTE EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. FPIA FAVORABLE N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO DECLARAR QUE EL IDU ES PATRIMONIAL Y ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLEMENTE POR HABER DEJADO UN ÁREA SOBRANTE NO DESARROLLABLE IDENTIFICADA CON RT 35201, DEL INMUEBLE UBICADO 200.000.000 N/A EN LA AV. CALLE 139 NO. 99 - 60.CONDENAR A PAGAR LOS PERJUICIOS MATERIALES QUE POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE RESULTEN PROBADOS DENTRO DEL PROCESO. FPIA FAVORABLE N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO RUBIO VIVAS LUIS ERNESTO, ORTIZ NELLYS REPARACION Y GRISALES CARDONA DIRECTA OCTAVIO RUBIO VIVAS LUIS REPARACION ERNESTO Y SUAREZ DIRECTA AGUIRRE DEYANIRA SUAREZ AGUIRRE TEOFILO, TOVAR VIRGUEZ GERMAN REPARACION ANTONIO, AGUIRRE ANA DIRECTA ALCIRA Y RUBIO VIVAS LUIS ERNESTO SERVIRICAURTE S.A EN REPARACION LIQUIDACIÓN DIRECTA OSPINA GONZALO MARTINEZ REPARACION DIRECTA 2500023260002007 00750-01 33.144.130 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 523/02 CONTRATO 523/02 5 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CARDONA VDA. DE OROZCO LUZ MARY, GARCIA AGUDELO LUIS ALFREDO Y RIOS TORRES LEOVIGILDO RESPONSABILIDAD CIVIL 1100140030472008 EXTRACONTRACT 00105-00 UAL CUANTIA DE LAS PRETENSIONES 2.517.684 ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO SE DECLARE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LOS DEMANDADOS Y POR ENDE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS AL N/A DISTRITO CON OCASION DEL ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN LA CALLE 67 B SUR CON CARRERA 62. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO EI N/A N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO FSI FAVORABLE FAVORABLE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN, EN SEGUNDA INSTANCIA CONFIRMA LA DE PRIMERA N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO 1100133310352008 00173-00 DECLARAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO CUBIERTO POR LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NO. 18000001061 EN SU AMPARO DE ESTABILIDAD, EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA SOLIDARIA 50.335.942 N/A DE COLOMBIA.ORDENAR QUE DICHA GARANTÍA SE HAGA EFECTIVA EN UN MONTO IGUAL A $50.335.942.CONTRATO 161 DE 2001.RESOLUCIÓN 6564 DE OCTUBRE 3 DE 2005. 2500023260002008 00324-01 QUE SE DECLARE AL IDU ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, BAJO EL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, POR EL DAÑO ANTIJURÍDICO CAUSADO POR LA EXPEDICIÓN DE 7.083.291.208 LA RESOLUCIÓN NO. 15244 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2004, N/A CONFIRMADA`POR LA RESOLUCIÓN NO. 1169 DE MARZO 18 DE 2004, LAS QUE FUERAN POSTERIORMENTE REVOCADAS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 3873 DE 2007 FPIA FAVORABLE N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO 2500023260002009 00909-01 EL IDU CELEBRO CONTRATO 056 DEL 27 DE JULIO DE 2004 CON EL CONSORCIO NUEVA ERA, CONFORMADO POR EQUIPOS Y CONTRUCCIONES VAREGO LTDA, E INCIVIAS LTDA, EL CUAL TENIA POR OBJETO EL SIGUIENTE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CICLORRUTA Y ANDENES DE LA AVENIDA AGOBERTO MEJIA DESDE LA CALLE 42 A SUR HASTA LA AVENIDA BOSA EN BOGOTA. DICHO CONTRATO FUE AMPARADO POR LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 428355 EXPEDIDA POR LIBERTY SEGUROS S.A. UNA VEZ INICIADA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, AL CONSORCIO NUEVA ERA SE LE ATRIBUYERON INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO. 056 DE 2004, POR LO CUAL SE HIZO CONTRATO 056 DEL 27 DE JULIO DE 2.497.765.825 NECESARIO EFECTUAR UN ACUERDO ENTRE EL CONSORCIO Y LIBERTY 2004 CON EL FIN DE CEDER EL CONTRATO 056 DE 2004, ACUERDO QUE SE VIO REFLEJADO EN EL ACTA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2005. QUE SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA COMUNICACION NO. IDU 123896 STCC6500 DEL 24 DE JUNIO DE 2008, RECIBIDA POR LIBERTY SEGUROS S.A. A TRAVES DE SU APODERADO EL 8 DE JULIO DE 2008 MEDIANTE LA CUAL NEGO EL PAGO DE LA RECLAMACION PRESENTADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2007, POR LA QUE SE PRETENDIA EL PAGO DE LA RETENCION EN GARANTIA DERIVADA DEL CONTRATO 070 DE 2004 CEDIDA A LIBERTY POR EL CONSORCIO NUEVA ERA. ACSI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO NULIDAD Y SALVADOR DE LA CRUZ 2500023260002011 RESTABLECIMIENT MEDINA LEONCIO 00200-01 O OBTENER LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 4578 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2008 POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICION DE UN INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACION ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA. RESOLUCION 2632 DEL 21 DE JULIO DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 4578. Y LA 183.300.000 RESOLUCION 3283 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2010 MEDIANTE LA CUAL SE N/A ACLARA LA RESOLUCION 2632. LA RESOLUCION 3590 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010 POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACION POR VIA ADMINSTRATIVA Y LA 4368 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION. INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 4 8A11 MATRICULA 50C-809538. FPIA FAVORABLE N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO GIRON TOLEDO FABIAN REPARACION ALAIN DIRECTA 1100133360332012 00220-00 EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EL SR. FABIAN GIRON Y DEISSY MILENA RUIZ VILLAMIL SE MOVILIZABAN EN UNA MOTOCICLETA DE SU PROPIEDAD, MARCHA YAHAHA DE PLACAS AOQ93 POR LA 7 CON CALLE 172 EN DIRECCION SUR NORTE. AL HACER LA U EN LA INTERSECCION 257.500.000 N/A PARA RETORNAR POR LA CARRERA 7 Y RESULTARON LESIONADOS AL CAER EN UNA ALCANTARILLA DE LA ETB. LAS DOS PERSONAS FUERON TRASLADADAS AL HOSPITAL SIMON BOLIVAR EN DONDE FUERON ATENDIDOS. ACPI N/A N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO 2500023240002012 00572-00 EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN DICIEMBRE 208 DE 2009 PROFIRIO LA RESOLUCION 6311 MEDIANTE LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 13 N. 68 - 40 400.000.000 IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 50C-118315 CON DESTINO A N/A LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA CALLE 13 CON AVDA 68. RESOLUCION 23845 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2010 SE ORDENA EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA. EPPI N/A N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO 1100133360332013 00344-00 EN FEBRERO DE 2011 EN DESARROLLO DE UNA OBRA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU (PARA CUYA REALIZACIÓN CONTRATO CON EL CONSORCIO METROVÍAS MALLA VIAL), SE ENCONTRABAN EN LABORES DE EXCAVACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO EN LA KR 86 A ENTRE LA CALLE 69 B Y LA CALLE 70 A. 2.EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2011 A LAS 11:40 HORAS APROXIMADAMENTE, UNA RETROEXCAVADORA TIPO BOBCAT3 QUE SE N/A 324.225.000 ENCONTRABA REALIZANDO LABORES DE EXCAVACIÓN EN EL FRENTE DE OBRA MENCIONADA EN EL NUMERAL ANTERIOR, "LA FLORIDA", EN LA CARRERA 86A CON CALLE 69A, ROMPIÓ UN TUBO DE GAS.3.LA RUPTURA DEL TUBO DE GAS GENERÓ UNA EXPLOSIÓN, TAL Y COMO QUEDO REGISTRADO EN EL INFORME DE POLICÍA E INFORME CONTENIDO EN EL COSEGC3-ESTP010 - 29. EI N/A N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIA S.A. DE EJECUTIVO CONSTRUCTORA INECON- REPARACION TE S.A. DIRECTA LIBERTY SEGUROS Y CONTRACTUAL ALVAREZ LOPEZ FABIO PAEZ LUNA IRMA YOLANDA, PINTO ANA DORIS, BALLARES NULIDAD SIMPLE CARLOS ANDRES Y CAMELO LUIS GUILLERMO DE DIOS FIGUEROA VELASQUEZ ALEIDA, BOLIVAR REPARACION QUIROGA JOSE VICENTE DIRECTA Y FIGUEROA VELASQUEZ ZORAIDA 6 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE BLANDÓN VIVAS ESMÉRIDA No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) LUZ ACCIÓN TUTELA DE 1100140090512015 00053-01 SEGURA BECERRA CONCILIACIÓN NESTOR GUILLERMO 2015-201 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES - ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO LA ACCIONANTE MANIFIESTA QUE EL 19 DE ABRIL DE 2013 RADICÓ ANTE LA UAECD UNA PETICIÓN EN LA QUE SOLICITA QUE SE REALICE UNA VISITA TÉCNICA EN SU INMUEBLE PARA DETERMINAR SI SE TRATA DE UNA CASA O UN CASA LOTE Y COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE N/A VERIFIQUE SI EL VALOR DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE VIENE COBRANDO DESDE HACE CINCO AÑOS CORRESPONDE O NO A LA REALIDAD DEL PREDIO, PETICIÓN RATIFICADA EN ESCRITO DEL 08 DE MAYO DE 2013, Y A LA CUAL A LA FECHA NO SE LE HA DADO RESPUESTA. DECLARAR QUE LA RESOLUCION 2883 DEL 19 DE ENERO DE 2015 ES NULA. Y POR LO ANTERIOR SOLICITAR A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL 293.669.026 DERECHO EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS VALORES ESTABLECIDOS N/A EN EL RECURSO DE REPOSICION . PREDIO UBICADO EN LA CALLE 63 A 71A53. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO FAVORABLE DECLARA LA NULIDAD DEL FALLO DE PRIMERA N/A INSTANCIA, PERO NO SE DIO ORDEN CONTRA EL IDU. EVELIN BAQUERO SE DECLARO NULIDAD EN LA SEGUNDA INSTANCIA PARDO AUDIENCIA EL 19/08/2015 N/A N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO CD FAVORABLE EDIFICIO CONJUNTO ACCIÓN PASEO DEL LAGO TUTELA PRIMERA ETAPA DE 1100131030112015 00374-01 - RADICO DERECHO DE PETICION 20135261022202 Y NO FUE RESUELTO DE N/A FONDO. CD N/A N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO CALDERON MELGAREJO ACCIÓN HERNANDO TUTELA DE 1100140030722015 01230-01 - DECLARAR LA NULIDAD O REVOCATORIA DE LA RESOLUCION VA38 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 RESPECTO DE LA REASIGNACION, RELIQUIDACION N/A Y COBRO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CRA 65 175-54 MATRICULA 50N00017999 Y CHIP AAA0126XOXR FPIA FAVORABLE N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO CASTIBLANCO MORENO CONCILIACIÓN BLANCA CECILIA BAUTISTA FONSECA ANA CONCILIACIÓN CECILIA CONSORCIO CASTELLANOS ASOCIADOS 2015-21592 EL IDU MEDIANTE RESOLUCION 75344 DETERMINO LA ADQUISICION POR VIA ADMINISTRATIVA DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 127C 89-22 411.345.792 BARRIO ALTOS DE LA ESPERANZA LOCALIDAD DE SUBA MATRICULA 50N- N/A 20110413. LOS VALORES OFERTADOS Y PAGADOS NO CORRESPONDEN AL VALOR REAL DEL INMUEBLE. AUDIENCIA EL 18/08/2015 N/A N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO 2015-40412 INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 127 C BIS 89-15 FOLIO 50N-20110414 BARRIO ALMIRANTE COLON LOCALIDAD DE SUBA, CON EL FIN DE LLEGAR 226.698.202 A UN ACUERDO RESPECTO DEL AJUESTE DEL PRECIO INDEMNIZATORIO N/A OFRECIDO Y ESTIPULADO EN LAS RESOLUCIONES 75295 Y 106542 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2014. AUDIENCIA EL 30/07/2015 N/A N/A N/A N/A N/A EVELIN BAQUERO PARDO N.A. N.A. SE DECLARO LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, POR CUANTO EXISTIA EN EL CONTRATO COMPROMISORIA, Y SE REMITIO A LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA CENTRO DE ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICION. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA FSI NIEGA PRETENSIONES (OCTUBRE 7 DE 2004) REVOCAR LA SENTENCIA DEL 7 DE OCTUBRE DE 2004, PROFERIDA POR LA SECCIÓN TERCERA, SALA DE DESCONGESTIÓN, DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LO EXPUESTO EN ESTA PROVIDENCIA.SEGÜNDO: DECLARAR DE OFICIO LA CONCURRENCIA DE CULPAS Y EN CONSECUENCIA LA RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- POR LA MUERTE DE JEISSON JOYA MARTÍNEZ, DE ACUERDO CON LO CONSIGNADO EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA PROVIDENCIA. CONDENAR AL INSTITUTO DE REVOCA FALLO DE DESARROLLO URBANO -IDU- A CANCELAR POR PRIMERA INSTANCIA CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES LAS SIGUIENTES SUMAS, ASÍ: A CESAR JULIO JOYA (PADRE): LA SUMA DE 50 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. A MARÍA GILMA MARTÍNEZ (MADRE): LA SUMA DE 50 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. A MARIA ESPERANZA JOYA MARTÍNEZ (HERMANA): LA SUMA DE 25 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. A JULIO MAURICIO JOYA MARTÍNEZ (HERMANO): LA SUMA DE 25 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. A ADRIANA JOYA MARTÍNEZ (HERMANA): LA SUMA DE 25 SALARIOS MÍ A PAGAR LA SUMA EQUIVALENTE A L 175 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES PENDIENTES JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA EPPI N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA VERGEL ACCION DE 2500023260002001 & CONTROVERSIAS 0154801 CONTRACTUALES CESAR JULIO JOYA MARIA GILMA MARTINEZ - MARIA ESPERANZA ACCION JOYA MARTINEZ - JULIO REPARACION MAURICIO JOYA DIRECTA MARTINEZ - ADRIANA JOYA MARTINEZ MEDIANTE LA ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES EL DEMANDANTE PRETENTDE QUE SE DECLARE UN ROMPIMIENTO DEL 2.229.567.688 IDU 286-1999 EQUILIBRIO ECONOMICO SURGIDO A FAVOR SUYO COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 286 DE 1999. 2500023260002002 0149201 EL IDU ES RESPONSABLE DE LA TOTALIDAD DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LOS DEMANDANTES POR LA MUERTE DE JEISSON JOYA 61.800.000 MARTINEZ, POR ACCIDENTE OCURRIDO EL 3 DE SEP/00, CON OCASIÓN DE IDU 764 DE 1999 UNA OBRA PÚBLICA QUE VENIA ADELANTANDOSE SOBRE LA CALLE 139 ENTRE CRAS. 111A Y 111B. INSTITUTO DE ACCION DE 2500023260002006 DESARROLLO URBANO - CONTROVERSIAS 0106201 IDU CONTRACTUALES DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 314 DE 2002 CUYO OBJETO CONSISTIÓ EN " REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO DE LA CONEXIÓN DE LA CALLE 80 A LA AUTOPISTA NORTE Y DE LA ADECUACIÓN VIAL QUE PERMITA EL RETORNO NORTE-NORTE SOBRE LA TRONCAL CARACAS..." AL HABER ACTUADO NEGLIGENTEMENTE IDU 315 DE 2002 POR NO EFECTUAR UNOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MANERA COMPLETA Y DETALLADA DE ACUERDO CON LAS REGLAS DEL ARTE. RESARCIR TODOS LOS PERJUICIOS MATERIALES OCACIONADOS POR LOS MAYORES COSTOS QUE TUVO QUE INCURRIR LA ENTIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 243 DE 2003. DE EI N.A. 7 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO NULIDAD Y INGELAS LTDA. 2500023260002006 RESTABLECIMIENT INGESUELOS LTDA. 0168301 O DEL DERECHO SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN NO. 7793 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2005, PROFERIDA POR LA DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES,MEDIANTE LA CUAL SE DECLARO LA OCURRENCIA DEL 38.610.600 SINIESTRO CUBIERTO POR LA POLIZA NO. 7615317 DE CONDOR S.A IDU 314 DE 2002 CONTRATO NO. 314 DEL 30 DE JULIO DE 2002.SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN NO 954 DEL 21 DE FEBRERO DE 2006.SE CONDENE AL IDU A PAGAR EL MONTO DE LOS PERJUICIOS DE TODO ORDEN SUFRIDOS. EPPI N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA ACCION DE INGELAS LTDA. 1100133310312007 CONTROVERSIAS INGESUELOS LTDA. 0012100 CONTRACTUALES SE DECLARE QUE EL IDU INCUMPLIO EL CONTRATO NO. 314 DE 2002, SUSCRITO EL 30DE JULIO DE 2002 CUYO OBJETO FUE CONTRATAR EN FORMA DIRECTA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO DE LA 202.000.000 IDU 314 DE 2002 CONEXIÓN DE LA CALLE 80 CON AUTOPISTA NORTE Y DE LA ADECUACIÓN VIAL QUE PERMITA EL RETORNO NORTE SOBRE LA TRONCAL CARACAS CON CALLE 67 PARA EL SISTEMA TRANSMILENIO. EPPI N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA DECLARAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO CUBIERTO POR LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO NO. 1389377 EN SU AMPARO DE ESTABILIDAD IDU 386 DE 2001 EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A, CREADA PARA EL CONTRATO NO. 386 DE 2001. FPI MEDIANTE AUTO DE 19 DE FEBRERO DE 2013 SE ORDENÓ SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN, SE CONDENO EN COSTAS Y SE CONCEDIÓ TÉRMINO PARA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO. SIN MANIFESTACIÓN DE LA N.A. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO, SIN ELABORAR LAS COSTAS PUES NO OBRA CONSTANCIA DEL PAGO DE GASTOS DE CURADURÍA Y SE ENCUENTRA PENDIENTE FIJAR HONORARIOS. PENDIENTE FIJAR AGENCIAS* N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA QUE SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DEL IDU EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO IDU-BM-164-2005.QUE SE DECLARE QUE EN LA EJECUCIÓN DEL IDU BM 164 DE 2005 CONTRATO NO. IDU-BM-164-2005, SE PRESENTÓ UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO EN CONTRA DE CICON S.A. LIQUIDACION DEL CONTRATO EPPI N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA EPPI N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA EPPI N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA CD N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - EJECUTIVO IDU CICON S.A. 1100133310332008 0015900 36.196.119 ACCION DE 2500023260002008 CONTROVERSIAS 0059801 CONTRACTUALES 7.109.329.709 CONSORCIO NUEVA ERA compuesto por EQUIPOS Y ACCION DE 2500023260002009 CONSTRUCCIONES CONTROVERSIAS 0106901 VAREGO LTDA. - CONTRACTUALES INCIVIAS LTDA. MARCO ANTONIO PEÑA ACCION POPULAR GONZALEZ Y OTROS INSTITUTO DE ACCION DESARROLLO URBANO REPETICION IDU JULIA LUISA BENEDETTI LIANA ACCION REPARACION DIRECTA 1100133310332011 0013900 DE 1100133310322011 0026200 DE 2500023260000201 10061201 EL IDU SUSCRIBIO EL CONTRATO DE OBRA NO. 056 DE 2004. QUE SE DECLARE QUE EXISTIO DESEQUILIBRIO ECONOMICO, QUE SE LIQUIDE 3.000.000.000 JUDICIALMENTE EL CONTRATO 056 DE 2004. QUE SE DECLARE NULA LA IDU 056 DE 2004 RESOLUCION 5907 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y 896 DEL 14 DE FEBRERO DE 2007. 68.301.100 SOLICITAN INDEMNIZACION DE LOS PERJUICIOS QUE ESTIMAN CAUSADOS POR LA INUNDACION DE SUS VIVIENDAS. BARRIO VILLAS DEL DORADO N.A. NORTE, MAS ESPECÍFICAMENTE EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLE 62 Y 64 Y LAS CARRERA 108 Y 109. QUE SE DECLARE QUE OSCAR HERNANDO SOLORZANO PIEDRAHITA, EN DESARROLLO DEL CARGO DE DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES, PAUL LEHOUCQ MONTOYA EN DESARROLLO DEL CARGO DE SUBDIRECTOR TECNICO DE ADQUISICION DE PREDIOS Y GLORIA EUGENIA MUÑOZ CASTRO EN SU CONDICION DE CONTRATISTA DE LA SUBDIRECCION TECNICA DE ADQUISICION DE PREDIOS DEL IDU, ACTUARON CONFIGURANDO CULPA GRAVE AL NO HABER CUMPLIDO LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS A SUS CARGOS ADEMAS DE NO CUMPLIR LAS FUNCIONES ASUMIDAS POR LA ENTIDAD EN VIRTUD DE LA ORDEN DE 13.124.760 SERVICIOS NO. 2300-131 DE 2000 SUSCRITA CON ASSER LTDA, N.A. RELACIONADAS CON LA ENTREGA DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA ELABORACION DE 160 ESTUDIOS DE TITULOS DE INMUEBLES PARA EL PROYECTO AVENIDA EL TINTAL ENTRE AVENIDA VILLAVICENCIO Y AVENIDA BOSA, ASI COMO LA OBLIGACION DE PAGAR OPORTUNAMENTE EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTOS QUE LLEVARON A QUE EL TRIBUNAL MEDIANTE FALLO DE 2 INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO CONTRACTUAL 2003-01596 CONDENARA AL IDU AL PAGO DE 13.124.760 CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIOS. QUE SE DECLARE QUE LA PARTE DEMANDADA INTEGRADA POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU; OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS S.A OCEISA; SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A, CONSORCIO ID, INTEGRADO POR LA FIRMAS INGECONAS LTDA Y LA SOCIEDAD D Y C 8.163.398.552 IDU 159 DE 2007 INGENIERIA S.A SON ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACUALMENTE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS MATERIALES CAUSADOS A LOS DEMANDANTES CON OCASIÓN DEL CONTRATO IDU 159 DE 2007 Y DE SU DEFECTUOSA EJECUCION. 8 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE CONSORCIO UNIVERSAL ANDENES 001 INTEGRADO POR LAS EMPRESAS MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A., UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A. Y HAPIL INGENIERIA LTDA No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) ACCION DE NULIDAD Y 2500023260002011 RESTABLECIMIENT 0111401 O DEL DERECHO ACCION CONJUNTO RESIDENCIAL REPARACION MIRAMONTE P.H. DIRECTA DE 1100133336032201 20005700 NULIDAD Y 2500023370002012 BIENES Y COMERCIO S.A. RESTABLECIMIENT 0011801 O DEL DERECHO ACCION CARLOS ALBERTO NOVA REPARACION DIRECTA SOCODA S.A. DE 1100133360362012 0022800 ACCION DE 2500023260002012 CONTROVERSIAS 0040400 CONTRACTUALES VICTOR MANUEL ACCION PEDRAZA ACEVEDO y REPARACION LUZ O NE HOYOS VEGA Y DIRECTA OTROS DE 1100133360352013 0011100 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) CONSORCIO UNIVERSAL ANDENES 001 INTEGRADO POR LAS EMPRESAS MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A., UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A. Y HAPIL INGENIERIA LTDA. QUE SE DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO 20 DE 2009 SUSCRITO ENTRE EL IDU Y EL CONSORCIO CALLE 134 EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA IDU LP-DTE-001-2009 570.000.000 IDU 20 DE 2009 CUYO OBJETO CONSISTIO EN LA ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA AVENIDA 19 ENTRE CALLE 134 Y 161 CORRESPONDIENTE AL PROYECTA CODIGO DE OBRA 404 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION EN BOGOTA. QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 3185 DEL 19 DE AGOSTO DE 2009. NEGLIGENCIA POR PARTE DEL IDU, POR COLAPSO DEL TALUD DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRA MONTE P.H. HABIENDO CONSTRUIDO EL CANAL O CUNETA EN LA VÍA DE LA RED VIAL DEL BARRIO PARAÍSO, Y POR 218.167.829 N.A. NO HACER NADA PARA CORREGIRLO PESE A LAS INNUMERABLES INSISTENCIAS, SOLICITUDES Y RECOMENDACIONES, LO CUAL RESALTA LA FALLA EN EL SERVICIO DE DICHO INSTITUTO DISTRITAL. CD FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA N.A. DECLARA QUE LA SOCIEDAD DEMANDANTE A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL NO ESTA OBLIGADA AL PENDIENTE PAGO DE LA CONTRIBUCION POR VALORIZACION ASIGNADA Y LIQUIDADA EN LOS ACTOS DECLARADOS NULOS JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA N.A. PAGO DE LA SUMA DE QUINIENTOS CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PENDIENTE DOSCIENTOS CON NEVENTA Y CINCO CENTAVOS ($505,259,282,95) JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA NULIDAD RESOLUCION 49043 DEL 14 DE ENERO DE 2011 QUE RESOLVIO ASIGNAR CONTRIBUCION DE VALORIZACION AL PREDIO DENOMINADO 57.096.698 BARRANCAS SERREZUELITA POR VALOR DE $57.096.698. RESOLUCION N.A. 49861 DEL 7 DE MARZO DE 2011 QUE RESOLVIO EL RECURSO DE RECONSIDERACION. ACSI DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCION No. 49043 DE 14 DE ENERO DE 2011 N.A. PROFERIDA POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBAN - IDU EL 25 DE AGOSTO DE 2010, EL SR. NOVA SE MOVILIZABA EN LA MOTOCICLETA POR LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 13 Y 12 EN BOGOTA, SIENDO LAS 3:05 PM, LAS LLANTAS DEL VEHICULO PASARON POR LAS SALIENTES DE LA VIA QUE CORRESPONDEN A LOS RIELES DEL ANTIGUO N.A. 338.350.000 TREN, LLEVANDO A QUE EL VEHICULO RESBALARA EN FORMA APARATOSA. COMO CONSECUENCIA DE LA CAÍDA SUFRIÓ LESIONES PERSONALES, QUE LE CAUSARON LA FRACTURA DE LA TIBIA Y PERONÉ DE LA EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA QUE LO DEJARON DISCAPACITADO. EPPI N.A. FPI DECLARA LA RUPTURA DEL DESEQUILIBRIO ECONOMICO Y ORDENA PAGAR LA SUMA DE QUINIENTOS CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NEVENTA Y CINCO CENTAVOS ($505,259,282,95) A FAVOR DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE COMO PAGO POR EL IVA CAUSADO. ENTRE LOS BARRIOS EL VIRREY 2 SECTOR Y EL RUBY SOBRE LA DIAGONAL 100 SUR ESTE Y POR ENTRE LA CARRERA 3 D SUR ESTE Y LA CARRERA 1A ESTE HACIA LA HORA DE LAS 15 30 HORAS UNA CRECIENTE DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES ARRASO INTEMPESTIVAMENTE A LA N.A. 1.198.776.500 MENOR LEIDY YINETH PEDRAZA HOYOS POR UN CAÑO QUE ENTRE DICHOS BARRIOS Y DIRECCIONES BAJA LUEGO DE FUERTES LLUVIAS EL 29 DE ABRIL DE 2011, LO QUE LE OCASIONO A LA MUERTE. SOLICITAN REPARACIO DEL DAÑO MORAL Y MATERIAL. CD N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA CONTRATO DE OBRA 043 DE 2009 QUE TUVO POR OBJETO LA IMPLATACION Y CONSTRUCCION DE ANDENES Y CICLORUTA DE LA AV. CALLEJAS HASTA DESDE LA AVENIDA ALBERTO LLERAS HASTA LA AVENIDA SANTA IDU 043 DE 2009 2.339.924.492 BARBARA. EL CONTRATO SE PACTO EN UN PLAZO DE 10 MESES PERO SE PRORROGO 5 MESES MAS A CAUSA DE LOS INCUMPLIMIENTOS DEL IDU. SOLICITA RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL. CD N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA QUE SE CONDENE AL IDU AL PAGO DE 871.074.230 ORIGINADOS EN EL DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL OCURRIDO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 142 DE 2007. OBRAS REQUERIDAS PARA LA FABRICACION INSTALACION, MANTENIMIENTO QUE INCLUYE REPOSICION DE IDU 142 DE 2002 973.574.372 MOBILIARIO URBANO DENOMINADO MODULO DE VENTAS DESTINADO AL APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA CIUDAD DE BOGOTA, FASE 1 ETAPA 2 DE LA RED PUBLICA DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS USUARIOS DEL ESPACIO PUBLICO REDEP. N.A. N.A. CONINSA RAMON H S.A. ACCION DE 2500023360002014 CONTROVERSIAS 0025500 CONTRACTUALES FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. CIVIL ORDINARIO 1100131030092014 REIVINDICATORIO 0073500 DE DOMINIO DECLARAR QUE FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. COMO ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL FIDEICOMISO ENGATIVA, ES LA TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO EN COMUN Y PROINDIVISO CON EL SR. AVELINO VILLAMIL N.A. LANCHEROS SOBRE EL INMUEBLE DENOMINADO ZONA DE CESION PLAN VIAL CON UNA EXTENSION DE 3.190. METROS CUADRADOS. FOLIO DE MATRICULA 50C-1498337 UBICADO EN LA CARRERA 93 64D35 CD N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA COMPAÑÍA AGRICOLA NULIDAD Y 1100133330412015 DE INVERSIONES S.A. RESTABLECIMIENT 0003900 CAISA S.A. O DEL DERECHO ACCION DE NULIDAD CONTRA AUTO DEL 7 DE ENERO DE 2014 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA EXCEPCION AL MANDAMIENTO DE PAGO PROFERIDO POR EJECUCIONES FISCALES DEL IDU POR CONCEPTO DE 14.494.700 VALORIZACION POR BENEFICIO LOCAL ACUERDO 398 DE 2009 ASIGNADA A N.A. TRAVES DE RESOLUCION 16 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2010 AL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1254892 CHIP AAA0077EMXR UBICADO EN CALLE 24C 84-84 INT 1 CD N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA 9 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CONCILIACION PREJUDICIAL QUE JOSE ARISTODEMUS 2015-03662 PRETENDE ACCION BELTRAN RAMOS 498925 DE REPARACION DIRECTA CONCILIACION PREJUDICIAL QUE CARDENAS 2015-13392 PRETENDE ACCION 501987 DE REPARACION DIRECTA ELIZABETH ESPINOSA CONCILIACION PREJUDICIAL QUE 2015-15502 MARANTES SOACHA PRETENDE ACCION 481456 MIGUEL ANTONIO DE REPARACION DIRECTA CONSORCIO PROJEKTA CPT- ACCION DE 2015-39682 CONTROVERSIAS 499799 CONTRACTUALES ALARCON CARMEN AIR - NULIDAD Y 2015-92642 ARIZA CAMACHO ROQUE RESTABLECIMIENT 505313 ARMANDO O DEL DERECHO IDU CONTRACTUAL - - MORALES DAGOBERTO CONSTRUCTORA CONTE 2500023260002000 0047302 2500023260002000 0156501 INE- CONTRATUAL CONTRATUAL CHACON SUAREZ PEDRO REPARACION ANTONIO DIRECTA EXXONMOBIL COLOMBIA 2500023260002001 0283302 DE NULIDAD Y REST. 2500023240002005 DEL DERECHO 0045601 IDU EJECUTIVO 1100133310372008 00006-01 CICON S.A. CONTRATUAL 2500023260002008 00596-01 LABORAL 1100131050102011 00961-00 CONTRATUAL 2500023260002012 00314-00 GEOVANNI HERNANDEZ PAEZ LUIS GABRIEL GARCIA NIETO AHUMADA DE DEL NULIDAD Y REST. 2500023240002012 BUSTO ANA BEATRIZ DEL DERECHO 00509-00 RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA ACCIDENTE OCURRIDO EL 9 DE MARZO DE 2015 AL CAERSE VIOLENTAMENTE CUANDO SE DESPLAZABA POR EL PUENTE PEATONAL QUE SE EXTIENDE DE OCCDENTE A ORIENTE POR ENCIMA DE LA AV. CIUDAD DE CALI Y QUE DESEMBOCA EN LA ENTRADA DEL CENTRO 152.282.500 COMERCIAL HAYUELOS, ACCIDENTE QUE SE DEBIO AL MAL ESTADO DE N.A. UNA HOJA DE LATA QUE CONFORMAN EL PISO DEL CITADO PUENTE METALICO LAS CUALES SE HUNDEN ANTE LAS PISADAS DE LOS TRANSEUNTES QUE POR ALLI SE DESPLAZAN PROVOCANDOLES ACCIDENTES A ALGUNOS DE ELLOS. EI N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2013, EL SOLICITANTE FUE VICTIMA DE UN ACCIDENTE AL CAER EN EL PAVIMENTO DEL CRUCE PEATONAL ESTACION DE TRANSMILENIO CALLE 40 SUR CON AVENIDA CARACAS POR EL MAL N.A. ESTADO DE LA VIA AL HABER GRIETAS Y HENDIDURAS. SOLICITA REPARACION DEL DAÑO. EI N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA PRETENDE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO 026 DE 2009, Y EL PAGO DE IDU 026 DE 2009 LOS VALORES PENDIENTES. EI N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 80840 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. NULIDAD DE LA RESOLUCION 106351 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2014. RESOLUCION 9982 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015 POR N.A. MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE LA EXPROPIACION DEL PREDIO UBICADO EN CALLE 63A NO. 118 - 42, 50C-1403878 Y SE LIQUIDE EL VALOR REAL DEL PREDIO. EI N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. JUAN CARLOS CERVERA ZANGUÑA FALTA APROBACIÓN DEL PAGO PARA TERMINAR PROCESO RAFAEL ARIAS SILVA 59.840.168 COBRO CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 400.000.000 INCUMPLIMIENTO CONTRATO RECLAMACION PERJUICIOS 2.000.000.000 RECLAMO EQUILIBRIO ECONOMICO FSI FAVORABLE 018/97 ADFSI FAVORABLE 073/96 ADFSI FAVORABLE ADFSI DESFAVORABLE ADFSI FAVORABLE RAFAEL ARIAS SILVA ADFSI FAVORABLE RAFAEL ARIAS SILVA NULIDAD RESOLUCION # 919/2000 QUE ADJUDICO LA LICITACION PUBLICA NUMERO LP-GPTM 002/2000 RECLAMACION PERJUICIOS RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR 45.000.000 CONSTRUCCION INTERSECCION AV JORGE GAITAN CORTES CON AV SANTANDER NULIDAD RESOLUCION 14245/04 ORDENO EXPROPIACION PREDIO DIAG 39 1.000.000.000 SUR # 40-98 184.545.000 INCUMPLIMIEN TO DECLARADO POR RESOLUCION 531 DE 2007 5.554.428.916 INCUMPLIMIENTO CONTRATO RECLAMACION PERJUICIOS RECLAMO SALARIOS 130.326.468 CONTRATISTA Y PRESTACIONES NO PAGADOS POR 410.094.823 NULIDAD RESOLUCIONES 6311/09, ADMINISTRATIVA AC13 # 68-40 3845/10 PRECIO 176.850.000 PERJUICIOS ACCIDENTE TRANSITO CALLE 59 SUR CARRERA 80 PAVA DIEGO 1100133360312013 00130-00 282.032.074 RAFAEL ARIAS SILVA RAFAEL ARIAS SILVA 148/2005 ADFSI FAVORABLE 071/2008 EPPI RAFAEL ARIAS SILVA 179/2006 EPPI RAFAEL ARIAS SILVA 435.394 NULIDAD RESOLUCIONES VALORIZACION NUMEROS 2903/11 Y 6184/2012 30.387.000 NULIDAD RESOLUCION VALORIZACION NUMEROS 3626/11 Y 2718/2012 FAVORABLE ADFSI DESFAVORABLE ADFSI DESFAVORABLE ADFSI RAFAEL ARIAS SILVA RAFAEL ARIAS SILVA RAFAEL ARIAS SILVA RAFAEL ARIAS SILVA RAFAEL ARIAS SILVA EI SANCIONES INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL COBRO RESOLUCIONES 018/2009 1202/2010 Y 2911/2010 CONTRA CONSORCIO PUENTE CALLE 63 SE CONFIRMA EL MANDAMIENTO DE PAGO PAGADO EL VALOR DE LA CONDENA. RAFAEL ARIAS PENDIENTE EL SILVA PAGO DE COSTAS FAVORABLE ADFSI FAVORABLE PAGO DE LA CONDENA POR VALOR DE $ 686.968.862 FPI EXPROPIACION 1100133360342013 00069-00 RAFAEL ARIAS SILVA 711 DE 2000 LA 687.785.856 RECLAMO POR DESEQULIBRIO ECONOMICO FAVORABLE SE DECLARÓ EL INCUMPLIMIENTO Y SE CONDENO AL PAGO DE LA CONDENA PAGO A LA ASEGURADORA GARANTE POR VALOR $ 59.840.168 071 DE 1995 1.574.530.000 GAMBOA URBINA FABIO REPARACION LEONARDO DIRECTA EJECUTIVO FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) N.A. 1100133370392013 00048-00 1100133370392013 00050-00 BETANCURT FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) N.A. NULIDAD Y REST. DEL DERECHO NULIDAD Y REST. BIENES Y COMERCIO S.A. DEL DERECHO BIENES Y COMERCIO S.A. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) N.A. - 2500023260001999 1203201 CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO EI - 2500023260001996 0301901 ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) ACCIDENTE OCURRIDO EL 6 DE JUNIO DE 2013 EN MOTO EN LA AV. 116.856.000 AMERICAS A LA ALTURA DE LA CARRERA 50 EL CUAL LE CAUSO DAÑOSY N.A. PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES POR FALLA EN EL SERVICIO - PEREZ MOGOLLÓN CONTRATUAL CARLOS HUMBERTO ARIAS CUANTIA DE LAS PRETENSIONES FAVORABLE RAFAEL ARIAS SILVA EPPI RAFAEL ARIAS SILVA 440.020.000 PERJUICIOS POR EXPROPIACION LOCAL COMERCIAL CALLE 26 # 34a-48 EI RAFAEL ARIAS SILVA 1100133360322013 00428-00 103.000.000 PERJUICIOS ACCIDENTE TRANSITO CALLE 44A CON CALLE 22 EI RAFAEL ARIAS SILVA BAPTISTE ROCKWOO REPARACION YOLANDA CECILIA DIRECTA 1100133360362013 00477-00 147.375.000 PERJUICIOS ACCIDENTE TRANSITO AUTOPISTA NORTE AV PEPE SIERRA EI RAFAEL ARIAS SILVA TORRES CRESPO REPARACION ANGELICA CONSTANZA DIRECTA 1100133360352013 00547-00 255.150.000 PERJUICIOS ACCIDENTE TRANSITO AVENIDA CARACAS CALLE 1A SUR EI RAFAEL ARIAS SILVA CONSORCIO 1193 2500023360002013 01185-00 EI RAFAEL ARIAS SILVA GALINDO SARMIENTO REPARACION SANDRA MILENA DIRECTA 1100133360372013 00144-00 ABDEL RAHMAN ABDEL REPARACION KADER DIRECTA 1100133360332013 00315-00 VARGAS HERNANDEZ REPARACION MARTHA MERCEDES DIRECTA CONTRATUAL 33.000.000 PERJUICIOS ACCIDENTE TRANSITO CARRERA 60 CALLE 63 2.726.655.633 RESTABLECIMIENTO EQUILIBRIO CONTRACTUAL 066/08 10 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE SESAC S.A. No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) 2500023360002013 02064-00 2500023360002013 00303-00 2500023360002015 00519-00 1100103150002015 01526-00 CONTRATUAL ROYAL Y SUN ALLIANCE CONTRATUAL U.T. INTERURBANOS VICENTE GALVIS ROBAYO CONTRATUAL TUTELA 2.137.251.295 DEVOLUCION PARCIAL INDEMNIZACION SEGURO PAGADO 708.676.152 RESTABLECIMIENTO EQUILIBRIO CONTRACTUAL 038/2006 EPPI 020/2009 EI 081/2009 EI SOLICITUD NULIDAD FALLO FAVORABLE AL IDU POR PRESUNTA VIA DE HECHO CUMPLIDAS O PENDIENTES RAFAEL ARIAS SILVA RAFAEL ARIAS SILVA RAFAEL ARIAS SILVA RAFAEL ARIAS SILVA CD N/P EPPI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO COMPRAVENTA ELEVADA EN ESCRITURA PUBLICA No. 2557 DEL 11 DE JUNIO DE 2001. ADFSI FAVORABLE N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO 2500023260002004-00729-01 SE DECLARE ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE AL IDU POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA SEÑORA BERTHA INES SALINAS, PROPIETARIA DEL INMUEBLE DE LA AVENIDA CARRERA 7 No. 169-91, AL N/P 100.000.000 HABER UTILIZADO EN FORMA PERMANENTE EL INDICADO INMUEBLE, PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AV. SAN JOSÉ, CALLE 170 CON INTERSECCIÓN DE LA AV K 7 ADFSI FAVORABLE N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO DE 2500023260002007-00609-01 QUE SE DECLARE A LOS DOCTORES ANDRES CAMARGO ARDILA, LINA MARGARITA AMADOR VILLANEDA Y ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA SON RESPONSABLES POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL . IDU CON LA DECLARATORIA DE DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL N/P DERECHO DE LA RESOLUCIÓN 805 DEL 12 MAYO DE 2000, POR LA CUAL SE DECLARÓ INSUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA LUZ STELLA CAMACHO GÓMEZ ADFSI DESFAVORABLE N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO NULIDAD Y 250002324000RESTABLECIMIENT 2008-00399-01 O SOLICITA LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDO EN LOS OFICIOS IDU-092021 DTDP-8000 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2006, IDU2.105.026.530 N/P 030778 DTDP-80000 DEL 18 DE MAYO DE 2007 Y RESOLUCIÓN No. 1234 DEL 24 DE ABRIL DE 2008. EPPI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO 1100133310352011-00015-00 SOLICITA LA SOCIEDAD DEMANDANTE QUE SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE $468.418.506 POR CONCEPTO DE SALDO DE LA OBRA EJECUTADA A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No. 159 DE 2007 SEGÚN 730.661.338 ACTA 08 DE 25 DE MARZO DE 2009. TAMBIÉN POR LA SUMA DE $262.242.832, CONTRATO No. 159 de 2007. CORRESPONDIENTE AL TOTAL DE LA OBRA FALTANTE EN CUANTO A SU PAGO POR PARTE DEL ENTE DEMANDADO SEGÚN ACTA 08 DE 25 DE MARZO DE 2009. ACPI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO 1100133360362012-00212-00 SE PRETENDE QUE SE LIBRE MADAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE $436.492.733, VALOR AMPARADO MEDIANTE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NC179096 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2005, EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA 463.492.733 CONTRATO No. 164 DE 2005. SEGUROS CÓNDOR S.A., A FIN DE CUBRIR DICHO RIESGO EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 164 de 2005, SUSCRITO ENTRE EL IDU Y LA FIRMA CICON S.A. SE REMITIÓ EL EXPEDIENTE AL AGENTE LIQUIDADOR. N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO 2500023260002012-00341-00 QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN No. 3765 DE 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL IDU, POR LA CUAL SE DECLARÓ LA CADUCIDAD DEL CONTRATO IDU 068 Y SE DIO POR TERMINADO EL MISMO; DE LA 2.000.000.000 RESOLUCIÓN No. 4034 DEL MISMO AÑO QUE LA CONFIRMÓ, Y LA CONTRATO IDU 068 DE 2009 RESOLUCIÓN No. 4059, ASÍ MISMO DEL AÑO 2011 QUE ACLARÓ LA RESOLUCIÓN No. 4034 DEL MISMO AÑO, TODAS ELLAS EXPEDIDAS POR EL SEÑOR DIRECTOR DEL IDU. EPPI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO EPPI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO EI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO ADFSI DESFAVORABLE N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO EI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO INSTITUTO DE ACCION DESARROLLO URBANO REPETICION IDU- EJECUTIVO INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - EJECUTIVO IDU- CONTRACTUAL EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO SOLICITA QUE SE LIBRE 12.000.000 MANDAMIENTO DE PAGO A SU FAVOR CONTRA EL SEÑOR JOSÉ MIGUEL N/P MORENO POR LA SUMA DE $12.000.000. APODERADO DEL PROCESO LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO RIAÑO REPARACION DIRECTA SE DECLARE LA PERTENENCIA DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON EL 50.000.000 FOLIO DE MATRICULA 50S-365985, DENOMINADO TINTALITO LOTE 3 O EL CASCARON SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 169.000.000 SUSCRITO EL 11 DE JUNIO DE 2001 ENTRE EL IDU Y LA SOCIEDAD PANAMCO COLOMBIA S.A. 2500023260002012-00566-00 QUE SE DECLARE PATRIMONIAL Y ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE AL IDU POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA SOECIEDAD SERVICENTRO AGUILA LTDA., COMO PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SERVICENTRO AGUILA LTDA, COMO CONSECUENCIA DE 798.037.986 LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN DESDE FEBRERO DE 2010 PARA LA N/P CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DE TRANSMILENIO LAS CUALES HAN IMPEDIDO Y OBSTACULIZADO EL ACCESO VEHÍCULAR AL MENCIONADO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO UBICADO EN LA CARRERA 17 No. 24-99. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL REPARACION DE CUNDINAMARCA DIRECTA CAR 2500023360002012-00571-00 SE DECLARE RESPONSABLE AL IDU POR LA OCUPACIÓN PERMANENTE DE UNA PARE DE TERRENO DE MENOR EXTENSIÓN QUE HACE PARTE DEL 6.881.355.070 TERRENO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL TUNAL DISTINGUIDO N/P CON EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50S-499859 DE PROPIEDAD DE LA CAR. IDIPRON 2500023260002012-01117-00 QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN No. 4539 DE 2011, CONVENIO INTERDAMINISTRATIVO No. 9.751.991.185 MEDIANTE LA CUAL DECLARÓ EL INCUMPLIMIENTO DE IDIPRON DEL EPPI 022 DE 2009. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 022 DE 2009. REPARACION DIRECTA CONTRACTUAL NULIDAD Y 110013337039BIENES Y COMERCIO S.A. RESTABLECIMIENT 2013-00051-01 O NEIRA NIÑO JAIRO OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO N/P 2500023260002003-11119-02 SERVICENTRO AGUILA RESEÑA DEL FALLO FINAL N/P INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - CONTRACTUAL IDU- CONSTRUCTION CORPORATION GLF SOBRECOSTOS FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) EL DESPACHO ORDENÓ SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN CONTRA EL SEÑOR JOSÉ MIGUEL MORENO 110013103002200111558-01 INGECONAS LTDA CONTRACTUAL FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) N/P GAITAN FORERO RAFAEL REIVINDICATORIO GOMEZ RESTABLECIMIENTO EQUILIBRIO EJECUCION CONTRATO CONSULTORIA ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FAVORABLE 1100131030262001-00269-01 INVERSIONES MORENO S.A 1.550.595.633 CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO FPI FONDO NACIONAL DEL EJECUTIVO AHORRO HIPOTECARIO SALINAS DE BERTHA INES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ORDINARIO LABORAL 1100131050342013-00057-00 LA SOCIEDAD SOLICITA LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES Nos. 3625 DE 2011 QUE RESOLVIÓ LA ASIGNACIÓN CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 1.189.313 AL PREDIO DENOMINADO "ZONA DE CONTADOR", 6171 DE 2012 QUE N/P RESOLVIÓ EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y 2720 DE 2012 QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE APELACIÓN. 11.334.000 QUE EN VIRTUD DE LA SOLIDARIEDAD LEGAL ENTRE EL DUEÑO DE OBRA CONSTRUIDA Y LOS TRABAJADORES CONTRATADOS POR EL CONTRATO No. 071 DE 2008. CONTRATISTA DE OBRA, SE LE PAGUE LAS ACREENCIAS LABORALES DEBIDAS. 11 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO NULIDAD Y 110013337041BIENES Y COMERCIO S.A. RESTABLECIMIENT 2013-00094-01 O 4.881.578 SE SOLICITA LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES Nos. 3624 DE 2011 QUE RESOLVIÓ ASIGNAR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN AL PREDIO N/P DENOMINADO "ZONA DE CONTADOR", 6170 DE 2012 QUE RESOLVIÓ DE REPOSICIÓN Y 2719 DE 2012 QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE APELACIÓN. ADFSI DESFAVORABLE N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO NULIDAD Y 110013337041BIENES Y COMERCIO S.A. RESTABLECIMIENT 2013-00095-01 O 51.942.607 SOLICITAN LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 2906 DE 2011 QUE RESOLVIÓ LA ASIGNACIÓN DE VALORIZACIÓN AL PREDIO DENOMINADO N/P "LOTE 2 DE CONTADOR", 6168 DE 2012 QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y 2625 DE 2012 QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE APELACIÓN. ADFSI DESFAVORABLE N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO RIVERA VEGA BEATRIZ ORDINARIO ELENA LABORAL 1100131050052013-00134-00 11.800.000 QUE EN VIRTUD DE LA SOLIDARIEDAD LEGAL ENTRE EL DUEÑO DE OBRA CONSTRUIDA Y LOS TRABAJADORES CONTRATADOS POR EL N/P CONTRATISTA DE OBRA, SE LE PAGUE LAS ACREENCIAS LABORALES DEBIDAS. EI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONTRACTUAL ASESORÍA S.A. - ETA 1100133360342013-00143-00 CONTRATO IDU-057-2007 FPI FAVORABLE N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO N/P ADFSI DESFAVORABLE N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO NULIDAD Y 110013337041BIENES Y COMERCIO S.A. RESTABLECIMIENT 2013-00150-01 O CUEVAS MARIELA GIO LUZ NULIDAD Y 110013335011RESTABLECIMIENT 2013-00163-00 O 139.600.048 CONTRATO - RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL 8.344.420 NULIDAD - RESOLUCIÓN -- VALORIZACIÓN 107.232.445 QUE SE DECLARE EL CONTRATO REALIDAD CON OCASIÓN A LA CONCURRENCIA DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO, NO N/P OBSTANTE QUE SE SUSCRIBIÓ UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. FPI DESFAVORABLE N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO QUE SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE $480.918.351, VALOR AMPARADO POR LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CONTRATO No. 047 DE 2009. CIS720408 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009, EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ROYAL & SUN ALLIENCE SEGUROS S. A., A FAVOR DEL IDU. EPPI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO EI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO EI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO EPPI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO EPPI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - EJECUTIVO IDU- 1100133360362013-00181-00 480.918.351 INSTITUTO DE REPARACION DESARROLLO URBANO DIRECTA IDU- 1100133360382013-00355-00 SE PRETENDE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA 146.028.857 CONSTRUCTORA PIJAO CON OCASIÓN AL HUNDIMIENTO DE LA CARRERA N/P 11 ENTRE CALLES 92 Y 93. TOBO ROMULO CONTRACTUAL 1100133360382013-00380-00 246.030.709 CONTRACTUAL 2500023360002013-00531-01 LA ASEGURADORA SOLICITA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN No. 4539 DE 2011 Y LA RESOLUCIÓN 5101 DE 2011, MEDIANTE LAS CUALES EL IDU CONVENIO INTERDMINISTARTIVO No. 16.849.912.322 DECLARÓ EL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 022 DE 2009. No. 022 POR PARTE DE IDIPRON Y OCURRENCIA DE UN SINIESTRO POR LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR CONFIANZA S. A. 2500023360002013-00541-00 EL IDU PRETENDE QUE SE LIBRE MADAMIENTO DE PAGO CON BASE EN CONVENIO INTERDAMINISTRATIVO No. EI 16.849.912.322 LAS RESOLUCIONES Nos. 4539 Y 5101 DE 2011, QUE DECLARARON EL 022 DE 2009. INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTARTIVO No. 022 DE 2009. USCATEGUI ASEGURADORA CONFIANZA S.A. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - EJECUTIVO IDU- CONTRATO -- CONTRATO CONTRACTUAL - RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO CONTRATO IDU 116-2006. LA SOCIEDAD DEMANDANTE PRETENDE LA NULIDAD DE LOS OFICIOS Nos. 20123250585311 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 20123250695561 DE FECHA 1.922.453.617 16 DE OCTUBRE DE 2012, POR MEDIO DEL CUAL SE NEGÓ LA SOLICITUD N/P TENDIENTE AINICIAR LOS TRÁMITES DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA DEL INMUEBLE CON FOLIO DE MATRICULA 50S-40294003 Y 50S-40273434. OSPINAS Y CIA S.A. NULIDAD Y 250002341000RESTABLECIMIENT 2013-00638-00 O BOCACOLINA S.A. CONTRACTUAL 2500023360002013-00935-00 12.983.799.745 INCUMPLIMIENTO - DE CONTRATO -- PAGO - INDEMNIZACIÓN -CONTRATO No. 221 DE 2002. RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL ADFPI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO BOCACOLINA S.A. CONTRACTUAL 2500023360002013-01065-00 6.001.389.496 INCUMPLIMIENTO - DE CONTRATO -- PAGO - INDEMNIZACIÓN -CONTRATO No. 220 DE 2002 RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO CONTRACTUA EPPI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO EPPI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO SE PRETENDE POR PARTE DEL IDU QUE SE CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES DE HACER CONSIGNADAS EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. IDU.077-2006. DEL CONTRATO ESTATAL. EI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO NULIDAD Y CIFUENTES RAMIREZ 250002342000RESTABLECIMIENT FRANCISCO JAVIER 2013-01223-00 O PRETENDEN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN No. 2757 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2012, EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL IDU, POR MEDIO DEL 1.008.178.104 CUAL RESUELVE DECLARAR INSUBSISTENTE A PARTIR DEL 11 DE N/P OCTUBRE DE 2012, EL NOMBRAMIENTO ORDINARIO EFECTUADO A FRANCISCO JAVIER CIFUENTES RAMIREZ. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - EJECUTIVO IDU- 1100133367222014-00078-00 ZAPATA TRUJILLO JUAN CONTRACTUAL CARLOS 1100133367192014-00079-00 202.905.293 SE PRETENDE QUE SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CONTRATO No. IDU-077 DE 2006. DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. IDU-077 DE 2006. EI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO INTERPRO S.A.S. 250002336OOO2015-00179-00 949.271.397 SOLICITA EL CONTRATISTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y EL CONTRATO No. 082 DE 2009 RECONOCIMIENTO DEL DESEQUILIBRIO ECONOMICO. EI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO SE INVERTIGUE POR PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN LA POSESIÓN ILEGAL DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL IDU . EL INMUEBLE N/P QUEDA UBICADO EN LA CALLE 55 SUR No. 94-80. EI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO CONTRATO No. 171 DE 2007 EI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO CONTRATO No. 170 de 2007 EI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO CONTRATO 174 DE 2007 EI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO RECONOCIMIENTO DE OBRAS COMPLEMETARIAS QUE NO FUERON CONTRATO 136 DE 2007. RECONOCIDAS POR LA ENTIDAD EI N/P N/P N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO CONTRACTUAL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - PENAL IDU- 11001OOOOO762013-02202-01 POYRY INFRA SAS TRIBUNAL DE N/P ARBITRAMENTO 1.325.094.933 SOLICITA EL RECONOCIMIENTO DE MAYOR DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO PERMANENCIA Y EL INGETEC S.A. TRIBUNAL DE N/P ARBITRAMENTO 1.528.965.858 SOLICITA EL RECONOCIMIENTO DE MAYOR DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO PERMANENCIA Y EL INTERCOL LTDA. TRIBUNAL DE N/P ARBITRAMENTO 3.395.003.959 SOLICITA EL RECONOCIMIENTO DE MAYOR DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO PERMANENCIA Y EL TRIBUNAL DE N/P ARBITRAMENTO 21.178.746.177 CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE CONFASE S.A. III - 12 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NASSAR MONTOYA OTTO ACCIÓN LUIS TUTELA CUANTIA DE LAS PRETENSIONES DE 1100140090302015-00043-01 ROYAL Y SUN ALLIANCE CONTRACTUAL SEGUROS S.A. 1100100045-201500882-01 NULIDAD Y WILLIAM PIEDRAHITA 2500023240002010 RESTABLECIMIENT GUTIERREZ 00598-01 O DEL DERECHO CONTRALORIA GENERAL ACCION POPULAR DE LA REPUBLICA 2500023240002010 00714-01 1.044.120.000 ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) FAVORABLE SOLICITA LA NULIDAD DE LOS ACTOS DECLARARON LA CADUCIDAD DEL CONTRATO EI N/P ADMINISTRATIVOS QUE NULIDAD DE LA RESOLUCION 865 DEL 25 DE MARZO DE 2010, RESOLUCION 850 DEL 24 DE MARZO DE 2011, RESOLUCION 521 522 527 DEL 24 DE FEBRERO 2010, RESOLUCION 5348 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, $5,418,491,041 RESOLUCION 5390 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, RESOLUCION 5498 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2009, RESOLUCION 4825 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2009, RESOLUCION 4847 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, RESOLUCION 4608 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2009. LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INTERPUSO ACCION POPULAR CONTRA LAS EMPRESAS DEL GRUPO NULE (INCLUIDA AGUAS KAPITAL); EN CONTRA DE VARIAS SOCIEDADES, EN CONTRA DE ALGUNOS S/C FUNCIONARIOS DE FONADE, DEL INVÍAS, DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO, CONTRA ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL (A PARTIR DE LA LEY 1395 DE 2010), CONTRATOS IDU 071 DE 2008 Y 072 DE 2008. MARCO VINICIO 1100133310422010 ACCION DE GRUPO CARDENAS FORERO 00171-00 MINUSVALIA PATRIMONIAL CONSISTENTE INICIALMENTE EN COLOCAR LOS INMUEBLES EN UNA CONDICION QUE NO PERMITE A SUS PROPIETARIOS GOZAR DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA LIBRE DISPOSICION DE SU PROPIEDAD PRIVADA CON ARREGLO A LAS LEYES, REPRESENTADA ESTA MINUSVALIA EN LA IMPOSIBILIDAD DE ACUDIR AL MERCADO INMOBILIARIO PARA ENAJENAR, ARRENDAR O HIPOTECAR TALES BIENES, DADAS LAS SANCIONES AMBIENTALES QUE BUSCAN IMPEDIR LA REALIZACION DE LOS VERTIMENTOS AL SISTEMA DE 166.516.181.562 ALCANTARILLADO DISPUESTO (PLANTAS DE TRATAMIENTO Y VALLADOS), Y A LA CIRCULAR DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION DIRIGIDA A CURADORES URBANOS DE BOGOTA, PARA IMPEDIR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS HASTA TANTO SE REALICEN LOS AJUSTES TECNICOS Y URBANISTICOS EN DISCUSION, CONLLEVADO UNA PERDIDA DE VALOR PATRIMONIAL, ARRENDAMIENTOS Y COSTO DE OPORTUNIDAD PRA LA CONSTITUCION DE GARANTIAS REALES. HACIENDA SAN SIMON SUBA CAROLINA GUTIERREZ REPARACION DE VALDERRAMA DIRECTA NUEVO CONCEPTO INGENIERIA EN REPARACION DIRECTA FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FSI 1100133310432010 00175-01 REPARACION DIRECTA ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) QUE SE LE OREDENE A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL IDU, SE PRONUNCIE SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY 1739 DE 2014, N/P RESPECTO DE LA CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO PARA LOS CONTRIBUYENTES DE VALORIZACIÓN. DECLARAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 20105660462901 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010 PROCESO 11/01, 20105660474791 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 PROCESO 12/01, 20105660463201 DEL 9 DE SEPTIEMBRE $3,555,779,259 DE 2010 PROCESO 13/01, 20105660463831 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010 PROCESO 19/01, RESOLUCION 20105660469551 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 PROCESO 24/01. TODOS EJE 2 DEL 20 DE MARZO DE 2001. PROMOTORA GADAVI CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO FAVORABLE EN SENTENCIA DEL 9 DE JULIO DE 2015, EL JUZGADO 37 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO SEÑALÓ QUE EL ACTOR TENÍA LAS ACCIONES CONTENCIOSAS N/P ADMINISTRATIVA PARA TACAR LA DECISIÓN DEL IDU AL RESOLVER LA SOLICITUD. N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO N/P N/P N/P LEANDRO ALBERTO LOPEZ ROZO N/P ACPI ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO EPPI ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FSI DESFAVORABLE REMITIDO A CIVILES POR COIMPETENCIA 1100133310322007 00039-02 PAGO DE PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS A LOS DEMANDANTES CON LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE TERCER NIVEL QUE CONECTA LA AVENIDAD CIUDAD DE QUITO CON LA AUTOPISTA NORTE, SENTIDO SUR NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA DEBIDO A LA INTIMIDAD A QUIENES RESIDEN EN EL ENTORNO DE DICHA OBRA, LOS 2.616.797.384 APARTAMENTOS PERDIERON PANORAMA VISUAL, SE DISMINUYO DE MANERA CONSIDERABLE LA ENTRADA DE LUZ NATURAL, SE PRODUJO UN INCREMENTO EN LOS NIVELES DE POLUCION, RUIDO E INSEGURIDAD; LOS DAÑOS CAUSADOS PRO EL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS PRODUJERON OLORES NAUSEABUNTOS, DIFICULTA LAS CONDICIONES DE ACCESO ALOS INMUEBLES DE LOS EDIFICIOS LOS ALISOS Y`PORTO VECCHIO FPIA DESFAVORABLE 2500023260002011 00073-01 QUE SE DECLARE AL IDU Y TRANSMILENIO EN SU CONDICION DE RESPONSABLES DE LA CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE LA FASE II DE TRANSMILENIO Y COMO TAL CONTRATANTES Y LA UNION TEMPORAL TRANSVIAL COMO CONTRATISTA DE LA OBRA, Y LOS MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL TRANSVIAL, LAS SOCIEDADES TECNOLOGIA E INGENIERIA AVANZADA S.A. DE MEGAPROYECTOS, BITACORA SOLUCIONES COMPAÑIA LTDA, CONDUX S.A. MAQUINARIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA, MAINCO, TRANSLOGISTIC SON ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES, EN FORMA SOLIDARIA, POR EL 547.657.824 DAÑO ANTIJURIDICO DETRIMENTO PATRIMONIAL Y POR LOS PERJUICIOS MORALES Y AFECTACION AL BUEN NOMBRE COMERCIAL QUE LE CAUSARON A LA SOCIEDAD DEMANDANTE NCI NUEVO CONCEPTO DE INGENIERIA LTDA POR NO CANCELARLE EL VALOR DE LAS LABORES QUE ESTA REALIZO PARA LAS DEMANDADAS ENLA CONSTRUCCION DE LA TRONCAL DENOMINADA CALLE 26 EN CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA MERCANTIL ACEPTADA POR LA UNION TERMPORAL TRANSVIAL QUE TUVO POR OBJETO LA PRESTACION DE ASESORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SEGUN COTRATO DE OBRA 137 DE 2007. ACPI DESFAVORABLE FAVORABLE DECLARA LA NULIDAD DEL PROCESO COACTIVO A PARTIR DE LA NOTIFICACION ANULAR A PARTIR DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD Y CONTINUAR CON EL PROCESO ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO PROSPERARON LAS PRETENSIONES DE FALTA DE LEGITIMIDAD DE LA CAUSA POR PASIVA ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO NIEGA LAS PRETENSIONES TODA VEZ QUE NO SE DEMOSTRARON LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO 13 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 1100133310352008 00180-02 EL 24 DE ABRIL DE 2006, SIENDO APRÓXIMADAMENTE LAS 4:10 P.M., EN LA VÍA QUE DEL BARRIO SAN FRANCISCO CONDUCE AL BARRIO VILLA GLORIA, A LA ALTURA DE LA DIAGONAL 96 H BIS CON CARRERA 18 J SUR, CUANDO EL MENOR FERNEY DARIO LIS FULA AL INTENTAR CRUZAR LA CALLE HACIA EL BARRIO LA ESPERANZA, SUFRIÓ UN ACCIDENTE AL SER ATROPELLADO POR UN VEHÍCULO FURGÓN DE PLACAS TKH-218, DEBIDO A QUW NO PUDO SUBIR AL ANDEN QUE SE ENCONTRABA OBSTRUÍDO POR EL 924.000.000 PUENTE ELEVADO QUE AL SER QUITADO DEL SERVICIO FUE DEJADO SOBRE LA CALZADA PEATONAL, PERMANECIENDO ALLÍ POR MAS DE 3 AÑOS, SIN QUE FUERA RETIRADO POR EL IDU. EL MENOR FUE ATENDIDO POR URENCIAS DEL HOSPITAL MEISEN, SIENDO TRASLADADO LUEGO AL HOSPITAL MILITAR DONDE PERMANECIÓ POR ESPACIO DE 63 DÍAS. SE LE AHN PRODUCIDO SECUELAS ANATÓMICAS, FISIOLÓGICAS Y FUNCIONALES DE CARÁCTER PERMANENTE. 2500023260002010 00280-01 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS POR LAS OMISIONES EN QUE INCURRIERON AL NO EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE LES CORRESPONDIA EN EL DESARROLLO DEL 2.184.671.618 PROYECTO CIUDADELA CAMPO VERDE, TAL COMO QUEDÓ ESTIPULADO EN EL LAUDO ARBITRAL DE 23 DE OCTUBRE DE 2008. (REFERENCIA CONTRATO DE FIDUCIA SUSCRITO ENTRE METROVIVIENDA Y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE. EPPI 2500023260002012 01155-01 EL SR. RAINER DIMITRI FLOREZ BELTRAN FALLECIO COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE QUE SUFRIO EL DIA 17 DE JUNIO DE 2008 558.869.218 EN LA CALLE 134 POR CARRERA 53C DE BOGOTA CUANDO A BORDO DE SU MOTO COGIO UN HUECO DE ESTA MALLA VIAL PRINCIPAL SOPORTANDO UN DAÑO ANTIJURIDICO QUE NO ESTABA OBLIGADO A SOPORTAR. FPIA NULIDAD Y 2500023410002014 FRANCISCO CABALLERO RESTABLECIMIENT 00526-00 DIAZ O DEL DERECHO QUE SE REVOQUE PARCIALMENTE EL ACTO ADMINISTRATIVO 3104 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 PROFERIDO POR EL IDU EL CUAL DETERMINA LA 7.092.653.151 ADQUISICION DE UN INMUEBLE POR EL PROCEDIMIENTO. RESOLUCION 3104 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2012, RESOLUCION 1942 DE 10 DE JULIO DE 2013, RESOLUCION 2391 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EI ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO NULIDAD Y 2500023410002014 RESTABLECIMIENT 00616-00 O DEL DERECHO REVOCATORIA PARCIAL DE LA RESOLUCION 3747 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CUAL DETERMINA LA ADQUISICION DE UN INMUEBLE POR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACION ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA EN SUS ARTICULOS 4 Y SIGUIENTES. RESOLUCION 2314 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013. RESTABLECER EL 252.250.397 DERECHO ECONOMICO A PARTIR DE LA DECLARACION DE INDEMNIZACION DEL PREDIO SOPORTADO EN UN CORRECTO AVALUO COMERCIAL MAS LA LIQUIDACION DEL LUCRO CESANTE Y SU PAGO INMEDIATO. PREDIO UBICADO EN LA CALLE 58C SUR 80 A 01 CHIP AAA0143ZRSK, 50S-1152429. RESOLUCION 2314 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EI ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO REPARACION DIRECTA RAMIRO LIS LIS GOMEZ ESTRADA REPARACION CONSTRUCCIONES S.A. DIRECTA GERMAN MARQUEZ MANUEL FORERO FLORES REPARACION DIRECTA ANTONIO JUSUS ANTONIO ORDINARIO SANCHEZ CASTILLO LABORAL ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO DESFAVORABLE RECONOCER Y PAGAR A FAVOR DEL DEMANDANTE LA PENSIÓN RESTRINGIDA DE JUBILACIÓN OFICIAL CON SUS RESPECTIVAS MESADAS 12.887.000 ADICIONALES, LA INDEXACIÓN O CORRECCIÓN MONETARIA DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL, Y LOS RESPECTIVOS INTERESES MORATORIOS ESTABLECIDOS . FSIC FAVORABLE FPIA DESFAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO REPARAR EL DAÑO CAUSADO POR LA DEMOLICION DE LA CASA HABITACION DEL DEMANDANTE Y SE INDEMNICE POR EL LUCRO CESANTE DEL TALLER QUE ATENDIA EN EL PREDIO DEMOLIDO UBICADO EN LA AUTOPISTA SUR O CARRERA 58 NO. 44G-41 FPIA DESFAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO PROMOTORA GADAVI REPARACION DIRECTA 2500023260002010 00251-01 JULIO MURCIA CUBILLOS REPARACION DIRECTA 2500023310002006 02032-01 821.776.612 NULIDAD Y 1100103250002011 RESTABLECIMIENT 00265-00 O DEL DERECHO JORGE ENRIQUE ROJAS PROCESO ABRIL EJECUTIVO FAVORABLE 1100131050182008 00837-01 SE DECLARE RESPONSABLE AL IDU POR LA OCUPACION ILEGAL DE UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD ACTORA EL CUAL HABIA SIDO 539.117.816 EMBARGADO Y SECUESTRADO POR LAS ENTIDADES DEMANDADAS DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO 14/02 EJE 2 DEL 20 DE MARZO DE 2001. PREDIO UBICADO EN LA AC 72 NO. 13-66 APTO 401. JORGE URIEL SILVA FSI 1100133310362009 00017-00 QUE SE DECRETA LA NULIDAD DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 PROFERIDO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IDU MEDIANTE EL CUAL SE SANCIONO CON DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL POR EL TERMINO DE 10 AÑOS POR CONSIDERARSE 914.662.870 DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE POR LA SUPUESTA VIOLACION DEL ARTICULO 48 NUMERALES 17 Y 46 DE LA LEY 734 DE 2002 POR CUANTO NO SE DECLARO IMPEDIDO PARA ACTUAR CONFIGURANDO DE ESTA MANERA LA SUPUESTA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES. QUE SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE 72854934.35 VALOR AMPARADO POR LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN SU AMPARO DE ESTABILIDAD NO. 00192310 DEL 22 DE AGOSTO DE 2000, EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA SEGUROS DEL ESTADO S.A. OTORGADA CON EL FIN DE AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 445 DE 2000 CELEBRADO ENTRE EL IDU Y LA UNION TEMPORAL VARGAS 85.982.651 VELANDIA, INTEGRADA POR LAS SOCIEDADES VARGAS VELANDIA LTDA HOY XIE S.A. LA VIABILIDAD Y JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL CUYO OBJETO ERA LLEVAR A CABO LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA EVALUACION Y REHABILITACION DE LA CALLE 129 BIS DE LA CARRERA 7 A LA CARRERA 3, LA CALLE 131 DE LA CARRERA 100 A LA 106 Y LA REHABILITACION DE LA CALLE 182 DE LA AUTOPISTA NORTE A LA CARRERA 47 DE BOGOTA. RESOLUCION 4199 DEL 30 DE AGOSTO DE 2006. RESOLUCION 6963 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006 FAVORABLE CASACION ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO EI ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO EPPI ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO 14 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) IDU ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 1100133310322010 00029-00 L DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2005, APROXIMADAMENTE A LAS 21:15 HORAS, MIENTRAS SE TRASLADABAN POR LA AV. CALLE 13 A LA ALTURA DE LA CRA 62 DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN SENTIDO OCCIDENTE 114.466.949 ORIENTE, CAYERON A UN HUECO UBICADO EN LA CITADA VIA, LO CUAL HIZO PERDER EL CONTROL DE LA MOTOCICLETA CAYENDO AL PISO APARATOSAMENTE, RESULTANDO CON HERIDAS Y SUFRIENDO DAÑOS CONSIDERABLES LA MOTOCICLETA. FSI RESPONSABILIDAD CIVIL 1100133310382010 EXTRACONTRACT 00037-00 UAL EL CONSORCIO VIA AL LLANO, EJECUTARON LA OBRA PARA EL IDU EL CONTRATO 058 DE 2004 PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS Y DISE¿OS PARA LA AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DELA AUTOPISTA AL LLANO ENTRE EL CAI DE YOMASA Y EL INICIO DE LA CONCESION BOGOTA - VILLAVICENCIO. EL CONTRATO SE LIQUIDO DE COMUN ACUERDO POR ACTA N¿ 14 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y EN 112.008.382 ESTA ACTA LOS DEMANDANTES DEJARON LA SALVEDAD DE QUE EL IDU LES QUEDABA DEBIENDO LA CANTIDAD DE $36.118.340. PARA EL MOMENTO LA LIQUIDACION DEL CONTRATO 058-2004 EL IDU NO HABIA DEVUELTO A MIS REPRESENTADOS EL VALOR DE LA RETENSION EN GARANTIA PACTADA EQUIVALENTEMENTE A $11.539.571. EL IDU CERTIFICO LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO. CONSORCIO VIA AL LLANO INTEGRADO POR GMC INGENIEROS LTDA. Y JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS. EPPI ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO JUNTA ACCION 1100133310322007 COMUNAL. BARRIO 00333-00 LA UNIDAD SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO EN CONTRA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA UNIDAD POR LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 2.252.291,28), CORRESPONDIENTE AL SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO COMO 2.884.326 CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DE OCURRENCIA DEL SINIESTRO REALIZADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 6352 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2005, DEBIDAMENTE EJECUTORIADA EL 12 DE JUNIO DE 2006, DEL CONTRATO IDU-507 DE 1999SUSCRITO CON EL DEMANDADO REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR LUIS FERNANDO IBAÑEZ. EPPI ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO EPPI ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO LUZ MARINA REPARACION ECHEVERRY TRUJILLO DIRECTA GMC - INGENIEROS S.A. CUANTIA DE LAS PRETENSIONES FAVOIRABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FAVORABLE CONSORCIO CEI - SMA IDU 1100133360312013 00355-00 NTRE EL IDU Y EL CONSORCIO CEI SMA, INTEGRADO POR LAS SOCIEDADES COMPAÑIA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIAS S.A. - CEI S.A. HOY DESSAU CEI S.A.S Y SALGADO MELENDES Y ASOCIADOS INGENIEROS 261.789.945 CONSULTORES S.A. SMA SE CELEBRO EL CONTRATO 033 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2006. QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 1112 DEL 19 DE ABRIL DE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO. RESOLUCION 3430 DEL 27 DE JULIO DE 2011 IDU HELGA ADRIANA 1100133360322015 SANABRIA Y 00323-00 OTROS SENTENCIA DENTRO DEL PROCESO 2009-00147 DE BCG SAS, POR SILENCIO 29.625.266 ADMINISTRATIVO POSITIVO POR NO CONTESTAR EN TERMINO EL RECURSO DE RECONSIDERACION CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO. EI ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FRNACISCO PEDRO MARIA PINZON 1100131030382015 FORERO Y OTROS LOZANO 00304-00 IDU DEMANDA ORDINARIA DE MAYOR CUANTIA DE DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DEL DOMINIO CONTRA FRANCISCO FORERO, MERY FORERO, SELVIO FORERO, AMPARO FORERO CRUZ Y LAS PERSONAS INDETERMINADAS. PREDIO UBICADO EN LA CALLE 183 29-63, BARRIO SAN ANTONIO NORTE. ESCRITURA PUBLICA 6332 DEL 23 DE NOVIEMBRE. MATRICULA 50N-45665 EI ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO 1100131050092013 00873-00 QUE ENTRE LA DEMANDANTE MARISOL NEIRA BAQUERO Y LA UNION TEMPORAL GTM EXISTIO RELACION LABORAL, UNION TEMPORAL INTEGRADA POR GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS SL, SUCURSAL EN COLOMBIA, GRANDI LAVORI FINCOSIT S P A SUCURSAL DE COLOMBIA EN 12.184.865 LIQUIDACION H&H ARQUITECTURA S.A. Y CONSTRUCTORA INCA SAS, QUE LA UNION TEMPORAL GTM Y EL IDU SON SOLIDARIAMENTE RESPONSABLESEN EL PAGO A LA DEMANDANTE DE LOS SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES POR ELLA RECLAMADAS. EI ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO 2009-0147 QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR EL IDU DENTRO DEL TRAMITE DEL RECURSO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO CONTRA LA ASIGNACION POR LA 21.685.986 CONTRIBUCION DE VALORIZACION POR BENEFICIO LOCAL CORRESPONDIENTE AL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 9 NO. 93 A 50 APTO 401 DE BOGOTA. FSI FAVORABLE FAVORABLE SE INICIA ACCION DE REPETICION 2010-0013 E DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 48148 DEL 9 DE JULIO DE 2009, EXPEDIDA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL JURIDICO DEL IDU, MEDIANTE LA CUAL FUE REVOCADA LA ESCRITURA PUBLICA N. 1018 DEL 12 DE JUNIO DE 2009 DE LA NOTARIA 41 POR MEDIO DE LA CUAL SE PROTOCOLIZO EL SC SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. CONTRIBUCION DE VALORIZACION POR BENEFICIO LOCAL ZONA DE INFLUENCIA 5 DEL COMPONENTE DE PREDIOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADMINISTRACION DEL GRUPO 2 DE OBRAS DEL SISTEMA DE MOVILIDAD FASE 1 ESTABLECIDA EN EL ACUERDO 180 E 2005 FSI FAVORABLE FAVORABLE ACCION DE REPETICION 2010-00208 QUE SE DECLARE LA SUSPENSION PROVISIONAL DE LA EJECUCION DEL CONTRARIO IDU 137 DE 2007 EN EL CUAL EL IDU AUTORIZO LA CESION DEL CONTRATO ENTRE UNION TEMPORAL TRANSVIAL Y LA SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL VIAS BOGOTA S.A.S. CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS SC PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 26 Y DE LA CARRERA 10 AL SISTEMA TRASMILENIO Y SU POSTERIOR MANTENIMIENTO, MIENTRAS SE DERARROLLA LA PRESENTE ACCION POPULAR, PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE A LOS DERECHOS COLECTIVOS, A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA Y AL PATRIMONIO PUBLICO FPI FAVORABLE MARISOL BAQUERO B.C.G. S. EN C NEIRA IDU IDU GRANDES SUPERFICIES IDU DE COLOMBIA CARLOS ANDRES IDU VARGAS VARGAS ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO 15 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO DE 1100103150002014 02820-01 VIOLACION AL DEBIDO PROCESO POR PARTE ADMINISTRATIVO DENTRO DEL PROCESO 2009-00148 ACCION TUTELA DE 1100103150002014 01780-00 VIA DE HECHO Y VIOLACION AL DEBIDO PROCESO EN EL FALLO 2008-00166 REPARACION DIRECTA DE 1100140030482015 00264-00 A PARTE ACTIVA ADUCE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRERA 19 NO. 63-64 DE ESTA CIUDAD UN JARDÍN INFANTIL LLAMADO ¿MI DULCE ENCUENTRO¿, EL CUAL FUNCIONA APROXIMADAMENTE HACE (30) AÑOS. LAMENTABLEMENTE CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL DE LA AVENIDA CARACAS Y POSTERIORMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ¿TRANSMILENIO¿ DESVIARON EL TRÁFICO POR EL FRENTE DEL CITADO JARDÍN, ADICIONALMENTE EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE ¿SITP, ESTABLECIÓ UNA LÍNEA DE BUSES DE GRAN PESO POR LA MISMA VÍA, SIN QUE NINGUNA AUTORIDAD DE LA CIUDAD HAYA PEDIDO CONCEPTO PREVIO AL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA LAS INNUMERABLES INTERVENCIONES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO, LO CUAL HA GENERADO AGRESIVIDAD Y MÚLTIPLES FORMAS DE VIOLENCIA Y RIESGO PARA LAS PERSONAS RESIDENTES DEL SECTOR, INCLUYENDO AL MENOR ACCIONANTE Y SU FAMILIA. FPI FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO DE 1100140030362015 01043-00 SEAN COLOCADOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CARRERA 19 CRUCES DE LA CALLE 63A Y 63B ES DECIR, SOBRE LA CARRERA Y SOBRE LAS CALLES. QUE LOS REDUCTORES SEAN COLOCADOS EXACTAMENTE EN LOS MISMOS MATERIALES, DISTANCIAS Y NUMERO DE LINEAS A LOS QUE ACTUALMENTE EXISTEN EN EL CRUCE ESCOLAR LOCALIZADO EN EL CRUCE DE CARRERA 24 CON CALLE 61D EN BOGOTA. ELIMINAR EL CRUCE SEMAFORIZADO DE LA CARRERA 19A CON CALLE 63 DE BOGOTA. FPI FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO DE 1100140030662015 01291-00 SEAN COLOCADOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CARRERA 19 CRUCES DE LA CALLE 63A Y 63B ES DECIR, SOBRE LA CARRERA Y SOBRE LAS CALLES. QUE LOS REDUCTORES SEAN COLOCADOS EXACTAMENTE EN LOS MISMOS MATERIALES, DISTANCIAS Y NUMERO DE LINEAS A LOS QUE ACTUALMENTE EXISTEN EN EL CRUCE ESCOLAR LOCALIZADO EN EL CRUCE DE CARRERA 24 CON CALLE 61D EN BOGOTA. ELIMINAR EL CRUCE SEMAFORIZADO DE LA CARRERA 19A CON CALLE 63 DE BOGOTA. FPI FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO DE 1100140030012015 01270-00 SEAN COLOCADOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CARRERA 19 CRUCES DE LA CALLE 63A Y 63B ES DECIR, SOBRE LA CARRERA Y SOBRE LAS CALLES. QUE LOS REDUCTORES SEAN COLOCADOS EXACTAMENTE EN LOS MISMOS MATERIALES, DISTANCIAS Y NUMERO DE LINEAS A LOS QUE ACTUALMENTE EXISTEN EN EL CRUCE ESCOLAR LOCALIZADO EN EL CRUCE DE CARRERA 24 CON CALLE 61D EN BOGOTA. ELIMINAR EL CRUCE SEMAFORIZADO DE LA CARRERA 19A CON CALLE 63 DE BOGOTA. FPI FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO DE 1100140030582015 01015-00 SEAN COLOCADOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CARRERA 19 CRUCES DE LA CALLE 63A Y 63B ES DECIR, SOBRE LA CARRERA Y SOBRE LAS CALLES. QUE LOS REDUCTORES SEAN COLOCADOS EXACTAMENTE EN LOS MISMOS MATERIALES, DISTANCIAS Y NUMERO DE LINEAS A LOS QUE ACTUALMENTE EXISTEN EN EL CRUCE ESCOLAR LOCALIZADO EN EL CRUCE DE CARRERA 24 CON CALLE 61D EN BOGOTA. ELIMINAR EL CRUCE SEMAFORIZADO DE LA CARRERA 19A CON CALLE 63 DE BOGOTA. FPI FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FSI DESFAVORABLE FPI FAVORABLE FSI FAVORABLE FPI FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FPI FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FPI FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FPI FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO ANGELA CARRILLO ACCION TUTELA NATALY ROZO ANGELICA LINARES MARIA FLOREZ ACCION TUTELA ACCION TUTELA BLORDOY ACCION TUTELA WILLIAM VARGAS ACCION TUTELA LUZ HELENA CALAD ACCION TUTELA DE 1100140030432015 00195-01 ELISABETH URIBE PEREZ ACCION TUTELA DE 1100140030732015 01243-00 ANA ISLENIA CALDERON ACCION DE MARIÑO TUTELA DE GABRIEL URIBE ESTRADA ACCION TUTELA DE 1100140030182015 00107-00 HENRY DANIEL CASTRO ACCION CABALLERO TUTELA DE 1100140030222015 00750-00 20150009-00 TRIBUNAL ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) INVERSIONES URIBE ACCION RESTREPO Y CIA S.EN C. TUTELA JUAN EUGENIO PRIETO DEL CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ORDENAR AL IDU Y DEMAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA EL INMEDIATO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLACAS O LA UNION DE PLACAS CON LA CONSTANTE DE PASO VEHICULAR DEL PUENTE DE LA CALLE 127 CON CARRERA 9, YA QUE NO EXISTEN CONDICIONES NORMALES DEL SERVICIO LA ACCIONANTE SOLICITA SE ADECUE LA CARRERA 19 EN LOS CRUCES DE LA CALLE 63 A Y 63 B, UBICANDO REDUCTORES DE VELOCIDAD CON EL FIN DE EVITAR LA ACCIDENTALIDAD Y SALVAGUARDAR LA VIDA DE SU HIJO MENOR DE EDAD. PROYECTO CABLE AEREO CIUDAD BOLIVAR, SOLICITA QUE SU INMUEBLE SEA CANCELADO POR EL VALOR COMERCIAL ACTUAL SEGUN ESTUDIO DE MERCADO. QUE SEA REVISADA LA INDEMNIZACION DEL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE Y SE AJUSTE A LA VERDADERA REALIDAD MI SITUACION. RADICO DERECHOS DE PETICION 20145262175772, 20145262175812, 20145262175842, 20145262175872 Y 20145262175912 Y NO HAN SIDO RESUELTOS DE FONDO. ORDENAR AL IDU Y DEMAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA EL INMEDIATO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLACAS O LA UNION DE PLACAS CON LA CONSTANTE DE PASO VEHICULAR DEL PUENTE DE LA CALLE 127 CON CARRERA 9, YA QUE NO EXISTEN CONDICIONES NORMALES DEL SERVICIO. LUZ MATILDE CASTRO ACCION PANCHES TUTELA DE 1100140030352015 00187-00 EL ACCIONANTE MANIFIESTA QUE SE INICIO LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICUALR EN LA CALLE 127 CON CARRERA 11. LES GENERA UN ALTO IMPACTO AUDITIVO YQ UE MUCHOS PETICIONARIOS SOLICITARON AL IDU MEDIANTE PETICIÓN SE HICIERA LO PERTINENTE, LO SOLICITARON EL CALIDAD DE RESIDENTES DEL EDIFICIO BUNGAVILLA TORRE 2 UBICADO EN LA CALLE 126 N 11-54 DE BOGOTA. ASUNTOQ UE NO HA SIDO SOLUCIONADO AFECTANDO DE SOBREMANERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ACCIONANTES FERNANDO OSPINA DE 1100140030232015 00228-00 DERECHO DE PETICION RADICADO EL 4 DE ABRIL DE 2014 EL CUAL NO HA SIDO RESUELTO DE FONDO EZEQUIEL ACCION TUTELA FPIA DESFAVORABLE FAVOTABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FAVORABLE FAVORABLE IMPROCEDENTE. SE DEBE TRAMITAR POR LA LEY 472 DE 1998 ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FAVORABLE NO ES PROCEDENTE. SIN EMBARGO ORDENO PRESTAR ASESORIA SOCIAL, INMOBILIARIA Y JURIDICA A LA ACCIONANTE SE DIO CUMPLIMIENTO DENTRO DEL TERMINO ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO 16 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE ACCION TUTELA JAIRO OSORIO SERNA CUANTIA DE LAS PRETENSIONES EL ACCIONANTE MANIFIESTA SER PROPIETARIO DEL APARTAMENTO UBICADO EN LA CALLE 126 NO. 11-54 DE BOGOTÁ EDIFICIO BUGAVILLA TORRE 2 APTO. 602, SEÑALA QUE SE INICIÓ OBRA DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 127 CON CARRERA 11 COSTADO SUR, INDICA QUE RADICARON DERECHO DE PETICIÓN ANTE EL IDU SOLICITANDO SE ENVIARA PERSONAL ESPECIALIZADO QUE REALIZARA VISITA TÉCNICA PARA ESTABLECER LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA A LA QUE ESTAN SOMETIDOS POR MOTIVO DE LA OBRA. DE 1100140030082015 00187-00 GERMAN MATEUS ACCION TUTELA DE 1100140032015002 03-00 LINDA MERY GRACIANI ACCION TUTELA DE 1100140030602015 00499-00 JOSE MARIA TORRES ACCION TUTELA DE 1100140030682015 00528-00 LUIS ENRIQUE GAVIRIA ACCION TUTELA DE 1100140030112015 00689-00 GONZALO ESGUERRA ACCION TUTELA DE 1100140030592015 00665-00 ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) ORDENAR AL IDU Y DEMAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA EL INMEDIATO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLACAS O LA UNION DE PLACAS CON LA CONSTANTE DE PASO VEHICULAR DEL PUENTE DE LA CALLE 127 CON CARRERA 9, YA QUE NO EXISTEN CONDICIONES NORMALES DEL SERVICIO. ORDENAR AL IDU Y DEMAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA EL INMEDIATO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLACAS O LA UNION DE PLACAS CON LA CONSTANTE DE PASO VEHICULAR DEL PUENTE DE LA CALLE 127 CON CARRERA 9, YA QUE NO EXISTEN CONDICIONES NORMALES DEL SERVICIO. ORDENAR AL IDU Y DEMAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA EL INMEDIATO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLACAS O LA UNION DE PLACAS CON LA CONSTANTE DE PASO VEHICULAR DEL PUENTE DE LA CALLE 127 CON CARRERA 9, YA QUE NO EXISTEN CONDICIONES NORMALES DEL SERVICIO. ORDENAR AL IDU Y DEMAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA EL INMEDIATO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLACAS O LA UNION DE PLACAS CON LA CONSTANTE DE PASO VEHICULAR DEL PUENTE DE LA CALLE 127 CON CARRERA 9, YA QUE NO EXISTEN CONDICIONES NORMALES DEL SERVICIO. ORDENAR AL IDU Y DEMAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA EL INMEDIATO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLACAS O LA UNION DE PLACAS CON LA CONSTANTE DE PASO VEHICULAR DEL PUENTE DE LA CALLE 127 CON CARRERA 9, YA QUE NO EXISTEN CONDICIONES NORMALES DEL SERVICIO. CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FPI FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FPI FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FPI FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FSI FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO FPI FAVORABLE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO DE 1100140030362015 00225-00 RADICO DERECHO DE PETICION EL 18 DE MARZO DE 2015 Y NO SE HA DADO RESPUESTA DE FONDO. FPI FAVORABLE 2014-032 DERECHO DE PETICION SIN RESPONDER FPI FAVORABLE 2014-055 DEBIDO PROCESO FPI FAVORABLE 2014-0093 DEBIDO PROCESO FPI FAVORABLE 2014-098 DERECHO DE PETICION FSI FAVORABLE 2014-0208 DERECHO AL MINIMO VITAL FPI FAVORABLE 2014-0268 DERECHO DE PETICION FPI FAVORABLE 2014-00322 DERECHO DE PETICION FPI FAVORABLE 2014-01462 DERECHO AL TRABAJO FPI FAVORABLE DE ACCION TUTELA DE RAFAEL EDUARDO ACCION SANCHEZ ACHURUY TUTELA DE MYRIAM SALINAS SIERRA ACCION TUTELA DE GERMAN ESCOBAR MEDINA ACCION TUTELA DE KELVIN FERNANDO PEÑA ACCION BULLA TUTELA DE JOSE FIDEL CORONADO ACCION OCHOA TUTELA DE ACCION TUTELA DE MAGALI PARRA CHIQUIZA GLORIA ISABEL TORRES APODERADO DEL PROCESO FPI PEDRO ALEJANDRO ACCION GARNICA CAMARGO TUTELA DE CUMPLIDAS O PENDIENTES ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO DE 1100140030682015 01061-00 ACCION TUTELA OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO FAVORABLE RODRIGO ACCION TUTELA JAIME VARGAS ROJAS RESEÑA DEL FALLO FINAL FPI SEAN COLOCADOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CARRERA 19 CRUCES DE LA CALLE 63A Y 63B ES DECIR, SOBRE LA CARRERA Y SOBRE LAS CALLES. QUE LOS REDUCTORES SEAN COLOCADOS EXACTAMENTE EN LOS MISMOS MATERIALES, DISTANCIAS Y NUMERO DE LINEAS A LOS QUE ACTUALMENTE EXISTEN EN EL CRUCE ESCOLAR LOCALIZADO EN EL CRUCE DE CARRERA 24 CON CALLE 61D EN BOGOTA. ELIMINAR EL CRUCE SEMAFORIZADO DE LA CARRERA 19A CON CALLE 63 DE BOGOTA. GERMAN ROJAS FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FAVORABLE MARIA EMMA HURTADO CONCILIACION SANCHEZ 139-2015 255.641.244 PRECIO INDEMNIZATORIO POR EXPROPIACION ADMINISTRATIVA NO. 35 EXPEDIDA POR EL IDU DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 90 C 127 C- 46 RT 39981, BARRIO ALTOS DE LA ESPERANZA LOCALIDAD DE SUBA. RESOLUCION 86258 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2014 FALLIDA ANADEL PILAR DUARTE MURILLO MARIA EMMA HURTADO CONCILIACION Y OTRO 144-2015 756.203.200 PRECIO INDEMNIZATORIO POR EXPROPIACION ADMINISTRATIVA NO. 38 EXPEDIDA POR EL IDU DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 127 D BIS 90 C 15 RT 39972, BARRIO ALTOS DE LA ESPERANZA LOCALIDAD DE SUBA. RESOLUCION 89392 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2014 EI ANADEL PILAR DUARTE MURILLO MARIA EMMA HURTADO CONCILIACION Y OTRO 143-2015 498.473.568 PRECIO INDEMNIZATORIO POR EXPROPIACION ADMINISTRATIVA NO. 37 EXPEDIDA POR EL IDU DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 127 D BIS 90 C 09 RT 39966, BARRIO ALTOS DE LA ESPERANZA LOCALIDAD DE SUBA. RESOLUCION 86394 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2014 EI ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO CONSORCIO PRO 3 128-2015 FALLIDA ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO CONCILIACION DECLARAR NULA LA RESOLUCION 1424 DE 24 DE MAYO DE 2012, 2.356.923.897 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 093 DE 2008, RESOLUCION 2675 DE 10 DE OCTUBRE DE 2013 17 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO CONCILIACION QUE SE REVOQUE EN SU TOTALIDAD LA RESOLUCION 81360 DE 17 SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA CUAL SE DECLARA UN INCUMPLIMIENTO Y SE IMPONE UNA MULTA, CONTRATO 2226 DE 2013 CUYO OBJETO FUE LA 554.075.000 CONSULTORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA DE LAS ESTACIONES PATIOS Y TALLERES, EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO. ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO CONCILIACION QUE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, PAGUE EL PRECIO DE LA EXPROPIACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 81B 58 L 27 DE LA CIUDAD DE BOGOTA, JUNTO CON EL RECONOCIMIENTO DE PAGO DE 70.927.721 INTERESES DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 HASTA LA FECHA DE PAGO Y QUE UNIDA ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL EXPIDA A LA BREVEDAD EL CERTIFICADO DE CABIDA Y LINDEROS DEL INMUEBLE REFERIDO ANTERIORMENTE ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO QUE SE REVOQUE EN SU TOTALIDAD LA RESOLUCION 81360 DE 17 SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA CUAL SE DECLARA UN INCUMPLIMIENTO Y SE IMPONE UNA MULTA, CONTRATO 2226 DE 2013 CUYO OBJETO FUE LA 554.075.000 CONSULTORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA DE LAS ESTACIONES PATIOS Y TALLERES, EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO. ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO QUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCION 3104 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 QUE RESOLVIO LA ADQUISICION DE UN INMUEBLE POR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACION ADMINISTRATIVA Y OFERTA DE COMPRA SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 59 SUR 80-02 CON CEDULA CATASTRAL 00452254970000000 CHIP AAA0184BEMS Y FOLIO DE MATRICULA 50S-40307973, LUGAR DONDE SE DESARROLLO EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SE INCURRIRIA EN UN LUCRO CESANTE Y EN 1.086.902.500 SOBRECOSTOS POR EL TRASLADO DE LA UNIDAD DE EXPLOTACION ECONOMICA. RT 40422A-2012. EL IDU NO SUBSANO LAS FALENCIAS OCASIONADAS EN EL AVALUO DEL PREDIO Y TAMPOCO SE PRONUNCIO DE FONDO SOBRE LA PETICION DE RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACION DADAS LAS CONDICIONES DE EXPLOTACION ECONOMICA DEL PREDIO LAS CUALES AL NO SER TENIDO EN CUENTA ESTAN VULNERANDO LOS INTERESES DE LAS SOCIEDADES QUE REPRESENTO. ANADEL PILAR DUARTE MURILLO 10180-13 LA SOLICITANTE EFECTUO EL DESARROLLO URBANISTICO "ESTACIÓN DE SERVICIO CHILE ESSO", MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO 02358 DEL 14 DE AGOSTO DE 2007 DE LA NOTARIA 30 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, ENTREGÓ LAS CORRESPONDIENTES ÁREAS DE CESIÓN AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO. LA SOLICITANTE DECIDIO DESENGLOBAR EL AREA DESTINADA A CESIÓN Y REGISTRARLA A NOMBRE DEL IDU, DADO QUE DICHA ENTIDAD SE REHUSÓ A RECIBIRLA Y ADQUIRIRLA, CON EL ARGUMENTÓ DE QUE NO SE ENCONTRABA REGISTRADA COMO ÁREA DE RESERVA VIAL PARA LA EJECUCIÓN DE ALGÚN PROYECTO PERTENECIENTE A LA MALLA VIAL 5.000.000 ARTERIAL PRINCIPAL O COMPLEMENTARIA DEL DISTRITO CAPITAL, EN VISTA DE LO ANTERIOR LA PARTE SOLICITANTE QUEDÓ ABOCADA A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL DE UN INMUEBLE QUE POR DESTINACIÓN CORRESPONDE A UN BIEN DE USO PÚBLICO. EL 18 DE FEBRERO DE 2013, SE SOLICITÓ EL CERTIFICADO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL PREDIO YA REFERIDO, Y EN ESTA OCACIÓN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL CERTIFICÓ QUE EL DESTINO CATASTRAL DEL INMUBLE ES EL DE VIAS. LAS ANTERIORES OMISIONES HAN GENERADO QUE LA SOLICITANTE CANCELE EL IMPUESTO PREDIAL SOBRE UN PREDIO QUE NO ES DE SU PROPIEDAD ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO JOSE ELBERTH VELOZA CONCILIACION RINCON 26250-14 INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS CAUSADOS A JOSE ELBERTH VELOZA RINCON, COMO CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EL 10 DE FEBRERO DE 2012, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 7:00 P.M., CUANDO SE DEZPLAZABA EN UNA MOTO DE PALACAS MKY19C 2.180.640.000 DE SU PROPIEDAD, POR LA AVENIDA USME CON CALLE 50, FRENTE A LA ESCUELA DE ARTILLERÍA DEL EJÉRCITO NACIONAL O CANTÓN SUR, DONDE SE ENCONTRÓ CON UN HUECO QUE LE HIZO PERDER EL EQUILIBRIO Y CAER AL ASFALTO, ZONA QUE SE ENCONTRABA FALTA DE SEÑALIOZACIÓN. INVERSIONES HIJIOS LTDA 2014-01686 7.000.000.000 CONSORCIO IVICSA PEDRO GUARNICA ALEJANDRO IVICSA CONCILIACION INSUMOBRAS PILAR PEREZ CONCILIACION ABENOZA A.R.A. DE E CONCILIACION CONCILIAICON MARIA NELLY MORALES SUCESIÓN - LIBERTY SEGURSOS HELIODORO TALERO CONTRACTUAL VARGAS EJECUTIVO HIPOTECARIO 01258-14 15-034 434215-13 1100131100102003 0112401- EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO CALLE 59 SUR 80-02 RT 40422. QUE SE REVOQUE PARCIALMENTE EL ACTO ADMINISTRATIVO 3104 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 PROFERIDO POR EL IDU EL CUAL DETERMINA LA ADQUISICION DE UN INMUEBLE POR EL PROCEDIMIENTO. 369.769 ACREENCIAS IDU 2500023260002007 0044101- 297.203.098 1100140030482009 0176101- 1.038.400 ANA DEL PILAR DUARTE MURILLO I DECLARAR LA NULIDAD DEL INCISO 2 DEL ARTICULO TERCERO 057 DE 2004 RESOLUCIÓN 5908 DE 8-11-2006 Y RESULOCIÓN 895 DE 14 -02-2007 FSI SE RECONONOZCAN LAS ACREENCIAS DEL IDUPOR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN A LA VALORIZACION EPPI NELSON GELVIS EN CONTRA EN CONTRA DECLARA LA NULIDAD DE LOS INCISOS QUE DETERMINARON LA SANCION CONTRA LIBERTY SEGUROS - NIEGA LAS DEMAS PRETENSIONES REVOCA FALLO DE 1A INSTANCIA - NIEGA DEMAS PRETENSIONES PENDIENTE CUMPLIR NELSON GELVIS ELABORACIÓN OFICIOS NELSON GELVIS 18 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE ASTRID CORTES CASTAÑEDA No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NULIDAD Y 1100133370402013 RESTABLECIMIENT 0005801O INSTITUTO DE EJECUTIVO DESARROLLO URBANO HIPOTECARIO INSTITUTO DE ACCION DESARROLLO URBANO REPETICION 1100133360372014 0032501- DE INSTITUTO DE ACCION DESARROLLO URBANO REPETICION DE INSTITUTO DE ACCION DESARROLLO URBANO REPETICION DE INSTITUTO DE ACCION DESARROLLO URBANO REPETICION DE 1100133360312015 0026701- 2500023362015007 8100- 2500023362015007 8200- 2500023362015007 7900- VINCULADO IDU - PARTE PENAL - ORDEN 834769CIVIL ECONONOMICO MARCELA ZAMBRANO ACCION ESCAMILLA TUTELA EDGAR MOTTA VARGAS DE CONCORDATOS - 1100131030262012 REORGANIZACIÓN 0033200- INSOLVENCIA CVINDY LORENA PERSONA SANABRIA PEREZ NATURAL 1100140030382015 0119100- NESTOR SIMON OSORIO CONCORDATOS LOPEZ CONCORDATOS LIQUIDACION OBLIGATORIA INSOLVENCIA FERNANDO CIFUENTERS PERSONA MOGOLLO NATURAL ANGEL SERAFIN VEGA ALFONSO CARDENAS ALFONSO OREJUELA HERNANDO ISAZA SAAVEDRA PEREZ 1100140030642015 0109401- 2530731031441053 060601- 1100131030282004 0032001- ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE FECHAS 4 DE ABRIL DE 2013 Y 8 DE MAYO DE 2013 PROFERIDA DENTRO DEL PROCESO COACTIVO 747394 POR EL ABOGADO EJECUTOR, MEDIANTE LAS CUALES LA PRIMERA DECLARA NO PROBRADA LA EXCEPCION DE MERITO DE PRESCRIPCION FORMULADA POR LA SUSCRITA Y ORDENA SEGUIR 12.986.753 ADELANTE CON LA EJECUCION DEL PREDIO MATRICULADO AL FOLIO 50N20071223 Y LA SEGUNDA LA CUAL DECIDE NO ACOGER LOS ARGUMENTOS DE LA REPOSICION INTERPUESTA CONFIRMANDO EN TODAS SUS PARTES LA DECISION ANTERIOR. VALORIZACION VA 006 Y 001 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 ACUERDO 180 DE 2005. ACSI EN CONTRA LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE $36.615.681 CORRESPONDIENTE A MULTA POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DECRETADO POR EL IDU EN CONTRA DE CONSORCIO GDI 2009 CONFORMADO POR DICONSULTORIA S.A., IVAN GARCIA DE ANGULO, INGENIERIA DE 36.615.681 UEL 101 DE 2009 MATERIALES Y VIAS IMV S.A., POR RESOLUCION 4224 DE 10 DE OCTUBRE DE 2011 Y CONFIRMADA CON RESOLUCION 5040 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 POLIZA 0433887-4 CONSTITUIDA CON OCASION DEL CONTRATO UEL 101 DE 2009. FPIA NIEGA MANDAMIENTO QUE SE DECLARE QUE LOS EX-FUNCIONARIOS Y EX-CONTRATISTAS SON RESPONSABLES POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL IDU COMO CONSECUENCIA DEL PAGO DE LA CONDENA ORDENADA POR EL 90.765.382 JUZGADO 41 ADMINISTRATIVO DE BOGOTA, ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 11001333104120090015700 IMPETRADA POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A. AAAD NELSON GELVIS CD NELSON GELVIS QUE SE DECLARE QUE LOS EX-FUNCIONARIOS Y EX-CONTRATISTAS SON RESPONSABLES POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL IDU 324.510.667 COMO CONSECUENCIA DEL PAGO DE LA CONDENA ORDENADA POR EL CONSEJO DE ESTADO, ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 25000232700020090011901 IMPETRADA POR FUNDACION CORONA. EAAD NELSON GELVIS QUE SE DECLARE QUE LOS EX FUNCIONARIOS Y EX CONTRATISTAS SON RESPONSABLES POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL IDU COMO CONSECUENCIA DEL PAGO DE LA CONDENA ORDENADA POR EL 401.349.01 CONSEJO DE ESTADO ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 25000232700020090012101 IMPETRADA POR LA SOCIEDAD SODIMAC COLOMBIA EAAD NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS QUE SE DECLARE QUE LOS EX-FUNCIONARIOS Y EX-CONTRATISTAS SON RESPONSABLES POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL IDU COMO CONSECUENCIA DEL PAGO DE LA CONDENA ORDENADA POR EL 391.829.638 CONSEJO DE ESTADO, ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 25000232700020090010501 IMPETRADA POR ARMANDO SERRANO PINTO LA VINCULACION DEL IDU SE DIO CON OCASION A LA SOLICITUD DEL DENUNCIANTE Y PARTE CIVIL DENTRO DEL PROCESO PARA QUE FUERA LLAMADO COMO TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN UN LITIGIO ENTRE JULIO ROBERTO GALVIS BULLA Y OTROS CONTRA CENTRAL DE INVERSIONES CISA POR LOS DELITOS DE FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO, FRAUDE PROCESAL, ESTAFA Y OTROS. EL LITIGIO SE CIRCUNSCRIBE A QUE MEDIANTE DENUNCIA PRESENTADA POR CENTRAL DE INVERSIONES CISA S.A. CONTRA JULIO ROBERTO GALVIS 1.347.000.000 BULLA Y OTROS, DICHA ENTIDAD ARGUMENTO QUE LOS DENUNCIADOS HABIAN INVADIDO LOS TERRENOS UBICADOS EN LA DIAG. 170 70-65 LOTE 2 Y 5 Y CALLE 168 68-67 O DIAGONAL 170 79-65 LOTE DEL MONTE AG-5 DE BOGOTA. INGRESANDO POR LA FUERZA A LOS MISMOS EL DIA 1 DE MAYO DE 2004. CONFORME LO ANTERIOR, JULIO ROBERTO GALVIS BULLA Y MARIA BENILDA BULLA DE GALVIS INTERPUSIERON A TRAVES DE APODERADO, DEMANDA DE PARTE CIVIL EN LA FISCALIA 71 SECCIONAL, DONDE CURSA ACTUALMENTE EL PROCESO Y LLAMARON COMO TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE ENTRE OTROS AL IDU. - RADICO DERECHO DE PETICION 20145262132422 Y A LA FECHA NO HA SIDO CONTESTADO SE REMITE CERTIFICACIÓN EXISTENCIA DEL PROCESO DE 5.343.000 REORGANIZACIÓN AL JUZGADO 18 C.M. SE RECONOCEN ACREENCIAS IDU CONFORME A SOLICITUD DE CREDITOS POR VALOR DE $ 5.343.000 11.444.500 ACREENCIAS IDU - POR VALORIZACIÓN 365.200 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - GIRARDOT 2.857.849 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EN CONTRA PENDIENTE CUMPLIR NELSON GELVIS NELSON GELVIS A FAVOR SENTENCIA DE 2A INSTANCIA - REVOCA FALLO JUZGADO 64 C.M. - HECHO SUPERADO - ORDENA REMITIR CORTE PARA EVENTUAL REVISIÓN NO HACER NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS 16240493 860.800.00 CENTRO DE CONCILIACIONACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS CONCORDATOS 1100131030211984 0903901- 47.875.000 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS CONCORDATOS 1100140030432014 0002400- 5'973.000 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS 1100140030632014 0031200- 1.431.000 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS INSOLVENCIA LOZADA PERSONA NATURAL 19 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES VICTOR MANUEL LOPEZ CONCORDATOS PARAMO 1100131030022003 00303011100131030091997 00730011100131030222007 0028101- RAMON MARTINEZ CONCORDATOS 1100131030062001 0018401- 11.782.764 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - RAFAEL EMILIO CONCORDATOS GALEANO SALCEDO 1100131030142007 0028101- 226.228 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - FRANCISCO ELADIO RICO CONCORDATOS FUENTES 1100131030332012 0034200- ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - HECTOR BELTRAN MANUEL 1100131030292006 0013801- 1.429.122 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - JORGE CAICEDO FERNANDO RUBIO ENRIQUE ALFONSO ALJURE CONCORDATOS EDUARDO GOMEZ LEON CONCORDATOS ANTONIO CONCORDATOS 1100131030151997 32767011100102420060038 1011100131030132001 00138011100131030242002 00017011100131030251993 09131011100131030221994 0905201- ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO EPPI NELSON GELVIS 444.479 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS - ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS NELSON GELVIS 4.344.000 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS 15.398.000 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS 1.018.000 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS 19.423.758 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS 661.700 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS 1.000.000 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - JUZGADO 2 DE DESCONGESTIÓN EPPI NELSON GELVIS 23265661 142.602 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL EPPI NELSON GELVIS JAIRO CABALLERO CONCORDATOS RODRIGUEZ 1100131032002010 1201- 285.150 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS MARIA LUISA ORDOÑEZ CONCORDATOS DE YANEZ 1100131030252012 0018300- 1.324.326 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS ROSA VICTORIA URREA CONCORDATOS 1100131030232006 0025801- 407.942 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS JOSE LIBARDO AMADOR CONCORDATOS PINILLA 1100131030021998 0645101- 41.787.600 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS JESUS ALBERTO PEREIRA CONCORDATOS 1100131030322005 0027801- 2.903.541 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS EDUARDO ZULUAGA 1100131030422004 0041401- 190.920 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS 1.243.000 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS 1.235.100 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS 1.812.255 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS ARTURO CONCORDATOS 1.365.181 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - JUZG 2| CTO CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO CONCORDATOS ELMER GONZALEZ CRUZ CONCORDATOS JORGE ERNESTO VARELA CONCORDATOS PIZARRO SUPERCAR LTDA INDUSTRIAS LTDA CONCORDATOS JAKHA JACKELINE LOZANO BARRIOS CONCORDATOS CONCORDATOS 1100131030212006 0073101- YENNE YARLETH NIZO CONCORDATOS GUACANEME 1100131030272013 0070801- BERTHA LUZ ROMERO 1100131030062006 0055301- CONCORDATOS INSOLVENCIA AMANDA VENEGAS PERSONA GARZON NATURAL MARIA ISABEL LAVERDE CONCORDATOS CARO INSOLVENCIA BEATRIZ CAMELO DE PERSONA RODRIGUEZ NATURAL VEGA ANTONIO CONCORDATOS GLORIA STELLA LOZANO CONCORDATOS LUCELLY RODAS GARCIA CONCORDATOS LORENZO MORA ALFONSO CONCORDATOS ROSA HELENA ARIAS CONCORDATOS HELENA PALOMINO CONCORDATOS LAVAO 20420874 1100131030021994 0389301- 1100131031997055 36011100131032001001 54011100131030181998 00021011100131030142006 00015011100131030292001 0020401- - 404.281 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - ALLEGAN PAZ Y SALVO POR CONTRIBUCIÓN - PENDIENT4 a 523 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - POR MIGRACIÓN VIENE DEL JUZGADO 39 - ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - PENDIENTE ACUERDO 523 1.266.000 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - VIENE DEL JUZGADO 37 579.379 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - 1.227.000 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - JUZGADO 3 EJECUCIONES 139.800 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - MAS INTERESES A LA FECHA DE PAGO GLORIA ESPERANZA CONCORDATOS ESTABANA DE BATES 1100131030351996 0002001- 2.353.300 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS MARIAA MERY ORJUELA CONCORDATOS BARBOSA 1100131030272013 0063201- 1.787.700 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS MARIA ALFREDA CONCORDATOS RUBIANO GONZALEZ 1100131030022012 0039101- 217.800 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS AURA JANETH PACHO CONCORDATOS 51690087 10.435.057 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS ALEIIDA SAAVEDRA CONCORDATOS ROMERO CUCA 51696684 EPPI NELSON GELVIS 1.848.087 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS 1.227.400 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS ANGEL SONIA QUIROGA TORRES CONCORDATOS - 1100131030272014 REORGANIZACIÓN 0019801- INSOLVENCIA MARIA CAROLINA POTES PERSONA NATURAL 51967249 508.700 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - ANTE OBJECIÓN PASA AL JUZGADO 20 CIVIL CIRCUITO 20 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE INSOLVENCIA PERSONA NATURAL INSOLVENCIA YINNA PAOLA BRAHIM PERSONA ROMERO NATURAL YADIRA ALARCON PULECIO 51990056 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES - ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - PENDIENTE RESUELVAN A 523 EPPI NELSON GELVIS ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - A JUZGADOS C.M. PARA RESOLVER OBJECION EPPI NELSON GELVIS 52086746 531.400 XIMENA DEL PORTILLO CONCORDATO GOENAGA 1100131030072000 1000901- 220.830 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS DANIEL PUENTES CONCORDATO BUITRAGO JOAQUINMIRANDA CONCORDATO MONTOYA 1100131030042005 00009011100131030412005 00592011100131030212004 0054201- 3.078.445 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS 79.582 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS 16.376.812 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS 1.701.692 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS 617.400 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS 95.532.771 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS HENRY OVIEDO LOZADA CONCORDATO FERNANDO MORALES CALDERON 1100131030032003 002901- CONCORDATO INSOLVENCIA PERSONA NATURAL CONCORDATO ASOCIACION NAZARENA LIQUIDACION DE VIVIENDA OBLIGATORIA JUAN CARLOS CELIS 79469015 800214668 TODO ELECTRICO CONCORDATO AUTOMOTRIZ 1100131030061993 03700011100131030061994 05217010500131030132003 0018000- SEGUROS CONDOR CONCORDATOS 890300465 JEANS & JACKETS CONCORDATOS 860520986 4419426 + 18.916.700 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS INDUSTRIAS METALICAS CONCORDATOS LTDA 860505032 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS INOXIDABLES COLOMBIAC LTDA CONCORDATOS 860061095 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS ECOCAFE ARIGO LTDA LINK'S CONCORDATOS CONCORDATOS CONCORDATOS 830000036 800220481 800105386 2.140.527 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN 10.508.200 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI EPPI EPPI NELSON GELVIS NELSON GELVIS NELSON GELVIS LINK'S GLOBAL S.A.A CONCORDATOS 830131290 912.714 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS PROMOTORA INMOBILIARIA TU CASA CONCORDATOS 900110251 63.123.489.01 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS REMOTORES CONCORDATO TEXTILES CALIDAD CONCORDATO DE - ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - pendiente acuerdo 523 EPPI NELSON GELVIS - ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS 8.397.472 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - EPPI NELSON GELVIS EPPI NELSON GELVIS 39.539.378.924 ACREENCIAS IDU POR VALORIZACIÓN - SE CORRIGIERON ACTUALIZARON VALORES DE CREDITOS CONFORME A LOS PROCESOS Y 2500023240002011 0064102- DERECHOS COLECTIVOS LEY 472 DE 1998 ARTICULO 4 RESIDENTES ALEDAÑOS AL PARQUE DE LA INDEPENDENCIA UBICADO EN ESTA CIUDAD ENTRE LA AV. 26 Y LA CALLE 26, LA CRA 5 Y LA CRA 7 DEL LLAMADO CENTRO INTERNACIONAL. HACE APROXIMADAMENTE 8 MESES LA FIRMA CONSTRUCTORA CONFASE (SUBSIDIARIA DEL GRUPO ODINSA S.A.) COMO N/A ADJUDICATARIA DE UN CONTRATO CELEBRADO CON EL IDU VIENE CONTRATO 136 de 2007 adicional ADELANTANDO OBRAS DE INGENIERIA CIVIL SOBRE EL REFERIDO PARQUE. LA FIRMA HA CONSIDERADO DEPREDAR ESPECIES NATIVAS QUE SE ENCUENTRAN SEMBRADAS EN EL PARQUE, CON SINGULAR VALOR HISTORICO, NOS REFERIMOS A VARIAS PALMAS DE CERA CENTENARIAS, CAUCHOS SABANEROS TAMBIEN MUY ANTIGUOS Y OTRAS ESPECIES. FPI FAVORABLE SIN SENTENCIA, CON RESCURSO DE HECHO SUPERADO APELACION NINGUNA N/A EDWIN MIRANDA ACCION POPULAR 2500023410002012 0070401- DERECHOS COLECTIVOS LEY 472 DE 1998 ARTICULO 4 , EL CONJUNTO RESIDENCIAL "CAMPIÑA DEL RESTREPO NUEVA GENERACIÓN", COLINDA CON EL RIO FUCHA, CANALIZADO A ESA ALTURA, CON RONDA DE PROTECCIÓN HÍDRICA, LA QUE ANTE EL ABANDONO DE LA CAR Y LA EAAB ESP DESDE HACE APROXIMADAMENTE 2 AÑOS, HA VENIDO SIENDO INVADIDA POCO A POCO POR HABITANTES DE LA CALLE, QUIENES A LA FECHA HAN LEVANTADO POCO MAS DE 20 CAMBUCHES, AUNADO AL HECHO DE QUE DEBAJO DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 21 SE TIENE INFORMACIÓN DE QUE INCLUSO HAY NIÑOS VIVIENDO ALLÍ. LA PROBELMÁTICA DE SEGURIDAD SE HA VENIDO AGRAVANDO DESDE QUE LOS HABITANTES DEL CARTUCHO FUERON SACADOS DEL LUGAR QUE OCUPABAN, OBLIGANDO UN DESPLAZAMIENTO A VARIOS SECTORES DE N/A N/A LA CIUDAD, ENTRE ELLOS EL CANAL DEL RIO FUCHA COLINDANTE CON EL CONJUNTO. QUE EL SISTEMA HÍDRICO DE BOGOTA ESTA COMPUESTO POR EL CANAL TORCA Y LOS RIOS SALITRE, FUCHA, TUNJUELO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA CAR TIENE A CARGO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADECUACIÓN HIDRAÚLICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RIO BOGOTÁ, PROPUESTA POR EL COMPES 3320 Y EN LOS COMPROMISOS CONCERTADOS ENTRE CAR Y EAAB, LES IMPONE LA OBLIGACIÓN A LAS CITADAS ENTIDADES DE EJERCER VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LAS RONDAS DE LOS RIOS QUE VIERTEN SUS AGUAS AL BOGOTÁ Y SU PROPIA RONDA. QUE LA ZONA DE CESIÓN CONTIGUA AL CONJUNTO PROYECTADA POR EL D.C. PARA ADECUARLA COMO UN PARQUE NO ES MAS QUE UN LOTE ABANDONADO FPI FAVORABLE SIN SENTENCIA, CON RESCURSO DE SE NIEGAN LAS PRETENSIONES APELACION NINGUNA N/A EDWIN MIRANDA IDU VS HARD BODY ACCION POPULAR 1100131030202015 0109300- EI N/A N/A N/A NINGUNA N/A EDWIN MIRANDA MARIA CATALINA ACCION POPULAR 1100133310012010 0016600- ACPI N/A N/A N/A NINGUNA N/A EDWIN MIRANDA ERNESTO LLERAS GUSTAVO PARRA GARRIDO ACCION POPULAR 800,000,000 DERECHOS COLECTIVOS LEY 472 DE 1998 ARTICULO 4 , EDIFICACIONES 070 de 2012 CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DERECHOS COLECTIVOS LEY 472 DE 1998 ARTICULO 4 IRREGULARIDADES contratos contrato lDU 045 de 2004, contrato 6,440,000 EN LA PLANEACION Y CONSTRUCCION DE LA SALIDA AL LLANO, lDU 058 de 2004, contrato lDU-116 de – 2005. PROYECTO CONTRATADO POR EL IDU. 21 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES 1100133310132010 0027100- N/A JUAN CARLOS FORERO ACCION POPULAR GONZALES FELIPE SANABRIA ANDRES BERNAL TOVAR ACCION POPULAR SANTIAGO ACCION POPULAR GIMNASIO LA MONTAÑA ACCION POPULAR ERNESTO LLERAS VICTOR HUGO CHACON ACCION TUTELA ACCION TUTELA FELIPE ANDRES BERNAL ACCION POPULAR TOVAR JULIO CESAR GONZALEZ MENDEZ ACCION POPULAR ALBERTO VELAZQUEZ ACCION POPULAR ECHEVERRY ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO DERECHOS COLECTIVOS LEY 472 DE 1998 ARTICULO 4, ESPACIO PUBLICO Y N/A SU RECUPERACION ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO EPPI N/A N/A N/A NINGUNA N/A EDWIN MIRANDA 2500023240002010 0059301- DERECHOS COLECTIVOS LEY 472 DE 1998 ARTICULO 4, MEDIANTE RESOLUCION 007 DEL 10 DE MARZO DE 2006, LA CAR ORDENO LA SUSPENSION PREVENTIVA DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA ADECUACION Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL SECTOR RICATAMA II VEREDA DE BOSATAMA, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. PESE A ESTA SUSPENSIÓN DECRETADA POR N/A N/A AUTORIDAD COMPETENTE, SE CONTINUÓ DISPONIENDO LOS ESCOMBROS EN DICHO LUGAR, SEGÚN SE PUEDE CONSTATAR DEL INFORME D.C. 729 PRODUCIDO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA. LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN ESTE SITIO NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SOACHA, ACUERDO MUNICIPAL 046 DE 2000 FPI N/A N/A N/A NINGUNA N/A EDWIN MIRANDA 1100131030322010 0015400- N/A DERECHOS COLECTIVOS LEY 472 DE 1998 ARTICULO 4 , EDIFICACIONES N/A CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES FSI FAVORABLE FAVORABLE EN DONDE SE VINCULA AL IDU, POR CORRESPONDER ACOMPAÑAMIENTO A ÁREAS DE CESIÓN GRATUITAS OBLIGATORIAS, QUE TECNICO DEL GRUPO DE EL URBANIZADOR RESPONSABLE NO HA ENTREGADO URBANIZADORES AL DISTRITO PENDIENTE EDWIN MIRANDA 1100133310132010 0026800- DERECHOS COLEVTIVOS LEY 472 DE 1998 ARTICULO 4, NA PRÁCTICA ILEGAL RELACIONADA CON EL BOTADERO DE BASURA DENOMINADO "LA INMACULADA MILAYI, UBICADO EN LA VÍA LOS ARRAYANES - SECTOR GUAIMARAL (COSTADO OCCIDENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE, CON CALLES 215 Y CARRERA 51, VÍA ARRAYANES, LA CUAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN 5 LUGARES DEL SECTOR, MILAYI, LA MORENA, VILLA BEATRIZ, GLORIA MARIA PARDO Y EL RINCONCITO. DESDE HACE 10 AÑOS LA ZONA SE HA VISTO AFECTADA POR EL ALTO TRÁNSITO DE VOLQUETAS N/A N/A QUE VIERTEN ESCOMBROS, BASURAS Y OTRAS CLASES DE DESECHOS EN DICHOS PREDIOS. EL SECTOR SE HA CONVERTIDO EN UN BOTADERO DE BASURA NO AUTORIZADO POR LAS NORMAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALDES DE LA ZONA. LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR, EN TRE LAS QUE ESTA EL GIMNASIO LA MONTAÑA, HAN DIRIGIDO MÚLTIPLES COMUNICACIONES A LAS ENTIDADES ACCIONADAS, SIN EMBARGO NO SE HA OBTENIDO ORDEN DE CERRAMIENTO DEL BOTADERO Y POR EL CONTRARIO SE HA INCREMENTADO SU ACTIVIDAD. APPI N/A N/A PACTO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, IDU EN CALIDAD DE AUDITOR DEL CUMPLIMIENTO VIGILAR O AUDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CUMPLIDA EDWIN MIRANDA 1100103150002014 0087500- XPONIENDO QUE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Y EL CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN PRIMERA, LE HAN TRANSGREDIDO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Y AL NA DERECHO A LA IGUALDAD , DEBIDO A QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS NA PROVIDENCIAS SURTIDAS DENTRO DE ACCIÓN POPULAR 2011-00641, HAN SIDO SUSTANCIADAS CONTRARIAS A DERECHO, PROVOCANDO QUE DICHAS VULNERACIONES SE MATERIALIZARAN FINALMENTE CON LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FPI FAVORABLE N/A NO ACCEDE A LAS PRETENSIONES Y LAS NIEGA, CONCEDE RECURSO DE APELACION NINGUNA N/A EDWIN MIRANDA 1100112510122015 0003700- MANIFIESTA EL ACCIONANTE QUE MEDIANTE RADICADO 1-2015-13626, SOLICITÓ AL SEÑOR ALCALDE MAYOR ORDENAR SEGÚN LOS DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY 1474 DE 2011, CONVOCAR A AUDIENCIA PÚBLICA PARA QUE SE RINDA CUENTAS A LA COMUNIDAD RESPECTO A LA ACCIONES ADELANTADAS Y LA PROGRAMADAS PARA DAR CUPO DE ENDEUDAMIENTO / ACUERDO NA FPI CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 2613 DE 2004, CON LA CUAL SE RESOLVIÓ 527 DE 2013 LA ACCION POPULAR PRESENTADA POR EL SEÑOR VÍCTOR HUGO CHACÓN, CON EL FIN DE LOGRAR EL DESEMBOTELLAMIENTO Y GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LAS COMUNIDADES DE LA UPZ PATIO BONITO Y CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL TINTAL. DESFAVORABLE N/A LA SENTENCIA AL IDU NO LE ORDENA DE MANERA DIRECTA, PERO SI AL DISTRTITO CAPITAL BOGOTA RESPONDER SOBRE LA POSIBILIDAD O NO DE REALIZAR UNA AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DEL MARCO DE DEMOCRATIZACION NINGUNA CUMPLIDA EDWIN MIRANDA 1100133310132010 0027100- N/A EPPI N/A N/A SIN SENTENCIA NINGUNA NA EDWIN MIRANDA 1100133310032011 0000500- "PRIMERO: EN LA AVENIDA KRA. 40 ENTRE LAS CALLES 25 B Y LA CALLE 26 (AVENIDA EL DORADO DE BOGOTÁ) COSTADO OCCIDENTAL, SE ENCUENTRA UNA RAMPA DE INGRESO AL PARQUEADERO EXTERNO DEL EDIFICIO AUTOPISTA EL DORADO,(CLL. 26 NO. 40-31 ADMON. EDIFICIO) LA CUAL ESTA CONSTRUIDA SOBRE EL ANDEN O ACERA PEATONAL PUBLICA. N/A N/A SEGUNDO: ... TERCERO: LAS PERSONAS QUE SE MOVILIZAN POR EL SECTOR EN MENCIÓN, DEBEN REALIZAR VARIAS MANIOBRAS AL TENER QUE DESCENDER O ASCENDER UN ESPACIO SUPERIOR A LOS 30 CM. EN LO QUE EN ALGÚN MOMENTO FUE LA ACERA PUBLICA Y HOY EN DÍA ES UNA RAMPA DE ACCESO A UN PARQUEADERO PRIVADO." FPI FAVORABLE N/A SENTENCIA SIN OBLIGACIONES PARA EL IDU NINGUNA N/A EDWIN MIRANDA 1100131030192011 0000800- LA SOCIEDAD PROMOTORA CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A., REPRESENTADA POR EL SEÑOR ALBERTO VELAZQUEZ ECHEVERRY IDENTIFICADO CON LA C.C. 8300963 DE MEDELLIN NO HA ENTREGADO NI N/A ESCRITURADO LAS ZONAS DE CESIÓN OBLIGATORIAS AL DISTRITO N/A CAPITAL DE LA URBANIZACIÓN BOSQUES DE SAN JOSE - LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE. SE PRETENDE CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES URBANISTICAS. EL PAGO DE PERJUICIOS Y COSTAS PROCESALES. EPPI N/A N/A SIN SENTENCIA NINGUNA N/A EDWIN MIRANDA EN LA CALLLE 15 ENTRE CARA 14 Y 17 A DIARIO SE INVADEN LOS ESPACIOS PUBLICOS Y ANDENES POR PARQUEO DE MOTOS, VEHICULOS, N/A OBSTACULIZANDO EL PASO DE PEATONES Y VEHICULOS. LANZANDO A LOS PEATONES A LA VIA PUBLICA PARA PODER TRANSITAR 22 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO MARIA ESNEDA TORRES ACCION POPULAR 1100133310402012 0008300- ORDENAR QUE SE EJECUTEN LOS ACTOS NECESARIOS PARA EVITAR POSIBLES Y LAMENTABLES ACCIDENTES FUTUROS A LOS YA SUCEDIDOS A CAUSA DEL DETERIORO Y MAL ESTADO DE LA MALLA VIAL DE LAS SIGUIENTES DIRECCIONES TRANSVERSAL 16F NO. 45B07 SUR Y DIAGONAL 45F NO. 16F-16 SUR Y CALLES, CARRERA, DIAGONALES Y TRANSVERSALES N/A N/A QUE ASI LO REQUIERAN DEL BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ PERTENENCIENTES A LA ZONA 18. OBRAS INCLUIDAS DENTRO DEL CONTRATO 71 DE 2008 CUYO OBJETO ES MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE CONSERVACION DEL GRUPO 3. ALFREDO ACERO 1100131030332012 0010500- N/A EL COLEGIO BILINGUE RICHMOND NO TIENE RAMPAS QUE FACILITEN LA N/A MOVILIDAD DE PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS. EPPI N/A N/A SIN SENTENCIA NINGUNA N/A EDWIN MIRANDA 1100133350212013 0003400- NACCIÓN POPULAR ENCAMINADA A QUE SE ORDENE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, TANTO PEATONALES COMO VEHICULARES EN EL SECTOR DE BOSA SAN BERNARDINO, CONCRETAMENTE EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: TRANSVERSAL 88 B BIS ENTRE DIAGONAL 72 SUR A CALLE 73 B SUR, DE LA CARRERA 88 D ENTRE CALLES 73 B SUR A LA CALLE 74 B SUR A LA CALLE 78 SUR, LA CALLE 74 B SUR ENTRE CARRERA 88 D A LA CARRERA 88 H, SECTOR QUE SEGÚN LOS HECHOS NARRADOS POR LOS ACTORES, NO FUE INCLUIDO EN EL PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE HACE 10 AÑOS Y EN LA ACTUALIDAD CONTINÚA SIN PAVIMENTAR. QUE N/A N/A NO HAN VALIDO LAS RECLAMACIONES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR Y QUE ADEMÁS, DEBIDO AL ESTADO DE LAS VÍAS SE VIENEN PRESENTANDO OTROS PROBLEMAS DE TIPO AMBIENTAL, DE SALUD, DE SEGURIDAD Y DE SITUACIONES DE VIOLENCIA EN DIFERENTES MANIFESTACIONES DE TIPO SOCIAL. QUE OTRAS ACTIVIADES DEL SECTOR HAN CONTRIBUIDO CON EL DETRIMENTO DE LAS VÍAS COMO EL TRANSPORTE, CON EMPRESAS COMO UNIEXPRESS, SUR ORIENTE, COOPZOBOSA, LA NEVADA Y LAS RUTAS ESCOLARES DEL COLEGIO KIMI PERNÍA. APPI N/A N/A SIN SENTENCIA NINGUNA N/A EDWIN MIRANDA 1100133350212013 0036700- SE ORDENE AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO LLEVAR A CABO TODOS LOS TRABAJOS SOBRE LA MALLA VIAL UBICADA EN LA AVENIDA CALLE 54 SUR ENTRE LAS CARRERAS 88C Y 89B DE MANERA COMPLETA, N/A EFICIENTE Y ADECUADA. DE IGUAL MANERA HACER LA DESTINACION DE N/A LOS DINEROS NECESARIOS PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y DEMAS OBRAS NECESARIOS QUE DEBAN LLEVARSE ACABO SOBRE LA AVENIDA ANTES MENCIONADA. EPPI N/A N/A SIN SENTENCIA NINGUNA N/A EDWIN MIRANDA DESFAVORABLE FAVORABLE SE REVOCA EN SU INTEGRIDAD EL FALLO DEL 24 DE MARZO DE 2015 PARA EN SU LUGAR NEGAR LA ACCIÓN DE TUTELA. ESCOBAR ACCION POPULAR MARTIN HERNANDO ACCION POPULAR MONTENEGRO PEDRO CUADROS LEAL JUAN JOSE RODRIGUEZ ACCION POPULAR GAONA ACCIÓN TUTELA MATALLANA GONZALEZ ACCIÓN Y HERMANAS S EN C TUTELA INSTITUTO DE CONTRACTUAL DESARROLLO URBANO DE DE N/A N/A SIN SENTENCIA NINGUNA N/A EDWIN MIRANDA 2015-00010 - QUE SE LE TUTELE EL DERECHO DE PETICIÓN FSI 2015-1133 QUE SE CONDENE AL IDU LA ADMISION DEL RECURSO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO EL DIA 28 DE ENERO DE 2015 CON RADICADO 20155660097102 INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD MATALLANA GONZALEZ Y HERMANAS S EN C EN LIQUIDACION CONTRA LA RESOLUCION DE VALORIZACION VA 38 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 MATRICULA 50N-00389341 Y CHIP AAA0122DSLW. CARRERA 76A 131-11 ADFPI 2500023260001997 0516302 JOSE CORNELIO PORRAS REPARACIÓN ROMERO DIRECTA 2500023260001998 0097401 SIERVO BARRERO 1998-975 2500023260001998 0097401 SARMIENTO REPARACIÓN DIRECTA ACPI QUE SE DECLARE QUE LA FIRMA CONTRATISTA INCUMPLIÓ EL CONTRATO 067 DE 1995 COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE HAGA EFECTIVA 519.791.806 CONTRATO 067 DE 1995 LA CLAUSULA PENAL Y SE ORDENE LA DEVOLUCIÓN DE UN DINERO PAGADO A LA FIRMA CENERCO. 628.381.134 RESPONSABILIDAD POR DAÑO ESPECIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATO 194/1996 INTERSECCIÓN (PUENTE AV. 68 POR AV. BOYACA ) CONDENAR AL IDU A PAGAR A LOS ACTORES COMO REPARACIÓN DEL DAÑO ESPECIAL CAUSADO, A TITULO DE DAÑO EMERGENTE Y A TITULO CONTRATO 194/1996 1.257.723.280 DE LUCRO CESANTE POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR AV. BOYACA CON CALLE 68. LUIS NAPOLEÓN TELLEZ REPARACIÓN GALLEGO DIRECTA 1998-1293 2500023260001998 0097401 681.509.592 LUIS LANCHEROS OTRA ONOFRE REPARACIÓN NUÑEZ Y DIRECTA 1998-1350 2500023260001998 0097401 CONDENAR AL IDU A PAGAR A LOS ACTORES COMO REPARACIÓN DEL DAÑO ESPECIAL CAUSADO, A TITULO DE DAÑO EMERGENTE Y A TITULO CONTRATO 194/1996 455.177.102 DE LUCRO CESANTE POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR AV. BOYACA CON CALLE 68 MARIA RAMOS FAJARDO REPARACIÓN DE AMAYA Y OTROS DIRECTA 1998-2029 2500023260001998 0097401 CONDENAR AL IDU A PAGAR A LOS ACTORES COMO REPARACIÓN DEL DAÑO ESPECIAL CAUSADO, A TITULO DE DAÑO EMERGENTE Y A TITULO CONTRATO 194/1996 347.651.154 DE LUCRO CESANTE POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR AV. BOYACA CON CALLE 68 RESPONSABILIDA POR DAÑO ESPECIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATO 194/1996 INTERSECCIÓN (PUENTE - AV. 68 POR AV. BOYACA ) ADFSI FSI FSI FSI FSI FSI MARTHA JANNETH JIMENEZ GALVIS MARTHA JANNETH JIMENEZ GALVIS FAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO FAVORABLE $127´481,179 SE CUMPLIÓ EL PAGO DE LA CONDENA - QUEDA PAOLA ANDREA PENDIENTE EL CARDOSO BARRERO PAGO DE INTERESES $479´138,815 SE CUMPLIÓ EL PAGO DE LA CONDENA - QUEDA PAOLA ANDREA PENDIENTE EL CARDOSO BARRERO PAGO DE INTERESES $11´447,948 SE CUMPLIÓ EL PAGO DE LA CONDENA - QUEDA PAOLA ANDREA PENDIENTE EL CARDOSO BARRERO PAGO DE INTERESES $53´282,700 SE CUMPLIÓ EL PAGO DE LA CONDENA - QUEDA PAOLA ANDREA PENDIENTE EL CARDOSO BARRERO PAGO DE INTERESES $153´262,859 SE CUMPLIÓ EL PAGO DE LA CONDENA - QUEDA PAOLA ANDREA PENDIENTE EL CARDOSO BARRERO PAGO DE INTERESES DESFAVORABLE DESFAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE CONDENA AL IDU A TITULO DE DAÑO EMERGENTE CONDENA AL IDU A TITULO DE DAÑO EMERGENTE CONDENA AL IDU A TITULO DE DAÑO EMERGENTE CONDENA AL IDU A TITULO DE DAÑO EMERGENTE CONDENA AL IDU A TITULO DE DAÑO EMERGENTE 23 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO 1998-2031 2500023260001998 0097401 CONDENAR AL IDU A PAGAR A LOS ACTORES COMO REPARACIÓN DEL DAÑO ESPECIAL CAUSADO, A TITULO DE DAÑO EMERGENTE Y A TITULO 530.971.235 CONTRATO 194/1996 DE LUCRO CESANTE POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR AV. BOYACA CON CALLE 68 SOCIEDAD MATERIALES REPARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DIRECTA JULCAR LTDA. 2000-469 2500023260001998 0097401 SE DECLARE AL IDU RESPONSABLE POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS, QUE SE CAUSEN O SE SIGAN CAUSANDO CONTRA EL DEMANDANTE Y SU 197.415.986 CONTRATO 194/1996 PATRIMONIO POR LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PUENTE CALLE (AV) 68 CON AV. BOYACA SOCIEDAD MATERIALES REPARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DIRECTA JULCAR LTDA. 1998-2030 2500023260001998 0097401 SE DECLARE AL IDU RESPONSABLE POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS, QUE SE CAUSEN O SE SIGAN CAUSANDO CONTRA EL DEMANDANTE Y SU CONTRATO 194/1996 420.083.838 PATRIMONIO POR LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PUENTE CALLE (AV) 68 CON AV. BOYACA JOSE LIBARDO AMADOR REPARACIÓN PINILLA DIRECTA 1998-1294 2500023260001998 0097401 CONDENAR AL IDU A PAGAR A LOS ACTORES COMO REPARACIÓN DEL DAÑO ESPECIAL CAUSADO, A TITULO DE DAÑO EMERGENTE Y DE LUCRO CONTRATO 194/1996 1.338.543.013 CESANTE POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR AV. BOYACA CON CALLE 68. CONSORCIO FARCON CONTRACTUAL 2500023260002003 0009401 CONSORCIO CONCRETARTE - MEPRED CONTRACTUAL - RGC 2500023260002004 0024901 CONSORCIO NACIONAL DE INGENIEROS CONTRACTUAL CONTRATISTAS - CONIC 2500023260002004 0066201 INSTITUTO DE EJECUTIVO DESARROLLO URBANO 2500023260002004 0094602 FELIX ALBERTO REPARACIÓN CUBILLOS ROJAS DIRECTA NULIDAD Y CARLOS JULIO PEREIRA 2500023240002005 RESTABLECIMIENT PEREZ Y OTRO 0035001 O Que el IDU, incumplio el contrato 444 de 1999, que es nulo el acto administrativo 19.981.665.319 resolucion 1667 de septiembre 8 de 2000 mediante el cual se declaro la caducidad del CONTRATO 444/1999 contrato 444 de 1999 QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 12364 DEL 17 DE DIC/02 Y SU ANEXO NO.1 SUSCRITA POR EL DIRECTOR TÉCNICO DE MALLA VIAL DEL IDU, MEDIANTE LA CUAL SE ADJUDICO LA LICITACION PUBLICA IDU2.009.725.667 CONTRATO 505/2002 LP-DTMV-066-2002 A LA UNION TEMPORAL CEMX 66 - 2002, SE DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE SUMINISTROS 505 DEL 20 DE OCT/02 QUE SE DECLARE QUE EL IDU ES RESPONSABLE DE LOS DAÑOS ANTIJURIDICOS CAUSADOS AL DEMANDANTE POR LOS HECHOS Y LAS OMISIONES ANTIJURIDICOS ACAECIDOS DENTRO DE LA EJECUCION Y 1.648.603.836 CONTRATO 163/1989 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO.163/89, POR CUANTO SE ABSTUVO DE PAGAR OPORTUNAMENTE LAS CUENTAS DE PAGO POR OBRAS EJECUTADAS Y REAJUSTES. 487.278.117 QUE SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL IDU 288.586.007 CONTRATO 805/1999 SE DECLARE LA NULIDAD PARCIAL DE LAS RESOLUCIONES 13764/04 ART.1 Y 2 (INDEMNIZACIÓN), 12085/04 ART.2 Y 3 (INDEMNIZACION), 8115/04 ART.1, NULIDAD DEL INFORME TECNICO DE AVALUO DE 2003. EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA - TRANSMILENIO QUE SE DECLARE LA RESCISION POR NULIDAD DE LA ESCRITURA DE VENTA NO.03990 DE LA NOTARIA 52 DEL CIRCULO DE BOGOTA, EN CUANTO NO HAY CONTRATO POR CUANTO LO SE PACTO EN EL PARAGRAFO PRIMERO DE LA CLAUSULA SEGUNDA, LA 1.433.404.849 QUE SOLICITAN ES LA NULIDAD DE CESION GRATUITA DEL INMUEBLE ALLI DETERMINADO EL CUAL EXPRESA UNA ESCRITURA. QUE DICHA AREA DEBE SER TRANSFERIDA POR LA VENDEDORA A LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO DEL DISTRITO CAPITAL. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FSI FSI FSI FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) DESFAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) DESFAVORABLE DESFAVORABLE RESEÑA DEL FALLO FINAL CONDENA AL IDU A TITULO DE DAÑO EMERGENTE CONDENA AL IDU A TITULO DE DAÑO EMERGENTE DESFAVORABLE CONDENA AL IDU A TITULO DE DAÑO EMERGENTE FAVORABLE DENEGAR LAS PRETENSIONES RELACIONADAS CON EL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 72A No.71A71, 71A-99 Y AVENIDA CALLE 68 No.72A-01, 72A-03, 72A09, 72A-11 Y 72A-13, OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO $151´683,634 SE CUMPLIÓ EL PAGO DE LA CONDENA - QUEDA PAOLA ANDREA PENDIENTE EL CARDOSO BARRERO PAGO DE INTERESES $70´333.124 SE CUMPLIÓ EL PAGO DE LA CONDENA - QUEDA PAOLA ANDREA PENDIENTE EL CARDOSO BARRERO PAGO DE INTERESES $355´661.620 SE CUMPLIÓ EL PAGO DE LA CONDENA - QUEDA PAOLA ANDREA PENDIENTE EL CARDOSO BARRERO PAGO DE INTERESES PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO FSI FAVORABLE ADFSI DESFAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO ADFSI FAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO ADFSI FAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO ADFSI FAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO ADFSI FAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO ADFSI FAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. EN CONTRACTUAL LIQUIDACIÓN 2500023260002005 0061901 DESARROLLO EN INGENIERIA S.A. DIN Y CONTRACTUAL SOCIEDAD 2500023260002007 0076101 SE DECLARE TERMINADO EL CONTRATO 188 DE 2004, DE FECHA 29 DE 930.647.604 DICIEMBRE DE 2004, CELEBRADO ENTRE EL IDU Y TRANSMILENIO DE UNA CONTRATO 188/2004 PARTE Y DE LA OTRA CONSORCIO DIN - SEDIC. ADFSI FAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO SOCIEDAD ROMERO REPARACIÓN DUEÑAS Y CIA. LTDA. DIRECTA 2007-00443 2500023260002007 1044301 SE DECLARE QUE EL IDU CAUSÓ UN DAÑO ANTIJURÍDICO POR CAUSA O CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO IDU 145 DE 2003 PARA LA ADECUACIÓN DE LA AV. SUBA AL SISTEMA TRANSMILENIO CELEBRADO 639.118.685 CONTRATO 145/2003 CON LA UNIÓN TEMPORAL AV. SUBA 2003.SE CONDENE AL IDU A PAGAR LA TOTALIDAD DE LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE ADFSI FAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO 2500023260002008 0062801 EN VIRTUD DE LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO 359 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2005, QUE HACE REFERENCIA A LAS CONDICIONES DE URGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN POR RAZONES DE UTILIDAD PÚBLICA DE INMUEBLES O ZONAS DE TERRENO REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TERMINALES SATÉLITES. EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, EXPIDIÓ LA RESOLUCIÓN 3707 DEL 8 DE AGOSTO DE 2006, POR MEDIO DE 705.027.676 LA CUAL ORDENÓ LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 75 F N. 75 N-73 SUR DE BOGOTÁ, CÉDULA CATASTRAL BS-3932 Y MATRÍCULA INMOBILIARIA 50S-4249354, PROPIEDAD DEL DEMANDANTE. PRESUNTAMENTE EL IDU VIOLÓ LOS PRESUPUESTOS DEL DECRETO 388 DE 1997 AL TENER EN CUENTA UN AVALUÓ INFERIOR AL CATASTRAL, DETERMINANDO UN VALOR IRRISORIO DEL INMUEBLE ADFSI FAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO BANCO COMERCIAL AV REPARACIÓN VILLAS DIRECTA 2008-00182 2500023260002008 1018201 SE DECLARE AL IDU RESPONSABLE DEL PERJUICIO PATRIMONIAL AL BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A CONSISTENTE EN EL DAÑO EMERGENTE DERIVADO DEL CIERRE Y TRASLADO FORZOSO DE LA DICHA 3.028.397.067 OFICINA PRIMERO DE MAYO, ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CON MATRICULA NO. 01177113, UBICADO EN LA DIRECCIÓN AV. PRIMERO DE MAYO NO. 65-55, COMO CONSECUENCIA DE LA EXPROPIACIÓN DE CITADO INMUEBLE. ADFSI FAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO SOCIEDAD INTERSA S.A. Y SOCIEDAD ETA S.A CONTRACTUAL CONSORCIO VIAS PARA LA PAZ 2500023260002009 0029701 EN EJERCICIO DEL CONTRATO 274 DE 2002 SE PRESENTO POR PARTE DEL DEMANDANTE UNA MAYOR PERMANENCIA EN OBRA Y MAYORES 1.749.506.398 ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA QUE EL IDU NO HA RECONOCIDO NI CONTRATO 274/2002 PAGADO. POR ENDE INCUMPLIO EL CONTRATO Y DEBE CANCELAR ESTAS SUMAS. DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. ADFSI FAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO LUIS EDUARDO CANTOR REPARACIÓN NEUTA DIRECTA 24 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) JOSE SIDNEY MARTINEZ AGUILAR - PROURBANOS CONTRACTUAL CIMA DANIEL ROMERO OTRA 2500023260002011 0018201 ANTONIO NULIDAD Y 2500023240002002 TORRES Y RESTABLECIMIENT 0091901 O NULIDAD Y CARLOS MARTIN YAYA 2500023240002010 RESTABLECIMIENT MARTINEZ Y OTROS 0052101 O MARIA OTILIA BELLO DE REPARACIÓN ALBORNOZ DIRECTA 2500023260002000 0147601 JUAN CARLOS CONTRACTUAL TCHERASSI BARRERA 2500023260002007 0045901 CARBOQUÍMICA S.A. REPARACIÓN DIRECTA 2500023260002008 0035201 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 357 Y 1347 2.420.700.549 DEL 19 DE FEBRERO Y 24 DE ABRIL DE 2009, CON OCASION DEL DESARROLLO DEL CONTRATO 052 DE 2007. SE DECLARE LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMISNITRATIVOS EXPEDIDOS POR EL IDU, RESOLUCION 4083/02 MEDIANTE LA CUAL SE ORDENO LA EXPROPIACIÓN Y LA 8744/02 MEDIANTE LA CUAL SE RESOLVIO EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SON NULAS LAS RESOLUCIONES 970 DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2010, 4315 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2009, 360 DE 18 DE FEBRERO DE 2010, 5597 DEL 959.089.897 15 DE DICIEMBRE DE 2009, MEDIANTE LAS CUALES EL IDU DECLARO LA EXPROPIACION ADMINISTRATIVA DEL INMUEBLE 756.912.247 Que el IDU es responsable de los perjuicios materiales causados a la demandante, con motivo de la ocupación permanente por trabajos publicos de una franja de terreno, que dicho instituto utilizó en la construccion de la Av. Ciudad de Cali que forma parte del 1.977.817.042 predio denominado "La Tortuga" ubicado en la Av. Ciudad de Cali No.7D-35, condenar al IDU a pagar a la demandante a titulo de indemnización por daños y perjuicios causados en su patrimonio. Declarar la nulidad de las resoluciones No. 2550 del 5 de julio de 2006 y No. 6679 del 7 de diciembre de 2006, expedidas por el Director Tecnico de Malla Vial del IDU.Contrato 468.002.914 No. 604 de 2000.Como consecuencia ordenese el levantamiento de la sanción impuesta a CONTRATO 604/2000 la Union Temporal Maquinaria,Ingenieria y Construcciones S.A MAPECO - SYVIAL LTDA. QUE SE RECONOZCA SOBRE EL PREDIO UBICADO EN LA AV CALLE 57R SUR NO 72F-50 DE BOGOTÁ, SOBRE EL CUAL TIENE DERECHOS FIDUCIARIOS CARBOQUÍMICA CON OCASIÓN DEL FIDEICOMISO CARBOQUÍMICA FIDUIFI Y CUYO PROPIETARIO ES FIDUAGRARIA FUE IMPUESTA DE FACTO UNA SERVIDUMBRE D ACUEDUCTO. QUE SE RECONOZCA QUE PARA EFECTOS DE LA IMPOSICIÓN DE LA SERVIDUMBRE EL INMUEBLE EN CITA 4.127.456.120 FUE OCUPADO TEMPORALMENTE. QUE CON BASE EN LO ANTERIOR, EL IDU Y LA EAAB, RECONOZCAN A LOS DEMANDANTES EL VALOR DE LA SERVIDUMBRE AL CUAL TIENEN DERECHO, COMO CONSECUENCIA DEL GRAVAMEN IMPUESTO, TENIENDO EN CUENTA EL MÁS RECIENTE ELABORADO POR LA FIRMA AVALÚOS NACIONALES S.A. DE FECHA MAYO DE 2008 CUYO VALOR ES LA SUMA DE $2,699,079,300. CONTRACTUAL 2500023260002012 0089600 CONTRATO IDU-UEL-11-1-13-12-068 DE 2008, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS LOCALES, PROGRAMA ADOQUINA TU CUADRA, EN LAS LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, 972.870.799 CONTRATO 068/2008 CHAPINERO, TEUSAQUILLO, BARRIOS UNIDOS DE BOGOTA, GRUPO 4. SOLICITA LIQUIDACION DEL CONTRATO 068 DE 2008, SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, INGENIEROS CONSTRUCTORES CONTRACTUAL GAYCO S.A. EN REESTRUCTURACIÓN 2500023260002007 0042501 SE DECLARE QUE EN LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO. 3.392.332.834 155 DE 2000,SE PRESENTÓ UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO EN CONTRA CONTRATO 155/2000 DEL CONTRATISTA SOCIEDAD PATRIA S.A. WILLIAM RAMIREZ REPARACIÓN SARMIENTO Y OTROS DIRECTA CONSORCIO BARCO CENTRO CONTRACTUAL 2500023260002009 0027801 2500023360002015 0071000 QUE EL IDU COMO PARTE EN ESTE PROCESO, EN CALIDAD DE SUBROGATORIO DEL DERECHO LITIGIOSO DEL CEDENTE, SEGUN LOS TERMINOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE CESION SUSCRITO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 60 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, SE LE ACEPTE EN SU 6.672.973 CALIDAD DE LITISCONSORTE DE LA PARTE ACTORA. NOTIFICAR A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION QUE EL IDU HA ADQUIRIDO EL DERECHO A RECLAMARLE LA SUMA DE $5.683.510 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES RECONOCIDAS Y PAGADAS AL SEÑOR WILLIAM RAMIREZ SARMIENTO. CONDENAR AL IDU A LIQUIDAR EL CONTRATO IDU 110 DE 2009. COMO SECUELA DEL MAYOR PLAZO EN LA EJECUCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS CONTRATADAS, PRÓRROGAS IMPUTABLES AL IDU, DEBERÁ RECONOCER Y PAGAR VOLUNTARIAMENTE A MI MANDANTE, A TÍTULO DE REAJUSTES 1.303.470.014 CAUSADOS POR EL MAYOR PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATO 110/2009 CONTRATADA, CORRESPONDIENTES A LA RECLAMACIÓN DE AJUSTES POR OBRA EJECUTADA, SOPORTADAS Y RADICADAS MEDIANTE LA RECLAMACIÓN CON RADICACIÓN 20125260267272 Y RECLAMACCION CCB068-12. INSTITUTO DE EXPROPIACIÓN DESARROLLO URBANO 1100131030262000 2439901 FERMÍN ALEXANDER EJECUTIVO MENDOZA ORDOÑEZ 1100131030212011 0009400 SE LIBRE MANDAMIENTO EJECUTIVO EN CONTRA DEL IDU POR $37.016.400 54.021.783 MAS LOS INTERESES DE MORA PENDIENTES POR PAGAR EN PROCESO DE EXPROPIACION 2001-00679 RESPONSABILIDAD INSTITUTO DE CIVIL 1100131030402003 DESARROLLO URBANO EXTRACONTRACT 0048401 UAL SE DECLARE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL 298.152.245 DEMANDADO, POR LO DAÑOS OCASIONADOS AL PUENTE DE LA CALLE 63 POR AVENIDA 68, ASÍCOMO SU RESARCIMIENTO. 251.799.169 EXPROPIACION PREDIO OBRA TERCER MILENIO-CALLE 9 NO.10-93 ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO ADFSI FAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO ADFSI DESFAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO ADFSI DESFAVORABLE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO FSI FAVORABLE DESFAVORABLE CONDENA EN ABSTRACTO AL IDU PENDIENTE QUE SE RESUELVA EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PENDIENTE PERJUICIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONDENA PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO EPPI PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO EPPI PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO EPPI PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO EPPI PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO EPPI PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO EI PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO FPI FAVORABLE ORDENA LEVANTAR EL EMBARGO SE HIZO ENTREGA DEL TITULO A FAVOR DEL IDU POR VALOR DE 7´000.000 EN LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO. PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO EI FSI PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO DESFAVORABLE FAVORABLE REVOCA NUMERAL SEGUNDO, MODIFICA NUMERAL TERCERO, RECONOCE Y TASA CUANTÍA DE DAÑOS MATERIALES Y CONFIRMA EN LO DEMÁS LA SENTENCIA PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA. SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA. DEVOLVER AL JUZGADO DE ORIGEN SE INICIÓ PROCESO EJECUTIVO PARA COBRAR LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSARON AL IDU PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO 25 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) RESPONSABILIDAD INSTITUTO DE CIVIL 1100140030082002 DESARROLLO URBANO EXTRACONTRACT 0127200 UAL LUIS FERNANDO EJECUTIVO ARCHILA SANCHEZ LABORAL VICTOR HUGO CUERVO LABORAL OROZCO Y OTROS CONSORCIO VIALES OBRAS CONTRACTUAL INSTITUTO DE EJECUTIVO DESARROLLO URBANO INSTITUTO DE EJECUTIVO DESARROLLO URBANO HECTOR NOEL LONDOÑO OLAYA REPARACIÓN DIRECTA INSTITUTO DE EJECUTIVO DESARROLLO URBANO I.A. UNIVERSAL S.A.S. Y CONTRACTUAL OTROS INSTITUTO DE EJECUTIVO DESARROLLO URBANO MANUEL NORBERTO REPARACIÓN MEJIA Y OTROS DIRECTA MARIA FABIOLA REPARACIÓN GUATOTO ESCOBAR DIRECTA CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO DECLARAR CIVILMENTE RESPONSABLE AL CONDUCTOR Y PROPIETARIO 490.360 POR LOS DAÑOS OCASIONADOS AL INMOBILIARIO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FPI FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FAVORABLE FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) N/A RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO SE INICIÓ PROCESO EJECUTIVO PARA COBRAR LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSARON AL IDU PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO ABSOLVER A LAS DEMANDADAS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PRETENSIONES INCOADAS POR EL DEMANDANTE - CONDENAR AL DEMANDANTE AL PAGO DE LAS COSTAS DEL PROCESO, FIJÁNDOSE EN FAVOR DE LA PARTE DEMANDADA, LA SUMA DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000,00), COMO AGENCIAS EN DERECHO. EL PROCESO SE ENCUENTRA ARCHIVADO SE RADICÓ OFICIO SOLICITANDO EL DESARCHIVE PARA SOLICITAR COPIA PENDIENTE AUTÉNTICA DEL FALLO Y DE LA EJECUTORIA DEL MISMO Y PROCEDER AL COBRO DE LAS COSTAS PROCESALES. PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO - 1100131050052010 0016100 FSI FAVORABLE FAVORABLE 1100131050332013 0026700 DECLARAR LA EXISTENCIA DEL SINIESTRO LABORAL, PARA QUE LA ASEGURADORA SEGUREXPO S.A Y SEGUROS COLPATRIA S.A. SON 362.707.024 ADMINISTRATIVA Y SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES POR EL NO PAGO OPORTUNO DE LOS SALARIOS, LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES DE LOS DEMANDANTES EI N/A N/A 2500023260002002 0151101 CONTRATO DE OBRA 468 DE JULIO 18 DE 2000 CON EL CONSORCIO INGESA COMO CONSECUENCIA DE LA ILEGAL ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA IDU-LP-DTMV-010-2000. LOS DEMANDANTES SON LA SOCIEDAD CONTRATO 468/2000 181.006.795 ALVARO MAZORRA GOMEZ Y CIA, ROMULO TOBO USCATEGUI Y AURELIO GUTIERREZ CASTILLO QUE CONFORMARON E INTEGRARON EL CONSORCIO OBRAS VIALES. LIQUIDACION CONTRATO 468 DE 2000. FPI DESFAVORABLE N/A DECLARÓ COMO MEJOR PROPUESTA LA PRESENTADA PAGAR LA SUMA DE POR EL CONSORCIO OBRAS VIALES Y ORDENÓ AL IDU $184´455.235,oo PAGAR LA SUMA DE $184´455.235,oo 2500023260002005 0002701 168.157.377 SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO, POLIZA UNICA DE SEGURO DE CONTRATO 188/1999 CUMPLIMIENTO NO.99221010242, CONTRATO 188 DE 1999 FSI FAVORABLE FAVORABLE 2500023260002006 0036401 SE LIBRE MANDAMIENTO EJECUTIVO POR LA SUMA DE OCHENTA Y OCHO MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS , 120.498.676 CONTRATO 261/2000 VALOR AMPARADO EN LA POLIZA DE ESTABILIDAD NO 9736138 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 261 DE 2000. FAVORABLE N/A APODERADO DEL PROCESO DECLARAR CIVILMENTE RESPONSABLE AL SEÑOR LEONIDAS ROBLES AMADOR DE LOS DAÑOS OCASIONADOS AL IDU EN CONSECUENCIA DEBE PAGAR AL IDU LA SUMA DE $288,186 MAS LOS INTERESES LEGALES. EL SEÑOR LUIS FERNANDO ARCHILA SANCHEZ, CELEBRO CONTRATO DE TRABAJO CON LA COMPAÑIA DE ESTUDIOS INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES CEIC LTDA. A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL CON INICIO DE LABORES DE FECHA 17 DE MAYO DE 2007,. EL CARGO FUE DE RESIDENTE TECNICO DE OBRA. NO LE FUERON CANCELADOS VARIOS MESES DE SALARIO Y TAMPOCO RECIBIO POR PARTE DEL EMPLEADOR LAS 79.295.215 PRESTACIONES SOCIALES A LAS QUE TIENE DERECHO COMO CESANTIAS , VACACIONES, E INTERESES DE CESANTIAS DURANTE LA MENCIONADA ANULADIAD. EL IDU RESPONSABLE SOLIDARIO AL PAGO DE LOS SALARIOS DE CONFORMIDAD CON LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL SUSCRITA ENTE CEIC LTDA COMO TOMADOR Y EL IDU COMO ASEGURADO. FPI CUMPLIDAS O PENDIENTES PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO PENDIENTE PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO SENTENCIA MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA QUE NO PROSPERA LA EXCEPCIÓN DE PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN PORPUESTA POR EL DEMANDADO Y SE ORDENA SEGUIR CON EL TRAMITE. PENDIENTE QUE SE RESUELVA EL INCIDENTE PENDIENTE DE NULIDAD PROPUESTO POR LA DEMANDADA PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN SE PRESENTÓ LIQUIDACION DEL CREDITO - PENDIENTE PENDIENTE QUE SE ORDENE LA ENTREGA DE TITULOS AL IDU. PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO PENDIENTE QUE EL JUZGADO SE PRONUNCIE FRENTE AL PAOLA ANDREA RECURSO DE CARDOSO BARRERO APELACIÓN PRESENTADO POR EL DEMANDADO 1100133310332009 0028900 EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 1997 SE DIRIGIA A LA EMPRESA DONDE LABORA Y AL PASAR EN SU BICICLETA POR LA AV. CARACAS 45 A 54 SUR, DIRECCIÓN DEL ACCIDENTE: AVENIDA 14.952.119 CAE A UNA ALCANTARILLA QUE SE ENCUENTRA DESTAPADA Y SE GOLPEA SPI CARACAS 45 A SUR LA CARA Y LA CABEZA. PERDIO EL EMPLEO POR LO QUE NO PUDO CONTRIBUIR A LA MANUTENCION DE LA FAMILIA. 1100133310332011 0000200 ESTABLECE QUE EL CONSORCIO INTERVENTORIAS BOGOTA DEBE LA 33.989.514 SUMA DE 30.294.265 NOTIFICADO POR CORREO CERTIFICADO EL 24 DE CONTRATO 260/2003 AGOSTO DE 2009 EI PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO 1100133310352011 0011200 QUE SE RECONOZCA AL CONSORCIO CAPITAL EL VALOR DE 32.686.787 POR CONCEPTO DE COSTOS SOCIALES Y AMBIENTALES, COMO MAYORES CANTIDADES DE OBRA DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 45 49.327.382 CONTRATO 45/2005 DE 2005 MAS LOS INTERESES MORATORIOS, ADEMAS DE 12.020.428 POR CONCEPTO DE MORA EN EL PAGO DE LOS REAJUSTES DE CONTRATO. LIQUIDACION DEL CONTRATO 45 DE 2005. ACPI PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO 1100133317222011 0011400 QUE SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE 481.956.140 VALOR AMPARADO MEDIANTE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES GU011773 DEL 4 DE FEBRERO DE 2007 523.901.894 EXPEDIDA POR ASEGURADORA CONFIANZA EN SU AMPARO DE CONTRATO 169/2005 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO BM-169 DE 2005 CELEBRADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2005 ENTRE EL IDU Y LA COMPAÑIA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES CEIC LTDA SPI 1100133367222014 0014600 SE DECLARE LA RESPONDABILIDAD ADMINISTRATIVA DE BOGOTA D.C. A RAÍZ DEL ACCIDENTE SUFRIDO EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2012, SOBRE LA CALLE 26 CON CARRERA 68, SECTOR CAN, CUANDO SE DESPLAZABA CON SU ESPOSA EN LA MOTOCICLETA HONDA CEF 150 MODELO 2010, DE PLACAS POM 99B, SOBRE EL CARRIL IZQUIERDO DE LA MENCIONADA VÍA DIRECCIÓN DONDE OCURRIÓ EL 931.000.000 Y CUANDO INTENTABA CAMBIARSE AL CARRIL DERECHO, SE ENCONTRÓ ACCIDENTE: CALLE 26 CON CARRERA CON UNA ZANJA QUE SE ENCUENTRA SIN NINGÚN TIPO DE SEÑAL QUE 68, SECTOR CAN ADVIERTA ALLÍ SU PRESENCIA, Y LOS HIZO PERDER EL EQUILIBRIO, GENERÁNDOLE AL SEÑOR MEJIA ORTIZ UNA SERIE DE LESIONES EN SU CUERPO, ENTRE ELLAS UNA LUXOFRACTURA POSTERIOR DE HOMBRO IZQUIERDO EI PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO 1100133360312014 0004400 EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2012, LA SEÑORA MARIA FABIOLA GUATOTO ESCOBAR TRANSITABA POR EL PUENTE PEATONAL AL CUAL LE FALTABAN PELDAÑOS, LA DEMANDANTE AL DAR EL PASO EL PIE IZQUIERDO SE LE 889.286.356 FUE AL VACIO. LA DEMANDANTE DECLARA A LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Y AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) RESPONSABLES DE LOS PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES QUE SUFRIÓ POR FALLA EN EL SERVICIO. EPPI PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO LUGAR DEL ACCIDENTE: PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AVENIDA BOYACA CON CALLE 80 EN SU LADO SUROCCIDENTAL FAVORABLE DESFAVORABLE DECLARO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PROPUESTA POR EL IDU EL DEMANDANTE PRESENTÓ RECURSO DE APELACIÓN PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO 26 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE MAYERLY MARIN MATEUS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) ZIRLEY ORDINARIO LABORAL 1100131050082012 0013801 NULIDAD Y GRACIELA VILLAMIZAR 1100103150002003 RESTABLECIMIENT MOGOLLÓN 0030601 O VANEGAS RAMIREZ EJECUTIVO JORGE HUMBERTO 2500023260001998 0229801 VANEGAS RAMIREZ EJECUTIVO JORGE HUMBERTO 2500023260001998 0275201 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO QUE SE DECLARE SOLIDARIDAD ENTRE EL CONSORCIO OCCIDENTAL, GEOS CONSULTING S.A., GEOS CONSTRUCCIONES S.A.S. H Y H ARQUITECTURA S.A. CONSTRUCTORA INCA LTDA E IDU Y COMO 13.949.757 CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, DEBEN PAGAR A LA SRA. POR CONCEPTO DE CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA, Y TODOS LOS PAGOS LABORALES QUE SE ADEUDAN POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO. POR LA FIRMA DEL CONTRATO 29 DE 2009 2.568.791 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LABORAL EL MANDAMIENTO DE PAGO SE CONTRAE A LA SUMA DE $346.649,21 MAS LOS INTERESES MORATORIOS DESDE QUE ADQUIRI¢ EJECUTORIA LA 048 DE 1993 RESOLUCION NO.320 DE 1995 MEDIANTE LA CUAL SE LIQUIDO EL CONTRATO DE OBRA P£BLICA NO 048 DE 1993. QUE SE CANCELE AL DEMANDANTE IDU EL PAGO DE $8~348.325, MAS LOS INTERESES DESDE QUE SE HIZO EXIGIBLE LA OBLIGACI¢N HASTA QUE SU 19.577.122 078 DE 1988 PAGO SE EFECTUE, POR CONCEPTO DE POLIZA DE ESTABILIDAD CONTRATO NO.078 DE 1988. 346.649.491 ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES TERMINADO DESFAVORABLE DESFAVORABLE POR SOLIDARIDAD PAGAR A LA SEÑORA MAYERLY ZIRLEY MARIN MATEUS POR CONCEPTO DE CONDENA AL IDU EN FORMA SOLIDARIA AL PAGO DE SALARIO, PRIMA DE PENDIENTE LOS DERECHOS RECONOCIDOS A FAVOR DE LA SERVICIOS, CESANTÍAS, CUMPLIMIENTO INTERESES A LAS DEL FALLO DEMANDANTE. CESANTÍAS, VACACIONES, INDEMNIZACIÓN MORATORIA Y AGENCIAS EN DERECHO. TERMINADO FAVORABLE FAVORABLE NIEGA RECURSO DE SÚPLICA FPI FAVORABLE NO APLICA SIGUE ADELANTE CON LA EJECUCIÓN FPI FAVORABLE NO APLICA SIGUE ADELANTE CON LA EJECUCIÓN NO SE UBICAN BIENES PARA EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN NO SE UBICAN BIENES PARA EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN PAGO DE LA OBLIGACIÓN PAGO DE LA OBLIGACIÓN APODERADO DEL PROCESO PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO PAOLA ANDREA CARDOSO BARRERO SERGIO J. SARMIENTO CHARRY SERGIO J. SARMIENTO CHARRY 1.- Declárase la nulidad de la resolución 591 del 21 de mayo de 1999, proferida por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, mediante la cual se adjudicó la licitación pública IDU-LP-DTC024-1999. HINCAPIE MARIO MOLINA CONTRACTUAL 2500023260001999 0185001 NULIDAD RESOLUCI¢N 0591 DE MAYO 21/99 ADJUDICACI¢N LICITACI¢N IDU196.624.923 LP-DTC-024-99 A LA UNIÓN TEMPORAL CHAVEZ PULIDO. AMPLIACI¢N NO APLICA CALLE 72 CRA.7 HASTA CRA.5 FSI FAVORABLE DESFAVORABLE 2.- Condénase en abstracto, al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, a pagar, por concepto de lucro cesante, a Carlos Mario Hincapié Molina, el valor señalado como utilidad en la propuesta presentada por éste, para la licitación pública IDU-LP-DTC-0241999. El interesado deberá promover el respectivo incidente ante NO HAY el Tribunal de primera instancia, dentro de la oportunidad temporal prevista por el artículo 172 del C.C.A. Para establecer la cuantía de la condena se observarán estrictamente las reglas fijadas en la parte motiva de esta sentencia. NO HAY SERGIO J. SARMIENTO CHARRY 3.- CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada, del 28 de mayo de 2003.” (COMO EL DEMANDANTE NO INICIÓ EL TRÁMITE INCIDENTAL, SE SOLICITÓ EL ARCHIVO DEL PROCESO.) SEGUROS DEL ESTADO S.A. CONSORCIO EJECUTIVO CODIPRO 2500023260002005 0174701 SOCIEDAD ANONIMA INGENIEROS CONTRACTUAL CONSTRUCTORES GAYCO S.A. 2500023260002003 0172101 SE LIBRE MANDAMIENTO EJECUTIVO, OCURRENCIA DEL SINIESTRO 2.874.686 CUBIERTO POR LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMINETO 99121470 500 DE 1999 CONTRATO 500/99. 1.115.261.264 SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DEL CTO 434/00, POR DAOS CAUSADOS A 434 DE 2000 LA CALLE 91 FPI FAVORABLE NO APLICA SIGUE ADELANTE CON LA EJECUCIÓN PAGO DE LA OBLIGACIÓN PAGO DE LA OBLIGACIÓN SERGIO J. SARMIENTO CHARRY FPIA DESFAVORABLE NO APLICA EN APELACIÓN NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY SE ORDENE RESTITUTIR LOS PREDIOS DE MAYOR EXTENSION NO APLICA DENOMINADOS LA COYA,EL MILAGRO Y BUENAVISTA PÒR PERTENECER NO APLICA EN DOMINIO PLENO Y ABSOLUTO FSI FAVORABLE FAVORABLE La acción contenciosa desplaza o mejor excluye a la acción reivindicatoria impetrada, por lo tanto, las pretensiones de la demanda no tienen vocación de salir avantes, tornándose así NO APLICA irrelevante entrar a examinar las demás probanzas allegadas a fin de demostrar los presupuestos de la acción reivindicatoria, pues según lo ya expuesto tal estudio resulta intrascendente BERNAL JOSE MANUEL REIVINDICATORIO 1100131030182004 0009600 PABLO FIGUEROA PERTENENCIA 1100131030122004 0015401 3.000.000.000 ´DECLARAR LA PRESCRPCION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO A FAVOR DL SEÑOR PABLO EMILIO FIGUEROA RESPECTO AL BIEN NO APLICA INMUEBLE IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRIVULA 50C1178928 EN LA CARRERA 30 NO 53Q 25. FPI FAVORABLE NO APLICA NIEGA PRETENSIONES DE LA DEMANDA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY CONTRACTUAL 2500023260002004 0067301 456.186.633 Que se declare el incumplimiento del contrato 496 de 2000 por parte del IDU, al rechazar 496 DE 2000 de manera injustificada e ilegal la arena proveniente de la firma P & P. ADFSI FAVORABLE NO APLICA EN APELACIÓN NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY R Y M COMPAÑIA EMILIO LEZACA PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS EJECUTIVO CONSULTORES Y CIA S. EN C.S SUAREZ HECTOR 2500023260002004 0081601 PROCESO PENAL LEY 906/2004 2004-1135349 (INICIADO) 27.725.427 SE LIBRE MANDFAMIENTO DE PAGO CTO 335/98 POLIZA DE CALIDAD 335 DE 1998 7258758 INVASION DE TIERRAS QUE SE TRAMITA PARALELAMENTE CON NO APLICA QUERELLA POR INVASION DEL ESPACIO PUBLICO QUE SE ADELANTA ANTE NO APLICA LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE FPI FAVORABLE NO APLICA SE RETIRA TITULO JUDICIAL A FAVOR DE IDU POR VALOR DE 75..837.929.01 SE NIEGA LA SOLCIITUD DE TERMINACIÓN DE PAGO POR CONDOR TODA VEZ QUE NO APLICA EXISTE UNA DIFERENCIA DE $10.000.00 SE REMITE A SUPERINTENDENCIA FINANCIERA POR LIQUIDACIÓN DE CONDOR FPIA FAVORABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CAMACHO HENRY PINZON PROCESO PENAL LEY 600/2000 2005-00356 (INICIADO) SOCIEDAD CONSTRUCTORES CONTRACTUAL CIVILES INGENIEROS LTDA 2500023260002005 0041501 PROCESO PENAL VILLALBA MAHECHA LEY 906/2004 2005-00560 NESTOR HANS (INICIADO) COMPAÑIA LTDA ALMASUR CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO LIBRAR ORDEN DE PAGO POR LA VIA EJECUTIVA DE MINIMA CUANTIA EN FAVOR DEL IDU.CON BASE EN LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO NO APLICA 16 PENAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN QUE CONDENÓ AL DEMANDADO AL PAGO DE LOS PERJUICIOS DE ORDEN MORAL ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO FPI DESFAVORABLE NO APLICA AUTO DECLARA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 1750/00 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETÓ LA CADUCIDAD DEL CONTRATO FIRMADO ENTRE EL cONSORCIO cj Y EL IDU POR HABERSE INCURRIDO EN ESTA RESOLUCION 3.272.793.691 EN LOS VICIOS DE FALSA MOTIVACION. SE DECLARE LA NULIDAD DE LA 530 DE 1999 RESOLUCION 2273/00 QUE DECIDIO EL RECURSO DE REPOSICION. SE DECLARE LA NULIDA DE LA RESOLUCION 9456/02 POR MEDIO DE LA CUAL EL IDU LIQUIDO UNILATERALMENTE EL CONTRATO 530/99. FPIA FAVORABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY SE INVESTIGAN A DOS EXFUNCIONARIOS DEL INSTITUTO POR ACTOS IRREGULARES RELACIONADOS CON LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES, 90.000.000 EJECUTADOS POR ESTOS DOS EXFUNCIONARIOS QUIENES NEGOCIAND E NO APLICA MANERA FRAUDULENTA EL PAGO DE LO SIMPUESTOS CON LOS PROPIETARIOS , PARA POSTERIORMENTE ENTREGARLES UN PAZ Y SALVO POR DICHO CONCEPTO. FPIA FAVORABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY FPI FAVORABLE NO APLICA SIGUE ADELANTE CON LA EJECUCIÓN PAGO DE LA OBLIGACIÓN EN UBICACIÓN DE BIENES PARA EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN SERGIO J. SARMIENTO CHARRY 3.672.000 LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTOS 528.000.000 ADEUDADOS. NO APLICA EJECUTIVO 2500023260002005 0119301 CONSORCIO CODIPRO EJECUTIVO LTDA - MARIO CASTRO 2500023260002005 0174701 SE LIBRE MANDAMIENTO EJECUTIVO, OCURRENCIA DEL SINIESTRO 1.983.527 CUBIERTO POR LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMINETO 99121470 500 DE 1999 CONTRATO 500/99. FPI FAVORABLE NO APLICA SIGUE ADELANTE CON LA EJECUCIÓN PAGO DE LA OBLIGACIÓN EN UBICACIÓN DE SERGIO J. BIENES PARA EL SARMIENTO PAGO DE SALDO DE CHARRY LA OBLIGACIÓN EJECUTIVO 1100133310382006 0000300 INCUMPLIMIENTO Y FALLAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 314 DE 2002 POR PARTE DEL CONSORCIO LOS HEROES CUYO OBJETO FUE EL ESTUDIO Y DISEÑO A PRECIO GLOBAL FIJO DE LA CONEXIÓN CALLE 80 A 38.610.600 314 DE 2002 LA AUTOPISTA NORTE Y LA ADECUACIÓN VIAL QUE PERMITIERA EL RETORNO NORTE- NORTE SOBRE LA TRONCAL DE LA CARACAS CON CALLE 67 PARA EL SISTEMA DE TRANSMILENIO. FSI FAVORABLE FAVORABLE SIGUE ADELANTE CON LA EJECUCIÓN PAGO DE LA OBLIGACIÓN EN UBICACIÓN DE BIENES PARA EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA EJECUTIVO DE SEGUROS GENERALES 250002326000200 60152801 SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE $6458407 VALOR AMPARADO MEDIANTE POLIZA 7361469 DEL 16 DE JUNIO DE 2000, 415 DE 2000 CONTRATO DE OBRA 415 DE 2000, RESOLUCION 6378 DE 27 SEPTIEMBRE DE 2005, RESOLUCION 357 DE 27 DE ENERO DE 2006. FPI FAVORABLE NO APLICA SIGUE ADELANTE CON LA EJECUCIÓN PAGO DE LA OBLIGACIÓN SERGIO J. SE RETIRA TÍTULO SARMIENTO JUDICIAL CHARRY CONSORCIO ESTACION EJECUTIVO SAN VICTORINO 2500023260002007 0014701 FPIA DESFAVORABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY GUTIERREZ VDA. HUEMER ROSARIO 1100133310372007 0017200 PPI FAVORABLE NO APLICA NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONFORME A LO EXPUESTO EN LA PARTE MOTIVA DE NO APLICA LA PROVIDENCIA. NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY AA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY SERGIO J. SARMIENTO CHARRY SERGIO J. SARMIENTO CHARRY INGESUELOS LTDA DE REPARACION DIRECTA COMPAÑIA MUNDIAL DE EJECUTIVO SEGUROS S.A. GARZON SAZA JAVIER EJECUTIVO RICARDO 1100133310382007 0023100 1100133310352007 0024800 NULIDAD Y OCHOA FORERO JESUS 2500023240002007 RESTABLECIMIENT ADONAI 9025301 O 6.458.407 LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO POR OBLIGACION DE HACER A CARGO DEL IDU. EMITIR CORRESPONDIENTE SOLICITUD A TRANSMILENIO S.A EN 1.308.656.962 PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES A EFECTOS DE QUE PROCEDA A 043 DE 2003 EFECTUAR EL GIRO EFECTIVO DE LAS SUMAS RECONOCIDAS POR EL AMIGABLE COMPONEDOR UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. Que el IDU es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados al poseedor del lote distinguido con el numero 71-42 de la Av. Ciudad de Quito, NO APLICA por falla o falta de administración con ocasion de obras de la adecuación de la Troncal NQS especificamente para el TRANSMILENIO Hacer efectiva la garantia única de cumplimiento en el amparo de estabilidad por valor de $197.530.557 con cargo a la póliza P-A0025789 expedida por la compañia Mundial de 197.530.557 Seguros S.A. con fecha de 28 diciembre de 1999.Dando cumplimiento a la resolución No 820 DE 1999 6351 de septiembre de 2005, confirmada mediante la No 002 de 03 de enero de 2006. Contrato 820 de 1999. 55.800.000 SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE $9.939.475 VALOR DE LOS DAÑOS NO CUBIERTOS POR EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO 041 DE 1999 SUSTRITO ENTRE JAVIER RICARDO 9.939.475 GARZON SAZA Y ROBERTO PARRA TELLEZ. MAS LOS INTERESES 041 DE 1999 MORATORIOS CONTADOS A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DE 2005 FECHA EN LA CUAL COBRO FUERZA EJECUTORIA LA RESOLUCION 10534 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 Que se declare la nulidad del acto administrativo Res. No. 1304 del 22-07-2007 y como SIN DETERMINAR consecuencia se ordene al IDU a pagar indemnización por concepto de expropiación NO APLICA forzosa. QUE SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE 1752064 MEDIANTE LA P÷OLIZA UNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR 1.752.064 873 DE 2004 DEL INSTITUTO CON OCASION AL CONTRATO INTERVENTORIA DTA C 873 DE 2004. SERGIO J. SARMIENTO CHARRY FPI FAVORABLE NO APLICA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN EN UBICACIÓN DE BIENES PARA EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN PAGO DE LA OBLIGACIÓN FPIA FAVORABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA FPIA FAVORABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY FPI FAVORABLE NO APLICA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN PAGO DE LA OBLIGACIÓN VERIFICACIÓN PAGO SERGIO J. SARMIENTO CHARRY SOLER SIERRA FLAVIO EJECUTIVO FEDERICO 1100133310322007 0029900 CAMACHO HENRY 1100140030252007 0163300 LIBRAR ORDEN DE PAGO POR LA VIA EJECUTIVA DE MINIMA CUANTIA EN FAVOR DEL IDU.CON BASE EN LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO 3.672.000 NO APLICA 16 PENAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN QUE CONDENÓ AL DEMANDADO AL PAGO DE LOS PERJUICIOS DE ORDEN MORAL 1100131030372008 0003900 ORDENAR AL IDU EL PAGO DE LA TOTALIDAD DE LA DEUDA $387.211037 ULTIMA LIQUIDACION APROBADA POR EL JUZGADO 37 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA EN EL PROCESO 2008-00039, ESTO COMO CONSECUENCIA DE LA PENA A IMPONER AL IDU PUESTO QUE HUBO UNA 387.211.037 NO APLICA CESION ECONOMICA QUE NO FUE INFORMADA OPORTUNAMENTE AL JUZGADO 37 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA, TAL COMO SE ESTIPULA EN EL ARTICULO 681 NUMERAL 4 DEL CPC.POR DINEROS DE UN CONTRATO QUE ESTA A NOMBRE ES DE TRANSMILENIO. EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY 1100133310312008 0004301 ANULAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR EL IDU Y CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES 229 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2007 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLÁRÓ LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO 42.614.375 CUBIERTO POR LA GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NO. 9735138 261 DE 2000 EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONDOR S.A.QUE VICON S.A PIV INGENIERIA LTDA CUMPLIÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 261 DE 2000. FPIA FAVORABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY PINZON ORTIZ PAEZ HERNAN VIAS CONSTRUCCIONES VICON S.A. INDETERMINADOS HUGO CIVIL EJECUTIVO SINGULAR Y S.A. CONTRACTUAL PROCESO PENAL LEY 906/2004 2008-01444 (INICIADO) NO APLICA DELITO CONTRA LA FÉ PÚBLICA EXPEDIENTE 49200801444. NO APLICA 28 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO CONSORCIO NUEVA ERA EJECUTIVO 1100133310372009 0017100 QUE SE LIBRE MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO POR MEDIO DEL CUAL LE ORDENE A PAGAR AL CONSORCIO NUEVA ERA CONFORMADO POR 230.541.726 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO LTDA INCIVIAS LTDA Y COMPAÑIA 057 DE 2004 ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A.CONTRATO DE OBRA NO. IDU - 057 DE 2004. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO PÓLIZA NO. 428415. EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES EJECUTIVO - MARTHA VARGAS 1100133310352009 0028200 DECLARAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO CUBIERTO POR LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO NO. CU 003414 DEL 18/11/2002, Y SUS 150.004.722 CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE MODIFICACION, EXPEDIDA POR 433 DE 2002 CONDOR S.A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES, EN SU AMPARO DE ESTABILIDAD.CONTRATO 433 DE 2002. EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY 2500023260002009 0077801 Que se declare por causas ajenas al consorcio y propias de la entidad contratante, se rompio el equilibrio financiero del contrato de obra 257 del 22 de Diciembre de 2003 y sus adicionales celebrado para la CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE 501.000.000 257 DE 2003 ACCESO A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES CUARTA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES EN BOGOTA. Que se declare que el IDU debe pagar a a favor del contratista las sumas no pagadas resultantes de la liquidacion del contrato. FPIA FAVORABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY 2500023260002009 0083801 MEDIANTE CONTRATO IDU 457 DE 1999, EL IDU CONTRATO LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION CALLE 63 DE LA AV.CRA 7 A LA AV. CIRCUNVALAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA,. LA PROMOTORA ATACAMA LTDA, EN EL AÑO 2006, INICIO LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DENOMINADO "MIRADOR DE LA SALLE" EN LA CALLE 61 NO. 2-09-23 QUE LIMITA EN EL FRENTE CON LA CALLE 61 Y EN 353.000.000 PARTE POSTERIOR, CON LA CALLE 60A. DURANTE LA OBRA SE REALIZO 457 DE 1999 EXCAVACION Y A RAIZ DE ESTO, LA VIA PUBLICA CALLE 60 PRESENTO MOVIMIENTOS POR UNA FALLA EN EL TERRENO, DADO QUE NO SE CONSTRUYO POR EL IDU UN MURO DE CONTENSION, AUNADO A QUE LA CIMENTACION ES COMPLETAMENTE SUPERFICIAL Y APOYADA SOBRE UN RECEBO COMPACTADO, COLOCADO SOBRE UNA TIERRA SUELTA DE MAS DE 5 METROS DE PROFUNDIDAD. FPI FAVORABLE NO APLICA DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PROPUESTA POR LA ENTIDAD NO APLICA DEMANDADA, DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA PROVIDENCIA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY VELANDIA FERNANDO MEDINA CONTRACTUAL PROMOTORA ATACAMA REPARACION LTDA DIRECTA PROCESO PENAL ESCOBAR FIERRO LEY 906/2004 2009-07208 CARLOS ARTURO (INICIADO) Se investigue las irregularidades cometidas por el Auxiliar de la Justicia señor CARLOS ARTURO ESCOBAR FIERRO, nombrado por el Juzgado 33 Administrativo dentro del proceso 2003-1469, toda vez que recibio de parte del IDU la suma de $5.784.000 por 5.784.000 NO APLICA concepto de gastos de pericia señalados por el Juzgado anteriormente mencionado y nunca presento el dictamen pericial encomendado, asi como tampoco devolvio el dinero recibido, pese a los constantes requerimientos para tal fín. EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY PROCESO PENAL LEY 906/2004 2009-17197 (INICIADO) FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO, DEL CERTIFICDO DE ESTADO DE CUENTA PARA TRAMITE NOTARIAL DE EL PREDIO UBICADO EN LA KRA 17 A 103 61 GJ 20, MATRICULA INMOBILIARIA Nº 050N-20531725 NO APLICA NO APLICA OCASIONADO CONTRA EL IDU, PARA LO CUAL SE SOLICITA SE SIRVA INVESTIGAR, IDENTIFICAR E INDUVIDUALIZAR A LOS RESPONSABLES DEL MISMO. EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY PROCESO PENAL 2010-00041 MEDIANTE SENTENCIA PROFERIDA EL 20 DE ABRIL DE 2010, DENTRO DEL RADICADO 2009-03086, SE CONDENO A NANCY STELLA DIAZ CASTAÑEDA AL PAGO POR PERJUICIOS CAUSADOS CON LAS CONDUCTAS PUNIBLES DE FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO AGRAVADA POR EL USO EN CONCURSO CON ESTAFA AGRAVADA POR LA CUANTIA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO EN CUANTIA DE 143807000. DICHO FALLO COBRO EJECUTORIA EL 3 DE MAYO DE 2010, DE MODO QUE DE CONFORMIDAD NO APLICA CON EL ARTICULO 58 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL VENCIO EL NO APLICA TERMINO CON EL QUE LA PENADA CONTABA PARA CANCELAR LA CONDENA EN PERJUICIOS ALUDIDA. SIN EMBARGO EL PAGO DE PERJUICIOS NO SE HA HECHO EFECTIVO. POR TAL RAZON SOLICITO REMITIR A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA QUE EL JUEZ QUE CORRESPONDA POR REPARTO, EJECUTE LA CONDENA EN PERJUICIOS IMPUESTA A LA CONDENADA Y LAS DEMAS QUE LE FUERON ENDILGADAS. FPI FAVORABLE NO APLICA PAGO DE PERJUICIOS EN UBICACIÓN DE SERGIO J. PAGO DE LA OBLIGACIÓN BIENES PARA SARMIENTO OBTENER EL PAGO CHARRY 2010-05487 LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA ZONA CENTRO, REMITIO COPIAS DE LOS OFICIOS IDU 98763-5TJE-6100 DE MARZO 13 DE 209 Y IDU 99435-5TJE-6100 DE MARZO 20 DE 2009, MEDIANTE LOS CUALES SE ORDENO LA CANCELACION DEL GRAVAMEN DE CONTRIBUCION. LA FALSEDAD SE ESTABLECIO AL CONSTATAR EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA ADMINISTRATIVA EN PREDIOS CUYA OBLIGACION SIGUE VIGENTE. LUEGO AL COMPARAR LAS FIRMAS, ESTAS NO APLICA NO APLICA NO CORRESPONDEN A LA FIRMA QUE UTILIZA EL ABOGADO EJECUTOR QUE HACEN MENCION LOS OFICIOS. IGUALMENTE AL CONSTATAR EL NUMERO CONSECUTIVO QUE APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEL DOCUMENTO Y QUE ES EL CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD, COMO SERIAL DE TODA LA CORRESPONDENCIA QUE SALE DEL INSTITUTO, NO CORRESPONDE A LA DEPEDENCIA NI FIGURAN COMO DESPACHADOS POR EL SISTEMA. EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY 2010-11171 LA ACCION PENAL SE INICIO POR DENUNCIA PRESENTADA EL 5 DE OCTUBRE DE 2010, A TRAVES DE CESAR ARTURO PATIÑO SANCHEZ FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE, POR EL DELITO DE FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO CON OCASION NO APLICA A LA PRESUNTA FALSEDAD DEL CERTIFICADO DE ESTADO DE CUENTA NO APLICA PARA TRAMITE NOTARIAL NO. 0747349 APARENTEMENTE EXPEDIDO EL 30 DE JULIO DE 2010 Y CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA 50C-110844 DIRECCION AV. CARRERA 10 2235, CEDULA CATASTRAL 22 10 24 Y CODIGO CHIP AAA0029MEXS EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY INDETERMINADOS INDETERMINADOS INDETERMINADOS INDETERMINADOS PROCESO PENAL PROCESO PENAL 29 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE INDETERMINADOS PROMOTORA LTDA GUDAVI MICROEQUIPOS S.A.S. No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) INDETERMINADOS CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 2010-11525 EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY 2010832959 SE DETERMINO POR LA DE LA DIRECCION TECNICA DE APOYO A LA VALORIZACION QUE SE EFECTUO UN LEVANTAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR EN LA OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA 50C453708 Y DIRECCION CALLE 73 NO. 14-05. DICHO LEVANTAMIENTO SE NO APLICA LLEVO A CABO CON EL REGISTRO DE LOS OFICIOS STJE 6100-5813 DE NO APLICA AGOSTO 14 DE 2002 Y STEJ 6100-5820 DE AGOSTO 14 DE 2002, DOCUMENTOS QUE AL SER SOLICITADOS POR EL IDU A LA OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS, FUERON EXAMINADOS POR EL INSTITUTO, ENCONTRANDOSE SOBRE ELLOS UNA SERIE DE IRREGULARIDADES QUE EVIDENCIAN SU FALSEDAD EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY FSI FAVORABLE FAVORABLE SIGUE DALANTE CON LA EJECUCIÓN PAGO DE LA OBLIGACIÓN UBICACIÓN DE BIENES PARA EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN SERGIO J. SARMIENTO CHARRY NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A FIN DE QUE SE DECLARE LA NULIDAD PARCIAL DE LAS RESOLUCIONES 4666 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008, POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINO LA ADQUISICION DE UN INMUEBLE POR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACION ADMINISTRATIVA NO APLICA 331.496.311 Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA. Y LA 5256 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2009 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 4666 DEL 2008, Y LA 3687 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2010, Y EL CONSECUENCIAL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. FPIA FAVORABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY CONDENAR AL IDU AL PAGO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTEES A LOS COSTOS ADICIONALES EN QUE INCURRIO EL CONSORCIO 075 DE 2007 CONTRATISTA CONTRATO 075 DE 2007 FPIA FPIA FPIA FPIA FPIA FPIA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY PROCESO PENAL LEY 906/2004 2011-01570 (INICIADO) LA DENUNCIA FUE PRESENTADA POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA NOTARIA 18 DEL CIRCULO DE BOGOTA, POR PRESUNTA ADULTERACION DEL CERTFICADO DE ESTADO DE CUENTA PARA TRAMITE NOTARIAL, IMPRESO EN EL FORMULARIO NO. 1089888 CON FECHA 3 DE AGOSTO DE 2011, EL CUAL SE ALLEGO A DICHA NOTARIA JUNTO CON OTROS NO APLICA DOCUMENTOS CON EL FIN DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA NO APLICA COMPRAVENTA SOBRE EL INMUEBLE IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRICULA 50S-101052 ENTRE NESTOR ARMANDO GARCIA MENDOZA Y JOSE VICENTE HERRERA RONCANCIO. AL VERIFICARLO CON EL IDU SE ESTABLECIO QUE EL DOCUMENTO ES FALSO Y QUE EL ORIGINAL HABIA SIDO EXPEDIDO PARA EL PREDIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 40408880. EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY PROCESO PENAL 2011-03100 LA DENUNCIA ES FORMULADA POR ALBERTO VARGAS PIALLO, QUIEN SEÑALA QUE CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA SOBRE EL INMUEBLE IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRICULA 50C-1495019, SE REMITIERON A LA NOTARIA 18 DEL CIRCULO DE BOGOTA, VARIOS DOCUMENTOS, ENTRE ELLOS, EL CERTIFICADO DE ESTADO DE CUENTA PARA TRAMITE NOTARIAL 0945936 CON FECHA 7 DE FEBRERO DE 2011 Y VALIDO HASTA EL 6 DE MARZO DE 2011, EL CUAL, AL NO APLICA NO APLICA SER VERIFICADO POR UNO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA NOTARIA, PRESENTÓ INCONSISTENCIAS, POR LO QUE SE VERIFICÓ SU ESTADO DIRECTAMENTE EN EL IDU, ENCONTRANDO QUE EL DOCUMENTO ES FALSO PUES EL CÓDIGO 80856, QUE PRESUNTAMENTE CORRESPONDÍA AL INMUEBLE ANTERIORMENTE INDICADO, REALMENTE CORRESPONDE AL UBICADO EN LA CALLE 159 7D15 CUYO FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA ES EL 50N-630377. EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY PROCESO PENAL LEY 906/2004 2011-12234 (INICIADO) DENUNCIA POR LA COMISION DEL PRESUNTO DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLICO, POR CUANTO LA EMPRESA PATRIA S.A. EJECUTABA EL CONTRATO IDU-UEL-68-08, SIENDO EL DIRECTOR DE OBRA EL INGENIERO OSNEY CELY OCAMPO Y EL ESPECILISTA EN TRANSPORTE EL INGENIERO ALDEMAR PEREZ WALTEROS. LA SUPUESTA FALSEDAD NO APLICA CONSISTE EN LA FIRMA IMPUESTA POR EL INGENIERO ALDEMAR PEREZ NO APLICA WALTEROS EN SOLICITUD DE RETROALIMENTACION AL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA OBRA CONTRATADA SOBRE LOS ANDENES DE LA CALLE 144 ENTRE LA CARRERA 141A Y LA CARRERA 147C, EN LA QUE INDICO QUE QUIEN FIRMABA ERA OSNEY CELY OCAMPO. EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY PROCESO PENAL PROCESO PENAL EJECUTIVO CONTRACTUAL ALZATE BONILLA JUAN CONTRACTUAL BAUTISTA INDETERMINADOS ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 7H 151-37 IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 50N-582375 Y CHIP AAA0109SXAW DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA IBETH YAMILE MARTINEZ RODRIGUEZ, IDENTIFICADA CON CC 40032233 PRESENTA UNA ASIGNACION POR CONTRIBUCION POR VALORIZACION PARA LA ZONA DE INFLUENCIA 1 DEL NO APLICA GRUPO 1 Y 2 DEL SISTEMA DE MOVILIDAD, CON UNA CONTRIBUCION DE NO APLICA $4.625.338. MEDIANTE OFICIO 3986 DE ENERO 25 DE 2010 SE ORDENA INSCRIBIR EL GRAVAMEN POR PARTE DEL IDU EN LA OFICINA DE REGISTROS PUBLICOS. CON RADICADO 040342 SE SOLICITA LEVANTAR EL GRAVAMEN Y REVISADOS LOS DOCUMENTOS ENCONTRAMOS QUE NO CORRESPONDE A LA FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA. 1100133317192011 0005900 NULIDAD Y GAITAN COPETE 2500023240002011 RESTABLECIMIENT MANUEL ARTURO 0027401 O INDETERMINADOS CUANTIA DE LAS PRETENSIONES 1100133310332011 0027700 COBRO CORRESPONDIENTE A LA MULTA IMPUESTA A LA UNION TEMPORAL LOGYCOR MICROEQUIPOS CONFORMADA POR LAS SOCIEDADES COMERCIALES COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA MICROFILMACION MICROEQUIPOS LTDA Y LOGISTICA Y CORREO S.A. LOGYCOR. EN EJECUCION DEL CONTRATO 88 DE 2009 DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 2053 DEL 29 DE JUNIO DE 2010 CONFIRMADA POR LA RESOLUCION 3123 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2010 Y 88 DE 2009 32.145.746 EJECUTORIADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2010. SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE $18.045.049 CORRESPONDIENTE A LA MULTA IMPUESTA A LA UNION TEMPORAL LOGYCOR EN EJECUCION DEL CONTRATO 92 DE 2009 DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1980 DEL 24 DE JUNIO DE 2010 CONFIRMADA CON LA RESOLUCION 2787 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y EJECUTORIADA EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2010. CONTRATO 088 DE 2009 $14.100.697. CONTRATO 092 DE 2009 $18.045.049 71.551.470 30 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO EL IDU , PRETENDIENDO LA ADQUISICION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. CALLE 127 NO. 71D47, IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL SB 125 T57 5, Y MATRICULA INMOBILIARIA 50N-457840 TUVO CONOCIMIENTO QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DEL MENCIONADO INMUEBLE ESTABA SIENDO SUPLANTADO CON EL PRESUNTO ÁNIMO DE ADELANTAR LA NEGOCIACION DE VENTA DEL BIEN Y DE OBTENER LOS DINEROS PRODUCTO DE LA VENTA. AL IDU SE ALLEGO NO APLICA PODER ESPECIAL DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EXTENDIDO EN LA NO APLICA NOTARIA 59 DE BOGOTA Y SUSCRITO POR UNA PERSONA QUE ALUDIÓ SER EL REPRESENTANTE DE JB COMUNICACIONES LTDA, SOCIEDAD PROPIETARIA DEL INMUEBLE, RESPECTO DEL CUAL EN COMUNICACION DE 26 DE ENERO DE 2011 SUSCRITA POR JULIO BENAVIDES ESCUDERO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ANTES INDICADA, SEÑALO NO HABERLO OTORGADO Y SOLICITO AL IDU QUE NO SE TUVIERA EN CUENTA PARA EFECTOS DE LA VENTA QUE SE ESTABA ADELANTANDO. EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY 1100133360362012 0034100 CONTRATO IDU-UEL-106 CONTRATO 106 DE 2009 CUYO OBJETO REALIZAR LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL SOBRE LA 19.491.885 QUEBRADA LA CHIGUAZA EN LA CARRERA 11B ESTE CON CALLE 47 SUR DE 106 DE 2009 LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTA. RESOLUCION 2877 DEL 17 DE JUNIO DE 2011 Y LA RESOLUCION 264 DEL 28 DE ENERO DE 2011. EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY EJECUTIVO CONTRACTUAL 1100133360352013 0034600 QUE SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR VALOR DE $156.726.150 VALOR AMPARADO EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 2144101007159 DEL 3 DE ENERO DE 2008 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO, OTORGADA CON EL FIN DE AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO 150 DE 2007 156.726.150 150 DE 2007 CELEBRADO ENTRE EL IDU Y EL CONSORCIO CG CUYO OBJETO ERA LA INTERVENTORIA SIMULTANEA , TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL CONSTRUCCION ANDENES DEL EJE VIAL DE LA CALLE 116, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 15 Y CARRERA 19 COSTANO NORTE Y COSTADO SUR EN BOGOTA. EPPI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY FUNDACION SALVEMOS CONTRACTUAL EL MEDIO AMBIENTE 2500023360002013 0037600 463.983.797 DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL DERIVADO DEL CONTRATO 039 DE 2007. 039 DE 2007 DEL 15 DE AGOSTO DE 2007. FPIA FAVORABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY GONZALEZ DE MURCIA REPARACION ROSA MARIA DIRECTA 1100133360352014 0022800 QUE SE DECLARE SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES AL DISTRITO CAPITAL - IDU, TRANSMILENIO S.A. Y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS POR EL DAÑO CAUSADO A LA SEÑORA ROSA MARÍA GONZÁLEZ DE MURCIA CON OCASIÓN DEL ACCIDENTE OCURRIDO EL 14 DE ENERO DE 2013 AL INTERIOR DE LA ESTACION DEL PORTAL NORTE DEL SISTEMA 445.500.000 TRASNMILENIO, MOMENTO EN EL CUAL SE ESTABA ASEANDO LA NO APLICA ESTRUCTURA METÁLICA PRODUCIÉNDOLE LA CAIDA DESDE SU PROPIA ALTURA CON DX DE INTERTROCANTÉRICA DE FEMUR DERECHO (INTERVENIDA QUIRÚRGICAMENTE), CON SECUELAS DEFINITIVAS FÍSICAS Y PERTURBACIÓN FUNCIONAL DEL MIEMBRO E INCAPACIDAD DEFINITIVA DE 105 DÍAS. CD NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY PUBLICAR PUBLICIDAD CONCILIACIÓN MULTIMEDIA S.A.S. EXTRAJUDICIAL 2015-71972 CONCILIAR LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RELACIONADAS CON EL PAGO DE LA FACTURA 03-1297881 CORRESPONDIENTE A GUIABOGOTA NO APLICA 2013, ORDEN DE COMPRA 0000553477 CON FECHA DE VENCIMIENTO 28 DE AGOSTO DE 2013. FPI NO APLICA NO APLICA DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN FALLIDA NO APLICA NO APLICA SERGIO J. SARMIENTO CHARRY DANOS OCASIONADOS A LOS BOLARDOS Y LA SENAL DE TRANSITO UBICADOS EN LA AV. CIUDAD DE CALI POR 42 SUR FPI FAVORABLE ELSA GALERA DESFAVORABLE ELSA GALERA PROCESO PENAL LEY 906/2004 2011-12245 (INICIADO) INDETERMINADOS AN SAS CONSTRUDISEÑOS EJECUTIVO CONTRACTUAL CG INGENIERIA LTDA RESPONSABILIDAD INSTITUTO DE CIVIL 1100140030052002 DESARROLLO URBANO EXTRACONTRACT 17365-00 UAL 15.388.560 273.000 1100133310222003 01469-01 SE INDEMNICE AL IDU POR LOS TRABAJOS DE REPARACION REALIZADOS EN VARIOS INMUEBLES UBICADOS EN LA ZONA DE EJECUICÓN DEL 79.278.500 CONTRATO PUES DEBIDO AL SITEMA DE HINCA Y EXTRACCIÓN DE LA TABLESTACA UTILIZADO POR LOS CONTRATISTAS DE LA OBRA, DETERIROAN VARIOS INMUEBLES ADFSI 2500023260002003 02200-01 DECRETAR LA NULIDAD, TANTE LA DEL ACTO O DECISIÓN EMANADO DEL IDU EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICIACIÓN, EN EL SENTIDO DE SELECCIONAR COMO LA PROPUESTA MAS FAVORABLE LA DE LA PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA TRANSNQS SUR S.A. ASÍ COMO LA NULIDADDE LA 12.159.000.050 RESOLUCION NO.7256 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2003, POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICO LA LICITACION PUBLICA IDU-LP-DTC-015-2003 A LA PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA TRANSNQS SUR S.A., CUYO OBJETO CONSISITIÓ EN LA ADECUACION DE LA TRONCAL NQS AL SISTEMA TRANSMILENIO , TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ADFSI ELSA GALERA CARLOS ALBERTO EJECUTIVO ALONSO ORJUELA 1100133310012004 0119-01 QUE SE DECLARE QUE EL DEMANDADO EN DESARROLLO DEL CARGO DE JEFE DE SECCION I, SECCION DE CAJA, DIVISION DE TESORERIA DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA DEL IDU, ACTUO CONFIGURANDO CULPA GRAVE, AL NO CUMPLIR LAS ORDENES DE EMBARGO DEL 50% DE LA 12.767.601 CESANTIA DEL SEÑOR JORGE ALFONSO MONCADA VANEGAS EXFUNCIONARIO DEL IDU, IMPARTIDAS POR EL JUZGADO 2 DE FAMILIA DE BOGOTA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS QUE LA SEÑORA MARTHA LIZETTE SANCHEZ PRESENTO EN CONTRA DEL SEÑOR JORGE ALFONSO MONCADA. FPI ELSA GALERA REPARACIÓN INDUSTRIAS Y CRÉDITOS DIRECTA 2500023260002004 02054-01 PONCE DE ASOCIADOS 2500023260002005 02615-01 VIAS CONSTRUCCIONES VICON S.A Y S.A. CONTRACTUAL VERGEL Y CASTELLANOS INGENIEROS ASOCIADOS CONTRACTUAL LTDA LEÓN Y CONTRACTUAL SE ORDENE A PAGAR A LA ACTORA LA REPARACIÓN O INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR, POR EL DAÑO OCASIONADO AL INMUEBLE DE 2.119.375.000 PROPIEDAD DEL DEMANDANTE, LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON LOTE DISTINGUIDO HOY COMO CALLE 31A O AV. FERROCARRIL ENTRE LA FUTURA ALO. QUE SE DECLARE QUE EN LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 334 DE 2000,CELEBRADO ENTRE EL IDU Y LOS DEMANDANTES SE CONTRATO 334-200 2.650.000.000 PRESENTO UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO EN CONTRA DEL CONSORCIO CONTRATISTA. ADFSI EPPI FAVORABLE ELSA GALERA ELSA GALERA 31 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE REPARACIÓN DIRECTA FERROVÍAS HERNANDO RODRIGUEZ BERNAL REPARACIÓN DIRECTA URBANIZACIÓN BÁRBARA CLAUDIA CALDERÓN No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) SANTA REPARACIÓN DIRECTA ESPERANZA 2500023260002006 02101-01 2500023260002006 02263-02 2500023260002007 00041-01 PERTENENCIA 1100131030072007 00354-00 CICON S.A. CONTRACTUAL 2500023260002008 00595-02 CICON S.A. CONTRACTUAL 2500023260002008 006001-01 ESTRUCTURAS METÁLICAS CONTRACTUAL 2500023260002009 00100-02 HILDA YANETH RINCON REPARACIÓN FLOREZ DIRECTA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES NULIDAD CIVILES Y VIALES - VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A CUANTIA DE LAS PRETENSIONES 1.470.000.000 ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO PAGO POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS COMO CONSECUENCIA DE LA OCUPACIÓN PERMANENTE DE TERRENOS Y PREDIOS CON LA APROPIACIÓN DEL CORREDOR FÉRREO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA VÍA TRANSMILENIO NORTE-QUITO-SUR. A CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DE DOS FILTROS LONGITUDINALES DISEÑADOS POR EL INGENIERO HERNANDO BERNAL RODRIGUEZ NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION Y PROTECCION DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE LA AV. CIUDAD DE CALI SE PAGUEN LAS SUMAS DE DINERO POR LA INDEMNIZAICON DE PERJUICIOS (DAÑOS MATERIALES Y MORALES SUBJETIVOS). EN LA EJECUCION DEL CONTRATO IDU 054 DE 2003. DEMANDA EN REPARACIÓN DIRECTA TENDIENTE A OBTENER LA 420.000.000 CONTRATO 054 DE 2003 DECLARATORIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA POR PARTE DEL DISTRITO CAPITAL Y EL IDU, A CAUSA Y CON PEJUICIO DEL ACTOR, CON LA EJECUCIÓN DE LOS DOS ÚLTIMOS FILTROS LONGITUDINALES DISEÑADOS POR EL INGENIERO HERNANDO BERNAL RODRIGUEZ, DURANTE EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE LA AVENIDA CALI - PRIMERO DE MAYO A LA AVENIDA BOSA. QUE EL PREDIO DE PROPIEDAD DE LA URABANIZACION SANTA BARBARA CENTRAL LTDA. EN REESTRUCTURACION UBICADO EN LA ESQUINA S.W (SUR-OCCIDENTAL) DEL CONJUNTO CENTRO EMPRESARIAL SANTA BARBARA EN LA INTERSECCION CALLE 116 POR CARRERA 7 DE BOGOTA, CUYA AREA ES DE 1239.06 M2 DEBE SER ADQUIRIDO POR EL IDU EN RAZON A QUE POR TRATARSE DE UN AREA QUE SE ENCONTRABA AFECTADA COMO DE CESION OBLIGATORIA Y GRATUITA DEL 7% PARA EFECTOS DEL 2.000.000.000 VIAL ARTERIAL DEL DISTRITO CAPITAL, AL HABERSE DECLARADO NULA DICHA GRATUIDAD LE SURGE LA OBLIGACION LEGAL AL INSTITUTO DE ADQUIRIRLO, PUES DICHO PREDIO NO ES SUSCEPTIBLE DE UN USO DIFERENTE, Y ES DE OBLIGATORIA ADQUISICION POR PARTE DEL IDU, TODA VEZ QUE EL CONJUNTO CENTRO EMPRESARIAL SANTA BARBARA YA ESTA DESARROLLADO CON DICHA AFECTACION Y NO HAY FORMA DE CAMBIAR SU DESTINACION. DECLARAR LA PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO ENTRE LAS CALLES 89 A A LA CALLE 90 A Y ENTRE LAS CARRERAS 103 C Y AK 95 Y 96. QUE SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DEL IDU EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO BM 153 DE 2005. QUE SE DECLARE QUE EN LA EJECUCIÓN DEL 7.847.283.947 CONTRATO BM-153/2005 CONTRATO NO. BM-153 DE 2005 SE PRESENTÓ UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO EN CONTRA DE CICON S.A. QUE SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DEL IDU EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO IDU-BM-170 DE 2005. QUE SE DECLARE QUE EN LA EJECUCIÓN 5.717.313.178 CONTRATO IDU BM -170/2005 DEL CONTRATO NO. IDU-BM-170 -2005 SE PRESENTÓ UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO EN CONTRA DE CICON S.A. QUE SE DECLARE QUE POR CAUSAS AJENAS AL CONSORCIO, SE ROMPIO LA ECUACION FINANCIERA EN DETRIMENTO DEL CONTRATISTA DEMANDANTE EN EL CONTRATO NO. 478 DE 2002 CELEBRADO ENTRE LAS 9.542.730.931 CONTRATO 478-2002 EMPRESAS QUE FORMAN LA PARTE DEMANDANTE POR UNA PARTE Y POR OTRA LA PARTE DEMANDADA EL IDU Y TRANSMILENIO. CONSORCIO CRECER. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO EARA FAVORABLE ELSA GALERA ADFSI FAVORABLE ELSA GALERA EARA DESFAVORABLE ELSA GALERA EI ELSA GALERA ADFSI FAVORABLE ELSA GALERA ADFSI FAVORABLE ELSA GALERA ADFSI FAVORABLE ELSA GALERA 1100133310352009 00113-00 EL 16 DE ABRIL DE 20006 A LAS 11 A.M., LA DEMANDANTE IBA COMO PASAJERA EN UN BUS DE SERVICIO PÚBLICO MODELO 91 DE PLACAS SFO 525 MARCA CEHVROLET CONDUCIDOPOR EL SEÑOR VICTOR MANUEL PIÑEROS A LA ALTURA DE LA AVENIDA NOVENA CON CALLE 101 CON DIRECCIÓN NORTE.2 DEBIDO A HUNDIMIENTOS EN LA VIA A LA TERMINACION DEL TUNEL VEHICULAR (AV. CARRERA 9A CALLE 101) SE GENERA UN SÚBITO Y FUERTE MOVIMIENTO VERTICAL DEL BUS QUE OBLIGA A LA DEMANDANTE A ASCENDER HASTA EL TECHO DEL BUS, GOLPEARSE LA CABEZA Y CAER SOBRE SU PIE IZQUIERDO, FRACTURÁNDOSE EL PERONÉ Y ROMPIENDOSE LOS LIGAMENTOS DEL TOBILLO IZQUIERDO HASTA QUEDAR ACOSTADA EN EL PISO CASI 250.000.000 INCONSIENTE DEBIDO AL FUERTEDOLOR.3. EL ACCIDENTE FUE ATENDIDO POR EL AGENTE DE TRANSITO Y LLEVADO A LA URI DE USAQUEN PARA LA REMISION A LA FISCALIA SEGU INFORME APORTADO CON LA DEMANDA. EL 27 DE MAYO DE 2007 EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL PRACTICA A LA DEMANDANTE UN RECONOCIMIENTO MEDICO CON DICATAMEN DE INCAPACIDAD DEFINITIVA DE 60 DIAS CON SECUELAS PERTURBACION FUNCIONAL DEL MIEMBOLEGIO KIMI PERNÍA. MPES 3320 Y EN LOS COMPROMISOS CONCERTADOS ENTRE CAR Y EAAB, LES IMPONE LA OBLIGACIÓN A LAS CITADAS ENTIDADES DE EJERCER VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LAS RONDAS DE LOS RIOS QUE VIERTEN SUS AGUAS AL BOGOTÁ Y SU PROPIA RONDA. QUE LA ZONA DE CESIÓN CONTIGUA AL CONJUNTO PROYECTADA POR EL D. EPPI 2500023260002009 00169-02 LAS SOCIEDADES CONSTRUCCIONES S.A., VICON S.A., PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES LTDA, A FIN DE OBTENER LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 3057 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y SU CONFIRMATORIA 5253 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 Y QUE COMO CONSECUENCIA DE ELLO SE DECLARE QUE EL IDU NO TENIA DERECHO A DECLARAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO DE CONTRATO 188-2000 521.831.872 ESTABILIDAD DE LA OBRA CUBIERTA POR LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 00171910 EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA SEGUROS DEL ESTADO S.A. Y ORDENAR QUE SE HICIERA EFECTIVO EL AMPARO Y QUE POR ENDE, LA UNION TEMPORAL NO ESTA OBLIGADA A PAGARLE SUMA ALGUNA. INTEGRANTES UNION TEMPORAL VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. CONTRATO 188 DE 2000 ADFSI ELSA GALERA FAVORABLE ELSA GALERA 32 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) NULIDAD Y GRANDES SUPERFICIES 1100133310442009 RESTABLECIMIENT CARREFOUR 00315-00 O DEL DERECHO EL CONSEJO DE BOGOTA DECRETO UNA CONTRIBUCION DE VALORIZACION DE BENEFICIO LOCAL MEDIANTE ACUERDO 180 DE 2005, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE OBRAS EN JURISIDICCION DEL DISTRITO CAPITAL, LAS CUALES DEBERIAN INCIARSE A CONSTRUIR EN EL TERMINO CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA ASIGNAR LA CONTRIBUCION POR CONCEPTO DE VALORIZACION. DEMANDA EN EJERCICIO DEL DERECHO 11.138.539 CONTRA LA RESOLUCION Nº 48187 DEL 21 DE JULIO DE 2009, POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO FICTO Y SE ORDENA LA CANCELACION DE LA ESCRITURA PUBLICA Nº 1022 DEL 12 DE JUNIO DE 2009 DE LA NOTARIA 41 DEL IRCUITO DE BOGOTA D.C., PROFERIDA POR EL IDU. CONTRIBUCION DE VALORIZACION POR BENEFICIO LOCAL ZONA DE INFLUENCIA 1 GRUPOS 1 DE OBRAS DE SISTEMA DE MOVILIDAD DE LA FASE 1 ESTABLECIDA EN EL AACUERDO 180 DE 2005. INMUEBLES UBICADOS EN LA AK 9 Nº 9 110 LOCALES 205, 307, 219, 103, 206, 217, 218, ST1, 207, 211, 212, 208, Y 216. 1100133310382010 00007-00 QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 085 DEL 21 DE ENERO DE 2009, EXPEDIDA POR EL IDU POR MEDIO DE LA CUAL ESA ENTIDAD HIZO EFECTIVA LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO CU003414 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2002, EXOEDIDA POR CONDOR S.A. 120.000.000 COMPAÑIA DE SEGUROS GENRALES S.A. QUE SE DECLARE IGUALEMNTE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 757 DE 2009, EXPEDIDA POR EL IDU, POR MEDIO DE LA CUAL LA ENTIDAD CONFIRMO EL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD HIFO S.A. CONTRA LA RESOLUCION 085 DE 2009. ADPFPI 1100133310352010 00069-02 EL DIA MIERCOLES 8 DE ABRIL DE 2009 LA SEÑORA DALGY PATRICIA VALBUENA BENAVIDES SIENDO LA 1:00 PM SE DISPONE A CAMINAR PARA DIRIGIRSE A SU CASA, DESAFORTUNADAMENTE SU PIERNA IZQUIERDA HUNDE EN UN SEÑOR HUECO DE APROXIMADAMENTE 20 CM ANCHO POR 30 DE PROFUNDIDAD EN LA CRA 58 CON AVENIDA CALLE 72 FRENTE AL COLEGIO DISTRITAL JORGE ELICER GAITAN SEDE 13 PRIMARIA. LA SEÑORA CAE QUEDANDO SU PIERNA IZQUIERA INMOVIL, EN ESTE HUECO, CON SEMEJANTE TRAMPA ISALUBRE Y CON EL AGRAVANTE QUE SE ENCONTRABA TAPADO CON BASTANTE PASTO POR LO QUE ERA 245.503.590 IMPOSIBLE PERCATARSE DEL PELIGRO, ELLA SOLO SE DIO CUENTA, HASTA QUE CAYO VIO SU PIERNA IZQUIERDA DENTRO DEL HUECO Y SINTIO EL INTENSO DOLOR. LUEGO DE VARIAS HORAS SE DIRIGIO AL HOSPITAL DONDE SE DIAGNOSTICO FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA, Y LE EXPLICARON QUE ERA PRIORITARIO Y URGENTE REALIZAR CIRUGIA CUANTO ANTES. POR NO POSEER AFILIACION A NINGUNA EPS LA SEÑORA TUVO QUE PAGAR TODOS LOS COSTOS DE LA REVISION MEDICA, RADIOGRAFIAS, MEDICAMENTOS Y AHORA NO TENIA PARA COSTEAR DICHA CIRUGIA. PLC FAVORABLE ADFSI FAVORABLE HIFO S.A. DALGY VALBUENA NULIDAD PATRICIA REPARACIÓN DIRECTA NULIDAD Y 2500023260002010 RESTABLECIMIENT 00847-01 O DEL DERECHO CICON S.A. DOMICIANO BARBOSA ARIZA LABORAL FISCALÍA GENERAL DE PENAL LA NACIÓN 1100131050202011 00019-00 1100160001022011 00134-01 409.600.000 CONTRATO IDU-BM-164 DE 2005 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO IDU -BM-164/2005 DERECHO RESOLUCIONES 2388 Y 4099 DE 2009 DECLARE QUE ENTRE DOMICIANO ARIZA BARBOSA Y CONSORCIO CALLE 134, EXISTIO UNA RELACION LABORAL, PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA AV. 19 ENTRE CALLE 134 Y 161, CORRESPONDIENTES AL 24.480.000 PROYECTO CODIGO DE OBRA 404 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION EN BOGOTA D.C. EL CONSORCIO CALLE 134 SE ENCUENTRA CONFORMADO POR COOPMUNICIPAL, MAUROS FOOD LTDA Y COESPRO LTDA LOS IMPUTADOS MIGUEL NULE VELILLA; MANUEL NULE VELILLA, GUDO ALBERTO NULE MARIÑO Y MAURICIO GALOFRE OBTUVIERON A TRAVES DE VARIAS DE SSUS EMPRESAS DENOMINADA EL GRUPO NULE, LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 137 DE 2007 CORRESPONDIENTE A LA FASE III DE TRASMILENIO Y DE LOS CONTRATOS 071 DE Y 072 DE 2008, CORRESPONDIENTE A LA MALLA VIAL DEL DISTRITO CAPITAL. LOS SEÑORES NULE Y GALOFRE EJERCIERON EL CONTROL CONJUNTO DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN UNION TEMPORAL, EN LAS CITADAS LICITACIONES. ELLOS EJERCIAN LAS FUNCIONES DE CONTROL, PODER DE DECISIÓN UNIDAD DE PROPOSITO Y DIRECCIÓN UNIFICADA, CON OBJETIVOS ECONOMICOS COMUNES TENDIENTES A DESARROLLAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL Y DISTRITAL. LAS EMPRESAS CONTRATOS 071 Y 072 DE 2008 QUE CONFORMAN LAS UNIONES TEMPORALES, REALIZARON ENTRE SI CONTRATOS DE MUTUO, NEGOCIOS JURIDICOS Y SE AVALABAN COMERCIAL Y FINANCIERAMENTE ENTRE SI HECHO QUE LES PERMITIO DIVERSIFICAR LOS RIESGOS ECONOMICOS DE LAS COMPAÑIAS. EN LA TRAMITACION, CELEBRACION, EJECUCIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 1372007 FASE III DE TRANSMILENIO LOS IMPUTADOS DISPUSIERON DE DESDE EL MOMENTO MISMO DE LA CONFORMACIÓN DE LA UNION TEMPROAL TRASNVIAL DE ACTOS DE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y MANEJO DIRECTO DE LOS RECURSOS. EN TODO MOMENTO, SEGUN TESTIMONIO DE LOS EMPLEADOS DEL DENOMINADO GRUPO NULE, LOS IMPUTADOS AUTORIZABAN Y DISPONIAN DEL MANEJO DE CAJA, DE TESORERIA, CONTABLE Y FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO. PS DESFAVORABLE FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FAVORABLE RESEÑA DEL FALLO FINAL NIEGA LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO ELSA GALERA ELSA GALERA FAVORABLE NIEGA PRETENSIONES ELSA GALERA ELSA GALERA EI RC OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO ELSA GALERA FAVORABLE FAVORABLE CONDENA A PENA DE PRISIÓN A LOS PROCESADOS MIGUEL NULE, MANUEL NULE, GUIDO ALBERTO NULE Y MAURICIO GALOFRE ELSA GALERA 33 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE PETROMAX LTDA DANIEL PATIÑO PARRA No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NULIDAD NULIDAD 2500023240002011 00195-01 EL SR. DANIEL PATIÑO FUE EXPROPIADO DE SU PREDIO IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL 26 22 4 M.E. CHIP AAA0083MUPA, Y MATRICULA 203.754.389 INMOBILIARIA 50C-452837 UBICADO EN LA CALLE 27 20A59. NULIDAD DE LA RESOLUCION 5148 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008, RESOLUCION 5419 DE 10 DICIEMBRE DE 2009 ADFPI OBTENER LA DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS DEMANDADAS, POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LOS DEMANDANTES, COMO CONSECUENCIA DE LAS LESIONES FISICAS QUE SUFRIO LA SEÑORA ANA MARIA CISNEROS EL 4 DE ENERO DE 2009 340.080.834 CUANDO FUE EXPULSADA DE LA SILLA QUE OCUPABA EN EL VEHICULO DE SERVICIO PUBLICO DE PLACAS SIH 127, AL MOMENTO EN QUE EL RODANTE TOMÓ A GRAN VELOCIDAD UN HUNDIMIENTO QUE PRESENTABA LA VIA POR LA QUE TRANSITABA. FPI BRICK CONSTRUCCIONES CONTRACTUAL 2500023260002011 00549-01 REPARACIÓN DIRECTA INSTITUTO DE REPETICIÓN DESARROLLO URBANO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) ADFSI 2500023260002011 00245-01 JOHANA PAOLA PÉREZ CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO 2500023240002011 00174-01 REPARACIÓN DIRECTA FISCALÍA GENERAL DE PENAL LA NACIÓN ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) NULIDAD DE LA RESOLUCION 4814 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008, RESOLUCION 5495 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2009 Y RESOLUCION 3604 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2010, MEDIANTE LAS CUALES SE DETERMINÓ Y ORDENÓ, RESPECTIVAMENTE, LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 26 NO. 20A80, CON 3.999.991.971 DESTINO A LA OBRA CORREDOR DE LA TRONCAL DE LA AVENIDA JORGE ELIECER GAITÁN (CALLE26). EN EL PREDIO FUNCIONABA UNA ESTACION DE SERVICIO TERPEL CALLE 26, OPERADA POR LA SOCIEDAD PETROMAX LTDA DESDE EL AÑO 1998, CUYO SOCIO PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL ES EL SR. DANIEL PATIÑO PARRA. SOLO SE ADMITE LA DEMANDA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN 3604 DEL 24-11-2010. ANA MARÍA CISNEROS FISCALÍA GENERAL DE PENAL LA NACIÓN CUANTIA DE LAS PRETENSIONES QUE SE DECLARE LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONOMICO EN 1.113.857.582 CONTRA DE LOS ACCIONANTES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONTRATO 174 DE 2006 OBRA 174 DE 2006 FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL FAVORABLE OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO ELSA GALERA ELSA GALERA DESFAVORABLE ELSA GALERA EPPI ELSA GALERA 1100160000152011 04856-00 EL 11 DE JUNIO DE 2011 SIENDO LAS 11:40 DE MAÑANA, LA POLICIA DE VIGILANCIA ADSCRITA AL CAI SERENA DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, FUE ALERTADO POR UN CIUDADANO, QUIEN LES MANIFIESTA QUE EN EL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. CALI SE ENCONTRABA UN SUJETO ROBANDOSE LAS LAMINAS DEL PUENTE PEATONAL, DE INMEDIATO LOS PATRULLEROS QUE SE ENCONTRABAN DE TURNOS, SE DIRIGIERON AL LUGAR INDICADO POR EL CIUDADANO, ENCONTRANDOSE CON UNA PERSONA DE PIEL NEGRA, CON ASPECTO DE HABITANTE DE LA CALLE, DESPRENDIENDO UNA DE LAS LAMINAS DEL PUENTE PEATONAL, LOS POLICIAS LO ABORDAN Y LE MANIFIESTAN QUE SE ENCONTRABAN COMETIENDO UN DELITO DE HURTO, EN ESE MOMENTO SE LE DETIENE DANDOLE A CONOCER LOS QUE TENIA COMO PERSONA CAPTURADA. FPI 1100160000492011 07024-00 SE CONTRATO COMO INTERVENTOR DEL CONTRATO IDU-UEL-20-00-1552007 CUYO OBJETO ES ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO QUEBRADA HONDA, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ EN BOGOTA. EN DESARROLLO DEL CONTRATO EL PRESUNTO INGENIERO INTERVENTOR NUNCA EMITIO CONCEPTOS SOPORTADOS TECNICAMENTE QUE FUESEN OBJETIVOS Y QUE PERMITIERAN DAR VIABILIDAD AL PROYECTO PARA EL CUAL FUE CONTRATADO POR EL IDU. HALLAZGOS GRAVES EN LA CONSECUCION DE DOCUMENTOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL. SITUACION QUE DEJA SIN PESO JURIDICO Y TECNICO CUALQUIER INTERVENCION, CONCEPTO Y ARGUMENTO TECNICO QUE SE HAYA PRESENTADO EN SU EJERCICIO COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA DEL MENCIONADO CONTRATO INSTRUCCIÓN ELSA GALERA SE DECLARE RESPONSABLE AL IDU POR EL ACCIDENTE OCURRIDO EL 31 DE OCTUBRE DE 2009, CUANDO LA DEMANDANTE SE CAYO EN UNA ALCANTARILLA DESTAPADA UBICADA EN LA CALLE 6 85-51 FRENTE AL CONJUNTO RESIDENCIAL TINTALA FASE I. TE ELSA GALERA 1100133310352012 00022-00 1100133360332012 00035-01 2.665.000 QUE SE DECLARE QUE LAS SOCIEDADES EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO LTDA, E INCIVIAS LTDA INTEGRANTES DEL CONSORCIO NUEVA ERA SON RESPONSABLES POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL IDU EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA 070 DE 2004, CONTRATO DE OBRA 070/2004 146.231.214 AL NO HABER PAGADO A LOS DEMANDANTES JUAN MAURICIO BENAVIDES ARTUNDUAGA, ALEX YOVANA LOZADA SANCHEZ Y JAVIER AGUDELO HERNANDEZ LAS ACREENCIAS LABORALES IMPUESTAS MEDIANTE SENTENCIA DE 1 INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO 2007-00433. FSI FAVORABLE FAVORABLE ELSA GALERA FAVORABLE CONDENA A LAS SOCIEDADES EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES A PAGAR AL IDU LA SUMA DE SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS. ELSA GALERA 1100133310332012 00043-00 EL 5 DE ABRIL DE 2011 SE ENCONTRABA EN LA CARRERA 36 19-47 REALIZANDO UNA FILA CORRESPONDIENTE A LOS DESPLAZADOS CUANDO INTEMPESTIVAMENTE RECIBIO UN FUERTE IMPACTO PROVENIENTE DE LA 564.973.333 CARGA CANASTILLA QUE CONTENIA VARILLAS DE HIERRO, DE UNO DE LOS VEHICULOS OPERADOS POR LOS TRABAJADORES DEL CONSORCIO DISTRITOS BOGOTA. DAMARIS PATRICIA REPARACIÓN MARTÍNEZ BERNAL DIRECTA 1100133310372012 00050-00 EL 2 DE DICIEMBRE DE 2009 A LAS 7:30PM LA SRA. DAMARIS MARTINEZ SE ENCONTRABA TRANSITANDO DENTRO DE LA ESTACION DE TRANSMILENIO DE LA CALLE 57 CUANDO POR CULPA DE UN DESNIVEL 207.525.793 QUE NO ERA VISIBLE PARA TRANSEUNTE, TROPESO Y CAYO DE CARA CONTRA EL PISO GOLPE QUE GENERO MULTIPLES HERIDAS EN LA CARA PRINCIPALMENTE EN EL LABIO SUPERIOR Y LA PERDIDA DE DOS DIENTES NATURALES. SOLICITA REPARACION DEL DAÑO. LUIS EDUARDO CADENA REPARACIÓN BELTRÁN DIRECTA 1100133310382012 00077-00 EL 20 DE JUNIO DE 2010, SIENDO LAS 2Y30 PM, EL SR. LUIS EDUARDO CADENA BELTRAN TRANSITABA POR LA CARACAS EN SENTIDO SUR 257.500.000 NORTE FRENTE AL PREDIO 45-42, OFICINA DE GAS NATURAL CUANDO DE MANERA SORPRESIVA SU VEHICULO CAYO DENTRO DE UN SUMIDERO EN VIA, EL CUAL SE ENCONTRABA SIN SU RESPECTIVA REJILLA. ACPI ELSA GALERA FREDDY ESNEYDER REPARACIÓN VANEGAS PULIDO DIRECTA 1100133310362012 00114-00 QUE SE DECLARE QUE EL IDU ES RESPONSABLE CON OCASION DE LAS LESIONES CAUSADAS AL SR. FREDY ESNEYDES VANEGAS EN EL 705.784.000 ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EL 3 DE MARZO DE 2010 EN LA AV. EL DORADO FRENTE A LA NOMENCLATURA 75-20 CDLL ELSA GALERA JOSÉ DAVID BARRAGAN REPARACIÓN MEDINA DIRECTA EPPI FPI ELSA GALERA FAVORABLE ELSA GALERA 34 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO NORMA CONSTANZA REPARACIÓN RAMÍREZ DE QUIÑONES DIRECTA 1100133360372012 00209-00 LA DEMANDANTE CAYÓ EN UN HUECO QUE NO TENIA TAPA EN EL SEPARADOR DE LA AVENIDA BOYACÁ ESPECÍFICAMENTE FRENTE A LA NOMENCLATURA URBANA CALLE 40 SUR NUMERO 69 - 02 EN EL 257.500.000 ACCIDENTE LA DEMANDANTE SUFRIÓ FRACTURA DIAFISIARIA EN TIBIA CON TRAZO Y FRACTURA OBLICUA EN PERONÉ EN SU MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. MARÍA LUCÍA VALENCIA 2500023260002012 00739-01 INDEMNIZACIÓN POR LOS PREJUICIOS MATERIALES Y MORALES 340.000.020 CAUSADOS, CON OCASIÓN DE LA MUERTE DE LA NIÑA JENNY CAROLINA QUINTERO PINEDA QUIEN MURIÓ EN ACCIDENTE DE TRANSITO. 1100160000172012 08206-00 DELITO DE DAÑO EN BIEN AJENO POR DESTRUCCION DE UN BOLARDO UBICADO EN LA CALLE 22L CON CARRERA 120 A BARRIO EL REFUGIO, EN 101.612 HECHOS SUCEDIDOS EL PASADO 18 DE JUNIO DE 2012 HORA 17: 40 RESULTANDO IMPUTADO POR ESTOS HECHOS EL SR. JAMES OSWALDO ACOSTA ACOSTA . 1100133360322013 00136-00 EL 3 DE OCTUBRE DE 2011 EL SR. GUTIERREZ TRANSITABA POR LA CALLE 12 CON CARRERA 40 EN SU MOTOCICLETA Y AL TRATAR DE ESQUIVAR UNO DE LOS HUECOS PERDIO EL CONTROL DE LA MOTOCICLETA 598.227.190 CAUSANDO LA INEVITABLE CAIDA QUE LE PRODUJO VARIOS GOLPES Y TRAUMATISMOS PERO EL DAÑO MAYOR FUE LA PERDIDA DE SU RIÑON IZQUIERDO DOBLE FRACTURA DE CALCANIO HUESO QUE UNE EL TOBILLO CON EL PIE Y RASPONES EN VARIAS PARTES DEL CUERPO. ASPI FAVORABLE ELSA GALERA 2500023360002013 00188-02 EL IDU PROFIRIO RESOLUCION 6311 DE DICIEMBRE 28 DE 2009 POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. CALLE 13 68-40 MATRICULA INMOBILIARIA 50C-118315. RESOLUCION 3845 DE DICIEMBRE 7 DE 2010, RESOLUCION 2056 DE ENERO 27 DE 2011., 2.088.816.250 RESOLUCION 1500 DEL 4 DE ABRIL DE 2011. EL IDU OMITIO EXIGIR A LOS PROPIETARIOS DEL PREDIO EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES DE TODOS Y CADA UNO DE LOS NEGOCIOS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE FUNCIONABAN EN DICHO PREDIO, DESDE HACE MAS DE 10 AÑOS. FPIA FAVORABLE ELSA GALERA 1100133360312013 00317-00 EL SEÑOR JHONNY STEVEN CAÑAS SUFRIO UN GRAVE ACCIDENTE OCASIONADO POR LA EXISTENCIA DE UN ENORME Y PROFUNDO HUECO EN LA VIA, SIENDO UNA VIA RECTA Y PLANA, CON DOBLE CALZADA, MATERIAL DE CONCRETO Y CON HUECOS, ESTANDO LA CALZADA SECA Y ESTABA DE DIA 6:00 A.M. CUANDO TRANSITABA EN SU MOTOCICLETA DE PLACA QFM24B. A LA ALTURA DE LA CALLE 72 N. 87 - 75 BARRIO 960.960.000 FLORENCIA, LOCALIDAD 10 DE ENGATIVA EN EL SENTIDO ORIENTE OCCIDENTE; LO ANTERIOR CONSTA EN EL INFORME POLICIAL PARA ACCIDENTES DE TRANSITO N. A0937275, EL CUAL SE ENCUENTRA FIRMADO POR EL AGENTE DE LA POLICIA BOGOTA, D.C. LEON LEÑUELA EDILFONSO, PLACA N. 08902 - URI - LA GRANJA. EN LA CITADA VIA NO EXISTIAN SEÑALES PREVENTIVAS ALREDEDOR O CERCANIAS DEL MENCIONADO HUECO. PINEDA REPARACIÓN DIRECTA FISCALÍA GENERAL DE PENAL LA NACIÓN EMANUEL CERVERA ARNULFO BERMUDEZ GUTIERREZ REPARACIÓN DIRECTA SOTO REPARACIÓN DIRECTA MARÍA CONCEPCIÓN REPARACIÓN RÍAS MALDONADO DIRECTA MIGUEL RODRÍGUEZ ARMANDO REPARACIÓN DIRECTA HACE INGENIEROS LTDA NULIDAD FISCALÍA GENERAL DE PENAL LA NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE PENAL LA NACIÓN EPPI ELSA GALERA FPIA FAVORABLE ELSA GALERA FPI FAVORABLE ELSA GALERA TE ELSA GALERA 1100133360312013 00378-00 EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2012 EL SEÑOR MIGUEL ARMANDO RODRIGUEZ SE DESPLAZABA EN LA MOTO DE PLACAS ABH76C DE PROPIEDAD DEL SEÑOR RODRIGUEZ JORGE HERNANDO, POR EL NORTE DE BOGOTA CON CALLE 174 B CARRERA 45, DE SUR A NORTE SITIO DE ALTA FRECUENCIA VEHICULAR. EN EL TERCER CARRIL, LA VIA PRESENTABA UN HUNDIMIENTO DE GRAN 400.200.980 DIMENSION DE LAS LOSAS QUE COMPONEN LA CAPA DE SUSODICHA VIA LOCALIZADA JUSTO AL FRENTE A HOME CENTER Y DROGAS LA REBAJA AV CARRERA 45 CON CALLE 174 B EL DEMANDANTE SUFRIO UN ACCIDENTE LO CUAL SIN DUDA HA TRAIDO GR4AVES PERJUICIOS MORALES, MATERIALES Y DAÑO A LA VIDA DE RELACION, Y A LA SALUD. EPPI ELSA GALERA 2500023360002013 02026-00 CONSORCIO AVENIDA LOS COMUNEROS CONFORMADO CON HACE INGENIEROS LTDA, REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES Y LA INGENIERA ANGELA CONSUELO SANCHEZ TORRES SUSCRIBIERON CON EL IDU CONTRATO DE CONSULTORIA 146 DE 2004 EL 27 DE DICIEMBRE DE 2004. EN RAZON DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 146 DE 2004, EN EL CUAL 488.061.854 SE SUSCRIBIO ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION, SIN QUE EN ESA CONTRATO 146 DE 2004 FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2007 HUBIESE INCONFORMIDAD DE ALGUNO DE LOS SUJETOS CONTRACTUALES, SE DECRETE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 579 DEL 3 DE MARZO DE 2010 Y RESOLUCION 3431 DEL 27 DE JULIO DE 2011 EXPEDIDAS POR EL IDU MEDIANTE LAS CUALES SE ORDENO HACER EFECTIVO EL AMPARO DE CALIDAD DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 146 DE 2004. FPIA DESFAVORABLE ELSA GALERA 1100160000502014 01349-00 POSIBLE DELITO POR PERDIDA, SUSTRACCION U OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO PUBLICO, POR DESTRUCCION, SUSTRACCION, U OCULTAMIENTO, SEGUN LA PORMENORIZADA RELACION DE HECHOS, REALIZADA POR LA DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES DEL IDU EN EL MEMORANDO 20133460233323 DEL 25/10/2013. CONTRATO 137 DE 2007. LOS DOCUMENTOS PERDIDOS SON LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRAS NOS. 15 Y 16 CORRESPONDIENTE A LA UNION TEMPORAL TRANSVIAL INDAGACIÓN ELSA GALERA 1100160000492014 05730-00 OFICIO 20135661274411 DE FECHA JULIO 30 DE 2013 FALSIFICADO SE LOGRO DE MANERA FRAUDULENTA QUE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO QUE RECAIA SOBRE LOS PREDIOS 50N-733656, 50N-733657, 50N-733658, 50N-733659, 50N733661, 50N-733662, 50N-733663, 50N-733664, 50N-733665, 50N-733666, 50N733667, 50N-733668, 50N-733669, EL PROPIETARIO DE LOS PREDIOS SOBRE LOS CUALES SE LEVANTARON LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL OFICIO INDICADO ES LA SOCIEDAD INVERSIONES STAGO LTDA NIT 860400218 QUE SERIA QUIEN SE ESTARIA BENEFICIANDO DEL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOBRE CADA UNO DE LOS PREDIOS. INDAGACIÓN ELSA GALERA 35 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) FISCALÍA GENERAL DE PENAL LA NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE PENAL LA NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE PENAL LA NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE PENAL LA NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE PENAL LA NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE PENAL LA NACIÓN CONSORCIO AVENIDA CONTRACTUAL PRIMERO DE MAYO 2010 FISCALÍA GENERAL DE PENAL LA NACIÓN CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 1100160000492014 09624-00 DENUNCIA PENAL POR PRESUNTA FALSEDAD EN FIRMAS DE DOCUMENTO PUBLICO CONTRATO 1375 DE 2013. INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES EN EL SECTOR DOÑA LILIANA, LOCALIDAD USME, SUSCRITO CON LA FIRMA CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C. PRESUNTA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL INGENIERO BERNARDO ALONSO CAMACHO PUES NO COINCIDE LA FIRMA EN LA HOJA DE VIDA CON LA FIRMA EN LAS ACTAS SUSCRITAS. INDAGACIÓN ELSA GALERA 1100160000492014 11990-00 DENUNCIA PENAL RESPECTO A CONDUCTAS QUE PUDIERAN TENER LA CONNOTACION DE ILICITAS O DELITO EN CONTRA DE CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C, EL IDU SUSCRIBIO CONTRATO 823 DE 2013 CUYO OBJETO ES ADELANTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL , FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA EL MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACION SISMICA DE LA PLAZOLETA Y SOTANO DE PARQUEADEROS DE CONCEJO DE BOGOTA. CIVING PRESUNTAMENTE PRESENTAROS DOCUMENTOS FALSOS DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DE CIVING. INDAGACIÓN ELSA GALERA 1100160000492014 14681-00 CONTRATO 1375 DE 2013 CIVING INGENIEROS , EN AUDIENCIA CON EL FIN DE IMPUTAR CARGOS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, SE CITO A CIVING LOS CUALES EN REPETIDAS OCASIONES SOLICITARON APLAZARLA POR TENER DILIGENCIAS QUE HACER. EN AUDIENCIA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2014, SE REANUDO AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTICULO 86 DE LEY 1474 DE 2011, EN CUAL EL APODERADO DE SEGUROS DEL ESTADO DR. GILZANS YESID MARTINEZ PRIETO, PUSO EN CONOCIMIENTO AUTO DEL JUZGADO 1 ORAL ADMINISTRATIVO DE SAN GIL, DE ACCION DE TUTELA DONDE CONCEDIA MEDIDA PROVISIONAL ORDENANDO SUSPENDER LOS PROCESOS SANCIONATORIOS DEL CONTRATO 1840 DE 2013, CONTRATO 1767 DE 2013, CONTRATO 2166 DE 2013 Y CONTRATO 1375 DE 2013, POR TAL MOTIVO SE SUSPENDIO NUEVAMENTE DICHA AUDIENCIA. HACIENDO LAS AVERIGUACIONES DEL CASO, SE SOLICITO AL JUZGADO QUE CERTIFICARA LA EXISTENCIA DE LA TUTELA. A LO CUAL CONTESTARON: QUE NO HAN TRAMITADO LA ACCION DE TUTELA DE LA REFERENCIA, QUE EL JUEZ QUE APARECE FIRMANDO DICHO AUTO NO CORRESPONDE A NINGUNO DE LOS JUECES QUE EJERCEN EN ESA LOCALIDAD, QUE NO CONOCE AL ABOGADO JHON JAIRO OSPINA DURAN Y QUE LA FIRMA QUE APARECE EN AUTO NO SE ASEMEJA A LA DE SU JUEZ. SE CITO NUEVAMENTE A AUDIENCIA EL 10 DE 2014, EL ABOGADO DE SEGUROS DEL ESTADO NO SE PRESENTO Y EL DE CIVING ASEGURO: QUE TIENE CONOCIMIENTO DE DICHO AUTO, ESE AUTO NO HA SIDO NOTIFICADO, POR LO CUAL NO SURTE EFECTOS LEGALES, QUE PRESENTO SOLICITUD AL DESPACHO JUDICIAL Y QUE AUN NO HA SIDO RESUELTA. INDAGACIÓN ELSA GALERA 1100160000492014 14953-00 DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO CONTRAVENCIONAL QUE SE ADELANTA AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PACHA BAR UBICADO EN LA CARRERA 80 24C07, BARRIO MODELIA, EL DIA 20 DE OCTUBRE EL SR. DEIVID ROBERTO VELSQUEZ IDENTIFICADO CON LA CEDULA 1.032.421.990, RADICO RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO DE APELACIÓN DEL ACTA DE CIERRE 238. EN EL ESCRITO ANEXO COPIA DE LA RESOLUCION DATI20143750968871 EN LA QUE CONFORME SE PUEDE ADVERTIR SE CAMBIO EL IDU NO AUTORIZA, POR EL IDU SI AUTORIZA EL USO DE ANTEJARDIN PRESENTANDOSE UNA ALTERACION EN EL DOCUMENTO QUE CAMBIA TODA EL SENTIDO DEL DOCUMENTO. INDAGACIÓN ELSA GALERA 1100160000502014 19822-00 DENUNCIA PENAL CONTRA PERSONA INDETERMINADA POR LOS POSIBLES PUNIBLES DE DAÑO EN BIEN AJENO Y LAS OTRAS QUE PUEDAN SER TIPIFICADAS POR SU DESPACHO CON RELACION A LOS HECHOS INFORMADOS EN EL MEMORANDO 20143750443833 DEL 15 DE JULIO DE 2014. EN EL AÑO 2006 SE SUSCRIBIO CONTRATO 116 DE 2005 ENTRE EL IDU Y VICON S.A. CUYO OBJETO FUE LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA AUTOPISTA AL LLANO ENTRE EL CAI YOMASA Y EL INICIO DE LA CONCESION BOGOTA VILLAVICENCIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL K1 + 575 A K5 +324., ENCONTRANDOSE VARIOS DAÑOS PERSISTENTES COMO HUNDIMIENTOS, HUECOS, PERDIDA DE ELEMENTOS DE OBRA ENTRE OTROS. INDAGACIÓN ELSA GALERA 1100160000502014 19897-00 DENUNCIA PENAL CONTRA PERSONA INDETERMINADA POR LOS POSIBLES PUNIBLES DE DAÑO EN BIEN AJENO Y LAS OTRAS QUE PUEDAN SER TIPIFICADAS POR SU DESPACHO CON RELACION A LOS HECHOS INFORMADOS EN EL MEMORANDO 20143750443833 DEL 15 DE JULIO DE 2014. EN EL AÑO 2010 SE SUSCRIBIO CONTRATO URB 062 DE 2010ENTRE EL IDU Y VICON S.A. CUYO OBJETO FUE LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA URBANIZACION NUEVO MILENIO, ENCONTRANDOSE VARIOS DAÑOS PERSISTENTES COMO HUNDIMIENTOS, HUECOS, PERDIDA DE ELEMENTOS DE OBRA ENTRE OTROS. DENUNCIA CONTRA CONSTRUCTORA AMARILLO INDAGACIÓN ELSA GALERA RD ELSA GALERA INDAGACIÓN ELSA GALERA 2500023360002015 00593-00 1100160001022011 00134-01 EL IDU DEBERA LIQUIDAR EL CONTRATO 56 DE 2010 Y PAGAR POR CONCEPTO DE LA EJECUCION TOTAL EN EL PLAZO CONTRACTUAL CONFORME LO ACREDITA EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA $500.000.000 1.646.836.971 CORRESPONDIENTES AL VALOR DE LA OBRA FINAL EJECUTADA Y CONTRATO 056 DE 2010 RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL. A TITULO DE REAJUSTES CAUSADOS POR EL MAYOR PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONTRATADA $1.146.836.971 CON EL OFICIO IDU 2013 STJ 0132569, SE LOGRO DE MANERA FRAUDULENTA QUE LA OFICINA DE REGISTROS PUBLICOS REALIZARA LA CANCELACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO QUE RECAIA SOBRE EL PREDIO OBJETO DE COBRO COACTIVO POR VALORIZACION. MATRICULA 50S-151315 PROPIEDAD DE JOSE RAFAEL GONZALEZ TELLEZ Y OTROS, CALLE 73 SUR 86 C 14. 36 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) FISCALÍA GENERAL DE PENAL LA NACIÓN SOCIEDAD BARON Y MACHI ARQUITECTOS CONTRACTUAL CONTRATISTAS LTDA (1) BEJARANO MARTINEZ REPARACION MARIO JOSE (51) DIRECTA TORRES DE GIL MARIA REPARACION DE LA CRUZ (6) DIRECTA 1100160000492010 000-00 2500023260001993-0871701 2500023260002000-0089001 2500023260002000-0100201 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO POSIBLE FALSIFICACION O USO FRAUDULENTO DE SELLO OFICIAL Y LAS OTRAS QUE PUEDAN SER ADECUADAS. UTILIZACION DEL SELLO DE LA INGENIERA FORESTAL MARIA ISABEL JIMENEZ LARA, CONTRATADA PARA CONSULTORIA DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA DE LAS ESTACIONES PATIOS Y TALLERES. PARA LA EMPRESA IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. QUE SE DECLARE QUE EL IDU INCUMPLIIMIENTO DEL CONTRATO NO.041/88 CELEBRADO EL 29 DE ABRIL DE 1988 CON LA FIRMA DEMANDANTE CUYO OBJETO FUE LA EJECUCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 276.000.000 CONTRATO 041 DE 1988 DEL CUARTEL DE POLICIA SERVIT , LOCALIZADO EN LA CALLE 165 POR CRA.20 EN LA CIUDAD DE BOGOT . EN LA DEMANDA SOLICITA ADEM S LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN NO.436 DEL 17 DE NOV/92, MEDIANTE LA CUAL SE HIZO EFECTIVA LA POLIZA DE ESTABILIDAD DEL CTO. 041/88. QUE SE DECLARE AL IDU ADMINISTRATIVA Y SOLIDARIAMENTE DE LAS LESIONES CAUSADAS A LA SEÑORA MARIA CONSUELO SOLER SOLER 617.593.720 COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS ACAECIDOS EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 1999 AL DESPLOMARSE EL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AUTOPISTA NORTE CON 122 DE ESTA CIUDAD. QUE SE DECLARE AL IDU ADMINISTRATIVA Y SOLIDARIAMENTE DE LAS LESIONES CAUSADAS A LA SEÑORA MARIA CONSUELO SOLER SOLER 72.000.000 COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS ACAECIDOS EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 1999 AL DESPLOMARSE EL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AUTOPISTA NORTE CON 122 DE ESTA CIUDAD. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES INDAGACIÓN A.D.F.S.I A.D.F.S.I A.D.F.S.I APODERADO DEL PROCESO ELSA GALERA DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE N/A N/A N/A DIANA SIMIJACA El proceso de la referencia se encuentra acumulado al proceso 2000-00280, fallo proferido por el tribunal administrativo de Cundinamarca sección tercera de fecha 2 septiembre del año 2010, indicando lo siguiente: PRIMERO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la apoderada judicial del distrito capital de Bogotá, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: declarar probada la excepción de exclusión del riesgo propuesta por el apoderado judicial de la compañía de seguros la previsora S. A por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: no tener como parte a los señores luisa Fernanda escobar y otros, en el expediente 2000-890, por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo. CUARTO: declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de los señores Jose campo Elias muñoz fula y Beatriz Velandia en el expediente 200000890. QUINTO: negar las pretensiones en contra de los llamados en garantía. SEXTO: Declarar administrativamente y N/A patrimonialmente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano, por la muerte de los señores ALCIBIADES GIL TORRES y otros. Sin embargo hubo sentencia complementaria con referencia al proceso 2000-00890 de fecha 31 de marzo de 2011, en la que se falla complementar la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2010 en los siguientes términos, sexto: DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE Y PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE AL IDU por la muerte de los señores ALCIBIADES GIL TORRES, OLARIS GOMEZ DE MUÑOZ, y las lesiones sufridas por los señores MIGUEL ANTONIO PEÑA ACOSTA, LUISA FERNANDA ESCOBAR PUCCETTI, OCTAVIO BEJARANO, MARIA CONSUELO SOLER SOLER, y otros, ocurrida el día 14 de agosto de 1999, por el colapso del puente peatonal de la Autopista Norte con calle 122. Como consecuencia de ello, CONDENAR AL IDU a pagar a los demandantes del proceso 2000-890. N/A DIANA SIMIJACA N/A DIANA SIMIJACA El proceso de la referencia se encuentra acumulado al proceso 2000-00280, fallo proferido por el tribunal administrativo de Cundinamarca sección tercera de fecha 2 septiembre del año 2010, indicando lo siguiente: PRIMERO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la apoderada judicial del distrito capital de Bogotá, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: declarar probada la excepción de exclusión del riesgo propuesta por el apoderado judicial de la compañía de seguros la previsora S. A por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: no tener como N/A parte a los señores luisa Fernanda escobar y otros, en el expediente 2000-890, por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo. CUARTO: declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de los señores Jose campo Elias muñoz fula y Beatriz Velandia en el expediente 200000890. QUINTO: negar las pretensiones en contra de los llamados en garantía. SEXTO: Declarar administrativamente y patrimonialmente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano, por la muerte de los señores ALCIBIADES GIL TORRES y otros. 37 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE JOSUE MEDINA MUÑOZ ALBERTO LUIS ACOSTA FRANCISCA No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CARRILLO EJECUTIVO CONTRACTUAL ACOSTA REPARACION DIRECTA NELSY REPARACION DIRECTA 2500023260002000-0127501 2500023260002000-0188601 2500023260002001-0182101 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES 3.560.046 ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO RETIRO NO AUTORIZADO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, DE LOS CTO 253 DE 1998 FONDOS QUE CONFORMABAN EL ANTICIPO DEL CONTRATO 253 DE 1998 QUE SE DECLARE AL IDU ADMINISTRATIVA Y SOLIDARIAMENTE DE LAS LESIONES CAUSADAS A LA SEÑORA MARIA CONSUELO SOLER SOLER 600.000.000 COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS ACAECIDOS EL DÍA 14 DE AGOSTO CTO 118 DE 1998 DE 1999 AL DESPLOMARSE EL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AUTOPISTA NORTE CON 122 DE ESTA CIUDAD. QUE SE DECLARE AL IDU ADMINISTRATIVA Y SOLIDARIAMENTE DE LAS LESIONES CAUSADAS A LA SEÑORA MARIA CONSUELO SOLER SOLER 38.740.086.482 COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS ACAECIDOS EL DÍA 14 DE AGOSTO CTO 118 DE 1999 DE 1999 AL DESPLOMARSE EL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AUTOPISTA NORTE CON 122 DE ESTA CIUDAD. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) F.P.I A.D.F.S.I A.D.F.S.I FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO El Proceso de la referencia, 2000-01275, se encuentra al despacho para el trámite correspondiente en el Tribunal Administrativo de Descongestión Sección Tercera, Mag. Ponente Beatriz Galvis, razón por la cual no se ha dado por N/A terminado el proceso; de igual forma, se debe aclarar que dentro del precedente NO HUBO FALLO, sino que el demandado SEGUROS DEL ESTADO aporto título por valor de $50.388.793 en fecha 02 de noviembre de 2006. El proceso de la referencia se encuentra acumulado al proceso 2000-00280, fallo proferido por el tribunal administrativo de Cundinamarca sección tercera de fecha 2 septiembre del año 2010, indicando lo siguiente: PRIMERO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la apoderada judicial del distrito capital de Bogotá, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: declarar probada la excepción de exclusión del riesgo propuesta por el apoderado judicial de la compañía de seguros la previsora S. A por las razones expuestas N/A en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: no tener como parte a los señores luisa Fernanda escobar y otros, en el expediente 2000-890, por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo. CUARTO: declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de los señores Jose campo Elias muñoz fula y Beatriz Velandia en el expediente 200000890. QUINTO: negar las pretensiones en contra de los llamados en garantía. SEXTO: Declarar administrativamente y patrimonialmente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano, por la muerte de los señores ALCIBIADES GIL TORRES y otros. El proceso de la referencia se encuentra acumulado al proceso 2000-00280, fallo proferido por el tribunal administrativo de Cundinamarca sección tercera de fecha 2 septiembre del año 2010, indicando lo siguiente: PRIMERO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la apoderada judicial del distrito capital de Bogotá, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: declarar probada la excepción de exclusión del riesgo propuesta por el apoderado judicial de la compañía de seguros la previsora S. A por las razones expuestas N/A en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: no tener como parte a los señores luisa Fernanda escobar y otros, en el expediente 2000-890, por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo. CUARTO: declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de los señores Jose campo Elias muñoz fula y Beatriz Velandia en el expediente 200000890. QUINTO: negar las pretensiones en contra de los llamados en garantía. SEXTO: Declarar administrativamente y patrimonialmente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano, por la muerte de los señores ALCIBIADES GIL TORRES y otros. CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO N/A DIANA SIMIJACA N/A DIANA SIMIJACA N/A DIANA SIMIJACA 38 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) TITO ALIRIO CALDERON REPARACION SALCEDO DIRECTA COMPAÑÍA MUNDIAL DE EJECUTIVO SEGUROS S.A CONTRACTUAL UNION TEMPORAL AMERICAS TRAMO II CONTRACTUAL GAYCO S.A PROCOPAL LTDA SOCIEDAD FRANCISCO J. REPARACION FERNANDEZ FONNEGRA DIRECTA Y CIA S. EN SUCESO COMPAÑÍA MUNDIAL DE EJECUTIVO SEGUROS S.A Y OTROS CONTRACTUAL CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO Revócase la sentencia del 17 de octubre de 2007, proferida por el tribunal administrativo de Cundinamarca. En su lugar: declárase patrimonialmente responsable al instituto de desarrollo, por los perjuicios ocasionados al señor TITO ALIRIO CALDERÓN SALCEDO, con la ocupación permanente del inmueble de su propiedad, que fue destinado para la intersección de la avenida cuidad de Cali con calle 80. Condénase al instituto de desarrollo urbano a pagar al señor TITO ALIRIO CALDERÓN SALCEDO, por concepto de N/A perjuicios materiales, la suma de ciento dieciséis millones dos mil cincuenta y ocho pesos con veintiséis centavos $116.002.058.26. Sin condena en costas. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del C.C.A., para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del c. de p.c.; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C.P.C. ejecutoriada esta providencia, devuélvase (...) N/A DIANA SIMIJACA 2500023260002001-0277901 QUE SE DECLARE QUE EL DISTRITO CAPITAL E IDU ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE POR HABER CAUSADO DAÑO 500.000.000 ANTIJURIDICO AL DEMANDANTE CON OCASION DE LA OCUPACION SIN EXPROPIACIÓN PREVIA NI INDEMNIZACIÓN DE NINGUNA CLASE SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 79 NO.86-91. F.S.I 2500023260002002-0036801 SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL AMPARO DE CUMPLIMIENTO GARANTIZADO CON LA POLIZA NO.N-A0023708 DEL 1999, CON VIGENCIA HASTA EL 30 DE MARZO/01 Y CON LOS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN N-A-0047210 DEL 99, N-A-0052113 DEL 00, VIGENCIA 165.000.000 2000/09/17 AL 2001/08/17 EXPEDIDOS POR LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A A FAVOR DE LA UNION TEMPORAL AGUILAR Y CIA LTDA CONSTRUCCIONES TNM LIMITED CUYO SINIESTRO FUE DECLARADO POR LA RESOLUION 013 DEL 2001. A.D.F.P.I El Proceso de la referencia, se encuentra suspendido por prejudicialidad desde el 7 de diciembre de 2011, a la espera del proceso 2003-00358. N/A N/A DIANA SIMIJACA A.D.F.S.I FAVORABLE La sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señala que dentro del plenario no obran las propuestas presentadas por los demás oferentes, ni tampoco la del adjudicatario UT AMERICAS TRAMO 2, por lo que no es posible determinar si la propuesta presentada por la UNION TEMPORAL que para efecto integraron los actores era la mejor; y que por ende, la indebida interpretación que hiciera el IDU sobre la N/A compensación ambiental como una multa para rechazarla. En mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCIÓN A: FALLA: Negando las pretensiones de la demanda, SEGUNDO: Sin condena a costas y TERCERO LIQUIDENSE los gastos procesales realizados y si hubiere excedente a favor de las partes, devuelvaseles N/A DIANA SIMIJACA DESFAVORABLE Actualmente el proceso se encuentra a la espera de fallo de segunda instancia; sin embargo el fallo de primera instancia fue en el siguiente sentido: EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA FALLA: PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de caducidad de la acción e indebida acumulación de pretensiones aducidas por la entidad demandada. SEGUNDO: Declarar probada la excepcion de falta de legitimacion en la causa por pasiva de la Sociedad N/A Construcciones Civiles Conciviles S.A. TERCERO: Declarar administrativamente responsable al IDU por los perjuicios ocasionados al demandante por la omisión al cumplimiento de un deber legal señalado en la Ley 388 de 1997, es decir, enajenar o expropiar el bien inmeble de propiedad del demandante para la construcción de obra pública y la consecuente ocupación permanente del inmueble de propiedad del actor. N/A DIANA SIMIJACA N/A N/A DIANA SIMIJACA 2500023260002002-0121801 DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 2101 DE 2002 POR MEDIO DE LA CUAL LA DIRECTORA GENERAL ADJUDICO LA LICITACION PUBLICA 101 DE 2001 A LA UNION TRAMO 2, CUYO OBJETO ERA SELECCIONAR Y CONTRATAR A QUIEN OFRECIERA LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ADECUACION DE LA TRONCAL AMERICAS AL SISTEMA TRANSMILENIO 16.294.747.671 TRAMO 2, ENTRE LA CARRERA 70B Y BANDERAS, CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE OBRA 221 CELEBRADO ENTR EL IDU Y LA UNION TRAMO 2 CONFORMADA POR INGENIEROS CONSTRUCTORES GAYCO S.A. PROCOPAL S.A. Y BOCACOLINA S.A. 2500023260002002-0158801 QUE SE DECLARE QUE EL PREDIO RODEO 3 ES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE, QUE SE DECLARE QUE EL IDU ES RESPONSABLE POR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y LA OCUPACIÓN DEL LOTE EL 1.700.000.000 RODEO 3, QUE COMO CONSECUENCIA DE DICHA DECLARACIÓN SE CONDENEAL IDU A PAGAR LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA SOCIEDAD DEMANDANTE POR LA OCUPACIÓN DEL PREDIO. A.D.F.S.I 2500023260002003-0035801 SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL AMPARO DE CUMPLIMIENTO GARANTIZADO CON LA POLIZA NO.N-A0023708 DEL 1999, CON VIGENCIA HASTA EL 30 DE MARZO/01 Y CON LOS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN N-A-0047210 DEL 99, N-A-0052113 DEL 00, VIGENCIA 2.464.000.000 2000/09/17 AL 2001/08/17 EXPEDIDOS POR LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A A FAVOR DE LA UNION TEMPORAL AGUILAR Y CIA LTDA COSNTRUCCIONES TNM LIMITED CUYO SINIESTRO FUE DECLARADO POR LA RESOLUCION 013 DEL 2001. A.D.R.REP DESFAVORABLE 39 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRACTUAL 2500023260002003-0056701 QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL PARAGRAFO DE LA CLAUSULA SEGUNDA DE LA PROMESA DE 700.000.000 COMPRAVENTA SUSCRITA POR LUIS PARDO CARDENAS CON EL IDU EL 25 DE OCT/99, QUE SE REFIERE A LA CESIÓN GRATUITA DEL 7% DEL AREA DEL TERRENO 3.133.78 M2. INTEGRAL S.A EN ACUERDO DE CONTRACTUAL REESTRUCTURACIÓN 2500023260002004-0020401 948.000.000 LUIS PARDO CARDENAS QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN NO.11498/03, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DEL IDU, MEDIANTE LA CUAL ADJUDICÓ AL CONSORCIO TRONCAL TRANSMILENIO NQS-SUR EL CONCURSO IDU-CMDTC-009-2003. SE DECLARE LA RESCISION POR LESION ENORME EN CUANTO AL PROECIO DEL CTO DE COMPRAVENTA, CONTENIDO EN LA ESCRITURA PUBLICA NO.00472 DEL 10 DE MARZO/03 DE LA NOTARIA 9 DEL CIRCULO DE BTA, POR HABERSE PACTADO UN PRECIO INFERIOR EQUIVALENTE A MENOS DE LA MITAD DEL JUSTO PRECIO COMERCIAL DEL INMUEBLE., NO HABRA LUGAR A RESTITUCION DEL INMUEBLE, PUESTO QUE ESTE SE CONVIRTIO 700.000.000 EN BIEN DE USO PUBLICO AL SER ENTREGADO A LA OBRA DEL TRANSMILENIO. 2004-00605: CONSTRUCCIONES MUDEJAR S.A ASUNTO: QUE SE DECLARE LA NULIDAD DEL CTO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 097/01 EN CUANTO AL PARAGRAFO 1º DE LA CLAUSULA 2ª SOBRE CESION GRATUITA DEL PREDIO ALLI DETERMINADO. CONSTRUCCIONES MUDEJAR S.A LIQUIDACIÓN EN CONTRACTUAL 2500023260002004-0027401 CONSTRUCCIONES MUDEJAR S.A LIQUIDACIÓN EN CONTRACTUAL 2500023260002004-0060501 QUE SE DECLARE LA NULIDAD DEL CTO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 700.000.000 097/01 EN CUANTO AL PARAGRAFO 1º DE LA CLAUSULA 2ª SOBRE CESION GRATUITA DEL PREDIO ALLI DETERMINADO. NULIDAD Y CESAR GUILLERMO 250002326000RESTBLECIMIENTO ACOSTA ABADIA 2004-0102701 DEL DERECHO QUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCION 7288/04 POR MEDIO DE LA CUAL 1.593.748.973 SE DECLARO LA EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA DEL PREDIO TRANS.43A NO.102-61. CONSTRUCTORA CODINEM Y OTROS FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección tercera - sala de descongestión) el 19 de enero de 2005. Declárase la nulidad absoluta del parágrafo de la cláusula segunda del documento denominado contrato para la entrega de bienes inmuebles necesarios para la prolongación de la avenida Boyacá, suscito el 25 de octubre de 1999, entre el señor Luis Pardo Cárdenas y el IDU-. Declárase la nulidad absoluta del parágrafo primero de la cláusula segunda de la N/A escritura pública 2685 del 26 de diciembre de 2000, otorgada en la notaría cincuenta y nueve (59) del círculo de Bogotá, por el señor Luis Pardo Cárdenas y el instituto de desarrollo urbano IDU-. Declárase la nulidad absoluta y parcial del parágrafo segundo, de la cláusula segunda, de la escritura pública de aclaración 2221 del 8 de octubre de 2001 otorgada en la notaría cincuenta y nueve (59) del círculo de Bogotá, por el señor Luis Pardo Cárdenas. N/A DIANA SIMIJACA F.S.I FAVORABLE A.D.F.S.I FAVORABLE DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL CONSORCIO TRONCAL TRASMILENIO NQS-SUR. SE NIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. N/A N/A DIANA SIMIJACA A.D.F.S.I FAVORABLE FALLA NEGANDO LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA N/A N/A DIANA SIMIJACA FAVORABLE FALLA NEGANDO LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA N/A N/A DIANA SIMIJACA FAVORABLE DENIÉGASE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. N/A N/A DIANA SIMIJACA N/A N/A DIANA SIMIJACA A.D.F.S.I DESFAVORABLE RESEÑA DEL FALLO FINAL A.D.P.I 2500023260002005-0079401 QUE SE DECLARE ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE AL IDU POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASIÓN A LA ADQUISICION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 170 NO. 7-01. SE ENCUENTRA ACUMULADO AL PROCESO 2004-00729 ACUMULADO 200500729 SE ENCUENTRA ACUMULADO AL PROCESO 2005-00729, RAZON POR LA CUAL NO SE HA DADO POR N/A TERMINADO EL PROCESO N/A DIANA SIMIJACA UNION TEMPORAL VIAS EJECUTIVO KENNEDY Y OTROS CONTRACTUAL 2500023260002005-0117601 SE LIBRE MANDAMIENTO EJECUTIVO POR CONCEPTO DEL VALOR DE LAS 457.740.285 MULTAS IMPUESTAS MEDIENTE LAS RESOLUCIONES 3664 DEL 30 DE ABRIL CTO 004-02 DE 2003 Y 10259 DEL 30 DE OCT/03 - CONTRATO 004 DE 2002 A.D.P.I SE ENCUENTRA EN TRAMITE OFICIO A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PROCEOS INVOLUCRADO SEGUROS CONDOR N/A N/A DIANA SIMIJACA CONSORCIO OTROS 2500023260002006-0037301 106.004.929 A.D.P.I SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA DEL PODER PRESENTADO, PUES ESTA N/A SUSPENDIDO POR PROCESO SOBRE SEGUROS CONDOR N/A DIANA SIMIJACA AJUSTAR EL PRECIO DE COMPRA DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA 50-20171879, UBICADO EN LA TV 84 AN 13894.RT 35311.1 A.D.S.I FAVORABLE NIEGA LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CON BASE EN LA ACCIÓN ESPECIAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTICULO 71 DE LA LEY 388 DE 1997 INTERPUSO SOCIEDAD APIROS LTDA CONTRA IDU, NO SE CONDENA EN COSTAS N/A N/A DIANA SIMIJACA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DEL R EPORTE DE CONCLUSIONES PROFERIDO POR LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA DENTRO CTO 043 DE 2003 DEL AMIGABLE COMPONEDOR DEL CONSORCIO ESTACIÓN SAN VICTORINO CONTRATO 043 DE 2003. A.D.S.I DESFAVORABLE DECLARA DE OFICIO LA EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE Y NIEGA DEMAS EXCEPCIONES; DECLARA N/A DE OFICIO LA NULIDAD DEL OTRISI NO 5 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2004 N/A DIANA SIMIJACA PROCESO ACUMULADO AL 2006-1062 QUE SE ENCUENTRA EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA N/A DIANA SIMIJACA ARANA REPARACION DIRECTA ETA Y EJECUTIVO CONTRACTUAL 13.894.063 NULIDAD Y 250002326000RESTABLECIMIENT 2006-0050101 O DEL DERECHO APIROS S.A UNIVERSIDAD MILITAR CONTRACTUAL NUEVA GRANADA CONSORCIO Y OTROS 2500023260002004-0198501 ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO, POLIZA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENO NO.2457333/00 - CONTRATO 232/98 HERNANDO CORREA EJECUTIVO CONTRACTUAL CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO INTERVIAS CONTRACTUAL 2500023260002006-0065001 2500023260002006-0168401 1.308.656.962 PRETENDE EL PAGO SINIESTRO DE LA POLIZA DE DE CALIDAD NO.5006234 CTO 514 DE 2001 CONTRATO 514 DE 2001 QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN NO. 7794 DEL 16-09-2005 PROFERIDA POR LA DIR.TECNICA DE CONSTRUCCIONES DEL IDU MEDIANTE LA CUAL SE DECLARO OCURRENCIA DEL SINISESTRO CUBIERTO POR LA POLIZA NO. 7615311 DE SEEGUROS CONDOR - CONTRATO 13.154.400 DE INTERVENTORIA NO. 315 DEL 24-07-2002 .SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RES. NO. 955 DEL 21-02-2006.QUE COMO CONSECUENCIA SE CONDENE AL IDU A PAGAR EL MONTO DE LOS PERJUICIOS DE TODO ORDEN SUFRIDOS. A.D.P.I N/A 40 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE VANEGAS LTDA Y GARZON No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CONTRACTUAL 2500023260002006-0209601 CONSTRUCCIONES TECNICAS DE INGENIERA CONTRACTUAL LTDA CONTEIN Y OTROS 2500023260002006-0223601 CONSORCIO TRANSMILENIO 2002 Y CONTRACTUAL OTROS SEGUROS DEL ESTADO CONTRACTUAL S.A ANDRES TRUJILLO REPETICION MOSQUERA Y OTROS INGEMETRICA EJECUTIVO CONTRACTUAL 2500023260002007-0000301 2500023260002007-0014501 1100133310202007-0016201 1100133310352008-0001801 HIDALGO MARTINEZ NULIDAD Y 250002324000MARIA FANNY DEL RESTABLECIMIENT 2008007401 CARMEN (3) O DEL DERECHO BANCO AV VILLAS NULIDAD Y 250002324000RESTABLECIMIENT 20080008901 O DEL DERECHO UNION TEMPORAL VIAS CONTRACTUAL SUMAPAZ TUBOS MOORE S.A 25000232600020080011301 NULIDAD Y 250002324000RESTABLECIMIENT 20080037801 O DEL DERECHO CICON INGENIEROS CONTRACTUAL CONTRATISTAS 25000232600020080059701 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO OBTENER LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO, LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS, AUI. SUMAS ADECUADAS, REAJUSTES, RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO 306.899.465 CTO 248 DE 2003 ECONOMICO Y DEMÁS CONCEPTOS QUE SE RECLAMEN EN LA DEMANDA CON OCASIÓN AL CONTRATO 248 DE 2003. LIQUIDACION DEL CONTRATO 248 DE 2003. PAGO DE LOS COSTOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR EL CONSORCIO PARADEROS CALLE 13 DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 400 1.600.000.000 DE FECHA 20 DE SEP 2002, CUYO FUNDAMENTO SE BASA EN LOS DISTINTOS CTO 200-2002 ESTUDIOS Y EN LAS CONCLUSIONES FINANCIERAS CONTENIDAS EN LOS MISMOS, QUE SON APORTADOS EN LA PRESENTE DEMANDA. CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES EL SEÑOR RAFAEL BORRAS SIERRA Y QUE ESTA INTEGRADO POR LOS INGENIEROS OSCAR ALFREDO VARON LUQUE Y POR LA SOCIEDAD PROSPECCION SONDEOS INSTRUMENTACIONPSI S.A. PRESENTA DEMANDA PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD 408.465.968 PARCIAL DE LAS RESOLUCIONES 10401 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2004 Y 14555 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2004.SE DECLARE QUE EL IDU INCUMPLIO OBLIGACIONES DEL CONTRATO 439-2001.SE CONDENE AL IDU A INDEMNIZACIÓN. QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LOS SIGUIENTES TRES GRUPOS DE RESOLUCIONES: POR UN LADO, LAS NO. 1845 Y 5802/06; POR OTRO LADO LAS NO. 1846 Y 5803/06; Y POR OTRO LADO MAS LAS NO. 1847 Y 5804/06, TODAS ELLAS DEL DIRECTOR TECNICO DE MALLA VIAL DEL ANOTADO INSTITUTO, POR MEDIO DE LAS CUALES, EN LAS PRIMERAS DE CADA UNA DE ELLAS, SE DECLARO, EN TRES MOEMNTOS Y POR RAZON DE DISTINTOS DAÑOS, "LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO CUBIERTO POR LA GARANTIA CTO 547 DE 2001 1.132.347.297 UNICA DE CUMPLIMIENTO CONTENIDO EN LA POLIZA NO. 022005550 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO, EN SU AMPARO DE ESTABILIDAD DE OBRA", Y SE ORDENO HACER EFECTIVA DICHA POLIZA EN CUANTIA DE 874556340, 539796079 Y 1132347297 EN SU ORDEN, Y EN LAS SEGUNDAS DE ELLAS SE CONFIRMO LO INCIIALMENTE RESUELTO. QUE A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SE DISPONGA QUE EL DEMANDANTE NO DEBE ASUMIR EL DINERO AL IDU. CONTRATO 547 DE 2001 QUE SE DECLARE A LOS DEMANDADOS RESPONSABLES DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL IDU, TODA VEZ QUE SE DESCONOCIERON LOS PRINCIPIOS DE SELECCION OBJETIVA, IGUALDAD, 42.000.000 EL PLIEGO DE CONDICIONES, AL REVISAR Y EVALUAR CADA UNA DE LAS OFERTAS DE LA LICITACION PUBLICA IDU LP DTE 082 2002 POR ESTA RAZON Y DANDO APLICACION AL ARTICULO 6 DE LA LEY 678 DE 2001 SE PRESUME QUE EXISTA CULPA GRAVE EN EL AGENTE PUBLICO. DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 006 DE 2004 , Y 54.422.665 CONSECUENCIALMENTE SE CONDENE AL RESPONSABLE A INDEMNIZAR CTO 006 DE 2004 LOS PERJUICIOS OCASIONADOS AL IDU. SE DECLARE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES NO. 2823 DEL 23 DE JUNIO DE 2007, POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE POR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN 1.000.000.000 ADMINISTRATIVA,RES. NO. 4183 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2007, RES. NO. 4645 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2007 Y LA RES. NO. 4652 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2007. QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LOS SIGUIENTES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: RESOLUCIÓN 2839 DE 27 DE JUNIO DE 2007 EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL; RESOLUCIÓN 4144 DE 30 AGOSTO DE 2007 EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS Y RESOLUCIÓN 4709 DE 5 DE OCTUBRE DE 2007 EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS POR LAS CUALES SE FIJÓ EL PRECIO INDEMNIZATORIO POR LA EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE DE LA CALLE 26 SUR NO 70-B47 DE BOGOTÁ DECLARAR QUE EL IDU INCUMPLIO EL CONTRATO NUMERO IDU-UEL-20250 DE 2003 COMO CONSECUENCIA DE NO HABER EXPEDIDO O SUSCRITO 312.217.000 EL ACTA DE INICIACIÓN DE OBRAS E INCUMPLIÓ CON LA ENTREGA CTO 250 DE 2003 OPORTUNA DE LOS DISEÑOS Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR EN EL CITADO CONTRATO. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO A.D.S.I FAVORABLE NIEGA LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA N/A N/A DIANA SIMIJACA A.D.S.I FAVORABLE NIEGA LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA N/A N/A DIANA SIMIJACA A.D.S.I FAVORABLE NIEGA LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA FAVORABLE DECLÁRESE probadas las excepciones denominadas por el demandado INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU como "ejercicio de facultades legales por parte del IDU; la obligación contractual del contratista es de resultado y por tanto corresponde a este desvirtuar la culpa en el incumplimiento de sus obligaciones; ejercicio de facultades legales por parte del N/A IDU e indebido agotamiento de la via gubernativa y ocurrencia del siniestro dentro del término de vigencia de la póliza", por las razones expuestas en esta providencia. De igual forma NIEGA PRETENSIONES DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR SEGUROS DEL ESTADO N/A DIANA SIMIJACA A.D.P.I SE CORRIO TRASLADO PARA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN ESTADO DEL 22 DE JULIO DE 2015 N/A N/A DIANA SIMIJACA A.D.P.I SE PRESENTAN ALEGATOS DE CONLUCIÓN DENTRO N/A DEL TERMINO ESTABLECIDO. A LA ESPERA DE FALLO N/A DIANA SIMIJACA A.D.S.I A.D.S.I FAVORABLE DECLARA NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS Y DENIEGA LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA N/A N/A DIANA SIMIJACA A.D.S.I FAVORABLE NIEGA PRETENSIONES DE LA DEMANDA N/A N/A DIANA SIMIJACA A.D.S.I FAVORABLE DECLARA NO PROBADA LA EXCEPCION DE CADUCIDAD DE LACCION Y NIEGA PRETENSIONES N/A N/A DIANA SIMIJACA FAVORABLE SE DECLARAN NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN E INEPTA DEMANDA, PROPUESTA SPOR EL APODERADO DEL IDU. SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PROVEÍDO. SE ABSTIENE DE CONDENAR EN COSTAS. SE ORDENA LA DEVOLUCIÓN AL ACTOR DEL REMANENTE QUE HUBIERE A SU FAVOR POR CONCEPTO DE DEPÓSITO DE EXPENSAS PARA ATENDER LOS GASTOS ORDINARIOS DEL PROCESO. SE ORDENA QUE EJECUTORIADA LA PROVIDENCIA SE ARCHIVE EL EXPEDIENTE, PREVIAS LAS CONSTANCIAS SECRETARIALES DE RIGOR. N/A N/A DIANA SIMIJACA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 1306 DE MAYO 6 DE 2008 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 1823 DE JUNIO 5 DE 2008, LA CUAL A SU VEZ FUE MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 1976 DE JUNIO 16 DE 2008 POR EL CUAL SE RESOLVIO EL RECURSO DE REPOSICIÓN EN DESARROLLO RES. 1306 DE 2008 22.929.114.400 DEL PROCESO DE EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CRA. 5 NO. 30 C 20 SUR. SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RES. NO. 1305 DE MAYO 6 DE 2008 MODIFICADA POR LA RES. NO. 1975 DE JUNIO 16 DE 2008. A.D.S.I QUE SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DEL IDU EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO IDU-BM-150-2005. QUE SE DECLARE QUE EN LA EJECUCIÓN DEL 6.248.636.921 CONTRATO NO. IDU-BM 150 DE 2005 SE PRESENTÓ UN DESEQUILIBRIO CTO 150 DE 2005 ECONÓMICO EN CONTRA DE CICON S.A. QUE SE LIQUIDE JUDICIALMENTE EL CONTRATO 150 DE 2005. A.D.P.I SE ENCUENTRA AL DESPACHO A ESPERA DE RESOLVER RECURSO DE REPOSICION 41 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CICON INGENIEROS CONTRACTUAL CONTRATISTAS LUIS ALBERTO CORTEZ REPARACION CASTELLANOS DIRECTA ACOSTA HERNANDO CRUZ LABORAL ORDINARIO DISCONSULTORIA OTROS Y CONTRACTUAL ANDREA DEL PILAR REPARACION BOTACHE Y OTROS DIRECTA ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO 25000232600020090008201 A.D.I.N 11001333103320090029701 EL IDU CELEBRO CONTRATO DE OBRA 127 DE 2005 CON LA UNION TEMPORAL PROURBANOS J.S. EL OBJETO DE DICHO CONTRATO ERA LA CONSTRUCCION DE CUATRO PUNTOS DE ENCUENTRO EN BOGOTA. ESTOS PUNTOS SON ADMINISTRADOS POR EL IDU. EN UNO DE LOS PUNTOS DE LAS AGUAS, SE PRODUJO UN ACCIDENTE EL 5 DE OCTUBRE DE 2007, EL CUAL LE PRODUJO AL SEÑOR LUIS ALBERTO CORTEZ INCAPACIDAD CTO 127 DE 2005 LABORAL PERMANENTE POR 19 MESES, UNA INVALIDEZ DEL 8.39% AGRAVADA POR SU LABOR DE CAMAROGRAFO, DE ACUERDO AL DICTAMEN DE LA JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ REGIONAL BOGOTA, AFECTACION DE SU VIDA SEXUAL, SU ENTORNO VITAL MORAL Y SOCIAL. A.D.P.I EL IDU RECLAMA INDEMNIZACION DE PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EJECUCION DE UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS QUE DEBÍAN SER CONSTRUIDAS POR OSPINAS S.A., ARGUMENTANDO UN ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA A.D.S.I 11001310502620100002501 25000232600020100004401 11001333103620100013201 860.493.648 EL DEMANDANTE LABORO EN EL IDU COMO TRABAJADOR OFICIAL DESDE EL 11 DE OCTUBRE DE 1976 HASTA EL 19 DE MAYO DE 1992. 2. LA RELACION 100.000.000 LABOAL TERMINO OR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA. 3. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 8 DE LA LEY 171 DE 1961 EL DEMANDANTE TIENE DERECHO A LA PENSION SANCION POR REUNIR LOS REQUSITOS EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- ADJUDICÓ EL CONGTRATO PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACIÓN NORTE, CENTRO, SURORIENTE,SUR, SUROCCIDENTE Y OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, GRUPO 1, AL PROPONENTE CTO 091 DE 2008 6.990.465.754 CONSORCIO TMK VIAL, MEDIANTE RESOLUCIÓN N. 5921 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2008, CUANDO EL MENCIONADO PROPONENTE SE ENCONTRABA INCURSO EN CAUSAL DE RECHAZO, POR LO QUE SE SOLICITA LA NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO DEL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DE LA NULIDAD DEL PRIMERO. CONTRATO 091 DE 2008 EL 6 DE JULIO DE 2009 A LAS 6:00 AM EL SEÑOR JUAN CARLOS MANCIPE BAUTISTA (QEPD)SE DESPLAZABA EN LA MOTOCICLETA DE PLACA QFC 81 B DE LA POLICIA NACIONAL, DONDE SE DESEMPEÑABA COMO PATRULLERO DE LA INSTITUCION, POR LA AV 9 CON CALLE 100 PASO 250.000.000 INFERIOR DE BOGOTA, SUFRIENDO UN ACCIDENTE QUE LE CAUSO LA MUERTE. LA CAUSA DEL ACCIDENTE FUE EL MAL ESTADO DE LA VIA Y LA FALTA DE SEÑALIZACION QUE PREVINIERA A LOS CONDUCTORES QUE TRANSITAN POR ALLI, DE ACCIDENTARSE FACILMENTE. NULIDAD Y JUAN CARLOS SOLANO 250002324000RESTBLECIMIENTO PEÑA Y OTROS 20100013301 DEL DERECHO OBTENER DECLARATORIA DE NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 1040 DEL 16 DE ABRIL 1379 DEL 28 DE ABRIL DE 2009. MEDIANTE LAS CUALES SE ORDENA LA EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA DE LOS 200.000.000 INMUEBLES UBICADOS EN LA CALLE 5 NO. 10-46 Y 10-42 DE LA CIUDAD DE RESOLUCIONES 1040 Y 1379 DE 2009 BOGOTA, RESPECTIVAMENTE, Y LA 1697 DEL 29 DE MAYO DE 2009, POR LA CUAL RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS CONTRA LAS ANTERIORES DECISIONES. ASOCIACION DE EXPOSITORES TOLDOS NULIDAD Y 250002324000DE SAN PELAYO RESTABLECIMIENT 20100024401 MERCADO DE PULGAS O DEL DERECHO DE USAQUEN (1) QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 4687 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2009 POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDIO UN PERMISO TEMPORAL DEL ESPACIO PUBLICO. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, Y A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SE RESOLUCION 4687 DE 2009 861.666.836 RESTABLEZCA EL PERMISO OTORGADO A LA ASOCIACION DE EXPOSITORES TOLDOS DE SAN PELAYO OTORGADO POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO IDU 195398 STME 5300, Y SU CONSECUENTE RENOVACION COMO HA OCURRIDO AÑO TRAS AÑO. WILLIAM GONZALEZ QUE SE DECLARE ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE AL IDU POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS AL SEÑOR WILLIAM MATIZ CON OCASION DE CTO 136 DE 2007 650.000.000 ACCIDENTE OCURRIDO EL 16-11-2009, SIENDO LAS 18:40 HORAS. EL DEMANDANTE A LA ALTURA DE LA CARRERA 76 CON CALLE 26. LOZANO ALFONSO MATIZ REPARACION DIRECTA SANTOFIMIO PERTENENCIA ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION Nº 1181 DEL 22 DE ABRIL DE 2008 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA QUE LA COMPAÑIA CICON S.A EN DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO IDU-BM-164 DE 2005, HA INCURRIDO EN EL INCUPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 140.000.000 RESOLUCION 1181 DE 2008 CONTRACTUALES. QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION Nº 2725 DEL 1 DE AGOSTO DE 2008 DE LA CUAL RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS Y SE CONFIRMAN EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCION Nº 1181 DE 2008. ACCION IN REM VERSO 250002326000REPARACION 20090105301 DIRECTA OSPINAS Y CIA LTDA CUANTIA DE LAS PRETENSIONES 11001333103420110028700 11001310304420110054500 QUE SE DECLARE LA PERTENCIA DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA CARRERA 45 169-81, MATRICULA INMOBILIARIA 50N-114090 A FAVOR DE ALFONSO LOZANO SANTOFIMIO. FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO SE DECLARA LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 1181 DE 2008 Y 2725 DE 2008, SE CONDENA AL IDU A PAGAR LA SUMA DE $567.671.545, SE ENCUENTRA EN N/A EL CONSEJO DE ESTADO PARA RESOLVER INCIDENTE DE NULIDAD N/A DIANA SIMIJACA N/A N/A DIANA SIMIJACA DESFAVORABLE SE NIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA POR DECLARARSE PROBADA LA EXCEPCION DE N/A CADUCIDAD DE LA ACCION N/A DIANA SIMIJACA FAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA FALLO FAVORABLE NIEGA PRETENSIONES DE LA DEMANDA, SEGUNDA INSTANCIA SE PROFIERE FALLO SE SEGUNDA INSTANCIA CONFIRMANDO EL DE PRIMERA N/A INSTANCIA NEGANDO PRETENSIONES ABSOLVIENDO A L IDU; EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA EN LA SALA LABORAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA N/A DIANA SIMIJACA NIEGA PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONSIDERANDO: negara las pretensiones de la demanda al encontrar que en el asunto no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto demandado, pues los cargos de nulidad planteados no están llamados a prosperar N/A N/A DIANA SIMIJACA N/A N/A DIANA SIMIJACA FAVORABLE NIÈGANSE LA DENOMINADA EXCEPCIÒN DE LEGALIDAD DE LA ACTUACIÒN E INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALATA DE CONCRECION DE LAS NORMAS VIOLADAS. NIEGANSE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. N/A N/A DIANA SIMIJACA FAVORABLE DECLARASE NO PORBADA LA EXCEPCIÒN DENOMINADA INDEBIDO CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACION ESTRAJUDICIAL. NIEGANSE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. N/A N/A DIANA SIMIJACA F.S.I DESFAVORABLE SE DECLARO ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE AL IDU POR LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR EL SEÑOR WILLIAM MATIZ GONZALEZ CON OCASIOND DEL N/A ACCIDENTE DE TRANSITO, EN SEGUNDA INSTANCIA SE CONDENA EN ABSTRACTO, ESTAMOS A LA ESPERA DE INCIDENTE DE LIQUIDACION DE PERJUICIOS N/A DIANA SIMIJACA F.P.I FAVORABLE NIEGAN PRETENSIONES DE LA DEMANDA N/A DIANA SIMIJACA A.D.R.CAS A.D.S.I DESFAVORABLE FAVORABLE FAVORABLE A.D.P.I A.D.S.I A.D.S.I DESFAVORABLE N/A 42 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) SOCIEDAD KMA CONTRACTUAL CONSTRUCCIONES 25000232600020110057901 CARLOS SOLARTE 25000232600020110081401 CLAUDIA TORRES ALBERTO CONTRACTUAL RAFAEL VARGAS LOPEZ REPARACION DIRECTA CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO FAVORABLE NIEGAN PRETENSIONES DE LA DEMANDA N/A N/A DIANA SIMIJACA F.S.I FAVORABLE SE NIEGAN PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NO SE HA DADO POR TERMINDAO DADO QUE SE ESTA LIQUIDANDO COSTAS DENTRO DEL PROCESO. N/A N/A DIANA SIMIJACA A.C.P.I N/A N/A DIANA SIMIJACA 11001310502020120051200 QUE SE DECLARE QUE ENTRE EL CONSORCIO DESARROLLO URBANO Y EL SR. EDGAR ORLANDO BERNAL SANTOS EXISTIO UNA RELACION LABORAL DESEMPEÑANDOSE COMO DIRECTOR DE OBRA PARA LAS INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL LOCAL, DEL GRUPO VIA 19.186.684 CTO 127 DE 2006 FASE 1 GRUPO 1 LOCALIDADES USAQUEN, ENGATIVA, POR MEDIO DEL CONTRATO 127 DE 2006 CELEBRADO ENTRE EL IDU Y EL MENCIONADO CONSORCIO. DECLARAR QUE EL IDU ES SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EN EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. E.P.P.I N/A N/A DIANA SIMIJACA 11001310501820120058300 PROCESO ORDINARIO LABORAL PARA DEMOSTRAR QUE EXISTIO UN CONTRATO REALIDAD, ENTRE ANNY CAROLINA ESPIONSA Y LA EMPRESA CONSORCIO DESARROLLO URBANO COMPUESTO POR CUBIDES Y MUÑOZ LTDA, CARLOS ALBERTO CUBIDES ALJURE, FUNDACION SALVEMOS EL 19.200.000 MEDIO AMBIENTE, YAMIL SABBACH SOLANO, ZIGURAT INGENIERIA LTDA, CTO 171 DE 2007 CIVIPROYECTOS LTDA, EMPRESA DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL POR CONTRATO 171 DE 2006 CAL & MAYOR ASOCIADOS AL IGUAL QUE SEGUROS DEL ESTADO. E.P.P.I N/A N/A DIANA SIMIJACA N/A N/A DIANA SIMIJACA C.D N/A N/A DIANA SIMIJACA A.C.P.I N/A N/A DIANA SIMIJACA 110014303320120094900 11001333603720130015800 FAVORABLE LOS PREDIOS DE LOS DEMANDANTES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UNA ZONA DE RESERVA HIDRÁULICA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA RONDA DEL RIO BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 30 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2009 EXPEDIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAR DE CUNDINAMARCA EN EJERCICIO DE LA LEY 9A DE 1989 EN SUS ARTÍCULOS 10 Y 11 SUSTITUIDOS POR LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY 388 DE 1997 SE HA DECLARADO LA UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES ENTRE ELLOS, PRÓXIMAMENTE LOS DE LOS DEMANDANTES PARA SER DESTINADOS A CONSTITUIR ZONAS DE RESERVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS Y RÍOS. QUE SE DECLARE QUE EL IDU ES RESPONSABLE POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS AL SR. RAFAEL VARGAS COMO CONSECUENCIA DE LA FALLA EN EL SERVICIO POR RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION POR 36.000.000 CTO 071 DE 2008 DAÑO ESPECIAL PRODUCIDA POR LA OBRA INCONCLUSA REALIZADA SOBRE EL COSTADO QUE DA AL FRENTE DEL PREDIO DISTINGUIDO CON EL NUMRO 20A20 SUR DE LA TRANSVERSAL 3BESTE IDENTIFICADA 50S-902504. NULIDAD Y 110013335020PEDRO WILMAN BERNAL RESTABLECIMIENT 20130041001 REY O DEL DERECHO A.D.F.S.I FAVORABLE NIEGA PRETENSIONES DE LA DEMANDA JUZGADO 20 ADTIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA N/A N/A DIANA SIMIJACA FAVORABLE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN CONTRA MARCO AURELIO GAMBOA VERA, CONFORME LO ORDENADO EN EL AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO, LIQUIDAR CREDITO, ORDENAR LA VENTA EN PUBLICA N/A SUBASTA DE LOS BIENES AQUÍ CAUTELADOS. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON OFICIOS A BANCOS . N/A DIANA SIMIJACA 11001310303220130066800 DENTRO DEL PROCESO 2010-00614 SE ORDENO PAGAR AL IDU LA SUMA DE $3.000.000 POR CONCEPTO DE COSTAS QUE PARA TAL EFECTO SE 3.000.000 INCLUYERON COMO AGENCIAS EN DERECHO Y ASI LIQUIDADAS EN AUTO DE LIQUIDACION DE COSTAS DE FECHA 24 DE ENERO DE 2013 MAS LOS INTERESES LEGALES. F.P.I NULIDAD Y 250002342000RESTABLECIMIENT 20130161100 O DEL DERECHO DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 2565 DE 2012 POR LA CUAL SE 34.473.884 DECLARA INSUBSISTENTE EL NOMBRAMIENTO DE GLADYS MEDINA POMPEYO. ORDENAR EL REINTEGRO AL CARGO QUE DESEMPEÑABA. C.D N/A N/A DIANA SIMIJACA E.P.P.I N/A N/A DIANA SIMIJACA AURELIO EJECUTIVO CONTRACTUAL MEDINA OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO A.D.S.I CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO 048 DE 2003 CON LA UNION TEMPORAL AMERICAS TRAMO 4, CONFORMADA POR LAS FIRMAS IC GAYCO S.A. CTO 048 DE 2003 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y BOCACOLINA S.A.. LIQUIDACION DEL CONTRATO 048 DE 2003 QUE SE DECLARE ADTIVA RESPONSABLE AL IDU POR LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA SEÑORA CLAUDIA MUÑOZ CON OCASIÓN DEL ACCIDENTE SUFRIDO EL DIA 17 DE MARZO DE 2013 CAYO EN UN HUECO 90.000.000 UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 127 CON CARRERA 58 COSTADO IZQUIERDO ESTACION DE TRANSMILENIO NIZA 127 EN DIRECCION DE LA AV. CORDOBA QUE SE DECLARE ADTIVA RESPONSABLE AL IDU CON OCASIÓN DE LA 200.000.000 EXPROPIACIÓN POR VÁIS DE HECHO DEL PREDIO PROPIEDAD DE LOS DEMANDANTES 2.212.037.404 SE REVOQUE LA RESOLUCION 3346 DE 2012 EXPEDIDA POR EL IDU POR LA CUAL SE DECLARA INSUBSISTENTE UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. REINTEGRAR A PEDRO BERNAL EN EL EMPLEO QUE DESEMPEÑABA AL 23.737.245 MOMENTO DEL RETIRO O EN OTRO IGUAL O SIMILAR CATEGORIA Y REMUNERACION DECLARANDOSELE LA NO SOLUCION DE CONTINUIDAD EN LA RELACION LABORAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. GLADYS POMPEYO RESEÑA DEL FALLO FINAL DIANA SIMIJACA 11001333603420130021400 MARCO GAMBOA FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) N/A ACCIDENTE OCURRIDO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON CARRERA 57 SUR DE BOGOTA, DONDE MURIO DANIEL ALBERTO GAMBOA DIAZ, CUANDO CONDUCIA SU MOTOCICLETA DE PLACAS QTO 41C SE ENCONTRO DE FORMA INESPERADA CON UNOS 294.750.000 ENORMES HUECOS EN LA VIA CARENTES DE CUALQUIER SEÑAL DE PELIGRO O ADVERTENCIA QUE LO HACE PERDER EL EQUILIBRIO, LANZANDOLO CONTRA LA PARTE TRASERA DEL VEHICULO DE PLACAS THL 070. LINA GINNERY PERALTA REPARACION Y OTROS DIRECTA FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) N/A 11001333603620120033400 CHITIVA LEON FIDEL PRUEBA MARDOQUEO Y OTROS ANTICIPADA QUE SE DECLARE QUE EL IDU INCUMPLIO EL CONTRATO 106 DE 2005 Y SE REESTABLEZCA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL DEL MISMO DEBIDO A LA 17.185.008.451 MAYOR PERMANENCIA EN OBRA POR PARTE DEL CONSORCIO CICON KMA CTO 106 DE 2005 II, LA MAYOR CANTIDAD DE OBRA QUE DEBIO EJECUTAR EL CONSORCIO Y EL AUMENTO DESMESURADO DE PRECIOS. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) NIEGAN PRETENSIONES DE LA DEMANDA ROSA ELENA BERNAL Y REPARACION OTROS DIRECTA ANNY CAROLINA LABORAL ESPINOSA OSPINA ORDINARIO CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO FAVORABLE 11001333603720120031700 LABORAL ORDINARIO ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) A.D.S.I MUÑOZ REPARACION DIRECTA EDGAR BERNAL SANTOS CUANTIA DE LAS PRETENSIONES NULIDAD Y ROSMIRA ISABEL 250002341000RESTBLECIMIENTO MONTES Y OTROS 20130222600 DEL DERECHO 152.000.000 QUE SE ORDENE MODIFICAR LA RESOLUCION 5051 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2012 POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICION DE UN INMBUEBLE RESOLUCION 5051 DE 2012 POR VIA ADMINISTRATIVA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CA CRARRERA 24 76-08 MATRICULA 50C-441264 Y SE REVICE EL VALOR INDEMNIZATORIOS 43 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NULIDAD Y 250002341000CARLOS NEISA RAMIREZ RESTABLECIMIENT 20130239800 O DEL DERECHO CONSTRUCTEC EJECUTIVO CONTRACTUAL JAIRO ALCIDES GARCIA EJECUTIVO POLO CONTRACTUAL FISCALIA GENERAL DE DENUNCIA LA NACION FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO SE ENCUENTRA AL DESPACHO SIN CONTESTACION DE DEMANDA, SE ORDENA CONTINUAR CON LA N/A EJECUCION N/A DIANA SIMIJACA E.I SE ENCUENTRA EN ETAPA DE NOTIFICACION DE DEMANDADO N/A N/A DIANA SIMIJACA E.I PROGRAMA METODOLOGICO FISCALIA 116 N/A N/A DIANA SIMIJACA E.I PROGRAMA METODOLOGICO EN LA FISCALIA 70 N/A N/A DIANA SIMIJACA 110016000050201424658 EN REVISION A OBRAS REALIZADAS CON EL CONTRATO 021 DE 2004 CUYO OBJETO ERA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA GRUPO 2 CON FINANCIACION DEL BANCO MUNDIAL, SE ENCONTRARON DAÑOS COMO HUECOS GENERADOS POR EL RETIRO DE ADOQUINES EFECTUADO POR LOS PROPIETARIOS DEL PREDIO, HUNDIMIENTO DEPRESION, DAÑO OCASIONADO POR EL CONTRATISTA DE LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRERA 86BIS, ENTRE OTROS. E.I PROGRAMA METODOLOGICO EN LA FISCALIA 105 N/A N/A DIANA SIMIJACA 11001600050201424659 CONTRATO 039 DE 2007, DONDE EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL IDU A REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS REQUERIDAS PARA EL DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE VIAS ZONA NORTE A TRAVES DEL PROGRAMA BRIGADA DE REACCION VIAL EN BOGOTA. EN VISITA DE SEGUIMIENTO SE ESTABLECIO CTO 039 DE 2007 INTERVENCION DE TERCEROS PROBABLEMENTE ASOCADO A LAS OBRAS DE TRANMILENIO FASE III, DAÑO Y PERDIDA EN ALGUNOS SECTORES DEL SEPARADOR OCASIONADO POR LAS OBRAS DE TRANSMILENIO FASE III, INTERVENCION DE REDES POR ACOMETIDAS DE OBRA EN CONSTRUCCION NUEVA OBRA GUIAR LTDA. MEMORANDO 20123750207883 E.I PROGRAMA METODOLOGICO FISCALIA 328 N/A N/A DIANA SIMIJACA 11001600050201424664 CONTRATO 201 DE 2003, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ESPACO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES Y LA IMPLEMENTACION DE LOS ESTUIDOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA ALAMEDA 20 DE JULIO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL EN BOGOTA. EN VISITA DE MANTEMIENTO SE ESTABLECIO: BOLARDO FALTANTE POR EL USO INDEBIDO DEL ANDEN CON CTO 201 DE 2003 MAQUINARIA PESADA POR PARTE DE LOS DUEÑOS DEL PREDIO CON NOMECLATURA 18-37, FRACTURAMIENTO POR EL MAL USO DE LA RAMPA Y SOBREPESO CON MAQUINARIA, PREDIO CALLE 8 A PLACA 18-55, BOLARDO GOLPEADO PREDIO 18-37 FRENOS GALBER, ENTRE OTROS. MEMORANDO 20123750207883 PROGRAMA METODOLOGICO FISCALIA 137 N/A N/A DIANA SIMIJACA 11001600050201424670 DAÑOS EN CICLORUTA Y ANDENES DEL CANAL ARZOBISPO ENTRE CARRERA 30 Y EL PARQUE SIMON BOLIVAR. UNA VEZ EFECTUADAS LAS VISITAS Y EVALUADOS LOS DAÑOS DURANTE EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO 055 DE 2004 SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES DAÑOS: CTO 055 DE 2004 HUNDIMIENTO EN ADOQUIN DE ARCILLA PRESUNTAMENTE POR ACCION DEL DUEÑO DEL PREDIO CALLE 53 59-95 Y PREDIO CALLE 53 37A38/40/42 MEMORANDO 20123750207883 PROGRAMA METODOLOGICO FISCALIA 96 N/A N/A DIANA SIMIJACA 11001600050201424689 EN SEGUIMIENTO A OBRAS DEL CONTRATO 047 DE 2010, SE ESTABLECIO DAÑO Y/O INUTILIZACION DE LOS BIENS DE USO PUBLICO, CUYO OBJETO ERA LA CONSTRUCCION VIAS LOCALES DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA CTO 047 DE 2010 BRITALIA MIRADOR DE LA 170, SE ENCONTRARON DAÑOS EN DICHAS OBRAS COMO FRACTURAMIENTO DE LOSETAS GUIAS EN LA ENTRADA VEHICULAR DEL CONJUNTO RESIDENCIA. PROGRAMA METODOLOGICO FISCALIA 113 N/A N/A DIANA SIMIJACA 11001333603720140013500 410.933 SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION ASI ESTIPULADO EN LA RESOLUCION 2859 DE 2012 POR CTO 097 DE 2010 MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO DTCG-CP 097 DE 2010 MAS LOS INTERESES MORATORIOS SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE $13.351.454 EQUIVALENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO A TITULO DE INDEMNIZACION PARCIAL DE LOS PERJUICIOS QUE EL INTERVENTOR HA CAUSADO AL IDU CON EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, RAZON POR LA CUAL SE HIZO EFECTIVA EL COBRO DE LA CLAUSULA 13.351.454 PENAL PECUNIARIA PREVISTA EN EL ARTICULO 5 DE LAS CLAUSULAS COMUNES DEL CONTRATO 217 DE 2005 DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 5545 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2009 CONFIRMADA POR LA RESOLUCION 316 DE 17 DE FEBRERO DE 2010 Y EJECUTORIADA EL 19 DE MARZO DE 2010, MAS LOS INTERESES. CONSTRUCCION DE CONEXIONES MENORES PARA EL SISTEMA DE CICLORRUTAS, GRUPO 2 EN BOGOTA, CONTRATO 125 DE 2006. EN VISITA DE SEGUIMIENTO SE ESTABLECIO HUNDIMIENTO DE ADOQUIN CTO 125 DE 2006 PRESUNTAMENTE POR ACCION DE CONSTRUTORA ARRECIFE CALLE 26 69D 91 AUMENTA EL AREA AFECTADA DE 82 A 130 METROS CUADRADOS. MEMORANDO 20123750207883 CONSTRUCCION DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCDENTE ENTRE EL RIO BOGOTA Y LA AVENIDA BOSA EN BOGOTA , EN VISITA TECNICA SE ESTABLECIO DAÑO PERSISTENTE CONSISTENTE EN HUECOS Y HUNDIMIENTOS EN LOS COSTADOS DE LA RAMPA DE ACCESO OCASIONADA POR LA PERDIDA DE BOLARDO PRESUNTAMENTE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ASECOLOMBIA. MEMORANDO 20133750067863 A.C.P.I OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO C.D 11001333603420140007500 110016000049201424607 FISCALIA GENERAL DE DENUNCIA LA NACION PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 24 78-18 DE LA CIUDAD DE BOGOTA, CEDULA CATASTRAL 78 23 21 CHIP AAA00860JEP, MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1369206 EL CUAL SE ENCUENTRA DE LOS PLANES PARA LA ELABORACION DE LA AV. COLOMBIA DESDE LA CALLE 76 HASTA LA AVENIDA MEDELLIN. CALLE 80.. NULIDAD DE LA RESOLUCION 2190 DEL 8 471.000.000 RESOLUCION 2190 DE 2012 DE AGOSTO DE 2012 POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISION DEL INMUEBLE ENAJENACION VOLUNTARIA. RESOLUCION 572 DEL 1 DE MARZO DE 2013 POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA. RT 39254. EL SOLICITANTE ESTA INCONFORME CON LA INDEMNIZACION OFRECIDA. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) DIANA SIMIJACA FISCALIA GENERAL DE DENUNCIA LA NACION FISCALIA GENERAL DE DENUNCIA LA NACION CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO N/A 1100160005020142460600 FISCALIA GENERAL DE DENUNCIA LA NACION ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) N/A FISCALIA GENERAL DE DENUNCIA LA NACION FISCALIA GENERAL DE DENUNCIA LA NACION CUANTIA DE LAS PRETENSIONES 44 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 11001600050201505999 EN REVISION A OBRAS REALIZADAS CON EL CONTRATO 074 DE 2009 CUYO OBJETO ERA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RUTINARIO, Y PREVENTIVO DE LA TRONCAL CALLE 80 ENTRE EL RIO BOGOTA Y LOS HEROES EN BOGOTA, SE ENCONTRARON DAÑOS COMO PERDIDA DE CTO 074 DE 2009 CONFINAMIENTO Y HUNDIMIENTO POR EL MAL USO QUE SE LE ESTA DANTO A ESTE, DEBIDO A LA CATEGORIA DE SERVICIO QUE PRESTA EL ESTABLECIMIENTO. MOTO LAVADO CALLE 80 CON CARRERA 20C FRENTE A LA PLACA 20C-71 MOTO LAVADO PROGRAMA METODOLOGICO FISCALIA 227 N/A N/A DIANA SIMIJACA FISCALIA GENERAL DE DENUNCIA LA NACION 11001600050201506001 EN REVISION A OBRAS REALIZADAS CON EL CONTRATO 053 DE 2007 CUYO OBJETO ERA LA REHABILITACION DE LOS TRAMOS ROJOS DE LAS VIAS DE LA MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE GRUPO VIII AV. CIUDAD VILLAVICENCIO Y AV. DE LAS CTO 053 DE 2007 AMERICAS EN BOGOTA, SE ENCONTRARON DAÑOS COMO SOBRESALTOS EN CONCRETO PRODUCTO DEL PARO DE MEZCLADORAS DE LA PLANTA CEMEX AMERICAS CARRIL 1, DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO POR EL PASO DE LAS MEZCLADORAS, ENTRE OTROS. PROGRAMA METODOLOGICO FISCALIA 227 N/A N/A DIANA SIMIJACA FISCALIA GENERAL DE DENUNCIA LA NACION 11001600050201506002 EN REVISION A OBRAS REALIZADAS CON EL CONTRATO 080 DE 2008 CUYO OBJETO ERA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE VIAS EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTA GRUPO 1 BOSA Y CIUDAD BOLIVAR, SE CTO 080 DE 2008 ENCONTRARON DAÑOS COMO INTERVENCION DE TERCEROS SOBRA CALZADA Y ANDEN EN ACOMETIDA DE SERVICIOS PUBLICOS. PROGRAMA METODOLOGICO FISCALIA 227 N/A N/A DIANA SIMIJACA FISCALIA GENERAL DE DENUNCIA LA NACION 11001600050201501284 SE ENCONTRARON UNOS SUJETOS ROMPIENDO EL TUBO DE LA BARANDA DEL PUENTE PEATONAL DE LA AV. VILLAVIENCIO CON CARRERA 45 VIA PUBLICA. FRENTE A LO ANTERIOR, EL AGENTE IDARRAGA OROZCO Y SU COMPAÑERO FUERON INFORMADOS QUE UNOS ADOLESCENTES QUITARON EL TUBO DEL PUENTE. PROGRAMA METODOLOGICO FICSCLIA 350 DE MENORES N/A N/A DIANA SIMIJACA FISCALIA GENERAL DE DENUNCIA LA NACION Maria de Jesus Quintero de 1100131030142000 Ordinario - Pertenencia Silva 10755-01 1100131030262004 00127-01 Parqueadero Hegar LTDA Reivindicatorio Bernardo Carrillo Villate 1100131030220040 Ordinario - Pertenencia 0605-01 Que se declare que la demandante ha adquirido por prescripción extraordinaria de - dominio un lote denominado sector "Z" , sin nomenclatura urbana con un area aproximada de 507,70 mts y con folio de matrícula No. 50C-1513972. $637,064,703 FSI Que el bien inmueble identificado con el numero de matrícula inmobiliaria 50S 40198005 y cuya cedula catastral es la USR 519, en la actualidad la titularidad del mismo radica en Contrato IDU 243-2002 cabeza del demandante.Que se declare que el inmueble es actualemnete objeto de posesión irregular única o continuada por parte de(l) (los) ente(s) administrativo(s) Declarar que el señor Bernardo Carrillo Villate mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania no. 13,229,719 expedida en Cúcuta adquirió por prescripción $1,500,000,000 extraordinaria adquisitiva de dominio el lote de terreno identificado con la nomenclatura Calle 71 A No. 96 21 y ubicado en la Calle 71 A entre la Carrera 95 y la Avenida Carrera 96 de esta ciudad. DESFAVORABLE FAVORABLE Revoca la sentencia proferida el veintiseis (26) de octubre de 2010, por el Juzgado 14 civil delCircuito de Descongestió.Negar las pretensiones de la demanda ACPI FREDDY RONDÓN DIAZ RD FREDDY RONDÓN DIAZ FAVORABLE Apelación de uno de los demandantes contra decisión del 20-052014 del Juzgado 20Civil del circuito de Descongestión. Con Auto del Tribunal Superior de Bogotá notificado a las partes el 04-07-2014 esa corporación decreta Nulidad de lo actuado en primera instancia a partir de la fecha en que se elaboró el edicto emplazatorio inclusive. Se Remite a la oficina de origen para que se rehaga la actuación invalidad. FREDDY RONDÓN DIAZ FREDDY RONDÓN DIAZ FREDDY RONDÓN DIAZ 1100131030232006 00444-01 Que se declare que la demandante ha adquirido por prescripción extraordinaria el inmueble consistente en una vivienda de interes social ubicada en la Calle 63 No. 0 - 32 Este Interior 4 Barrio los olivos. Jorge molina e Hilda Idalid 1100131030142006 Ordinario - Pertenencia Diaz de Molina 00622-01 Que los demandantes han adquirido por prescripción adquisistiva extraordinaria de $150,000,000 dominio, el inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá, inmueble cuya nomenclatura es Av Ciudad de Cali o Cra. 95 No. 9-07 y 10-23. FSI FAVORABLE FAVORABLE Confirmar la sentencia que profirió el Juzgado Tercero del Circuito de Descongestión. Condena en costas a la parte recurrente. Demanadante Interpone Casación, despacho concede fija caución y apoderado actore informa que se declare desierto Casación. Que se declare que el señor Alirio Bastos Trujillo adquirio por prescripción ordinaria, el dominio o la propiedad del inmueble ubicado en la Calle Avenida 26 No. 19 - 86 . FSI DESFAVORABLE FAVORABLE Revocar la sentencia de primera instancia. Declarar probada la excepción de Falta de requisitos para la declaratoria de pertenencia Jose Miller Medina y otros Ordinario - Pertenencia 1100131030142009 00023-01 Alirio bastos trujillo Ordinario - Pertenencia Ana Graciela Torres y Otro Acción Administrativa 2500023410002013 (art. 71 ley 388/97) 00867-00 1100133350222014 00294-00 Ejecutivo - Obligación 1100133360372015 Instituto de desarrollo Urbano de hacer 00104-01 Ejecutivo - Obligación 1100133360362015 Instituto de desarrollo Urbano de hacer 00103-00 Ejecutivo - Obligación 1100133360362015 Instituto de desarrollo Urbano de hacer 00241-00 Hernando Benavides Becerra Acción Popular Instituto de desarrollo Urbano Ejecutivo Instituto de desarrollo Urbano 1100133360312015 00327-00 Ejecutivo - Obligación 1100133360352015 de hacer 00491-00 $600,000,000 Que se declaren las nulidades parciales de las resoluciones 3282 del 26 de noviembre de 2012,3651 del 19 de diciembre de 2012 y la resolución 734 del 18 de marzo de 2013 y $16,408,720 como consecuencia se restablezca el derecho a los demandantes pagando la suma solicitada. Que se realice la repavimentación de la Calle 63 f entre Carreras 73 y 75, se adecuen estas al transito de vehiculos pesados. Que se libre mandamiento ejecutivo para que se de cumplimiento a una obligación de hacer. Que se condene en costas al ejecutado Que se libre mandamiento ejecutivo para que se de cumplimiento a una obligación de hacer. Que se condene en costas al ejecutado Que se libre mandamiento ejecutivo para que se de cumplimiento a una obligación de hacer. Que se condene en costas al ejecutado Que se libre mandamiento de pago por la suma de $2,002,800,00 correspondiente a la $2,002,800 multa por incumplimiento decretada por el Idu contra la contratista DORA ALIX HERNANDEZ por medio de la Resolución 1450 del 30 de mayo de 2013. Que se libre mandamiento ejecutivo para que se de cumplimiento a una obligación de hacer. Que se condene en costas al ejecutado FREDDY RONDÓN DIAZ FPIA RD ACPI FREDDY RONDÓN DIAZ FREDDY RONDÓN DIAZ FREDDY RONDÓN DIAZ FREDDY RONDÓN DIAZ FREDDY RONDÓN DIAZ Contrato IDU 198-2005 EAAD Contrato IDU 123-2006 EAAD Contrato IDU 238-2004 EAAD Contrato DTGC-PSP- 1385-2012 EAAD FREDDY RONDÓN DIAZ Contrato IDU 228-2004 EAAD FREDDY RONDÓN DIAZ Luis Antonio Perez Rodriguez Reparación Directa y otros 1100133360342015 00068-00 Que se declare administrativamente responsable a la Alcaldia Mayor de Bogotá, IDU de los perjuicios morales ocasionados a los demandantes, con ocasión de los hechos $161,087,500.00 ocurridos el día 8 de noviembre de 2013 donde murio el menor JOSTIN ARTURO PEREZ MARTINEZ, quien se ahogo producto de la caida a la quebrada "El infierno" , al resbalar del puente ubicado en la Cra. 17 A No. 79 A 40 Sur del Barrio Divino Niño. EI FREDDY RONDÓN DIAZ Instituto de desarrollo Urbano Denuncia Penal 1100160000492014 144-75 Se adecuen las conductas ilegales que pudieran encuadrar en la denuncia, y se procuren las labores necesarias a fin de poder establecer la identidad de las personas que hubieran podido intervenir como autoras, participes o intervenientes en las mismas. EI FREDDY RONDÓN DIAZ 45 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL CUMPLIDAS O PENDIENTES PENDIENTE LA ENTREGA DEL TITULO Y LIQUIDACION DEL CREDITO APODERADO DEL PROCESO INSTITUTO DE CIVIL EJECUTIVO DESARROLLO URBANO 1100131030072003 14112-01 SE INICIA ACCION EJECUTIVA - RESOLUCIONES 587 DEL 29/03/00 Y 853 DEL 480000000 17/05/00 FSI REPARACION SOCIEDAD TV CABLE S.A. DIRECTA 2500023260002005 01124-02 QUE SE DECLARE QUE EL IDU ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE DE LA INTERRUPCION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION QUE 6.000.000.000 TV. CABLE S.A. PRESTA A SUS USUARIS, EN RAZON A LAS OBRAS QUE SE HAN VENIDO DESARROLLANDO PARA LA HABILITACION DE LAS LINEAS DE TRANSMILENIO EN LA AV. NQS Y SUBA. AA PENAGOS BARRETO HAROL -CLAVIJO GONZALEZ ALFONSO -AGUILAR PINEDA ANDRES CAMILO -PINEDA CIENDUA REPARACION ANGELA MARIA -- DIRECTA FERNANDEZ PEDREROS LEONOR -- AGUILAR LUIS ARTURO -- TORO AYALA RICARDO JAIME -HERRERA YANETH INES 1100133310322008 00301-01 SE DECLARE QUE LA SECRETARIA DE LA MOVILIDAD, EL FONDATT EN LIQUIDACIÓN, EL IDU , LA SOCIEDAD TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S.A, LA SOCIEDAD LE¡INEAS DE RECREACIÓN NACIONAL Y TURISMO, LA SEÑORA ANA MYRIAM HERNANDEZ CESPEDES, EL SEÑOR RICARDO HERNANDEZ CESPEDES Y EL SEÑOR HECTOR PACHÓN MURCIA SON 300´000.000 RESPONSABLES DE LA TOTALIDAD DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL ACCIDENTE DE TRANSITO EN EL QUE FALLECIO EL MENOR LUIS SEBASTIAN AGUILAR PINEDA Y FUERON LESIONADOS LOS MENORES JUAN DANIEL AGUILAR PINEDA, JUAN FERNANDO TORO HERRERA Y SEBASTIAN CAMILO CLAVIJO FERNANDEZ, HECHOS OCURRIDOS EN LA CRA. 7 POR CALLE 200. INSTITUTO DE EJECUTIVO DESARROLLO URBANO 1100133310352009 00051-00 DECLARAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO CUBIERTO POR LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NO. 7414788 EN SU AMPARO DE 2.803.375 ESTABILIDAD,EXPEDIDA POR CONDOR S.A POR VALOR DE $2.803.374.56 SEGUN RESOLUCIONES 1324 DE MAYO 7 DE 2008 Y 3153 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2008.CONTRATO 102 DE 2001. BERNAL ANA SOLEDAD -- NULIDAD Y 2500023240002011 GALLO MANRIQUE ARIEL RESTABLECIMIENT 00024-01 -- LINCOLN CORTES JOHN O SOLICITA NULIDAD DE LA RESOLUCION 1430 DE 15 DE MAYO DE 2008, RESOLUCION 5127 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008, RESOLUCION 594 DEL 5 635.000.000 DE MARZO DE 2010, RESOLUCION 1057 DEL 14 DE ABRIL DE 2010, INMUEBLE UBICADO EN LA CRA 10 13-63 S1/01 MATRICULA 50C-399674 CHIP AAA0031FRDM ADFSI MURILLO NATALIA INES 1100133317222011 00069-00 CONDENAR EN CONSECUENCIA A LA NACION-BOGOTA D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (I.D.U) Y EL CONSORCIO DISTRITOS BOGOTA REPRESENTADA LEGALMENTE POR SAMUEL MORENO ROJAS, EN SU 135.000.000 CALIDAD DE ALCALDE MAYOR AL PAGO DE LOS PERJUICIOS DE ORDEN MORAL, LOS CUALES SE ESTIMAN EN 100 SALARIO MINIMOS MENSULES VIGENTES. ETAPA PROCESAL MONICA JANNETT FERNANDEZ 1100133310322011 00237-00 EL 16-12-2010 SE HUNDIÓ LA CAPA ASFÁLTICA AL FRENTE DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 34 SUR N 72 J 45 DEL BARRIO CARVAJAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN CONSECUENCIA SE HUNDIÓ EL PREDIO A CAUSA DE LAS FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS, POR FALLAS EN LAS CONEXIONES DE LOS CONECTORES DE ALCANTARILLADO, GENERANDO AFECTACIÓN INTEGRAL AL PREDIO PROPIEDAD DEL SEÑOR GONZALEZ, DEL CUAL GENERA SU SUSTENTO Y EL DE SU FAMILIA POR CONCEPTO DE ARIENDO. DEMANDA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, IDENTIFICADO CON 229.986.000 MATRÍCULA 50S-40029390. EL FOPAE REALIZÓ VISITA Y DEJÓ CONSTANCIA 0255 CON RADICADO 2011 ER 634 EN LA QUE INFORMA RESTRICCIONES DEL USO HASTA TANTO NO SE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL USO DEL SUELO, EL CUAL AFECTA EL USO DEL PREDIO. SE PRESENTÓ DERECHO DE PETICIÓN EL 2 DE MARZO DE 2011 A LA EAAB ESP PARA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO EN EL PREDIO AFECTADO POR NO REALIZAR SU USO POR LA AFECTACIÓN PRESENTADA Y ADICIONALMENTE POR TUMBAR UNA PARED DEL PREDIO, QUEDANDO COMPLETAMENTE INHABITABLE CON RIESGO DE SU ESTRUCTURA PARA LA COMUNIDAD. ETAPA PROCESAL MONICA JANNETT FERNANDEZ 1100133310372011 00240-00 GLORIA NAYARLI SUÁREZ FALLECIO EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2009 EN LA AUTOPISTA NORTE FRENTE AL 178-83 COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE QUE SUFRIO CUANDO TRANSITABA COMO PASAJERA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA CUANDO EL CONDUCTOR DE ESTE VEHICULO CRUZA POR UNA DEPRESION EN BALDOSAS DE CONCRETO DE 412.000.000 LA CALZADA PIERDE EL CONTROL DEL VEHICULO PRODUCIENDOSE EL VOLCAMIENTO LATERAL, LO QUE LE GENERA LA MUERTE POR MACERACION ENCEFALICA SECUNDARIA A TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO EN UN ACCIDENTE DE TRANSITO COMO PASAJERA DE MOTOCICLETA. ADFPI MONICA JANNETT FERNANDEZ NULIDAD Y 2500023240002011 VANSOLIX S.A. EN RESTABLECIMIENT 00856-00 REESTRUCTURACION O DECLARAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES N 272 Y 324 DE 2012 QUE DISPONE LA EXPROPIACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 26 N 13A47. A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LA DEVOLUCIÓN DEL INMUEBLE.EN CASO DE QUE NINGUNA DE LAS DOS PRETENSIONES PREVIAS PROSPERE SE CONDENE A LOS DEMANDADOS AL PAGO DE $84.198.180 CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DEL VALOR COMERCIAL 207.342.527 DEL INMUEBLE OBJETO DE EXPROPIACIÓN; $120.612.367 POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE Y $2.531.980 POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE PARA UN TOTAL DE $207342.527 MÁS LA INDEXACIÓN.LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ERU DENTRO DE ESTE PROCESO SE LLEVA A CABO EN LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 215 DE 2009 SUSCRITO ENTRE LA ERU Y TRASNMILENIO ADFPI MONICA JANNETT FERNANDEZ PATIÑO REPARACION DIRECTA AREVALO CLAUDIA REPARACION ISABEL -- GONZALEZ DIRECTA ROJAS MIGUEL DARIO SANCHEZ MENDOZA REPARACION GLORIA AMPARO DIRECTA FSI FAVORABLE FAVORABLE SE ORDENA SEGUIR CON LA EJECUCION. LA LIQUIDACION DEL CREDITO OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO N.A MONICA JANNETT FERNANDEZ MONICA JANNETT FERNANDEZ FAVORABLE FAVORABLE SE DECLARA RESPONSABLE SOLIDARIAMENTE A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y OTROS POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LOS DEMANDANTES CON OCASIÓN AL ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN EL QUE SE LE CAUSARON LESIONES PERSONALES AL MENOR ÁNDRES CAMILO AGUILAR.SE EXONERA AL IDU N.A N.A MONICA JANNETT FERNANDEZ MONICA JANNETT FERNANDEZ ETAPA PROCESAL FAVORABLE SE DECLARA PROBADA LA EXCEPCION PROPUESTA EN LA CONTESTACION DE LA DEMANDA DE INEPTITUD DE LA DEMANDA. MONICA JANNETT FERNANDEZ 46 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A. No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO LA DEMANDA TIENE COMO FUNDAMENTO EL PACTO ARBITRAL INCLUIDO EN CONTRATO DE OBRA NO. 134 DE 2007 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. Y CONSTRUCTORA SAN DIEGO S.A. DE LAS 18.650.762.744 DIVERGENCIAS QUE SURJAN CON OCASION DE LA CELEBRACION, IDU-134-2007 DESARROLLO, EJECUCION, TERMINACION Y NLIQUIDACION DEL CONTRATO, SE SOLUCIONARAN A TRAVES DE UN TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO INTEGRADO PARA EL EFECTO POR TRES ARBITROS, DESIGNADOS DE COMUN ACUERDO. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FSI FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) DESFAVORABLE FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) DESFAVORABLE RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO En el laudo se Declaró que el IDU, no le reconoció a CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A., los Mayores Costos correspondientes a las siguientes obras: a) Obras del Puente Peatonal de la Calle 31 Sur con Carrera 10, en las cuales hubo que hacer un cambio del diseño original, ejecutando cimentaciones profundas con pilotes y no cimentaciones superficiales con zapatas. b) Obras de las losas de pavimento del Patio Portal, las cuales demandaron un diseño nuevo y un Mayor acero de refuerzo para un número no previsto de losas. - Se declaró que el IDU, no le reconoció a CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A., los costos correspondientes a las siguientes obras: (…) b. Obras relacionadas con remates tipo nariz para las cubiertas de las plataformas de articulados y alimentadores. - Se declaró que el IDU, no le reconoció a CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A., los Mayores Costos correspondientes a las siguientes obras: Obras de construcción de las áreas del Patio Portal distintas de las áreas de mantenimiento del Patio Portal, las cuales demandaron una Mayor cantidad de rajón, sustancialmente distinta a la originalmente prevista. Se declaró que el IDU, no le reconoció a CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A., los Mayores Costos correspondientes a las siguientes obras: Obras de pilotaje ejecutadas en los antiguos predios de la antigua fábrica de Tubos Moore, en las cuales se encontraron grandes rocas en el subsuelo y no estratos arcillosos. - Se declaró que el IDU, no le reconoció a CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A., los costos Pagar a CONSTRUCTORA correspondientes a las obras de demolición no previstas del SAN DIEGO MILENIO S.A., Contrato IDU 134-2007. - Se declaró que el IDU, debe la suma de CATORCE MIL reconocer a CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A., CUATROCIENTOS los Mayores Costos reclamados por ésta en la comunicación 134OCHENTA Y DOS 481-2011 de 17 de Marzo de 2011, por haber operado el silencio MILLONES DOSCIENTOS administrativo positivo contractual previsto en el artículo 25 CINCUENTA Y UN MIL numeral 16 de la Ley 80 de 1993, pero por los valores DOSCIENTOS TREINTA cuantificados en el dictamen pericial técnico rendido en el PESOS ($14.482’251.230,00) proceso. -Se declaró que el IDU, incumplió el Contrato IDU-134 Cmte de 2007, por lo expuesto en la parte motiva del laudo. - Se declaró que son improcedentes las decisiones negativas del IDU, a las solicitudes de reconocimiento económico formuladas por CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A., respecto de las obras indicadas en la parte motiva y por lo expuesto en la misma. - Se declaró que todo lo anterior determinó, la ruptura del equilibrio económico y financiero del Contrato IDU 134 de 2007 en contra de CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A., que ésta no está obligada a soportar, y que la misma tiene derecho a que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU, le restablezca de modo completo e integral, incluyendo los costos financieros incurridos. - Se condenó al IDU, a pagar a CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A., la suma de CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($14.482’251.230,00) Cmte., suma que incluye los conceptos reconocidos, la actualización dineraria y el lucro cesante del capital debido, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del laudo.-Y por último, se negó todas las restantes pretensiones de la demanda arbitral. El apoderado del IDU, interpuso Recurso Extraordinario de Anulación, no prosperó. En conclusión, se tiene que pese a que se solicitaba una condena de $18.650´762.744, esta fue por $14.482´251.230, es decir, que la defensa del Instituto evito pagar al IDU la suma de $4.168´511.514 CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO EL 10 DE MARZO DE 2014 SE CANCELARON $880.429.840 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE HONORARIOS . SE CANCELA POR CONCEPTO DE MONICA JANNETT LAUDO FERNANDEZ $14.163´581.759.EL 21 DE MARZO DE 2014 SE CANCELA $318.669.471. PENDIENTE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR $12´000.000. 47 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) SOLARTE SOLARTE CARLOS ALBERTO -- TRIBUNAL DE CONSORCIO METROVIAS ARBITRAMENTO BOGOTA 71.000.000.000 DIFERENCIAS SURTIDAS EN EL CONTRATO 135 DE 2007 DE CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, LUIS HECTOR SOLARTE SOLARTE, CSS IDU-135-2007 CONSTRUCTORES S.A. CONSTRUCTORA LHS S.A. Y CASS CONSTRUCTORES Y CIA EN C.S.A. CONSORCIO METROVIAS BOGOTA. FSI DESFAVORABLE DESFAVORABLE RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO En el laudo se decidió: Declarar la existencia de Obras Complementarias en los ítems "Vías y Pavimentos", "Intercambiados de la Calle 6ª", "Estructura de la Estación Intermedia" y "Estaciones Sencillas" que afectaron el Balance Económico del Contrato, que no fueron reconocidas ni pagadas por la parte Convocada a la parte Convocante.Como consecuencia de la declaración anterior, condenar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU, a pagar al Consorcio Metrovías, la suma de diez mil trescientos setenta y tres millones quinientos noventa y tres mil ochocientos setenta y seis pesos m/cte. ($10.363.593.876), de acuerdo con las consideraciones de la parte motiva del Laudo Arbitral. - Se declaró la existencia de saldos facturados de las obras del Global de Construcción, en los términos indicados en la parte motiva, que no han sido pagados por la parte Convocada a la parte Convocante.- Como consecuencia de la declaración anterior, condenar al IDU a pagar al Consorcio Metrovías Bogotá, la suma de cuatro mil setecientos setenta y siete millones siete mil setecientos noventa y ocho pesos m/cte. ($4.777.007.798), de acuerdo con las consideraciones del Laudo Arbitral. - Se declaró Se condenó al IDU a pagar al la existencia de los saldos facturados y no pagados por la parte CONSORCIO la suma de Convocada a la parte Convocante, relativos a obras contratadas $23.219´613.052 por precios unitarios.- Como consecuencia de la declaración anterior, se condenó al IDU a pagar al Consorcio Metrovías Bogotá, la suma de cinco mil seiscientos dieciocho millones treinta y cuatro mil setenta y ocho pesos m/cte. ($5.618.034.078), de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del Laudo Arbitral. - Se negó la Pretensión Segunda Principal, Número 5, relativa a la reclamación por mayor permanencia, de acuerdo con las consideraciones que obran en la parte motiva del Laudo Arbitral.- Se condenó al IDU al pago de las costas causadas en el arbitramento, sin incluir agencias en derecho.Como consecuencia de la declaración anterior, se condenó al IDU a pagar al Consorcio Metrovías Bogotá, la suma de dos mil cuatrocientos sesenta millones novecientos setenta y siete mil trescientos pesos m/cte. ($2.460.977.300).- Se negó las demás pretensiones de la demanda.El apoderado del IDU, interpuso Recurso Extraordinario de Anulación, el cual no prosperóEn conclusión, se tiene que pese a que se solicitaba una condena de $71.000´000.000 , esta fue por $23.219´613.052, es decir, la defensa del Instituto evito pagar al IDU la suma de $47.780´386.948 CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO EL 8 DE DICIEMBRE DE 2013 SE REALIZO EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE HONORARIOS POR $2.376´377.300. SE CANCELO EL LAUDO EL 21 DE FEBRERO DE 2014 POR 15.687´643.217. EL 24 DE FEBRERO DE 2014 SE MONICA JANNETT CANCELÓ FERNANDEZ 6748´583.573 Y EL 21 DE MARZO DE 2014 SE CANCELÓ 783.362.262 PENDIENTE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS. SE REEMBOLSARON LOS GASTOS DE TRIBUNAL A TRANSMILENIO. GAITAN NARANJO ACCIÓN POPULAR GABRIEL ANDRES 1100131030362012 00038-01 DECLARAR A BAVARIA S.A RESPONSABLE DE VULNERAL LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PUBLICA, LOS DERECHO DE LOS CONSUMIDORES Y EL DESARROLLO ARMONICO E INTEGRAL DE LOS NIÑOS N.A POR LA VIOLACION DE LAS NORMAS SANITARIAS AL NO DECLARAR LAS LEYENDAS EN LA PUBLICIDAD DEL PRODUCTO CERVEZA AGUILA LIGHTH UBICADO EN LA CARRERA 14 NO 83-42 SUESCUN BENITEZ DORA LUCIA -- ROSA REPARACION ELENA MORENO DIRECTA ORJUELA 1100133317202012 00066-00 EL 28 DE ENERO DE 2010 SUFRIO UN ACCIDENTE AL PISAR LAS TABLAS QUE CUBRIAN UNA DE LAS TANTAS EXCAVACIONES EN LA OBRA 484.389.743 CORRESPONDIENTE A LA FASE III DE TRANSMILENIO. EL ACCIDENTE LE CAUSO LESIONES PERSONALES LO QUE LE IMPIDIO EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, COMO LITIGANTE Y AUXILIAR DE LA JUSTICIA. ETAPA PROCESAL MONICA JANNETT FERNANDEZ 1100133360372012 00075-00 EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2010 LA SEÑORA EDILIA DE LAS MERCEDES GARCÍA DE FORERO, QUIEN SE ENCONTRABA VIAJANDO DENTRO DEL ARTICULADO ¿ VEHICULO AUTOMOTOR MARCA VOLVO IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. SHL493, DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TRANSPORTES MASIVO S.A. CIUDAD MOVIL S.A.; EL CUAL CUBRÍA LA RUTA B13 (PORTAL NORTE) CON DESPLAZAMIENTO POR LA AV. CARACAS DE LA CIUDAD DE BOGOTA Y CONDUCIDO POR EL SEÑOR FREDY ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ. EN EL TRAYECTO DE LA RUTA EN INMEDIACIONES DE LA AV. CARACAS ENTRE LAS CALLES 72 Y 76, DEL SECTOR DE CHAPINERO DE LA CIUDAD DE BOGOTA, Y CON OCASIÓN DEL MAL ESTADO DE LAS VÍAS (HUNDIMIENTOS Y RUPTURA DE LOZAS) Y LA IMPRUDENCIA Y/O IMPERICIA DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO ARTICULADO (EXCESO DE VELOCIDAD, IMPERICIA Y NEGLIGENCIA) SE GENERO UN ACCIDENTE DE TRANSITO CONSISTENTE EN EL MOVIMIENTO BRUSCO (SALTO) Y FUERTE IMPACTO DEL BUS ARTICULADO AL COGER UN BACHE (HUECO) EN LA VÍA (LOZAS DE CEMENTO) ORIGINADO POR LOS HUECOS Y HUNDIMIENTOS EXISTENTES EN LAS LOZAS DE CEMENTO DE 257.500.000 LA VÍA POR DONDE TRANSITABA EL VEHICULO AUTOMOTOR; HASTA EL PUNTO DE EXPULSAR DE LA SILLA HACIA ARRIBA A LA PASAJERA EDILIA DE LAS MERCEDES GARCÍA CAYENDO BRUSCAMENTE SOBRE TODO EL PESO DE SU MISMO CUERPO EN LA MISMA SILLA Y GOLPEÁNDOSE FUERTE MENTE HASTA EL PUNTO DE LA PERDIDA DEL CONOCIMIENTO POR VARIOS MINUTOS, EN ATENCIÓN AL LLAMADO DE LOS PASAJEROS EL CONDUCTOR DETUVO EL VEHICULO EN LA ESTACIÓN HÉROES Y SE REMITIÓ LA PACIENTE A LA CLÍNICA FUNDADORES LA PACIENTE ES INGRESADA POR POSIBLE TRAUMA LUMBAR SECUNDARIO POR SALTO DEL VEHICULO EN MOVIMIENTO EN ALTIBAJO CON DOLOR DE 9/10 CON INMOVILIZACIÓN EN TABLA RÍGIDA. EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2010 LA SEÑORA INGRESA POR SERVICIO DE URGENCIAS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA REALIZADOS LOS ESTUDIOS RADIOLÓGICOS SE DIAGNOSTICO FRACTURA POR AQCAMIENTO ANTERIOR DE T12, PRESENTANDO LIMITACIÓN PARA POSICIÓN DE DECÚBITO SUPINO. EPISODIOS DE DOLOR EN MMII TIPO PICADA DE PREDOMINIO MMII, CONFORME AL ANTERIOR DIAGNOSTICO Y POSTERIOR VALORACIÓN POR NEUROCIRUGÍA, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2011 SE ORDENA ETAPA PROCESAL MONICA JANNETT FERNANDEZ GARCIA DE FORERO REPARACION EDILMA DE LAS DIRECTA MERCEDES ETAPA PROCESAL MONICA JANNETT FERNANDEZ 48 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE ESTUDIOS TECNICOS S.A. CONTRACTUAL CIVILTEC REPARACION DIRECTA SERACIS LTDA PROURBANOS CIMA Y CIA S EN C -- MARTINEZ CONTRACTUAL AGUILAR JOSE SIDNEY -CIAF LTDA INGENIERIA 1100133310352012 00137-00 2500023260002012 00554-01 2500023260002012 00636-01 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO DE CONSULTORIA IDU-UEL-08-09-10-11-163-2005 ENTRE EL IDU Y CIVILTEC INGENIERIAS LTDA CUYO OBJETO FUE REALIZAR LOS 41.083.585 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION, EVALUACION PARA LA IDU 163-2005 REHABILITACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 2. QUE SE DECLARE RESPONSABLE PATRIMONIAL Y SOLIDARIAMENTE AL IDU, TRANSMILENIO S.A. Y SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL VIAS BOGOTA POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE CARACTER MATERIAL CAUSADOS A LA 1.138.501.660 SOCIEDAD DEMANDANTE CON LA PRIVACION DEL DERECHO AL PAGO DEL VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BENEFICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO 137 DE 2007 343.005.302 CONTRATO 189 DE 2004 CONSORCIO PROURCIAF 3 INTEGRADO POR JOSE SIDNEY MARTINEZ AGUILAR, PROURBANOS CIMA Y CIA S EN C, CIAF LTDA IDU 189-2004 INGENIERIA. QUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCION 6116 DE DICIEMBRE 6 DE 2007, 1766 DE JUNIO 2 DE 2009 Y 6007 DE DICIEMBRE 21 DE 2009. 2500023260002012 00769-00 QUE EL ISTITUTO DE DESARROLLO URBANO CANCELE AL LABORATORIO LA SUMA DE LAS PRETENCIONES POR CONCEPTO DEL DETRIMENTO PATRIMONIAL QUE COMO UNIDAD ECONOMICA SUFRIO A RAIZ DE LA 1.877.104.696 ENAJENACION PROVOCADA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CARRERA 7 C NO 122-45 Y EN LA CALLE 123 NO 7C-21 MEDIANTE (RESOLUCION NO 3310) NULIDAD Y 1100133370392013 TROLAL INTERNATIONAL RESTABLECIMIENT 00043-00 CORPORATION O QUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCIÓN VA 017 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 3.862.216 2011 PREDIO UBICADO LT 5 PTE LA ESPERANZA TORCA RURAL II FOLIO DE MATRICULA 20093698, CEDULA CATASTRAL UQ12431 LABORATORIO INVESTIGACION HORMONAL LIH S.A. DE REPARACION DIRECTA GARCIA PAIPILLA ORDINARIO GIOVANNI ALBERTO LABORAL HERNANDEZ AFANADOR REPARACION SANDRA LILIANA DIRECTA OBRAS Y DISEÑOS S.A. FLOREZ JAVIER CONTRACTUAL PINILLA ALEX ORDINARIO LABORAL DECLARAR QUE ENTRE EL DEMANDANTE Y LA UNION TEMPORAL GTM EXISTIO RELACION LABORAL. GRUPO FRANCO Y QUE EL IDU ES SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE. POR LO TANTO SE OBLIGUE A PAGAR SALARIOS Y LIQUIDACION LABORAL. 1100131050042013 00056-00 11.334.000 1100131050042013 00103-00 SE CONDENE AL IDU A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS CON EL ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN BOGOTA EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2011 DONDE POR EL MAL ESTADO DE LA VIA Y LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA AV CRA 68 CON CALLE 80 SENTIDO SUR NORTE EL 14.022.000 VEHICULO DE SERVICIO PUBLICO DE PROPIEDAD DE LA DEMANDANTE CLASE MICROBUS MARCA CHEVROLET DE PLACAS SIP 537 MODELO 2003 PERDIO EL CONTROL AL PASAR POR DOS HUECOS UBICADOS EN LA VIA OCASIONANDOLE EL VOLCAMIENTO Y LOS DAÑOS AL AUTOMOTOR 2500023360002013 00211-01 1100131050192013 00241-00 CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO QUE SE REVOQUE LA RESOLUCION 1593 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2010 POR LA CUAL SE DECLARA UN INCUMPLIMIENTO, EN VIRTUD DE QUE SE INCURRIO EN LAS CAUSALES PREVISTAS EN LOS NUMERALES 1 Y 3 DEL ARTICULO 93 DE LA LEY 1437 DE 2011, POR SER CONTRARIO A UNA NORMA IDU163-2004 18.214.933.213 SUPERIOR, POR ESTAR FALSAMENTE MOTIVADA Y CON DESVIACION DE PODER. CONTRATO 163 DE 2006. CONSORCIO CONFORMADO POR LAS SOCIEDADES OBRAS Y DISEÑOS S.A. Y CILAS E.U. CONSORCIO CILOYD. LIQUIDACION DEL CONTRATO 163 DE 2006. 15.477.000 DECLARAR QUE EL IDU ES SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EN EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEJADAS DE CANCELAR POR LA EMPRESA CONSORCIO PRO3 AL DEMANDANTE ALEX JAVIER FLOREZ PINILLA DENTRO DEL CONTRATO 093 DE 2008. 2500023360002013 01769-00 LIQUIDAR JUDICIALMENTE EL CONTRATO IDU-UEL-3-6-14-15-15-067 DE 2008 SUSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 CONSORCIO TRAINGFER. ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS 971.283.269 IDU 067-2008 LOCALES PROGRAMA ADOQUINA TU CUADRA EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE, TUNJUELITO, ANTONIO NARIÑO, SANTAFE Y LOS MARTIRES DE BOGOTA GRUPO 3. CONTRACTUAL 2500023360002013 02029-00 DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS SURGIDAS EN RELACION CON EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL MISMO Y EL CONSECUENTE RECONOCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL 2.121.789.247 INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL IDU EN IDU 127-2006 CONTRATO 127 DE 2006. CUBIDES Y MUÑOZ LTDA, FUNDACION SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE, YAMIL SABBAGH SOLANO, ZUGURAT INGENIERIA S.A.S INTEGRANTES DEL CONSORCIO DESARROLLO URBANO. NACIONAL DE PAVIMENTOS LTDA -- XIE CONTRACTUAL S.A. (ANTES VARGAS VELANDIA) 2500023360002013 02201-00 7.257.131.725 TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA -CONTRACTUAL ANGULO CORTES JOSE FERNANDO CONSORCIO DESARROLLO URBANO ARIZA MORENO WEINER CONSTRUCTORA TRIBUNAL DE 1100103260002015 BOGOTÁ FASE III S.A. ARBITRAMENTO 00083-00 CONFASE S.A. RODRIGUEZ VILLALOBOS REPARACION HECTOR EDUARDO DIRECTA 1100133360372014 00075-00 DETRIMENTO DEL CONTRATISTA CONTRATO 228 DE 2004 CONSORCIO PAVIMENTOS LOCALES 2005 INTEGRADO POR XIE S.A. ANTES VARGAS IDU 228-2004 VELANDIA LTDA Y NACIONAL DE PAVIMENTOS LTDA. MAYOR PERMANENCIA EN OBRA. CONSORCIO PAVIMENTOS LOCALES 2005. LA DEMANDA TIENE COMO FUNDAMENTO ELPACTO ARBITRAL INCLUIDO 50.685.405.511 EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 136 DE 2007 CELEBRADO EL 28-DIC-2007 IDU 136-2007 ENTRE EL IDU, TRANSMILENIO Y LA CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A. 232.848.000 CCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EL 20 DE FEBRERO DE 2012 EN LA IDU 066-2009 CARRERA 9 ENTRE CALLE 152 Y 153. SOLICITA REPARACION DEL DAÑO. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO ETAPA PROCESAL MONICA JANNETT FERNANDEZ ETAPA PROCESAL MONICA JANNETT FERNANDEZ ADFSI FAVORABLE NIEGA LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA SIN CONDENAR EN COSTAS. MONICA JANNETT FERNANDEZ MONICA JANNETT FERNANDEZ ETAPA PROCESAL FPI FAVORABLE PENDIENTE LA ENTREGA DEL TITULO RECLAMADO ACEPTA DESISTIMIENTO Y SE CONDENA EN COSTAS AL DEMANDANTE MONICA JANNETT FERNANDEZ ETAPA PROCESAL MONICA JANNETT FERNANDEZ ADFPI MONICA JANNETT FERNANDEZ AFPI FAVORABLE SE NIEGAN LAS PRETENSIONES DEL DEMANDANTE Y SE LIQUIDA EL CONTRATO MONICA JANNETT FERNANDEZ ETAPA PROCESAL MONICA JANNETT FERNANDEZ ADFPI MONICA JANNETT FERNANDEZ EPPI MONICA JANNETT FERNANDEZ ADFPI MONICA JANNETT FERNANDEZ ADFSI EL 30 DE MAYO DE 2014 SE CANCELA POR CONCEPTO DE GASTOS DE HONORARIOS MONICA JANNETT $1.367´.640.000. EL 9 FERNANDEZ DE MARZO DE 2015, SE CANCELA EL LAUDO POR $16.227´176.016. ETAPA PROCESAL DESFAVORABLE SE ORDENA EL RECONOCIMIENTO AL CONVOCANTE DE LA SUMA DE $16.227.176.016 POR CONCEPTO DE DISEÑOS DE LA ESTACION CENTRAL Y EL PUENTE DE LA CARRERA 5 CON CALLE 26, LAS OBRAS DE ESTACIÓN CENTRAL Y LOS PAVIMENTOS DE LAS TRONCALES CARRERA 10 Y CALLE 26 SE CONDENA AL IDU A PAGAR AL CONVOCANTE LA SUMA DE $16.227.176.016 MONICA JANNETT FERNANDEZ 49 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) GUEVARA RICO ANGELICA MARIA -SANCHEZ BAHAMON ERIC SVEN -- BAHAMON CORTES GLORIA REPARACION AMPARO -- SANCHEZ DIRECTA BAHAMON MARK HEINZ -SANCHEZ ALDANA ROMMEL NELSON -SANCHEZ BAHAMON STEVEN MICHAEL 1100133360332014 00193-00 CESPEDES YOVANNY 1100133360352014 00204-00 SOSA REPARACION DIRECTA GAITAN COPETE REPARACION MANUEL ARTURO DIRECTA 2500023360002014 00241-00 CAICEDO BERMUDEZ REPARACION JOSE GUILLERMO DIRECTA 2015-07-15 GAMBOA GONZALEZ MAURICIO AUGUSTO -- REPARACION CRUZ VARGAS PAOLA DIRECTA ANDREA 1100133360342014 00295-00 SOLORZANO PIEDRAHITA HERNANDO OSCAR TUTELA SARMIENTO NIÑO JOSE TUTELA ERNESTO INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - CONTRACTUAL IDU CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO LOS DEMANDANTES DECLARAN QUE LAS ENTIDADES DEMANDADAS SON RESPONSABLES DE LOS PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO: EL 2 DE ENERO DE 2012, A LAS 12:35 A.M., EL SEÑOR MARK HEINZ SANCHEZ BAHAMON, TRANSITABA EN SU VEHÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA RJZ-609 POR LA AVENIDA CALLE 26 CON 81 B, SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE, EN COMPAÑÍA DE SU NOVIA ANGELICA MARIA GUEVARA RICO. 5.604.325.511 LA LLANTA DERECHA DE SU VEHÍCULO IMPACTÓ CON LA LÍNEA DE IDU 138-2006 SEPARADORES PERDIENDO EL CONTROL DEL VEHÍCULO QUE FUE A PARAR CONTRA LA COLUMNA DEL PUENTE PEATONAL. EN EL SITIO SE REDUCE UNA VÍA DE 4 CARRILES A DOS, SITIO EN DONDE AL PARECER NO CONTABA CON NINGUNA SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN "Y CON MAL TRAZADO Y/O DELIMITACIÓN TÉCNICA". EN CONSECUENCIA SE SOLICITA QUE SE PAGUEN LOS PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES ETAPA PROCESAL MONICA JANNETT FERNANDEZ ACCIDENTE OCURRIDO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2011 A LAS 8:00 PM EN MOTO PLACAS OOX08C EN UN HUECO UBICADO EN LA BOYACA CERCA AL BASURERO DOÑA JUANA LO QUE LE OCASIONO VARIAS LESIONES. SOLICITA REPARACION DEL DAÑO ETAPA PROCESAL MONICA JANNETT FERNANDEZ QUE EL IDU RECONOZCA Y PAGUE A FAVOR DEL SR. MANUEL ARTURO GAITAN COPETE LA SUMA DE 4.208.207.650 POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE, POR LOS INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LAS VENTAS DE ACCESORIOS, GASOLINA EXTRA, GASOLINA CORRIENTE, Y LAVADO CON MOTIVO DE LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO 137 DE 2007, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y 4.208.207.650 CONSERVACION DE VIAS DE RUTAS ALIMENTADORAS DE LA TRONCAL DE TRANSMILENIO AV. JORGE ELIECER GAITAN DE BOGOTA CALLE 26 QUE SE EXTIENDE DESDE LA CARRERA 3 CON CALLE 19 HASTA EL AEROPUERTO EL DORADO, QUE TUVO CERRADAS LAS VIAS DE ACCESO A SU ESTACION DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SERVICENTO ESSO 26 UBICADA EN LA CALLE 26 NO. 29A62 DESDE EL 5 DE MARZO DE 2009 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2011 CAUSANDOLE GRAVES PERJUICIOS A SU PATRIMONIO. ETAPA PROCESAL MONICA JANNETT FERNANDEZ CD MONICA JANNETT FERNANDEZ ETAPA PROCESAL MONICA JANNETT FERNANDEZ 180.000.000 EL 29 DE ENERO DE 2012 EN LAS HORAS DE LA TARDE, EL CONVOCANTE SE ENCONTRABA TRANSITANDO POR EL SEPARADOR UBICADO EN LA CARRERA 24 (AVENIDA MARISCAL SUCRE) CON CALLE 48 B FRENTE AL CAI DEL BARRIO EL TUNAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, VIA EN LA CUAL SE ESTABA EJECUTANDO EL CONTRATO IDU 072-2008, CONTRATISTA 124.974.000 CONSORCIO VÍAS DEL DISTRITO. LA OBRA SE ENCONTRABA INCONCLUSA, SIN LA DEBIDA SEÑALIZACIÓN EN EL SECTOR DE TRÁNSITO PARA PEATONES. DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL PASO, EL CONVOCANTE SE ENREDÓ EN UNA VARILLA QUE SOBRESALÍA DEL SEPARADOR Y CAYÓ A LA CALZADA, CAUSANDOSE LESIONES GRAVES COMO TRAUMAS Y FRACTURAS EN EL BRAZO, CARA, RODILLA Y HOMBRO IZQUIERDO. 40.000.000 SOLICITAN INDEMNIZACIÓN POR "LOS DAÑOS QUE SUFRIERON AL ACCIDENTARSE EN SU MOTOCICLETA EN LA CARRERA 9 CON CALLE 104 POR EL MAL ESTADO DE LAS VÍAS", EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2012 A LAS 19:00, CUANDO ENCONTRARON UN HUECO QUE NO PUDIERON EVITAR. 1100102030002014 02040-01 SE SOLICITA ANULAR EL FALLO DEL TRIBUNAL Y POR SUPUESTO EL DE LA CORTE SUPREMA SALA PENAL, A FIN QUE SE RECONSTRUYA EL PROCESO DEBIDAMENTE COMO LO ORDENA EL ARTICULO 155 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y POSTERIORMENTE SE TOMEN LAS DECISIONES N.A CORRESPONDIENTES Y EN SUBSIDIO, QUE LA DEMANDA DE CASACION SEA OBJETO DE SELECCION Y SE ENVIE AL PROCURADOR DELEGADO PARA SU OBLIGATORIO CONCEPTO, PARA LUEGO SU PRONUNCIAMIENTO DE FONDO POR SATISFACER ESTAS LOS REQUISITOS FORMALES DE LEY. PROCESO PENAL 2010-230 ANDRES CAMARGO. 1100140030312015 00179-00 RADICO DERECHO DE PETICION BIEN INMUEBLE EN EL CUAL HABITO EN CARRERA 3 ESTES 6-30, MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1510255, N.A SOLICITANDO SE INFORME SI YA REALIZO ALGUNA CONSIGNACION PAGANDO EL INMUEBLE. 2500023360002015 01063-00 CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 029 DE 2009, CELEBRADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA 479.874.304 CLAUSULA 12A NUMERALES 1,2,3,4,5,8 Y NUMERALES 1 Y 4 DE LA IDU 029-2009 CLAUSULA 1 DEL OTRO SI 3. CONSORCIO OCCIDENTAL CONFORMADO POR CONSTRUCTORA INCA, GEOS CONSULTING, H&H ARQUITECTURA S.A. FSI FPI ETAPA PROCESAL FAVORABLE DESFAVORABLE FAVORABLE SE NIEGA LA PROTECCION SOLICITADA SE CONCEDE EL AMPARO SOLICITADO Y SE ORDENA LA NOTIFICACION DE LA CONTESTACION Y COMPLEMENTACION AL DERECHO DE PETICION MEDIANTE CORREO CERTIFICADO MONICA JANNETT FERNANDEZ SE ALLEGO LA NOTIFICACION DE LA CONTESTACION MONICA JANNETT Y FERNANDEZ COMPLEMENTACIO N MONICA JANNETT FERNANDEZ 50 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) IDU-137-2006 PENDIENTE FIJACIÓN LIQUIDACIÓN DE CREDITO FAVORABLE ADRIANA JAQUELINE PINZON HERNANDEZ FUNCIONARIA AL DESPACHO PARA SENTENCIA FSI R.E. DESFAVORABLE ADRIANA JAQUELINE PINZON HERNANDEZ FUNCIONARIA CONTRATO.PRETENSION: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCION NO.4055/01 POR EL DIRECTOR TÉCNICO DE MALLA VIAL DEL IDU, POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICÓ LA LICITACIÓN PUBLICA NO.IDU-LP691.464.938 547-2001 DTMV-017-2001, AL CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS PARALELAS DE LA AUTOPISTA NORTE. CTO 547/01. SENTENCIA FAVORABLE DE SEGUNDA INSTANCIA FSI DESFAVORABLE ADRIANA JAQUELINE PINZON HERNANDEZ FUNCIONARIA INDEMNIZACIÓN.EL SEÑOR JESÚS ANTONIO LOPEZ GONGORA SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO QUE LE CAUSÓ LA MUERTE EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2001 Y COMO CONSECUENCIA DEL MISMO, SE DECLARÓ ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE Y SE CONDENÓ POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU 150.329.918 A PAGR LA SUMA DE CIENTO SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS ($107.400.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO DE REPARACION DIRECTA, INSTAURADO POR MYRIAM VELASQUEZ SALGUERO Y OTROS ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, EN FALLO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2004. AL DESPACHO PARA CONSIDERAR LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO FSI DESFAVORABLE ADRIANA JAQUELINE PINZON HERNANDEZ FUNCIONARIA PAGO SALARIOS, PRIMAS, VACACIONES, CESANTIAS, 18.346.137 INTERESESINDEMNIZACIONES POR TERMINACION DE TRABAJO BOARD SYSTEM COMPANI ASEGURADORA EL LIBERTADOR EJECUTIVO 25000232600020010295301 66.865.738 11001310500220030053601 PAGO - SALARIOS..SANDRA MILENA RODRÍGUEZ MONTENEGRO FORMULA DEMANDA LABORAL CONTRA MARCO ANTONIO DÍAZ ALVAREZ Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA QUE SE LES CONDENE AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR LA NO AFILIACIÓN AL SISTEMA DE 15.835.544 547-2001 SEGURIDAD SOCIAL SALUD-PENSIONES Y POR EL NO PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2001 Y 2002, CESANTÍAS POR EL TIEMPO DE SERVICIOS, PRESTACIONES, INTERESES E INDEXACIÓN DE LAS SUMAS RECONOCIDAS Y QUE SE LES ORDENE PAGAR. 25000232600020040008201 PADILLA SANTACRUZ CESAR DIMAS ACCION REPETICION DE 25000232600020050155401 EL 23 DE DICIEMBRE DE 2013 SE CANCELARON LOS GASTOS DE HONORARIOS POR $2.344.071.365. EL 10 DE OCTUBRE DE 2014 SE CANCELO MONICA JANNETT EL LAUDO POR FERNANDEZ VALOR DE $ 31.559.813.469. LOS INTERESES MORATORIOS ESTAN PENDIENTES DE CANCELAR ADRIANA JAQUELINE PINZON HERNANDEZ FUNCIONARIA 11001310500519990051501 SOCIEDAD ALVARO MAZORRA GOMEZ Y CIA CONTRACTUAL LTDA APODERADO DEL PROCESO DESFAVORABLE ORDINARIO LABORAL ORDINARIO LABORAL FAVORABLE CUMPLIDAS O PENDIENTES AL DESPACHO PARA FALLO RECURSO FSI EXTRAORDINARI O DE CASACION HERNANDEZ CEPEDA ANA OLIVA (1) RODRIGUEZ MONTENEGRO SANDRA MILENA FPIA OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO En el laudo se declaró la nulidad absoluta del Contrato de Obra 137 de 2007 y consecuencialmente de todos los otrosíes y adiciones del mismo.- Se Negó las pretensiones declarativas de la demanda de la Primera a la Vigésima y las pretensiones Primera y Segunda de Condena.- Se Ordenó al IDU pagar a la sociedad Grupo Empresarial Vías Bogotá S. A. S., como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta del Contrato IDU 137 de 2007, sus Otrosíes y adiciones, y por concepto de restitución de las prestaciones ejecutadas hasta la fecha del Laudo en beneficio del IDU, las siguientes sumas de dinero: Por Factores de Contingencia F1 y F2 la suma de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($31.337.857.328).- Por actualización monetaria sobre la anterior suma hasta el 31 de agosto de 2013, la suma SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($654’141.651,52).- Por actualización sobre la suma de $31.337’857.328, a partir del 1° de septiembre de 2013 y hasta la fecha del presente Laudo, la suma resultante de aplicar la fórmula contenida en la Tabla 17 de las aclaraciones y SE CONDENO A PAGAR AL complementaciones al dictamen rendidas por el perito financiero.- IDU LA SUMA DE Por SISOMA y Tránsito la suma de MIL SEISCIENTOS $34.188´943.201 SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.664’353.686).- Por actualización monetaria sobre la anterior suma hasta el 31 de agosto de 2013, la suma de DOSCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($213’129.132,92). -Por actualización sobre la suma de $1.664’353.686, a partir del 1° de septiembre de 2013 y hasta la fecha del presente Laudo, la suma resultante de aplicar la fórmula contenida en la Tabla 24 de las aclaraciones y complementaciones al dictamen rendidas por el perito financiero.Adicionalmente, el laudo negó la declaración solicitada en la pretensión Tercera de condena relacionada con gastos, agencias en derecho y costas, y denegó cualquier otra pretensión de la demanda.De conformidad con lo anterior, se tiene que pese a que se solicitaba una condena de $107.000´000.000, esta fue por $34.188´943.201, es decir, que la defensa del Instituto evito pagar al IDU la suma de $72.811´056.799. Actualmente, se está en espera del traslado para sustentar el Recurso Extraordinario de Anulación, interpuesto por el Instituto, buscando que se anule la parte del laudo que ordenó al IDU pagar sumas de K40 GRUPO EMPRESARIAL TRIBUNAL DE 1100103260002014 VIAS BOGOTA S.A.S. ARBITRAMENTO 00018-00 CONTROVERSIAS SURGIDAS CONTRATO IDU 137 DE 2007 ADECUACION DE 68.572´048.296 LA AVENIDA CALLE 26 ENTRE LA TRANSVERSAL 76 Y LA CARRERA 19 AL SISTEMA TRANSMILENIO. RESEÑA DEL FALLO FINAL PAGO - DEUDASE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL 129-1997 VALOR DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO 129/97 FSI 51 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE ROZO AVILA LUISA FERNANDA No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) ORDINARIO LABORAL MAKROSOFTWARE LTDA CONTRACTUAL ANZOLA LIZARAZU GUILLERMO REPARACION DIRECTA RUIZ PINILLA MARIA DEL REPARACION PILAR DIRECTA MONROY USECHE GERMAN GUSTAVO MONROY USECHE GERMAN GUSTAVO EJECUTIVO LABORAL ACCION REPETICION BELTRAN GARCIA ALFONSO -CERON CONTRACTUAL MARTINEZ JAIRO LIBERTY SEGUROS CONTRACTUAL BETANCUR MONTOYA CONTRACTUAL ASOCIADO LIMITADA GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A. TECNOCONSULTA -- CONTRACTUAL VARGAS ABOGADOS Y CIA LTDA USME HERNANDO 11001310500220060003702 25000232600020060073401 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO DECLARACIÓN.REINTEGRO AL CARGO QUE VENIA DESEMPAÑANDO Ó A UNO DE MEJOR CATEGORIA, RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE SALARIOS,REAJUSTES SALARIALES, PRESTACIONES SOCIALES, COTIZACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL CAUSADOS DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL DESPIDO Y EL DÍA EN QUE SE HAGA EFECTIVO EL REINTEGRO. CONTRATO.PRETENSION: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCION NO.4055/01 POR EL DIRECTOR TÉCNICO DE MALLA VIAL DEL IDU, POR 2.840.630.704 MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICÓ LA LICITACIÓN PUBLICA NO.IDU-LPDTMV-017-2001, AL CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, CUYO OBJETO ES CO 25000232600020070018801 REPARACIÓN.DECLARAR AL IDU QUE INCUMPLIO LA OBLIGACION LEGAL EMANADA DE LA LEY 388 1993, OBLIGACION A SU CARGO Y A FAVOR DE LOS PROPIETARIOS DEL INMUEBLE LOTE SAN CARLOS MATR¡ICULA 50 N 848.164.441 20171988 CARR 104 CALLE 138-139 CONSISTENTE EN FORMULAR OFERTA DEFINITIVA DE COMPRA DEL MISMO PREDIO. QUE COMO CONSECUENCIA SE REALICE EL PAGO A LOS COPROPIETARIOS DEL MISMO INMUEBLE. 11001333103820120005500 ACCIDENTE DE TRÁNSITO - REPARACIÓN DEL DAÑO.DECLARAR QUE EL IDU ES RESPONSABLE POR LOS PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES CAUSADOS A LA SEÑORA, CON MOTIVO DE LAS LESIONES PERSONALES QUE SUFRIO, EN HECHOS OCURRIDOS EL 4 DE ENERO DE 2010, CUANDO AL CAER DE SU PROPIA ALTURA, COMO CONSECUENCIA DE HABERTE 17.433.875 TROPEZADO CON LAS PIEDRILLAS DE UNA CALLE SIN PAVIMENTO, ACCIDENTE QUE SE PRESENTO A LA ALTURA DE LA CALLE 22 CON CARRERA 16A, BARRIO SANTA FE DE LA CIUDAD DE BOGOTA, CERCA DE LA RESIDENCIA DE LA DEMANDANTE, QUIEN RESIDE EN LA CALLE 22 16-57 DE BOGOTA. 11001310501820130078001 MANDAMIENTO EJECUTIVO.CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DENTRO DEL 2.040.711.236 PROCESO 2005-01073 PUES SEGUN LOS DEMANDANTES NO SE HA CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DEL PAGO DE LA CONDENA DE 25000233600020150076100 REPARACIÓN - DAÑOS MATERIALES.QUE SE DECLARE QUE MARCO ANTONIO DIAZ ALVAREZ, GERMAN GUSTAVO MONROY USECHE, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIVILES LTDA COMO INTEGRANTE DE LA UNION TEMPORAL UNION TEMPORAL GERMON C&PC-MAD Y MARCO ANTONIO DIAZ, JUAN CARLOS ROJAS ACERO Y CONSTRUCCIONES Y 748.458.475 PROYECTOS CIVILES LTDA, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL VIAS ENGATIVA Y SEGUROS DEL ESTADO SON RESPONSABLES POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL IDU A TITULO DE CULPA GRAVE, COMO CONSECUENCIA DE LA CONDENA IMPUESTA EN EL FALLO DE 2 INSTANCIA PROFERIDO POR LA SALA UNICA DE DESCONGESTION LABORAL, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO AL DESPACHO RECURSO FSI EXTRAORDINARI O DE CASACION DESFAVORABLE ADRIANA JAQUELINE PINZON HERNANDEZ FUNCIONARIA AL DESPACHO PARA SENTENCIA FPI DE SEGUNDA INSTANCIA DESFAVORABLE ADRIANA JAQUELINE PINZON HERNANDEZ FUNCIONARIA DESFAVORABLE ADRIANA JAQUELINE PINZON HERNANDEZ FUNCIONARIA AL DESPACHO PARA SENTENCIA FPI DE SEGUNDA INSTANCIA ADRIANA JAQUELINE PINZON HERNANDEZ FUNCIONARIA AL DESPACHO EPPI REMITE AL GRUPO LIQUIDADOR LEVANTA MEDIDAS CAUTELARES EI REPARTO DEL PROCESO EI ADRIANA JAQUELINE PINZON HERNANDEZ FUNCIONARIA 25000232600020010075301 CONTRATO -- CONTRATO - RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL -- PAGO - PERJUICIOS INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOQUE EL IDU INCUMPLIO EL CONTRATO DE OBRA IDU-UEL-09-27300-98 Y SU ADICIONAL IDU-UEL-09-237-01-98 CELEBRADOS CON LA UNION TEMPORAL CONFORMADA POR LA VIALIDAD LTDA, JAIRO CERON 653.540.000 273-1998 MARTINEZ Y CONSTRUCTORA C Y R S.A., INCUMPLIMIENTO CONSISTENTE EN EL NO PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA NOS.6-7-8 Y 9 DEL CONTRATO PRINCIPAL, EN EL NO PAGO DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO ADICIONAL, Y EN EL NO PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS AJUSTES DE PRECIOS DE AMBOS CONTRATOS. ACSI FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 25000232600020010192901 CONTRATOQUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCI¢N 1143 DEL 16 DE JUNIO/00 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLAR¢ LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO CUBIERTO POR EL AMPARO DEL ANTICIPO, DE LA GARANTIA 119.391.575 273-1998 UNICA COSTITUIDA CON OCASI¢N DEL CONTRATO IDU-UEL-09-273-00-98 SUSCRITO CON LA UNION TEMPORAL LA VIALIDAD - JAIRO CERON. CONTRATO 273/98 ACSI FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 25000232600020020049701 QUE SE DECLARE LA NULIDAD DEL PARAGRAFO DE LA CLAUSULA TERCERA DETERMINACION DE OBJETO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO.1396 DEL 18 DE MAYO/95 DE LA NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C., SUSCRITA ENTRE EL IDU Y EL DEMANDANTE, EN LA CUAL LA SEGUNDA SE COMPROMETIÓ A "EFECTUAR LA CESIÓN GRATUITA DEL 7% CONSTITUIDA 489.359.623 NO POR UN AREA DE 4.480,02.... AL DISTRITO CAPITAL, A TRAVÉS DEL LA PROCURADURIA DE BIENES DEL DISTRITO CAPITAL...". QUE SE DECLARE QUE EL DEMANDANTE NO ESTA OBLIGADA A EFECTUAR LA TRANSFERENCIA DE SUPROPIEDAD ANTES ANOTADA A TITULO GRATUITO EN FAVOR DE BOGOTA D.C. ACSI DESFAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA ACSI FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA EPPI NO ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 25000232600020020108502 RESPONSABILIDAD CIVIL 1100140030622002EXTRACONTRACT 0141500 UAL CONTRAT OUE SE DECLARE QUE GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS INCUMPLIO EL CONTRATO 107 DE 1996 AL NO HABER ELABORADO UNOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CARARCTER DEFINITIVO EN EL QUE SE HUBIERAN ESTABLECIDO LAS CONDICIONES GEOTECNICAS Y DE SUELOS, LOS DISEÑOS GEOMETYRICOS PARA LA ELABORACION DE MUROS LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS ENTRE OTRAS COSAS QUE FUERON REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTERCONEXION DE LA 1.900.862.148 107-1996 CALLE 63 ENTRE LA CRA.7 Y LA AV. CIRCUNVALAR CON BASE EN LOS DISEÑOS CONTRATADOS POR EL IDU.. QUE SE DECLARE IGUALMENTE QUE LA FIRMA TECNOCONSULTA LTDA INCUMPLIO EL CONTRATO 222/96 AL NO HABER REALIZADO UNA INTERVENTORIA CONFORME CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y CONTRACTUALES PERTIENENTES, POR HABER APROBADO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR EL CONSULTOR GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS. 860.000 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL NO FAVORABLE ADRIANA JAQUELINE PINZON HERNANDEZ FUNCIONARIA 52 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) SOCIEDAD PRODUCTOS AGRICOLAS DE REPARACION EXPORTACION AGRODEX DIRECTA LTDA INGENIEROS CIVILES EJECUTIVO ASOCIADOS ICA S.A CONSORCIO TRANSMILENIO ACC MNV S.A. CONSULTORES INTEGRALES INMOBILIARIOS Y CIA LTDA -CONSORCIO EJECUTIVO CONSULTPLAN S.A CONSULTORES INTEGRALES INMOBILI PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS CONTRACTUAL CONSULTORES Y CIA S. EN C.S MEDINA OLARTE HERNANDO -NIÑO GÓMEZ JOSÉ DAVID -REPARACION ORDEN DE AGUSTINOS DIRECTA DESCALZOS ORDEN DE AGUSTINOS RECOLETOS O CANDELARIOS GUERRERO LOZANO JORGE A. -- ALFONSO REPARACION MARIA ANTONIA -DIRECTA GUALTEROS DE PARAMO MARIA DE JESUS ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO REPARACIÓNQUE SE DECLARE AL IDU CIVILMENTE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA SOCIEDAD AGRODEX LTDA POR EL PUENTE PEATONAL DE LA TRONCAL TRANSMILENIO - AUTONORTE POR CALLE 105, 548.250.000 OCASIONANDO AL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 106 NO.25-61 UN NO VERDADERO DETERIORO E IMPACTO AMBIENTAL LOCAL DESFAVORABLE, QUE SE TRADUCE EN LA DESVALORIZACION DEL TERRENO O EL LOTE Y LA CONSTRUCCIÓN QUE REPOSA SOBRE EL. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO ACSI FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENE A LOS DEMANDADOS A PAGAR AL IDU DENTRO DE LOS 5 DIAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO EL VALOR DE $7.063.617.062 POR CONCEPTO DE LA OCURRENCIA 7.063.617.062 DELSINIESTRO CUBIERTO POR EL AMPARO DE ANTICIPO, CONSTITUIDO 462-1997 POR EL CONTRATISTA ICA CON OCASION DEL CONTRATO SOP 462/97, CONTENIDO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO.43043545 Y SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN. EL VALOR A LOS INTERESES MORATORIOS ACSI FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA CONTRPRETENSION: SE DECLARE NULA LA RESOLUCION 2832 DE 2003 PROFERIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO POR MEDIO DE LA CUAL SE RESOLVIO ADJUDICAR LA LICITACION PUBLICA IDU-LP-DTC3.988.518.955 089-2002, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA 89-2002 ESTACION DE CABECERA Y EL PATIO (GARAJE) DE LA TRONCAL AMERICAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO A LA UNION TEMPORAL METROCAPITAL II,ATO ACSI FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 25000232600020030118601 CONTRATOQUE SE DECLARE QUE LA DEMANDADA , INCUMPLIO EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO.677 DE 1999, SE CONDENE A LA DEMANDADA AL RECONOCIMEINTO Y PAGO DE LOS PERJUICIOS DE TODO ORDEN SUFRIDOS POR EL IDU, TASADOS POR PERITOS PERJUICIOS 40.000.000 DERIVADOS DE LOS MAYORES COSTOS DE CONSULTORIA QUE DEMANDA 677-1999 UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA REALIZAR LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIONES Y CORRECCIONES TENDIENTES A OBTENER LAS APROBACIONES FALTANTES PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LA AGUADORA EPPI DESFAVORABLE 25000232600020040025501 33.320.000 PAGO - DEUDACONTRATO 187/98 EI FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 25000232600020040033301 CONTRATOQUE SE DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO 025/02, CELEBRADO ENTRE EL IDU Y LA FIREMA CONSULTORIA 226.711.188 COLOMBIANA S.A., QUE SE DECLARE LA NULIDA DE LA RESOLUCIÓN 025-2002 194/02, "POR LA CUAL SE ADJUDICA EKL CONCURSO PÚBLICO IDU-CM-GTM019-2001. CONTRATO 025/02 ACSI FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 25000232600020050212701 PAGO -- REPARACIÓN -- RESPONSABILIDAD - ADMINISTRATIV LA DEMANDA ESTA ENCAMINADA A QUE SE DECLARE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y CIVIL POR EL ACCIDENTE OCURRDIDO EL 28 DE ABRIL DE 2004, IGUALMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A LA ORDEN DE AGUSTINOS DESCALZOS - ORDEN AGUSTINOS RECOLETOS- CANDELARIOSASOCIACIÓN DE AGUSTINOS RECOLETOS: POR LOS GASTOS CAUSADOS CON LA DESTRUCCIÓN DEL BUS DE PLACAS FUC-190. POR LA REPOSICIÓN DEL BUS, POR LOS GASTOS DE VELACIÓN Y EXEQUIAS DE LOS ALUMNOS FALLECIDOS, POR LOS GASTOS EN AVISOS DE PRENSA, GASTOS POR ASESORÍA JURÍDICA, GASTOS GENERADOS EN LAS RESPUESTAS A 305.524.243.771 146-2003 COMUNICACIONES DE SOLIDARIDAD, POR LOS INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR POR CONCEPTO DE MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS FALLECIDOS Y HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DE SUS ESTUDIOS, POR LAS MENSUALIDADES DE TRANSPORTE DEJADAS DE PERCIBIR, POR LOS INGRESOS PERDIDOS POR CONCEPTO DE EXPLOTACIÓN DE LOS 17 CUPOS QUE POR LA DESTRUCCIÓN DEL BUS NO PUDIERON SER ULTILIZADOS, POR LOS INGRESOS PERDIDOS EN PENSIONES Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS FALLECIDOS O HERIDOS, POR EL DAÑO SUFRIDO EN EL BUEN NOMBRE, FAMA, REPUTACIÓN Y PRESTIGIO DE LA ORDEN DE AGUSTINOS... , POR EL PERJUICIOS MORAL SUFRIDO POR CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO. EPPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 25000232600020050258201 PERJUICIOS MATERIALES -PERJUICIOS MORALES -REPARACIÓNDEMANDA EN REPARACIÓN DIRECTA CONTRA D.C.- IDU - STT PARA QUE SE DECLAREN ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES POR LA TOTALIDAD DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON LA MUERTE DE LOS 0 146-2003 MENORES DIEGO FERNANDO PÁRAMO ROCHA Y JUAN MANUEL SEBASTIAN RUEDA RODRÍGUEZ, EN HECHOS DEL 28 DE ABRIL DE 2004, ACCIDENTE DEL BUS ESCOLAR DEL COLEGIO AGUSTINIANO NORTE. PIDE 750 S.M.L.M. P/CADA UNA DE LAS DEMANDANTES EPPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 250002326000200200163501 25000232600020030042904 NULIDAD Y 2500023260002003RESTABLECIMIENT 0108201 O CONTRACTUAL CUANTIA DE LAS PRETENSIONES 187-1998 FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 53 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) JAIRO ENRIQUE ROCERO ORTIZ -- CONSORCIO CONTRACTUAL ESTACION SAN VICTORINO GUERRERO LOZANO JORGE A. -- PARAMO GUALTEROS FERNANDO -ROCHA GUZMAN MARTHA BEATRIZ -PARAMO ROCHA MARIA PAULA -PARAMO MORENO CLEMENTE -PARAMO GUALTEROS REPARACION JUAN CARLOS -- PARAMO DIRECTA GUALTEROS ANGELA CLEMENCIA -- PARAMO GUALTEROS ANGELICA MARIA -ROCHA ALVARADO JOSE GABRIEL -- GUZMAN DE ROCHA BEATRIZ MARINA -ROCHA GUZMAN MARCELA CLAVIJO ANA RAQUEL -GUERRERO LOZANO JORGE A. -- REYES CLAVIJO HUGO A. -BELTRAN GAMBOA JOSE ORLANDO -- BELTRAN REPARACION GAMBOA JUAN DIRECTA ROBERTO -- ARTEGA MARIA NELLY -- REYES CLAVIJO WILSON FERNEY -BELTRAN GAMBOA YANETH RUEDA RODRIGUEZ OSCAR JULIAN -RODRIGUEZ F. PATRICIA -RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO -- RODRIGUEZ F. YOLANDA -GUERRERO LOZANO JORGE A. -- RUEDA ALFONSO CARLOS ARTURO -RUEDA ALFONSO DIEGO LEANDRO -RUEDA ALFONSO ELIZABETH -RUEDA RODRIGUEZ REPARACION JAHON ALEXANDER -DIRECTA RUEDA ALFONSO JAIRO -GOMEZ R. JOHANA MARCELA -RUEDA ALFONSO JORGE ENRIQUE -- RODRIGUEZ F. LUIS ALBERTO -GOMEZ R. LUISA FERNANDA -FERNANDEZ SALGADO MARIA LUISA -RODRIGUEZ F. MARIA LUISA -- RODRIGUEZ FERNANDEZ MIRTHA CARLINA CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO CONTRATO -- INDEMNIZACIÓN -- INTERESES - MORATORIOS -- NULIDAD ABSOLUTAEL IDU Y EL CONSORCIO ESTACION SAN VICTORINO CELEBRARÓN CONTRATO IDU 43.-2003 CON FECHA 04 DE ABRIL DE 2003 PARA LA REALIZACION DE LOS AJUSTES DE DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, DE LA ESTACION INTERMEDIA DE SAN VICTORINO LOCALIZADA EN LA AVENIDA JIMENEZ POR LA TRONCAL CARACAS PARA EL SISTEMA TRANSMILENIO EN BOGOTA.CONTRARIO A LO ESPERADO EL 43-2003 11.380.580.534 MODELO CONTRACTUAL DISEÑADO POR LA ADMINISTARCIÓN COMO PRESUPUESTO FUNDAMENTAL PARA EL LOGRO D ELOS OBJETIVOS PROPUESTOS NO FUE VIABLEDEBIDO A LA OCURRENCIA DE UNA SERIE DE FACTORES QUE ALTERARÓN POR COMPLETO DICHO MODELO COMO LO SON: EL CAMBIO ABUSIVO DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO, LA INDEBIDA DETERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL, LOS IMPREVISTOS SURGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO ACPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 2006-01063 CUMPLIMIENTO SENTENCIA JUDICIAL -DECLARACIÓN RESPONSABILIDAD -- INTERESES - COMERCIALES -- PERJUICIOS -COSTASLOS FAMILIARES, PADRES Y HERMANA MENOR DEL NIÑO DIEGO FERNANDO PÁRAMO ROCHA, DEMANDAN EN REPARACIÓN PARA QUE SE DECLARE A LAS DEMANDADAS RESPONSABLES DE LA TOTALIDAD DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA MUERTE DEL MENOR DIEGO, 408.000.000 OCURRIDA EL 28 DE ABRIL DE 2004 (BUS COLEGIO AGUSTINIANO). "QUE LA STT ESTABA EN LA OBLIGACIÓN DE INSPECCIONAR EL VEHÍCULO CAUSANTE DE LA TRAGEDIA, IMPEDIR SU MOVILIDAD Y CONTROLAR EL TRÁFICO TERRESTRE EN LOS SITIOS EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA DENOMINADA TRONCAL TRANSMILENIO SUBA." SOLICITA $408' O SU EQUIVALENTE EN 1000 S.M.L. PARA C/U DE LOS DDTES. EPPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 2006-01064 PAGO - PERJUICIOS MORALES -- REPARACIÓN -- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAEL CONSORCIO ALIANZA SUBA TRAMO II, INTEGRADO POR ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A., CONCAY S.A., CONSTRUCTORA INECOM-TE LTDA Y ESTYMA S.A., FUERON LOS ADJUDICATARIOS DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SUBA, PERTENECIENTE AL SISTEMA TRANSMILENIO. EL 28 DE ABRIL DE 2004, EN LOS HECHOS CONOCIDOS POR TODA LA CIUDADANÍA RELACIONADOS CON 652.800.000 146-2003 EL ACCIDENTE DEL BUS ESCOLAR DEL COLEGIO AGUSTINIANO NORTE, PERDIERON LA VIDA LOS MENORES JUAN SEBASTIAN Y ANDRÉS FELIPE REYES BELTRÁN, QUIENES ERAN NIETOS Y SOBRINOS DE LOS ACTORES. DEMANDAN A LA ADMINISTRACIÓN POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER LA VIDA DE TODO RESIDENTE EN COLOMBIA Y SOLICITAN POR TANTO PARA CADA DEMANDANTE 200 S.M.L.M. Y $81.600.000. EPPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 25000232600020060110801 PAGO - PERJUICIOS MORALES -- REPARACIÓN -- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVADEMANDAN EN REPARACIÓN DIRECTA, LOS PADRES, ABUELOS, TIOS, HERMANOS, PRIMOS Y SOBRINOS, DEL MENOR JUAN 408.000.000 MANUEL SEBASTIAN RIEDA RODIGUEZ, QUIÉN PERDIÓ LA VIDA EL 146-2003 PASADO 28 DE ABRIL DE 2004 EN EL ACCIDENTE DEL BUS DEL COLEGIO AGUSTINIANO, OCURRIDO EN LA AVENIDA SUBA CON 127 AL VOLCARSE SOBRE EL BUS UNA RECICLADORA DE ASFALTO. EPPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 25000232600020060036901 54 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE MEDINA OLARTE HERNANDO -- RUBIANO LEIVA JORGE EDUARDO - RUBIANO VILLEGAS REPARACION JORGE ELIECER -DIRECTA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO 25000232600020060115001 CONSORCIO DE INGENIEROS ARQUITECTOS -- EJECUTIVO SEGUROS DEL ESTADO S.A. 110013331020070014700 SEGUROS DEL ESTADO S.A. -- DUARTE OJEDA EJECUTIVO JORGE ALFONSO 110013331036200700260 ALIANZA FIDUCIARIA S.A. (FIDEICOMISOS VARIOS / VOCERA DE REPARACION PATRIMONIOS DIRECTA AUTONOMOS) -- URIBE PINTO ROBERTO 25000232600020080029501 CONSORCIO NUEVA ERA CONTRACTUAL 25000232600020080031202 HINCAPIE MARIO 11001333103820090007500 MOLINA EJECUTIVO CICON INGENIEROS CONTRACTUAL CONTRATISTAS S.A EQUIPOS CONSTRUCCIONES VAREGO LTDA Y CONTRACTUAL 11001333103820090028400 25000232600020090055001 CARDENAS FORERO TATIANA -- CARDENAS Y CARDENAS VICTOR NULIDAD 2500023240002010HUGO -CARDENAS RESTABLECIMIENT 0008901 CARDENAS RITA LEONOR O -- CARDENAS CARDENAS PEDRO ENRIQUE ASUCOL REPARACION DIRECTA 25000233100020100009101 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO DECLARACIÓN - RESPONSABILIDAD -- INTERESES - MORATORIOS -PERJUICIOS MATERIALES -- PERJUICIOS MORALES -- REPARACIÓNDELITO DE HOMICIDIO Y LESIONES PERSONALES CULPOSAS POR LOS HECHOS OCURRIDOS EL 28 DE ABRIL DE 2004, EN LA AVENIDA SUBA CON CALLE 138 DE ESTA CAPITAL DONDE FALLECIERON Y RESULTARON LESIONADAS NUMEROSAS PERSONAS, LA MAYORIA DE ELLAS, ESTUDIANTES DEL 1.200.000.000 COLEGIO AGUSTINIANO NORTE, ENTRE LOS QUE SE ENCONTRABA EL NIÑO 146-2003 CHRISTIAN CAMILO RUBIANO RODRIGUEZ, CUANDO UNA RECICLADORA DE ASFALTO DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA EL CONTRATO DE CONCESIÓN 146-2003 CELEBRADO ENTRE EL IDU Y EL CONSORCIO ALIANZA SUBA TRAMO II, CAYO SOBRE UN BUS QUE TRANSPORTABA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO AGUSTINIANO PAGO - DEUDAOBTENER EL PAGO DEL SALDO DE LOS DAÑOS NO CUBIERTOS POR EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA, TODA VEZ 729.200.394 QUE LA COMPAÑIA DEMANDANTE NO CANCELO LAS SUMAS OR 547-2001 CONCEPTO DE PAGO DEL SINIESTRO QUE AFECTO LA POLIZA N 220055502 DEL CONTRATO IDU 547 DE 2001. MANDAMIENTO EJECUTIVOHACER EFECTIVA LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO EN EL AMPARO DE ESTABILIDAD CON CARGO A LA POLIZA 9616697, CON FECHA DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1997.MEDIANTE 30.769.232 481-1997 RESOLUCIÓN 6568 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2005, CONFIRMADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 444 DEL 1 DE FEBRERO DE 2006. CONTRATO IDU 481 DE 1997. IMPUESTO -- PAGO -- REPARACIÓNSE DECLARE QUE EL IDU IMCUMPLIO LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 2015 DE JULIO 300.000.000 DE 1996 DE LA NOTARIA 15 DE BOGOTÁ, CLAUSULA 2 NUMERAL 5 LITERAL NO B. SE CONDENE AL IDU A PAGAR A LA SOCIEDAD PROPIETARIA DEL INMUEBLE, EL VALOR COMERCIALDE ESTE. CONTRATO QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN NO. 3249 DEL 18 DE JULIO DE 2007 POR LA CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE UN CONTRATO.SE DECLARE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 8604 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2005 Y NO. 1503 DEL 29 DE MARZO DE 2006 PROFERIDAS POR EL IDU.QUE SE DECLARE QUE EL CONTRATISTA TIENE DERECHO, AL 5.000.000.000 070-2004 RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO DE LA ECUACIÓN FINANCIERA Y QUE POR ENDE SE CONDENE AL IDU A EFECTUAR TODOS LOS RECONOCIMIENTOS Y COMPENSACIONES A QUE HAYA LUGAR POR ESTE CONCEPTO, A FÍN DE EVITAR UN ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA A FAVOR DEL IDU. LIQUIDACION JUDICIAL DEL CONTRATO PAGO - DEUDAQUE SE CANCELE LA SUMA DE $2.767.651.63 POR CONCEPTO 2.767.652 DEL VALOR DE LA CONDENA IMPUESTA AL IDU Y QUE DEBE ASUMIR NO CONFORME A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL. NULIDAD - ACTO ADMINISTRATIVOQUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCION 4360 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO QUE CICON EN DESARROLLO DEL CONTRATO 164 DE 2005 275.821 DURANTE EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS INCURRIO 164-2005 EN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELACIONADAS CON LA CORRECCION DE LOS DEFECTOS NOTIFICADOS POR EL INTERVENTOR. CONTRATO - RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL -LIQUIDACIÓN CONTRATOSE DECLARE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 5908 DE NOVIEMBRE 8 DE 2006 Y 895 DE FEBRERO 14 DE 2007 RESTABLECER LOS DERECHOS AL CONTRATISTA POR QUE SE PRESENTARON HECHOS IMPREVISTOS, IMPDREVISIBLES AJENOS Y NO IMPUTABLES AL 3.648.000.000 057-2004 CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 057 DE 2004.EL INICIO DEL CONTRATO SE DEMORÓ NUEVE MESES DESPUES DE LA SUSCRIPCION RAZON POR LA CUAL EL CONTRATISTA TUVO QUE EJECUTAR EL CONTRATO EN CONDICIONES MAS ONEROSAS A LAS INICIALMENTE PACTADAS . LUQUIDACION JUDICIAL DEL CONTRATO 057 DE 2004 ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO EPPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA EPPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA EPPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA ACSI FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA ACSI FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA EPPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA EPPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA FPIA FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA NULIDAD - RESOLUCIÓNQUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCION 2717 DEL 8 DE AGOSTO 2008, RESOLUCION 1238 DEL 24 DE ABRIL DE 2009 Y RESOLUCION 2464 DEL 10 DE JULIO DE 2009 MEDIANTE LAS CUALES SE 320.000.000 HIZO OFERTA DE COMPRA Y SU MODIFICACION Y SE ORDENO LA NO EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA PROFERIDAS POR EL IDU. INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 26 26-47 CHIP AAA0072KXBR, FOLIO DE MATRICULA 50C-488880 RD FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA DERECHODECLARAR ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUALMENTE RESPONSABLE AL IDU, POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA DEMANDANTE, COMO CONSECUENCIA DE LA VIOLACION A LOS PRINCIPIOS DE: EÑ DEBIDO PROCESO, LA BUENA DE MANIFESTADO CONCRETAMENTE EN LA VULNERACION A LA CONFIANZA LEGITIMA Y EL RESPETO POR EL ACTO PROPIO, ACTUACION DEL IDU, CON LA QUE SE 1216189956 APORPIO SON INDEMNIZACION CON DESTINO A LA OBRA AVENIDA NO CIUDAD DE CALI DE UNA AREA DE TERRENO DE SEIR MIL OCHOCIENTOS UNO METROS CON MUEVE CENTIMETROS CUADRADOS (6.801.09M2) DE PROPIEDAD DE ASUCOL LTDA. APROPIACION DEL AREA DE TERRENO DE 6801.09 M2 PRODUCE PARA EL IDU, UN ENRRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EN DETRIMENTO DEL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE LA ASOCIACION DE URABNIZADORES COLOMBIANOS LTDA. ACSI FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 55 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NULIDAD Y PETROBRAS COLOMBIA 2500023240002010RESTABLECIMIENT COMBUSTIBLE S.A. 0062301 O NULIDAD Y 2500023270002011BIENES Y COMERCIO S.A. RESTABLECIMIENT 0016102 O CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO NULIDAD - RESOLUCIÓN QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 4608 DE 5 DE DICIENBRE DE 2009, 4847 Y 4825 DE 15 DE 12000000000 DICIEMBRE DE 2009, 5498 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2009, 5948 Y 5930 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, 527 522 Y 521 DEL 24 DE FEBRERO DE 2010, 850 DEL 24 DE MARZO DE 2010 Y 865 DEL 25 DE MARZO DE 2010. NULIDAD - ACTO ADMINISTRATIVO -- VALORIZACIÓNQUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 20115660044411 DEL 28 DE ENERO DE 2011 NEGANDO LA SOLICITUD DE DEVOLUCION PAGADA INDEBIDAMENTE SEGUN CONSTA EN LOS DEPOSITOS DE GARANTIA 233032300 NO 4275449, 4334545, 4397671, 4397672, 4397664, 4397666, 4397667, ACANCELADOS DE MANERA OBLIGATORIA PARA CANCELAR EL VALOR DE VALORIZACION NO ASIGNADA. INMUEBLE UBICADO EN LA CRA 72A 10B69 UBICADO EN VILLA ALSALCIA. MATRICULA INMOBILIARIA 1183424 ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO FSI DESFAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA FSI FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 11001333103720110020100 DECLARACIÓN - RESPONSABILIDAD -- INDEMNIZACIÓN - PERJUICIOS -INTERESES - MORATORIOS -- PAGOEL 6 DE OCTUBRE DE 2009, SIENDO APRÓXIMADAMENTE LAS 9:00 P.M., EL JOVEN GERMAN DAVID PINEDA OCAMPO SE DESPLZABA EN UNA MOTOCICLETA SUSUKI DE PLACAS XHA 89A SOBRE LA CALLE 134, SENTIDO ORIENTE A OCCIDENTE, AL LLEGAR AL 0 NÚMERO 17-50/60 SE ENCONTRÓ CON UNA ALCANTARILLA DE PROPIEDAD NO DE LA EAAB QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO QUE, SEGÚN EL DEMANDANTE, HIZO QUE PERDIERA EL CONTROL DE LA MOTOCICLETA Y CHOCÓ CON UN POSTE DE LUZ QUE OCASIONÓ LA MUERTE DEL JOVEN. SOLICITA LA SUMA DE 100 S.M.L.M.V. PARA CADA UNO DE LOS DEMANDANTES. NULIDAD Y 1100133310402011BIENES Y COMERCIO S.A. RESTABLECIMIENT 0023000 O NULIDAD - RESOLUCIÓN -- VALORIZACIÓNSE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 48934 DEL 19 DE AGOSTO DE 2010 QUE RESOLVIO INCORPORAR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION AL PREDIO UBICADO 124125967 EN LA CRA 13 26-45 PISO 11 Y DE LA RESOLUCION 49131 DEL 7 DE MARZO NO DE 2011 QUE RESOLVIO EN PEOR, EL RECURSO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCION CITADA Y ORDENE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. RD SILVA PAEZ SANDRA LILIANA -- SANDOVAL ORDINARIO CRISTANCHO DIANA LABORAL ALEXANDRA 11001310501820110097800 PAGO - SALARIOSDECLARAR QUE EL CONTRATO LABORAL SUSCRITO POR LOS TRABAJADORES DE LA UNION TEMPORAL GTM ES UN CONTRATO POR DURACION DE LA OBRA PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONTRATO 071 DE 2008. DECLARAR ADMINISTRATIVA Y SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE AL IDU, A LA UNION TEMPORAL GTM Y A LAS EMPRESAS GRANDI LAVORI 70.950.000 071-2008 FINCOSIT S.P.A. SUCURSAL DE COLOMBIA EN LIQUIDACION, GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS SL SUCURSAL EN COLOMBIA, H & H ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S Y CONSTRUCTORIA INCA S.A.S. POR EL NO PAGO OPORTUNO DE LOS SALARIOS, LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES DE LOS DEMANDANTES. RD ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA CARO CASTELBLANCO REPARACION JOSE ANTONIO DIRECTA 11001333603220120035400 REPARACIÓN - DAÑOS MATERIALESPERJUICIOS CAUSADOS POR LA OBRA 150.525.914 DE LA AVENIDA MARISCAL SUCRE CONTRATO 30 DE 2006 AL PREDIO 30-2006 UBICADO EN LA CRA 19 7-03 CHIP AAA0034OOEP Y AAA034OOFZ. AA ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA DE 25000233600020120045701 REPARACIÓN QUE SE DECLARE QUE LA FIRMA INGENIEROS CIVILES S.A. ES RESPONSABLE POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL IDU EN DESARROLLO DEL CONTRATO 462 DE 1997, CUYA EJECUCION NO FUE TERMINADA EN LOS TERMINOS PACTADOS POR LAS PARTES. QUE SE 625.945.240 462-1997 CONDENE AL DEMANDADO A CANCELAR AL IDU LA SUMA DE $625.945.240 LO CUAL CANCELO EL IDU EN CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL EN EL PROCESO 2000-01927 INSTAURADA POR JUAN FERNANDO MONTES VILLA. AA ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 25000233600020120049401 CONTRATO RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO CONTRACTUALOBTENER EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS PERJUICIOS DE ORDEN MATERIAL E INMATERIAL, CAUSADOS POR PARTE DEL IDU, CON OCASION, DE LA CELEBRACION, EJECUCIÓN, TERMINACION 469.430.365 065-2008 Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y REHABILITACION NO. IDU-UEL-LP-DG-7-8-9-65 DE 2008. CONTRATO UEL 652008. URIBE Y ABREO S.A.S., COSAN S.A.S. MIEMBROS DEL CONSORCIO URBANISMO. LIQUIDACION CONTRATO 65 DE 2008 FSI LOZANO BECERRA DIEGO FERNANDO -PINEDA MATIZ HECTOR REPARACION GERMAN -- OCAMPO DIRECTA ALMECIGA MERCEDES -PINEDA OCAMPO SARA LUCIA (MENOR) INGENIEROS CIVILES ACCION ASOCIADOS S.A. DE C.V. REPETICION ICA COSAN S.A.S. -- URIBE Y CONTRACTUAL ABREO S.A.S URREGO NEIRA ELEAZAR EJECUTIVO LABORAL INCOPAV S.A. -- INSCO LTDA INSCO LTDA. EN CONTRACTUAL REORGANIZACION 11001310500820120051800 25000232600020120075900 MANDAMIENTO EJECUTIVO EL SR. ELEAZAR URREGO NEIRA, POR INTERMEDIO DE APODERADO JUDICIAL PROMUEVE PROCESO EJECUTIVO A CONTINUACION DEL ORDINARIO LABORAL NUMERO 2004-00034 PARA QUE PREVIO EL TRAMITE DE DICHO PROCESO ESPECIAL SE DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA PROFERIDOA EL 7 DE MAYO DE 2010 POR 4.786.110 EL JUZGADO 8 LABORAL DEL CIRCUITO, MEDIANTE SENTENCIA NO PROFERIDA EL 13 DE MAYO DE 2011 POR LA SALA DE DECISION LABORAL DE DESCONGESTION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SOLICITA QUE SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO A SU FAVOR Y CONTRA LOS CONDENADOS EN LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES REFERIDAS. RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EL IDU INICIO LICITACION IDU-LP-DTC-032-2007 QUE TENIA COMO OBJETO LA CONSTRUCCION DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE ENTRE EL RIO BOGOTA Y LA AVENIDA 1.713.206.984 153-2007 BOSA. GANO LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO ALO 2008, INTEGRADO POR INSCO LTDA E INCOPAV S.A. ADJUDICADO MEDIANTE LA RESOLUCION 6806 DEL 26 DE DICIEMBRE 2007 Y SE SUSCRIBIO EL CONTRATO 153 DE 2007. LIQUIDACION DEL CONTRATO 153 DE 2007 ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA EPPI 2 FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA EPPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA ACPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 56 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 25000233600020120076500 CONTRATO - RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL QUE SE PROCEDA A LIQUIDAR EL CONTRATO 071 DE 2008 FIJANDO COMO SALDO A FAVOR DEL CONVOCANTE LA SUMA DE $10.000.000.000. QUE SE REVOQUEN LAS RESOLUCION 3455 DEL 28 DE JULIO DE 2011, RESOLUCION 4401 DE 28 10.000.000.000 071-2008 DE OCTUBRE DE 2011 POR MEDIO DE LAS CUALES EL IDU DECLARO Y CONFIRMO LA CADUCIDAD DEL CONTRATO 071 DE 2008 SUSCRITO CON LA UNION TEMPORAL GTM DE LA CUAL ES MIEMBRO EL CONVOCANTE. UNION TEMPORAL GTM FPIA 11001333603220130017600 EXPROPIACIÓN A TRAVES DEL CONTRATO 116 DE 2005 DE AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA AUTOPISTA AL LLANO ENTRE EL CAI YOMASA Y EL INICIO DE LA CONCESION BOGOTA, VILLAVICENCIO, TRAMO K1+75 AL K 5+324, EL IDU PACTO LA AMPLIACION MENCIONADA CON SU CONTRATISTA VICON S.A. EN EL DESARROLLO DE TAL AMPLIACION EL PREDIO UBICADO 9.100.000 EN LA VEREDA EL UVAL DE LA LOCALIDAD DE USME CONOCIDO COMO EL 116-2005 NARANJAL NUMERO UNO MATRICULA INMOBILIARIA 50S-1165187 PROPIEDAD PRIVADA FUE INTERVENIDO Y EXPROPIADO DE MANERA PARCIAL, EN VIRTUD DE ELLO SE REALIZARON EN SU FRENTE Y COSTADO OBRAS PUBLICAS QUE CONDUJERAN A DESARROLLAR EL MENCIONADO CONTRATO. EPPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 11001333603520130021200 MANDAMIENTO EJECUTIVO SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE $569.256.400 VALOR AMPARADO MEDIANTE POLIZA DE GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 042101131 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2004, EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA SEGUROS 569.256.400 070-2004 DEL ESTADO A FIN DE CUBRIR DICHO RIESGO EN VIRTUD DEL CONTRATO 70 DE 2004, SUSCRITO ENTRE EL IDU Y CONSORCIO NUEVA ERA. RESOLUCION 3249 DEL 18 DE JULIO DE 2009. RESOLUCION 8604 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2005. RESOLUCION 1531 DEL 30 DE MARZO DE 2006. EI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA SOCIEDAD BRADFORD Y CONTRACTUAL RODRIGUEZ LITDA 25000233600020130022201 CONTRATO - RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL MAYORES COSTOS EN QUE INCURRIO EL CONSORCIO PROURBANOS OBRESCA EN EJECUCION DEL CONTRATO 080 DE 2006 CUYO OBJETO FUE LA REALIZACION A PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE DEL 3.271.666.403 080-2006 DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y MALLA VIAL COMPLEMENTARIA, CONFORMADA POR EL DISTRITO DE MANTENIMIENTO I DE LA FASE 4, CORREDORES VIALES EN BOGOTA. ACSI PAEZ CELY LUCIA 11001333603220130037600 ACCIDENTE DE TRÁNSITO - REPARACIÓN DEL DAÑO QUE SE DECLARE ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE AL IDU POR EL HECHO QUE 1.532.856.000 DERIVO EN LA MUERTE DEL SR. EDWAR JAVIER TELLEZ POR MAL ESTADO NO EN LA VIA EN EL ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EL 3 DE ABRIL DE 2012 EN LA AVENIDA 63 FRENTE AL N. 15-71 EPPI H&H S.A. ARQUITECTURA AREVALO MARINA -LIZCANO LILI CONTRACTUAL BLANCA REPARACION ARIAS DIRECTA EQUIPOS CONSTRUCCIONES VAREGO LTDA Y EJECUTIVO MARTHA REPARACION DIRECTA ROYAL Y SUN ALLIANCE CONTRACTUAL SEGUROS S.A. RAMOS TURIZO CHRISTIAN EDUARDO -REPARACION PALOMO MESA DIRECTA LABRENTY -- GARCIA LUZ MARINA H&H S.A. ARQUITECTURA VIVAS EDILBERTO CONTRACTUAL ACCIÓN TUTELA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CONTRACTUAL PUENTES PEATONALES 2009 FAVORABLE FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 25000233600020130080201 NULIDAD - RESOLUCIÓN IDU Y CONSORCIO CALLE 153 SE SUSCRIBIO CONTRATO 047 DE 2009. QUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCION 051 DE 2011 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA. SE DECLARE NULA 480.918.351 LA RESOLUCION 1853 DEL 25 DE ABRIL DE 2011 POR MEDIO DE LA CUAL SE 047-2009 CONFIRMA LA RESOLUCION 51 DE 2011. QUE SE ORDENE AL IDU REINTEGRA A ROYA & SUN ALLIANCE LA SUMA DE $480.918.351, QUE ES EL VALOR DE LA MULTA COBRADA IRREGULARMENTE. LA SIRENA ACSI 11001333603720140024400 INDEMNIZACIÓN -- REPARACIÓN - DAÑOS MATERIALES -- REPARACIÓN DAÑOS MORALES -- RESPONSABILIDAD - PERJUICIO MATERIAL -RESPONSABILIDAD - PERJUICIO MORALLUZ MARINA GARCIA Y OTROS PRESENTA DEMANDA YA QUE EL SEÑOR FRANCISCO DIAZ GARCIA SE TRANSPORTABA EN UNA MOTO YAMAHA DE PLACA JXI91C DE PARILLERO , SUFRIO UN ACCIDENTE EL DIA 25 DE JULIO DE 2012, LUEGO QUE IVA POR LA NQS Y TOMABA LA 30, LA MOTO IMPACTO CONTRA UN HUECO DE LA 671.472.573 CALZADA SOBRE LA AVENIDA NOVENA, POR LA QUE SE DESPLAZABA EL NO CONDUCTOR JADER ANDRES BEJARANO PULIDO PERDIO TOTALMENTE EL CONTROL DE LA MOTO Y EL (PARRILLERO) FRANCISCO DIAZ GARCIA (Q.E.P.D) FUE ARROLLADO POR UNA AMBULANCIA QUE VENIA DETRAS, QUIEN A PESAR DE DARLE LOS PRIMEROS AUXILIOS DE MANERA INMEDIATA FALLECIO EN EL LUGAR DE LOS HECHOS. EN CONSECUENCIA SE SOLICITA QUE SE RECONOZCA Y PAGUE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR DAÑO MORAL, MATERIAL, DAÑO A LA VIDA DE RELACION. EI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA EPPI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 25000233600020140048600 DE 1100014009024201 5-0006800 25000233600020150020500 CONTRATO - RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL QUE SE ARCHIVEN TODOS LOS PROCESOS SANCIONATORIOS INICIADOS POR EL IDU EN CONTRA DEL CONSORCIO OCCIDENTAL Y SE PROCEDA A LA REVOCATORIA DE LA RESOLUCION 3343 DE 15 DE JULIO DE 2011, 2.286.617.506 029-2009 RESOLUCION 4056 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011, RESOLUCION 4764 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2011, RESOLUCION 4397 DE 26 DE OCTUBRE DE 2011, RESOLUCION 296 DE 31 DE ENERO DE 2012, RESOLUCION 2003 DE 10 DE JULIO DE 2012. CONTRATO 29 DE 2009. 0.0 PETICIÓN RADICO DERECHO DE PETICION 20145261837562 EL 10 DE NO NOVIEMBRE DE 2014 Y A LA FECHA NO HA SIDO RESUELTO DE FONDO. CONTRATO CONTRATO 063 DE 2009 CUYO OBJETO ERA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DE AL AV. BOYACA CON CALLE 60 SUR MEISSEN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CON CODIGO DE OBRA 337 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION. QUE EL IDU PAGUE AL CONSORCIO LA SUMA DE DINERO QUE LE ADEUDA POR OBRAS 1.379.373.159 063-2009 EJECUTADAS QUE NO SE HAN CANCELADO, ASI MISMO LOS REAJUSTES DERIVADOS DE ESTA SITUACIÓN. CONSORCIO CONFORMADO POR LAVMAN INGENIERIA LTDA, YAMILL MONTENEGRO CALDERON, INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA, JUAN PABLO ZAMBRANO MALDONADO Y CONSTRUCCIONES MACR S.A.S. FPIA EI FAVORABLE FAVORABLE ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA 57 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE BOBADILLA JAIME ROMERO ACCION REPETICION DE 11001333603320150027000 SAINC INGENIEROS CONCILIACIÓN CONSTRUCTORES S.A. EXTRAJUDICIAL 2015-76552 SOCIEDAD BUSTAMANTE CONTRACTUAL CARDENAS 2500023260001993 0912302 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO RESPONSABILIDAD QUE SE DECLARE QUE JAIME BOBADILLA ROMERO, EN EL DESARROLLO DE SU CARGO COMO SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS ES RESPONSABLE POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES 179.374.114 CAUSADOS AL IDU COMO CONSECUENCIA DE LA CONDENA IMPUESTA EN NO EL FALLO DE 2 INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO 2010-00314, LA CUAL CONCLUYO QUE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL TITULAR DEL CARGO UNIVERSITARIO 219-03. PEDRO WILMAN BERNAL REY CONTRATO -- LIQUIDACIÓNDIFERENCIAS SURGIDAS CON LA EJECUCION, TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO 071 DE 2009, QUE SE DECLARE QUE EL IDU INCUMPLIO EL CONTRATO, QUE SE LIQUIDE 3.504.400.501 071-2009 JUDICIALMENTE EL CONTRATO DE OBRA 071 DE 2009. SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES SA.A Y LA UNION TEMPORAL INTERSECCION VALORIZACION BOGOTA 025 QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 603 Y 317 MEDIANTE LA CUAL SE IMPUSO AL CONTRATISTA UNA MULTA DEL 0.5% 1.388.046.007 RELACIONADO CON EL CONTRATO 113 DE 1989, LA RESOLUCI¢N 070 DE CONTRATO 113 DE 1989 1993 MEDIANTE LA CUAL SE LIQUIDO EL CONTRATO, ADEM S QUE EL IDUINCUMPLI¢ EL CONTRATO. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO EI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA EI ALIX BUITRAGO PALACIOS CONTRATISTA ACSI FAVORABLE PENDIENTE NINGUNA CLAUDIA ESMERALDA CAMACHO SALAS ACSI FAVORABLE PENDIENTE NINGUNA CLAUDIA ESMERALDA CAMACHO SALAS ACSI DESFAVORABLE PENDIENTE NINGUNA CLAUDIA ESMERALDA CAMACHO SALAS CONTRACTUAL 2500023260001999 0211801 QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCI¢N 0722 DEL 29 DE JUNIO DE 1999 MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO AL CONSORCIO ALBERTO C RDENAS Y JULIO DURAN EL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCI¢N DE UNAS V¡AS AL SUR AVENIDA EL FERROCARRIL HASTA LA TRANSVERSAL 52 LOCALIDAD DE KENEDY OBJETO DE LA LICITACI¢N P£BLICA IDU LP DTC 041 DE 1999 COMO CONSECUENCIA DE ESTA DECLARACI¢N SE 0 $ 215.510.321 RESTABLEZCA EL DERECHO A LA FIRMA DEMANDANTE POR CONSIDERAR QUE ESTA ERA LA MERECEDORA A LA ADJUDICACI¢N, Y ADEM S SE VIOLARON LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS.O PORQUE SEG£N EL ACTOR SOLICITA TAMBI¿N QUE SE LE PAGUE LA UTILIDAD DEJADA DE PERCIBIR. Fecha de los hechos : UNION TEMPORAL CONSTRUCCIÓN DE CONTRACTUAL VIAS 2500023260002006 0106101 $ 873.731.573 2500023260002006 0198501 DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 531 DE 2002 EL CUAL SE VIO SERIAMENTE AFECTADO POR DESCONOCIMIENTO Y NO PAGO POR PARTE $ 327.717.038 DE LA ENTIDAD DEL AUMENTO DE LOS PRECIOS DEL ACERO DE FORMA IMPREDECIBLE, EL MAYOR COSTO ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A SUSPENSIONES Y DEMORAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTAS. ACSI FAVORABLE PENDIENTE NINGUNA CLAUDIA ESMERALDA CAMACHO SALAS NULIDAD Y 2500023240002011 RESTABLECIMIENT 0019601 O DEL DERECHO MEDIANTE RESOLUCIONES 5228 DEL 19-12-2008, 5418 DEL 10-12-2009 Y 3854 DEL 7-12-2010, EL IDU DETERMINÓ Y ORDENÓ LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AC 27 N. 20 A-59, CON MATRÍCULA 50C-551194 DE BOGOTÁ. QUE EL AVALÚO PRESENTADO POR LA LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ DEL 14-11-2008 NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES COMERCIALES DEL VALOR DEL TERRENO Y LAS CONDICIONES COMERCIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. QUE EL IDU 252.167.981 DESCONOCE EL ARTÍCULO 58 CN, "HABRÁ EXPROPIACIÓN CON INDEMNIZACIÓN PREVIA CONSULTANDO LOS INTERESES DEL AFECTADO", SENTENCIA C-1074 DE 2002 Y SENTENCIA C-476 DE 2007, LA INDEMNIZACION NO SE LIMITA SOLO AL PRECIO DEL BIEN EXPROPIADO, SINO TAMBIÉN A LOS DAÑOS ADICIONALES A LA PÉRDIDA PATRIMONIAL DEL INMUEBLE, AL CÁLCULO DEL RESARCIMIENTO QUE DEBA RECIBIR EL AFECTADO ABARCANDO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR EL HECHO DE LA EXPROPIACIÓN". ACSI FAVORABLE PENDIENTE NINGUNA CLAUDIA ESMERALDA CAMACHO SALAS ADFPI PENDIENTE NIGUNA CLAUDIA ESMERALDA CAMACHO SALAS FPI FAVORABLE PENDIENTE ENTREGA DE TITULO CLAUDIA ESMERALDA CAMACHO SALAS ADFSI FAVORABLE MUÑOZ ESPITIA JUAN CARLOS PENDIENTE POR PARTE DEL TRIBUNAL LIQUIDACION DEL MUÑOZ ESPITIA VALOR A JUAN CARLOS CANCELAR POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION CONSORCIO TEMPORAL F.M UNION UNION TEMPORAL CONTRACTUAL PUENTE CALLE 92 DANIEL PATIÑO PARRA INGENIERIA CONSTRUCCION EQUIPOS INCOEQUIPOS Y ACCIÓN S.A TUTELA IDU EJECUTIVO CORTAZAR Y GUTIERREZ CONTRACTUAL LTDA ALVARO TORRES FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA COLOMBIA DE 1100103150002015 0042000 2500023260002004 0150201 2500023260002002 0039701 INCUMPLIMIENTO CONTRATO 155/00 - HACER EFECTIVA CLAUSULA PENAL CONTRATO 155 DE 2000 PECUNIARIA QUE SE DECLARE QUE EXISTIÓ VIOLACIÓN DIRECTA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISITRACIÓN DE JUSTICIA, COMO CONSECUENCIA DEL FALLO PROFERIDO POR EL CONSEJO DE ESTADO EN FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2014, EXPEDIENTE 28.230. 41.730.185 SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO CONTRATO 299 DE 2001 QUE SE DECLARE QUE LOS CONTRATOS 340-294 Y 305 DE 1999 CELEBRADOS ENTRE EL IDU COMO CONTRATANTE, Y LA SOCIEDAD CORTAZAR Y GUTIERREZ LTDA COMO CONTRATISTA, ACTUANDO CONTRATOS 340-294 Y 305 DE 1999 885.563.310 INDEPENDIENTEMENTE EN EL PRIMER CONTRATO CITADO Y EN UT. CON IMPROTEKTO LTDA EN LOS OTROS DOS (294 Y 305), HAN SUFRIDO UN DESEQUILIBRIO FINANCIERO NULIDAD Y 2500023240002004 RESTABLECIMIENT 0114701 O DEL DERECHO SE DECLARE RESPONSABLE POR EL DAÑO ANTIJURIDICO Y POR ENDE DE LA TOTALIDAD DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LOS 980.155.836 DEMANDANTES POR LA OBRA PUBLICA DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 80 CON AVENIDA CIUDAD DE CALI Y RESPECTO DEL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD UBICADO EN LA CARRERA 86 NO.77A-86 FSI FAVORABLE DESFAVORABLE REVOCA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Y DECLARA NULO LO CONCERNIENTE AL PRECIO INDEMNIZATORIO, ORDENA RELIQUIDAR POR PARTE DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA NULIDAD Y 2500023240002005 RESTABLECIMIENT 9056801 DE O DEL DERECHO DECLARAR NULA LA RESOLUCIÓN 946 DEL 10 DE MARZO E 2005, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR TECNICO FINANACIERO DEL IDU, MEDIANTE LA CUAL SE FIJÓ COMO VALOR A COMPENSAR A CARGO DE LA FUNDACIÓN 402.288.507 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA, POR CONCEPTO DE 27 CUPOS DE PARQUEO LA SUMA DE $277.327.978. NO EFECTUAR EL COBRO JUDICIAL DE LA SUMA INDICADA. CF FAVORABLE FAVORABLE CONFIRMA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA EL CUAL NIEGA LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA BERNAL DAR MUÑOZ ESPITIA JUAN CARLOS 58 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 2500023310002006 0049201 EL 3 DE JUNIO DE 2003, EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE DE LA AVENIDA CIUDAD DE QUITO CRA 30 83-39 PRESENTÓ DERECHO DE PETICIÓN AL IDU CON RADICACIÓN 045565 EN EL SENTIDO DE SER TOMADO EN CUENTA COMO PARTE DE LE NEGOCIACIÓN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AUDIOVIDEO ELECTRONICS, QUE FUNCIONABA EN EL INMUEBLE Y PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD GALINDO ELECTRÓNICS & CÍA S. EN C. EL 2 DE JULIO DE 2003 REITERO LA SOLICITUD ANTE LA ENTIDAD DEMANDADA. EL IDU MEDIANTE RADICACIÓN DIDP 8000 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE 3.796.757.357 KR. 30 No. 83-39 PREDIOS, INFORMA QUE ÚNICAMENTE REVISTE INTERÉS PARA LA NEGOCIACIÓN EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE. EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2004 SE CELEBRÓ COMPRAVENTA CON EL PROPIETARIO SOBRE LA FRACCIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONABA LA SOCIEDAD DEMANDANTE QUE POSTERIORMENTE SE VIÓ EN LA NECESIDAD DEL CIERRE DEBIDO AL COMIENZO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA TRONCAL. NQS PARA EL SISTEMA TRANSMILENIO. ASFSI FAVORABLE MUÑOZ ESPITIA JUAN CARLOS 2500023260002006 0122501 LAS ENTIDADES DEMANDADAS SON ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES A CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN FORZOSA, DEFINITIVA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE COMERCIANTE EN EL CAMPO DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MADERA A NIVEL INDUSTRIAL. EL IDU - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 9405 DEL 23 DE AGOSTO DE 2004, DETERMINÓ LA 5.996.761.337 ADQUISICIÓN DE UNA ZONA DE TERRENO POR EL PROCEDIMIENTO DE kr. 77g No 65b-39 sur EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA Y FORMULÓ UNA OFERTA DE COMPRA, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CR 77 G 65 B 39 SUR, DONDE FUNCIONABA EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL EMPROMAD LTDA. DICHO TERRENO FUE DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRANSMILENIO. LO ANTERIOR GENERÓ DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y LUCRO CESANTE. ADFSI FAVORABLE MUÑOZ ESPITIA JUAN CARLOS LOS REPARACION DIRECTA 2500023260002006 0171901 LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA ES DUEÑA DE LA ZONA DE TERRENO DE 18.963, 94 M2 QUE ACTUALMENTE FIGURA COMO CALLE 26 ENTRE AV. CALI LOTE DE TERRENO UBICADO ENTRE LA 2.583.377.349 Y CANAL SAN FRANCISCO Y/O AV. AGOBERTO MEJÍA, CON MATRÍCULA CALLE 26 Y AV. CALI CON CANAL SAN ADFSI INMOBILIARIA 50C-1241656. DEMANDA A D.C. POR HABER DESTINADO FRANCISCO Y AV. AGOBERTO MEJIA ESOS TERRENOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFERIDA VÍA. FAVORABLE MUÑOZ ESPITIA JUAN CARLOS BARRERO REPARACION DIRECTA 2500023260002008 0001002 435.757.870 FAVORABLE MUÑOZ ESPITIA JUAN CARLOS 2500023260002009 0085801 SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA COMUNICACION IDU 123896 STCC 65000 DEL 24 DE JUNIO DE 2008 Y COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACION ANTERIOR, SE DECLARE LA 534.158.268 EXISTENCIA DEL CONTRATO NO. 257 DE 2004, SE REVISE CON EL OBJETO CONTRATO 057 DE 2004 DE QUE REAJUSTEN LOS PRECIOS DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 38.1 DEL CONTRATO NO. 057 DE 2004. LIQUIDACION DEL CONTRATO 057 DE 2004. EPPI CICON INGENIEROS CONTRACTUAL CONTRATISTAS S.A. 2500023260002009 0103401 QUE SE DECLARE NULIDAD DE LA RESOLUCION 058 DEL 16/01/2009 Y RESOLUCION 1659 DEL 22/05/2010, QUE SE ORDENE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A FAVOR DE CICON S.A. COMO CONSECUENCIA DE LAS 322.175.000 DECLARACIONES DE NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS Y SE CONTRATO 150 DE 2005 CONDENE AL IDU AL PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS Y QUE RESULTEN PROBADOS EN EL PROCESO POR MEDIO DE LAS DIFERENTES PRUEBAS SOLICITADAS. IDU-BM-150 DE 2005 ADFSI FAVORABLE BLAS CANTOR LANDINEZ TUTELA 1100140030422013 0920700 NO APLICA RADICO DERECHO DE PETICION EN ENERO DE 2012 Y A LA FECHA NO HA SIDO RESUELTO DE FONDO FSI FAVORABLE FAVORABLE NIEGA EL AMPARO SOLICITADO FSI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO DERECHO COLECTIVO SE CONDENE A RETIRAR LOS CONOS EN SERIE QUE PERMANENTEMENTE MANTIENEN COLOCADOS SOBRE LA VIA PUBLICA N/A VEHICULAR, SOBRE LA CALLE 82 ENTRE CARRERA 11 Y SIGUIENTES SUPERIORES A LADO Y LADO DEL SEPARADOR DE DICHA VIA FSI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO GALINDO ELECTRONICS REPARACION CIA EN COMANDITA DIRECTA HERNANDO ANTONIO REPARACION RIAÑO MENDEZ DIRECTA CONSTRUCTORA HAYUELOS S.A. SEVERO LAGOS LIBERTY SEGUROS CONTRACTUAL DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES POR FALLAS EN EL SERVICIO AL IDU Y A LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS CALLE 75 A No 26-08 PUBLICOS ZONA CENTRO POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS CON RESPECTO AL INMUEBLE DE LA CALLE 75 A NO. 26 - 08. DEFENSORIA DEL PUEBLO - VILLA DE LOS ACCIÓN POPULAR ALPES 25000232700020000011104 DERECHO COLECTIVO DETERIORO PROGRESIVO DE ALGUNOS INMUEBLES Y ZONAS DE USO PBLICO - VILLA DE LOS ALPES. LA DEFENSORA DEL PUEBLO RECEPCIONÓ ESCRITO DEL CONSEJO COMUNAL URBANIZACIÓN VILLA DE LOS ALPES SOBRE LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE ATRAVIESAN DEBIDO A LA AMENAZA DE RUINA Y EL DETERIORO DE ALGUNOS INMUEBLES. PONIENDO EN CONOCIMIENTO QUE INCLUSO N/A ALGUNOS HABITANTES HAN SIDO REUBICADOS POR MECANISMO DE N/A TUTELA Y OTROS O LES HAN SIDO RECHAZADA POR IMPROCEDENTE O CONTINUA A PESAR DEL RIESGO. LOS HABITANTES HAN DIRIGIDO PETICIONES A LA FIRMA CONSTRUCTORA ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO LTDA. Y A LA ALCALDÍA LOCAL Y ALCALDÍA MAYOR DE PROCEDER SOLUCIONES A SU PROBLEMÁTICA PERO NO HAN CONSEGUIDO RESPUESTA FAVORABLE. GARCIA-HERREROS ACCIÓN POPULAR MANTILLA JORGE 25000232700020020092301 N/A ADFSI MUÑOZ ESPITIA JUAN CARLOS MUÑOZ ESPITIA JUAN CARLOS MUÑOZ ESPITIA JUAN CARLOS 59 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 25000231500020030248801 DERECHO COLECTIVO SUSPENDER LA CONTINUACIÓN DEL CONTRATO ORIENTADO A LA ADECUACIÓN TRONCAL NQS SECTOR SUR TRANSMILENIO QUE VA DE LA CALLE 10 HASTA LA AV. CIUDAD DE VILLAVICENCIO HASTA QUE NO SE RESTABLEZCA EL EQUILIBRIO FINANCIERO Y ECONÓMICO DEL RESPECTIVO CONTRATO, QUE REPARTA EN DE MANERA EQUITATIVA LAS CARGAS Y BENEFICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 3398 DE 1997. ORDENAR A LAS PARTES QUE PROCEDAN POR MUTUO ACUERDO A RESTABLECER EL EQUILIBRIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO, EN EL SENTIDO N/A DE CUANTIFICAR EL VALOR DE LA PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO N/A A FAVOR DEL OPERADO PRIVADO DEL SISTEMA TRANSMILENIO E INCORPORAR DICHO VALOR EN EL CONTRATO, COMO DERECHO DEL DISTRITO CAPITAL A RECIBIR LA COMPENSACIÓN POR DICHO CONCEPTO, CON DESTINO AL ERARIO, Y COMO DEBER DEL CONTRATISTA PARTICULAR A PAGAR ESA SUMA. SI FRACASARE EL RESTABLECIMIENTO BILATERAL DEL EQUILIBRIO DEL CONTRATO, SE HARÁ POR MODIFICACIÓN UNILATERAL POR PARTE DELA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ADOS EN PENSIONES Y SERVICIO DE T FSI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO ACCIÓN POPULAR 11001310300820040055100 DERECHO COLECTIVO QUE SE DECLARE QUE CARULLA CON LA EJECUCION, ADECUACION REPARACION MODIFICACION AMPLIACION O CONSTRUCCION DE LA OBRA EN LA CALLE 57 21-34 ESTA INFRINGIENDO EL DERECHO COLECTIVO A LA REALIZACION DE LAS CONSTRUCCIONES, N/A N/A EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURIDICAS, DE MANERA ORDENADA Y DANDO LA PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES. FPI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO ACCIÓN POPULAR 25000231500020050077901 N/A ACPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO MUÑOZ GONZALEZ MANUEL IGNACIO - ACCIÓN POPULAR PROYSER 11001333104420070011000 DERECHO COLECTIVO LA CRA. 90 ENTRE 147 Y 170 ES UNA VIA ANGOSTA DE DOBLE SENTIDO, NO CUENTA CON ANDENES, ESPACIOS PEATONALES. SOBRE LA VIA SE UBICAN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE REHABILITACION, COLEGIO DISTRITAL Y EL ACCESO A VARIAS N/A N/A VIVIENDAS, PRESENTA UN ALTO TRAFICO PEATONAL. LSA FALTA DE ANDENES OCASIONA NUMEROSOS ACCIDENTES Y PONE EN PELIGRO LA VIDA DE LOS PEATONES. COMO LA VIA ES COMPARTIDA POR LOS PEATONES Y LOS VEHICULOS LA PROBABILIDAD DE ACCIDENTES ES ALTA FPI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO MARCELO PARRA ALBA ACCIÓN POPULAR FABIOLA 11001333103120070031100 DERECHO COLECTIVO HACER RESPETAR LOS DERECHOS AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO, DEL ESPACIO PUBLICO Y LA AUTILIZACION Y DEFENSA N/A N/A DE LOS BIENES DE USO PUBLICO EN LA CALLE 22 H ENTRE CARRERAS 118 B y 118 Bis. FPI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333101820070061400 DERECHOS COLECTIVOS LA ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL DEMANDADA ES LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL. LOS DEMANDANTES SON PROPIETARIOS DE INMUEBLES DEL BARRIO MIRADOR DE ENGATIVA, ENTRE LAS CALLES 63 Y 65 Y CRAS 113- Y 116 COSTADO NORTE DE LA PISTA DEL DEL AEROPUERTO EL DORADO. POSEEN CALLE DESTAPADAS, SIN REDES DE ALCANTARILLADO NI ACUEDUCTO, SERVICIO DE GAS DEFICIENTE, REDES TELEFONICAS INSUFICIENTES. DEMANDAN EL ESTANCAMIENTO DEL N/A NIVEL DE VIDA DE LOS MORADORES, LA CONTAMINACION AUDITIVA QUE N/A PERJUDICA LA SALUD, MENOSACABO DE LOS VALORES DE CADA INMUEBLE POR EL DESINTERES DE LOS PROPIETARIOS POR EL RIESGO DE INVERTIR EN OBRAS QUE NO SERAN RECONOCIDAS POR EL BAJO SUSTANCIAL DE LOS INMUEBLES, AL HABER IMPOSICION DE RESERVA POR EL PLAN VIAL Y POR LAS RESTRICCIONES Y AFECTACION COMO ZONA DE INFLUENCIA DEL AEROPUERTO EL DORADO. NOTA: CON RESPECTO A LA CUANTIA SOLICITAN UN DICTAMEN PERICIAL PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA INDEMNIZACION. ACPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333100520080027500 DERECHO COLECTIVO EL PROYECTO URBANÍSTICO "PASEO DE LA CASTELLANA", DESARROLLADO POR LA FIDUCIARIA CÁCERES Y FERRO EN LIQUIDACIÓN FORZADA Y QUE FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 07 - 4 - 0297 DE LA CURADURÍA URBANA N 4, ESTÁ AFECTANDO LA ZONA DE N/A RONDA DEL ANTIGUO CAUCE DEL RIO NEGRO, LO CUAL GENERA UNA N/A AMENAZA A LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEMÁS RELACIONADOS CON LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, GOCE DE ESPACIO PÚBLICO, UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE BIENES DE USO PÚBLICO (LEY 472/98, ART.4 -A,C,D,) FSI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333103920090003003 DERECHO COLECTIVO EN BOGOTÁ DESDE HACE 10 AÑOS SE VIENE RESTRINGIENDO EL USO Y GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD, CON EL PICO Y PLACA VEHICULAR. PRETENDE QUE SE ORDENE A LAS ACCIONADAS TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS E N/A INMEDIATAS DENTRO DE SUS COMPETENCIAS, PARA IMPLEMENTAR UN N/A SISTEMA ORGANIZADO E INTEGRADO DE TRANSPORTE, DENTRO DEL D.C. Y SUS ALREDEDORES, QUE LE PERMITA A LOS CIUDADANOS DISFRUTAR DEL USO Y GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO CON BUEN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. FSI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO ROLDAN LOPEZ OSCAR ACCIÓN POPULAR ORLANDO CORPORACION CIUDADANO SANTANA PEDRO JAVIER LADINO AURELIANO FORO GARCIA CASALLAS ACCIÓN DE GRUPO LOBOGUERRERO FORERO MARTHA DEL ACCIÓN POPULAR SOCORRO GARCIA PERDOMO LUIS ACCIÓN POPULAR ARCESIO DERECHO COLECTIVO INSTALAR TODOS LOS DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LOS PASOS A NIVEL ENTRE LOS BARRIOS N/A HAYUELOS Y MODELIA PARA AGILIZAR EL TRAFICO QUE VENIA POR LA AVENIDA FERROCARRIL SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE 60 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 11001333103520090021503 DERECHO COLECTIVO LAS SOCIEDADES DEMANDADAS SE ENCUENTRAN ADELANTANDO SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ANTE LA CURADURÍA URBANA N. 4, QUE PROFIRIÓ LA RESOLUCIÓN RES 08-4-0004 PARA EL PROYECTO ALTOS DE LA CABRERA PIJAO, EN TERRENOS REQUERIDOS PARA DAR SOLUCIÓN AMBIENTAL, ECOLÓGICA Y DE MOVILIDAD QUE REQUIERE LA CIUDAD COMO SON LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AK 1 N. 84 A - 50, AK 1 N. 84 A 64 Y AK 1 N. 84 A 78. DICHA N/A LICENCIA HA SIDO APELADA POR DIFERENTES ACTORES. SIN EMBARGO, N/A SIN HABER COBRADO FIRMESA DICHA RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, LAS SOCIEDADES DEMANDADAS PROCEDIERON ILEGALMENTE A DEMOLER LAS CONSTRUCCIONES DE CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA EXISTENTES Y SE ENCUENTRAN REALIZANDO OBRAS CONSERNIENTES AL PROYECTO ALTOS DE LA CABRERA. DEMANDA LA FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES Y BIENES PÚBLICOS, LOS INTERESES DIFUSOS Y EL MEDIO AMBIENTE PROTEGER. ACSI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333103520090028203 DERECHO COLECTIVO LAS SOCIEDADES DEMANDADAS SE ENCUENTRAN ADELANTANDO SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ANTE LA CURADURÍA URBANA N. 4, QUE PROFIRIÓ LA RESOLUCIÓN RES 08-4-0004 PARA EL PROYECTO ALTOS DE LA CABRERA PIJAO, EN TERRENOS REQUERIDOS PARA DAR SOLUCIÓN AMBIENTAL, ECOLÓGICA Y DE MOVILIDAD QUE REQUIERE LA CIUDAD COMO SON LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AK 1 N. 84 A - 50, AK 1 N. 84 A 64 Y AK 1 N. 84 A 78. DICHA N/A LICENCIA HA SIDO APELADA POR DIFERENTES ACTORES. SIN EMBARGO, N/A SIN HABER COBRADO FIRMESA DICHA RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, LAS SOCIEDADES DEMANDADAS PROCEDIERON ILEGALMENTE A DEMOLER LAS CONSTRUCCIONES DE CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA EXISTENTES Y SE ENCUENTRAN REALIZANDO OBRAS CONSERNIENTES AL PROYECTO ALTOS DE LA CABRERA. DEMANDA LA FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES Y BIENES PÚBLICOS, LOS INTERESES DIFUSOS Y EL MEDIO AMBIENTE PROTEGER. ACSI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333102920090037700 DERECHO COLECTIVO - DEFENSA BIENES PÚBLICOS DESDE EL AÑO 1995, LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE GUAYMARAL HA ELEVADO PETICIONES A LAS AUTORIDADES SOLICITANDO LA URGENTE CONSTRUCCIÓN DE UNA MALLA VIAL ALEDAÑA A LOS COLEGIOS GIMNASIO FONTANA S.A., COLOMBO GALES, COLOMBO BRITÁNICO, N/A N/A CANDELARIA Y EL BETH SHALOM. LA COMUNIDAD TIENE PROBLEMAS EN LO QUE TIENE QUE VER CON LA PROLONGACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA EL JARDÍN (INCLUIDA SU MALLA VIAL ALEDAÑA). EL COLEGIO FONTANA ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 221 108-20 DE LA VEREDA GUAYMARAL. ACPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO ACCIÓN POPULAR 11001310302520090045100 DERECHO COLECTIVO - CONSUMIDORES Y USUARIOS QUE SE DECLARE VULNERADOS LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS AL NO DISPONER EN EL ESTABLECIMIENT UBICADO EN LA CALLE 73 Nº 7 60 EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A, RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS MINUSVALIDAS Y DISCAPACITADAS QUE UTILIZAN SILLAS DE RUEDAS Y N/A N/A LAS PERSONAS MAYORES ADULTAS CON CAPACIDAD FISICA DISMINUIDA PUEDAN INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. QUE EN UN TERMINO DE 30 DE DIAS SIGUIENTES A LA SENTENCIA SE PROCEDA A EFECTUAR LAS CONSTRUCCIONES ADECUACIONES Y REMODELACIONES DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. FPI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO DEL ACCIÓN POPULAR 11001310304020100001100 DERECHO COLECTIVO - ESPACIO PÚBLICO TERRAZAS DE SAN ANGEL LTDA N/A EN LIQUIDACION SE LE ORDENE RESTITUIR LAS ZONAS DE ACUERDO AL N/A PLANO URBANISTICO CUI-U258/4-00 PREDIO CALLE 160 NO. 11-08 FSI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 1100133310711201 0-0008500 DERECHO COLECTIVO - LIMITACIONES FÍSICA COMUNIDAD EN LA CARRERA 7 NO. 62-15 DE ESTA CIUDAD, FUNCIONA UNA OFICINA DEL BANBO DE OCCIDENTE CUYA ENTRADA PRINCIPAL Y UNICA, SE ACCEDE N/A DESPUES DE SUBIR VARIOS ESCALONES Y A LO LARGO DE LA ENTRADA N/A NO EXISTE RAMPA ALGUNA O ESTRUCTURA A NIVEL CON ANDEN PEATONAL QUE PERMITA EL INGRESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA FPI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO MANTILLA SANTOS ACCIÓN POPULAR CESAR AUGUSTO 11001333103820100022200 DERECHO COLECTIVO - CONTAMINACIÓN VISUAL EN LA CR 19 12-84, EXISTE UN CENTRO COMERCIAL QUE SE ANUNCIA PUBLICITARIAMENTE EN MATERIAL PINTURA SOBRE MURO: FERROCARRIL PLAZA COMERCIAL TU PASAPORTE A LO QUE NECESITAS; EN LA CR 19 12-52 SE ANUNCIA CENTRO COMERCIAL LA SABANA; EN LA CR 19 12-08 CENTRO COMERCIAL CALIMA; CR 19 10-85 CENTRO COMERCIAL PLAZA ESPAÑA ROPA Y CALZADO NUEVO Y USADO; CR 18 10-10 SE ANUNCIA LIBANESA PANES Y TORTAS DESDE 1977 BIENVENIDOS; CL 13 17-85 PESCADERÍA RESTAURANTE; CL 13 17-22 YOGURT, GRANOLA, SUCARITAS...; AV N/A N/A CARACAS 14-37 SE ANUNCIA CATAPLAST PUNTO DE POLIPROPILENO, POLIETILENO, DE ALTA Y BAJA DENSIDAD, POLIPROPILENO , BOLSA PARA TODO USO BURBUJA, AGROLENE Y ANCHO HASTA 10 MTS. ETC.; CL 11 15-36 SE ANUNCIA COMO NUEVO CENTRO COMERCIAL FERRETERÍAS, CACHARRERÍAS; CR 15 11-11 SE ANUNCIA COLEMPAQUES, TANQUES PLÁSTICOS, 250 HASTA 20000 LITROS; CL 23 17-78 PANADERÍA , PASTELERÍA, PONQUE Y PAN. ESTA PUBLICIDAD GENERA CONTAMINACIÓN VISUAL Y ES CONTRARIA AL DECRETO 959 DE 2000, ART. 25., QUE AFEl, las cuales demandaron ACPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO MATEUS CEDIEL DIANA ACCIÓN POPULAR MARIA 11001310303720100027500 DERECHO COLECTIVO - ESPACIO PÚBLICO CANASTILLAS DENUNCIA N/A CONTRA AUTOEXPO CONCESIONARIOS LTDA POR UTILIZACION DE N/A ANTEJARDINES SIN LA RESPECTIVA LICENCIA FPI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO IRIZARRI ALFREDO BARRETO ACCIÓN POPULAR PEÑA SALGUERO NAYIBE ACCIÓN POPULAR GIMNASIO FONTANA S A ACCIÓN POPULAR LOZANO JONATTAN RINCON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ESPACIO PUBLICO CUESTA ROJAS ALBERTO LUIS ACCIÓN POPULAR 61 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 25000232400020100062501 DERECHO COLECTIVO - DEFENSA PATRIMONIO PUBLICO HACE MAS DE 15 AÑOS, INICIARON UNA OBRA O LA CONTRUCCION DE UNOS MONUMENTOS EN LA AV. SUBA CRA 83 ENTRE CALLES 138 A 146 SIN EMBARGO EN LA MITAD DEL TRABAJO DEJARON LOS MONUMENTOS A MEDIO TERMINAR, N/A EN OBRA GRIS Y EN 15 AÑOS NO HAN VUELTO A TRABAJAR PARA SU N/A CULMINACION, AFEANDO Y DESVALORIZANDO EL SECTOR. EL SECTOR MUY OSCURO EN LA ACTUALIDAD ES SITIO DE VIOLACIONES, ATRACOS, CONSUMO DE DROGAS, LUGAR PARA QUE LA GENTE HAGA SUS NECESIDADES, NIDO DE RATAS Y OTRAS ACTIVIDADES CRIMINALES FSI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333171620110010400 DERECHO COLECTIVO - PREVENCIÓN DE DESASTRES ÁRBOL DE URAPÁN UBICADO EN LA CARRERA 16 A CON CALLE 76 FRENTE AL NÚMERO 31, TIENE APRÓXIMADAMENTE 100 AÑOS. POR SU ANTIGUEDAD, DIAMETRO Y ALTURA CONSTITUYE UN RIESGO PREVISIBLE POR LAS POSIBLES N/A CONSECUENCIAS QUE PUEDA OCASIONAR POR PÉRDIDA PARCIAL DEL N/A FOLLAJE O POR LA CAIDA TOTAL DEL MISMO. EN LA ACTUALIDAD LAS RAICES DEL ÁRBOL SE HAN EXTENDIDO SOBRE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA VÍA Y LOS ANDENES, A LAS CASAS VECINALES, A LAS ESTRUCTURAS TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, DETERIORÁNDOLAS ACPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO ACCIÓN POPULAR 11001333100920110023300 DERECHO COLECTIVO - ESPACIO PÚBLICO PUENTES A MEDIADOS DE ABRIL DE 2003, EL PUENTE UBICADO EN LA AVENIDA CARRERA 45 205-59 O PUENTE DE LA AUTOPISTA NORTE JUNTO A LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIEROS JULIO GARAVITO, COLINDANTE CON EL CEMENTERIO JARDINES DEL RECUERDO, FUE DESMONTADO PARA HACERLE ALGUNAS REPARACIONES. POSTERIORMENTE EL IDU DETERMINARÍA SI LAS VIGAS RESISTIRÍAN UNA NUEVA ESTRUCTURA. A MEDIADOS DE JULIO 30 SE N/A N/A INSTALÒ UNA NUEVA ESTRUCTURA PROVISIONAL. POR EL CARACTER PROVISIONAL EMPLEARON MATERIALES LIVIANOS EN LA ESTRUCTURA, SIN EMBARGO SE HA VUELTO PERMANENTE Y POR ÉSTE CIRCULAN A DIARIO MAS DE 1000 PERSONAS. EL PUENTE CUENTA CON ACCESOS DE RAMPAS Y ESCALERAS QUE YA ESTAN MUY DETERIORADAS, CUENTA CON ESCALERA DE ACCESO CENTRAL A LA ALAMEDA, SIN EMBARGO NO TIENE ACCESO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS A DICHA ALAMEDA. ACPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO ACCIÓN POPULAR 11001333102820110027800 DERECHO COLECTIVO - ESPACIO PÚBLICO VÍAS POR LA NO PROLONGACION DE LA CRA 15 HOY CRA 7 D CREANDO UN N/A EMBOTELLAMIENTO QUE OCASIONA QUE LOS HABITANTES DEL BARRIO N/A BARRANCAS Y CIRCUNVECINOS DE LA ZONA QUDEN INCOMUNICADOS Y SIN UNA VIA DE ACCESO CERCANA EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333400420120005600 QUE SE ORDENE AL IDU REEMBOLSAR A LOS CONTRIBUYENTES DE LAS OBRAS DE LA FASE I DEL ACUERDO 180 DE 2005 DEL CONCEJO DE BOGOTA N/A EL VALOR DE LA CONTRIBUCION PAGADA POR ELLOS Y EL RESPECTIVO N/A RENDIMIENTO FINANCIERO, EN LOS TERMINOS DEL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 6 DEL MISMO ACUERDO. EPSI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333103620120006700 EL RESARCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS QUE LE FUERON IRROGADOS, POR LA ACCIÓN Y OMISIÓN EN QUE INCURRIERON LOS DEMANDADOS Y QUE DIERON LUGAR A 3 DERRUMBES EN EL SECTOR DE LA AVENIDA SUBA N/A N/A ENTRE CALLES 13B A 146 "CONJUNTO TERRAZAS DE SUBA" GENERANDO PERJUICIOS ECONÓMICOS INDIVIDUALES A CADA UNO DE LOS DEMANDANTES. ACPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO ARAUJO ANGULO 1100133370412012ACCIÓN DE GRUPO DIONISIO ENRIQUE 0012800 QUE SE DECLARE QUE EL IDU SE HA ENRIQUECIDO INJUSTAMENTE POR LA TENENCIA DE LOS DINEROS QUE LOS OBLIGADOS A PAGAR LA CONTRIBUCION DECRETADA POR EL ACUERDO 180 DE 2005 DEL CONSEJO DE BOGOTA LE HAYAN EFECTIVAMENTE CANCELADO, QUE NO HAYAN SIDO EFECTIVAMENTE INVERTIDOS EN LA REALIZACION DE LAS OBRAS APROBADAS EN DICHO ACUERDO, EN POR LO MENOS EL VALOR QUE EL IDU CERTIFICA HA OBTENIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, EN TODO N/A N/A CASO ORDENANDO LA REPARACION INTEGRAL DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LOS INTEGRANTES DEL GRUPO. QUE SE DECLARE QUE LOS CIUDADANOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS SEÑALADOS COMO BENEFICIARIOS DE LA VALORIZACION DECRETAEDA EN EL ACUERDO 180 DE 2005 Y QUE CONTRIBUYERON PAGANDO LA QUE EL IDU LES LIQUIDO, SE HAN EMPOBRECIDO CORRELATIVAMENTE AL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA QUE HA BENEFICIADO AL IDU. EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO ACERO HERNANDEZ ACCIÓN POPULAR JOSE JAVIER DERECHO COLECTIVO - ESPACIO PÚBLICO VÍAS EL ACTOR PRETENDE MEDIANTE ESTA ACCIÓN, LA INTERVENCIÓN INMEDIATA PARA QUE SE REALICE LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS: CARRERA 78C DESDE LA CALLE 63 HASTA LA CALLE 59 SUR O AVENIDA EL APOGEO; CARRERA 77 M DESDE CALLE 65 SUR HASTA CALLE 65 F SUR; CARRERA 78 DESDE CALLE 63 SUR HASTA CALLE 59 SUR O AVENODA EL APOGEO, LAS CUALES HACEN PARTE EN ALGUNAS VÍAS SEÑALADAS DE LOS CORREDORES VIALES DEL SISTEMA ALIMENTADOR N/A DE TRANSMILENIO Y QUE ESTÁN A CARGO DEL IDU SEGÚN EL POT, QUE A N/A LA FECHA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE DETERIORADAS AFECTANDO EL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES URBANAS COLECTIVAS COMO LA LIBRE CIRCULACIÓN TANTO PERSONAL COMO VEHICULAR. EL MAL ESTADO QUE PRESENTAN LAS VÍAS DESDE HACE APROXIMADAMENTE 3 AÑOS, PONE EN PELIGRO LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD CIUDADANA. QUE A SU VEZ LAS VÍAS SEÑALADAS HACEN PARTE DE LOS CORREDORES VIALES, PUERTA DE ENTRADA Y SALIDA DIARIA DE MAS DE UN MILLÓN DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD DEl, las FSI DESFAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO PIEDRAHITA JORGE IVAN GUEVARA ALEXANDER RUBIANO ALFONSO MONTOYA PEREZ MEDINA NIÑO PEDRO ELIAS CHAVES VELA ISAIAS PIEDRAHITA CAROLINA BOADA ACCIÓN POPULAR ACCIÓN POPULAR ACCIÓN DE GRUPO ACCIÓN DE GRUPO 11001333103920120016400 62 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE CASTILLO ALONSO HENRY No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) ACCIÓN POPULAR QUIROGA ESPITIA JOSÉ ACCIÓN POPULAR LIBARDO ASOCIACION CIVICA ACCIÓN POPULAR DEL BARRIO LISBOA PACHON HENRIQUEZ ACCIÓN POPULAR JHON EDWARD CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 25000232400020130000500 DERECHO COLECTIVO - ESPACIO PÚBLICO PROTECCION DEL ESPACIO PUBLICO, DE LA TRANQUILIDAD, DEL MEDIO AMBIENTE, SALUBRIDAD Y ESPECIALMENTE LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL CUADRANTE N/A USATAMA-COLSEGUROS COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 22 Y 24 Y N/A TRANSVERSAL 27 Y AVENIDA NQS O CARRERA 30 COMO ATRACOS, HURTO APARTAMENTOS, RAPONAZO, FLETEO, SUPLANTACION DE AUTORIDAD PUBLICA, HABITANTES DE LA CALLE, HOMICIDIO. FSI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333501020130005700 DERECHOS COLECTIVOS EL CENTRO COMERCIAL. OUTLET PLAZA P.H, PERSONA JURÍDICA SIN ÁNIMO DE LUCRO SOMETIDA AL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL DE QUE TRATA LA LEY 675 DE 2001 UBICADO EN LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS NO. 60-20/56, CALLE 10 NO,60-19 / 85 Y CARRERA 62 NO. 9A -18 /80 DE LA NOMENCLATURA URBANA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, HA EFECTUADO A MEDIADOS DEL AÑO 2011 A SU COSTA UNA REMODELACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL ANDÉN CON FRENTE AL CENTRO COMERCIAL SOBRE LA CARRERA 62 Y CALLE10, N/A N/A SIENDO UNA RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (I.D.U.) QUIEN OTORGÓ LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PREVIA PETICIÓN DEL INTERESADO EN ESTE CASO EL MENCIONADO CENTRO COMERCIAL BAJO EL APREMIO DE CORRER LA PERSONA JURÍDICA PRIVADA MENCIONADA CON TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA DE REMODELACIÓN CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE PISO POR EL CONTEMPLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICO CONSTRUCTIVAS DEL DICHO INSTITUTO. ACPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333704120130010900 LA ASOCIACION CIVICA DEL BARRIO LISBOA, ASI COMO ALGUNOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE FORMA INDIVIDUAL EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD PRESENTARON DERECHOS DE PETICION ANTE LA PROCURADURIA, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, LA ALCALDIA LOCAL DE SUBA, LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, EXPONIENDO LA PROBLEMATICA QUE VENIA PADECIENDO LA COMUNIDAD DEL BARRIO LISBOA RELACIONADA CON LAS INUNDACIONES DEL REPRESAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CALLE 132 D CON TRANSVERSAL 154 SECTOR GAVILANES, LOCALIDAD SUBA Y DE OTRA N/A PARTE POR LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 135 CON CARRERA 154. LOS N/A ANTERIORES PROBLEMAS SE HAN VENIDO PRESENTANDO DESDE EL AÑO 2003, DESPUES DE MULTIPLES REUNIONES CON DICHAS ENTIDADES, CONCERTACIONES Y DE ALGUNOS REQUERIMIENTOS HECHOS POR EL ACUEDUCTO Y EL IDU ESTE ULTIMO DECIDE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PARA PONER FIN A DICHA PROBLEMATICA. POR OTRA PARTE LA ALCALDIA DE SUBA SUSCRIBIO UN CONVENIO N°. 028 DE 2007, CON IDIPRON PARA LA PAVIMENTACIONDE LOA l, las cuales demandaron una Mayor cantidad de rajón, sustancialmente distinta a la originalmente prevista. Se declaró que el IDU, no le reconoció a CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A., los Mayores Costos correspondientes a las siguientes ACSI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333400420130024700 DERECHOS COLECTIVOS INVERSIONES HYBISCUS S.A.S Y COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A SON PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS CON LOS NUMEROS DE MATRICULAS INMOBILIARIA 50C1481258; 50C-1481259 Y 50C-1481260 UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON. DICHOS INMUEBLES SURGEN PRODUCTO DE UNA SEGREGACION PREDIAL REALIZADA SOBRE EL INMUEBLE MATRIZ IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C698639.LAS SOCIEDADES JONAS MISHAAN &CIA S EN C, EDMUNDO MISHAAN & CIA S EN C Y JOSE DOUER Y CIA S EN C., (HOY INVERSIONES HYBISCUS S.A.S Y MUNDIAL DE SEGUROS S.A) SOLICITARON AL DISTRITO CAPITAL LICENCIA DE DESARROLLO INTEGRAL, LA CUAL FUE CONCEDIDA POR EL DEPARTAMENRO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL MEDIANTE RESOLUCION 1098 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1993. POSTERIORMENTE, EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE N/A N/A PLANEACION DISTRITAL MEDIANTE RESOLUCION 1724 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1994, PREVIA SOLICITUD DE LOS MISMOS TITULARES, OTORGO PORROGA DE LA LICENCIA DE DESARROLLO INTEGRAL, CONCEDIENDO UN PLAZO DE DOCE (12) MESDOS EN PENSIONES Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS FALLECIDOS O HERIDOS, POR EL DAÑO SUFRIDO EN EL BUEN NOMBRE, FAMA, REPUTACIÓN Y PRESTIGIO DE LA ORDEN DE AGUSTINOS... , POR EL PERJUICIOS MORAL SUFRIDO POR CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO. rendidas por el perito financiero.- Por SISOMA y Tránsito la suma de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.664’353.686).- Por actualización monetaria sobre la anterior suma hasta el 31 de agosto de 2013, la suma de DOSCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON N FSI FAVORABLE FAVORABLE N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 63 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) RODRIGUEZ CONTRERAS ACCIÓN POPULAR SERGIO FERNANDEZ DE CASTRO CAÑEDO MARIA DEL ACCIÓN POPULAR ROSARIO CIFUENTES FABIO AUGUSTO FAJARDO SERGIO REYES MALDONADO ACCIÓN POPULAR ACCIÓN POPULAR RESIDENTES BARRIO LOS CEDROS CAPRI UPZ- ACCIÓN POPULAR 13 CRUZ SOLY EDUARDO ACCIÓN POPULAR CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO DERECHO COLECTIVO (3) FRENTE A LOS PREDIOS DE LA TRAS 76 NO. 84 A ¿ 37 DEL BARRIO LA ESPAÑOLA Y LA CALLE 89 NO. 75B ¿ 52 DEL BARRIO EL MORISCO, EXISTE UN HUNDIMIENTO DE APROXIMADAMENTE 20 CENTÍMETROS DE PROFUNDO Y 3 METRO DE ANCHO. LA TRAS 76 ES LA ÚNICA VÍA DE ACCESO Y SALIDA DE LOS BARRIOS L SERENA, SUBA COMPARTIR, MINUTO DE DIOS, EL MORISCO, LA ESPAÑOLA, QUIRIGUA, POR TAL MOTIVO TIENE TRANSITO DÍA Y NOCHE. EL TRANSITO CONTINUO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y N/A TRANSPORTE PÚBLICO POR LOS HUNDIMIENTOS EXISTENTES EN LA N/A TRASVERSAL 76 NO. 84ª , 37 DEL BARRIO LA ESPAÑOLA Y LA CALLE 89 NO 75B ¿ 52 DEL BARRIO EL MORISCO HAN GENERADO AGRIETAMIENTOS EN LAS CASAS ALEDAÑAS. LO ANTERIOR PERJUDICANDO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR YA QUE EN ÉPOCA DE VERANO OCASIONA DEMASIADO POLVO Y EN ÉPOCA DE INVIERNO OCASIONA ACCIDENTES CONSTANTES YA QUE LOS HUNDIMIENTOS SE LLENAN DE AGUA Y LOS VEHÍCULOS GENERAN CHOQUES CONSTANTES. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO ACPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333502920130028600 DERECHOS COLECTIVOS LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ DE CASTRO CAÑEDO SOLICITA QUE LE RECONOZCAN POR PARTE DEL IDU QUE HAN VIOLANDO EL DERECHO A LA PARTICIPACION EN LA DESICIONES TOMADAS RESPECTO AL CONTRATO 070 DE 2008 AL NO PERMITIR A LA COMUNIDAD DEL BARRIO PANAMERICANO PARTICIPAR EN DICHAS DECISIONES QUE LES AFECTARON. DE IGUAL MANERA ORDENAR A LA N/A DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA MALLA VIAL ARTERIAL LA N/A INTERVENCION INMEDIATA Y ARREGLO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES 26 AV DORADO Y CALLE 24 UBICADO EN EL BARRIO PANAMERICANO (REBAUTIZADO LA FLORIDA). DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS VULNERADOS Y AMENAZADOS. EL GOCE DEL ESPACIO PUBLICO, LA UTILIZACION Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PUBLICO. LA SEGURIDAD PUBLICA EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333603220130039900 DERECHO COLECTIVO - ESPACIO PÚBLICO VÍAS CONSTRUCCION ESTRUCTURADA PROFUNDA Y PAVIMENTACION ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 44 SUR CARRERA 3C N/A N/A ESTE SUR EN DIRECCION A LA CARRERA 4 ESTE DESDE LA CALLE 45 HASTA LA CALLE 46 D SUR, BARRIOS LA GLORIA, SAN JACINTO CON EL BARRIO VILLA DEL CERRO ACSI DESFAVBORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 25000234100020130043700 DERECHOS COLECTIVOS EN LA CARRERA 72B CON CALLE 121 DE BOGOTA LOCALIDAD DE SUBA SE ENCUENTRA UBICADO EL CONJUNTO RESIDENCIAL LLAMADO AGRUPACION DE VIVIENDA PRADO CHESTNUT HILL, LA CUAL FUE APROBADA POR RESOLUCION 188 DE 1989, EN LA QUE SE ESTABLECIO COMO ZONA DE CESION TIPO A EN ZONAS VERDES, UN AREA TOTAL DE3 1.789.65 M2. MEDIANTE EL ACTA DE TOMA DE POSESION N. 822 DE 2001 (14 DE ENERO) SUSCRITA POR LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO REALIZO LA OBSERVACION "EL PREDIO CESION TIPO A PARQUE EXISTE N/A N/A UNA INVASION EN CERCA VIVA Y ALAMBRE CON ALTURA DE 2.00 MTS SOBRE LOS MOJONES 25-24-23-22-21 Y 20 PERMITIENDO EL ACCESO AL PUBLICO, ADEMAS EXISTE UNA CASETA-CAMARA DE GAS UBICADA A 17.50 MTS DEL MOJON 26 HACIA 25 OCUPANDO UN AREA DE 800 MTS. ESE MISMO DIA SE REGISTRO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA NOMENCLATURA CARRERA 72B N. 121 - 20, CARRERA 72B N. 121 - 34 Y CARRERA 72B N. 121 40 EL AREA FRENTE A ESTOS PREDIOS PRESENTAN IRREGULARIDADES: LOS ANDENES NO EXISTEN Y OTROS ESTAN OBl, las cuales demandaron una Mayor cantidad de rajón, sustancialmente distinta a la ori ACSI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333502020130058300 DERECHO COLECTIVO - DEFENSA PATRIMONIO PUBLICO LOS RESIDENTES DEL BARRIO LOS CEDROS CAPRI UPZ-13 SOLICITA QUE SE AMPAREN LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS QUE RESULTAN VULNERADOS DERECHO A UN AMBIENTE SANO, DERECHO A LA INTEGRIDAD Y USO COMUN AL ESPACIO PUBLICO, PARQUE LOS CEDRALES DERECHO A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA, DERECHO A LA DEFENSA DEL N/A PATRIMONIO PUBLICO Y DERECHO AL EQUILIBRIO ECOLOGICO. SE N/A ORDENE SUPRIMIR O SUSPENDER CONSTRUCCION DEFINITIVA DE LA CONECTANTE ORIENTE-NORTE DE LA CALLE 152 CON CARRERA 12C Y ADECUACION DEL PARQUE EN EL AREA DE LA CALZADA Y AL FINAL QUITAR POR COMPLETO EL DERECHO Y SU DISFRUTE DADO QUE IMPLICARA EL TRANSITO PERMANENTE Y CONTINUO DE UN ALTO VOLUMEN DE VEHICULOS INCLUYENDO EL TRAFICO PESADO. ACCION QUE EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333502920130090000 DERECHO COLECTIVOS LOS SEÑORES ORLANDO JIMENEZ, SOLY EDUARDO CRUZ EN CONDICION DE HABITANTES Y PERJUDICADOS DEL BARRIO LA PAZ CENTRO, UBICADO EN LA LOCALIDAD 3A, SOLICITAN QUE SE TUTELEN LA PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS: EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y PREVENCION DE DESASTRES PREVISIBLES TECNICAMENTE, LA REALIZACION DE LAS CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS N/A N/A DISPOSICIONES JURIDICAS, DE MANERA ORDENADA DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, EL GOCE DEL ESPACIO PUBLICO, EL GOCE A UN AMBIENTE SANO, DE IGUAL MANERA SE BUSCA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE COMUNIDAD, DERECHO FUNDAMENTAL A LA MOVILIDAD Y LIBRE LOCOMOCION, LA PREVALENCIA DE LA CALIDAD DE LOS HABITANTES DEL BARRIO LA PAZ CENTRO ACPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333400320130025500 64 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) D´ANELLO ANTOLINEZ ACCIÓN POPULAR JAVIER APACHE HECTOR SANCHEZ ACCIÓN POPULAR ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 25000234100020130220200 DERECHO COLECTIVO - MEDIO AMBIENTE SANO QUE SE DECLARE QUE LA VIA QUE DA ACCESO DE LA LOCALIDAD DE SUBA A LA AUTOPISTA MEDELLIN Y QUE CRUZA POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SALITRE FASE I FUE CONSTRUIDA EN ZONA DE MANEJO Y PRESERVACION AMBIENTAL DEL RIO BOGOTA, QUE SE DECLARE QUE LA ALAMEDA CONSTRUIDA POR AL EAAB-ESP EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRA LA CALLE 80 Y EL HUMEDAL JUAN AMARILLO SE ENCUENTRA EN ZONA DE MANEJO Y PRESERVACION DEL RIO BOGOTA. LAS ENTIDADES ACCIONADAS PERMITIERON LA CONSTRUCCION DE UNA ALAMEDA Y UNA N/A CICLORUTA EN EL TRAYECTO QUE DE JABOQUE CONDUCE A JUAN N/A AMARILLO EN EL SECTOR COMPRENDIDO DE LA AUTOPISTA MEDELLIN Y EL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN CONTRAVENCION DEL POT Y DE LAS NORMAS VIGENTES PARA BOGOTA. LA CONSTRUCCION DE LA MENCIONADA ALAMEDA SE ENCUENTRA EN ZONA DE MANEJO Y PRESERVACION DEL RIO BOGOTA. EL DEMANDANTE SOLICITA SE ORDENE A LA AUTORIDAD RESPECTIVA LA REALIZACION DE CONDUCTAS TENDIENTES A EVITAR QUE SE CONTINUE CAUSANDO DAÑO A LOS DERECHOS COLECTIVOS MEDIANTE LA MODIFICACION DE LAl, las cuales demandaron una Mayor cantidad de rajón, s FPI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333704020140007000 DERECHO COLECTIVO LA PRESENTE ACCION ES PROCEDENTE, POR LA NOTORIA OMISION DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS, EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y LA VULNERACION DE LOS DERECHOS N/A N/A COLECTIVOS,CON OBJETO DE EVITAR EL DAÑO DEL CONTIGENTE, HACER CESAR EL PELIGRO, LA AMENAZA, VULNERACION O AGRAVIO SOBRE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. ACPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO ACPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO WILCHES ALEJANDRA ACCIÓN POPULAR 11001333400320140009400 NAVARRO ANDRES ACCIÓN POPULAR 11001333502420140029500 MESA TORRES VICTOR ACCIÓN POPULAR JULIO 11001333502220140044900 PROCURADURÍA DELEGADA PARA ACCIÓN POPULAR ASUNTOS AMBIENTALES CUANTIA DE LAS PRETENSIONES 11001333704020150009800 DERECHOS COLECTIVOS DAÑOS EN LA VIA AUTOPÍSTA NORTE ENTRE CALLES 116 Y 134 LO QUE OCASIONA GRAVES ACCIDENTES PRINCIPALMENTE PARA LOS MOTOCICLISTAS, QUIENES SE VEN N/A AFECTADOS POR LOS DESNIVELES ENTRE LAS PLACAS Y LOS HUECOS EN N/A LA VIA. SOLICITA SE DESARROLLAN LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REPARACION INMEDIATA DE LA VIA REFERENCIADA EN EL PRESENTE ESCRITO. DERECHO COLECTIVO - ESPACIO PÚBLICO ANDENES 1.EN DESARROLLO DE LA FASE III DE TRANSMILENIO, EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO ¿ IDU EJECUTÓ OBRAS TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE UN RETORNO PARA QUE LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR LA AV. CALLE 26 EN SENTIDO OCCIDENTAL /ORIENTAL, SIN NECESIDAD DE ACCEDER A VÍAS ALTERNAS, PUDIEREN REGRESAR POR LA MISMA VÍA EN SENTIDO ORIENTAL / OCCIDENTALL. 2.EN RAZÓN A LA INEFICIENCIA E INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATISTAS DE LA OBRA, ESTA QUEDÓ SIN TERMINAR, GENERANDO A LOS VECINOS DEL SECTOR Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, VARIOS RIESGOS DE SU SEGURIDAD. 3.ACTUALMENTE, EL SENDERO PEATONAL DE LA AV. CALLE 26, ENTRE CARRERAS 28 Y 29 COSTADO NORTE PRESENTA LA SIGUIENTE SITUACIÓN: 3.1 NO HAY CONCRETO, ADOQUÍN O SIMILARES INSTALADO; EL SUELO ES DESTAPADO, CON BARRO, PIEDRAS, REPRESAMIENTOS DE AGUA Y DESECHOS DE NECESIDADES DE SERES VIVOS. 3.2 LOS OLORES QUE EMANAN DEL LUGAR SON FÉTIDOS, PUES SE GENERÓ N/A UN ANGOSTO PASADIZO QUEESTÁ SIRVIENDO COMO "BAÑO PÚBLICO" AL N/A AIRE LIBRE. 3.3 EL LUGAR SE PRESTA PARA QUE DESDE LA TARDE SE UBIQUEN HABITANTES DE CALLE. 3.4 EN EL SECTOR, DADA LA SITUACIÓN, SE HAN PRESENTADO CONSTANTES ROBOS Y ATRACOS A LOS TRANSEÚNTES DEL SECTOR. 3.5 LAS PERSONAS, DADA LA SITUACIÓN DEL SUELO, SE ENREDAN, TROPIEZAN, CAEN Y / O LESIONAN. 4.LOS VECINOS Y TRANSEÚNTES, PRINCIPALMENTE EN HORAS PICO,CORREN MÚLTIPLESPELIGROSAL VERSE OBLIGADOS A USAR LA CALZADA EXCLUSIVAMENTE VEHICULAR DEL RETORNO DE LA AV. CALLE 26, LO CUALPONE EN PELIGRO SUS VIDAS. 5.EL NIVEL DEL SUELO DE LA CALZADA PEATONAL DE LA AV. CALLE 26, ENTRE CARRERAS 28 Y 29 COSTADO NORTE, SE ENCUENTRA MUY POR DEBAJO Y DESPROPORCIONADO RESPECTO DEL RETORNO VEHICULAR Y DEL NIVEL DE LAS CALZADAS PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. CALLE 34, QUE CONVERGE CON LA CALZADA PEATONAL, CREANDO UN TÚNEL A CIELO ABIERTO DONDE SE PRESENTAN LAS SITUACIONES DERECHO COLECTIVO - ESPACIO PÚBLICO PAVIMENTACION DE LA CARRERA 40A SUR ENTRE CALLE 10 SUR Y DIAGONAL 16. BARRIO CIUDAD N/A N/A MONTES II SECTOR, A LA CUAL NO SE LE HA HECHO NINGUNA CLASE DE MANTENIMIENTO DESDE HACE 45 AÑOS DERECHO COLECTIVO - ESPACIO PÚBLICO EN LOS PRIMEROS DIAS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO SE RETIRO UN PÓRTICO QUE SE ENCONTRABA INSTALADO EN EL CRUCE POR DEBAJO DEL PUENTE DE LA CALLE 116 QUE PERMITE EL PASO PARA LOS VEHICULOS QUE VIENEN DE LA AUTOPISTA NORTE Y QUE DEBE CRUZAR POR EL MISMO PARA COGER HACIA EL NORTE. ESTE CRUCE SIEMPRE HA TENIDO UN ARCO DE METAL A N/A FIN DE LIMITAR EL PASO DE VEHICULOS CON MAS DE 2.20 DE ALTURA Y N/A NO OBSTANTE ESTA ADVERTENCIA, ESTE ARCO A COMIENZOS DE AÑO SE VEIA ESCURRIDO, ES DECIR QUE SUFRIO UN GOLPE QUE LO DOBLO POR LO QUE HUBO QUE QUITARLO. SE ORDENE LA RESTITUCION DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS VIAS PUBLICAS QUE ESTAN OBSTACULIZADAS DE MANERA IRREGULAR. VILMA ELIZABETH CANO BAEZ, PROCURADORA 82 JUDICIAL ADMINISTRATIVA 65 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE MELO ERAZO GABRIEL LUIS SIERRA PINEDA RAMIRO MELO GABRIEL ERAZO LUIS ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 11001333603220150028800 DERECHO COLECTIVO - ESPACIO PÚBLICO ANDENES INVASION ESPACIO PUBLICO ANDENES UBICADOS EN LA CALLE 80 ENTRE LA TRANSVERSAL 96 Y LA CARRERA 102, CALLE 79 Y TRANSVERSAL 100 A LOS CUALES ESTAN N/A SIENDO UTILIZADOS POR MAS DE 40 CARPTAS, PUESTOS O STANDS PARA N/A VENDEDORES AMBULANTES. SOLICITA EL LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS VENDEDORES AMBULANTES Y ESTACIONARIOS, ADEMAS DE LOS BICITAXIS EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO ACCIÓN DE 1100133350102015CUMPLIMIENTO 0028900 EL SEÑOR RAMIRO SIERRA PINEDA SOLICITA QUE SE ORDENE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS Y SE PROCEDA DE MANERSA INMEDIATA A EFECTUAR EL ESTUDIO, N/A ELABORACION Y EJECUSION DEL PROYECTO DE INTERVENCION Y N/A PAVIMENTACION DE LOS TRAMOS DE CALLE 69 ENTRE CARRERAS 111C Y 112D BIS; CARRERA 112D ENTRE CALLES 68 Y 69 CARRERA 112D BIS, ENTRE CALLE 68C Y 69 EN EL BARRIO MARANDU LOCALIDAD DE ENGATIVA. FPI FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333502920150036600 DERECHOS COLECTIVOS LOS COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS P.H SOLICITAN QUE SE PROTEJAN LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS DEL GOCE DEL ESPACIO PUBLICO Y LA UTILIZACION Y LA DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PUBLICO, LA DEFENSA DEL PATRIMONIO, DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS PH. EN CONSECUENCIA SE SOLICITA N/A N/A QUE LAS ENTIDADES DEMANDADAS EJECUTEN LAS ACCIONES TENDIENTES A EVITAR EL DAÑO CONTINGENTE Y HACER CESAR EL PELIGRO, LA AMENAZA, LA VULNERACION O AGRAVIO SOBRE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS, VENDEDORES AMBULANTES SOBRE LA AVENIDA BOYACA, CARRERA 71B, AV 1 DE MAYO Y AV. DE LAS AMERICAS ADEMAS DEL PERIMETRO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS P.H EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333502620150039600 DERECHOS COLECTIVOS LOS DEMANDANTES SOLICITAN QUE SE ORDENE A LAS ENTIDADES DEMANDADAS Y AL FIDEICOMISO SUBORDINARIO IDU PARQUEADEROS PARTICULARES PARA QUE SE ADOPTEN MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER CESAR, EN SU ORDEN, LA AMENAZA Y LA N/A N/A VULNERACION DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y EN CONSECUENCIA SE SUSPENDA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y LOS ESTUDIOS TECNICOS DEL PROYECTO IDU PARQUEADEROS. EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO 11001333501720150041300 DERECHO COLECTIVO - DEFENSA PATRIMONIO PUBLICO LOS VECINOS DEL BARRIO MODELO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS SOLICITAN QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS COLECTIVOS AMENAZADOS O VULNERADOS, DONDE CONSIDERAN QUE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CICLO ESCLUSIVA, CONSISTENTE EN LA UBICACION N/A N/A DE UN CARRIL PREFERENCIAL PARA BICI-BUS O BICICARRL EN LOS CARRILES DERECHO TANTO EN LA CALZADA ORIENTAL COMO OCCIDENTAL JUNTO A LOS ANDENES DE LA AVENIDA CARRERA 60 ENTRE AVENIDA 26 Y CALLE 67B AMENAZA DE MANERA GRAVE, OSTENIBLE E INMINENTE, LOS DERECHOS COLECTIVOS EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDYA CRISTINA VARGAS GALINDO ACCIÓN POPULAR ACCIÓN POPULAR BUTITICA LUIS ENRIQUE ACCIÓN POPULAR DANIEL CHIAPPE CERÓN ACCIÓN POPULAR CLAUDIA MARCELA INSTITUTO DESARROLLO IDU. CUANTIA DE LAS PRETENSIONES DE URBANO CONTRACTUAL PEDRO MAURICIO DAZA PERTENENCIA Flor Alba Bonilla Vda. De Reparación Directa Fuentes 2500023360002013 0224400 1100131030372005 0050200 2500023260001998 0129201 (0097401) Cadsa Gestiones y Proyectos Accion de Nulidad y 2500023150002001 S.A. y Constructores Civiles Restablecimiento del 0101301 Derecho Ltda - CIVILCO Acción de Nulidad y Cadsa Gestiones y Proyectos 2500023260002001 Restablecimiento del S.A. 0154401 Derecho QUE SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 126 DE 2006 CELEBRADO ENTRE EL IDU Y LA FIRMA PABLO EMILIO BOCAREJO $ 964.207.410.00 INGENIEROS CONSULTORES, Y SE PAGUE AL IDU POR CONCEPTO DE CONTRATO 126 DE 2006 PERJUICIOS CAUSADOS AL IDU POR MAYOR COSTO EN LA ELABORACION DE DISEÑOS Y MAYOR COSTO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS . SE DECLARE LA PERTENENCIA Y COMO CONSECUENCIA SE CONDENE A RESTITUIR EL INMUEBLE CON NOMENCLATURA AV. CARACAS NO. 51 - 18 SUR, FOLIO DE MATRICULA NO. 50 S-93159,IGUALMENTE SE CANCELE EL VALOR DE LOS FRUTOS NATURALES O CIVILES DEL INMUEBLE EN AV. CARACAS NO. 51 - 18 SUR $140.427.071 MENCIÓN Y QUE FUERON DEJADOS DE PERCIBIR.COMO PRETENSIÓN SUBSIDIARIA PRETENDE EL DEMANDANTE QUE SI RESULTA IMPOSIBLE LA REIVINDICACIÓN MATERIAL DEL BIEN SE LE CANCELE EL VALOR DEL AVALUO COMERCIAL QUE ESTIMA;EL CUAL ES LA SUMA DE $104.000.000 FREDDY NEIL ALZATE CARREÑO EI FPI PENDIENTE VERIFICACION FREDDY NEIL PAGO DE COSTAS A ALZATE CARREÑO FAVOR DEL IDU FAVORABLE SENTENCIA QUE REVOCA LA SENTENCIA DEL 28-112002, EN SU LUGAR DECLARA ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUALMENTE RESPONSABLE AL IDU POR EL DAÑO ESPECIAL SUFRIDO POR FLOR ALBA PAGO DE LA SUMA DE BONILLA VIUDA DE FUENTES, CONDENAR AL IDU A DINERO POR VALOR DE PAGAR LA SUMA DE $126.678.595, NIEGANSE LAS $126,678,595 RESTANTES SUPLICAS DE LA DEMANDA. SE ORDENA ACTUALIZAR LA CONDENA Y RECONOCER INTERESES DESDE LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA OBRA HASTA QUE SE DE CABAL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA. CONDENAR AL IDU A PAGAR A LOS ACTORES COMO REPARACION DEL DAÑO ESPECIAL CAUSADO, A TITULO DE DAÑO EMERGENTE LA SUMA DE 241.391.886 $100.000.000,oo Y A TITULO DE LUCRO CESANTE LA SUMA DE 194/1996 $141.391.886,OO,POR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR AV. BOYACA CON CALLE 68. FSI FAVORABLE DESFAVORABLE QUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCIÓN 39701, POR MEDIO DE LA CUAL EL IDU ADJUDICO LA LICITACIÓN PUBLICA IDU-LP-GPTN-149-2000, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DE ACCESO Y 120.000.000 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO TRANSMILENIO DE LA Licitación 149-2000 ESTACIÓN DE CABECERA "PORTAL AUTONORTE" (EN LA AUTOPISTA NORTE), POR FALTA DE MOTIVACIÓN DE DERECHO Y DESVIACIÓN DEL PODER. ADFSI DESFAVORABLE PENDIENTE DE FALLON/A 122.000.000 QUE SE DECLARE QUE EL IDU INCUMPLIO EL CTO IDU-10-199-00-99 IDU-UEL-10-199-00-99 FSI FAVORABLE FAVORABLE SENTENCIA MEDIANTE EL CUAL SE REVOCA LA SENTENCIA PROFERIDA EL 29-06-2004 POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, DECLARASE NO PROBADA LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE FORMULADA POR LA DEMANDADA EN CONTRA DEL EXPERTICIO ALLEGADO POR LA PARTE ACTORA, NIEGANSE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, SIN CONDENA E COSTAS. CUMPLIDO PARCIALMENTE, NYDIA EN TRAMITE PAGO MALDONADO ROA DE INTERESES N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA 66 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO Orlando Baquero Avila y Reparación Directa Otros 2500023260002001 0100301 SE ORDENE EL PAGO DE PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES COMO 2.000.000.000 CONSECUENCIA EL HECHO DAÑOSO OCURRIDO EN EL PUENTE PEATONAL N/A UBICADO EN LA AUTOPISTA NORTE CON CALLE 122. ADFSI FAVORABLE PENDIENTE DE FALLO N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA Carmel Club Campestre 2500023260002005 0157001 SE DECLARE QUE SE DIO UNA RUPTURA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL Y 826.582.178 EN CONSECUENCIA A FIN DE REPARAR EL DESEQUILIBRIO SE ORDENE EL N/A PAGO DE LA SUMA DE DINERO DE 826.582.178 ADFSI FAVORABLE PENDIENTE DE FALLO N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA ADFSI FAVORABLE PENDIENTE DE FALLO N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA ADFSI FAVORABLE PENDIENTE DE FALLO N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA AA PENDIENTE DE FALLO PENDIENTE DE FALLON/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA ADFSI FAVORABLE PENDIENTE DE FALLO N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA REVOCAR PARCIALMENTE LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ 29 LABORAL, EL 27 DE JUNIO DE 2013 Y EN SU LUGAR DECLARAR QUE ENTRE CESAR AUGUSTO HIGUERA P Y LA UNIÓN TEPORAL GTM EXISTI UN CONTRATO DE TRABAJO; CONDENAR A LA UNION EMPORAL GTM Y SOLIDARIAMENTE AL IDU EN SU CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE LA OBRA AL AL DESPACHO PENDIENTE FAVORABLE DE RESOLVER RECURSO DESFAVORABLE EXTRAORDINARIO PAGO DE CASACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS CESANTIAS Pagar $14,980, INTERESES CESANTIAS $45, PRIMA $14.980, VACACIONES $6.695, SALARIOS DEBIDOS $179.760, INDEMNIZACION POR DESPISO SIN JUSTA CAUSA $299.600, INDEMNIZACIÓN MORATORIA $19,973,33 DIARIOS DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2011 HASTA EL MOMENTO EN QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEBIDAS. pendiente NYDIA MALDONADO ROA EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA RD N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA Acción Contractual QUE SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DEL IDU EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO IDU-BM-165-2005. QUE SE DECLARE QUE EN LA EJECUCIÓN DEL 6.030.048.995 CONTRATO NO. IDU-BM-165-2005,SE PRESENTÓ UN DESEQUILIBRIO IDU-BM-165-2005 ECONÓMICO EN CONTRA DE CICON S.A. LIQUIDACION DEL CONTRATO 165 DE 2005. Acción Contractual 2500023260002008 0059901 Consorcio Equipos Universal Accion Contractual 2500023260002002 0049201 30.496.493.320 2500023260002011 00138600 QUE SE DECLARE AL IDU RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ANTIJURIDICOS DE TODO ORDEN OCASIONADOS AL SEÑOR MANUEL ARTURO GAITAN COPETE Y A LA SOCIEDAD MANUERL GAITAN Y CIA S EN C CON LOS MB - 237 -2004 10.095.933.840 TRABAJOS PUBLICOS IMPROVISADOS REALIZADOS ENTRE EL 14 DE MARZO DE 2007 Y EL 11 OCTUBRE DE 2009 SOBRE LA CARRERA 86 ENTRE CALLE 23 Y 25 SUR DE BOGOTA (CONTRATO NO MB 237 DE 2004) Cicon S.A. Manuel Arturo Gaitan Consorcio Silva CEDIC S.A. Reparación Directa Fajardo German Ramirez Rodriguez Accion Contractual 2500023260002007 0009701 Recurso Extrardinario 1100131050192006 de Casación 0025401 Cesar Augusto Higuera Puerto Recurso Extrardinario 1100131050292011 y Otros de Casación 0075501 Maran Ltda y Andrés Bradford Pedraza. Union Acción Contractual Temporal Maran 019 Vansolix S.A. restructuración y Colombia S.A. 2500023260002011 0138900 en Acción de Nulidad y 2500023240002011 Hilty Restablecimiento del 0085500 Derecho SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 2271 DEL 11 DE SEP/01 Y/O DE LA RESOLUCION 3224 DEL 28 DE NOV/01 EXPEDIDAS POR LA ENTIDAD 148-2000 DEMANDADA POR MEDIO DE LAS CUALES SE IMPONE UNA MULTA Y SE RESUELVE UN RECURSO RESPECTIVAMENTE. CONTRATO148/00 QUE SE DECLARE QUE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 147 DE 2002 SUSCRITO ENTRE EL IDU Y ACI PROYECTOS SE PRESENTO UN ROMPIMIENTO DE LA ECUACION CONTRACTUAL POR CAUSAS NO 3.404.078.965 IMPUTABLES AL CONTRATISTA OCASIONANDOLE UN DETRIMENTO 147-2002 PATRIMONIAL INJUSTIFICADO. VALORES NO CANCELADOS POR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADICIONALES DE GESTION SOCIAL PREDIAL. QUE SE DECLARE QUE EXISTIO UN CONTRATO DE TRABAJO Y SE CONDENE 693.063.529 AL PAGO DE PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES CAUSADOS COMO N/A CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO SUFRIDO POR EL ACTOR. 100.164.000 QUE SE DECLARE QUE EL CONTRATO LABORAL, SUSCRITO POR LOS TRABAJADORES DEMANDANTES CON LA UNION TEMPORAL GTM, ES UN N/A CONTRATO POR DURACION DE LA OBRA O LABOR, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA NO 071 DE 2008 QUE SE DECLARE QUE EL IDU INCUMPLIO LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES QUE LE ERAN EXIGIBLES EN SU CALIDAD DE ENTIDAD CONTRATANTE DURANTE LA EJECUCION DEL (CONTRATO NO 85 1.112.021.176 DE 2005) 85-2005 QUE SE DECLARE EL ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA Y LA MEDIDA DE CORRECCION A FAVOR DE LA UNION TEMPORAL MARAN-019 SOLICITA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 123, 125, 127, 128, 270, 271, 272, 273 Y 324 DE 2010, MEDIANTE LAS CUALES LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA ADELANTÓ UN PROCESO DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA A FAVOR DE LA EMPRESA DE TRANSMILENIO S.A., SOBRE 4 INMUEBLES QUE ERAN PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE, UBICADOS EN LA CALLE 25 A N 13 A - 18, EN LA CALLE 25 A N. 13 A -28/30, AVENIDA CALLE 26 2.647.131.267 N 13 A-37 Y CARRERA 13 A N 25 A-09 DE BOGOTÁ, EXPROPIACIÓN CON N/A DESTINO A LA CONSTRUCCIÓIN DE LA FUTURA ESTACIÓN CENTRAL DE TRANSMILENIO. N/A REVOCAR EL NUMERAL TERCERO DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO 19 LABORAL DEL CIRCUITO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO POR GERMAN RAMIREZ RODRIGUZ, PARA EN SU LUGAR ABSOLVER A LAS AL DESPACHO PENDIENTE DESFAVORABLE DE RESOLVER RECURSO FAVORABLE EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DEMANDADAS SOLIDARIAMENTE; REVOCAR LA CONDENA SOLIDARIA IMPUESTA CONTRA EL IDU, PARA EN SU LUGAR ABSOLVER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PRETENSIONES A ESTAS DEMANDADAS SOLIDARIAS. LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ERU DENTRO DE ESTE PROCESO SE LLEVA A CABO EN LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 215 DE 2009 SUSCRITO ENTRE LA ERU Y TRASNMILENIO Silvia Pilar Forero Bonilla Acción de Nulidad y 2500023420002013 Restablecimiento del 0064500 Derecho LA DEMANDANTE SOLICITA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN N. 2561 DE 2012 EXPEDIDA POR EL IDU EN QUE LA DECLARAN INSUBSISTENTE EL 30.799.467 NOMBRAMIENTO DE LA DEMANDANTE, Y A TITULO DE N/A RESTABLECIMIENTO ORDENAR AL IDU A REINTEGRAR A LA DEMANDANTE AL EMPLEO QUE DESEMPÉÑABA EN EL MOMENTO DEL RETIRO 67 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE Corporación Nuevo Arco Iris Reparación Directa Hotel Santa Monica Jairo Emiro Caicedo Muñoz y Reparación Directa otros Maria Cristina Camargo Rojas del Instituto Urbano. Desarrollo de Pilar Empresa Telecomunicaciones Bogotá S.A. E.S.P. Duilio German Delgado Natalia Yadira Castilla Caro Carlos Arevalo Enrique Graciela Villamizar 1100133310382009 0028701 Nulidad y 2500023420002014 Restablecimiento del 0309000 Derecho - Laboral Proceso Ejecutivo 2500023260001999 0265701 ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO RECONOCIMIENTO DE UN DAÑO EMERGENTE REPRESENTADOS EN LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LA CORPORACION NUEVO ARCO IRIS RESPECTO DE LA DESESTABILIZACION ESTRUCTURAL DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRERA 3 24 - 11, INMUEBLE EN DONDE FUNCIONO EL HOTEL SANTA 400.000.000 MONICA, DESESTABILIZACION QUE SE GENERO POR EXCAVACIONES Y LA 136-2007 DEMOLICION DE LAS CONSTRUCCIONES CONTIGUAS, CON OCASION DE LA REALIZACION DE LAS OBRAS PUBLICAS DE AMPLIACION Y CONDICIONAMIENTO DE LA TRONCAL TRANSMILENIO POR LA CALLE 26. TRANSMILENIO FASE III SE DECLARE QUE LA NACION - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DOMICIARIOS, EL IDU, LA SOCIEDAD GAS NATURAL S.A. E.S.P, LA SOCIEDAD ALGARRA S.A., LA SOCIEDAD VOLCARGA S.A., EL SEÑOR LUIS EDUARDO COBOS SANDOVAL Y EL SEÑOR JUAN CAMILO FUQUEN PEREZ SON RESPONSABLES DE LA TOTALIDAD DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A: LOS FAMILIARES POR LA MUERTE ALEJANDRA VELASQUEZ CAICEDO, ROSA ELENA BARACALDO, JOSE LEIBER VEGA, JOSE BERLAIN VEGA CIFUENTES, GLADIS LUCIA VELASQUEZ DE URQUIZA Y LIBIA SORAIDA URQUIZA VELASQUEZ. EN HECHOS DE PUBLICO CONOCIMIENTO E IMPACTO NACIONAL EL DIA 22 DE DICIEMBRE N/A 4.776.046.584 E 2007, EL VEHICULO DE PLAZAS FTM 594, PROPIEDAD DEL SEÑOR LUIS EDUARDO COBOS SANDOVAL, DISTRIBUIROR DE LECHE ALGARRA, AFILIADOA A LA SOCIEDAD VOLCARGA S.A., CONDUCIDO POR EL SEÑOR JUAN CAMILO FUQUEN PEREZ, IMPACTO CONTRA EL CENTRO DE MEDICION DE GAS NATURAL DEL INMUEBLE UBICADO ENLA CALLE 44 Nº 20 61 SUR DE BOGOTA PRODUCIENDO UNA EXPLOSION QEU CAUSO LA MUERTE DE 7 PERSONAS. TAMBIEN PRODUJO LA DESTRUCCION Y DERRUMBRE DEL PRR SE PRESTA PARA QUE DESDE LA TARDE SE UBIQUEN HABITANTES DE CALLE. 3.4 EN QUE EL IDU RECONOZCA EL PAGO POR CONCEPTO DE AUXILIO DE CESANTIAS DEFINITIVO BAJO EL REGIMEN RETROACTIVO CONSOLIDADO POR LA ACTORA POR EL TIEMPO QUE ESTUVO VINCULADA AL IDU, ES DECIR DESDE EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1983 HASTA EL 2 DE FEBRERO DE 691.880.024 N/A 2011, PRESTACION QUE SE DEBE LIQUIDAR CON EL ULTIMO SALARIO DEVENGADO A RAZON DE UN MES DE SUELDO POR CADA AÑO DE SERVICIOS ASI COMO LA SANCION MORATORIA POR EL NO PAGO OPORTUNO. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO AA N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA RD N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA FAVORABLE FAVORABLE CONFIRMASE LA SENTENCIA DEL 17 DE AGOSTO DE 2006, QUE ORDENO CONTINUAR CON A EJECUCION Y DECLARO INFUNDADAS LAS EXCEPCIONES DE LA DEMANDADA. N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA N/A NYDIA MALDONADO ROA MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE $ 934.841.623.20 MAS INTERESES MORATORIOS CORRESPONDIENTE AL VALOR DE LA GARANT¡A DE 934.841.623 ESTABILIDAD AMPARADA POR LA P¢LIZA 9532443 EXPEDIDA POR SEGUROS 62-1994 DEL ESTADO PARA CUBRIR DICHO RIESGO EN EL CONTRATO 062 DE 1994 CONFORME A LO ORDENADO EN LA RESOLUCI¢N 649 DE 1998. EL IDU EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON EL CONTRATISTA COMPAÑIA DE ESTUDIOS INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES CEIC LTDA OCASIONAROS DAÑOS A LA RED DE PROPIEDAD DE ETB EN LA TRAVERSAL 72A POR 71A, VIA SIERRA MORENA 84.622.455 169-2005 AL FRENTE DE CARABINEROS, AVENIDA SIERRA MORENA POR 53 SUR, AVENIDA SIERRA MORENA POR 73 SUR, AVENIDA SIERRA MORENA ENTRE DIAGONAL Y AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICENCIO CENTRAL Y CALLE 69F SUR POR CARRERA 67. FSI FAVORABLE FAVORABLE CONFIRMAR LA SENTENCIA DE FECHA 31 DE JULIO DE 2014, PROFERIDA POR EL JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO DE DES CONGESTIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ CONFORME A LO EXPUESTO EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA N/A PROVIDENCIA. SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS. TERCERO: UNA VEZ EJECUTORIADA ESTA PROVIDENCIA, DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL JUZGADO DE ORIGEN, CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Acción de Nulidad y Restablecimiento del 1100133310212011 Derecho 0011600 EL IDU VIOLO EL TRAMITE QUE DEBIO SEGUIR PARA DECLARAR LA INSUBSISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO DEL SR. DULIO CENTANARO. EL DEMANDANTE SE ENCONTRABA VINCULADO AL IDU, DESEMPEÑÁNDO COMO ÚLTIMO CARGO EL DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIFO 222 GRADO 4 (E), SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DE EJECUCIONES FISCALES DEL IDU, SEGÚN RESOLUCIÓN DE ENCARGO 2600 DEL 13-06-2007. MEDIANTE RESOLUCIÓN 3729 DEL 1-10-2009 Y OFICIO STRH-516 DE LA MISMA FECHA, LE FUE INFORMADA LA TERMINACIÓN DEL ENCARGO POR POSESIÓN EN 14.000.000 PERIODO DE PRUEBA DEL SEÑOR PEDRO PABLO RAMIREZ FLOREZ. EL N/A SEÑOR RAMÍREZ, MEDIANTER OFICIO IDU-012752-STJEF-566, PUESTO AL CORREO EL 22-02-2010, REMITIÓ CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL DEMANDANTE. MEDIANTE RESOLUCIÓIN 2322 DEL 26-072010, FUE DECLARADO INSUBSISTENTE EN EL CARGO DESEMPEÑADO. MEDIANTE RESOLUCIÓN 3199 DEL 15-10-2010 FUE CONFIRMADA LA DECLARACIÓN. SOLICITA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES DE DECLARACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE INSUSBSISTENCIA. ACSI FAVORABLE PENDIENTE DE FALLO N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA 1100133360362012 0008000 DECLARAR QUE EL IDU Y TRANSMILENIO SON ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUALMENTE RESPONSABLES DE TODOS LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, POR LOS HECHOS OCURRIDOS EL 4 DE JUNIO DE 2010 A LAS 8:10 AM, CUANDO LA N/A 92.050.827 SEÑORA SE DESPLAZABA A SU LUGAR DE TRABAJO EN EL SISTEMA TRANSMILENIO Y EL ARTICULADO DE PROPIEDAD DE SI 99 S.A., FRENO BRUSCAMENTE CAUSANDOLE LESIONES GRAVES A LA DEMANDANTE. ACCIDENTALIDAD EN EL SISTEMA QUE INVOLUCRA UN CONCESIONARIO. EI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA 1100133350242013 0012100 DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 2564 DEL 2012 EN LA CUAL SE 13.854.482 DECLARA INSUBSISTENTE EL NOMBRAMIENTO DEL SR. CARLOS ENRIQUE N/A FAJARDO AREVALO. EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA 1100133350302013 0018800 NULIDAD DE LA RESOLUCION 2563 DE 2012 POR MEDIO DE LA CUAL SE 21.784.960 HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA Y SE DECLARA N/A INSUBSISTENTE UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. FPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA de de Reparación Directa Centanaro 2500023360002013 0224200 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES Reparación Directa Medio de Control Fajardo Nulidad y Restablecimiento del Derecho Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho 1100133310342009 0034600 68 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO Alcibiades castillo Lopez y Reparación Directa otros 1100133317192012 0000300 LA SEÑORA ANA IDALI CASTILLO VILLEGAS (Q.E.P.D.) EL PASADO 31 DE MARZO DE 2009 EN RAZÓN A SU TRABAJO COMO MENSAJERA, SE DIRIGÍA EN SU MOTOCICLETA A ESO DE LAS 2:05 DE LA TARDE POR LA AVENIDA CARRERA 72 Y/O AVENIDA BOYACÁ EN SENTIDO SUR-NORTE CARRIL LENTO. EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA, CUANDO LA SEÑORA ANA IDALI CASTILLO VILLEGAS (Q.E.P.D.) SE DIRIGÍA POR LA AVENIDA CARRERA 72 YFO AVENIDA BOYACÁ CON CALLE SEGUNDA SUR, MAS EXACTAMENTE FRENTE AL NUMERO 2-36 SUR DE ESTA CIUDAD, AL MOMENTO DE IR POR EL CARRIL IZQUIERDO A BAJA VELOCIDAD, CUANDO ESTABA ADELANTANDO UN VEHÍCULO, CAE EN UN PROFUNDO HUECO QUE EXISTÍA EN LA VÍA EN ESE EXACTO LUGAR, TAPADO CON PASTO QUE HABÍA NACIDO DENTRO DE ÉL, HUECO EN EL ASFALTO QUE OCASIONA QUE PIERDA EL CONTROL, CAIGA DE SU MOTOCICLETA RODANDO VARIOS 1.066.377.300 METROS. AL MOMENTO DE CAER DE LA MOTOCICLETA POR LA PERDIDA N/A DE CONTROL DE LA MISMA, DERIVADA DE CAER EN EL HUECO ES ATROPELLADA POR EL VEHÍCULO QUE RODABA POR EL CARRIL DERECHO Y AL CUAL IBA ADELANTANDO EN EL MOMENTO DEL SUCESO, TIPO FURl, las cuales demandaron una Mayor cantidad de rajón, sustancialmente distinta a la originalmente prevista. Se declaró que el IDU, no le reconoció a CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A., los Mayores Costos correspondientes a las siguientes obras: Obras de pilotaje ejecutadas en los antiguos predios de la antigua fábrica de Tubos Moore, en las cuales se encontraron grandes rocas en el subsuelo y no estratos arcillosos. Se declaró que el IDU, no le reconoció a CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A., los costos correspondientes a las obras de demolición no previstas del Contrato IDU 134-2007. - Se declaró que el IDU, debe reconocer a CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A., los Mayores Costos reclamados por ésta en la comunicación 134-4812011 de 17 de Marzo de 2011, Jose Crisanto Parra Torres Reparación Directa Maria Silva Reyes 1100133310312011 0010400 ZONA 1: REPARACION DIRECTA POR EL FALLECIMIENTO DEL MENOR JOSE ALEJANDRO PARRA SILVAOCACIONADO POR LA FALLA DEL SERVICIO 259.750.000 CONSISTENTE EN LA FALTA DE VIGILANCIA Y OMISION DE INSTALAR LAS N/A DEBIDAS VALLAS O CERRAMIENTOS EN EL CANAL DEL CAÑO UBICADO EN LA CALLE 129B CON 129 BARRIO MIRAMAR DE SUBA Ricardo Sabogal Gomez 1100133310312012 0000200 Reparación Directa CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA FIIA FAVORABLE N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA EI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA FIIA N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA EL SOLICITANTE PRESTO SUS SERVICIOS AL IDU DESDE EL 26 DE ENERO DE 2004 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2011, PRESTANDO SUS SERVICIOS 118.756.019 PROFESIONALES COMO CONTRATISTA EN LA SUBDIRECCION TECNICA DE DTA-PSP-198-2010 Y OTROS OPERACIONES. SOLICITA LA DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE UNA RELACION LABORAL Y LA INDEMNIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES. EI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 20125160063891DEL 7 DE FEBRERO DE 2012 MEDIANTE EL CUAL EL IDU NEGO EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES A Indeterminada DTA-PSP-1043-2009 Y OTROS QUE TIENE DERECHO POR HABER LABORADO AL SERVICIO DEL IDU COMO CONTRATISTA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 DE ABRIL DE 2001 AL 30 DE JUNIO DE 2010. CONTRATO REALIDAD. EI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA ACPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA EI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA EI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA 4.300.000 SE DECLARE ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUAL AL IDU POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADO A LOS DEMANDANTES POR LA OMISIÓN 135-2007 EN LA CONSTRUCCIÓN EN LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR AL GARAJE UBICADO EN LA CARRERA 10 NO 15 -026 SUR DE ESTA CIUDAD Gabriel Ramirez Ortiz Medio de Control Nulidad y 1100133350292013 Restablecimiento del 0022200 Derecho QUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCION 2568 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA 17.056.054 Y SE DECLARA INSUBSISTENTE UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. QUE N/A COMO CONSECUENCIA SE REINTEGRE DE MANERA INMEDIATA AL CARGO COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL IDU. Ordinario Laboral 1100131050032012 0063800 DECLARAR LA RELACION LABORAL QUE EXISTIO ENTRE EL SR. JAVIER SANTIAGO FLOREZ PASTRANA Y EL CONSORCIO OCCIDENTAL. SE DECLARE LA SOLIDARIDAD DE LAS SOCIEDADES GEOS CONSULTING S.A. 17.229.091 GEOS CONSTRUCCIONES S.A.S. CARLOS AUGUSTO JOLY HERRERA, H&H 29-2009 ARQUITECTURA S.A., CONSTRUCTORA INCA LTDA, MIEMBROS DEL CONSORCIO OCCIDENTAL. IGUALMENTE SE DECLARE RESPONSABLE SOLIDARIAMENTE AL IDU. Abel Carvajal Montoya Ordinario Laboral 1100131050232012 0073300 DECLARAR AL IDU, CONTRATANTE Y COMO CONTRATISTAS DEL TRANSMILENIO DEL SUR S.A Y TRANS NQS SUR S.A.S SON 11.780.000 SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON EL CONTRATISTA O 180-2003 SUBCONTRATISTA CONMATEC S.A.S. DE LAS CONDENAS QUE SE PROFIERAN EN ESTE PROCESO DEL SEÑOR ABEL CARVAJAL MONTOYA Natalia Garzón Abril Ordinario Laboral 1100131050122012 0059200 17.733.916 Florez OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO N/A 1100133360362013 0046000 Javier Santiago Pastrana RESEÑA DEL FALLO FINAL N/A Reparación Directa Mauricio Forero Silva FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) N/A William Yesid Pedraza Medio de Control Nulidad y 1100133350192013 Restablecimiento del 0081300 Derecho FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) EPPI SE DECLARE ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, A LA REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR WILLIAM YESID PEDRAZA RAMÍREZ, COMO REPARACIÓN DEL DAÑO OCASIONADO DE ORDEN MATERIAL, MORAL Y DAÑO A LA SALUD, 294.750.000 SUBJETIVOS Y OBJETIVOS, ACTUALES Y FUTUROS; LO ANTERIOR OBEDECE N/A A LOS HECHOS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2012 EN LOS CUALES EL SEÑOR WILLIAM TUVO ACCIDENTE EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA CARRERA 30 ENTRE CALLES 17 Y 19 EN SENTIDO SURNORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Medio de Control Nulidad y 1100133350222013 Julio Andres Vargas Mendoza Restablecimiento del 0024400 Derecho ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) DECLARAR LA RELACION LABORAL ENTRE LA SRA. NATALIA GARZON ABRIL Y EL CONSORCIO OCCIDENTAL. DECLARAR QUE EL IDU ES 29-2009 SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE POR LAS OBLIGACIONES LABORALES QUE SE ME ADEUDAN EN EJECUCION DEL CONTRATO 029 DE 2009. 69 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO Luz Angela Poveda Garcia Ordinario Laboral 1100131050362013 0006400 11.334.000 QUE ENTRE LA DEMANDANTE Y LA UNION TEMPORAL GTM EXISTIO UNA RELACION LABORAL. QUE EL IDU ES SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EN 71-2008 EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA UNION TEMPORAL. CONTRATO 071 DE 2008 EI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA Eliecer Moreno Asprilla Ordinario Laboral 1100131050262013 0005100 11.334.000 QUE ENTRE LA DEMANDANTE Y LA UNION TEMPORAL GTM EXISTIO UNA RELACION LABORAL. QUE EL IDU ES SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EN 71-2008 EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA UNION TEMPORAL. CONTRATO 071 DE 2008 EI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA Sandra Liliana Machuca Ordinario Laboral 1100131050262013 0019400 11.790.000 QUE ENTRE LA DEMANDANTE Y LA UNION TEMPORAL GTM EXISTIO UNA RELACION LABORAL. QUE EL IDU ES SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EN 71-2008 EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA UNION TEMPORAL. CONTRATO 071 DE 2008 EI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA Martha Cecilia Boada Ordinario Laboral 1100131050342012 0056900 31.001.822 QUE ENTRE LA DEMANDANTE Y LA UNION TEMPORAL GTM EXISTIO UNA RELACION LABORAL. QUE EL IDU ES SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EN 71-2008 EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA UNION TEMPORAL. CONTRATO 071 DE 2008 EI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA 1100131050032013 0087000 QUE SE RECONOZCA QUE LOS DEMANDADOS NO CUMPLIERON CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION QUE EXIGE LA LEY, QUE LOS DEMANDANTES ADEUDAN A LA RECLAMANTE LO CORRESPONDIENTE A LA INDEMNIZACION POR CULPA PATRONAL Y LOS PERJUICIOS 12.320.000 66-2009 PATRIMONIALES O MATERIALES Y EXTRAPATRIMONIALES. ACCIDENTE OCURRIDO EL 29 DE JULIO DE 2011 POR DERRUMBE DE TIERRA Y LAMINAS DE ACERO. OBRA QUE ADELANTA EL DISTRITO EN LA CALLE 151 CON CARRERA 9 EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA 1100131050222014 0010800 IMPONER SOLIDARIAMENTE A LAS SOCIEDADES DEMANDADAS GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS SL SUCURSAL EN COLOMBIA, GRANDI LAVORI FINCOSIT S P A SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION H&H ARQUITECTURA S.A. Y CONSTRUCTORA INCA S.A.S. INTEGRANTES DE LA 11.334.000 UNION TEMPORAL GTM Y SOLIDARIAMENTE AL IDU A FAVOR DE LA 71-2008 DEMANDANTE A PAGAR EL VALOR DE LOS SALARIOS, CESANTIAS, INTERESES, VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES, INDEMNIZACION POR LA RELACION LABORAL QUE EXISTIO ENTRE LA DEMANDANTE Y LA UNION TEMPORAL GTM EN DESARROLLO DEL CONTRATO 071 DE 2008. EI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA EPPI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA EI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA EI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA CUMPLIDA NYDIA MALDONADO ROA Marlene Cervantes Jenifer Ivone Nuñez Ordinario Laboral Ordinario Laboral Ordinario Laboral 1100131050232014 0056700 Juana Beatriz Lovera Venegas Ordinario Laboral 1100131050282013 0046000 Miguel Niño 1100131050032013 0008700 Ana Concepción Forero Luis Eduardo Patiño Umaña Ordinario Laboral FSI DESFAVORABLE DESFAVORABLE CONFIRMAR LA SENTENCIA APELADA, MEDIANTE LA CUAL SE CONDENO AL IDU A RECONOCER Y PAGAR AL DEMANDANTE, LA PENSIÓN SANCIÓN DESDE EL 27 DE JUNIO DE 2001 CON LOS CORRESPONDIENTES INCREMENTOS DE LEY; DECLARAR PROBADA LA PAGO PENSION EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LAS MESADAS PENSIONALES CAUSADAS CON ANTERIORIDAD AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2003; CONDENA EN COSTAS A LA DEMANDADA EI N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA Acción de Tutela SOLICITA AL JUEZ TUTELAR EN SU FAVOR EL DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL INVOLUCRADO, ORDENÁNDOLE AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU QUE COMO MEDIDA PROVISIONAL SE SUSPENDA EL DESARROLLO DEL EJE 4 DEL CONTRATO IDU-1877-2004, 1100140030452015 PROTECCIÓN DERECHO FUNDAMENTAL CORRESPONDIENTE A LA CALLE 2- ENTRE CARRERAS 86 Y 96 HASTA 1877-2014 0137500 TANTO NO SEA APROBADO POR LOS HABITANTES DE CADA UNO DE LOS PREDIOS INVOLUCRADOS (PREDIOS DE LA CALLE 2 EN EL BARRIO PATIO BONITO) Y LLEGAR A UN ACUERDO CON EL IDU A TRAVÉS DEL PUNTO CREA DONDE EL BENEFICIO SEA COLECTIVO”. RD N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA Acción de Tutela SOLICITA AL JUEZ TUTELAR EN SU FAVOR EL DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL INVOLUCRADO, ORDENÁNDOLE AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU QUE COMO MEDIDA PROVISIONAL SE SUSPENDA EL DESARROLLO DEL EJE 4 DEL CONTRATO IDU-1877-2004, 1100140030272015 PROTECCIÓN DERECHO FUNDAMENTAL CORRESPONDIENTE A LA CALLE 2- ENTRE CARRERAS 86 Y 96 HASTA 1877-2014 0027700 TANTO NO SEA APROBADO POR LOS HABITANTES DE CADA UNO DE LOS PREDIOS INVOLUCRADOS (PREDIOS DE LA CALLE 2 EN EL BARRIO PATIO BONITO) Y LLEGAR A UN ACUERDO CON EL IDU A TRAVÉS DEL PUNTO CREA DONDE EL BENEFICIO SEA COLECTIVO”. RD N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA Recurso Extrardinario 1100131050162007 de Casación 0084201 Ana Leonor Mayorga Lizcano Ordinario Laboral Rosalba Martinez Carlos Julio Rincon EL SR. PUBLIO ANTONIO FORERO VALLEJO LABORO CON EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL PUENTE CALLE 100 CONTRATO 368 DE 2001. SE CONDENE SOLIDARIAMENTE AL IDU AL PAGO DE LAS MESADAS Indeterminada 368-2001 PENSIONALES CAUSADAS A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2002 Y HASTA LA FECHA EN QUE PROFIERA LA SENTENCIA. PAGAR PENSION POR INVALIDEZ. DECLARAR QUE ENTRE EL SRA. JUANA LOVERA Y LA UNIO TEMPORAL GTM EXISTIO UNA RELACION LABORAL. Y EL IDU ES SOLIDARIAMENTE 11.334.000 RESPONSABLE EN EL PAGO AL DEMANDANTE DE LOS SALARIOS, 71-2008 PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES RECLAMADAS. CONTRATO DE OBRA 071 DE 2008. DECLARAR QUE ENTRE EL SR. MIGUEL NIÑO Y LA UNIO TEMPORAL GTM EXISTIO UNA RELACION LABORAL. Y EL IDU ES SOLIDARIAMENTE 11.790.000 RESPONSABLE EN EL PAGO AL DEMANDANTE DE LOS SALARIOS, 71-2008 PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES RECLAMADAS. CONTRATO DE OBRA 071 DE 2008. 1100131050212013 0097400 CONDENAR AL IDU A RECONOCER Y PAGAR LA PENSIÓN SANCIÓN DEL Indeterminada SEÑOR LUIS EDUARDO PATIÑO UMAÑA DESDE EL DIA 27 DE JULIO DE 2001, N/A FECHA EN LA QUE EL DEMANDANTE CUMPLIO 60 AÑOS EDAD. DECLARAR QUE ENTRE ANA LEONOR MAYORGA LIZCANO Y LA UNION TEMPORAL GTM EXISTIO RELACION LABORAL DESDE EL 1 DE JULIO DE 2010 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2011. QUE SE DIO POR TERMINADO EL 71-2008 11.790.000 CONTRATO SIN JUSTA CAUSA. QUE EL IDU ES SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EN EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES. 70 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO Acción de Tutela SOLICITA AL JUEZ TUTELAR EN SU FAVOR EL DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL INVOLUCRADO, ORDENÁNDOLE AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU QUE COMO MEDIDA PROVISIONAL SE SUSPENDA EL DESARROLLO DEL EJE 4 DEL CONTRATO IDU-1877-2004, 1100140030182015 PROTECCIÓN DERECHO FUNDAMENTAL CORRESPONDIENTE A LA CALLE 2- ENTRE CARRERAS 86 Y 96 HASTA 1877-2014 0106300 TANTO NO SEA APROBADO POR LOS HABITANTES DE CADA UNO DE LOS PREDIOS INVOLUCRADOS (PREDIOS DE LA CALLE 2 EN EL BARRIO PATIO BONITO) Y LLEGAR A UN ACUERDO CON EL IDU A TRAVÉS DEL PUNTO CREA DONDE EL BENEFICIO SEA COLECTIVO”. RD N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA Acción de Tutela SOLICITA AL JUEZ TUTELAR EN SU FAVOR EL DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL INVOLUCRADO, ORDENÁNDOLE AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU QUE COMO MEDIDA PROVISIONAL SE SUSPENDA EL DESARROLLO DEL EJE 4 DEL CONTRATO IDU-1877-2004, 1100140030392015 PROTECCIÓN DERECHO FUNDAMENTAL CORRESPONDIENTE A LA CALLE 2- ENTRE CARRERAS 86 Y 96 HASTA 1877-2014 0131700 TANTO NO SEA APROBADO POR LOS HABITANTES DE CADA UNO DE LOS PREDIOS INVOLUCRADOS (PREDIOS DE LA CALLE 2 EN EL BARRIO PATIO BONITO) Y LLEGAR A UN ACUERDO CON EL IDU A TRAVÉS DEL PUNTO CREA DONDE EL BENEFICIO SEA COLECTIVO”. RD N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA Jose Querubin Salcedo Acción de Tutela SOLICITA AL JUEZ TUTELAR EN SU FAVOR EL DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL INVOLUCRADO, ORDENÁNDOLE AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU QUE COMO MEDIDA PROVISIONAL SE SUSPENDA EL DESARROLLO DEL EJE 4 DEL CONTRATO IDU-1877-2004, 1100140030652015 PROTECCIÓN DERECHO FUNDAMENTAL CORRESPONDIENTE A LA CALLE 2- ENTRE CARRERAS 86 Y 96 HASTA 1877-2014 0123100 TANTO NO SEA APROBADO POR LOS HABITANTES DE CADA UNO DE LOS PREDIOS INVOLUCRADOS (PREDIOS DE LA CALLE 2 EN EL BARRIO PATIO BONITO) Y LLEGAR A UN ACUERDO CON EL IDU A TRAVÉS DEL PUNTO CREA DONDE EL BENEFICIO SEA COLECTIVO”. RD N/A N/A N/A N/A N/A NYDIA MALDONADO ROA Isaac Jimenez Reyes Nulidad Restablecimiento derecho y 1100133310102012 del 0003800 Miguel Francisco Navarrete Acción de Tutela 1100140880352015 0007200 Jesica Geraldine Herrera Conciliación Prejudicial 300,000,000 Lesiones por caida de arbol en la calle 67 con Avenida Caracas Daniel Castellanos Conciliación Prejudicial Maria Consejo Torres Torres Conciliación Prejudicial E.T.B. S.A. E.S.P. REPARACIÓN 1100133360352014 DIRECTA 0029300 51.190.565 HURTO DE CABLES ETB DURANTE LA OBRA CONTRATO IDU 032 DE 2011 CTO. DE OBRA No. 032 DE 2011 CD N/A N/A N/A N/A N/A E.T.B. S.A. E.S.P. REPARACIÓN DIRECTA 1100133360372014 0035800 30.199.392 HURTO DE CABLES ETB DURANTE LA OBRA CONTRATO IDU 135 DE 2007 CTO. DE OBRA No. 135 DE 2011 CD N/A N/A N/A N/A N/A CARLOS ALFONSO ORDINARIO DUEÑAS PINEDA LABORAL 1100131050072015 0017000 12.887.000 CONTRATO REALIDAD. PAGO PRESTACIONES SOCIALES. CTOS. CONCESION 180 Y 242 DE 2003 CD N/A N/A N/A N/A N/A LUIS CARLOS RAMIREZ OSORIO ORDINARIO LABORAL 1100131050072014 0013100 108.090.060 CONTRATO REALIDAD. PAGO PRESTACIONES SOCIALES. CTO. DE OBRA No.069 de 2008 EI N/A N/A N/A N/A N/A IDU EJECUTIVO 2500023260002003 0046401 $21,192.656.00 PAGO RESOLUCIÓN 3953 DE 7 DE JUNIO DE 2002 PAGO A FAVOR DEL IDU PENDIENTE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO CONSORCIO INTERCOL REPARACIÓN DIRECTA 2500023300002015 0010900 $1,420,778,324 Jose Salvador Valbuena Alba Maria Fandiño NULIDAD Y EDIFICIO LA SERRANITA 2500023410002014 RESTABLECIMIENT P.H. 0000300 O ESPECIAL IDU CONTRACTUAL 2500023260001996 1280700 38,500,000 Se declarece la existencia de Contrato realidad N/A DTA-PSP-125-2010 y DTA-PSP-914-2010 Suspender orden de desalojo del predio calle 183 No.8A-77 , Barrios San Antonio y se N/A ordene otorgar un plazo mayor de por lo menos 6 meses Diana Marcela Cardozo León - Contratista EPPI FPIA Diana Marcela Cardozo León - Contratista FAVORABLE N/A EAAD Diana Marcela Cardozo León - Contratista 166,000,000 Nulidad de la resolución 106413 de 2014 por la cual se ordenó una expropiación por vía N/A administrativa, del predio ubicado en la Clle 127C No.89-35. EAAD Diana Marcela Cardozo León - Contratista 300,000,000 Pago por los presuntos perjuicios ocasionados con el desalojo realizado por el N/A Departamento Administrativo del Espacio Público EAAD Diana Marcela Cardozo León - Contratista PAGO LABORES DEMANDANTE. CONSIDERADAS EXTRACONTRACTUALES $175,200,612 DECLARACIÓN NULIDAD Y PAGO DE PREJUICIOS MATERIALES $17,083,677 POR EL CTO. 614 DE 1999 FPI FAVORABLE N/A CTO. INTERVENTORÍA 174 DE 2007 AA AUTO FAVORABLE. DECLARA PROBADA EXCEPCIÓN PREVIA N/A N/A N/A N/A N/A EPPI N/A N/A N/A N/A N/A FSI FAVORABLE FAVORABLE PAGO A FAVOR DEL IDU PENDIENTE INICIAR EJECUTIVO. N/A N/A N/A N/A N/A INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. PAGO CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CTO. 076 DE 1995 10% VALOR DEL CONTRATO RICHARD MAURICIO PINZÓN GIL RICHARD MAURICIO PINZÓN GIL RICHARD MAURICIO PINZÓN GIL RICHARD MAURICIO PINZÓN GIL RICHARD MAURICIO PINZÓN GIL RICHARD MAURICIO PINZÓN GIL RICHARD MAURICIO PINZÓN GIL RICHARD MAURICIO PINZÓN GIL RICHARD MAURICIO PINZÓN GIL RICHARD MAURICIO PINZÓN GIL RICHARD MAURICIO PINZÓN GIL SOCIEDAD HOTELERA REPARACIÓN TEQUENDAMA DIRECTA 2500023360002015 0057600 ISABEL TORRES FUELAGAN TUTELA 1100140030342015 0027401 N/A SE TUTELEN DERECHOS FUNDAMENTALES, DEBIDO PROCESO, SE N/A SUSPENDAN EFECTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO NO EXPEDIDO POR IDU FPI FAVORABLE N/A NIEGA AMPARO. IMPROCEDENTE N/A N/A TUTELA 1100140880792015 007000 N/A SE TUTELEN DERECHOS FUNDAMENTALES, DEBIDO PROCESO, BUEN CTO. DE OBRA 032 DE 2011 NOMBRE. SE SUSPENDAN EFECTOS DE RESOLUCIÓN SANCIONATORIA FPI FAVORABLE N/A NIEGA AMPARO. IMPROCEDENTE N/A N/A CD NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES ICM INGENIEROS DE PORTELLA PINZON ORDINARIO AUDREY ERNESTO LABORAL 1,10013E+22 DTE: IDU DDO:PALACIOS QUIASUA CIVIL MARIA MARTHA EJECUTIVO y OTROS 1100131030042001 0075201 DTE: IDU CIVIL DDO:LUIS FERNANDO DE EJECUTIVO GUZMAN MORA 1100133317212012 0003300 58.060.000.000 INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR DAÑO ESPECIAL CTOS. DE OBRA 137, 135, 136, 137 Y 138 de CD 2007 SE CANCELEN LAS SUMAS QUE POR CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDA LA EMPRESA CEIC LTDA, 20 SMLMV EN EL MARCO DEL CONTRATO NO. BM-IDU-169-2005 SUSCRITO CON EL IDU, CTO IDU 169/05 EL CUAL SE ENCUENTRA RESPALDADO POR LA POLIZA DE GARANTIA NO. 24GU011773 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA. NA MEDIDAS CAUTELARES NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE $76.028.149 DANDO CUMPLIMIENTO A LA ORDEN IMPARTIDA EN NA EL NUMERAL 2 DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, EN ACCIÓN DE REPETICIÓN MEDIDAS CAUTELARES NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES 3.200.000 PAGO COSTAS A FAVOR DEL IDU 76.028.149 71 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) EDISON JOVANNY REPARCION CEBALLOS GRACIA DIRECTA Y OTROS 1100133310372011 0024600 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO EL SEÑOR EDINSON JOVANNY CEBALLOS GARCIA, EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2009, IBA EN SU MOTOCICLETA MARCA ZUSUKI CON PLACAS N° XHB049, TRANSPORTÁNDOSE POR LA CALLE 43A DE LA CIUDAD DE BOGOTA APROXIMADAMENTE A LAS 10:00 AM, Y 1.000.000.000 JUSTAMENTE ATRAVESANDO LA AVENIDA BOYACA INTEMPESTIVAMENTE NA TROPEZÓ CON UN HUECO, EL CUAL LO DESESTABILIZO, SUFRIENDO UN ACCIDENTE DE TRANSITO, EL SEÑOR EDILSON DESPUÉS DEL ACCIDENTE QUEDO CON DIFICULTADES FÍSICAS SEVERAS. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO EPPI NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES EPPI NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES MARIA DE JESUS RINCON REPARCION RODRIGUEZ DIRECTA 1100133310322012 0000900 LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS RINCÓN SUFRIÓ UNA GRAVE FRACTURA EN SU ANTEBRAZO DERECHO YA QUE SUFRIÓ UNA CAÍDA AL TROPEZAR CON LA REJILLA METÁLICA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA ESTACIÓN DE TRANSMILENIO RICAURTE DE LA CALLE 13, 71.430.100 NA DEBIDO A QUE LA REJILLA PRESENTABA UN DESNIVEL, SI NO QUE EN DICHO MOMENTO SE ENCONTRABA MOJADA, AUN ESTANDO EL LUGAR CUBIERTO. ESTOS HECHOS FUERON CONSIGNADOS EN LA BITÁCORA DE TRANSMILENIO. REPARCION MARCELA REY AGUILAR DIRECTA 1100133360322012 0018700 EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2012 LA SRA. MARCELA REY AGUILAR TRANSITABA POR LA AVENIDA MARISCAL 206.000.000 FRENTE A LA NOMENCLATURA 22A 10 Y HABIA UNA ALCANTARILLA NA DESTAPADA SIN NINGUN TIPO DE SEÑAL Y AL PASAR CAE DENTRO DE LA ALCANTARILLA LO QUE DE PROJUDO HERIDAS EN LA PIERNA. EPPI NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES NULIDAD Y ALAMO JAVIER FERRER 1100133350302013 RESTABLECIMIENT MENDOZA 0060300 O DEL DERECHO QUE SE REVOQUE EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL OFICIO 20135161317311 DE AGOSTO 5 DE 2013 POR EL CUAL SE ORDENA EL RETIRO DE ALAMO JAVIER FERRER MENDOZA Y SE NA 3.586.440 REINTEGRE EN EL EMPLEO QUE DESEMPEÑABA EN EL MOMENTO DEL RETIRO O A OTRO IGUAL O SIMILAR CATEGORIA, PAGAR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE. ACPI NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES SE SOLICITA SE ORDENE AL IDU LIQUIDAR EL CONTRATO 103 DE 2006 Y PAGAR A ESTE EL VALOR DE LAS OBRAS 94.462.970 EJECUTADAS NO PAGADAS, COMO TAMBIEN LA INDEMNIZACION DE LOS CTO IDU 103/06 PERJUICIOS QUE LE ACARREO LA DECLARACION DE CADUCIDAD DEL CONTRATO IDU 103 DE 2006 EPPI NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 1977 DE 15 DE JULIO DE 2013 EN SU ARTICULO 5 PARCIALMENTE EN CUANTO DICE EL NOMBRAMIENTO DE CESAR JONAS GOMEZ GUZMAN IDENTIFICADO CON CC 14318313 SE ENTENDERA DECLARADO 11.117.211 INSUBSISTENTE. A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO NA ORDENAR AL IDU REINTEGRARLO EN EL EMPLEO QUE DESEMPEÑABA EN EL MOMENTO DEL RETIRO O A OTRO DE IGUAL O SIMILAR CATEGORIA Y REMUNERACIÓN, DECLARANDOSE LA NO SOLUCION DE CONTINUIDAD EN LA RELACION LABORAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. CD NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES 1100133360312014 0026900 LOS DEMANDANTES LUIS MIGUEL URREGO HERNANDEZ, STHIVENS URREGO RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL URREGO ROMERO, OFELIA HERNANDEZ, OFELIA URREGO HERNANDEZ DECLARAN QUE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO SON ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES POR LOS PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES CAUSADOS AL SEÑOR LUIS MIGUEL 435.085.500 URREGO HERNANDEZ Y A SUS DEMAS FAMILIARES POR FALLA O FALTA EN NA EL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION QUE CONDUJO A PRODUCIR LESIONES GRAVES CON SECUELAS PERMANENTES LUIS MIGUEL URREGO HERNANDEZ POR LOS HECHOS SUCEDIDOS EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2011, EN LA CARRERA 7 CON CALLE 210 DE LA CIUDAD DE BOGOTA. EN CONSECUENCIA QUE SE RECONOZCA Y PAGUE LOS PERJUICIOS DE ORDEN MATERIAL SUBJETIVOS OBJETIVADOS ACTUALES Y FUTUROS. CD NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES 1100133360342014 0001300 EL SEÑOR RAFEL BAYONA SILVA Y OTROS SOLICITA QUE SE RECONOZCA Y PAGUEN LOS PERJUICIOS MATERIALES, MORALES Y DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN QUE SE HUBIESEN CAUSADO CON LA MUERTE DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO BAYONA MUÑOZ, OCURRIDA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011. A CAUSA DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN LA AV. CARRERA 68 CON CALLE 63 DE LA NA 360.537.500 CIUDAD, SIENDO LAS 15:30, CUANDO SE DESPLAZABA EN MOTO DE PLACAS LKX - 70C, EN SENTIDO SUR NORTE, CUANDO CAYÓ A UN HUECO EXISTENTE EN LA VIA QUE SE ENCONTRABA LLENO DE AGUA PORQUE EN ESE MOMENTO CAÍA UNA FUERTE LLUVIA. AL CAER SOBRE LA VÍA FUE ARROLLADO POR UN TRACTOCAMIÓN DE PLACAS UFS-871, CONDUCIDO POR EL SEÑOR MILTON RAFAEL MOZA NOGUERA. CD NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES 1100133360342014 0002300 EL IDU Y EL CONSORCIO INTER SUSCRIBIERON CONTRATO 087 DE 2008 CUYO OBJETO ERA LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, DE LAS VIAS LOCALES EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTA, GRUPO 2, CIUDAD BOLIVAR, USME, CTO IDU 087/08 151.252.953 RAFAEL URIBE URIBE, TUNJUELITO, ANTONIO NARIÑO, SANTAFE Y MARTIRES. QUE SE ORDENE LA LIQUIDACION JUDICIAL DEL CONTRATO. CONSORCIO INTEGRADO POR CIVILE LTDA, OSCAR ALEJANDRO RAMIREZ RODRIGUEZ, FERNANDO PRIETO GONZALEZ, DARIO MONTOYA MIER CD NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES COMPAÑÍA DE ESTUDIOS CONTROVERSIAS INTERVENTORIA Y CONTRACTUALES CONSTRUCCIONES CEIC CESAR JONAS GUZMAN GÓMEZ NULIDAD Y 1100133350292013 RESTABLECIMIENT 0090700 O DEL DERECHO LUIS MIGUEL URREGO y REPARCION OTROS DIRECTA RAFAEL BAYONA SILVA y REPARCION OTROS DIRECTA CONSORCIO INTER 1100133310352011 0005400 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 72 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 4967 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2011 MEDIANTE EL CUAL SE DECLARO LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO DEL CONTRATO 68 DE 2009 POR EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, COMO CONSECUENCIA ORDENO EL PAGO DEL SINIESTRO EN CUANTIA DE 830.886.045 CUBIERTO POR LA GARANTIA GU074427 POR FALSA 830.886.045 CTO IDU 068/09 MOTIVACION. QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 5266 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2011 POR LA CUAL SE CONFIRMO EN TODAS SUS PARTES LA 4967 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2011. CONSORCIO CONEXION INTEGRADO POR CONSTRUCTORA ARKGO LTDA, EQUIPLUSS S.A., GLF CONSTRUCTION CORPORATION, INGENIERO CIVIL CONSULTOR E.U. Y CESCO COMPAÑIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y CONSULTA. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO CD NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES ACSI DESFAVORABLE NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES EL IDU CELEBRO CONTRATO 029 DE 2009 CON EL CONSORCIO OCCIDENTAL, CUYO OBJETO ERA LA CONSTRUCCION DE LOS ANDENES DE AMBOS COSTADOS DE LA CARRERA 15 DESDE LA CALLE 100 HASTA LA CALLE 122. CONSORCIO INTEGRADO POR CONSTRUCTORA CTO IDU 029/09 372.265.185 INCA LTDA, GEOS CONSULTING S.A. , H&H ARQUITECTURA S.A.. SEGURO DE CUMPLIMIENTO 20388 EXPEDIDA POR ROYAL. SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 4764 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011, RESOLUCION 3343 DEL 15 DE JULIO DE 2011. CD NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES LA SEÑORA MARGARITA BARATO DE GALEANO SOLICITA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCION 2536 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012, 089 DEL 18 DE ENERO DE 2013, 962 DEL 16 DE ABRIL DE 2013, 1465 DEL 31 DE MAYO DE 2013 EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU ADEMAS NA 111.371.340 COMO RESPONSABLE DIRECTO PAGAR EL VALOR DEL EXCEDENTE, POR OCASION A LA EXPROPIACION ADMINISTRATIVA POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES SOBRE EL PREDIO PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARGARITA BARATO DE GALEANO UBICADO EN LA CALLE 22 A N. 97 - 03, CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-213498. ACPI NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES CD NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES CD NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES NULIDAD Y 2500023420002014 RESTABLECIMIENT 0104700 O DEL DERECHO DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 1474 DEL 4 DE JUNIO DE 2013 PROFERIDA POR EL IDU Y A SU VEZ RESTABLECER EL DERECHO DE LA SOLICITANTE REINTEGRANDOLA EN UN NA 32.799.666 CARGO IGUAL O EQUIVALENTE ASI COMO EL RECONOCIMIENTO DE LAS ACREENCIAS LABORALES Y DE LOS PERJUICIOS ECONOMICOS QUE POR VIRTUD DE LA MENCIONADA RESOLUCION DEJO DE PERCIBIR. CD NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES NULIDAD Y 2500023410002015 LUIS BERNARDO PEREZ RESTABLECIMIENT 0039200 MUÑOZ O DEL DERECHO EL SEÑOR LUIS BERNARDO PEREZ MUÑOZ SOLICITA LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES. EN CONSECUENCIA SE SOLICITA QUE SE RELIQUIDE Y PAGUE LOS PERJUICIOS AL DEMANDANTE NA 199.748.500 EN SU CONDICION DE COPROPIETARIO DE LAS AREAS PARCIALES Y SEGREGARSE DEL INMUEBLE URBANA EN LA CARRERA 24 N. 76 - 20 Y NO ENTREGADOS DIRECTA E INJUSTAMENTE AL CESIONADO DEMANDANTE. CD NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES JAIME DE JESUS REPARCION GIRALDO ORTIZ y DIRECTA OTROS 2500023260002011 0131601 SE CONDENE AL IDU COMO DIRECTAMENTE RESPONSABLE A TITULO DE CUPLA DEL DAÑO OCASIONADO EN VIRTUD DE LAS OPERACIONES Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE DERIVARON EN LA DEMOLICION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV CALLE 81 39-47 NA 400.000.000 APARTAMENTO 306 DE BOGOTA, DISTINGUIDO CON LA CEDULA CATASTRAL 80 39 1 17 E INSCRITO EN EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-744885 DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. MEDIANTE RESOLUCION 6749 DEL 25 DE AGOSTO DE 2003 ACSI FAVORABLE NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES CONSORCIO CICON KMA CONTROVERSIAS II CONTRACTUALES 2500023260002010 0097501 QUE SE DECLARE QUE POR HECHOS IMPUTABLES AL IDU SE PRESENTO EN PERJUICIO DEL CONSORCIO CICON 414.541.013 KMA II LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO DE CTO IDU 197/05 OBRA 194 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2005, CELEBRADO CON EL MISMO. LIQUIDACION JUDICIAL DEL CONTRATO. ACSI FAVORABLE NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES COMPAÑÍA ASEGURADORA FINANZAS CONFECCIONES PIERRE LAURENT & CIA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES JEAN REPARCION DIRECTA ROYAL & SUN ALLIANCE CONTROVERSIAS SEGUROS CONTRACTUALES 2500023360002013 0221301 2500023260002011 0028502 2500023360002014 0030200 NULIDAD Y MARGARITA BARATO DE 2500023410002014 RESTABLECIMIENT GALEANO 0015300 O DEL DERECHO CONSORCIO URBANO CONTROVERSIAS ANDENES AUTONORTE CONTRACTUALES CONSORCIO VIAL JJM 009 CONTROVERSIAS y JM 011 CONTRACTUALES GLORIA SMITH RAMIREZ ORTIZ 2500023360002014 0059900 2500023360002014 0070500 DECLARAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL IDU POR LOS PERJUICIOS GENERADOS CON OCASION DE LA EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CRA 10 31.072.792.770 NA 27 OFICINA 301 Y 302 DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ GRANADA, Y ERAN ARRENDATARIOS. RESOLUCION 4821 Y 4822 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y ECONOMICA DEL CONTRATANTE IDU RESPECTO DEL CONTRATISTA CONSORCIO URBANO ANDENES AUTONORTE Y SUS MIEMBROS CUYA CAUSA DESCANSA EN QUE SE LE RECONOZCA EN LA LIQUIDACION JUDICIAL DEL CONTRATO 223 DE 2004, LA SUMA DE $1.739.828.243 APROXIMADAMENTE PESOS MONEDA LEGAL, DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS, CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTÓ CTO IDU 223/04 1.739.828.243 EN EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON EL IDU Y NO SE ENCUENTRAN ATENDIDAS EN LA LIQUIDACION QUE LA INTERVENTORIA HA PRESENTADO AL CONTRATANTE, ADEMAS DE OTROS RECONOCIMIENTOS. INTEGRANTES DEL CONSORCIO QUALITY COURIERS INTENATIONAL SEA, NIT 830028696, ASOCIADOS MARIN VALENCIA S.A. AMV S.A. 890213074, C&G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS C&G SAS, NIT 800140959. CONTRATO 223 DE 2004. DECLARAR NULA LA RESOLUCION 3028 DE LA CUAL SE DERIVO EL CONTRATO 1792 DE 2013 Y 1722 DE 2013, PROCESO LICITATORIA IDU-LP-SGI-009-2013 PARA CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL EN LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4 Y 5 FASE I-2013 A PRECIOS UNITARIOS 696.717.107 EN LA CIUDAD DE BOGOTA. SE ADJUDICO DE MANERA IRREGULAR. CTO IDU 1722/13 CONSORCIO VIAL JJM-009 Y CONSORCIO VIAL JJM-011 CUYOS MIEMBROS SON MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL S.A.S. Y JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL. RESOLUCION 2961 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, MEDIANTE LA CUAL SE ADJUDICA A GRUPOS 1 Y 2 , LICITACION IDU-LPDG-011-2013. ADJUDICACION INDEBIDA DE CONTRATOS 73 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE JAIME CARMONA SOTO URBANIZACION MAGADALENA ALMECON MARTINEZ Y LEON BATCHELER OSPINA GOMEZ No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 2500023260002010 0049601 Reparacion Directa 25000-232600020010198601 Ejecutivo Contractual 25000-232600020010255101 Reparacion Directa IDU VS GLORIA CACERES Reparacion Directa IDU VS OSCAR MAURICIO Reparacion Directa ZARATE CUANTIA DE LAS PRETENSIONES 837.549.649 ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO PARA QUE EL IDU SEA DECLARADO RESPONSABLE DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA 209 DE 2003 CTO IDU 209/03 Y ADEMAS PARA QUE SE HAGA LA LIQUIDACION DEL RESPECTIVO CONTRATO ESTATAL. PRETENSION: QUE SE DECLARE PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE AL IDU POR LA OCUPACI¢N EN FORMA PERMANENTE PARA LA EJECUCI¢N DE LAS OBRAS PUBLICAS DE LA AV. LASIRENA (CALLE 153) ENTRE LA AUTO. 150.000.000 N/A NORTE Y LA AV. SANTA BARBARA (AV. 19), DE UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL DEMANDANTE, SE CONDENE AL IDU A PAGAR EL VALOR DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA EJECUCI¢N DE LAS OBRAS PUBLICAS. Que se libre mandameinto de pago correspondiente al saldo pendiente pactado en el 1.095.550 Promesa de compraventa 154 de 1994 contrato de promesa 25000-232600020020236701 El IDU reconozca su responsabilidad por el accidente sufrido por el solicitante al caer en 400.000.000 una caja de registro para los servicios domiciliarios en la via de la calle 119 con cra.6 en la N/A localidad de Usaquen, del cual s dreivaron perjuicios de orden moral y economicos. 11001333603520140007500 QUE SE DECLARE QUE LA SRA. GLORIA ISABEL CACERES BOTIA ES RESPONSABLE ADMINISTRATIVAY EXTRACONTRACTUALMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS CON EL VEHICULO DE SU PROPIEDAD IDENTIFICADO CON PLACAS CES 497 A LA BARRERA PROTECTORA DEL 4.865.625 N/A PUENTE DE LA CALLE 116 CON AUTOPISTA NORTE SOBRE LA PARALELA, SENTIDO SUR NORTE, EN BOGOTA, NO OBSTANTE HABERSE INSTALADO LA SEÑALIZACION PREVENTIVA QUE LIMITA LA ALTURA DE LOS VEHICULOS Y RESTRINGUE EL PASO CAMIONES POR ESTE LUGAR. 11001333603520130051100 EL 29 DE JULIO DE 2013 TRANSMILENIO INFORMA QUE UN VEHICULO PARTICULAR VOLQUETA DE PLACAS UPR 191 QUE CIRCULABA POR EL CARRIL EXCLUSIVO SUR-NORTE OCASIONA UNOS DAÑOS EN EL COSTADO 3.321.679 N/A NORTE DE LA ESTACION CALLE 40 SUR AV. CARACAS DE LA CIUDAD DE BOGOTA, AFECTANDO DE FORMA GRAVE EL MOBILIARIO BARANDAS, CANECA DE LA BASURA Y SEMAFORO PEATONAL. JOSE GUILLERMO ZARTA Reparacion Directa Y OTROS 25000-232600020030120801 DECLARAR RESPONSABLES ADMINSITRATIVA Y EXTRACONTRACTUALMENTE A LAS ENTIDADES DEMANDADAS DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS MORALES YMATERIALES Y LOS DEMAS QUE SE LLEGUEN A DEMOSTAR Y PROBAR EN EL PROCESO, QUE FUERON 498.000.000 CAUSADOS A LOS DEMANDANTES POR LA MUERTE VIOENTA DEL SEÑOR N/A ALEXANDER ZARTA ANDRADE, OCURRIDA EL 9 DE JUNIO DE 2001, EN EL BARRIO EL TUNAL AVENIDA EL LLANO SUBESTACION EL TUNAL, CUANDO HINCABA POSTES METALICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CICLORUTA SOBRE LA AV. BOYACA GAYCOUNION Controversias TEMPORAL Contractuales TRASMILENIO 18 25000-232600020040127702 582.700.647 Se declare que la ejecución del contrato 434 de 2000, se presento un desequilibrio 434 DE 2000 economico. MAKROSOFTWARE LTDA Controversias Contractuales 25000-232600020040214401 240.000.000 Se declare que el INCUMPLIMIENTO del CONTRATO 167 DE 2002. VICON S.A. Controversias Contractuales 25000-232600020050004001 QUE SE DECLARE LA NULIDAD PARCIAL DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 205 DE 2000 SUSCRITO ENTRE EL IDU Y LA SOCIEDAD VIAS Y 900.000.000 CONSTRUCCIONES VICON CUYO OBJETO CONSISITIA EN LA 205 DE 2000 CONSTRUCCION DE LA AV. JOSE CELESTINO MUTIS SECTOR AV. BOYACA AV. CIUDAD DE CALI. VICON S.A. Controversias Contractuales 25000-232600020060007601 Desequilibrio económico en contra de VICON S.A en la ejecución y liquidación del contato 772 de 2000 por causas de imputables únicamente a la Entidad contratante. 9.000.000.000 772 de 2000 Declarar que dicho desequilibrio económico no ha sido solucionado ni cubierto por el IDU. 25000-232600020060084501 INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS CONTRATANTES DEL CONTRATO 048 IDU DE 2003, POR LAS SIGUIENTES RAZONES:ENTREGA TARDÍA DE LOS DISEÑOS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE CONTRUCCIÓN DE LOS EMPALMES DE LA AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA 2.000.000.000 CIUDAD DE CALI Y DEL BOUX COLVER DEL TINTAL Y DE ACCESO AL 048 DE 2003 BARRIO TINTALITO.- LA ENTREGA TARDÍA DE LOS PERMISOS AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX COULVERT DEL TINTAL.LA ENTREGA INCOMPLETA Y DEFECTUOSA DEL DISEÑO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS. UNION TEMPORAL Controversias AMERICAS TRAMO 4 Contractuales MARIA SUAREZ HERMELINDA Nulidad Restablecimiento y 2500-232400020070003001 167 de 2002 Declarar nula la resolucion n 2214 calendada el dia 15/06/06 proferida por Predios 1.150.000.000 ordenar al IDU a pagar a mis mandantes y expropiados a titulo de indemnizacion por N/A concepto de exropiacion forzoza por via adminsitrativa. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO ACSI NA NA NA NA NA VICKY ALEXANDRA HERNANDEZ CUBIDES ADFSI FAVORABLE N/A FALLA: PRIMERO: Deniéguense las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas. N/A N/A AGUAS POLANIA JOSE LUIS DESFAVORABLE CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMETRA Y ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUSIO PAGAR LA SUMA DE DINERO INDICADA EN EL FALLO Y APROBADA EN LA LIQUIDACION DEL CREDITO $1.095.550 ELABORANDO RESOLUCIONES DE AGUAS POLANIA CUMPLIMIENTO Y JOSE LUIS DE PAGO. N/A FALLO DECLARA AL IDU RESPONSABLE EXTRACONTRACTUALMENTE, POR LAS LESIONES OCASIONADAS AL DEMANDANTE. DECLARA NO PROBADAS LS EXCEPCIONES. (HAY SALVAMENTO DE VOTO). PAGAR LA SUMA INDICADA EN EL FALLO , DE CONFIRMARSE LA SENTENCIA CONDENATORIA DE PRIMERA INSTANCIA ($58.413.160) N/A N/A A LA ESPERA DEL NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD AGUAS POLANIA LITEM, A FIN DE JOSE LUIS SEGUIR ADELANTE CON EL PROCESO. FSI ADFSI EI DESFAVORABLE DESFAVORABLE N/A N/A N/A AGUAS POLANIA JOSE LUIS EI N/A N/A N/A N/A A LA ESPERA DE LA ELABORACION DEL AVISO POR PARTE AGUAS POLANIA DEL JUZGADO 35 JOSE LUIS ADVO, PARA NOTIFICAR A LA DEMANDADA ADFSI FAVORABLE N/A SE NIEGAN LAS PRTENSIONES DE LA DEMANDA N/A N/A AGUAS POLANIA JOSE LUIS ADFSI FAVORABLE N/A SE NIEGAN LAS PRTENSIONES DE LA DEMANDA N/A N/A AGUAS POLANIA JOSE LUIS N/A AGUAS POLANIA JOSE LUIS ADFSI FAVORABLE N/A SE DECLARAN NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS; SE DECLARA QUE LA EMPRESA MAKROSOFTWARE LTDA, INCUMPLIO EL CONTRATO N/A DE PRESTACION DE SERVICIOS 167 DE 2002; SE CONDENA A LA EMPRESA DEMANDANTE AL PAGO DE LA SUMA DE $76.384.000, EN FAVOR DEL IDU ADFSI DESFAVORABLE N/A ACCEDE PARCIALMENTE A LAS PRETENSIONES DE LA N/A DEMANDA N/A AGUAS POLANIA JOSE LUIS ADFSI FAVORABLE N/A NIEGANSE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, SIN CONDENA EN COSTAS. N/A N/A AGUAS POLANIA JOSE LUIS N/A DECLARESE NO PROBADA LA EXCEPCION DE INEPTIUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA, DECLARESE PROBADA LA EXCEPCION DE AUSENCIA DE N/A ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO, NIEGENSE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. N/A AGUAS POLANIA JOSE LUIS N/A DECLARESE NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR EL IDU, DECLARESE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 1224 DE 15-06-06, Y 4455 DE 18-0906,A TITULO DE RESTABLECIMIENTO ORDENAR AL IDU PRACTICAR UN NUEVO DICTAMEN PERICIAL AL INMUEBLE. A LA ESPERAR DE QUE SE DESATE EL RECURSO DE APELACION AGUAS POLANIA CONTRA LA JOSE LUIS SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ADFSI ADFSI FAVORABLE DESFAVORABLE N/A 74 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) INVERSIONES ROJAS Y Reparacion Directa MELOS 25000-232600020070009501 1100IDU vs ENZO ANDRES Ejecutivo- Agencias en 1402227062014DIAZ RUBIANO Derecho 046500 ANGEL ORTEGON JIMENEZ Reparacion Directa DIANA ESPERANZA Reparacion Directa MORENO HUERFANO DAVID ARTURO ROMERO Reparacion Directa CUANTIA DE LAS PRETENSIONES 2.000.000.000 $.1070.000 ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO Declarar al IDU responsable de los perjuicios sufridos a la sociedad Inversiones Rojas y Melos Ltda, por la construccion u ocupación de una via pública sobre parte del inmueble N/A ubicado en la av. calle 139 No. 99 - 60. Se condene al IDU a reconocer y pagar los perjuicios morales y materiales que aparezcan probados. SE DEMANDA POR VIA EJECUTIVA AL SEÑOR ENZO ANDRES DIAZ , A FIN DE RECUPERAR LA SUMA CAUSADA CON OCASIÓN DEL PROCESO N/A ORDINARIO LABORAL No. 11001310500620070103300 PRoMOVIDO POR ENZO ANDRES DIAZ RUBIANO 11001333603320130008300 EL VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 A LAS 8:00 EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI CON CALLE 127, EL SEÑOR ANGEL JIMENEZ ORTEGON SUFRIO UN ACCIDENTE CUANDO SE DESPLAZABA EN UN VEHICULO (MOTOCICLETA) 400.000.000 N/A DE PLACAS APH-96, COLOR VERDE, MODELO 2005, SE SUSCITA UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA VIA OCASIONADO POR UN HUECO QUE NO TENIA NINGUNA SEÑALIZACION. 11001333603320120033900 EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LA SRA. DIANA ESPERANZA MORENO HUERFANO SUFRIO UNA GRAVE ACCIDENTE CON UN HUECO QUE SE ENCONTRABA SOBRE LA VIA PUBLICA(Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86), antes 315.276.000 N/A de llegar a la intersección de la calle 24 (Avenida la Esperanza / Luis Carlos Galán) . QUE SE DECLARE AL IDU Y AL DISTRITO CAPITAL RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CAUSADOS 11001333603720130027101 EL 13 DE JUNIO DE 2011, SIENDO LAS 5 Y 30 PM, EL SR. DAVID ROMERO CAYO AL VACIO DESDE EL PUENTE PEATONAL CONSTRUIDO RUDIMENTARIAMENTE CON TABLAS, EL CUAL ATRAVIESA LA QUEBRADA 053-2009 y 059-2009 406.670.000 LA TROMPETA. EL PUENTA PEATONAL COMUNICA LOS BARRIOS ACAPULCO I SUR, MONTERREY Y DIVINO NIÑO I Y II, CASA DE TEJA DE LA LOCALIDAD 19 CORRESPONDIENTE A CIUDAD BOLIVAR, DEJANDOLE GRAVES SECUELAS FISICAS. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) ADFSI EPPI EPPI EPPI ACSI FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FAVORABLE FAVORABLE N/A N/A DESFAVORABLE FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO N/A NEGAR LA OBJECION AL DCITAMEN PERICIAL, NEGAR N/A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. N/A N/A LIBRAR orden de pago por la vía ECUTIVA SINGULAR de MÍNIIMA CUANTÍA a favor; del ,INSTITUTO DE URBANO IDU En contra de ENSO ANDRES DIAZ RUBIANO para que dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación personal de este proveído pague las siguientes sumas de dinero: , 1. La suma de $ 500.000.00, por' concepto'; de las costas liquidadas y aprobadas dentro de 'proceso ordinario laboral N~2007-1033 en primera instancia, contenidas en sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del circuito de B9gotá, allegó título ejecutivo: ' 2. La suma de $ 570.000.00 por concepto'. de Costas liquidadas y aprobadas dentro del proceso N/A ordinario laboral N° 2007-01033 segunda instancia, contenidas en sentencia de fecha 11 de mayo, de, 2012 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá 'Sala Laboral de Descongestión Magistrada Ponente Dra. Ligia Giraldo Botero, allegada como título ejecutivo ; 2. Los intereses moratorios de las anteriores sumas desde la ejecutoria de cada una de las decisiones hasta. que se verifique su Pago, liquidados a la tasa máxima legalmente establecida, al tenor de lo dispuesto en el art: 886 del C. de Co. Sobre costas se resolverá oportunamente. La notificación de este mandamiento ejecutivo de pago, al tenor de lo dispuesto en el art. 505 del CPC. AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A AFAVOR DEL IDU. SE ORDENA PRESTAR CAUCION. 10-06-14; SE DECRETAN MEDIDAS CAUTELARES, SIN EMARGO NO SE HAN PODIDO HACER EFECTIVAS AGUAS POLANIA PORQUE DE JOSE LUIS ACUERDO CON LA INVESTIGACION QUE SE HA VENIDO REALIZANDO DESDE QUE SE PROMOVIO LA DEMANDA, EL DEMANDADO NO TIENE BIENES EN NINGUNA PARTE Y DE NINGUNA CLASE. N N/A PRESENTAR ALEGATOS DE AGUAS POLANIA CONCLUSION JOSE LUIS CUANDO LO REQUIERA EL JUEZ. N/A AUDIENCIA INICIAL ART. 180 CPACA AGUAS POLANIA PROGRAMADA JOSE LUIS PARA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PAGAR LA SUMA SEÑALADA EN EL FALLO DE LLEGAR A CONFIRMARSE , ES DECIR LA SUMA DE CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS $53.857.812 A LA ESPERA DEL TRASALDO PARA ALEGAR EN SEGUNDA INSTANCIA. N/A N/A N/A N/A PRIMERO: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU por los hechos que ocasionaron las lesiones y posterior disminución en la capacidad laboral de DAVID ARTURO ROMERO HINCAPIÉ.SEGUNDO. A efectos de la reparación por los PERJUICIOS derivados de las lesiones y posterior disminución de la capacidad laboral de DAVID ARTURO ROMERO HINCAPIÉ CONDÉNASE al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU al pago de las siguientes sumas y conceptos al lesionado: PERJUICIOS MATERIALES A FAVOR DE DAVID ARTURO ROMERO HINCAPIÉ • Por LUCRO CESANTE la suma de $ 1´503.488 • Por INDEMNIZACIÓN FUTURA la suma de $ 18´848.124 PERJUICIOS MATERIALES A FAVOR DE SANDRA PATRICIA HINCAPIÉ VELÁSQUEZ • Por LUCRO CESANTE la suma de $ 1´503.488 PERJUICIOS MORALES Para David Arturo Romero Hincapié (lesionado) 15 SMLMV Para Sandra Patricia Hincapié Velásquez (madre) 10 SMLMV Para Brenda Sofía Montoya Hincapié (hermana) 5 SMLMV Para Jennifer Daniela López Hincapié (hermana) 5 SMLMV Para Ivonne Paola Romero Hincapié (hermana) 5 SMLMV DAÑO A LA SALUD A FAVOR DE DAVIS ARTURO ROMERO HINCAPIÉ • La suma de 12 SMLMV TERCERO. Niéganse las demás pretensiones de la demanda. CUARTO. DECLÁRESE la improsperidad de las excepciones denominadas AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD EN CABEZA DEL IDU e IMPOSIBILIDAD DE ATRIBUIR HECHO DAÑOSO AL IDU propuestas por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA, en caso de que sea apelado el presente fallo y previo a resolver sobre dicha apelación, por Secretaría, entre el proceso al Despacho a efectos de señalar hora y fecha para llevar a cabo audiencia de conciliación. SEXTO. Una vez en firme esta providencia, cúmplase lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA en concordancia y para los fines indicados en el art. 1º. AGUAS POLANIA JOSE LUIS AGUAS POLANIA JOSE LUIS 75 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE Controversias Contractuales CONSORCIO CG ORFELINA ZAMBRANO Reparacion Directa YUNDA Y OTROS MIGUEL ANGEL BRICEÑO Reparacion Directa PATIÑO ROSALBA LEON BERNAL CIA GOMEZ MONTOYA DE Reparacion Directa Y Controversias Contractuales CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO CPACA en concordancia y para los fines indicados en el art. 1º. Del Decreto 768 de 1993; expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código,General del Proceso. 2252 de 2004 y PSAA 084650 de 2008 proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la parte interesada, deberá consignar la suma de cinco mil pesos ($5.000) en la cuenta de No. 4-0070-3-00-407-3 del Banco Agrario de Colombia ACPI N/A N/A N N/A SE PRESENTAN ALEGATOS DE CONCULISION EN PRIMERA INSTANCIA 11001333603120140004500 EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 OCURRIO UN ACCIDENTE EN LA CALLE 91 SUR INTERSECCION ENTRE EL BARRIO COMUNEROS Y ALFONSO LOPEZ, RESULTANDO LESIONADOS LA SRA. HERMINDA YUNDA CAMPO Y EDWAR DAVID ZAMBRANO YUNDA QUE SON DESPLAZADOS. LA SRA. FALLECIO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y EL MENOR SE ENCUENTRA EN COMA EN EL HOSPITAL EL TUNAL, CON AMPUTACION DE LA PIERNA DERECHA . EL ACCIDENTE OCURRIO DEBIDO A LA NEGLIGENCIA DEL IDU EN LA TERMINACION DEL PUENTE PEATONAL DEL BARRIO COMUNEROS Y POR FALTA DE CUIDADO DEL CONDUCTOR OMAR WALDIR RUJANA VANEGAS QUIEN CONDUCIA EL VEHICULO BUSETA SOQ-100 CAUSANTE DEL 1.353.300.073 ACCIDENTE, AFILIADO A LA FLOTA LA MACARENA. EN CONSECUENCIA SE N/A SOLICITA SE PAGUE A TITULO DE INDEMNIZACION INTEGRAL A LOS PROHIJADOS POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS (MATERIALES E INMATERIALES) CAUSADOS EN EL ACCIDENTE DE TRANSITO. Y SE REALICE LA LIQUIDACION DE LOS PERJUICIOS NO DEBE ENTENDERSE COMO RENUNCIA DE LOS DEMAS PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES QUE SE LLEGUEN A PROBAR DENTRO DEL PROCESO DE IGUAL MANERA SE OTORGUE UNA PENSION DE INVALIDEZ AL MENOR EDUAR DAVID ZAMBRANO YUNDA COMO QUIERA QUE CON OCASION DEL ACCIDENTE SUFRIO AMPUTACION DE SU MIEMBRO INFERIOR DERECHO LO CUAL SERA DE POR VIDA. EI N/A N/A N/A N/A A LA ESPERA DE QUE EL DESPACHO AGUAS POLANIA FIJE AUDIENCIA JOSE LUIS INICIAL 11001333603420150047100 SEGÚN LO EXPUESTO POR ELSEÑOR MIGUEL ANGEL BRICEÑO PATIÑO. EL DÍA 5 DE MAYO DE 2012 CONDUCÍA SU MOTOCICLETA, Y QUE AL TOMAR EL GIRO PARA TOMAR LA CARRERA 30 HACIA EL SUR, TROPEZÓ CON UN HUECO QUE NO PUDO LOGRAR VER EL HUECO PORQUE ESTABA LLOVIENDO Y ESTE SE ENCONTRABA TOTALMENTE INUNDADO DE AGUA ESTRELLÁNDOSE DE FRENTE CONTRA UN VOLARDO (costado sur avenida de las americas para tomar la carrera 30 al sur, frente al numero 31-41) , EL CUAL LO DETUVO DE MANERA VIOLENTA MIENTRAS LA MOTOCICLETA SIGUIÓ DESPLAZÁNDOSE, LO QUE INMEDIATAMENTE LE OCASIONÓ DAÑOS. LA VELOCIDAD QUE LLEVABA EN SU MOTOCICLETA ERA DE 30 KILÓMETROS POR HORA, FUE AUXILIADO POR UN COMPAÑERO Y AMIGO QUE SE DESPLAZABA EN OTRA MOTO JUNTO A ÉL, LA POLICÍA LLEGO AL LUGAR DE LOS HECHOS A 15 MINUTOS OCURRIDO EL ACCIDENTE. LA AMBULANCIA LLEGO AL LUGAR DE LOS HECHOS PASADOS UNA HORA Y 30 N/A 613.000.000 MINUTOS LUEGO DEL ACCIDENTE, TRASLADÁNDOLO AL HOSPITAL DE KENNEDY, SE CONSIDERA QUE LA ADMINISTRACIÓN DEBE RESPONDER POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, POR FALLA EN EL SERVICIO, POR NO MANTENER Y REPARAR LA VÍA CONVIRTIÉNDOLA EN UNA TRAMPA MORTAL PARA ESTE TIPO DE SITUACIONES. LA JUNTA MÉDICA REGIONAL LE DICTAMINO UNA INVALIDEZ DEL 31.05 %, LO CUAL LE TRUNCO SUS SUEÑOS DE CULMINAR SU CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO AL DEMANDANTE PRODUCTO DEL ACCIDENTE, SE LA HAN ADELANTANDO CIRUGÍAS, QUE LO DEJARON CON EL ABDOMEN ABIERTO PARA LUEGO CERRARLO MEDIANTE CIRUGÍA DESCRITA (EVENTRACION ABDOMINAL) LO CUAL DEGENERO EN VÍSCERAS PROTEGIDAS POR UNA COSTRA QUE SALIÓ DE LA PIEL. TAMBIÉN SE QUEBRÓ EL VASO Y AFECTO EL PÁNCREAS Y EL RIÑÓN EI N/A N/A N/A N/A A LA ESPERA DE QUE EL DESPACHO AGUAS POLANIA FIJE AUDIENCIA JOSE LUIS INICIAL 25000232600019941042501 QUE SE DECLARE QUE EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTA FE DE BOGOT , LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE SANTA FE DE BOGOT Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO INCURRIERON EN OCUPACI¢N PERMANENTE Y ARBITRARIA DE CONSUMO DE UNA REA DE TERRENO DE 10.000 METROS CUADRADOS, QUE FORMAN PARTE DEL GLOBO DE 616.000.000 TERRENO ADQUIRIDO EN COM£N Y PROINDIVISO" LOTE DE TERRENO N/A DENOMINADO SAN ROQUE QUE HIZO PARTE DE LA HACIENDA MEISS¿N, UBICADA EN LA ZONA MENOR DE BOSA DISTRITO ESPECIAL DE BOGOT , CON UNA EXTENSI¢N SUPERFICIARIA DE CINCO (5) FANEGADAS TRES MIL SETECIENTOS VEINTITR¿S VARAS (3.723 VARAS) CUADRADAS, PARA LA CONSTRUCCI¢N DE LA AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICENCIO. 25000233600020140033200 25000-232600020050018401 QUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCION 4152 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011 Y RESOLUCION 170 DE 23 DE ENERO DE 2012. LIQUIDACION DEL CONTRATO 503.605.283 150 DE 2007. CONSORCIO CONFORMADO POR GESTION DE PROYECTOS DE 150 DE 2007 INGENIERIA GPI S.A.S. CG INGENIERIA S.A.S. INGENIERIA CIVIL DE OBRAS Y PROYECTOS DE CONSULTORIA LTDA, CIVILO Y CO LTDA, ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) QUE EL DEMANDANTE SUFRIO LESION ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL BIEN INMUEBLE DE LA DG.13 SUR NO.94A-05, 1.446.473.900 CELEBRADO CON EL IDU Y TRANSMILENIO DE QUE DA CUENTA LA ESCRITURA PUBLICA NO.680 DLE 31 DE JULIO DE 2003 DE LA NOTARIA 65 DEL CIRCULO DE BOGOTA ADFSI La Resolución 5262 del 8 de julio de 2002 ordenó la expropiación de la zona de terreno en mención,Como consecuencia de lo anterior el ADFSI día 17 de diciembre de 2002 se firmó la promesa de compraventa No. 302. AGUAS POLANIA JOSE LUIS N/A N/A N/A N/A CONTINUA EN SECRETARIA CON OFICIOS.MEDIANTE OFICIO C-2015-1333 Y 1334 SE INFORMA A LAS PARTES AGUAS POLANIA SOBRE EL AUTO JOSE LUIS DEL 01 DE JUNIO DE 2015. SIGUE AL DESPACHO PARA FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLE N/A NIEGANSE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, SIN CONDENA EN COSTAS. N/A N/A AGUAS POLANIA JOSE LUIS 76 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE EDUL JAIRO RUBIANO ALBA LUCIA CARDONA GARCIA No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) Reparacion Directa Reparacion Directa 25000-232600020070033301 11001333603120140032300 CIVING INGENIEROS Controversias CONTRATISTAS S EN C Contractuales 11001333603220140008800 CIA ASEGURADORA DE Controversias FIANZAS CONFIANZA S.A. Contractuales 25000232600020040042601 CIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA Controversias S.A./UNION TEMPORAL Contractuales OBRAS VIALES 25000-232600020030213801/ ACUMULADO AL 25000232600020040042601 ROMULO USCATEGUI TOBO RECURSO 1100-10315000200EXTRAORDINARIO 40007001 DE SUPLICA CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) Se le reconozcan la perjuicios materiales y morales derivados del no pagpo del alquiler, obras y otros dejados de percibir, con ocasión del desarrollo del contrato IDU No. 2361.085.495.639 2003 de construcción y mantenimiento del parqueadero de la Calle 6 para el sistema de Transporte Masivo TRANSMILENIO. CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO 236-2003 EL DÍA 24 DE MAYO DE 2013, ENCONTRÁNDOSE LAS HERMANAS ALBA LUCIA GARCIA CARDONA, ISABELA GARCIA CARDONA EN VÍA PUBLICA, EXACTAMENTE EN LA ESQUINA DE LA CALLE 145 CON AVENIDA 9 SE DESPLOMO ENCIMA DE ELLAS UN ÁRBOL CAUSÁNDOLES LESIONES DE 400.000.000 N/A GRAVEDAD. MANIFIESTA LA DEMANDANTE QUE DURARON ALREDEDOR DE 20 MINUTOS ATRAPADAS HASTA QUE EL PERSONAL DE BOMBEROS DEL BARRIO CEDRITOS LOCALIDAD DE USAQUÉN ACUDIERON A SU RESCATE. CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C FUE ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1767 DE 2013. QUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCION 1226 DE FEBRERO DE 2014 POR LA CUAL SE IMPONE UNA 10.000.000 1767 de 2013 MULTA POR EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL INTERVENTOR CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS 1767 DE 2013. NULA LA RESOLUCION 5454 DE 7 DE MARZO DE 2014. Se declare la nulidad de la resolucion 208 de 2001 emanda por la Directora General del IDU, por medio de la cual impuso una multa a la U.T. Obras Viales. Se declare la nulidad de la resolucion 2363 de 2001 por la cual se confirma la resolucion 280/01. Se declare la CONTRATO IDU -UEL 7-8-805-99 DE 1.129.688.904 nulidad de la resolucion 1308 de 2001 por la cual se decalra el incumpliemitno del DICIEMBRE 31 DE 1999 contrato IDU-UEL-7-8-805-99, la caducidad administrativa del contrato y ordena su liquidacion SE DECLARE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO IDU -UEL 7-8-805-99 DE DICIEMBRE 31 DE 1999.QUE COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE LAS RESOLUCIONES CONTRATO IDU -UEL 7-8-805-99 DE 9.004.552.986 DEMANDADAS Y EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE DECLARE DICIEMBRE 31 DE 1999 RESPONSABLE Y SE CONDENE AL IDU A PAGAR DAÑOS, PERJUICIOS, LUCRO CESANTE Y PERJUICIOS MORALES CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO IDU-UEL-7-8-805. 22.000.000 SE REVOQUE LA SENTENCIA DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003 DENTRO DEL EXPEDIENTE (25000232600019890533701) QUE CONDENÓ AL IDU AL PAGO DE 048-1987 $66.000.000 Y EN SU LUGAR SE INDEMNICEN TODOS LOS PERJUICIOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO PAGAR SOLIDARIAMENTE TAL Y COMO LO ORDENA EL FALLO DE PRIMERA, SI ESTE LLEGASE A SER CONFIRMADO. A LA ESPERA DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA N/A A LA ESPERA DE LA AGUAS POLANIA AUDIENCIA JOSE LUIS INICIAL ADFSI DESFAVORABLE N/A PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones de falta de jurisdicción y acción contenciosa administrativas equivocada, respecto de las pretensiones relacionadas con la asesoría especializada objeto de la Orden ,de Servicio No. 051 del 3 de noviembre de 2004 suscrita entre el Ingeniero "JAIRO RUBIANO BARRERO" y el Director de Obra de la UNION TEMPORAL PARQUEADEROS. , SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor EDUL JAIRO RUBIANO BARRERO en cuanto a la reclamación del valor de los equipos que fueron hurtados de las Instalaciones de la Unión Temporal PARQUEADEROS. TERCERO: DECLARAR solidariamente responsables al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, y a los señores AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA. JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL, LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS y la sociedad "J.E.C.R. SA, integrantes de la Unión Temporal PARQUEADEROS, por los perjuicios materiales ocasionados al señor EDUL JAIRO RUBIANO BARRERO con el no pago del "alquiler, d~ asesoría, y diseño, de venia de materiales y ejecución de obras" prestados por el demandante como subcontratista de las obras de "Construcción y mantenimiento del parqueadero de la Ca/le 6°,para el sistema de transporte masivo Transmilenio", CUARTO; CONDENAR en abstracto al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO [DU, ya los señores AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA, JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL, LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS Y la sociedad J.E.C.R SA, integrantes de la Unión Temporal PARQUEADEROS, al pago de los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, causados al señor EDUL JAIRO RUBIANO BARRERO, conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente providencia. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: Sin condena en costas EI N/A N/A N/A CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO AGUAS POLANIA JOSE LUIS EI N/A N/A N/A N/A AUDIENCIA INICIAL AGUAS POLANIA PROGRAMADA JOSE LUIS PARA EL DIA 30-0715 ADFPI N/A N/A N/A N/A AL DESPACHO PARA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA AGUAS POLANIA JOSE LUIS PA N/A N/A N/A N/A N/A AGUAS POLANIA JOSE LUIS FAVORABLE SENTENCIA FAVORABLE EN LO QUE SE REFIERE AL RECURSO DE SUPLICA, SIN EMBARGO EL IDU DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, MEDIANTE LA CUAL EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003, SE MODIFICÓ LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA QUE NEGÓ LAS SÚPLICAS DE LA DEMANDA Y EN SU LUGAR:QUE DECLARÓ QUE EL IDU INCUMPLIÓ LAS OBLIGACIONES PARCIALES DERIVADAS DEL CONTRATO Y COMO CONSECUENCIA LO CONDENÓ AL PAGO DE $66.697.191.67, POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES. PAGAR LA SUMA DE $66.697.191.67, POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES ORDENADOS EN LA SENTENCIA CALENDADA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2003 DENTRO DEL PROCESO No. 2500023260001989533701 ELABORANDO RESOLUCION DE CUMPLIMIENTO Y PAGO AGUAS POLANIA JOSE LUIS FSI N/A 77 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE MARTHA LUZ ASUNCION VILLAREAL No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) DE LA ACCION ARCE TUTELA ANTONIO MARIA Nulidad ZULUAGA BETANCOUT Restablecimiento ROYAL & SUN ALLIANCE IRENE TRUJILLO ERACLIO SANTOS SANCHEZ DE y Controversias Contractuales 25000232400020110066401 25000-2336000201300745 11001333603320140033200 Reparacion Directa CAMPOS ACCION TUTELA 11001031500020140030201 DE 110012203000201501483OO 10189680 ANGULO CONCILIACIÓN ALONSO JORGE WILMER EXTRAJUDICIAL (1) 2015-21766 800007208 GRUPO POSSO S.A.S. SOCIEDAD LG CONTRACTUAL CONSULTORES (1) 2500023260001998 00850-01 IDU VS 17119 VARGAS EJECUTIVO CUELLAR CARLOS (1) 2500023260001998 2749-01 19242639 RAMIREZ REPARACION SALGADO JOSE ALFREDO DIRECTA (2) 2500023260002000 00385-01 860039903 AGUILAR Y CIA LTDA CONTRACTUAL CONSTRUCCIONES (1) 2500023260002001 00066-01 70243 MANTILLA CELIS REPARACION HORACIO (1) DIRECTA 2500023260002001 00863-02 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO SE REVOQUE PARCIALMENTE EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA DENTRO N/A DEL PROCESO 2008-00307, Y EN CONSECUENCIA SE EMITA FALLO N/A SUSTITUTIVO QUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCION 2521 DEL 18 DE AGOSTO DE 2010 POR LA CUAL SE EXPROPIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 60 A SUR N/A 652.000.000 19B45 CON CEDULA CATASTRAL 60S20B1 CHIP AAA00022CEBR Y MATRICULA INMOBILIARIA 50S-539220 Y 50S-499859. SE DECLARE LA NULIDAD PARCIAL DE LA RESOLUCION 1047 DE 7 DE MARZO DE 2011 MEDIANTE LA CUAL SE DECLARO LA CADUCIDAD DEL 1.009.688.530 CONTRATO 047 DE 2009 Y SE HIZO EFECTIVA LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 047 DE 2009 QUE AMPARABA EL CONTRATO Y QUE EN CONSECUENCIA SE CONDENE A LA DEMANDADA A REINTEGRAR LA SUMA DE $1.009.688.530. LA SIRENA ACCIDENTE PEATONAL SUFRIDO POR LA SRA. IRENE SANCHEZ TRUJILLO CUANDO AVANZABA EN DIRECCION NORTE SUR POR EL ANDEN ORIENTAL DE USO PUBLICO CERCA AL PEATONAL DE LA CARRERA 30 Y FRENTE AL COSTADO SUR DEL EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL, 273.283.762 DISTINGUIDO CON EL NO. 25-90 DE LA CARRERA 30, AL PISAR UNA 076-2009 y 084-2009 BALDOSA QUE SE HALLABA SUELTA, LO QUE LE OCASIONO UNA FRACTURA EN EL PERONE DERECHO. SOLICITA OBTENER EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA INDEMNIZACION INTEGRAL DE LOS PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES DE LOS CONVOCANTES. Que en el trámite del proceso de expropiación No. 2013-0728, adelantado en el Juzgado N/A 13 Civil del Circuito, se violaron los derechos fundamentales del accionante. (debido N/A proceso, derecho de defensa, igualdad entre otros.) PAGO - PERJUICIOS MATERIALES POR ACCIDENTE DE TRANSITO EN UNA 1.900.000.000 MOTO EN LA CRA 33 CON CALLE 12B- SUR, AL CAER DE MANERA SORPRESIVA DENTRO DE UN HUECO QUE SE DECLARE QUE EN DESARROLLO DEL CONTRATO 041 DE 1995 SE 400.000.000 ROMPIO LA ECUACION CONTRACTUAL EN CONTRA DE LA SOCIEDAD 041/1995 DEMANDANTE. 5.000.000 QUE SE CANCELE LA SUMA DE $4.924.318,96 MAS INTERESES DESDE 029/1987 CUANDO SE HIZO EXIGIBLE LA OBLIGACI¢N HASTA SU PAGO . EL DEMANDANTE ES PROPIETARIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CR. 71 50.000.000 N° 72-24/20 DE BOGOTÁ. EL IDU CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES DEL ÁREA URBANA AV. 68 CON BOYACÁ, CAUSO PERJUICIOS NULIDAD DE LAS RESOLUCION 2181 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2000, 12.354.216.339 PROFERIDA PR EL IDU, CON LA CUAL IMPONE UNA MULTA AL 804/1999 DEMANDANTE. 254.600.000 EL PAGO DEL VALOR CORRESPONDIENTE A LOS LOTES DE SU PROPIEDAD DE ACUERDO A LOS VALORES COMERCIALES EXISTENTES EN LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO Y EL PAGO DE LOS DAÑOS CAUSADOS INJUSTAMENTE A SU PATRIMONIO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) ADFSI ADFSI FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FAVORABLE FAVORABLE FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO DESFAVORABLE SE CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales ala igualdadyal debido proceso de la Martha Luz de la Asunción Arce Vrllarreal, parlas razones expuestas en' esta decisión. 11.SE,'[¡)EdA SIN EF'E~tQS"la providencia ptóferidáel 8 de agosto de 2013 por la Subsección "B" de la'Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso N/A identificado con el número 2008..;0307. En consecuencia se ordena al Tribunal, que en un término no mayor a diez (10) días' contados a partir de fa notificación del presente falló, realice las 'gestiones necesarias para dictar una hueva sentencia con base en los lineamientos a que ha hecho referencia la motivación de esta providencia. A LA ESPERA DEL FALLO DEFINITIVO, 09-07-15 AUTO ORDENA DEVOLVER EL AGUAS POLANIA EXPEDIENTE A LA JOSE LUIS SECCION SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO PARA QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD N/A Primero: Declárase probada la excepción de inepta demanda propuesta por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, respecto de la resolución número 2521 del dieciocho (18) de agosto de dos mil diez (2010) a través de la cual se modificó la resolución número 6082 del veintidós (22) de diciembre de dos mil nueve (2009) por medio de la cual se determinó el carácter administrativo de una expropiación y se formuló oferta de compra, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de N/A esta providencia. Segundo: En consecuencia, inhíbese la Sala de pronunciarse sobre la legalidad del referido acto administrativo. Tercero: Decláranse no probadas las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas. Cuarto: Deniéganse las pretensiones de la demanda. Quinto: En firme esta providencia, archívese el expediente. N/A AGUAS POLANIA JOSE LUIS FSI FAVORABLE FAVORABLE SE NIEGAN LAS PRTENSIONES DE LA DEMANDA ADELANTAR LA GESTION DE COBRO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJADAS EN SEGUNDA INSTANCIA POR EL DESPACHO A TRAVES DE PROCESO EJECUTIVO. EI N/A N/A N/A SE CONTESTO DEMANDA 17-07-15 N/A A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENT O DE LA SALA DE SE CONTESTO ACCION DE RESTITUCION DE AGUAS POLANIA TUTELA 26-06-15 TIERRAS DEL JOSE LUIS TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA. EI N/A CON ESTUDIO TECNICO PENDIENTE AUDIENCIA ACSI N/A A LA ESPERA DE QUE SE LIBRE MANDAMIENTO AGUAS POLANIA EJECUTIVO POR LA JOSE LUIS SUMA DE $12.000.000, A LA ESPERA DE LA AGUAS POLANIA AUDIENCIA JOSE LUIS INICIAL MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR FAVORABLE MEDIDA CAUTELAR MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR ACSI FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR ACSI FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR ACSI FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR 78 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 860039903 AGUILAR Y CIA LTDA CONTRACTUAL CONSTRUCCIONES (1) 2500023260002001 00066-01 NULIDAD DE LAS RESOLUCION 2181 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2000, 165.000.000 PROFERIDA PR EL IDU, CON LA CUAL IMPONE UNA MULTA AL 804/1999 DEMANDANTE. PA FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR 860037013 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS CONTRACTUAL S.A. (1) 2500023260002001 00066-01 LA NULIDAD LAS RESOLUCI¢ONES 2181/00 MEDIANTE LA CUAL EL IDU 165.000.000 IMPUSO UNA MULTA AL DEMANDANTE Y RESOLUCION 2146/00 POR LA 804/1999 CUAL RESOLVIO LOS RECURSOS DE REPOSICION. PA FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR 860009578 SEGUROS DEL CONTRACTUAL ESTADO S.A. (1) 2500023260002001 00066-01 57.000.000 SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 0258 DE 2000 POR MEDIO DE LA CUAL DECLARA LA OCURRENCIA DE UN SINIESTRO POLIZA 14/1994 9511858EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS DEL ESTADO. CONTRATO 14/94 PA FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR 800241570 CONSORCIO CONTRACTUAL URBANO GTPN (1) 2500023260002002 01913-01 1.232.564.178 QUE SE DECLARE LA NULIDAD PARCIAL DEL ACTA 21 DE LIQUIDACION 453/2000 DEL CONTRATO DE OBRA 453 DE 2000 Y LA LIQUIDACION DEL CONTRATO ACSI DESFAVORABLE IDU VS 860005462 CONSTRUCTORA SIGMA EJECUTIVO (2) 2500023260002004 00564-01 41.766.000 SE LIBRE MANDAMIENTO A FIN DE CUBRIR EL RIESGO CUBIERTO POR LA 051/1991 POLIZA DE ESTABILIDAD 950006. JUZGADO REMITIO SUPERFINANCIER A LIQ 830050837 UNION TEMPORAL VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A CONTRACTUAL VICON S.A. PIV INGENIERIA LTDA (1) 2500023260002004 01933-01 860071668 INVERSIONES NULIDAD Y 1100103150002013 LAGOS DE CORDOBA RESTABLECIMIENT 00702-00 S.A.EN LIQUIDACIÓN (1) O QUE SE DECLARE LA NULIDAD PARCIAL DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL 800.000.000 CONTRATO 261/00, QUE SE RECONOZCA EL DESEQUILIBRIO DE LA 261/2000 ECUACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO. 1.912.874.600 SOLICITA LA REVISION DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR LA SECCION PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO EL 24 DE MARZO DE 2011 MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR FAVORABLE RD MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR SOLICITUD TITULO MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR 860009578 IDU VS SEGUROS DEL ESTADO EJECUTIVO S.A. (1) 2500023260002005 01635-01 IDU VS 830003964 INTERVECO LTDA INTERVENTORIA Y CONTRACTUAL CONSULTORIA COLOMBIANA - COMP (1) 2500023260002005 01907-01 IDU VS 13363842 CARRASCAL QUIN LUIS EJECUTIVO JAVIER (2) 2500023260002006 00564-01 MANDAMIENTO DE PAGO, SINIESTRO CUBIERTO POR LA GARANTIA UNICA 21.373.116 DE CUMPLIMIENTO 7626122/02 EN SU AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO. 311/2002 CONTRATO 311/02. PARA ENTREGA DE TITULO MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR IDU VS 19080314 GALAN GOMEZ JOSE GUILLERMO EJECUTIVO (2) 2500023260002006 00566-01 MANDAMIENTO DE PAGO, SE DECLARE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO 57.674.970 CUBIERTO POR LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 9617071 EN SU SOP 1-092/1997 AMPARO DE ESTABILIDAD. SOLICITUD TITULO MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR 860039988 SEGUROS (1) 2500023260002007 00444-01 LIBERTY CONTRACTUAL IDU VS 72157731 VUELTAS MOJICA EJECUTIVO ALFREDO FABIAN (2) 2500023260002008 00094-01 860030917 VIAS CONSTRUCCIONES VICON S.A. (2) 2500023260002088 00649-01 Y S.A. CONTRACTUAL 890403235 CICON INGENIEROS CONTRACTUAL CONTRATISTAS S.A (1) 19069870 SACRISTAN MARIA (2) 28181925 CECILIA (1) 2500023260002008 00601-01 SACRISTAN NULIDAD Y 2500023240002009 PEDRO RESTABLECIMIENT 00232-01 O DELGADO NULIDAD Y 2500023240002009 RESTABLECIMIENT 00422-01 O 20066799 VERGARA VDA. REPARACION DE MEDINA ISABEL (1) DIRECTA 2500023260002009 00899-01 890403235 CICON INGENIEROS CONTRACTUAL CONTRATISTAS S.A (1) 2500023260002009 01076-01 SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO 2.184.645 CUBIERTO POR LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO CU-00337622 - 566/2000 CONTRATO 566 DE 2000 ACSI 182.387.121 507.624.758 QUE SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 364 DE 2002 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO 364/2002 DE DESARROLLO URBANO –IDU- Y LA FIRMA INTERVECO LTDA INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA COLOMBIANA-, ACSI DESFAVORABLE NIEGA PRETENSIONES MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR ACSI FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR FPI FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR ACSI FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR PA FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR DECLARAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES NUMEROS 963 DEL 8 DE ABRIL DE 2008, 3855 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 Y 4165 DEL 14 DE 150.131.000 NOVIEMBRE DE 2008, PROFERIDAS POR EL IDU MEDIANTES DE LOS CUALES SE DISPUSO LA EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA DEL INMUEBLE UBICADOA EN LA AVENIDA CARRERA 1 Nº 10 02 DE BOGOTA ACSI FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR DECLARAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 963 DEL 8 DE ABRIL 2008, 3855 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 Y 4165 DEL 14 DE NOVIEMBRE 172.463 2008, PROFERIDAS POR EL IDU MEDIANTE LAS CUALES SE DISPUSO EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA DEL INMUEBLE UBICADOA LA AVENIDA CARRERA 1 Nº 10 02 DE BOGOTA. ACSI FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR ACSI FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR ACSI FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR 444.000.000 NULIDAD - ACTO ADMINISTRATIVO (1) 30.000.000 056/2004 MANDAMIENTO DE PAGO POR EL EXCEDENTE DE LOS DAÑOS NO CUBIERTOS POR EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SEGUN 683/1999 RESOLUCION 6089 Y 892 QUE CONFIRMO EN TODAS SUS PARTES LA PRIMERA. CONTRATO 683 DE 1999 SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN No. 6672 DE DICIEMBRE 21 3.269.800.455 DE 2007, POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICÓ EL CONTRATO No. 134 DE 134/2207 2007 SUSCRITO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2007. NULIDAD DEL CONTRATO 140.000.000 QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION Nº 1146 DEL 18 DE ABRIL DE 2008 Y DE LA RESOLUCION 2726 DEL 1º DE AGOSTO DE 2008 Y EL IDU BM 170 DE 2005 RESPECTIVO DERECHO, EN DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Nº IDU-BM-170 DE 2005. DE DE LA EN QUE SE DECLARE ADMINISTRA CIVIL EXTRACONTRACTUALMENTE RESPONSABLE AL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - LD.U. , POR DAÑO ESPECIAL COMO 2.897.314.425 CONSECUENCIA DE LOS OBRAS ADELANTADAS POR EL L.D.U EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CALLE 79B N" 30-59 Y EN LA CARRA 50 No 7984. QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION Nº 196 DEL 2 DE FEBRERO DE 2009 EXPEDIDA POR EL IDU, EN LA CUAL SE DECLARA QUE EL 430.000.000 CONSORCIO CICON - KMA II EN DESARROLLO DE CONTRATO 194 DE 2005, 194/2005 INCURRIO EN INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, 79 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES 800003776 CONTRACTUAL DISCONSULTORÍA S.A. (3) 2500023260002010 00046-01 890403235 CICON INGENIEROS CONTRACTUAL CONTRATISTAS S.A (1) 1100133310352010 00059-00 228.617.925 19355526 ARISTIZABAL REPARACION GÓMEZ RUBÉN DARIO (1) DIRECTA 1100133310322010 00065-00 - 162155 HERNANDEZ HERNANDEZ ORLANDO CONTRACTUAL (5) 2500023260002010 00159-01 5.516.923.162 800211049 EQUIPOS Y CONTRACTUAL CIMENTACIONES S.A. (4) 2500023260002010 00161-01 1.986.934.647 800072974 UNIDADES REPARACION RESIDENCIALES DIRECTA MODERNAS S.A. (1) 2500023260002010 00207-01 23300989 CHIVATA DE REPARACION MARTINEZ MARIA DIRECTA EVELIA (1) 2500023260002009 00899-01 6.990.465.754 CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO LA NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO LA NULIDAD 094/2209 ABSOLUTA DEL CONTRATO 094/2009 EL CONTRATISTA AFIRMA QUE FUE SANCIONA DOS VECES POR LAS MISMAS CAUSA YA QUE SEGUN EL CON LAS RESOLUCIONES 710 Y 2800 DE 2009 SE LE ESTA MUILTANDO POR LO MISMO QUE SE LE MULTO CON LAS 170/2005 RESOLUCIONES 1146 Y 2726 DE 2008. POR TAL RAZON PIDE LA NULIDAD DE DCIHOS ACTOS LOS PERJUICIOS POR EL ACCIDENTE QUE EL DEMANDANTE SUFRIO EL DIA 11 DE ENERO DE 2008, A LAS 9:30 PM EN LA CARRERA 16 CON CALLE 184 BARRIO VERBENAL,AL CAER AL FONDO DE UNA CAJA QUE ESTABA CONSTRUYENDO O REPARANDO LA ETB LA CUAL ESTABA DESPROVISTA DE SEÑALES Y PROTECCIONES. QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION Nº 6673 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2007 POR LA CUAL SE ADJUDICO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL GRUPO 2 DE LA LICITACION PUBLICA IDU-LP-DG022-2007 QUE COMO CONSECUENCIA SE DELCARE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO 135 DE 2007 . QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 6676 DE 21 DE DICIEMBRE 2007, PO LA CUAL SE ADJUDICO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL GRUPO 5 DE LA LICITACION PUBLICA IDU-LP-DG- 138/2007 022-2007 POR CUANTO FUE EXPEDIDO CON VIOLACION DE LA CONSTITUCION Y LA LEY. CONTRATO 138 DE 2007 PERJUICIOS A RESIDENTES Y COMERCIANTES DE LA AVENIDA PEPE 373.254.445 SIERRA CALLE 116, CON LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA IDU 159 DE 2007, SUSCRITO CON EL CONSORCIO ID - ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) ACSI FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR FAVORABLE EPPI MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR ACPI MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR ACSI MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR EPPI FPI FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR DECLARAR RESPONSABILIDAD DEL IDU POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA DEMANDANTE POR HABERLA PRIVADO DE LA TENENCIA DEL INMUEBLE Y DESALOJO DE SU PIQUETEADERO PUERTO SANTANDEREANO UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 26 SUR 70 B 65 ACSI FAVORABLE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR EPPI MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR EPPI MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR 860021894 CONGREGACION REPARACION HERMANAS PIAS DIRECTA DISCIPULAS DE DIVINO MAESTRO (1) 2500023260002010 00380-01 QUE SE DECLARE A LOS DEMANDADOS RESPONSABLES POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA, QUE EN EL MARCO DE UNA ACCION POPULAR ORDENARON 80.000.000 LA DEMOLICION DE UN MURO UBICADO EN UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD.RECLAMAN POR LA SUPUESTRA EXPROPIACION SIN INDEMNIZACION QUE CON EL CUMPLIMIENTO DE TAL DECISION HABRIA PERPETRADO EL IDU. 800003776 CONTRACTUAL DISCONSULTORÍA S.A. (3) 2500023260002010 00607-01 NULIDAD DE LA RESOLUCION 5923 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 PORLA 6.990.465.754 CUAL SE LE ADJUDICO A CONSORCIO PRO 3 Y SE SUSCRIBIO CONTRATO IDU-093 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2008 DEL CUAL SE PIDE LA NULIDAD. 1100133310352011 00169-00 SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO POR LA SUMA DE $188.566.989 VALOR POR EL CUAL SE HIZO EFECTIVO EL COBRO DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA , POR LA SUMA DE $117.170.046 MAS LOS RENDIMIENTOS 188.566.989 FINANCIEROS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO QUE DEBE REALIZAR EL EJECUTADO POR LOS DINEROS GIRADOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO. CD NULIDAD Y 41788518 GARAY 1100133317102011 RESTABLECIMIENT ZAMORA ELIZABETH (1) 00255-00 O LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DELIDU, NÚMEROS 4341 DE 24 DICIEMBRE DE 2010, NOTIFICADA EL 25 DE ENERO DE - 2011, MEDIANTE LA CUAL CONFIRMA EL ACTO ANTERIOR, Y LA 417 DE 3 DE FEBRERO DE 2011, NOTIFICADA EL 11 DE FEBRERO DE 2011, POR LA CUAL SE EJECUTAN LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS. FSI PERJUICIOS CAUSADOS POR EL ACCIDENTE SUFRIDO AL CAER EN UN HUECO EN LA CALLE 43 SUR CON CARRERA 3, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., DENTRO DE LA OBRA QUE CONSTRUIDA POR EL CONSORCIO GIM UNION TEMPORAL. CD MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR 17.170.262 INDEMNIZACIONES LABORALES (1) CD MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR QUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCION 3191 DE 19 DE NOV DE 2012 POR 26.257.358 LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA Y SE DECLARA INSUBSISTENTE UN CARGO PROVISIONAL. CD MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR QUE ENTRE EL DEMANDANTE Y LA UNION TEMPORAL GTM EXISTIO UNA RELACION LABORAL EN EL CONTRATO 071 DE 2008. Y NO FUERON CANCELADAS LAS PRESTACIONES SOCIALES CORRESPONDIENTES CD MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR CD MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR AA MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR IDU VS 800222733 COMPAÑIA DE ESTUDIOS EJECUTIVO INTERVENTORIA Y CONTRACTUAL CONSTRUCCIONES CEIC LTDA (1) 51635578 CARDENAS ANGELA (1) RODRIGUEZ REPARACION FLOR DIRECTA 52846175 GORDILLO ORDINARIO FORERO NATTY ANDREA LABORAL (1) 1100133360332012 00019-00 1100131050192012 00492-00 NULIDAD Y 1100133350172013 51915846 PONCE ZAPATA RESTABLECIMIENT 00120-00 SANDRA ELVIRA (1) O 19432272 BARRETO RICARDO (1) BARRETO ORDINARIO HECTOR LABORAL 1100131050052013 00133-00 19086613 GUERRERO REPARACION HERRERA EXCELINO (2) DIRECTA 1100133360362013 00201-00 IDU VS 830121014 CONCESIONES URBANAS CONTRACTUAL S.A. (1) 2500023360002013 01870-01 10213318 ESCOBAR ACCIÓN VILLEGAS PEDRO EMILIO TUTELA (7) INGENIERIA DE VIAS Y ACCION PROYECTOS S.A.S. CONTRACTUAL 113.000.000 DE 1100103150002014 02144-01 1100133360382013 0053800 REPARACION INTEGRAL DE LOS DAÑOS MATERIALES Y MORALES QUE EL IDU LES CAUSO CON MOTIVO DE LA DEMOLICION DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 117 B 95A91 HOY CALLE 127 B 95 A 91 EN LA CIUDAD DE BOGOTA, DECLARAR QUE ES NULA LA CLAUSULA 37 DEL CONTRATO DE CONCESION 105 DE 2003 Y EL OTRO SI NO. 2 QUE LA MODIFICA. COMO CONSECUENCIA 2.461.789.018 DE LO ANTERIOR ES NULO EL CONVENIO DE COMPOSICION EMITIDO POR LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. 286.000.000 LOS ACCIONANTES ESTÁN SOLICITANDO LA PROTECCIÓN DE LOS 0.0 DERECHOS VULNERADOS Y EL PAGO POR LOS PERJUCIOS CAUSADOS CON LOS FALLOS PROFERIDOS $ 100,000,000 NULIDAD CONTRATO ESTATAL ADJUDICADO EN PROCESO CONTRATO OBRA 927 DEL 3 JULIO DE PRECONTRACTUAL SELECCIÓN ABREVIADA IDU SAMC DTDP020 DE 2012 2013 FPI AA DESFAVORABLE FAVORABLE CAMBIA SANCION DISCIPLINARIA ORDENA EL PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES PENDIENTE MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR MARIA CONSUELO MORENO CUELLAR SONIA FRANCO MONTOYA 80 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE EQUIPO UNIVERSAL S.A. ACCION CASTRO TCHERASSI S.A. CONTRACTUAL 2500023260002005 0208601 NULIDAD Y INSTITUITO DE 2500023410002015 RESTABLECIMIENT DESARROLLO URBANO 0067300 O MAUROS FOOS S.A.CONSTRUCCIONES ACCION ESTRUCTURAS Y CONTRACTUAL PROYECTOS LTDA COESRPO 2500023360002013 0066100 CONSORCIO INTERVENTORIA TRONCALES 2007 ACCION CONTRACTUAL 2500023360002014 0132600 SURCOLOMBIANA DE ACCION CONSTRUCCIONES S.A. Y CONTRACTUAL OTROS 2500023360002014 0137700 CAPITALIZACIONES MERCANTILES LTDA LESION CIVIL ENORME- 1100131030202015 0035700 CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ANULAR LA RESOLUCION 12742 DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2004 "DECLARA OCURRENCIA DE SINIESTRO CUBIERTO POR LA GARANTIA UNICA DE CONTRATO DE OBRA 616 DEL 22 $117,776,125 CUMPLIMIENTO No. 99850926 DE 22 DE OCTUBRE DE 1999 EXPEDIDA POR OCTUBRE 1999 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Y LA RESOLUCION 3805 DEL 22 DE JUNIO DE 2005 QUE CONFIRMO. ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) QUE SE EFECTUE LIQUIDACION JUDICIAL DEL ONTRATO DE $ 634,540,404 INTERVENTORIA. EL PAGO DE RETENCION DEL TRES POR CIENTO DEL CONTRATO 173 DE 28 DIC- 2007 VALOR DEL CONTRATO. LOS GASTOS DE MAYOR PERMANENCIA EN OBRA. SE DECLARE LA NULIDAD DE RESOLUCION No. 148 DEL 20 DE ENERO DE $ 2,409,057,800 2014 EL CUAL DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO, Y SINIESTRO DE CONTRATO IDU 065 DE 28 DIC 2012 MAL MANEJO DE ANTICIPO. ORDENA TERMINACION DEL CONTRATO SE DECLARE RESCINDIDO POR LESION ENORME CONTRATO DE $ 334,240,000 COMPRAVENTA, PROTOCOLIZADO EN ESCRITURA PUBLICA 4511 DEL 17 DE ESCRITURA PUBLICA 4511 NOVIEMBRE DE 2010. NOTARIA 73 NYDIA JEANNETTE ACCION TUTELA SANDOVAL PARRA 1100140030532015 0027400 SIN CUANTIA SOLICITA MEDIDA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL DE SUSPENDER MARIA DEL ROSARIO ACCION TUTELA FERNANDEZ Y OTROS 1100140880422015 008700 SOLICITA COPIAS DE DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE METROVIVIENDA SIN CUANTIA DE ENTREGAR EL REMANENTE UBICADO EN LA CALLE 26 ENTRE CARRERAS 25 Y 27, CON SUS ESPECIFICACIONES IDU POPULAR 1100133310382010 00251-00 CONSORCIO L& A ARBITRAL N.A. N.A. MORALIDAD PUBLICA 907.214.077 DESEQUILIBRIO ECONOMICO MAYOR CANTIDAD EXPROPIACION RESOLUCION DE OFERTA DE COMPRA 77806 DEL 30 DE AGOSTO DE 2014 RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO SONIA FRANCO MONTOYA ACPI ANULAR ACTO FICTO ESCRITURAS PUBLICAS 00412 Y 00413 DEL 20 DE MARZO DE 2014 DE LA NOTARIA 26 BOGOTA SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. CANCELACION DE DICHAS ESCRITURAS. NULIDAD RESOLUCION 9559 27 DE MARZO DE 2014 DIRECCION TECNICA DE ADMINISTRACION DE SOLICITUD DE LICENCIA DE SIN CUANTIA INFRAESTRUCTURA DEL IDU. NULIDAD RESOLUCION 19400 DEL 19 DE EI INTERVENCION DEL ESPACIO PUBLICO MAYO DE 2014 POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION DE LA RESOLUCION 9559 Y SE CONCEDE RECURSO APELACION. NULIDAD RESOLUCION 57987 15 DE JULIO DE 2014 EXPEDIDA SUBDIRECCION GENERALDE INFRAESTRUCTURA DEL IDU. SE DECLARE AL IDU POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR NO TENER ESTUDIOS PREVIOS, POR INTERFERIR EN LA OBRA POR ACCION Y OMISION, DECLARAR EFECTOS JURIDICOS DE INEFICACIA INC. PENULTIMO Y ANTEPENULTIMO DE LA CLAUSUALA 4.5. INCUMPLIO OBLIGACION AL NO EFECTUAR PRORROGAS. POR LA ELIMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO 047 DE 2009 $27,610,935,542 CONTRATO. POR ABUSO DE POSICION DOMINANTE. POR QUE SE TRASGREDIERON NORMAS CONTRACTUALES. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 051 DEL 11 ENERO DE 2011, 1863 DEL 25 DE ABRIL DE 2011, 1047 7 DE MARZO DE 2011, 2548 DEL 27 DE MAYO DE 2011. SE LIQUIDE CONTRATO. Y PAGO DE PERJUICIOS FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) SONIA FRANCO MONTOYA ACPI SONIA FRANCO MONTOYA EI SONIA FRANCO MONTOYA EI SONIA FRANCO MONTOYA EI SONIA FRANCO MONTOYA FPI FALLO FAVORABLE SONIA FRANCO MONTOYA SONIA FRANCO MONTOYA EI N.A. F.P.I.A. FAVORABLE 432/1999 F.P.I.A. DESFAVORABLE MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA SEGUREXPO SEGUROS DE CREDITO Y CONTRACTUAL CUMPLIMIENTO 2500023260002011 00257-01 69.474.009.513 NULIDAD RESOLUCION SANCIONATORIA CONTRACTUAL 137/2007 F.P.I.A. FAVORABLE MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA MEGAPROYECTOS S.A. CONTRACTUAL 2500023260002011 00490-01 70.000.000.000 INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 137/2007 A.A. N.A. MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA SEGUREXPO SEGUROS DE CREDITO Y CONTRACTUAL CUMPLIMIENTO 2500023260002011 00682-01 1.225.458.000 NULIDAD RESOLUCION SANCIONATORIA CONTRACTUAL 072/2008 F.P.I.A. FAVORABLE MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA SEGUREXPO SEGUROS DE CREDITO Y CONTRACTUAL CUMPLIMIENTO 2500023260002011 01233-01 1.225.458.000 NULIDAD RESOLUCION SANCIONATORIA CONTRACTUAL 072/2008 F.P.I.A. FAVORABLE MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA SEGUREXPO SEGUROS DE CREDITO Y CONTRACTUAL CUMPLIMIENTO 2500023260002012 00936-00 926.722.067 NULIDAD RESOLUCION SANCIONATORIA CONTRACTUAL 159/2007 F.P.I.A. DESFAVORABLE MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA CONSORCIO BOGOTA N.A. 70/2008 F.P.I.A. N.A. MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA DISTRITOS ARBITRAL 25.000.000.000 DESEQUILIBRIO ECONOMICO MAYOR CANTIDAD BANCO DE CREDITO DE COLOMBIA S.A. HELM CONTRACTUAL FINANCIAL SERVICES HELM BANK. 2500023260002012 00108-00 390.000.000.000 INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 137/2007 F.P.I.A. FAVORABLE COLSUBSIDIO CONTRACTUAL 2500023360002012 00275-00 109.770.000.000 DAÑO ESPECIAL - OBRAS 137/2007 E.P.P.I. N.A. CONTRACTUAL 2500023260002012 00580-00 137/2007 E.I. N.A. SEGUREXPO SEGUROS DE CREDITO Y CONTRACTUAL CUMPLIMIENTO 1100140030192014 00090-04 071/2008 F.P.I.A. FAVORABLE MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA NARVAEZ GOMEZ NIDIA POPULAR PATRICIA 1100133360352013 00059-00 015/2008 E.I. N.A. MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA FIDUCIARIA OCCIDENTE S.A. DE 69.736.406.075 INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 2.816.023.941 NULIDAD RESOLUCION SANCIONATORIA CONTRACTUAL N.A. MORALIDAD PUBLICA MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA 81 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA NARVAEZ GOMEZ NIDIA CONTRACTUAL PATRICIA 2500023360002013 01300-00 53.600.000.000 NULIDAD CONTRATO 015/2008 E.I. N.A. CONCRETOS ASFALTICOS ARBITRAL DE COLOMBIA S.A. N.A. 25.836.018.242 DESEQUILIBRIO ECONOMICO MAYOR CANTIDAD 072/2008 A.C.P.I. N.A. SEGUREXPO SEGUROS DE CREDITO Y CONTRACTUAL CUMPLIMIENTO 2500023360002014 00078-01 11.668.673.972 NULIDAD RESOLUCION SANCIONATORIA CONTRACTUAL 071/2008 A.A. N.A. MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA PATIÑO OSORIO MARÍA CONTRACTUAL ISABEL 2500023360002014 00411-00 N.A. E.I. N.A. MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA GRUPO EMPRESARIAL ARBITRAL VIAS BOGOTA S.A.S. N.A. 83.280.820.960 DESEQUILIBRIO ECONOMICO MAYOR CANTIDAD 137/2007 E.I. N.A. MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA GRUPO EMPRESARIAL ARBITRAL VIAS BOGOTA S.A.S. N.A. 83.280.820.960 DESEQUILIBRIO ECONOMICO MAYOR CANTIDAD 137/2007 E.I. N.A. MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA VANEGAS CAMILO CONTRACTUAL 2500023360002015 00392-00 646.715.463 NULIDAD CONTRATO 001/0013 E.I. N.A. CONTRACTUAL N.A. 35.299.208.336 NULIDAD CONTRATO 242/2002 E.I. N.A. MOLLER PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA VIAS CONSTRUCCIONES "VICON s. a. ICEIN S. A. JAIRO JOSE TALERO Y ACCION S.A CONTRACTUAL ACCION CONTRACTUAL ROMERO ACCION PERTENENCIA 2000 -00910 2001-01549 1.731.942.272 REPETICION DESPIDO INJUSTO 3,024.354.445.00 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 138.707.950.00 2007-00439 INSTITUTO DE DESLINDE Y 2011-00082 DESARROLLO URBANO AMOJONAMIENTO LICITACION IDU-LP-DTC-128-1999 DECLARACION DE EJECUCION DEL CONTRATO POR DESEQUILIBRIO CONTRATO-IDU No. 783 DE 1999 ECONOMICO DECLARACION POR PRESCRIPCION EXTRAPORIDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. DECLARACION DESLINDE Y AMOJONAMIENTO PREDIO PROTOCOLIZADO ESCRITURA PUBLICA No. 1518 Y CEDIDO E. P. No. 3004. CONSORCIO CASTRO TCHERASSI Y CIA LTDA Y CONTRACTUAL EQUIPO UNIVERSAL Y C 2004-00780 QUE SE REVOQUE Y ANULE EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCION 14321 DEL 30 DE DIC/03 POR LA CUAL SE HACE EFECTIVA UNA GARANTIA, EXPEDIDA POR EL IDU, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARÓ LA OCURRENCIA 7.762.055.404 DEL SINIESTRO DE ESTABILIDAD DE OBRA EN RELACION CON EL 089/2000 CONTRATO 089 DE 2000. IGUALMENTE SE REVOQUE Y ANULE LA RESOLUCION 4038 DEL 26 DE MARZO/04 POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO MEDIANTE LA CUAL SE CONFIRMÓ LA RESOLUCIÓN 14321/03. COMPA¿A ASEGURADORA FIANZAS S.A. CONFIANZA S.A. 2004-01731 7.700.000.000 SILVA CONSORCIO DE CONTRACTUAL - FAJARDO CONTRACTUAL CONSTRUCCIONES CONTRACTUAL CIVILES S.A. CONCIVILES COMPA¿A ASEGURADORA FIANZAS S.A. CONFIANZA S.A. DE CONTRACTUAL - MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA ACSI FALLO DESFAVORABLE PRIMERA INSTANCIA Con sentencia de primera instancia se dispuso declarar no probadas las excepciones y condenar en abstracto a la entidad Fallo Primera Instancia en Espera de Apelación. demandada. dentro del termino de fijación fue presentado recurso de apelación contra la sentencia. ACSI FALLO FAVORABLE PRIEMRA INSTANCIA Negar las pretensiones de la demanda. Fallo Primera Instancia en Espera de Apelación. LUIS EVELIO FINO LUIS EVELIO FINO EPPI LUIS EVELIO FINO EPPI LUIS EVELIO FINO ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER SE DECLARE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 14321/03, 4038/04, A TRAVES DE LOS CUALES SE ORDENÓ Y CONFIRMÓ HACER EFECTIVA LA 089/2000 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMINETO EN EL AMPARO DE ESTABILIDAD. 089/00 ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER 2005-02611 DECLARAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 2000 DE FECHA 28-04-2005 "POR LA CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DE UN SINIESTRO Y SE HACE EFECTIVA LA GARANTIA ÚNICA EN EL AMPARO DE CALIDAD",Y, 6056 DE LA FECHA DE 15-09-2005, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE 205.205.359 002/2000 REPOSICIÓN",PROFERIDAS POR EL IDU. NO INICIAR NINGNA ACCIÓN JUDICIAL O CESAR LAS QUE SE ENCUENTREN EN CURSO PARA EL COBRO DE LAS GARANTIÁ ÚNICA DE CUMPLIMIENTO ,POLIZA NO 0367975-1 EXPEDIDA POR SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. CONTRATO 002-2000. ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER 2005-02707 DECLARAR NULA LA RESOLUCIÓN 1999 DE 28 DE ABRIL DE 2005, SUSCRITA POR LA DIRECTORA DEL IDU, POR MEDIO DE LA CUAL, SE ORDENA HACER 4.822.200 EFECTIVA LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR LA 403/2000 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A. CONTRATO 4032000 ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER 2006-00318 Declarar la nulidad de las resoluciones 1999 del 28 de abril y 6057 del 15 de septiembre de 2005.Que en consecuencia y a titulo de restablecimiento del derecho se declare que la Entidad no tenia derecho a declarar la ocurrencia del siniestro de estabilidad de obra, 5.000.000.000 cubierta por la garantía Unica de cumplimiento Poliza 1141035. Pago de todos los perjuicios quela compañia hubiera podido sufrir por razón o con ocasión de la expedición y de la ejecución de los actos acusados. 82 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) NOMBRE DEL ACCIONANTE COMPA¿A ASEGURADORA FIANZAS S.A. CONFIANZA S.A. DE CONTRACTUAL - CONSORCIO CASTRO TCHERASSI Y CIA LTDA Y CONTRACTUAL EQUIPO UNIVERSAL Y C CAMPOS CRUZ ANTONIO COMPA¿A ASEGURADORA FIANZAS S.A. CONFIANZA S.A. FELIX ACCIÓN POPULAR DE CONTRACTUAL - CONSTRUCCIONES CONTRACTUAL CIVILES S.A. CONCIVILES COMPA¿A ASEGURADORA FIANZAS S.A. CONFIANZA S.A. DE CONTRACTUAL - CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO 2006-02017 Primera: Que se declare la nulidad total de las Resoluciones 8354 del 14 dic 05 y 1339 de 16/03/06, ambas expedidas por la Directora Genral del IDU. Segunda: Que en consecuencia y a titulo de restablecimiento del derecho se declare que el IDU no tiene derecho a hacer efectiva la garantia de cumplimientom en el amparo de estabilidad, contenida en la poliza nuemro GU 0101 1094027 y que por ende la Compañia Aseguradora de Fianzas S.A-Confianza no esta obligada a pagarle suma alguna por ese concepto. Tercera: Que en el evento de que con anterioridad a la sentencia que despache 9.000.000.000 favorablemente las pretensiones anteriores la Compañia Aseguradora de Fianzas S.AConfianza hubiere sido constreñida a pagar alguna suma de dinero al IDU por concepto de la poliza numero GU 0101 1094027 tambien a titulo de restablecimiento de derecho se condene a este ultimo a devolversela, reajustando su valor en funcion de la perdida de poder adquisitivo del dinero y junto con los intereses de mora a corrientes correspondientes. Cuarta: Se condene al IDU al pago de todos los perjuicios que la Compañia Aseguradora de Fianzas S:A- Confianza hubiera podido sufrir por razon o con ocasion de la expedicion y de a ejecucion de los actos causados. ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER 2006-02080 Primero: Declarar que los daños presentados en las losas de las calzadas ubicadas en las zonas de paraderos de la Troncal caracas desde la Calle 6 a la calle 80 se originaron en un noventa % por la utilizacion del "relleno fluido" como material de base de la estructura del pavimento. Segundo: Declarar que los daos presentados en las losas de las calzadas 9.264.132.261 ubicadas en las zonas de paraderosde la troncal caracas desde la calle 6 a la calle 80 se originaron en un diez por ciento% por la deficiente colocacion de los materiales de sellos de juntas, por lo cual el consorcio contratista debera asumir su responsabilidad en el porcentaje señalado. ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER 2007-00144 SE ORDENE RESTITUIR EN FAVOR DEL D.C. EL MONTO DE LAS SUMAS CAUSADAS EN DETRIMENTO PATRIMONIAL EN RAZON A SUS FUNCIONES POR LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS VIAS TRONCALES DE TRANSMILENIO YA QUE NO FUE CONTRATADO UN ESTUDIO TECNICO CON LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS TENDIENTES A VERIFICAR LOS RESUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS COMO TUBOS DE CONDUCCION DE LAS MISMAS CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL HUNDIMIENTO DE LAS CORRESPONDIENTES VIAS Y EN CONSECUENCIA EL DETRIMENTO EN CONTRA DEL D.C. Y LOS CONTRIBUYENTES. ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER 2007-00353 SE DECLARE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 6240 DEL 21 DE NOV. DE 2006 Y 1450 DEL 2 DE ABRIL DE 2007, EXPEDIDAS POR EL IDU.QUE EN CONSECUENCIA SE DECLARE QUE EL IDU NO TENIA DERECHO A DECLARAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO DE ESTABILIDAD DE OBRA.SE 13.567.974.228 CONDENE A EL IDU A DEVOLVER EL VALOR EN FUNCIÓN DE LA PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO DEL DINERO Y JUNTO CON INTERESES DE MORA.POLIZA NO. 7626122 DE SEGUROS CONDOR POR AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO. ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER 2007-00355 SE DECLARE QUE ES NULA LA RESOLUCIÓN 6240 DE NOV 21 DE 2006 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA HACER EFECTIVA LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO NO. 1141035 LA COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS 13.567.974.228 CONFIANZA S.A. SE DECLARE QUE ES NULA LA RESOLUCIÓN 1450 DE 2 DE ABRIL DE 2007, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 6240. ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER 2008-00048 EN EL AÑO 2006 EL IDU CELEBRO EL CONTRATO 081 DE 2006 CON LAS FIRMAS CASTRO TCHERASSI Y EQUIPO UNIVERSAL, PARA ADELANTAR OBRAS SOBRE LA TRONCAL CARACAS TRANSMILENIO. LA ASEGURADORA 154.500.000 DEL CONTRATISTA, DEMANDO LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 1890 Y 3827 DE 2007, QUE HICIERON EFECTIVA PARCIALMENTE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA. ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER - IDU VS COMPA¿A ASEGURADORA DE EJECUTIVO FIANZAS S.A. CONFIANZA S.A. 2004-02145 7.762.055.404 HACER EFECTIVO EL PAGO DE LA GARANTIA A FAVOR DEL IDU, POR VALOR DE $7.762.055.404 E INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE MAYO 27 DE 2004 EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN 14321/03 Y 4038/04 QUE RESUELVE EL RECURSO INTERPUESTO. CONTRATO 089/00 ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER IDU VS COMPAÑIA ASEGURADORA DE EJECUTIVO FIANZAS S.A. CONFIANZA S.A. 2006-01921 LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, POR CONCEPTO DE OBLIGACIÓN 4.822.200.000 PRINCIPAL Y CON CARGO A LA GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO PÓLIZA NO 1141031. CONTRATO 403 DE 2000. ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER 2008-00141 Se declare la nulidad de la amigable composición efectuada por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS el 29 de septiembre de 2004, por ser abiertamente contraria a derecho.Que como consecuencia de lo anterior,se reconozca a favor del IDU la suma correspondiente a los perjuicios sufridos por el costo financiero por destinar 1.974.902.484 recursos a la reparación del deterioro prematuro que sufrió la Troncal de la Av. Caracas ,obra adelantada por el CONSORCIO CASTRO TCHERASSI Y CIA LTDA Y EQUIPOS UNIVERSAL Y CIA LTDA,en virtud del contrato de obra No. 089 de 2000 y cuya estabilidad se encontraba amparada por la compañia aseguradora CONFIANZA S.A en virtud de la poliza No. G U01011094027. ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER 2008-00258 EL IDU SUSCRIBIO EL CONTRATO DE OBRA 406 DE 2000, CON LA FIRMA CONCIVILES S.A. CUYO OBJETO FUE LA REHABILITACION DE LAS CALZADAS CENTRALES TRAFICO MIXTO Y ADECUACION PARA LA OPERACION DE TRANSMILENIO EN LA AUTOPISTA NORTE HASTA LA 13.567.974.228 CALLE 186 DE BOGOTA. MEDIANTE RESOLUCION 6240 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2006 EL IDU DECLARO LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO DE ESTABILIADAD DE OBRA CUBIERTO POR LA POLIZA NO. GU01001141035 EXPEDIDA POR CONFIANZA S.A. ACSI FAVORABLE FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER IDU VS SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONTRACTUAL INGENIEROS IDU VS COMPA¿A ASEGURADORA DE EJECUTIVO FIANZAS S.A. CONFIANZA S.A. 83 de 84 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS NOMBRE DEL ACCIONANTE No. DE TIPO DE PROCESO PROCESO O O ACCION EXPEDIENTE (25 DIGITOS) CUANTIA DE LAS PRETENSIONES ASUNTO Y/O PRETENSIONES (EN LAS CONTRACTUALES INDICAR EL CONTRATO - REPARACION DIRECTA POR ACCIDENTE INDICAR LA DIRECCION) CONTRATO IDU RELACIONADO EN EL PROCESO ETAPA PROCESAL (DE ACUERDO CON LAS SIGLAS ADJUNTAS) FALLO PRIMERA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) FALLO SEGUNDA INSTANCIA (FAVORABLE O DESFAVORABLE) RESEÑA DEL FALLO FINAL OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN EL FALLO CUMPLIDAS O PENDIENTES APODERADO DEL PROCESO REPARAR DAÑOS PAVIMENTOS AUTONORTE DESDE HEROES A ESTACION CABECERA. REEMPLAZAR RELLENO FLUIDO O TOMAR MEDIDA MAS ADECUADA. EL 16 DICIEMBRE DE 200A Y EL 24 DE ENERO DE 2005 EL DR. ANTONIO JOUVE GARCIA EN SU CONDICION DE APODERADO JUDICIAL DE LAS ENTIDADES DEMANDANTES, INTERPUSO ACCION POPULAR PARA PROTEGER SUS DERECHOS COLECTIVOS QUE SE HAN VISTO NULNERADOS POR LAS EMPRESAS DEMANDADAS, YA QUE AL VENDER Y PROMOVER EL PRODUCTO CONOCIDO COMO RELLENO FLUIDO AL QUE LE ATRIBUYEN CARACTERISTICAS QUE NO POSEE, SE PRODUJERON GRAVES CONSECUENCIAS PARA EL SISTEMA TRANSMILENIO EN PUNTO A LAS OBRAS DE REHABILITACION Y ADECUACION DE LA TRONCAL AUTOPISTA NORTE. ACSI 2000-00280 EL 14 DE AGOSTO DE 1999 AL SEÑOR ALCIBÍADES GIL TORRES, TUVO UN ACCIDENTE, EN DONDE SE ENCONTRABA CONDUCIENDO SU VEHÍCULO Y CUANDO PASABA POR DEBAJO DEL PUENTE PEATONAL EN LA CALLE 122, ÉSTE SE LE DESPLOMÓ ENCIMA PRODUCIENDO LA MUERTE. EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO SE ENCARGÓ DE INVESTIGAR EL DESPLOME DE 4.614.956.194 DICHO PUENTE. EL SEÑOR ALCIBÍADES COMO COMPAÑERO PERMANENTE DE LA SEÑORA LUZ ALEIDA Y SUS HIJOS LUZ ADRIANA, SANDRA Y JUAN CAMILO GIL GARZÓN, VELABA POR EL BIENESTAR DE SU FAMILIA. LOS DEMANDANTES HACEN RESPONSABLE AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. ACSI 2009-01063 QUE SE DECLARE QUE LA SOCOCIEDAD COMERCIAL A.C.I. PROYECTOS S.A. INCUMPLIO EL CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045 DE 2004 CELEBRADO 4.691.322.080 CON EL IDU, POR DEFICIENCIAS Y FALTANTES ENCONTRADAS EN EL PRODUCTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL MENCIONADO CONTRATO. ACSI PROCESO PENAL IDU VS INGECONAS LTDA LEY 906/2004 2009-13241 (INICIADO) EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2007 SE SUSCRIBIO EL CONTRATO NUMERO 159 DE 2007 ENTRE EL IDU Y EL CONSORCIO ID INTEGRADO POR LAS SOCIEDADES COMERCIALES INGECONAS LTDA Y DYC INGENIERIA LTDA, CUYO OBJETO FUE LA CONSTRUCCION DE LOS ANDENES DE EJE VIAL DE LA CALLE 116, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 15 Y LA AVENIDA CARRERA 19, COSTADO SUR Y COSTADO NORTE, EN BOGOTA D.C. CONTRATO CELEBRADO POR UN VALOR INICIAL DE $2.339.073.551 Y 2.300.323.222 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 7 MESES. EL CONTRATO SE LE EFECTUO UNA ADICION POR VALOR DE $750.000.000 Y DOS PRORROGAS UNA POR 2 MESES Y OTRA POR 2.5 MESES. LA EJECUCION SE INICIO EL DIA 14 DE ABRIL DE 2008 Y DEBIA TERMINARSE EL DIA 25 DE MARZO DE 2009. LAS METAS FISICAS TOTALES DEL PROYECTO SE CONCRETABAN EN LA CONSTRUCCION DE 9.820M2 DE ESPACIO PUBLICO, DE LAS CUALES AL FINALIZAR EL CONTRATO SOLO SE EJECUTO EL 54% QUEDANDO PENDIENTE DE EJECUCION EL 46%. EI GONZALEZ MONGUI PABLO ELIAS D&C INGENIERIA S.A QUE SE RECONOZCA EL PAGO DE 468.418.506.38 POR CONCEPTO DE SALDO 2.991.950.529 DE LA OBRA EJECUTADA A LA TERMINACION DEL CONTRATO 159 DE 2007 SEGUN ACTA 08 DEL 25 DE MARZO DE 2009. CONSORCIO ID PP GONZALEZ MONGUI PABLO ELIAS IDU VS CONCRETOS COLOMBIA LOPEZ LOPEZ ELVIRA CEMEX DE ACCIÓN POPULAR GLORIA REPARACION DIRECTA IDU VS ACI PROYECTOS CONTRACTUAL CONTRACTUAL 2012-00400 2011-00491 - FIRMA DE ABOGADOS PALACIOS JOUVER FAVORABLE ACUERDO CONCILIATORIO DESFAVORABLE CHARRY URUEÑA JUAN MANUEL GONZALEZ MONGUI PABLO ELIAS 84 de 84
